项目承包经营合同

篇一：项目内部承包经营合同书

工程项目内部承包经营合同书

甲方：

乙方：

为了加强工程项目管理，落实项目承包责任制，确保管理科学化、工作规范化、现场标准化、分工专业化，充分调动双方积极性，提高项目经营效益，根据有关法律、行政法规的规定，在乙方认可甲方与发包方签订的工程施工合同（含补充协议及附件资料，以后简称《施工协议》）的基础上，按照甲方有关项目管理办法的要求，经双方协商，同意签订本《工程项目内部承包经营合同书》(以后简称合同书)。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程工期：以甲方与发包方签订的施工合同为准

4、工程质量标准：以甲方与发包方签订的施工合同为准

第二条原则与方式

1、实行项目经理（或项目负责人）负责制。甲方聘任为该工程项目经理（或项目负责人，以后简称乙方），在工程施工管理实施过程中，代表甲方全面履行《施工合同》，负有第一责任，对项目盈亏承担不容推卸的全部责任。

2、实行确保上缴，自负盈亏的原则。本项目由甲方统一核算，实行工程成本单列，确保上缴营业税、所得税、管理费等各项税费。

3、乙方按照“动态管理、优化组合”的原则，配备精干的项目管理班子（乙方所配备的项目管理班子成员及分工职责落实情况必须在开工前报甲方审核备案），以满足工程质量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。

4、甲方根据工程项目的需要，派出专业的技术管理人员对涉及工程结算、成本核算等技术性问题进行技术指导。

5、根据本工程的情况，甲方委派同志为派驻现场工程负责人，并全权对现场的质量、安全、进度和文明施工及合同履行情况进行监督、管理，定期向公司汇报现场施工情况。

第三条工程承包范围及合同工作量

以年月日甲方同发包方签订的工程施工合同的全部内容为准。

第四条指标

1、工程承包上交系数：乙方按工程结算总造价的百分之向甲方上交管理费。营业税、所得税、地方或行业规定税费、甲方派驻管理人员工资、差旅费、社会保险费、住房公积金等税费，由甲方按规定税（费）率向乙方代扣代缴。

2、施工工期：以甲方同发包方签订的合同工期和开工日期为准，乙方确保按《施工合同》规定的工期完成。若乙方造成工期延误，除按《施工合同》约定执行外，每延误工期1天罚款1000 元（因发包方原因造成的工期延误除外）；延误工期超过 15 天，乙方无履行合同的能力或无法改变现状，给甲方的形象和信誉造成损失时，甲方有权终止合同，另派项目经理（或项目负责人）组织施工及管理，乙方应在限期内无条件撤除。乙方若在限期内未撤除，给甲方造成的一切后果均由乙方负责承担。

3、工程质量：严格执行国家建筑工程施工质量验收规范，确保工程质量达到国家验收等级标准要求。若发生质量事故，所有责任及经济损失均由乙方承担。

4、安全生产：严格按照国家安全操作规程及标准进行施工，杜绝一切安全事故的发生（如人身伤亡事故、设备事故、交通事故、火灾事故等）。若发生安全事故，所有责任及经济损失均由乙方承担。

5、文明施工：按照项目所在地建设行政部门的相关要求及甲方安全文明施工的有关文件规定，实施企业形象工程，所需费用由乙方承担。

6、工程款回收：按照《施工合同》条款中明确的时间和数量及时收取，回收率达 100%。

第五条有关支付工程款的规定：乙方按《施工合同》的规定向发包方和甲方报送当月完成统计工作量报表和下月的进度计划报表，并提出下月所需资金材料计划，提出月结成本（会计报表），甲方对乙方月结成本进行及时审核，确保工程资金专款专用。

第六条有关工程保修金的规定：工程竣工保修期满后，待甲方从发包方处将保修金收回后，保修金一次性返还给乙方；若在保修期发包方要求进行保修，乙方应及时派人员进行保修，费用由乙方承担，否则不退保修金。

第七条有关风险抵押金的规定：按招标文件规定向发包方缴纳的工程履约保证金，由乙方负责全额缴纳，并以此作为乙方向甲方交纳的风险抵押金。在工程竣工结算后，若工程全部按《施工合同》履约，未出现质量、安全问题，已收回所有债权未发生亏损和债务的，及工程竣工资料完整，也未出现《施工合同》规定不予退还的情形，待发包方返回履约保证金后一次性退还乙方。若出现其它问题则待问题处理后再退还。

第八条债权债务的处理：项目结束，内部结算前，乙方必须结清所有债权债务。若乙方隐瞒债务，则由甲方在乙方向建设方缴纳的履约保证金和工程保修金中予以抵扣，不足部份乙方必须以自己的动产和不动产来补足差额或清偿债务，并承担因此给甲方造成的一切损失。第九条施工总结：项目施工结束，乙方应就工程项目建设情况进行总结，甲方就项目施工综合情况进行考核评审。若乙方严格按照合同执行，并完善合同的全部内容得到各方认可后，甲方奖励工程结算总价的百分之给予乙方自行分配，其具体分配方案由乙方制订，报甲方批准后实施。

第十条财务管理：为保证项目资金专款专用，该项目工程款一律划入甲方所开设的银行专用帐户：。工程款一经划入，由甲方按协议收取费用和上交税费后，全部支付给乙方，不得截留和挪用乙方工程款。但乙方必须将工程款用在该项目工程上，不得另作它用。工程完工时，按业主合同要求扣留质保金。

第十一条作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

附件一承包经营合同书实施细则

附件二聘用协议

附件三安全生产目标责任书

第十二条本《合同书》经甲、乙双方盖章或签字后生效。工程交工验收，工程尾款回收完毕，与本工程有关的债权债务清理完毕并经审计后，本《合同书》自行失效。

第十三条本《合同书》一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：乙方：

担保方：

年月日

附件一

承包经营合同书实施细则

第一条甲方的权利和义务

1、甲方有权纠正和制止不符合《施工合同》和本《合同书》的行为。如经考核，乙方不能履行《施工合同》和本《合同书》或因工作失误给甲方带来较大经济损失和社会不良影响，甲方有权解聘乙方的任职资格，并终止其本《合同书》，追究其乙方的相应责任。

2、甲方若检查发现乙方在工程施工过程中的工程质量、施工安全、进度计划、文明施工、资金使用、处理业主投诉等方面存在重大问题，有权要求乙方进行整改，若整改不力，甲方有权解聘乙方的任职资格，并终止其本《合同书》，追究其乙方的相应责任。

3、甲方负责督促乙方全面履行工程承包合同，协助乙方处理发包方、设计单位、其它单位及地方有关部门的各种关系，协助处理工程承包合同纠纷和指导项目部编制工程预算、结算和工程索赔事宜，费用由乙方承担。

4、甲方提供的项目部印章仅限于乙方与发包方该工程范围内工程资料报验、工程报量、报价和工程函件往来等相关的活动用，不得用于签订合同、担保等。未经甲方批准，项目部不得私制项目部行政、财务、合同章，否则将依法报司法机关追究乙方刑事责任并要求赔偿损失。对于涉及到本工程物资采购、合同签订等必须使用合同专用章或行政公章，必须经甲方审核批准后才可使用。否则一切后果均由乙方承担。

