合同管理习题

多项选择题(40*1=40)

1．合同法律体系包括等有关法律文件。

A 国家颁布的合同法律

B 国务院颁布的合同行政法规

C 国务院直属部委颁布的合同部门章程

D 地方政府颁布的合同地方性法规

E 企业制定的规章制度

2．无权代理行为包括。

A 代理人接受委托与自己签订合同

B 代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同

C 在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的合同，但委托方同意接受

D 在授权书有效时间内与第三方签订了超越代理权限范围的经济合同，但委托方不同意接受

E 代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托授权书内容范围内的合同委托方同意接受3．合同依法订立才具有法律效力，订立合同应具备的条件有。

A 合同当事人要有合格的资格

B 合同的内容要合法

C 合同的形式和订立程序要合法

D 由工管部门的同意和批准

E 国家批准

4．下列中的是属于无效合同

A 违反法律，法规和国家有关规定的合同

B 采取欺诈、胁迫等手段所签订的合同

C 代理人超越代理权限签订的合同或以被代理人的名义同自己或者同自己所代理的其他人签订的合同

D 违反国家利益或社会公共利益的经济合同

E 工程分包合同

5．采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为。

A 担保财产需转移给债权人

B 担保财产不需转移给债权人

C 担保财产在担保期内债权人仍可使用

D 担保财产在担保期内债权人无权使用

E 不履行债务时，债权人可依法处置担保财产

6．正常监理工作的酬金由等费用构成。

A 直接成本

B 管理人员、行政人员、后勤人员的工资

C 办公费用

D 使用业主提供的住房和通讯设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费。

E 监理服务期间的差旅费。

7．工程建设监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括。

A原承包商因严重违约业主与其终止合同后监理单位完成的善后服务工作

B由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担

D应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作

8．监理合同示范文本中规定的监理单位权力包括。

A 选择总承包单位的权力

B 审查批准分包单位的权力

C 变更工程设计的决定权

D 提高工程质量等级要求的决定权

E 对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权

9．工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是。

A 整个工程的施工任务，

B 单项工程的施工任务

C 单位工程的施工任务

D 分部工程的施工任务

E 特殊专业工程施工任务

33．工程款的结算方式有（）。

A预付款结算B按月结算C竣工后一次结算D分段结算E年终结算

10．属于非法分包工程的情况包括。

A 将承包的全部工程分包给其他单位实施

B 按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

C 将主要工程部分交给其他单位实施

D 承接分包工程后进行再分包

E 将群体工程中半数以上单位工程交给其他单位实施

11．施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合包括等文件。

A 施工合同条件B施工合同协议条款

C 业主与监理单位签订的监理委托合同

D 业主上级主管部门的书面指示

E 通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议

12．指定分包商的特点表现为。

A 由业主选定实施单位

B 与业主签订合同

C 总包商负责施工中的协调管理

D 工程师负责施工中的协调管理

E 完成工作内容不属于总包商的承包工作

13．监理工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括。

A 减少工程量清单中规定工作内容的数量

B 将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成

C 发布设计变更指令

D 改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间

E 要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作

14．施工中因不可抗力事件的影响而使承包商受到损害时，他有权获得补偿的款项可能包括。

A直接费B间接费C利润损失

D施工现场管理费E公司总部管理费

15．因工程设计变更，监理工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按方法来计算。

A 机械设备进出场费

B 机械台班费

C 机械折旧费

D 机械设备租赁费

E 机械设备燃料费

16．承包商提出索赔的要求成立条件应包括。

A 已造成了承包商的实际施工成本加大

B 由于现场气候条件的影响

C 承包商施工责任原因导致

D 监理工程师协调管理原因导致

E 在合同规定时间内提出索赔要求

17．按FIDIC合同条件的规定，在期限内承包商都有权提出索赔要求。

A 合同签字日到发布开工令日

B 开工令日到颁发工程移交证书日

C 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日

D 颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日

E 结清单生效日之后到提出合同争议日

18．下列资料中不能成为索赔的证据资料。

A 投标须知

B 合同条件

C 会议纪要

D 业主在电话中的承诺

E 现场照片

19．采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括（）。

A发布招标广告B发出投标邀请函

C进行资格预审D组织现场考察

E召开标前答疑会

20．开标时投标书被宣布为废标的情况包括（）。

A未按招标文件中规定封记

B投标人不参加开标会议

C未按规定格式填写标书

D投标报价高于标底价的标书

E无投标授权人签字的标书

21．大型复杂工程的评标通常分为初评和详评两个阶段进行，初评的审查内容主要包括（）。

A投标书的有效性B投标书的完整性C投标书的合理性D报价计算的正确性E投标书与招标文件的一致性22．设计招标与其他招标的主要区别表现为（）。

A招标程序不同B招标文件内容不同

C投标书的编制要求不同D开标形式不同E评标原则不同

23．设计标书的评审大致可以归纳为（）几个方面。

A设计方案的优劣

B投人产出、经济效益好坏

C二设计进度快慢

D设计人员的资历E报价的合理性

24．工程项目施工标书的评审内容主要包括

A技术评审B．价格分析C管理和技术能力评价D社会信誉评审E商务法律评审

25．评标报告的内容包括（）。

A中标通知书B评标情况说明

C评标委员会名单D对各个合格投标书的评价E摧荐合格后中标候选人

26．建设工程委托监理合同的特点有（）。

A监理合同是双务合同

B监理合同是实践合同

C监理合同是有偿合同

D监理合同是诺成合同

E监理合同的标的是服务

27．订立施工合同必须具备的条件包括（）。

A初步设计已经批准

B施工项目正在进行招标

C工程项目已经列人年度建设计划

D建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实

E有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料

28．《建设工程施工合同示范文本》由（）组成。

A建筑工程施工协议书B建筑工程施工专用条款C洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议D建筑工程施工通用条款E标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

29．下列行为中属于转包行为的有（）。

A分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位者

B总包单位将专业性较强的工程分包给其他施工单位者

C总包单位将非主要部分工程分包给其他施工单位者

D总包单位将工程的主要部分分包给其他施工单位者

E建筑施工企业将承包的工程全部包给其他施工单位者

18．下列行为中（）属于转包行为。

A 承包商将承包的工程全部包给其他施工单位

B 承包商将工程的主要部分包给其他施工单位

C 承包商将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位

D 承包商将承包工程中的部分工程包给其他施工单位

E 分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位

30．施工合同规定，双方发生争议后，一般应继续履行合同，只有出现（）时，当事人方可停止履行合同。

A法院要求停止施工B双方协议停止施工C合同确已无法履行D仲裁机关要求停止履行E一方当事人要求停止履行合同

31．在施工过程中，导致暂停施工的情况主要有（）。

A甲方代表要求的暂停施工

B乙方代表要求的暂停施工

C由于甲方代表违约，承包方主动暂停施工

D由于乙方代表违约，发包方主动暂停施工

E意外情况导致的暂停施工

14．在施工过程中，导致暂停施工的原因主要有（）。

A 由于发包方违约，承包方主动暂停施工

B 由于承包方违约，发包方提出暂停施工

C 工程师认为有必要而要求暂停施工

D 发包方驻工地代表要求的暂停施工

E 发生意外情况而引起的暂停施工

3．违反合同者承担违约责任的条件有一。

A 有违反合同的行为

B 违反合同的行为人有过错

C 违反合同的行为与违约事实之间存在因果关系

D 违约方造成对方的经济损失

39．合同公证与鉴证的区别主要有（）。

A申请原则不同B效力不同

C性质不同D审查的内容不同

E效力范围不同

32．施工合同履行中造成竣工日期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延的情况有（）。

A工程量变化B工程设计变更

C不可抗力

D乙方实际进度与进度计划不相符E一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时34．FIDIC合同条件规定，监理工程师在工程质量管理方面的职权包括（）。

