二建法规练习题

二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题

姓名：总分：

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期顺延3年

B 大型工程项目的负责人可以由非本专业的一级注册建造师担任C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用

D．信用档案中除记录不良行为外，也应记录业绩及良好行为

2.国务院建设行政主管部门制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，（）

A. 应适用新的一般规定

B. 应适用旧的特别规定

C．由国务院建设行政主管部门裁决适用 D. 由国务院裁决适用

3.下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）

A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B．施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用

C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项

D．建设单位为施工单位垫付了部分被拖欠的农民工工资

4.甲公司在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破后3年，乙公司才发现玻璃幕墙的铝框发生损伤，向法院起诉要求赔偿，则本案（）

A．已经超过诉讼时效，法院不予受理

B．已经超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求

C．诉讼时效中止D．未超过诉讼时效

5. 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（）

A．构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件

B．运输公司由于施工单位拖欠运输费用而部分留置部分运输的材料

C．施工单位由于建设单位拖欠工程款而拒不交工

D．停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆

6．按照《物权法》的规定，建设用地使用权自（）时设立。

A. 合同生效

B. 交付

C．登记 D. 支付全部出让金

7. 某总投资300万，建筑面积1600平方米的停车场项目，工期2个月，建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件是（）。

A．已经确定建筑施工企业 B. 已经委托监理单位

C．已经通过公安消防机构消防设计审核 D. 建设资金已按照总投资额的50%落实8.某工程符合法定开工条件，但因工期紧在办理施工许可证过程中即开始施工，对此，主管部门适当的处理是（）

A．责令改正 B. 停止办理施工许可证

C．对建设单位和施工单位处以罚款 D. 吊销施工企业资质证书

9.某工程按国务院规定于2011年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当（）。

A．向批准机关申请延续 B. 报批准机关核验

C．重新办理开工报告审批手续 D. 向批准机关备案

10.某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。根据《建筑法》要求，施工过程中，建设单位为确保外墙涂层质量，可以（）。

A. 指定生产厂家

B. 指定供应商

C. 指定分包单位

D. 要求施工单位在恶劣天气下停止施工

11.甲建筑公司为了中标借用了乙建筑公司的资质。2010年12月，其所承建的工程竣工验收合格。此后甲因工程款纠纷起诉到法院，建设单位请求认定合同无效。关于本案，说法正确的是（）。

A．由于工程竣工验收合格，人民法院应当认定合同有效

B．由于工程竣工验收合格，甲有权请求参照合同约定支付工程款

C．由于合同无效，业主有权拒绝支付全部工程款

D．由于合同无效，人民法院有权收缴甲公司的全部工程款

12.不属于《建设工程质量管理条例》禁止的违法分包的是（）

A．总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的

B．总承包单位将工程主体结构的施工分包的

C．建设单位指定专业分包的

D．专业分包单位再进行专业分包的

13. 实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知（）

A．建设行政主管部门 B. 质量监督管理机构

C．被监理的建筑材料、构配件和设备供应单位 D. 被监理的建筑施工企业

14.下面关于工程建设项目招标，说法错误的是（）。

A．建筑艺术造型有特殊要求的建设项目，经主管部门批准，可以不进行设计招标

B．全部使用国有资金投资的项目，在依法招标时，应当实行公开招标

C．招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇

D．施工单项合同估算价在200万元以上的项目一律必须进行招标

15. 某住宅项目进行公开招标，在提交投标文件截止时，招标人发现投标人少于三个，此时（）

A．应正常开标 B. 应依法重新招标

C．经招投标管理部门批准可改为邀请招标 D. 经招投标管理部门批准，可以不再招标16. 依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A．5个工作日 B. 10日

C．15日 D. 20日

17.某建设项目经评标委员会评标后，最终确定甲单位中标，评标委员会于2007年12月15日出具了评标报告，招标人在公示后于2007年12月23日向甲单位发出了中标通知书，甲单位于2007年12月26日收到中标通知书，则该中标通知书于（）对招标人和中标人产生法律效力。

A．2007年12月15日B．2007年12月23日

C．2007年12月26日D．公示期满

18.在项目评标中，某施工单位的投标报价为5000万元，考虑到其工期提前，评标价为4800万元。该施工单位中标后，招标人要求其压低报价，双方按照5000万元的价格签订了中标合同并办理备案。同时另签订了一份让利100万元的补充协议。双方后来因工程款结算产生纠纷，根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为（）万元。A．4700 B．4800 C．4900 D．5000

19. 建筑施工单位的安全生产保障措施中，不包括（）

A．应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

B. 对施工起重机械和自升式架设设施，委托有资质的检测单位检测合格后，方可投入使用C．主要负责人、项目负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格后方可任职

D. 对其承包的全部建设项目必须进行安全条件论证和安全评价

20.某住宅楼工程3月1日竣工，开发商拖欠施工单位工程款800万元。9月5日，施工单位打算申请拍卖该住宅楼。开发商得知后加强了楼盘销售力度。9月14日施工单位未经起诉即申请对该住宅楼实施财产保全，9月15日法院作出裁定，立即实施财产保全。关于诉前财产保全制度，以下说法错误的是（）

A 施工单位申请诉前财产保全时必须提供担保

B 法院也可以主动采取诉前财产保全

C 如施工单位在9月30日前未起诉，则法院应主动解除财产保全

D 对该住宅楼拍卖所得，施工单位并无优先受偿权

21.下列施工作业人员的做法中，（）属于行使紧急避险权。

A. 甲凭经验判断脚手架可能不稳向现场管理人员提出加固建议

B. 乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石滑落，立即逃离了现场

C. 丙因为安全防护帽损坏，回到工人宿舍更换

D．丁发现现场龙门架存在极大安全隐患而拒绝到岗作业

22. 事故造成（）损失的，构成较大生产安全事故。

A. 2人死亡

B. 10人重伤

C. 800万元直接经济损失D．10人失踪

23．某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A．1小时内 B. 24小时内

C．作业人员救出后1小时内 D. 作业人员救出后24小时内

24. 建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（）进行审查。

A. 安全施工措施

B. 质量保障措施

C．施工组织设计 D. 监理规划

25．某住宅楼建设过程中，考虑到工程安全，施工单位编制了高大模板工程专项施工方案，该方案的专家论证、审查工作由（）来组织。

A．建设单位 B. 建设行政管理部门

C．施工单位 D. 监理单位

26．某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由（）负责。

A．发包人 B. 施工方

C. 发包人和施工方共同

D. 监理方

27. 发生下列（）情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A．主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B．超越法定程序颁发安全生产许可证的