5、甲方委派专人对工程资金进行实时监控，为防止出现挪用资金、滥用资金等现象，工程款要及时入帐。

6、根据现行用工制度及方式，甲方对乙方组建的项目部管理人员和劳务作篇二：项目承包经营合同书

建筑工程内部承包经营合同书

合同编号：[2014]（）号

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规和

甲方的公司管理制度，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，同时也为了贯彻落实工程

项目管理责任制，经甲、乙双方协商一致，就乙方内部承包经营甲方承建的工程项目达成如下合同：

一、总则

1.1 甲方已于年月日与“建设方”）签订工程《建设工程施工合同》，为便于该工程施工，甲方特成立河南京都建筑安装有限公司项目经理部。

1.2 工程概况：

1.2.1 工程名称：；

1.2.2 工程地点：；

1.2.3 工程范围：（详见甲

方与建设方签订的建设工程施工合同，及甲方对乙方的授权范围）。

1.3 甲方同意，经公司内部人员招投标，乙方获得第1.2条所述工程的承包经

营权。乙方对甲方与建设方签订的建设工程施工合同已经有充分的了解和认识，并保

证有能力认真、完全履行该施工合同中甲方向建设方所承担的各项权利义务，并承担

该项目的全部经营风险。

1.4 本合同生效后，甲方委任乙方为河南京都建筑安装有限公司理部的负责人，乙方有权依照本合同的约定，自主经营该项目经理部，确保所施工工

程的工期、质量、安全等各方面均符合国家相关法律法规规定、《建设工程施工合同》

以及本合同的相关要求。

二、承包方式

2.1 履约保证金：本合同签订时，乙方向甲方缴纳履约保证金万元、或提供实物担保、或其他经甲方同意的担保方式，用以担保本合同的正常履行。乙方承包的工程结束三年，保证金无息退还乙方。

2.2 承包范围：甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件约定的全部内容。

2.3 承包方式：总承包方式包括但不限于包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏等。

2.4 承包期限：

2.5 承包费用的计算及支付：

2.5.1 乙方按甲方规定的承包范围承包经营，并向甲方缴纳如下承包费用：

a. 包干费: 万元；

b. 项目承包管理费: 乙方按照所承包工程总价款的%（其中承包费用

为，税金为）缴纳。

2.5.2 包干费缴纳时间，上半年缴纳万元，下半年缴纳万元；乙方于每一缴纳期的第一月缴纳完毕。

2.5.3 项目承包管理费缴纳时间，甲方在建设方支付的每笔工程款到帐后，按照本合同第

2.5.1条的约定，扣除乙方应缴各项费用和各项税金。

三、承包人员管理

3.1 鉴于建设工程的特殊性，为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险，甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理，乙方有权在甲方的管理下自主经营。

3.2 甲方负责委派公司的项目经理、财务会计、安全专职员、质检人员、结算人员等到乙方项目经理部，以上甲方委派的管理人员在乙方项目经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用均由乙方承担。

除项目经理、财务会计以外，其它甲方负责委派的人员，乙方有权另行选择外聘人才作为项目经理部的管理人员，但乙方外聘的以上管理人员需报甲方考核备案，并自行承担所有费用。

四、工程款及财务管理 4.1 未经甲方的书面授权，乙方无权以任何形式直接从建设方支取工程款，该项目的所有工程款项，必须经甲方指定的银行账户流转，甲方发现乙方私自从建设方收取工程款项的，有权从建设方下一笔的工程款中扣回，并有权直接扣除或要求乙方支付私自收取工程款金额的5%的违约金。

4.2 甲方按照乙方的工程进度和用款计划向乙方拨付工程款，有权对乙方使用工程款的情况进行监督、审查。乙方需在使用工程款之前的个工作日向甲方申报工程款使用计划。乙方每月28日之前须向甲方书面申报工程款的回款计划、项目负债情况及负债的还款计划等。4.3 在本合同履行期限届满之前，建设方支付的工程款必须专款专用，未经甲方书面同意，乙方无权将工程款用于该工程项目以外的其他用途。否则，甲方有权从建设方下一笔的工程款中扣回，并有权直接扣除或要求乙方支付私自收取工程款金额的5%的违约金。

4.4 乙方应执行甲方的财务管理规定，建立、健全项目经理部的财务管理制度。甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务，该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况及该项目的资产负债情况。

五、印章管理

5.1 甲方不向乙方提供印章，如乙方因项目需要签订合同及其他文件使用甲方印章的，乙方需携带文件材料到甲方盖章。

5.2 乙方无权私自以项目部的名义刻制公章或其他印章，否则，甲方有权追究乙方的法律责任并要求乙方承担由此产生的一切损失。

六、合同管理

6.1 乙方应建立健全合同管理制度，乙方以项目经理部的名义对外签订包括但不限于合同、承诺书、担保书等，均应交由甲方审核同意并备案后，方可签署。不论甲方是否同意签署，由此所发生的一切经济、法律责任，均由乙方自行承担，因此给甲方造成的一切损失，均由乙方负责赔偿。

6.2 未经甲方书面同意，乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的合同。

七、甲方的权利和义务

7.1 及时传达国家及有关部门的方针政策及针对性法规，及时传达甲方的各项规章制度，并监督实施。

7.2 每月定期对乙方的承包工程的质量、安全等方面进行指导、监督和检查。

7.3 监督乙方的财务工作，保证工程款专款专用，防止乙方的违规违纪行为。

7.4 甲方有权随时对乙方的施工进行监督管理，该监督管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付情况、项目部的资产与负债情况、工程的文明安全施工等。

7.5 如甲方发现乙方有丧失对项目的管理能力或有丧失之虞或有重大违法、违纪行为导致乙方不能正常履行本合同所明确的责任、义务时，甲方有权更换承包人，乙方不得以任何理由妨碍工程进展，遗留问题待工程进展正常后再作处理。

7.6 支持乙方在授权范围内行使正常职权，维护乙方的正当权益及经营活动，做好服务工作。协助乙方搞好生产经营，参与签定工程承包合同、图纸会审、投标、结算，提供各项技术服务。以上各项所发生的费用均由乙方承担。

7.7 及时提供乙方所需的经营证件，办理委托证书及相关手续。

7.8 甲方有权按照本合同的约定对乙方进行专项管理，有权根据施工现场生产管理需要，决定是否选派人员到施工现场直接参与管理的权利。派员的费用由乙方负责。

7.9 有权监督、检查乙方的经营行为，如发现乙方有违法经营、超出授权范围或有损甲方形象的行为，甲方有权要求乙方整顿，直至终止合同，由此产生的一切损失和责任均由乙方承担。

7.10 乙方在承包经营过程中所产生的一切经济损失、债权债务、民事、刑事责任等均由乙方独立承担，甲方不承担任何经济和法律责任。如果甲方因乙方原因承担了相应的法律责任和经济损失，甲方有权向乙方追偿，要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。

八、乙方的权利和义务

8.1 乙方应严格按照甲方与建设方签订的《建筑工程施工合同》约定，全面履行各项义务，不得将承包项目向外分包、转包。

8.2 乙方应合法经营，照章纳税，遵守甲方的一切规章制度。

8.3 乙方应向甲方及时、足额缴纳履约保证金（或提供担保单位，担保人承担连带责任）和承包费用。

8.4 乙方应维护甲方的公司形象和声誉，对于承包工程的工期、工程质量、安全与文明施工等均需达到建设方和相关管理部门的规定要求，对不符合要求的情况，乙方应予以改正，直到达到相关要求，所有整改费用均由乙方承担。