A发布指令要求对不合格工程部位采取补救措施

B对承包商施工过程中的工艺操作进行监督

C解释合同文件中的矛盾和歧义

D对已完成工程部位质量的确认或拒绝

E对抵运施工现场材料、设备质量的检查和检验

35．FIDIC合同条件规定，监理工程师颁发工程接收证书即标志着（）。

A承包商的施工期结束。

B承包商完成了全部合同义务

C解除了承包商对工程质量的责任

D承包商对主要工程照管责任结束

E履约保函的担保责任结束

36．施工合同价款调整的条件有（）。

A甲方代表确认的工程量增减

B甲方代表确认的设计变更或者工程洽商

C工程造价管理部门分布的价格调整

D乙方原因引起的迟延履行合同

E一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超8小时

37．FIDIC合同条件规定，如果竣工结算时发现，施工期内由于（）等原因导致承包商按合同约定方法计算的结算款额减掉暂定金额内开支、物价浮动的调价款和计日工费后，仍超过有效合同价15％以上时，应调整承包商的竣工结算款额。A因不可抗力损害给予的补偿额

B完成新增工作内容获得的工程款

C增加工程量清单中部分工作内容的工程量获得的工程款

D业主延误移交施工现场通过索赔获得的补偿款

E施工中遇到图纸上没有标明的地下构筑物，按照变更调整单价后增加的工程款

38．合同法规定的解决合同纠纷的方式有（）。

A双方协商

B请第三者调解

C对仲裁机构的裁决不满意时，可向上一级仲裁机构申诉

D二对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉

E对法院判决不服时，可向上一级法院起诉

40．在FIDIC合同条件中，属于业主承担的风险包括( )

A任何有危险性物质的放射或污染

B施工现场不利的气候条件

C 一个有经验的承包商通常无法预和防范的自然力作用

D因工程设计不当而造成的损失或损坏

E承包商雇员的工伤事故

1．代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应.。

A 以自己的名义签订合同

B 与第三方商签过程中独立地表现自己的意忐

C 在授权范围内单独与第三方谈判合同

D 在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务

E在合同内约定委托人和第三方的权利义务

2．法律规范中所指的法律事件包括。

A 自然事件

B 社会事件

C 意外事件

D 合法行为

E 违法行为

16．FDIC合同条件是针对编制的标准化文件。

A 固定总价合同

B 调值总价合同

C 单价合同

D 成本加酬金合同

4．业主对监理单位履行合同义务的监督包括＿。

A 监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意

B 开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意

C 业主有权要求更换不合格监理人员

D 由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职

E 监理单位每月均需向业主递交监理月报

5．因监理单位与第三方的共同责任而给业生造成了经济损失计算监理单位赔偿费的原则是。

A 按工程实际受到的损害计算

B 按业主认为所受到的损害计算

C 按实际损害计算一定比例的赔偿金

D 监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额

E 监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额

6．采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括。

A 发布招标广告

B 发出投标邀请函

C 进行资格预审

D 组织现场考察

E 召开标前答疑会

7．下列工作中属于甲方的义务有。

A 办理土地征用，青苗树木赔偿，房屋拆迁，清除地面、架空和地下障碍等工作

B 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的需要

C 按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作

D 保证施工现场清洁并符合有关规定

E 办理施工所需各种证件，批件和临时用地，占道及铁路专用线的申报批准手续

8．设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为（）。

A 招标文件的内容不同

B 对报价的要求不同

C 对投标书的编制要求不同

D 开标的形式不同

E 评标原则不同

10．正常的监理酬金应当由（）构成。

A 全部成本

B 附加的监理酬金

C 额外的监理酬金

D 利润

E 税金

11．订立施工合同应具备的条件包括（）。

A 工程项目已列人年度建设计划

B 具备了施工所需的设计文件和技术资料

C 初步设计已经批准

D 施工图设计已经批准

E 建设资金和主要建筑材料设备来源已落实

12．《施工合同文本》由（）组成。

A 《施工合同协议书》

B 《中标通知书》

C 《工程预算书》

D 《施工合同专用条款》

E 《施工合们通用条款》

13．委托社会监理的工程项目，在实施过程中，有权发布指令的有（）。

A 发包方驻工地代表

B 工程师

C 工程师代表

D 工程师委派的助手

E 承包方驻工地代表

26．监理招标文件应包括（）内容。

A 投标须知

B 合同条件

C 有关技术规定

D 工程量清单

E 报价单

15．施工合同规定，变更合同价款的方法有（）。

A 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款

B 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款

C 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行

9．建设工程委托监理合同属于（）。

A 诺成合同

B 实践合同

C 有偿合同

D 无偿合同

E 双务合同

17．监理工程师索赔管理的任务包括（）。

A 公正地处理和解决索赔

B 进一步补充索赔资料

C 预测和分析导致索赔的原因和可能性

D 制止承包商提出索赔

E 通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

19．FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，下列情况中（）不属于增加或减少超过有效合同价15％后的调整原因。