C．违反法定程序颁发安全生产许可证的

D．工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

28．某工程为分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收发包人提前使用。整个工程竣工验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（）。

A．发包人可以主张整体工程质量不合格

B．施工单位应在合理使用寿命内对地基基础和主体结构负责

C．合理使用寿命为设计文件规定的合理年限

D．发包人的行为视为对Ⅰ号楼质量认可

29．按照《建设工程质量管理条例》规定，工程建设过程有关主体的下列行为中，除（）外都是违法的。

A．为保证工程质量，设计单位对某重要设备指定了生产商

B．建设单位装修过程中指令拆除承重墙

C．施工单位项目经理修改了水泥混凝土的配合比，提高了混凝土强度

D．监理工程师采用旁站、巡视、平行检测的方法实施监理

30．工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据，则质量检验机构应当是（）的机构。

A．具有相应资质等级 B. 建设行政主管部门指定

C．当地技术质量监督局认可 D. 质量监督站指定

31.根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）

A．因使用不当造成的质量缺陷B．因用户装修引起的卫生间渗漏

C．一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D．地震导致的剪力墙裂缝

32. 某建设项目总投资5000万元，使用政府投资2000万元。施工合同价3600万元，最终与施工单位结算价款总额为4000万元。则结算时，应按照（）预留保证金。A．100万元B．180万元

C．150万元D．200万元

33. 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）进行竣工验收备案。

A．7日内 B. 10日内

C．15日内 D. 20日内

34. 工程建设中如果采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，（）应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。

A．建设单位 B. 施工单位

C．设计单位 D. 质量监督机构

35. 某新建住宅小区项目，由于项目周边没有市政排污管道。施工单位拟将施工产生的污水经处理后排入附近一河流，则其设置排污口时应当取得（）同意。

A．城市规划部门 B. 建设行政管理部门

C．水行政管理部门 D. 渔业主管部门

36. 建设项目需要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境保护设施竣工验收。A．在投入试生产之日 B. 在投入试生产之日起3个月内

C．在投入试生产之日前3个月 D. 分期验收后

37．某建筑项目位于城市市区内，按照《环境噪声污染防治法》要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定的（）排放标准。

A. 建筑施工场界环境噪声

B. 建筑施工机械噪声

C．城市市区环境噪声 D. 城市生活区环境噪声38.国务院公安部门规定的（）和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A.公众场所

B.大型的人员密集场所

C.民用项目

D.公用事业项目

39.对于劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议，下列说法正确的是：（）。A．申请仲裁时效期间为60天 B.，申请仲裁时效期间为1年

C. 仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D. 不受仲裁时效限制，但至迟应当自劳动关系终止之日起1年内提出

40．某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，由于该员工经培训仍不能胜任工作，用人单位决定辞退该员工。错误的是（）

A．应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同

B. 用人单位应从用工之日满一月起每月向该员工支付两倍的工资

C. 可提前30日书面通知，并支付经济补偿金后解除劳动关系

D．无固定期限劳动合同不得解除

41（），可以约定试用期。

A．以完成工作任务为期限的劳动合同 B. 劳动合同期限为2个月

C. 续签劳动合同

D. 签订无固定期限劳动合同

42.某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳务公司，乙公司向某丙电力公司派遣了3名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是（）

A. 丙公司与该三名工人自用工之日起成立劳动关系

B .乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同

C. 该3名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬

D. 该3名工人在无工作期间，也有权向乙公司主张按月支付最低标准工资

43．某施工企业安全生产许可证有效期满未及时办理延期手续，继续从事施工活动。则其可能受到的行政处罚不包括（）

A．责令在建项目停止施工B．罚款

C．没收违法所得D．没收财产

44. 不能作为工程重大安全事故罪的主体是（）

A．建设单位 B. 施工单位

C．监理单位 D. 安全生产监督管理部门

45.某建筑公司向某钢厂发出购买钢材的要约，钢厂发出的承诺由于快递公司失误，该承诺到达建筑公司时已了承诺期限，则下列说法正确的是（）

A．此种情形属于承诺延误 B. 此种情形属于承诺超期

C．该承诺必然无效 D. 该承诺是否有效由双方协商决定

46.在投标形势竞争激烈的情况下，承包人以极低的报价中标。在合同履行中承包人停工，向发包人要求增加价款，否则将撤离现场。则以下说法错误的是（）。

A. 承包人有权以显失公平为由申请变更或撤销合同

B. 承包人的合同撤消、变更权已经消灭

C. 发包人有权立即通知承包人解除合同

D. 发包人有权要求承包人继续履行合同

47. 乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备质押给了丙。下列说法正确的是（）

A．由于乙没有处分权，因此质押合同确定无效

B．如合同签订后，甲将设备卖给乙，则质押合同确定有效

C．如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则质押合同无效

D．如果设备已经交付给丙，则质押合同生效

48.设备供应商与施工单位签订设备买卖合同后，在履行合同过程中，发现就设备的安装和调试费用没有事先约定，则应首先( )来支付。

A．按照双方合同中的其他有关条款B．按照订立合同时履行地的市场价格

C．按照双方补充协议的方式D．按照交易习惯

49．《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）

A．工程材料款 B. 工程人员的报酬

C．工程管理费用 D. 工程停工费用

50. 承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（）。A．供应商应承担由此给承包人造成的损失

B．承包人可根据实际情况部分接受货物

C．由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D．承包人拒绝接受，应承担违约责任

51．某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程

的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是（）。

A．材料商转让自己的债权无需让承包人知道

B．材料商转让自己的债权应经承包人同意

C．若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消

D．即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消

52．5月12日，工程所在地发生强烈地震，工程全部被毁。5月15日，承包人书面通知发包人解除施工合同，5月25日，发包人收到该通知，5月26日，发包人回复同意解除。则该施工合同解除的时间是( )。