8.5 接受和配合甲方、建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监督与检查。

8.6 承担施工期间以及施工完成之后的各项工作，该工作包括但不限于工程竣工验收、结算、债权债务、安全事故等，并承担相应费用。

8.7 乙方严格遵守财务纪律，遵守甲方的财务管理规定，加强财务管理，每季度如实向甲方报送财务月报表及工程进度报表。

8.8 乙方应将所有管理人员及施工人员登记造册报甲方备案，包括每个人的身份证复印件和工资花名册。

8.9 乙方应按照国家有关规定，为项目经理部的施工人员办理工伤保险，并将办理凭证上交甲方财务；若乙方拒不办理，甲方有权从工程款中强行扣除，由甲方代办工伤保险。

8.10 乙方应及时、妥善处理施工现场及项目经理部发生的各类纠纷，尽量将各类纠纷的损失降到最低，并承担因此给甲方造成的一切损失。

8.11 乙方应认真做好承包施工期间的签证、索赔、工程延期等资料保存，建立健全施工技术资料档案，工程竣工后整理好各项施工资料，报甲方审核签章。并将工程验收证书报送甲

方，以存档备查。工程完工后乙方继续履行保修责任。

在项目施工过程中和工程项目竣工后，如发现建设方有违约行为，应及时上报甲方，注意收集保存各种索赔证据，并将各有关证据资料上报甲方存档。

8.12 乙方严格按照建设方要求创造工程荣誉，每创一个市文明工地甲方将奖励乙方所交项目管理费的10%；每创一个省优杯甲方将奖励乙方所交项目管理费的20%，否则甲方将对乙方按结算工程款总价的0.1%进行处罚。

8.13 乙方应严格贯彻执行国家有关安全的政策、法律法规，搞好项目经理部的全员安全教育培训工作，做到全员持证上岗。在承包经营过程中发生的一切安全事故及因此造成的经济损失，均由乙方承担。

8.14 乙方应按时支付农民工工资和材料款，否则所造成的经济损失及所有责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

8.15 乙方自主决策经营、独立核算、自负盈亏、自行承担承包经营过程中所形成的全部债权、债务等法律责任。

8.16 乙方在承包经营过程中的一切技术资料（包括招投标文件、中标通知书、篇三：内部承包经营合同

*************************

内部经营承包

合

同

**********************************工程

经营承包负责人： ********

二0一一年五月二十七日****************************

经营承包合同

甲方：

乙方：

乙方在********************工程自主经营、独立核算、自负盈亏。

为明确双方的职责和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经协商达成如下合同条款，供双方共同遵守执行。

一、承包范围：公司拥有的资质经营范围

二、双方职责：

1、甲方职责：

（1）负责监督乙方经营活动的合法性，遵守法律，法规各种规章制度。

（2）对乙方承建工程项目的技术质量，安全，进度等进行监督。

2、乙方职责

（1）依法经营，在经营中执行国家法律及行政法规的有关定。

（2）进行规范化管理，落实执行“质量至上，安全第一”的方针。

（3）依照公司所在地的行政法规，乙方一旦拿到工程进度款，必须先缴纳税收和其他应缴费用。

（4）乙方负责人对经营活动负一切责任，工程质量事故、安全事故、经济纠纷等责任。（5）乙方在投标中造价应不低于最低控制价。

（6）乙方经营活动中拖欠材料、工资所发生的一切费用以及所有债权、债务由乙方承担全部经济责任，并按有关规定缴纳工程定额测定费及办理一切手续的费用。（7）乙方自行聘用所需人员，所聘用人员应报公司备案。

（8）根据合同约定，按时向甲方缴纳承包费用。

（9）该工程实行项目负责制，独立核算，自负盈亏，工程所发生的垫资均由乙方负责，不得拖欠农民工工资，在承包期内所发生的债权、债务均由乙方承担。乙方应做好财务帐，若有违规，责任由乙方自负。

三、争议违约

（1）在履行合同中发生争议，甲乙双方应本着有利于保证质量、保证安全、按期完成施工任务的原则，进行友好协商解决；协商不成的，则提请甲方企业所在地法院裁决。

（2）合同双方之任何一方不能按约定的条款履行义务，造成的损失由违约方负责，并向对方支付工程合同总金额的5%的违约金。

（3）因乙方在本工程质量、安全等方面此出现问题，造成甲方企业资质受处理或影响甲方参加投标等，所造成的损失应由乙方承担一切责任。甲方有权冻结该工程合同履约担保金、项目工程款等，用于赔偿甲方所造成的损失，直至追究法律责任。

（4）若乙方向甲方隐瞒、漏报工程项目和工程造价（含业主供应材料），甲方有权按所查出隐瞒、漏报的造价的10%对乙方另外进行处罚。

四、其它约定：

（1）乙方违法经营或质量、安全、经济等问题上失误，给公司造成信誉、经济重大损失，甲方有权收回乙方承包权。其损失由乙方负责全部责任。

（2）乙方无权转包经营权，若发现被转包，甲方有权立即终止其经营权。（3）乙方应向甲方报送承建项目的业绩资料，所有业绩资料交由甲方统一存档。

五、安全生产目标管理责任。

六、合同终止

（1）工程竣工验收合格交付使用、保修期满、工程款付清后，在不违背工程质量终身负责制原则下可视合同终止。

（2）本工程若发生质量问题，乙方应自觉按照业主或监督、监理部门要求进行整改，直至质检部门验收合格为止。否则，甲方可终止协议并将工程收回自行施工，所造成的损失全部由乙方负责赔偿。

（3）本合同经双方签字后生效，承包期满，乙方承包费用缴纳完毕，经营资料上交甲方终止。

七、本合同一式二份，甲方持一份，乙方持一份。未尽事宜，双方协商处理。

八、公司全称：*****************************。

开户银行：。帐号：。

甲方代表：乙方代表：

身份证号码：

电话：电话：

二0一一年五月二十七日

**********************有限公司

安全生产目标管理责任书

为认真贯彻执行‘安全第一，预防为主’的方针，强化各级安全生产责任制，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，杜绝‘三违’现象和伤亡事故发生，确保职工的生命安全和身体健康。根据‘管生产必须管安全’的原则，特制定本责任书，实行安全生产目标管理。

一、目标和任务：

1、杜绝重伤、死亡事故，杜绝重大设备事故、火灾事故，该工程工伤频率控制为零伤亡。

2、施工现场依据jgj59-99《建筑施工安全检查标准》进行检查评价，全部在建工程安全达标率为100%安全管理、文明施工、脚手架、基坑支户与模板工程、‘三宝’、‘四口’防护，施工用电、物料提升与外用电梯、塔吊、起重吊装、施工机具等项目合格率为100%，其中优

良率达50%以上。

3、是该工地安全生产的第一责任人，必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。如该项目安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，全由柯尾木承担。

4、施工现场设立以组长的施工安全领导小组，现场必须配专职安全员，实行工地安全领导小组成员轮流安全值日制度。项目经理为监督机制，施工现场特种作业人员必须经过专门安全培训并取得特种作业资格，所配置人员需到现场的费用由承包人负责。

5、安全生产、文明施工的个性内业资料是直接指导施工现场管理的重要依据，也是施工现场全面管理的具体体现，

生产承包经营合同范文(完整版)

合同编号：YT-FS-2139-72 生产承包经营合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

生产承包经营合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 __县__乡__村__组，以下简称甲方： 承包户主__，以下简称乙方。 为了落实联产承包责任制，充分调动农民的生产 积极性，明确甲乙双方的权利义务，根据中央(83)、 (84)一号文件精神，经村民大会讨论同意和甲乙双方 充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条承包土地的面积、地点、等级 甲方将__亩土地(田)发包给乙方，该土地位于__， 东至__，西至__，南至__，北至__。其中，一等地__ 亩，二等地__亩，三等地__亩，四等地__亩，……。 承包土地的所有权属于集体，乙方只有土地使用权， 不得买卖、出租、荒芜，不准转作宅基地和构筑其它 建筑物。 第二条承包期限