A 因法规、税收等政策变化的补偿款

B 业主违约或应承担风险事件发生后的补偿款

C 承包商违约或应承担风险事件发生后的补偿款

D 完成新增工作内容获得的工程款

E 汇率变化的调整费

20．公开招标设置资格预审的目的是（）。

A 评选中标人

B 减少评标的工作量

C 迫使投标单位降低投标报价

D 优选最有实力的承包商参加投标

E 了解投标人准备实施招标项目的方案

21．工程保险的主要种类有（）。

A 建筑工程一切险

B 勘察设计一切险

C 安装工程一切险

D 机器损坏险

E 工程中的一切险

22．监理招标的特点有（）。

A 报价在选择中居于次要地位

B 投标书中有明确的工程量清单

C 开标时不进行公开开标

D 招标的宗旨是对指标单位能力的选择

E 邀请投标人较少

23．采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是（）。

A 到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲载

B 任何一方当事人都可以到双方不同意的仲裁机构申请仲裁

C 仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见

D 合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益

E 尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理

24．承包人可索赔的费用包括（）。

A人工费B贷款利息C地方摊派费D利润E材料费

25．投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A 通过资格预审后不投标

B 不参加开标会议

C 中标后拒绝签订合同

D 开标后要求撤回投标书

E 不参加现场考察

34．FIDIC合同条件下，工程师对（）方面的权利一般不能委托给工程师代表。

A 发布开工令

B 处理承包商严重违约

C 检验材料、设备的质量

D 签发付款证书

E 对已完成工程部位质量的确认或拒收

27．开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括（）。

A 未密封递送的标书

B 投标工期长于招标文件中要求工期的标书

C 未按规定格式填写的标书

D 没有投标授权人签字的标书

E 未参加开标会议单位的标书

28．按照担保法的规定，因（）而发生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。

A 保管合同

B 运输合同

C 借款合同

D 加工承揽合同

E 施工合同

29．FIDIC施工合同文件由（）

A 合同协议书

B 技术规范

C 投标保证金

D 合同专用条件

E 合同通用条件

30．指定分包商的工作内容主要是（）。

A 全部工程的施工

B 部分工程的施工

C 供应工程所需材料

D 工程设计

E 技术服务

31．业主负责采购的建筑材料，到货前24小时通知承包商共同验收，而届时承包商未派人参加，此时（）。

A 货物不需验收交予承包商保管

B 业主单独验收

C 验收后交予承包商保管，

D 发生损坏或丢失由业主负责

E 发生损坏或丢失由承包商负责

32．法律规定出现下列情况之一者，合同权利人依法可以要求解除合同（）。

A 合同标的特定物已经灭失时

B 义务人违约后，待标的物交付给权利人已成为不必要时

C 实际履行消耗过大，并造成更大损失

D 权利人考虑到订购的货物市场价格下降时

33．FIDIC合同条件规定，保留金应当分别在（）后返还。

A 开工

B 提交履约保函

C 颁发工程接收证书

D 竣工结算

E 颁发履约证书

35．按照索赔的目的不同，施工索赔可分为（）。

A 质量索赔

B 费用索赔

C 管理索赔

D 工期索赔

E 单项索赔

36．对无权代理行为，被代理人有（）。

A 撤回权

B 追认权

C 拒绝权

D 催告权

37．FIDIC合同条件规定，工程接收证书在合同管理中的作用包括（）。

A 证明承包商完成全部施工义务

B 双方已无任何争议

C 指明竣工日期

D 颁布证书日，即为对已竣工工程照管责任的转移日期

E 指明业主已支付全部工程款

38．施工合同文本有关延期开工的正确规定包括（）。

A 工程师以书面形式通知承包方后，可推迟开工日期

B 工程师在与承包商协商一致后，可推迟开工日期

C 承包商经工程师批准后，可推迟开工日期

D 承包商经书面通知工程师后，可推迟开工日期

E 承包商递交延期开工申请48小时后，可推迟开工日期

39．业主与承包商签订的施工承包合同，条款内容必须符合（）等的有关规定。

A 中华人民共和国合同法

B 企业内部制定的规章

C 工矿产品购销合同条例

D 建设工程施工合同管理办法

E 当地政府有关部门颁布的法规

40．合同是指平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A 法人

B 限制行为能力人

C 自然人

D 其他组织

E 无行为能力人

1．依照担保法规定，（）不能作为保证合同的担保人。

A．幼儿园B．银行C．学校D．企业E．医院

2．保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是（）。

A．业主提供场地日

B．承包商提交履约保函日

C．投保工程开工日

D．承保项目所用材料卸至工地日

E．投保工程投保日

3．法人应具备的条件有（）。

A．行政主管部门授权B．有必要的财产和经费

C．能够独立承担民事责任D．有明确的隶属关系

E．有自己的名称、组织机构和场所

4．对无权代理行为，被代理人有（）。

A．撤回权B．追认权C．拒绝权D．催告权E．索赔权

5．建设项目投保“建筑工程一切险”，承保的危险范围包括（）造成的损失。A．战争、罢工、核污染

B．雷电、火灾、爆炸

C地震D．盗窃E．错误设计

6．合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（）。

A．给付货币的，在给付货币一方所在地履行

B．交付不动产的，在不动产所在地履行

C．交付动产的，在接受一方所在地履行

D．履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

E．给付货币的，在接受货币一方所在地履行

7．可以是第三人作出担保的方式有（）。

A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金

8．“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。

A．错误设计引起的费用B．火灾

C．工人恶意行为造成的事故D．技术人员过失造成的事故E．盗窃9．合同法规在采用格式条款合同时，（）。

A．提供者应提请对方注意免责条款

B．条款不应排除对方主要权利

C．合同条款必须经与对方协调一致后确定

D．当格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

E．当对格式条款有两种以上解释发生争议时，应当作出不利于非提供方的解释10．合同约定应当先履行债务的当事人，当对方（），可以中止履行合同。

A．经营状况不理想

B．转移财产，逃避债务

C．丧失商业信誉

D．抽逃资金、逃避债务

E．丧失履行能力

11．甲决定将与乙签订的合同中的权利转让给丙，按照合同法规定，（）。

A．无需征得乙同意，但应通知对方B．丙直接对乙享有权利

C．乙只能向甲行使抗辩权D．应征得乙同意

E．丙应取得与债权有关的从权利

12．属于法定解除合同条件有（）。

A．不可抗力发生使合同目的不能实现

B．当事人一方迟延履行主要债务

C．在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务

D．当事人违约行为致使不能实现合同目的

E．在履行期限届满之前，当事人一方用自己行为表明不履行主要债务

13．承担违约责任的形式有（）。

A．变更合同B．解除合同C．继续履行合同D．赔偿损失E．罚金

14．《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（）。

A．要约人确定了承诺期限

B．要约已经到达受要约人

C．要约人明示要约不可撤销

D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

E．要约已经发生法律效力

15．下列关于当事人约定违约金的正确表述有（）。

A．合同中必须约定违约金

B．约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加

C．约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行

D．当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

E．合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金

16．按照《合同法》的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括（）。

A．由第三人向债务人履行债务

B．由债务人向第三人履行债务

C．债权人将合同内的部分权利转让给第三人

D．债权人将合同内的部分义务转移给第三人

E．将合同的权利和义务全部转让给第三人

17．《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中（）的效力。

A．清理条款B．结算条款C．质量条款D．风险条款E．进度条款

18．《合同法》规定的无效合同条件包括（）。

A．一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益

B．损害社会公共利益

C．在订立合同时显失公平

D．恶意串通损害第三人利益

E．违反行政法规的强制性规定

19．《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有（）情况时，可以中止履行。

A．经营状况严重恶化B．转让财产

C．丧失商业信誉D．没有履行债务能力E．没有提供担保

20．《合同法》规定可以解除合同的条件有

A．不可抗力发生

B．在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务

C．当事人迟延履行主要债务

D．当事人违约使合同目的无法实现

E．在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务

21．《合同法》规定合同应具备的条款中，（）属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。

A．当事人B．标的C．数量D．违约责任E．解决合同争议的方法

22．根据《合同法》规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（）。

A．要约人依法撤回要约B．要约人依法撤销要约

C．拒绝要约的通知到达要约人D．受要约人对要约内容作出变更

E．承诺期限届满，受要约人未作出承诺

23．《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有（）。

A．当事人可以通过和解或调解解决合同争议

B．当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C．当事人不愿和解．调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

D．当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行

E．涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

24．招标人自行办理招标事宜，须具备（）等条件。

A．具有编制招标文件能力

B．有自己的评标专家库

C．有组织评标能力

D．经招标代理机构批准

E．向有关行政监督部门备案

25．招标投标法规定，招标方式可分为（）。

A．公开招标B．行业内招标C．地区内招标D．邀请招标E．议标

26．在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照（）订立书面合同。

A．招标文件B．双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C．投标文件D．双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E．招标人要求投标人垫资的要求