A.5月12日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月26日

53. 施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向（）提出要求承担违约责任。A．发包方 B. 总包方

C. 甲分包商

D. 监理单位

54．甲建筑企业与乙混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万。甲先行支付定金150万，剩余款项根据供应进度结算；同时约定，若乙方迟延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，迟延供货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙承担违约责任最为妥当（）。

A．要求乙双倍返还定金300万元

B．要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元

C．要求乙双倍返还定金240万元

D．要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元

55. 某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2006年6月15日。后由于建设方未及时支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）。

A．在2006年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任

B．在2006年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C．施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款

D．强制执行建设方后、尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付

56．争议双方达成和解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（）。

A．请求法院强制执行 B. 请求仲裁强制执行

C．要求对方承担缔约过失责任 D. 要求对方承担违约责任

57.商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是（）。

A．送货单 B. 合格证

C．合同书 D. 司法鉴定报告

58．甲房地产公司起诉乙方建筑公司。在诉讼过程中，甲公司发现法官与对方当事人的代理人是大学时代的恋人，可能影响本案的公正审理。则甲公司最晚应于（）提出要求该法官回避的申请。

A．在首次开庭前 B. 判决书送达之前

C．辩论终结前 D. 最后一次开庭结束前

59．甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是（）A．丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人

B．甲公司没把工程款发给实际施工人，应当承担还款责任

C．丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司

D．丁施工队只可以起诉丙公司

60．当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）裁定。

A．仲裁委员会 B. 合同履行地中级人民法院

C．被告所在地中级人民法院 D. 仲裁协议约定

二．多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

61.以下关于代理过错责任承担，说法正确的是（）

A．委托授权不明的，被代理人和代理人对第三人负连带责任

B．无权代理行为，必然无效

C．本人知道他人以本人名义实施而不做否认表示的，视为同意

D．第三人明知道行为人没有代理权还与行为人实施民事行为，给他人造成损害，由第三人和行为人负连带责任

E．代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任

62. 当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力表现为（）。

A. 合同自成立时生效

B. 合同自办理物权登记时生效

C. 未办理物权登记合同无效

D. 未办理物权登记不影响合同效力

E. 合同生效当然发生物权效力

63. 根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是( )。A．建设单位直接与专业施工单位签订的合同

B．未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同C．承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同

D．投标人串通投标中标后与招标人签订的合同

E．招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同

64.依据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，有以下情形将被作为废标处理（）A．无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的

B．未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的

C．未按招标文件要求提交投标保证金的

D．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

E．未参加开标会议单位的标书

65.招标代理机构的下列行为中，违法的是（）

A．与代理项目的投标人有隶属关系

B. 接受投标人委托为其担任其他项目的顾问

C．经招标人书面同意，转让招标代理业务

D. 未招标人同意，在招标代理成果文件盖章后修正其中的错误

E. 组织投标人踏勘现场

66. 生产经营单位中，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的是（）A．矿山企业 B. 炼油企业

C．幕墙安装企业 D. 幕墙生产厂家

E. 运输企业

67．施工单位应当对（）进行安全生产教育培训。

A．进入新现场的作业人员 B. 从事新岗位的作业人员

C．使用新设备时的作业人员 D. 使用新材料时的作业人员

E. 重要岗位的作业人员

68．某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应（）

A．编制安装方案B．出具自检合格证明

C．具有起重设备安装工程专业承包资质D．派出本单位专业技术人员现场监督

E．自行验收

69.建设行政主管部门在审核发放安全生产许可证时，应重点审查领证的施工单位

（）是否经过有关主管部门考核合格。

A．主要负责人B．项目负责人

C．应急救援人员D．特种作业人员

E．专职安全生产管理人员

70. 根据《建设工程质量管理条例》，国家规定最低保修期限为2年的有（）。

A. 基础设施工程

B. 设备安装、装修工程

C. 门禁监控系统

D. 电气管线、给排水管道工程

E. 供热与供冷系统

71.设计单位的质量安全责任，主要包括（）

A. 设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限

B．设计文件应当对选用的建筑材料，注明规格、性能等技术指标

C. 任何情况下，设计文件不得对选用的建筑材料，指定生产厂、供应商

D. 设计文件应当注明涉及施工安全的重点部位和环节，并对防范安全事故提出指导意见

E. 采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的，设计文件中应当提出保障施工安全的措施建议

72.建筑材料产品及其包装，应当确保标识规范，符合下列要求（）。

A. 有产品检验合格证明

B. 有安全生产许可证

C. 有中文标明的厂名、厂址

D. 有生产日期和警示标志

E. 有储运注意事项

73. 某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连续施工作业，根据《环境噪声污染防治法》规定，必须满足以下（）条件，方可进行。A．取得建设单位同意

B．取得县级以上人民政府或有关主管部门的证明

C．征得附近居民的同意

D．公告附近居民

E．征得城管部门同意

74.北方建筑公司因为将工程转包，被行政机关降低资质等级，取消1年投标资格，并处罚款20万元，没收违法所得10万元，其项目经理（注册建造师）郑某也受到停止执业6个月的处罚。则上述处罚中，当事人可以申请听证的是（）