承包时间共__年，从__年__月__日起，至__年__月__日止。 第三条乙方的权利义务 1.乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。 2.乙方必须完成上级下达的种植计划，在完成种植计划的前提下，可以自己决定种植经营。 3.乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务，每年向国家交售___斤，___，___斤___，___斤___……。交售时间是___。每年向国家缴纳农业税__元，纳税时间是___。乙方必须每年向甲方上交公积金__元，公益金__元，管理费__元，上交时间为每年的__月__日以前。乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日，或上交按义务工日折价的金额。 (本条亦可采取列表形式，见后) 4.乙方经甲方同意，可以自找对象转包土地，可以与转承包户协商，平价购买生活用粮。土地转包后，转包户必须承担原由乙方承担的所有统购任务和缴纳

合作拓展业务承包经营协议书

合作拓展业务承包经营协议书 甲方：公司（总公司） 乙方：公司（上饶承包人的公司） 经双方友好协商，为拓展建筑市场业务，商定甲方在上饶省成立分公司由乙方负责承包经营。立足上饶,面向全国,为明确双方的权利、义务与责任，共同达成以下条款订立本合同，双方平等自愿，以资共同遵守。 一、经营区域：上饶市。 二、经营项目范围：甲方所有资质证书所许可的资格范围（若公开招标或甲方己派员联系的业务、已跟踪的业务，乙方不得参与竞争，以信息反馈记录为依据）。 三、承包经营方式：自主经营、独立核算、自负盈亏。 四、承包期限：乙方承包期暂定为年，即自起至止。 五、承包经营目标： 1.经营指标：自本协议签订之日起每个经营年度完成财务产值不低于千万元。总公司对分公司给予扶植政策,鼓励分公司在上饶创造业绩、扩大公司在本地的影响力，为树立品牌企业打下坚实基础。 2、在承包期内乙方向甲方交纳管理费指标：上缴底数为每年万元人民币（无

论完成财务产值或施工产值多少都要保证），在经营年度第一个月十日前上缴给甲方。 3、乙方出资承揽施工项目，每年保底管理费外，在承揽工程超过1亿元业绩的部分按照施工合同额的收取管理费。 4、由分公司联系跟踪运作，总公司出资并施工的项目，其利润分配原则为：总公司与分公司分别得利润的和。在承包合作经营期间内，甲方不得以任何理由在乙方承包经营区域内直接承揽与分公司经营业务冲突侵害乙方区域经利益。 5、合同履约率：合同履约率为100%。 6、质量、安全指标：工程竣工一次性合格率达100%；杜绝重大工程质量、环境、安全事故及群体职业病现象发生，安全轻伤事故率控制在0.2%以内，轻伤事故频率控制在10‰以下。 7、在经营期内，分公司负责的工程项目获省级优质工程质量奖，总公司奖励分公司万元；分公司负责的工程项目获市级优质工程质量奖，总公司奖励分公司万元，获得国家级优质工程质量奖及鲁班奖的视投入资金精力确定。 六、甲、乙方职责： 1、甲方职责： A、提供在上饶工商部门注册分公司的证件及合法手续，办理“省外建筑业企

承包经营合同书样本

承包经营合同书样本 发包方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 双方根据＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，经协商签订本合同。 一、承包形式为上交利润递增包干。 二、承包期限自＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿日止，共＿＿年。 三、上交利润数额 １．承包方上交利润包干基数为 ２．承包方按＿＿＿＿递增＿＿＿＿％比例上交利润。 ３．承包方上交利润时间按＿＿计算，即＿＿年＿＿月交＿＿元；＿＿年＿＿月交＿＿元；＿＿年＿＿月交＿＿元；＿＿年＿＿月交＿＿元；＿＿年＿＿月交＿＿元。 四、企业留利分配 ┌───────┬───────┬───────┬───────┐ │││││

│项目│生产发展基金％│福利基金％│奖励基金％│ ├───────┼───────┼───────┼───────┤ │企业留利││││ └───────┴───────┴───────┴───────┘ 五、国家指令性产品供应计划和生产计划 六、主要经济技术指标 １．＿＿＿＿年末固定资产原值＿＿＿＿万元，承包期间固定资产增值总额为＿＿万元，其中＿＿年＿＿万元；＿＿年＿＿万元；＿＿年＿＿万元；＿＿年＿＿万元；＿＿＿＿年＿＿＿＿万元。 ２．国家资产的维护＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；设备完好率达到＿＿％；固定资产净值率＿＿＿＿％。 闲置资产处理办法＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ３．新产品开发＿＿＿＿项，主要新产品是＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 ４．承包期间技术改造投资总额＿＿＿＿元；＿＿＿＿年为＿＿＿＿元；＿＿＿＿年为＿＿＿元；＿＿＿＿年为＿

生产经营承包合同

合同编号： 生产经营承包合同 签订地点： 签订日期：年月日

生产经营承包合同 甲方：_____________ 乙方：___________ 合同期限：___________ 为了贯彻经济改革精神，提高企业经济效益，打破大锅饭，铁饭碗，平均主义，进一步调动车间班组和工人的积极性，我们厂决定与本厂的车间实行生产责任承包。经甲乙双方商定，特签如下合同，共同信守。 一、乙方的权利及应承担的经济责任 (1)有权在规定的生产经营范围内，在任务保量完成厂内下达的生产计划以后，自主地决定产品生产与销售。 (2)乙方现有车间的人员，有权自主地调动和使用，厂里不得予以干涉或抽调。 (3)乙方必须按时按量的完成甲方规定的生产任务和利润指标。如乙方完不成生产任务和利润指标时，按其金额的百分比以同等比例扣发奖金，如因生产管理不善造成亏损时，适当扣发当月工资，最多不超过扣除基本工资的_____%。 (4)乙方的生产经营活动不得违反有关的法律、政策规定，否则，造成不良后果自负。 二、甲方的权利及应承担的经济责任 (1)甲方有权按合同的规定向乙方下达生产任务，并监督检查乙方按

时、按质、按量完成生产计划。 (2)甲方有权监督检查乙方是否按有关的法律、政策规定从事生产经营活动。 (3)乙方如完不成合同规定的生产任务和利润指标，甲方有权按合同规定进行扣罚。 (4)甲方应及时传达和贯彻党的上级的方针、政策和有关规定，如贯彻不及时造成经济上的损失由甲方负责。 (5)提供现有的固定资产和流动资金交乙方使用，不能随意调用。根据生产实际需要，经甲方批准购置的设备、工具，资金由甲方提供。 三、甲乙双方的利润分配方法 乙方完成承包的生产任务和利润指标时，按平均每人_____元发放奖金。超额部分按五五分成计算。即上缴国家_____%，企业发展基金_____%，上缴公司_____%，集体福利基金_____%。工人分成_____%。 四、附注 (1)签订合同的双方应严格履行合同中的协议，任何一方不得擅自解除合同。 (2)需解除合同时，必须由签订合同的双方经过共同协商，达成协议后方能解除。 (3)遇有国家地方物价部门调整了产品的价格或国家税制改革，调整了税率导致对生产或利润的影响，根据上级规定调整合同书。 甲方：__________(盖章) 经办人：__________(签字) 乙方：__________(盖章) 代表人：__________(签字)

临海市仙人桥水电站经营权承包合同(草案)