27．设计招标的特点主要表现在（）方面。

A．开标时仅公布报价金额

B．在投标书内提出初步设计方案

C．在投标书内论述初步设计方案的实施计划

D．按工程量清单中的规定工程量填报单价

E．评标时侧重设计方案的科学性和合理性

28．施工招标的发包工作范围可以是（）招标。

A．全部工程B．单位工程

C．特殊专业工程D．分部工程E．分项工程

29．在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有（）。

A．施工内容的专业要求B．施工现场条件

C．投标人的财务能力D．对工程总投资的影响E．投标人的工程经验30．在招标准备阶段，招标人的主要工作包括（）。

A．工程报建B．编制招标文件

C．选择招标方式D．进行资格预审E．发布招标公告

31．对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括（）。

A．招标公告B．投标人须知

C．资格预审须知D．对投标人书面提出问题的回答函件

E．标前会议后发给每一位投标人的会议记录

32．政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括（）等方面。

A．检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目

B．对招标有关文件的核查备案C．投标人履行合同的能力评定

D．评标委员会成员资格认定E．查处招标活动的违法行为

33．招标人具备自行招标的能力表现为（）。

A．必须是法人组织B．有编制招标文件的能力

C．有审查投标人资质的能力D．招标人的资格经主管部门批准

E．有组织评标定标的能力

34．公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（）。

A．工程项目概况B．项目资金来源

C．投标须知D．评标方法E．招标范围

35．对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。

A．设计方案优劣B．环境保护措施是否合理

C．投资估算是否超过限额D．投标报价是否最低

E．社会信誉是否良好

36．公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括（）。

A．办理招标备案B．编制招标有关文件

C．发布招标公告D．发售招标文件E．组织现场考察

37．工程建设监理委托合同的当事人有

A．业主B．监理单位

C．监理工程师D．施工企业E．质量监督站

38．在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有（）。

A．开展监理业务前向监理单位支付预付款

B．负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件

C．免费向监理单位提供开展监理工作所需的工程资料

D．与监理单位协商一致，选定项目的勘察设计单位

E．将授予监理单位的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

39．《建设工程委托监理合同（示范文本）》由（）组成。

A．建设工程委托监理合同B．规范、图纸

C．委托人对监理单位的授权委托书D．标准合同条件

E．专用合同条件

40．在委托监理合同中，监理单位享有（）。

A．选择工程总承包人的建议权

B．对工程规模、设计标准等的审核

C．工程建设有关协作单位的组织协调主持权

D．合同范围内工程款支付的审核和签认权

E．一切工程变更的批准权

41．我国现行的监理费计算方法有（）。

A．按监理工程概预算的百分比计算

B．按参与监理工作的年度平均人数计算

C．由甲乙双方按商定的其他方法计算

D．中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

E．按委托人提出的方法

42．根据《建设工程委托监理合同》规定，监理单位对（）有建议权。

A．生产工艺设计变更B．工程分包人的资格

C．确定设计标准D．调换承包人工作不力的有关人员

E．选择工程总承包人

43．委托合同的基本特征有（）。

A．合同的标的是劳务B．必须是有偿合同

C．合同是诺成、非要式合同D．条款内不包括违约责任

E．合同是双务的

44．设计合同中属于发包方的义务包括（）。

A．明确设计范围和设计深度B．提供与有关方签订的资料供应协议文件

C．提供设计预算文件D．向施工单位进行设计交底

E．为设计人员进入施工现场提供必要的生活条件

45．设计合同履行过程中，发包人要求对已完成设计部分的某些预定设计参数进行修改导致承包人需进行返工。此时，发包人应（）。

A．取得设计任务书批准单位同意

B．终止已履行的设计合同，重新签订新合同

C．按实际返工修改的工作量增付设计费

D．另定设计文件的提交时间

E．已付定金无权收回

46．设计合同发包方的义务包括（）。

A．为设计人员提供工作和生活条件

B．明确设计范围和深度

C．委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告

D．按合同承担设计文件的保密责任

E．向施工单位进行技术交底

47．设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，（）。

A．负责设计变更B．负责修改预算

C．参加隐蔽工程验收D．参与施工组织

E．参加工程竣工验收

48．勘察合同履行过程中，勘察承包人应当做到（）。

A．勘察成果质量符合规范及合同的约定

B．提出勘察技术要求

C．勘察进度符合合同的规定

D．勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承担

E．自行解决勘察现场的土地使用和通道

49．设计阶段监理的内容包括（）。

A．选择勘察设计单位B．组织设计方案竞赛

C．确定设计使用的技术参数D．审查勘察设计方案和结果

E．编制项目概预算

50．按照施工合同文本的规定，发包人的工作包括（）等。

A．办理土地征用B．办理施工许可证

C．提供工程进度计划D．按工程需要提供非夜间施工使用的照明

E．提供施工场地的工程地质资料

51．按照施工合同文本的规定，工程师发布变更通知的范围应限于（）等方面。

A．删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成

B．更改部分工程的位置和尺寸

C．增加部分合同中约定的工程量

D．为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序

E．要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程52．按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有（）。

A．购买约定使用的国内标准的费用B．购买约定使用的国外标准的费用C．承包人需增加固纸套数的复制费用D．图纸的保密措施费用

E．修改施工进度计划的费用

53．施工合同文本规定，施工中涉及的应由发包人承担的费用有（）。

A．承包人实施爆破作业时的安全保护措施费

B．发包人要求使用特殊工艺的申报费用

C．承包人提出使用特殊工艺的申报费用

D．施工中发现文物的保护费用

E．承包人的安全措施不力造成事故所发生的费用

54．施工合同文本规定，因不可抗力事件导致的费用中，由发包人承担的有（）。

A．工程本身的损害

B．承包人的人员伤亡

C．停工期间，应工程师要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用

D．工程所需清理费用

E．工程所需修复费用

55．在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括（）。

A．承包人未按工程师确认的施工进度计划施工

B．承包人将其承包的全部工程转包给他人

C．承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人

D．承包人的施工存在质量问题

E．承包人未按约定履行保修义务

56．施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（）。

A．施工场地内发包方人员的生命财产保险费用

B．从事危险作业职工意外伤害的保险费用

C．运至施工现场、由发包人保管的待安装设备的保险费用

D．运至施工现场、由承包人保管的待安装设备的保险贺用

E．施工现场内承包人施工人员的施工保险费用

57．建设工程施工分包合同的当事人是（）。

A．发包人

B．监理单位

C．承包人

D．工程师E．分包单位

58．施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括（）。

A．中标通知书B．招标文件

C．投标书及其附件D．技术规范E．工程量清单

59．施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有（）。

A．支付违约金B．赔偿损失C．顺延工期

D．继续履行E．采取补救措施

60．按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作包括（）。

A．确定水准点和坐标控制点

B．将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点

C．提供进度统计报表

D．提供和维修围栏设计

E．做好施工现场邻近建筑物．构筑物保护

61．依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有（）。

A．施工中发现文物的保护费用

B．承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费

C．承包人施工中出现安全事故的相应费用

D．施工现场内第三方人员的生命财产保险费

E．超出设计图纸范围工程量中的材料费

62．《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括（）。

A．运至施工现场待安装设备的损害

B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

D．施工人员的伤亡费用

E．工程所需的修复费用

63．下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有（）。

A．工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

B．工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

C．工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

D．发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录

E．由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

64．施工合同履行过程中，由于（）原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。

A．工程量增加

B．合同内约定应由承包人承担的风险

C．发包人不能按专用条款约定提供开工条件

D．设计变更

E．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

65．工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括（）。

A．办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

B．提供和维护非夜间施工使用的照明

C．开通施工场地与城乡公共道路的通道

D．保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定

E．确定水准点与坐标控制点．并进行现场交验

66．对建设工程施工中使用的材料设备质量检查应满足（）的要求。

A．材料生产单位必须具备相应的技术装备B．必须是供货商自己生产的产品

C．符合国家的质量标准D．产品包装符合国家标准要求

E．设备应有详细的使用说明书

67．技术合同的类型有（）等。

A．技术开发合同

B．修理合同C．技术咨询合同

D．复制合同E．技术服务合同

68．下列屑材料采购合同主要条款的有（）。

A．技术标准和质量要求B．材料数量及计算方法

C担保D．保险E．材料的交付方式

69．施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况有（）。

A．发包人未按约定时间提供施工场地

B．非承包人原因工程停建

C．发包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过28天

D．不可抗力使合同无法履行

E．当事人协商一致

70．监理工程师对设备采购合同的管理主要包括（）。

A．对合同及时编号，统一管理B．签发到货质量证明

C．分析合同的执行情况D．监督合同的履行

E．按合同约定的价格和结算条款办理结算

71．承揽合同主要包括（）等类型合同。

A．定作B．复制C．修理D．仓储B．检验

72．FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，（）不属于增加或减少超过有效合同价15％后的调整原因。