A. 降低资质等级

B. 罚款20万元

C. 没收违法所得10万元

D. 取消1年投标资格

E. 停止执业6个月

75. 甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约后

直接将110吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（）A. 乙公司的行为构成承诺 B. 乙公司的行为属于新要约

C. 甲公司接受全部钢材并使用于工程，构成承诺

D. 双方的合同已经成立

E. 乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立

76．某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（）。

A．合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成

B．合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状

C．合同的解除须经法院或仲裁确认后生效

D．合同解除后，对于未完部分的工程终止履行

E．施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失

77．A市中级人民法院作出的一审民事判决生效后，债权人甲公司查明债务人乙公司在A 市有一栋办公楼，在B市有一座厂房，在C市有一所房屋。根据法律规定，甲公司可以向（）法院申请执行。

A．A市中级法院 B. B市中级法院C．C市中级法院 D. A市高级法院E．B市高级法院

78．仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以（）。

A．请求仲裁庭根据和解协议制作调解书

B．请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书

C．撤回仲裁申请D．请求强制执行

E．请求法院判决

79.施工单位对建设行政管理部门下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。

A对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B撤销施工单位资质证书的决定

C因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分

D关于资质证书颁发的条件不符合法律规定

E. 对施工单位的罚款决定显失公平

80. 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。

A. 意外伤害保险为非强制保险

B. 被保险人为从事危险作业人员

C. 受益人可以不是被保险人

D. 保险费由分包单位支付

E. 保险期限由施工企业根据实际自行确定

二建法规练习题集 答案

精品文档 2Z201000 建设工程基本法律知识 2Z201010 建设工程法律体系 2Z201011 法律体系的基本框架 【2013】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的（）。 A.《全国人民代表大会组细法》 B.《中华人民共和国国际法》 C.《中华人民共和国反垄断法》 D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》 【答案】C 【解析】见总结表格，多看多记 【2103 改】下列法律中，属于行政法的是（）。 A.《公司法》 B.《建筑法》 C.《合同法》 D.《行政诉讼法》 【答案】B 【解析】公司法属于商法部门，建筑法属于行政法部门，合同法属于民法部门，行政诉讼法 属于程序法部门。 法的形式和效力层级2Z201012 ）。【2010】下列规范性文件中，效力最高的是（A．行政法规B．司法解释C．地方性法规．行政规章DA 【答案】【解析】牢记思维图：宪法，法律，两法规，两规章。）。】下列不工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（2010【工程建设项目施工招标投标办法A. B.安全生产许可

证条例 C.安全生产法 D.建筑业企业资质管理规定B 【答案】【解析】一建】签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。【2014 A．人大主席团．国务院总理B C．最高人民法院院长D．国家主席 . 精品文档 【答案】D 【解析】我们强调逢新必考，新敃材特意加入了公布领导人，所以成了新的考核点。全国人 民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。【2014 一建】关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（） A 省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规尤其常务委员会发布公告予以公布 B 省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告 C 较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常委会直接公布 D 自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布【答案】D 【解析】地方性法规、自治条例和单行条例 【2011】不同行政法规对同一亊项的规定，新的一般规定不旧的特别规定不一致，不能确 定如何适用时，由（）裁决。 A.制定机关 B.最高人民法院 C.国务院 D.全国人大常委会 【答案】C 【解析】题目较难，法律效力上下位冲突的解决采用家长裁决制。而本题问的非常具体，行 政法规由国务院裁决，单选题做题原则选最恰当的选项。 2Z201020 建设工程法人制度

二建练习题

一、判断题 1、框架—剪力墙结构中，剪力墙主要承受水平荷载，竖向荷载主要由框架承担。 对 2、建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。 对 3、分项工程质量应有监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收，并按分项工程质量验收记录填写。 对 4、单位工程施工组织设计应在正式施工前编制完成，并经施工企业单位的技术负责人审批。对 5、高层建筑是指高度超过24米的公共建筑（不包括单层主体建筑）和十层及十层以上的住宅。 对 6、住房公积金属于直接工程费中人工费的范畴。 错 7、建筑高度是指自室外设计地面至建筑主体檐口底部的垂直高度。 错 8、连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。 对 9、绝对密实状态下的体积是指构成材料的固体物质的体积与全部孔隙体积之和。 错 10、防水混凝土的抗剪强度和抗渗压力必须符合设计要求。 错 11、检验批主控项目的检查具有否决权。 对 12、根据施工项目竣工验收的工作程序，在初步验收过程中，施工单位在自检合格的基础上，应填写工程竣工报验单，并将全部资料报送建设单位，申请竣工验收。 错 13、按事故产生的原因分类，工程质量事故可分为指导责任事故和操作责任事故。 错 14、某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用和外观的情况下可不作处理。 对 15、项目开工前应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档保存。 对 16、因保修不及时造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。 对 17、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。对 18、在办理工程洽商记录时，可先施工后办理洽商。 错 19、建筑工程质量验收分为过程验收和竣工验收。 对

2018年二建法规模拟试题(一)