临海市仙人桥水电站经营权承包合同（草案） 发包方：临海市汇溪镇人民政府 临海市汇溪镇仙人桥村村委会以下简称甲方承包方：以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国物权法》等法律、法规之规定，经临海市仙人桥电站所有权人临海市汇溪镇人民政府（占股权40%）决定及临海市汇溪镇仙人桥村（占股权60%）村民代表2/3以上公决同意，决定将临海市仙人桥水电站经营权以公开竞价方式向承包权人进行经营权承包，为明确双方在本合同有效期内双方权利、义务关系，本合同当事人经平等协商，达成一致，共同遵守。 第一条仙人桥电站地址、概况及承包经营范围： 1、地址：仙人桥电站座落于临海市汇溪镇仙人桥村赤壁坑（俗称）。 2、概况：仙人桥电站建于1979年，2010年经全面技术改造和设备更新。现有400千瓦发电机一台、630KV变电器一座以及厂房、引水渠、拦水坝、输电线路等。 3、承包范围：整体资产及电站经营权。 第二条承包经营权期限： 自2010年月日至2020年月日止共计10年整。 第三条承包条件： 1、原临海市仙人桥水电站5名职工由承包权人负责签订无固定

期限劳动合同（具体见《关于仙人桥水电站经营承包权过程中原有职工问题的处理意见》）。 2、承包权人负责电站的日常经营管理及设施、设备的维护、维修和更新，保证甲方资产完整和电站顺利发电运行。 3、承包期内各种规费、税收由承包权人自负。 4、甲方委托承包权人为承包期内电站法定代表人，但承包权人不得以电站资产进行抵押和担保为自身及他人进行融资活动及其它涉及经济利益活动。 5、合同期满后承包权人应将水电站各项设施完好归还甲方（含承包人更新、置换的设备），经甲方对水电站设施核收后，由仙人桥村一次性退还乙方合同履约保证金10万元（不计息）。 6、经营期内承包权人未经甲方同意不得擅自转让电站经营权。 第四条付款金额和付款方式及逾期责任： 承包款总计佰拾万仟拾元整（￥元），由承包权人于2010年月日之前一次性付清，逾期按日3‰支付滞纳金，逾期超过10天，取消承包资格，竞投保证金不予退还，同时按《竞投规则》承包权人应向甲方赔偿经济损失。 第五条拦水坝、引水渠在承包期内遇不可抗力造成重大损毁，由承包权人进行维修，维修费用超过拦水坝、引水渠工程总造50%及以上的，承包权人可向甲方提出资金补助申请，维修费用少于拦水坝、引水渠工程总造价50%的不予补助。 第六条本经营权承包为电站资产及经营权整体承包，在承包期

业务承包经营合同

业务承包经营合同 发包方（甲方）:无锡XXXXX混凝土有限公司 承包方（乙方）: 因公司业务开展需要，甲方需引入乙方为公司低标号混凝土业务经营承包方，全面开展公司该类业务及负责日常生产安排，经双方友好协商，达成如下业务承包经营事项： 第一条经营承包的范围 业务上：公司现有承接业务中低标号混泥土业务及承包期内自行开发的该品类业务。 管理上：厂区内生产低标号混凝土的指定设施设备（见设备清单）区的生产和管理（含人事的调配及财务管理权）。 第二条经营承包的方式 发包方在承包经营期限内将低标号混泥土的业务经营及生产发 包给承包方。承包经营期间,该品类混凝土所涉业务由承包方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。 第三条经营承包期限 经营承包的期限为三年,即从2018年12 月1 日起至2021 年11 月30日止。 第四条承包费的金额及支付等约定 双方约定：乙方支付给甲方的业务承包管理费用为人民币28元/吨整（开票税金等由乙方自行承担）。签订合同后还须向甲方支付本

合同履约保证金10万元整。 承包费支付方式：每月结算一次，双方按照每月业务实际出场吨位和汇款数按实结算。 第五条承包期内各项费用的支出 （1）承包期内乙方享有用人自主权，原有人员工资福利、社会保险等涉及人力资源的支出由乙方承担； （2）承包期内分摊的房屋租金及水费、电费等其他生产性费用均有乙方单独承担。 （3）承包期间如涉及工伤事故、火灾、人身伤害、违法经营等费用支出均由乙方承担。 第六条承包权的交接 设施设备交接时间：本合同生效后一周内。交接后的该类业务往来由乙方负责，并独立结算。 交接方式：甲方将以下交付给乙方视为交接完成 （1）所涉生产设施、设备（详见附件设施、设备交接单）； （2）文件资料（详见附件包括但不限与客户签订的承包品类业务合同及营业执照、经营许可证复印件等） 第七条经营自主权 承包方在承包期间,对承包事项享有自主、独立的业务经营和生产管理权。 承包方在承包期间享有以下权利： 有权组建生产经营管理团队、聘请生产或经营负责人。承包期满

项目承包经营合同书-样本

项目承包经营合同书 项目承包经营近些年来被广泛关注，项目承包经营合同书怎么写呢?以下是为大家整理的项目承包经营合同书范文，欢迎参考阅读。 项目承包经营合同书范文1 甲方： 乙方： 甲、乙双方在自愿平等的基础上，就有关服务项目的承包事宜达成如下条款： 第一条：合作方式 甲方允许乙方以承包经营方式，在甲方营业区域内为客人提供按摩服务项目。 第二条：合同期限 本合同期限为年，限从年月日起到年月日止，合同履行结束后，根据双方合作情况，乙方享有承包经营权。合同正常履行期间，甲乙双方不得随意更改提成比例，不得更改合同正常履行的期限(如有特殊情况，须由双方提前20日作出书面提议)。 第三条：结算方式 1、乙方在承包经营期间，对所有提供服务的客人都必须通过消费单的形式录入电脑，由客人统一在甲方收银台进行结帐。甲方为乙方每日提供客人累计消费清单，如有差异，双方共同进行核对。甲、乙双方每天结算一次费用分成， 2、乙方人员出售各类会员卡公司应按公司制定的员工提成标准办理，费用与各类按摩同期结算。

第四条：甲方的权利义务 1、甲方有权要求乙方遵守国家法律、法规和酒店的各项规章制度，合法经营，保证服务质量，不得有损害酒店利益和名誉的行为，若因违规造成的后果由乙方承担。 2、甲方有权利制定乙方开展经营活动有关的合理规章制度，制定工作休假时间安排。 3、甲方有义务为乙方员工提供住宿，工作场地待钟休息间、淋浴间，确保各类设施设备的正常使用。 4、甲方有权要求乙方对新员工做系统的入职培训，包括技术培训。 5、甲方有义务提供乙方开展经营活动所需要的经营场地及各种设施工具。 6、甲方有义务在本合同履行期间内，甲方负责设施、设备及物品中正常使用情况下的维修，更换，但由于不当或其他人为原因造成的损坏，由乙方承担维修、更换费用。 第五条：乙方的权利义务 1、乙方自行负责技师的招聘并承担技师的报酬等费用，自费负责技能及仪容仪表的培训工作，自费负责技师的培训教具及服务装备。 2、乙方必须严格规范所聘技师的服务操作，技师必须在甲方规定区域内为客人提供规定服务，不得为客人提供有损甲方利益的服务。 3、乙方必须保持相关服务区域达到严格的卫生标准。 4、乙方聘用的技师应根据甲方要求定期参加卫生体检，持有健康证后方可上岗，费用乙方自理。

生产部门承包经营合同范文(完整版)

合同编号：YT-FS-5518-67 生产部门承包经营合同范 文(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