A．因法规、政策变化的补偿款B．完成新增工程内容获得的工程款

C．业主拖延支付工程款的利息补偿D．汇率变化的调整费

E．超过预计工程量部分的付款

73．FIDIC合同条件规定，业主应承担的风险有（）。

A．业主提供的设计不当造成的损失B．战争造成的损失

C．超音速飞行物产生的压力波造成的损失D．有毒气体污染造成的损失

E．建筑材料不合格造成的损失

74．施工索赔从索赔的目的来看可分为（）。

A．质量索赔B．数量索赔

C．工期索赔D．费用索赔E．综合索赔

75．工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有（）。

A．与合同相比，事件造成了承包商损失

B．损失的原因不属承包商责任，而属于分包商责任

C．承包商在索赔事件发生后28天内向工程师提交了索赔意向通知

D．承包商在索赔意向通知发出后28天内向业主递交了索赔报告

E．索赔资料已经建设主管部门审查合格

76．当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括（）。

A．工程照片B．工程师发布的各种书面指令C．施工许可证

D．招标文件E．财务凭证

77．当承包人索赔后，监理工程师可以对索赔提出质疑的情况包括（）。

A．承包人以前已表明放弃索赔

B．提交的证据不足以说明索赔的部分

C．发包人与承包人共同负有责任，责任未划分

D．损失计算不足

E．承包人没有采取措施避免或减少损失的部分

78．要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（）等基本原则。

A．批准教育B．公正C．自愿D．协商一致E．平等

79．工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的（）等证明材料可以作为合理的依据。

A．中标意向书B．经工程师认可的施工进度计划

C．监理工程师发布的各种书面指令D．招标时的标前会议记录

E．各类财务凭证

80．建设工程合同管理的任务是( )。

A．发展和完善建筑市场B．推进建筑领域的改革

C．建立合同管理机构，配备合同管理人才D．提高工程建设的管理水平

E．避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

81．合同法律关系包括( )。

A．法人B．合同法律关系主体

C．合同法律关系客体D．合同法律关系权利

E．合同法律关系内容

82．合同法律关系的客体主要包括( )。

A．物B．自然人C．行为D．智力成果E．义务

83．代理的特征有( )。

A．只有在被代理人对代理人进行授权后，代理关系才真正建立

B．代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

C．代理人以被代理人的名义实施代理行为

D．代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

E．被代理人对代理行为承担民事责任

84．以下( )是委托代理关系终止的原因。

A．代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

B．被代理人取得或者恢复民事行为能力

C．作为被代理人或者代理人的法人终止

D．被代理人取消委托或代理人辞去委托

E．监护关系消灭

85．自195年10月1日起施行的“中华人民共和国担保法”规定的担保方式有( )。

A．一般保证和连带责任保证B．保证和抵押

C．保证合同D．质押

E．留置和定金

86．建筑工程一切险的被保险人包括( )。

A．业主或工程所有人

B．承包人或者分包人

C．技术顾问，包括业主聘用的建筑师、监理工程师及其他专业顾问

D．工程所拥有的劳动者

E．在工程进行期间，对该工程承担所有风险的组织和个人

87．合同鉴证的作用有( )。

A．证明合同的合法性与真实性

B．可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同

C．可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷

D．便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率

E．使合同在我国具有法律效力

88．下列( )不属于《合同法》分则部分对合同的15类基本分类。

A．供用电、水、气、热力合同B．双务合同与单务合同

C．融资租赁合同和承榄合同D．诺成合同与实践合同

E．有偿合同与无偿合同

89．合同的内容由当事人约定，这是合同自由的重要体现。合同的主要内容包括( )。

A．当事人的名称或者姓名和住所B．标的、数量和质量以及价款或者报酬

C．履行的期限、地点和方式D．要约与承诺

E．违约责任和解决争议的方法

90．要约应当具有以下条件( )。

A．要约必须以缔结合同为目的B．内容具体确定

C．要约必须是对相对人发出的行为D．要约必须具备合同的一般条款

E．表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束

91．下面( )是承诺具有的条件。

A．承诺必须由受要约人作出B．承诺只能向要约人作出

C．承诺的内容应当与要约的内容一致D．承诺必须在承诺期限内发出

E．非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也可

92．以下关于格式条款的论述正确的是

A．格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款

B．格式条款又被称为标准条款，提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒签合同两者之间进行选择

C．在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

D．格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款

E．提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款仍有效

93．缔约过失责任是针对合同尚未成立应当承担的责任，其构成主要有( )。

A．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

B．缔约一方受到损失

C．缔约当事人有过错

D．合同尚未成立

E．缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

94．合同生效应当具备的条件有( )。

A．合同当事人一般都应当具有法人资格，承包人可以不具备资质等级

B．当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

C．意思表示真实

D．不违反法律或者社会公共利益

E．合同需一定的时间后方能生效

95．属于无效合同的是( )。

A．一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

B．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同

C．以合法形式掩盖非法目的的合同

D．在订立合同时显失公平的合同

E．损害社会公共利益，违反法律、行政法规的强制性规定的合同

96．合同履行的原则有( )。

A．保守秘密的原则B．履行义务的原则

C．诚实信用原则D．承担过失责任的原则

E．全面履行的原则

97．同时履行抗辩权的适用条件是( )。

A．由同一双务合同产生互负的对价给付债务

B．转移财产、抽逃资金、以逃避债务的

C．合同中未约定履行的顺序

D．对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

E．对方的对价给付是可能履行的义务

98．后履行抗辩权应满足的条件为( )。

A．合同中未约定履行的顺序

B．合同中约定了履行的顺序

C．应当先屉行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

D．应当先履行的对价给付是可能履行的义务

E．由同一双务合同产生互负的对价给付债务

99．下面有关合同变更的描述正确的是( )。

A．合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议B．合同变更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得扭自变更合同

C．有效合同的变更不必有明确的合同内容的变更，对某些内容稍加改动也可视为合同的变更

D．对合同已履行的内容也可进行变更，以保证合同的准确性

E．合同变更后原合同债消灭，产生新的合同债。因此，合同变更后，当事人不得再按原合同履行、而须按变更后的合同履行

100．下面叙述属于债务人向第三人履行债务的法律关系的特点的有( )。

A．债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系

B．在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务

C．对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿D．债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任，即仍由合同当事人依据合同追究对方的违约责任，第三人没有此项权利，他只能将违约的事实和证据提交给合同的债权人E．第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任