2018年二建法规模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，毎题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.对于下列规范性文件效力的比较，正确的选项是( )。 A.宪法>法律>部门规章>行政法规 B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规 C.国际条约>宪法>部门规章>地方性法规 D.宪法>法律>行政法规>部门规章 2.关于法人的说法，错误的是（ ）。 A.机关法人属于特殊法人 B.法人可以分为营利法人和非营利法人 C.施工企业的项目经理部不具有法人资格 E.法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承担 3.下列事项中，属于专利权保护对象的是( )。 A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 4.关于抵押的说法，正确的是( )。 A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 5.根据《物权法》，土地承包经营权属于（ ）。 A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权 6.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，( )。 A.合同不生效 B.不影响合同效力 C.合同无效 D.合同终止 7.某施工企业进行爆破施工时，不慎将临近一住宅墙体震裂，该施工企业与住宅居民因( )产生了债权债务关系。 A.合同 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理 8.甲公司向乙银行借款，合同签订后为了借款安全，乙银行要求甲公司提供担保。在甲公司的再三请求下，丙公司在借款合同上签署：“保证人丙公司愿为甲公司借款提供保证担保”，并加盖单位公章。根据《担保法》规定，下列关于保证担保的表述正确的是( )。 A.由于未明确属于连带责任保证，故丙公司提供的是一般保证 B.乙银行自借款清偿期届满之日起4个月内没有起诉或申请仲裁的，丙公司不再承担保证责任 C.经乙银行同意，甲公司将债务转移给他人，丙公司因不知情可不再承担保证责任 D.乙银行将债权转让给他人，因未经丙公司同意其可不再承担保证责任 9.甲公司委托业务员李某到外地采购木材，为了便于工作，公司法定代表人给了李某几份盖有公司公章的空白合同。李某到外地后，为了照顾朋友张某的生意，就用盖章的空白合同与张某签订了购买钢材的合同，则( )。 A.张某应向甲公司主张履行合同 B.张某应向李某主张履行合同 C.合同只有经甲公司追认才能履行 D.合同无效 10.某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当( )。 A.被吊销 B.被撤销 C.延续有效 D.注销注册或变更注册 11.下列文物中，属于国家所有的是（ ）。 A.祖传文物 B.我国领海毗邻海域中遗存的文物 C.民营企业家捐赠给国家的文物 D.遗存于公海的起源于中国的文物 12.预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还( )万元。 A.50 B.70 C.100 D.150 13.关于投标报价的说法，正确的是( )。 A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价 B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 14.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014 年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于 同年4 月20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5 月10 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）。 A.2014年2月10日 B.2014年4月20日 C.2014年5月1日 D.2014年5月10日 15.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。 A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.串通投标罪

二建法规练习题

二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题 姓名：总分： 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期顺延3年 B 大型工程项目的负责人可以由非本专业的一级注册建造师担任C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用 D．信用档案中除记录不良行为外，也应记录业绩及良好行为 2.国务院建设行政主管部门制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，（） A. 应适用新的一般规定 B. 应适用旧的特别规定 C．由国务院建设行政主管部门裁决适用 D. 由国务院裁决适用 3.下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（） A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B．施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用 C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项 D．建设单位为施工单位垫付了部分被拖欠的农民工工资 4.甲公司在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破后3年，乙公司才发现玻璃幕墙的铝框发生损伤，向法院起诉要求赔偿，则本案（） A．已经超过诉讼时效，法院不予受理 B．已经超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求 C．诉讼时效中止D．未超过诉讼时效 5. 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（） A．构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件 B．运输公司由于施工单位拖欠运输费用而部分留置部分运输的材料 C．施工单位由于建设单位拖欠工程款而拒不交工 D．停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆 6．按照《物权法》的规定，建设用地使用权自（）时设立。 A. 合同生效 B. 交付 C．登记 D. 支付全部出让金 7. 某总投资300万，建筑面积1600平方米的停车场项目，工期2个月，建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件是（）。 A．已经确定建筑施工企业 B. 已经委托监理单位

2018年二建《法律法规》考试真题附答案解析

2018二建《法律法规》考试真题及答案解析（完整版） 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.根据《民法总则》，法人分为（）。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人，非营利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三类P8 2.关于代理的说法，正确的是（）。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止，委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C

【解析】A选项错误，转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13 B选项错误，熟人为同一代理事项代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。P11 C选项正确，作为被代理人或代理人的法人、非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。P12 D选项错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但该代理行为有效。P14 3.关于物权的说法，正确的是（）。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村士地承包经营者同意、土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 【解析】A选项错误，担保物权是对他人的物的优先受偿，所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利，含占有、使用、收益、处分四项权能。不可以是同一人P16 B选项错误，用益物权对他人的物的占有、使用、收益权。不可以是该物的所有权人。P16

二建法规 章节练习题

章节练习题 2Z201000建设工程基本法律知识 2Z201010建设工程法律体系 一、单选题 1、下列法律中，属于社会法的是（）。 A．《组织法》、《行政许可法》、《建筑法》 B．《建筑法》、《招投标法》、《安全生产法》 C．《物权法》、《统计法》、《劳动法》 D．《安全生产法》、《劳动法》、《劳动合同法》 2、调整平等主体的公民之间、法人之间及公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称是（）。 A．商法B．社会法C．经济法D．民法 3、根据2015年修订的《立法法》，设区的市可以对（）、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。 A．城乡经济与管理B．城乡经济与建设C．城乡建设与发展D．城乡建设与管理 4、根据我国《立法法》，地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。国务院认为适用部门规章的，应当适用（）。 A．国务院裁决B．全国人大常委会裁决C．地方性法规D．部门规章 二、多选题 5、下列立法成果中属于地方性法规、自治条例或单行条例的有（）。 A．《北京市招标投标条例》 B．《建筑安装工程招标投标试行办法》 C．《重庆市建设工程造价管理规定》 D．《宁波市建设工程造价管理办法》 E．《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》 6、下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。 A．省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会

D．省级人民政府所在地的市级人民政府E．国务院各部委 7、根据2015年修订的《立法法》，下列选项中属于只能制定法律的事项包括（）。 A．民事基本制度 B．对非国有财产的征借 C．对非国有财产的征收、征用 D．税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度 E．基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度 8、根据《立法法》，（）之间对同一事项规定不一致时，由国务院裁决。A．地方性法规与地方政府规章 B．部门规章与部门规章 C．部门规章与地方性法规 D．地方政府规章与部门规章 E．同一机关制定的旧的一般规定与新的一般规定 2Z201020建设工程法人制度 一、单选题 1、关于法人的说法，正确的是（）。 A．法人以其登记注册地为住所 B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C．非企业法人是指行政法人和事业法人 D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织 2、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A．项目经理部承担 B．企业法人承担 C．企业法定代表人承担 D．项目经理部与企业法人共同承担 3、根据《民法通则》，施工企业的项目经理属于企业（）。 A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人