生产部门承包经营合同范文(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方： 为保证全面完成公司XXXX年X月能顺利通过GMP 认证的计划目标，保证GMP认证所涉及的各项指标能按时、按质、按量地完成。乙方自愿承包公司GMP办安排的工作并与甲方协商后签订如下合同以资双方共同信守执行。 一、完成的任务 负责生产管理、卫生管理的软件编制工作，以及验证管理程序中规定的属于生产部牵头的工作及负责同相关部门的工作衔接。 二、完成各项任务的时间乙方保证按甲方下达的软件编制任务书按时、按质、按量完成，保证遵守GMP

软件编制工作人员应遵守的纪律 (1) 各部门重要的日常事务不可因此而拖延。 (2) 需加班的请自觉加班，不再另计加班工资。 (3) 所有人员应自觉对本公司的软件保密，不得将本公司的软件流失，在软件编制过程中不得复印本公司的任何文稿(包括草稿)，不准将软件和文稿私自带出公司大门;在编写过程中各部门的计算机不得共享也不能多拷软盘; (4) 文件的汇总：文件的汇总之日各部门将自己的软盘拷入总机(技术副总办公室)，拷贝完成后近期由技术副总组织各部门相互提问，由文件编写部门回答。 三、甲方保证软件编制过程中必须的辅助工作的及时供应(乙方以书面方式提出)。甲方保证要求甲方技术副总及时组织各部门汇稿和协调各部门书面提出的需要解决的问题。如甲方不能及时保证乙方以书面方式提出的必须的配套的辅助工作，由此造成的后果由甲方负责。如乙方不能及时按甲方提出解决方案及

业务承包经营合同模板大全

业务承包经营合同模板大全 承包合同中承包双方的权利义务，依照法律由承包合同规定。这是产生该合同的根据。 业务承包经营合同1 订立合同双方: 发包方:_公司 承包方:_ _公司(发包方)与_(承包方)经协商一致，且经_公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。 第一章总则 第一条承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏.财政,税收渠道不变. 第二条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。 第二章承包的期限,方式和主要指标

第三条承包经营的期限为一年,即从20_年八月七日起至20_年八月六日止. 第四条承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币二千元。该笔款项于__ __之前付清。 第三章承包方的权利与义务 承包方的权利 第五条承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为 公司的法定代表人,行使总经理的职权。 第六条承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。 具体权利如下: 1 有权聘任副总经理和各部门经理,组成本公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体. 2有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 3有权根据实际需要购置新设备和资产。 第七条承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入.

第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 承包方的义务 第九条承包方在承包期间应尽义务如下: 1 必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等. 2在承包期间,应保证公司各项资产的完好(合理损耗除外),. 第十条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全 部条款. 第四章发包方的权利与义务 第十一条发包方的权利如下: 1有权维护公司利益不受损害。 2有权监督本公司的经营范围。 3对本公司有财务监督权。 第十二条发包方的义务如下: 1不得以任何形式干涉承包方的经营权。 2必须按本合同规定保障承包方的合法权益。 3必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。

公司内部承包经营协议书

内部承包经营协议书 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为进一步的明确责任、落实分工、做好项目合作的经营管理，经甲、乙双方协商一致，现将区域经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营叶医生牌乳铁蛋白肽，订立本合同，双方应共同遵守，严格执行。具体合同条款如下： 第一条基本情况 1.1甲方同意将位于的交由乙方承包经营使用。 1.2乙方承包后，由乙方负责经营管理。 1.3承包期限为年，从年月日到年月日止。 第二条承包形式及上交款项的支付 2.1承包形式：区域大包制。 2.2甲、乙双方同意，乙方向甲方上报产品数量，随即支付相对应金额（首批次以及每月不低于10件乳铁蛋白肽），甲方以收到的金额为准，给与乙方配发相对应的产品数量，中间所产生的运输和中途破损损失费用均由甲方承担。 第三条债权债务承担 3.1承包经营期间，项目实行独立核算、依法纳税，乙方严格按照甲方的经营制度经营，自负盈亏。承包后在经营中所产生管理费及其他相关的一切费用，乙方应按时交纳清结各项款项。

3.2承包经营期间，乙方必须在公司的许可经营范围内从事经营活动。 3.3乙方在甲方的所授权区域以外的区域违规销售产品，一经查实，将以1比20盒处罚支付给受害区域，并没收乙方所获得的授权区域作为处罚。 3.4甲方的产品严禁在网络上销售，乙方需严格执行，如有发现违规，第一次警告，第二次按照窜货制度处罚。 第四条甲方权利和义务 4.1 甲方有项目经营方向、方法的监督权及指导义务。 4.2甲方有权按国家法律、法规和本合同规定维护公司合法权益。 4.3甲方必须全面履行本合同中应由甲方履行的全部条款，并按本合同规定保障乙方的合法权益。 第五条乙方权利和义务 5.1乙方负责全面经营，自负盈亏。 5.2乙方负责项目的经营、人员的配置管理，并对经营中所有相关人员的人身安全，消防、卫生、税务等事项全权负责。 5.3乙方在承包经营期内，不得以其他方式交与他人经营；但经甲方书面同意的除外。 第六条双方承诺 6.1乙方在承包经营中，对外进行经营活动产生的费用和债权债务与甲方无涉。 6.2 乙方在承包经营期间，甲方公司内业务在同条件的基础上应优先选用乙方承包产品。

企业承包经营合同书完整版

企业承包经营合同书完整 版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

企业承包经营合同书完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：_________，简称甲方 承包方：_________，简称乙方 企业经营者：_______________ 甲、乙双方根据___________，经协商签订本合同。 一、承包形式 上缴利润定额包干，超额全留。 二、承包期限 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共_________年。

物业项目承包合同范本

物业项目承包合同范本 随着经济社会的发展,综合性公共物业项目的建设得到了很大发展,对于物业项目承包合同你了解多少呢?以下是在为大家整理的物业项目承包合同范文，感谢您的阅读。 物业项目承包合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲乙双方经充分友好协商，在平等自愿、互惠互利的原则下，就甲方将_ (项目)以承包经营的方式，交由乙方经营管理，双方就相关事宜协商一致并达成协议如下： 一、承包经营项目情况： 座落地址： 建筑面积：平方米 项目类型： 二、承包期限：暂定为年即从年月日至年月日。届满后乙方需继续承包，双方另行协商并签订合同。 三、承包方式：本小区所有物业管理收入和支出均由乙方负责，在独立承包期间，乙方不需要向甲方缴纳管理费用，甲方每年不以任何形式向乙方支付管理补助费用。实行独立核算、自收自支、自负盈亏方式即实行费用包干制; 1、甲方无偿向乙方提供物业办公用房、门卫用房、商铺店面以及公共电气管理设备并办理使用移交手续。用于本小区物业管理。

2、乙方以甲方设置的"XXXX物业管理有限公司香域加州项目部"的名义，并经甲方授权的方式，从事香域加州全部业态物业管理。 3、全部业态所收取的物业管理和内外建筑体广告收入及其它物业管理收益均由归乙方收取并支配。 4、乙方从事XXX州物业管理所需费用(包括：人员工资、社保、工伤事故以及从事物业管理所需设备、设施、工具等购(添)置费用)均由乙方承担。 四、承包人押金：为了加强小区的物业管理，提升小区服务品质，保护双方合法权益，明确双方的权利和义务，降低市场经济冲击带了的风险，经甲乙双方协商决定由乙方向甲方缴纳承包押金8万元整(总经理4万元，副总经理2万元，部门经理1万元)。 1、为了形成良好的监督机制，实现共赢，甲方将对财务状况实施监督，委派财务会计，由财务会计向总公司上报每月财务报表。 2、由于经营管理不善，造成连续亏损超过30万元，甲方有权终止合同并将乙方的承包押金充抵亏损，不再归还承包押金。 五、承包经营的权利义务： 1、在授权范围内从事物业管理活动不受干涉。增加经营项目须经甲方书面同意。 2、按照与物业买受人的约定和相关部门的规定收取各项费用，不得乱收、超收。 3、乙方在承包经营期间，因经营管理等原因产生的与承租商户、企业及其他第三者的纠纷，由乙方自行解决和承担责任。因处置不当