101．采取过失责任的有( )。

A．缔约过失B．无效合同C．双务合同

D．可撤销合同E．要约及承诺

102．当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定时，对方又不可要求履行的情形有( )。

A．法律上或者事实上不能履行

B．债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高

C．债权人在合理期限内未要求履行

D．当事人未明确表示不履行合同的义务

E．当事人以行为表示不履行合同的义务

103．有关违约责任的叙述，正确的有( )。

A．违约损害赔偿责任，是指违约方因违约行为侵害对方人身、财产权益时，应承担的损害赔偿责任

B．在侵权责任与违约责任出现竞合时，对某一权利的损害，一般以违约责任来实施权利的救济

C．违约金的根本属性是其制裁性，此外还具有补偿性

D．当事人一方因为第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任

E．质量不符合约定的履行，也称不当履行，是一种具体的违约行为，应承担违约责任

104．合同法的基本原则有( )。

A．平等、自愿原则B．公平、诚实信用原则

C．遵守法律、维护社会公共利益的原则D．合同的可变更或终止原则

E．依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

105．当事人订立合同，采用的方式有( )。

A．要约B．格式条款合同C．合同示范文本D．承诺E．协商

106．下列不是订立合同的过程的是( )。

A．提出要约——承诺——签字、盖章——合同成立

B．承诺——要约——签字盖章——合同成立

C．承诺——协议——签字盖章——合同成立

D．协议——承诺——签字盖章——合同成立

E．要约——承诺

107．要约的撤销通知应在( )到达受要约人。

A．受要约人发出承诺通知之前B．要约到达被要约人之后

C．要约未发出之前D．要约同时到达受要约人

E．要约生效之后

108．如果要约没有确定承诺期限，承诺应按( )处理。

A．按法律自定期限D．无期限永久有效C．一年的要约期限

D．要约以对话方式作出的，应当及时做出承诺，但当事人另有约定的除外

E．要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限到达

109．合同内容不明确，如质量要求不明确，可按( )规定执行。

A．按国家标准B．行业标准

C．通常标准D．符合合同的特定标准

E．合同一方的意思标准

110．合同中当事人约定由债务人向第三人履行债务的法律特征是( )。

A．第三人是订立合同的当事人

B．第三人是订立合同的主体

C．第三人不是订立合同的当事人

D．合同的当事人应当协商同意由第三人接受债务履行

E．债务人必须向债权人指定的第三人履行职责

111．合同履行中债权人的代位权成立应具备的法定要件有( )。

A．债务人怠于行使其债权

B．债务人怠于行使权利的行为对债权人造成损害

C．债权人有保全债权的必要

D．债务人有保全债权的必要

E．债权人怠于行使权利的行为对债权人造成损害

112．《合同法》第七十九条规定了三种不得转让的债权( )。

A．公益性侵权B．私人债权

C．根据合同性质不得转让D．根据当事人约定

E．依照法律不得转让

113．下列情行属于要约失效的有( )。

A．要约人确定了承诺期限

B．拒绝要约的通知到达要约人

C．要约人依次撤销要约

D．承诺期届满，受要约人未做出承诺

E．受要约人对要约的内容做出实质性变更

114．下列选项的修改或增补是对要约内容实质性变更的是( )。

A．合同标的B．合同质量

C．增加有建议性条款

D．合同的报酬E．增加说明条款

115．在合同的订立时，要遵守一定的过程，下列可作为订立过程的有( )。

A．要约——再要约——新要约——承诺

B．要约——承诺——再要约——新要约

C．要约——新要约——再要约——承诺

D．要约——再要约——承诺

E．要约——承诺

116．合同成立与合同生效是两个对立且相对独立的概念，两者区别表现为( )。

A．合同成立是解决合同是否存在的问题，而合同生效是解决合同效力的问题

B．合同成立是解决合同效力的问题，而合同生效是解决合同是否存在的问题

C．合同成立的效力与合同生效的效力不同，合同成立后，当事人不得对自己的要约与承诺撤回，而合同生效以后当事人必须按约定履行。否则，应承担违约责任

D．合同成立的效力与合同生效的效力不同，合同成立后，当事人必须按约定履行，合同生效以后，当事人不得对自己的要约与承诺撤回，否则，应承担违约责任

E．合同不成立的后果仅表现在当事人之间产生的民事赔偿责任，一般为取缔要约过失责任，而合同无效的后果除了承担民事责任外，还要承担行政和刑事责任

117．民事法律行为具备的条件有( )。

合同管理试题及答案汇总

1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权

合同管理体系阶段练习及参考答案

合同管理体系阶段练习及参考答案

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

《合同管理》课程阶段练习二 一、单选题 1、下列( C )术语指合同某方不能履行部分或全部合同义务。 A、终止 B、部分履行 C、合同违约 D、自动放弃合同 2、订立合同过程中，（B）是要约。 A、招标公告 B、投标书 C、寄送的价目表 D、招股说明书 3、在项目合同的签订程序中，其中（B）是两个必不可少的步骤。 A、要约邀请和要约 B、要约和承诺 C、要约和还约 D、还约和承诺 4、合同法律关系是由（A）三要素所构成。 A、主体、客体和内容 B、当事人、合同行为、合同利益 C、法人、合同、权利和义务 D、合同管理、经济协作、法律责任 5、在下列几种情形中，（D）合同是可变更的合同。 A、损害公共利益的 B、以合法活动掩盖非法目的的 C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的 6、合同生效应当具备的条件不包括（D）。 A、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 B、意思表示真实 C、不违反法律或者社会公共利益 D、必需采用一定的合同形式 7、一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同规定2005年3月1日交货，但是在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元，若卖方延迟至2005年4月1日才交付货物，而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元，则买方应按照每千克（D）元向卖方付款。 A、1200 B、1100 C、1000 D、900 8、某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此此应当认定（C）。 A、尚无合同关系 B、合同没有成立 C、合同已经成立 D、由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任。 9、按照合同约定，海赢公司应当在6个月内向辉正公司交付一批货物。在合同订立之后，辉正公司很快便搬迁了。海赢公司欲向辉正公司交付货物，却无法联系到辉正公司。辉正公司的这种行为主要违反了合同履行的哪种原则？（C） A．适当履行原则 B．实际履行原则 C．协作履行原则 D．经济合理原则 10、甲要修房子，需要一批砖。甲与乙订立合同，按照合同约定，乙应当在3天之内，运1万块砖到甲修房子的工地上。未料想乙的拖拉机坏了，于是乙便让丙用丙的拖拉机运了1万块砖到甲的工地上。对此，下列说法中正确的是（D）。 A．丙是合同债务人 B．丙是合同的履行主体，若履行不适当，应向甲承担违约责任 C．乙是合同的履行主体，若履行不适当，应向甲承担违约责任 D．乙是合同债务人，若丙履行不适当，乙应向甲承担违约责任 11．根据合同法的规定，因债务人提前履行而给债权人增加的费用，如何分担？（A）A．由债务人承担 B．由债权人承担 C．由债务人与债权人按份承担 D．如果不损害债权人的利益，由债权人负担

《项目招投标与合同管理》(练习题含答案)

《项目投标与合同管理》练习题 一、判断改错题 1．中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（√） 2．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（×）以大写金额为准。 3．建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（√） 4．FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（×）合同有效期改为施工期。 5．工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√） 6．FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（√） 7．承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√） 8．在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（×）因此其索赔金额也可暴扣利润 9．FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√）。 10．FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。仲裁是 11．《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（×）不是 12．工程招标必须采用公开招标方式（×）。或邀请招标 13．《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。不立即终止 14．某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（×）分公司不是一个独立的企业法人 15．经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（√） 16．要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（×）要约改为邀约邀请。 17．违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（√）

《建设工程合同管理》习题及答案(1).doc

《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.sodocs.net/doc/014992941.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是

B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。

合同管理岗位考试试题库

合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备案、归档等。（√） 16、由代理人订立合同的，应当出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、