二建法规练习题集-答案

2Z201000 建设工程基本法律知识 2Z201010 建设工程法律体系 2Z201011 法律体系的基本框架 【2013 】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的（）。 A. 《全国人民代表大会组细法》 B. 《中华人民共和国国际法》 C. 《中华人民共和国反垄断法》 D. 《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》 【答案】 C 【解析】见总结表格，多看多记 【2103 改】下列法律中，属于行政法的是（）。 A. 《公司法》 B. 《建筑法》 C. 《合同法》 D. 《行政诉讼法》 【答案】 B 【解析】公司法属于商法部门，建筑法属于行政法部门，合同法属于民法部门，行政诉讼法属于程序法部门。 2Z201012 法的形式和效力层级 【2010 】下列规范性文件中，效力最高的是（）。 A .行政法规 B. 司法解释 C. 地方性法规 D ?行政规章 【答案】 A 【解析】牢记思维图：宪法，法律，两法规，两规章。 【2010 】下列不工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。 A. 工程建设项目施工招标投标办法 B. 安全生产许可证条例 C. 安全生产法 D. 建筑业企业资质管理规定 【答案】 B 【解析】 2014 一建】签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。 A .人大主席团 B. 国务院总理 C. 最高人民法院院长 D .国家主席

【答案】 D 【解析】我们强调逢新必考，新敃材特意加入了公布领导人，所以成了新的考核点。全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。 【2014 一建】关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（） A 省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规尤其常务委员会发布公告予以公布 B 省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告 C 较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常委会直接公布 D 自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布【答案】 D 【解析】地方性法规、自治条例和单行条例 【2011 】不同行政法规对同一亊项的规定，新的一般规定不旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A. 制定机关 B. 最高人民法院 C. 国务院 D. 全国人大常委会 【答案】 C 【解析】题目较难，法律效力上下位冲突的解决采用家长裁决制。而本题问的非常具体，行政法规由国务院裁决，单选题做题原则选最恰当的选项。 2Z201020 建设工程法人制度 2Z201021 法人应具备的条件 【2011 】法人应当具备的条件有（）。 A. 依法成立 B. 有自己的场所 C. 有必要的财产戒者经费 D .有自己的名称、组细机构 E. 能够独立承担无限民亊责任 【答案】 ABCD 【解析】基本概念 【2010 超纲题】根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日。 A. 公司营业执照签发 B. 申请公司设立 C. 工商管理机关批准 D. 组细机构代码证签发 【答案】 A 【解析】《公司法》第 7 条明确规定，“依法成立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照，公司营业执照签发日期为公司成立日期”。法规配套的法律选编内条款。 2Z201022 法人在建设工程中的地位和作用 ）。 【2014 一建】关于法人的说法，正确的是（ B. .企人以其登取得营业为住所取得法人资格

2018年二建管理真题与答案

2018年二建《建设工程施工管理》真题答案及解析一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意） 工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（）。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备-保修期 C.设计的准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备保修期 【答案】D 【解析】建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 【考点来源】2Z101011建设工程项目管理的类型P4 ； 2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货商直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 【答案】C 【解析】施工总承包管理主要承担组织的总责任，故AD错误；施工总承包管理模式下，一般由业主方与分包单位签合同，故B错误。

【考点来源】2Z101012施工项目管理的目标和任务P5 ( 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（）。 A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 【答案】A 【解析】管理职能的内涵：管理是由多个环节组成的过程，即： （1）提出问题； （2）筹划——提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析； （3）决策； { （4）执行； （5）检查。 【考点来源】2Z101024施工管理的管理职能分工P20 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（）。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部

二建法规练习题及答案

2Z201000建设工程基本法律知识（二） 一、单项选择题 1、下列各项不属于行政处罚的是（）。 A、罚款 B、没收所得 C、罚金 D、吊销营业执照 2、建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚不包括（）。 A、责令停止施工 B、降低资质等级 C、赔偿损失 D、吊销执业书 3、行政处分的种类中不含（）。 A、撤职 B、开除 C、记过 D、管制 4、下列不属于行政处罚的是（）。 A、警告 B、罚款 C、没收所得 D、管制 5、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。 A、行政复议 B、行政处分 C、行政赔偿 D、行政许可 6、下列不属于民事责任承担方式的是（）。 A、排除妨碍 B、赔偿损失 C、责令停产停业整顿 D、支付违约金 7、下列不属于建设工程民事责任的主要承担方式的是（）。 A、支付违约金 B、赔偿损失 C、返还财产 D、排除妨碍 8、未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担（）责任。 A、侵权 B、违约 C、不当得利 D、无因管理 9、保险合同的当事人是（）。

A、投保人和保险人 B、投保人和被保险人 C、保险人、投保人和被保险人 D、投保人、被保险人和受益人 10、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，（）按照约定履行债务或者承担责任的行为。 A、抵押人 B、债务人 C、债权人 D、保证人 11、一般保证期限无约定的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。 A、6 B、12 C、18 D、24 12、根据《担保法》的规定，当事人对保证方式约定不明确的，（）。 A、保证人按照连带责任保证承担保证责任 B、保证人承担一般保证责任 C、由保证人选择按照一般保证或连带责任保证承担保证责任 D、由债权人选择按照一般保证或连带责任保证承担保证责任 13、如果当事人之间没有特别约定，则债权人与债务人协议变更主合同的或债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的同意。这种同意（）。 A、明示即可 B、必须采取书面形式 C、必须进行公证 D、可以默认 14、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。 A、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务 B、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务 C、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 D、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，被保证人按约定履行债务 15、以下担保形式的担保人只能是第三人的是（）。 A、抵押 B、质押 C、保证 D、留置 16、某业主和承包商签订了施工合同A，承包商和分包商签订了分包合同B，为保证施工合同A的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同C的当事人是（）。 A、承包商和分包商 B、承包商和保证人 C、业主和承包商 D、业主和保证人 17、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。 A、3 B、6