业务承包经营合同完整版

编号：TQC/K746业务承包经营合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

业务承包经营合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：（以下简称甲方） 承包方：(以下简称乙方） 经甲、乙双方协商洽谈，甲方本着面向市场、扩展市场，引进现代化广告经营理念之宗旨，将本公司农副产品收购方面业务由乙方承包经营。根据《合同法》、《经济法》等相关法律的要求，为明确双方的权利和义务，按照平等协商，互惠互利、职责明确等原则，经充分协商，达成如下条款： 一.承包期限：乙方承包6年，即自

项目部承包经营合同书

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 项目部承包经营合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

按照总公司与分公司签定的2012年度经营合同书，按照分公司下达给各项目部2012年度完成产值指标任务，充分调动各项目部成员的积极性，进一步加强项目管理，确保安全生产，提高经济效益，促进分公司经营发展安全快速运行，明确双方责、权、利关系，分公司与项 目部签定以下条款： 一、承包经营期2012年1月1日?2012年12月31日 经营方式 1.实行任务包干、成本核算、利润分配、白负盈亏的承包经营责任 制。 2.项目管理人员报酬米取基本工资加效益工资的薪酬原则。 3.承包项目部因管理不善造成的工程质量、安全事故，由该项目部 全部承 担。 三、经官指标 1.工程产值：应完成产值700 万元。 2.工程费用：总费用控制在82.2%以内。 四、安全生产 1 .依据国家〈〈安全生产法》、〈〈建筑工程安全生产管理条例》，项目 经理为安全生产第一责任人，项目部要制定切实可行的安全生产管理制度和各种安全操作规程，做好班前安全技术交底工作，并与各班组签定安全生产责任书，最大限度地减少轻伤、杜绝重伤、死亡为零。如果发生安全事故，根据〈〈安全生产法》、〈〈建筑工程安全生产管理条例》和公司管理制度，对项目部及负责人予以处罚。 2 .如果发生工伤事故，一切经济损失均由项目部承担，并追究负责人及当事人的责任，情节严重的移交司法部门处理。

五、工程质量 1. 依据〈〈建筑法》、〈〈建筑工程质量管理条例》的规定，项目经理为工程质量第一责任人，并对工程质量终身负责，项目部要编制详细的施工组织设计、质量保证措施，建立质保体系，全面控制施工工艺，提高工程质量；做好班前技术交底和质量标准交底工作，并与各班组签定施工质量责任书，严格控制质量通病，杜绝一般、重大质量事故发生。 2. 凡承建工程，质量指标履约率达到100%。 3. 在施工中经检查发现质量事故，由项目部和当事人负责处理，并按有关规定进行处罚。 4. 认真对待和接受各级主管部门的监督、检查。经检查发现的质量、安全问题，造成通报批评、限期整改的项目，给公司声誉造成影响的处以2000?5000元的罚款。 5. 不按设计图纸及施工规范施工、不及时进行工程维修而影响使用 引起群众投诉、举报或新闻媒体关注的工程，公司处以该工程项目部5000 元的罚款，并承担由此造成的所有损失。 6. 造成重大工程质量结构安全事故，除接受有关部门的处理方案外，公司追 究有关当事人的责任，情节严重的移交司法部门处理。 六、双方职责 1. 发包方职责 1）对项目部全面领导，监督检查和考核。 2）施工期间，对项目部进行定期和不定期全面检查，每月进行全面考核。 3）依照总公司和分公司管理制度，对项目部有监督管理和处理决定的权利。 4）对项目部管理人员的薪酬有按劳分配或监督分配的权利

生产车间承包经营合同协议书范本标准版

编号：_______________ 生产车间承包经营合同 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：_______ 年______ 月_____ 日 甲方:

乙方： 为了更好地对生产车间管理，提高生产效率，提高成品质量及提高产品利用率。经甲、乙双方共 同协商，决定将生产车间由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务，特订立本合同。 一、承包方案： 甲方将权属于甲方的生产车间承包给乙方为甲方代加工。承包期内：①甲方提供场地，设备及生 产线，一切开支包括材料、设备、使用的电费、水费均由甲方负责支付。②乙方只承担工人工资，设备维修费及设备的配件费用。 二、甲方职责： 1. 甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟，避免火灾发生，如因此造成厂区事故及人身伤亡事故，由乙方承担一切经济损失，甲方概不负责。 2. 甲方有权对乙方的生产环境，劳动保护进行监督，甲方发现乙方有违规行为，有权终止合同或 给予经济制裁。 3. 甲方一星期前给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交货进行经济处罚，影响生产速度的每延误一次扣乙方_____________ 万元，造成 甲方延期的一切费用由乙方承担。 三、乙方职责： 1. 乙方负责生产管理及生产操作（监测化验，泵房屋材料八库及产品岀库操作，产品车间生产操作，氧化沥青车间生产操作，沥青造粒车间生产操作，导热油炉操作。 2. 乙方负责生产操作人员的定员定额的落实安排。 3. 乙方在生产经营中，必须服从甲方的管理，及时完场甲方下达的生产任务，按甲方的一切规章制

内部承包经营合同(道路建设项目)完整版

编号：TQC/K946 内部承包经营合同(道路建设项目)完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

内部承包经营合同(道路建设项目)完 整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：____有限公司 乙方：____ 双方就甲方取得的____村村里道路建设项目，经协商确定本内部承包经营合同，共同遵照执行： 一、承包项目、承包期限、承包金 1．甲方将依法取得的____村村里道路建设项目，承包给乙方负责承建经营。 2．承包期限自支付承包金之日起至该村道路交付使用之日止。

承包经营合作协议范本

承包经营合作协议范本 承包经营在我国社会主义改革开放后的建设中起到了巨大的推动作用,那么承包经营合作协议书怎么写呢?以下是在小编为大家整理的承包经营合作协议书范文，感谢您的阅读。 承包经营合作协议书范文1 甲方： 法定代表人： 乙方：身份证号： 为更好地扩大公司业务，充分发挥双方各自优势，达到共同发展的目标，甲乙双方经多次友好协商，遵循诚信、平等、自愿的原则，在园林工程招投标、施工建设等方面使用的业务实行承包经营，为规范合作各方的权利义务特订立本协议 一、隶属关系 乙方以甲方名义从事经营活动，由甲方全面管理，并遵守国家和地方有关的法律法规及甲方有关管理规定。 二、合作方式

1、乙方在从事园林工程业务中所需的费用均由乙方自理(包括施工资金)。 2、乙方以甲方名义独立承揽工程业务，自行组织投标、设计、材料供应、加工、施工、保修、保质等工作并承担相应责任。甲方对乙方进行必要的配合、监督、检查、管理。 3、当乙方跟踪的单项工程项目规模特别大或工程技术难度特别高时，甲方应向乙方提供必要的帮助，费用乙方承担。 三、甲、乙双方的职责与权利 1、甲方的职责和权利： ①根据乙方承接工程业务的需要向乙方提供承接工程所需的资料和必要的协助、配合、支持; ②向乙方提供行政章和法人章各一枚(此章仅供于投标使用)，配合乙方出具相应的法人委托书、介绍信、相关证明及资信文件。 ③协助乙方进行业务考察、接待等活动，费用由乙方承担; ④有权查阅招投标文件，有权审核和建议调整乙方的技术方案、施工图等。对乙方设计图纸、投标文件、施工合同等进行审核;