工程项目招投标与合同管理课后习题与答案

第一章绪论 一、课后习题 1 、简述项目、建设项目、施工项目概念 答：项目：一种在规定的时间由专门组织起来的人员完成的一次性工作 建设项目：是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目 施工项目：由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。 2、为什么要推行项目管理 答：是为了达到预期的使用功能，在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策，计划，组织，协调，控制等一系列活动的总称。 3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别？ 答：管理任务：施工项目管理（生产出建筑产品，取得利润） 建设项目管理（取得符合要求的，能发挥应有效益的固定资产）管理容：施工项目管理（从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修） 建设项目管理（投资周期和建设全过程） 管理围：施工项目管理（合同围施工） 建设项目管理（可研报告全部容） 管理主体：施工项目管理（施工企业） 建设项目管理（建设单位或其咨询单位） 4、简述施工项目管理的主要工作容？ 答：编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划” 项目进度控制，质量控制，安全控制，成本控制，材料管理，机械设备管理， 技术管理，资金管理，合同管理，信息管理，现场管理，组织协调，竣工验收， 考核验收，考核评价，回访保修 5、简述经营管理在项目管理中的重要意义？ 答：经营是市场经济的产物，指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动，施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现，是建筑企业获取任务的基础。 6、为什么要学习招投标和合同管理? 答：为了规招投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，提供经济效益，保证项目质量。 7、建筑市场的构成要素有哪些？ 答：建筑市场主体，建筑市场客体，建筑市场运行机制。 8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些？ 答：建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例

《工程招投标与合同管理》课后习题答案

一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C B C A A B D B D C C B B C A 二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE 三、案例分析 1、（1）施工招标应具备以下5个条件： 1）招标人已经依法成立。 2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。 3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。 4）有相应资金或资金来源已经落实。 5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。 （2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下： 1）建筑业企业应具备的条件。根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。 2）建筑企业的资质管理。《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。 获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。 获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。 获得劳务分包资质的企业，可以承接施工总承包企业或者专业承包企业分包的劳务作业。 2、（1）本案例中，招标人编制资格预审文件中，采用“在对企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察的基础上进行综合评议，确定投标人名单”的做法实际上没有载明资格审查的标准和方法，违反了《工程建设项目施工招标投标办法》第18条对资格预审文件编制的要求。 （2）资格审查委员会存在以下三方面不正确的做法： 1）审查的依据不符合法规规定。在详细资格审查过程中，审查委员会没有依据资格预审中确定的资格审查标准和方法对资格申请文件进行审查，如审查委员会没有对申请人技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场情况等审查因素进行审查。又如子阿没有证据的情况下，采信了某个申请人“爱打官司，合同履约信誉差”的说法等；同时审查过程不完整，如审查委员会仅对末位申请人进行审查，而每对其他7位投标人的企业实力、技术装备、人员状况、项目经理业绩和现场考察进行审查就直接确定其为通过资格审查申请人的做法等。 2）对申请人实行了歧视性待遇，如认为区县级施工企业实力差的做法。 3）以不合理条件排斥限制潜在投标人，如“采用抓阄的方式确定最后一个不通过资格审

工程招投标与合同管理练习题(带答案)

工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。） 1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ） A. 5% B.10% C. 20% D.25% 2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A．5 B．7 C．10 D．15 3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他 好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加， 则( A )。 A．业主承担相应的费用 B．业主从监理费中支付给承包商 C．监理工程师承担相关费用 D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。 A．监理工程师和业主 B．监理工程师和初步设计原批准单位 C．监理工程师和上级主管部门 D．监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A ) 有权确定一个价格作为执行价格。 A．监理工程师 B．业主

C．承包商 D．定额站 7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理 工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家 生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。 A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段 C．超越经营范围 D．无效代理 10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A．三分之一 B．一半 C. 三分之二D．五分之二 11、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。 A．提交投标文件截止时间的同一时间 B．提交投标文件截止时间的24小时内 C．提交投标文件截止时间的30天内 D．提交投标文件截止时间后的任何时间 12、建设工程委托监理合同的标的是( D )。 A．货物 B．货币 C．劳务 D．工程项目 13、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位签订 施工合同。 A．10天 B．15天 C．20天 D．30天 14、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目 招标范围的工程建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（B）人民币以上的，必须进行招标。 A.50万元 B.100万元 C.150万元 D.200万元

建设工程合同管理考试试题及答案

建设工程合同管理考试试题及答案 篇一：建设工程合同管理_xx年考试真题_xx年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。 A:该施工企业 B:该外地的分公司 C:项目经理部 D:项目经理 答案:A 解析:参见教材P4法人资格 2、关于合同鉴定的说法，正确的是（）。 A：经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B:法律规定强制实施合同鉴定 C：合同鉴定的效力不限于我国国 D:合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D 解析:参见教材P20 合同公证于鉴证的区别 3、某通用设备采购合同中约定，采购付款后，供货交货。合同订立后，采购以有确切证据证明供货经营状况重恶化为由，暂停支付设备货款。采购暂停支付设备货款的行为行使的是 专业资料

（）。 A:同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 答案:C 解析:参见教材P39实行先履行抗辩权的情形之（1）经营状况重恶化。 4、下列解决建设工程合同纠纷的式中，具有强制执行法律效力的是（）。 A:和解 B：民间调解 C：行政调解 D:诉讼 答案:D 解析:参见教材P47倒数第1行 5、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款XX万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。 专业资料

A:A银行1000万元，B银行XX万元 B:A银行1800万元，B银行1200万元 C:A，B银行各项工作1500万元 D:A银行XX万元，B银行1000万元答案:A 解析:参见教材P11抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。 A:留置担保 B:保证担保 C:抵押担保 D:质押担保 答案:B 解析:参见教材P12施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（）。 A:容具体明确 B:具备合同的一般条款 C:明示订立合同的意思表示 D:对行为人具有约束力 答案:C 解析:参见教材P27要约和要约邀请的概念 8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正 专业资料

合同管理知识培训考试题及答案

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 合同管理知识培训考试题及答案 姓名单位编号 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部 3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同 C工程施工合同 D劳务用工合同

4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单 位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须 在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。项目部 计划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用 单位组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的 B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的 C 单台价值大于10万元，期限超过2个月的 D 单台价值大于5万元，期限超过2个月的 8、依据我国法律规定，职工在下列情形中不能认定为工伤的是（）。 A 患职业病的 B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典” C 因公喝酒导致酒精中毒的 D 在下班途中，受到机动车事故伤害的 9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定，给被派遣劳动者造 成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担（）赔偿责任。

《建设工程招投标与合同管理》六习题集答案

第6章合同法概述 一.单择题 1.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白文本与乙公司订立了购买钢材的合同，则该合同（）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付贷款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付贷款 C.无效，由采购员向乙公司支付贷款 D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 2.下列属于要约的是（）。 A.某医院购买药品的招标公告 B.含有“仅供参考”的订约提议 C.某公司寄送的价目表 D.超市货架上标价的商品 3.下列关于承诺的说法中，正确的是（）。 A.承诺可以撤回 B.承诺既可以撤回也可以撤销 C.承诺可以撤销 D.承诺既不可以撤回也不可以撤销 4.缔约过失责任一般发生在（）。 A.合同履行阶段 B.合同订立阶段 C.合同成立后 D.合同生效后 5.下列合同生效的要件中，错误的是（）。 A.合同的当事人具有完全的民事行为能力和民事权利能力 B.意思表示真实 C.不违反法律、行政性法规大的强制性规定，不损害社会公益利益 D.具备法律所要求的形式

6.下列情形中属于效力待定合同的有（）。 A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍 B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金 C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D.11周岁的少年将自家的点脑卖给40岁的张某 7.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价格 D.原价格和新价格的平均价格 8.施工合同示范范文中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工，该条款依据的是《合同法》中关于（）的规定。 A.撤销权 B.不安抗辩权 C.先履行抗辩权 D.同时履行抗辩权 9.合同解除后，合同中的（）条款仍然有效。 A.结算和清理 B.仲裁和诉讼 C.结算、清理、违约 D.结算、仲裁、违约 10.一方以欺诈手段订立损害国家利益的合同，属于（）。 A.无效合同 B.可撤销合同 C.效力待定合同 D.附条件合同 11.合同当事人一方行使撤销权时，应当在其知道或者应当知道撤销事由的（）内行使。