二建法规课后习题0701

2Z207010 工程建设标准 一、单项选择题 1、地方标准由（）制定。 A、省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门 B、设区的市级人民政府标准化行政主管部门 C、县级人民政府标准化行政主管部门 D、国务院 2、国家鼓励社会团体、企业制定高于（）相关技术要求的团体标准、企业标准。 A、推荐性标准 B、强制性标准 C、国家标准 D、行业标准 3、团体标准的技术要求不得低于（）相关技术要求。 A、推荐性标准 B、国家标准 C、强制性标准 D、行业标准 4、下列（）属于工程建设国家强制性标准。 A、工程建设勘察、规划的特殊质量标准 B、工程建设一般的有关安全、卫生和环境保护标准 C、工程建设通用的术语、符号、代号 D、工程建设重要的通用的试验标准 5、国家标准实施后，复审一般在国家标准实施后（）年进行一次。 A、1 B、3 C、5 D、10 6、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。 A、工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 B、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制 C、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 D、工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制 7、根据有关规定，（）应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。 A、工程质量监督机构 B、施工图设计审查单位 C、建设项目规划审查机关 D、建筑安全监督管理机构 8、工程建设行业标准实施后，应当适时进行复审，一般复审的期限为（）年一次。 A、2

B、3 C、4 D、5 9、施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。 A、5万元以上10万元以下 B、2%以上4%以下 C、10万元以上30万元以下 D、5%以上10%以下 二、多项选择题 1、强制性标准监督检查的内容包括（）。 A、施工单位所有的工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B、工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定 C、工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定 D、工程项目是否可以保证安全、质量符合强制性标准规定所需资金 E、工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定 答案部分 一、单项选择题 1、 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是工程建设地方标准。地方标准由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定。 【答疑编号10876839,点击提问】 2、 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是工程建设企业标准。国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。 【答疑编号10876841,点击提问】 3、 【正确答案】 C 【答案解析】本题考查的是工程建设团体标准。团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求。 【答疑编号10876845,点击提问】 4、 【正确答案】 D 【答案解析】本题考查的是工程建设国家标准。质量标准必须是综合标准和重要的通用的；有关安全、卫生和环境保护的必须是通用的；术语、符号、代号必须是重要的通用的。 【答疑编号10876978,点击提问】 5、 【正确答案】 C 【答案解析】本题考查的是工程建设国家标准。复审一般在国家标准实施后5年进行一次。 【答疑编号10876980,点击提问】

2018年二建法规真题

2018 二级建造师工程法规 一、单项选择题 共 60题，每题 1 分。 1. 根据《民法总则》，法人分为 ( ) 。 A. 企业法人和非企业法人 B. 机关法人，企业法人和社团法人 C. 一般法人和特别法人 D.营利法人，非营利法人和特别法人 2. 关于代理的说法，正确的是 ( ) 。 A. 经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B. 同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C. 作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D. 表见代理是有权代理 3. 关于物权的说法，正确的是 ( ) 。 A. 同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B. 用益物权人可以是该物的所有权人 C. 未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D. 物权的变动只能基于合同关系 A. 对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B. 国防、外交等国家行为 C. 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D. 行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是 A. 实用新型以申请时所附的说明书为准 C. 外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 5. 关于留置的说法，正确的是 ( ) 。 A. 留置权属于债权 B. C. 建设工程合同可以适用留置权 6. 关于财产保险合同的说法，正确的是 ( ) 。 A. 保险合同不可以转让 B. C. 保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 7. 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是 A. 解除合同 B. 继续履行 C. 8. 根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是 ( ) 。 B. 建设工程发明以其附图为准 D. 三类专利均以权利要求的内容为准 债权人不负责保管留置物 D. 留置权基于法定而产生 保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 D. 被保险人应当与投保人一致 ( ) 。 罚款 D. 合同无效

2017年二建《法规及相关知识》备考练习题及答案

2017年二建《法规及相关知识》备考练习题及答案 2017年二建《法规及相关知识》备考练习题及答案 1.工程师肖某取得建造师执业资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后必须( )方可申请初始注册。 A.重新取得执业资格 B.提供达到继续教育要求的证明材料 C.提供新的业绩证明 D.符合继续执业的条件 2.赵某于2006年9月取得建造师执业资格，但他在2004年3月担任项目经理时所负责的工程曾发生重大质量事故，则他只有在( )后才能申请注册。 A.2007年3月 B.2007年9月 C.2009年3月 D.2009年9月 3.行政规章是由( )制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章。 A.地方人民政府 B.最高国家行政机关 C.国务院 D.国家行政机关 4.下列选项中( )不是工程建设法律关系的构成要素。 A.法律关系主体 B.法律关系客体 C.法律关系内容 D.法律关系规定性文件 5.不当得利，是指没有法律或合同根据，有损于他人而获得的利益。下列情况能发生不当得利的是( )。

A.施工单位向工人支付工资 B.施工单位为工人办理工伤社会保险 C.施工单位为工人发放降温费 D.施工单位计算错误多给张某付三天工钱 6.父母作为监护人代理未成年人进行民事活动属于( )。 A.法定代理 B.指定代理 C.约定代理 D.委托代理 7.普通诉讼时效期间通常为( )。 A.6个月 B.1年 C.2年 D.4年 8.有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任;对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，可以由( )依法追究其行政责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A.知识产权保护组织 B.国家出版局 C.政府相关管理部门 D.著作权行政管理部门 9.根据《建筑法》，下列不属于领取施工许可证的条件是( )。 A.建设资金已经落实 B.有保证工程质量和安全的具体措施 C.已经确定施工企业 D.拆迁工作已经完成 10.欣欣公司新建一职工宿舍，合同工期6个月，工程合同价1000万元人民币，原则上资金到位( )方能领取施工许可证。