⑤对于存在明显风险的工程施工合同，甲方将及时与乙方对项目进行全面评估，听取乙方对控制风险的方式方法和防范对甲方造成风险的相关承诺，才同意 ⑥在施工过程中，甲方有权根据工程的实际情况派出工程管理人员对工程质量、施工安全、施工进度进行逼定期的检查(提前24小时通知乙方)，检查中如发现乙方在施工中有需要整改的问题，乙方必须按建设单位及甲方要求进行整改，直到合格为止，所产生的费用由乙方自负; ⑦有权了解和监督乙方的经营、管理情况，提出整改建议。 2、乙方的职责和权利 ①乙方应严格按照甲方营业执照和资质证书规定的经营范围开展业务活动，合法经营，自负盈亏; ②如乙方需要甲方代开工程履约保函，由乙方把资金打入甲方账户后，甲方为乙方代开履约保函; ③乙方对工程项目的方案设计和施工图纸设计必须符合国家工程设计规范要求和归家建设强制性条款要求; ④乙方对甲方商业和技术机密进行保密义务。 四、管理费核定及收取方式

2020项目承包经营合同书

2020项目承包经营合同书 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。以下是为大家整理的2020项目承包经营合同书，供大家参考学习。 项目承包经营合同书1 甲方： 乙方： 甲、乙双方在自愿平等的基础上，就有关服务项目的承包事宜达成如下条款： 第一条：合作方式 甲方允许乙方以承包经营方式，在甲方营业区域内为客人提供足疗按摩技师服务项目。 第二条：合同期限 本合同期限为年，限从年月日起到年月日止，合同履行结束后，根据双方合作情况，乙方享有承包经营权。合同正常履行期间，甲乙双方不得随意更改提成比例，不得更改合同正

常履行的期限(如有特殊情况，须由双方提前20日作出书面提议)。 第三条：结算方式 1、乙方在承包经营期间，对所有提供服务的客人都必须通过消费单的形式录入电脑，由客人统一在甲方收银台进行结帐。甲方为乙方每日提供客人累计消费清单，如有差异，双方共同进行核对。甲、乙双方每10 天结算一次费用分成，乙方足疗按摩项目的提成标准为项目定价的50% 。搓澡项目乙方提供用品(盐、奶搓澡泥等附属品)但必须经过甲方质量审查，提成标准为项目定价的60%. 2、乙方人员出售各类会员卡公司应按公司制定的员工提成标准办理，费用与各类按摩同期结算。 3、甲方不负责向按摩技师支付薪金，所有提成均由按摩技师领队(协议签订人)代领并发放，甲方不承担技师薪金的发放，所有薪金诉讼关系均由乙方负责人承担。 4、所有技师人员招聘、培训均由乙方负责，劳动关系隶属于乙方，甲方只提供场地供乙方合作经营。经营中所发生的隶属劳动关系及费用均由乙方自行承担，甲方不负责乙方技师团队的费用支出。 第四条：甲方的权利义务

公司生产经营承包合同

公司生产经营承包合同 发包方(甲方)： 承包方（乙方）： 承包方因经营需要，现整体租赁，经双方友好协商，协商签订本合同。 一、承包内容：承包方承包现有企业全部条流水线，现有生产经营土地，现有办公场所及设施，车间等。 二、承包经营期限：自年月日起至年月日止，共年，合同期满，承包方完成上交承包费，可自愿续签合同，但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下，享有优先续签权。 三、承包形式：税后承包金包干。 四、承包方上交承包金数额：承包方按固定收益向发包方交纳承包金，年承包金为万元。合同签订后一次性付清，逾期不交，甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金，或终止合同。 五、主要经济技术指标： 通过清产核资，发包时，被承包企业的总资产为万元；期间净资产应保持或增值；现有设备完好率为100％；闲置资产的处理应有双方共同协商；新产品开发项，主要新产品是天外村系列白酒。 六、承包经营前企业的亏损和／或债务的处理：_协议签订前所有涉及发包方的债权债务由由发包方承担，企业承包经营期间，债权债务

由承包方承担。

七、双方的权利与义务 （一）发包方： 1、应按承包合同规定，监督承包企业管理好资产，监督企业依法经营，照章纳税，履行合同，做好指导、协调、服务工作，不得干预承包者对被承包企业行使生产管理职权； 2、负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续； （二）承包方： 1、在承包期内，有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面责任，并行使一切生产经营管理职权； 2、必须遵守国家的法律、法规和财务会计制度，应严格执行本承包经营合同，接受被承包企业董事会的监督，并依照法律、法规的规定，维护职工的合法权益； 3、在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围，如确实需要改动，应经发包方董事会同意并报原审批机构批准； 4、对被承包企业的财产无权行使任何形式的处置权，如，转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等； 5、承包经营期间，若以被承包企业的名义贷款，须经发包方董事会同意； 6、所得承包收入应依法缴纳所得税；

房地产项目承包经营合同范本

房地产项目承包经营合同范本 房地产项目承包经营合同范本怎么写？随着房地产市场竞争的日趋激烈,房地产项目的利润空间已经越来越小,那么在签订房地产项目承包经营合同时需要注意什么呢?以下是小编为您整理的房地产项目承包经营合同范本相关资料，欢迎阅读！房地产项目承包经营合同范文1 甲方(发包方): 住所: 法定代表人: 乙方(承包方): 住所: 法定代表人: 丙方(担保方):先生身份证号码: －1－ 住所地: 签约背景: 甲方是依照中华人民共和国法律在设立的公司,甲方于年月日取得市发展计划委员会计投资( )号《关于同意建设“a”商品房项目的批复》;于年月日取得市规划局( )规选址第号《建设项目选址意见书》,从而取得“a”商品房项目的开发经营权。 为了有利于该项目尽快开发建设,经甲、乙双方协商一致,就甲方将项目发包给乙方承包经营开发的有关事宜,依照中华人民共和国法律法规的规定,订立本合同条款,以共同执行。 一、定义

除本合同中另有说明,下列词语在本合同中具有如下含义:1、项目:指“a”商品房项目。 －2－ 2、本合同双方或三方或各方:指签署本合同之承发包双方或加上担保方,包括因法定原因或经对方许可的约定原因承接其债权债务的其他法人或自然人。 3、日:除本协议书另有约定外,均指日历日。 4、元:指xx法定货币人民币 二、项目概况 1、项目位置:山 2、项目建设用地面积:平方米 3、容积率为 4、总建筑面积:平方米以内(不含地下室) 5、土地用途:商品房综合开发,包括商业及住宅(别墅)。 －3－6、项目尚未缴交土地价款与配套费。 三、承包经营权 1、甲方将项目发包给乙方承包经营。乙方对项目的承包采取由乙方按承包金包干、超额留成、自主经营、自负盈亏的方式进行。乙方承包经营后取得利润高于承包金的部分,由乙方享有;项目承包经营利润低于承包金的部分,由乙方负责补足。 2、承包期限:自本合同签订之日起至项目开发经营完成止。 前款所称的“开发经营完成”是指项目完成销售并收回全部销售款项或虽未完成销售但税务机关已经对项目经营情况进行会算,房产交付完毕、办妥产权登记所需的手续、物业管理移交完毕,或双方同意的其他时间。