项目采购与合同管理课程阶段练习三

华东理工大学网络教育学院 项目采购与合同管理课程阶段练习三（第6章－第7章） 一、单选题 1、下列( )术语指合同某方不能履行部分或全部合同义务。 A、终止 B、部分履行 C、合同违约 D、自动放弃合同 2、以下( )施工合同包括目标成本、利润、最高价、风险分担比率。 A、固定价加激励费 B、时间和材料 C、成本加固定费 D、固定价 3、订立合同过程中，（）是要约。 A、招标公告 B、投标书 C、寄送的价目表 D、招股说明书 4、在项目合同的签订程序中，其中（）是两个必不可少的步骤。 A、要约邀请和要约 B、要约和承诺 C、要约和还约 D、还约和承诺 5、合同法律关系是由（）三要素所构成。 A、主体、客体和内容 B、当事人、合同行为、合同利益 C、法人、合同、权利和义务 D、合同管理、经济协作、法律责任 6、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为（）。 A、工程师已拒绝索赔要求 B、承包人需提交现场记录和补充证据资料 C、承包人的索赔要求已成立 D、需等待发包人批准 7、材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方提前1个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。 A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 8、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同是否无效。 A、发包人确认 B、工程师确认 C、建设管理部门 D、人民法院 9、应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有（）情形的，但仍不能中止履行自己的债务。 A、经营状况严重恶化 B、转移财产、抽逃资金，以逃避债务 C、丧失商业信誉 D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保 10、承包人在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知。 A、14 B、28 C、7 D、56 11、在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。 A、损害公共利益的 B、以合法活动掩盖非法目的的 C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的 12、如果合同中没有明确规定合同关系所适用的法律，按国际贯例，一般采用（）或项目所在地的法律作为合同的法律基础。

04合同管理试题及答案之一.doc

7、 A 山一方当事人选定 B 山仲裁委员会指定 A 口头协商即可 应签订书面协议 某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装 后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员山（ ） C 山仲裁委员会议指定 D 山双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ ） 内提出书面处理意见。 A1天 B2天 C7天 D14天 二、多选题（每小题2~4个答案，每题1分，共40分） 1、合同履行地点没有约定或约定不明确，下列确定方法的表述，正确的是（ ） A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行 B 交付不动产的，在不动产所在地履行 C 交付动产的，在接受动产一方所在地履行 D 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行 合同管理试题及答案之一 一、单项选择题（每小题1分，共10分） 建设工程合同纠纷的仲裁由（ ）的促裁委员会仲裁。 1A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地D 建设单位所在地 2 在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 3 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 合同法律关系是山（ ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4 材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ ）是错误A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5 FTDTC 合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之口起至（ ） 6 A 颁发履约证书口 C 颁发工程接收证书日 合同变更或解除是一项法律行为, B 工程接收证书指明的竣工口 D 承包商提交的结算单日生效日 因此，当事人双方（ C 与第三方一起协调 承办任何手续

最新合同管理知识培训考试题库及答案

最新合同管理知识培训考试题库及答案 姓名单位编号 一、单项选择题库（每题库1分，共10分） 1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部 3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同

C工程施工合同 D劳务用工合同 4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实 整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综 合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。项目部计划外 租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用单位组织评审 并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的 B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的 C 单台价值大于10万元，期限超过2个月的 D 单台价值大于5万元，期限超过2个月的 8、依据我国法律规定，职工在下列情形中不能认定为工伤的是（）。 A 患职业病的 B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典”

工程合同管理 习题 答案集

1.，某项工程业主与承包商签订了工程承包合同，合同中含有两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200 m3，经协商甲项单价为180元/ m3，乙项单价为160元/ m3。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量如下表所示。 承包合同规定： （1）开工前业主应向承包商支付工程合同价20%的预付款； （2）业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保修金； （3）当子项工程累计实际工程量超过估算工程量10%时，可进行调价，调价系数为0.9； （4）工程师代表每月签发付款凭证最低金额为25万元； (5）预付款在最后两个月平均扣除。 1月份2月份3月份4月份 甲项500 800 800 600 乙项700 900 800 600 要求计算该工程1~4月每月承包商应得付款。 合同价=2300*180+3200*160=926000元=92.6万元 预付款=92.6*20%=18.52万元 第一个月：500*180+700*160=20.2万元 应签证：20.2*（1-5%）=19.19万元由于19.19〈25万元，所以不予签发 第二个月：800*180+900*160=28.8万元 应签证：28.8*（1-5%）=27.36万元 应签发：27.36+19.19=46.55万元 第三个月：800*180+800*160=27.2万元 应签证：27.2*（1-5%）=25.84万元 应签发：25.84-18.52/2=16.58〈25万元不予签发 第四个月：甲工程累计完成工程量：500+800+800+600=2700 （2700-2300）/2300=17.39%〉10%，因此甲单价应调整为180*0.9=162元/m3 乙工程量累计完成为700+900+800+600=3000 （3200-3000）/3200=6.25%〈10% 因此乙单价不予调整 所以第四个月完成工程款：600*162+600*160=19.32万元 应签发：19.32*（1-5%）=18.354万元 18.354-18.52/2=9.094万元 16.58（上个月工应付工程款）+9.094=25.674万元 2.某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同中标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但合同中另一未标明有坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，因此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。 问： 1、该项施工索赔能否成立，为什么? 索赔成立，因为施工图是由发包人提供的。当然，发包人也可以据此向提供图纸的设计、地勘提出索

合同管理习题

习题 一、单项选择题 1. 建设工程合同实施控制的作用是（）。 A. 通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标 B. 分析合同执行差异的原因 C. 分析合同差异的责任 D. 问题的处理 2. 下列不属于合同诊断的内容的是（）。 A. 技术措施 B. 问题的处理 C. 分析合同差异责任 D. 分析合同执行差异的责任 3. 常见的建设工程索赔中因合同文件引起的索赔不包含（）。 A. 有关合同文件的组成问题引起索赔 B. 关于合同文件的内容不明，或不详问题引起的索赔 C. 关于合同文件有效性引起的索赔 D. 因图纸或工程量表中的错误而索赔 4. 建筑工程项目管理的核心是（）。 A. 质量控制 B. 合同管理 C. 信息管理 D. 投资控制 5. 在工程项目招投标阶段的初期，业主在合同管理方面的主要任务是（）。 A. 合同策划 B. 合同评审 C. 建立合同管理组织 D. 制订合同实施计划 6. 施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）。 A. 承包商承担保护费用，工期不予顺延 B. 承包商承担保护费用，工期予以顺延 C. 业主承担保护措施费用，工期不予顺延 D. 业主承担保护措施费用，工期予以顺延 7. 施工合同示范文本中，“工期”指的是（）。 A. 合同条件依据的“定额工期” B. 协议条款约定的“合同工期” C. 施工合同履行的“施工工期” D. 招标文件中的“计划工期” 8. 对于承包商而言，合同诊断工作应由（）直接领导。 A. 企业法人 B. 技术负责人 C. 项目经理 D. 合同管理人员 9. 承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（）。 A. 应征得业主同意 B. 可不经过业主同意 C. 自行决定后通知业主 D. 自行决定后通知监理工程师 10. 在工程实施过程中，按实际完成的工程量和原填单价计价的合同是（）。 A. 固定总价合同 B. 工程量清单合同 C. 单价一览表合同 D. 可调价格合同

建设工程合同管理考试试题及答案

2005年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意） 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议