2015年二建法规真题解析去答案版

一．单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A.项目经理承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 2.关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。 A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定 D.代理期间届满或者代理事务完成 3．甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A 地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是（）。 A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C．甲公司约定的权利自合同公证后获得 D．甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 4.关于不动产物权设立的说法以，正确的是（）。 A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

5.下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。 A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 。 6．关于担保的说法，正确的是（）。 A．担保是用益物权的一种 B．担保的目的是保障特定债权实现 C．担保合同是主合同 D．反但保不适用《担保法》的规定 7.某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（） A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 8.关于建筑市场城信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。 A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开 9.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿。下列人员

二建法规练习题三

二建法规练习题三 2、某施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用，2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现合同法的( )原则。 A 公平 B自愿 C诚实信用 D维护公共利益 3、王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是( )。 A劳动合同 B借款合同 C劳务分包合同 D房屋租赁合同 4、要式合同是指( )的合同。 A法律上已经确定了一定的名称和规则 B当事人双方互相承担义务 C根据法律规定必须采用特定形式 D当事人双方意思表示一致即告成立 7、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于( )。

A要约邀请 B承诺 C部分承诺 D新要约 9、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是( )。 A提交投标文件是承诺 B发放招标文件是要约 C签订书面合同是承诺 D发放中标通知书是承诺 11、招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格项目预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是( )。 A 2006年4月1日 B 2006年5月10日 C 2006年6月10日 D 2006年7月20日 12、某工程项目建设单位于2004年2月1日发布招标公告，2004年3月1日发售招标文件，招标单位甲在招标文件规定的投标截止日2004年4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于2004年4月30日向甲发出中标通知书。双方于2004年5月20日签订了施工合同。则甲受到要约条件约束的时间是( )。

2020年二建《法规》考点精华汇总

二建《法规》考点及计算题精华汇总 2020二建法规时间数字型考点汇总 二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》科目题型为选择题（单项选择题、多项选择题），其中填空型选择题属于较简单的一类，这部分的分数是比较容易拿的。为便于考生记忆，本篇就法规常出填空型选择题的时间数字型考点进行汇编，共计32个常考点。通常，题点在数字或对时间进行描述的部分，需要抓住关键词来巧记。 1、营利法人经依法登记成立，营业执照签发的日期为营业法人的成立日期。 2、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力；动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。 3、发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权期限为10年，均自申请日起算；注册商标有效期为10年，自核准注册之日起计算。 4、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。 5、建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。 6、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。

7、对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 8、建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。 9、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 10、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 11、依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。 12、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 13、投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。 14、依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。 15、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 16、履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

2019年二建法规真题及答案解析

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析 二建真题下载 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。 A.须经有关机关批准 B.有技术负责人 C.承担有限民事责任 D.应当有自己的名称和组织机构 【答案】D 【解析】法人应当具备的条件：依法成立；应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；能够独立承担民事责任；有法定代表人。 2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。 A.交付 B.合同成立 C.合同生效 D.车辆完成登记 【答案】A 【解析】动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。 3.关于建设用地使用权的说法，正确的是()。 A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D.建设用地使用权期间届满的，自动续期 【答案】C 【解析】A选项说法错误，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上。B选项说法

错误，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。D选项说法错误，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。 4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位 【答案】A 【解析】施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系，建设工程施工合同是双务合同，就完成施工行为而言，建设单位是债权人，施工单位是债务人，就支付工程款而言，建设单位是债务人，施工单位是债权人。 5.关于商标专用权的说法，正确的是()。 A.商标专用权是一种有形财产权 B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请 C.注册商标的有效期为10年 D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算 【答案】C 【解析】A选项说法错误，知识产权又称为无形财产权。B选项说法错误，注册商标的转让是指商标专用人将其所有的注册商标依法转移给他人所有并由其专用的法律行为。转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。C选项说法正确，D选项说法错误，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。 6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于（）担保。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 【答案】B 【解析】质押分为动产质押和权利质押。可以质押的权利包括：(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；(2)依法可以转让的股份、股票；(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；(4)依法可以质押的其他权利。

[2019整理]年二建法规真题与答案

2012二级建造师法律法规及相关知识真题及答案 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于注册建造师执业管理的说法，正确的是( )。 A. 施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或加盖执业印章 B. 施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章 C.所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任 D. 大型工程项目施工负责人可以由一级或者二级注册建造师担任 【答案】B 【解析】P3正中间“掌握执业管理”第2~3段。本题设置陷阱较多。A值得重视，施工管理文件应当由注册建造师签字并加盖执业印章，而不是二者有其一，这可能成为今后一二年命题的热点;B表述正确;C，小型工程项目负责人不要求由注册建造师担任;D，大型工程项目负责人必须由本专业一级注册建造师担任。 2.关于注册建造师信用档案信息管理的说法，正确的是( )。 A. 注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩 B. 不良行为记入信用档案，良好行为不必记入 C.注册建造师信用档案信息应按照有关规定向社会公示 D. 由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示

【答案】C 【解析】P4“掌握信用档案管理”。注册建造师信用档案信息不属于个人隐私，主管部门应当主动按规定向社会公示。 3.《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于( )。 A.法律 B. 行政法规 C.部门规章 D. 司法解释 【答案】B 4. 总承包单位收到固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是( )。 A.行为人不具有相应的行为能力 B. 行为人意思表示不真实 C.行为内容不合法 D. 行为形式不合法 【答案】C 【解析】P13“三、民事法律行为的成立要件”。 5.下列民事行为中，属于民事法律行为的是( )。 A.投标人之间相互约定抬高投标报价 B. 投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件 C.施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工 D. 承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包 【答案】B 【解析】P13“一、民事法律行为的概念”。 民事法律行为，是民事主体之间①设立、变更、终止民事权利义务关系的②合法行为。本题只限于考核第二个要件，即合法性要件。