合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

项目名称：（项目名称）

项目概况：经甲乙双方协商，甲方委托乙方就（项目名称）进行编制

第一条规划设计计费及支付方式

1、规划设计计费：

人民币（大写）。

2、付款方式及时间：

采用付款方式；

第二条工作时间与进度

1、签订合同后日内提交规划成果方案。

2、因甲方原因或其他不可抗拒因素造成的时间推迟，上述时间也相应向后顺延。

第三条技术依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》

2、

3、

4、

5、国家、省、市其它相关规划设计管理法规和规章、要求。

第四条甲方权力、义务

（一）甲方权利

享有规划设计技术成果所有权(不含电子文件)。

（二）甲方义务

1.合同履行时间的变更应提前10日以书面形式通知乙方。

2.配合乙方开展规划基础资料调研工作，按基础资料明细单提供资料。

3.维护乙方的技术所有权，设计文件、图纸、资料等只能在本合同项目内使用，不得擅自修改或以任何方式转让给第三方重复作用。

第五条乙方权力、义务

（一）乙方权利

享有规划设计成果的署名权。

（二）乙方义务

1.按合同规定的时间和要求向甲方提供规划设计纸质文件，并对规划设计文件负责。

2.提交符合合同约定和行业标准的规划设计文件。

3.积极主动为甲方服务，并提供与规划设计相关的技术咨询。

4.维护甲方成果设计文件、图纸、资料等成果，不得擅自以任何方式提供给第三方使用。第六条合同的终止或解除

发生下列情形之一，本合同终止：

1.合同期满，甲方收到最终技术成果且乙方收到全额劳动报酬。

2.甲乙双方就解除本协议协商一致的。

第七条违约责任承担

（一）合同生效后，甲方因故要求停止规划设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止规划设计，甲方已付的预付款不予偿还，预付款不足已完成规划设计进度部分的费用，按已完成的规划设计实际进度支付费用。甲方不能按时支付规划费，按10%支付违约金。（二）乙方中途停止规划设计或解除合同时，应退还甲方的项目预付款，并承担合同违约金，合同违约金按项目总收费的10％取。

（三）合同执行过程中发生争议，双方应本着实事求是的原则协商解决，协商达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

第八条其他事宜

（一）乙方向甲方提供技术成果内容。

（二）合同未尽事宜，由双方当事人协商或以补充条款为准。

（三）本合同经双方法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章后生效。

（四）本合同一式4份，双方各执2份，每份具有同等的法律效应。

第九条规划成果内容

成果资料：

提供成果资料叁份（纸质文件）。

甲方：乙方：

单位名称：单位名称：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

地址：地址：

法人或委托代理人：（签字）法人或委托代理人：（签字）单位公章：单位公章：

日期：2016年5月日日期：2016年5月日

建设工程施工合同实例

建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 、工程概况 工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点：嘉兴市东升路二环西路口 工程内容：土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件） 工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号 资金来源：企业自筹 、工程承包范围 承包范围：施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期：年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准：合格。 、合同价款 金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币） （小写）：￥元 、组成合同的文件

组成本合同的文件包括： （）本合同协议书． （）中标通知书 （）投标书及其附件 （）本合同专用条款 （）本合同通用条款 （）标准、规范及有关技术文件 （）图纸 （）工程量清单 （）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间： 2008 年 5 月日 合同订立地点：嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。

农产品购销合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-6793-75 农产品购销合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

农产品购销合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 供货方(甲方)： 购货方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议： 一、产品预订： 二、质量标准及规格：甲方应将品质好的卖给乙方，不得以次充好，如霉烂、变质等，应在包装过程中保持农产品表面的完整性。 三、种植基地要求：甲方生产食用菌的基地周围环境无污染源，无恶性病虫害，在种植过程中不得使用禁用的农药。 四、购销价格：由甲、乙双方根据市场价格协商确定，遇到市场价格变动或成本变动的情况需要调整

价格时，甲方应提前通知乙方。 五、验收办法及运费负担：甲方将货物运至乙方指定地点，乙方对农产品按要求进行过秤验收收购。乙方指定的地点属本地区的，运费由甲方负担，其超里程运费(本地区以外)，由乙方负担。 六、给付定金：双方在签订合同后，乙方支付甲方定金 __ 元，定金在收购时抵作货款。 七、价款结付：乙方按实收数量、等级在甲方将货物运至指定地点并验收后即用现金付清货款。 八、交货时间：甲方根据乙方的要求，在合理的时间内以最快的速度交货。 九、双方的责任： 1、甲方应努力提高产品质量，按时、保质、保量完成合同任务。 2、甲方应乙方要求(订购单)送出货物后，除非产品确有质量问题，乙方，不得少收或不收。产品验收付款后，乙方不得再以任何理由退货。 3、乙方应于验收货物后即时向甲方支付货款。

劳务合同范本

劳务合同 甲方：乙方： 法定代表人：身份证号码 住所：住址： 邮编：邮编： 电话：电话： 鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关法律规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。 第一条劳务合同期限 本劳务合同期限为____个月，自____年___月____日起至_____年____月____日止。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除l 劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。 第二条双方权利义务 （1）乙方承诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。 （2）甲方根据工作需要，委托乙方承担工作 （3）乙方工作时间根据甲方需要确定。 （4）乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的绩效考核。 （5）乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密，不得提供或

泄露给任何第三方。 （6）甲方按照乙方提供的劳务，向乙方支付报酬。 （7）乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。 第三条劳务报酬支付 （1）甲方每月日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。 （2）甲方每月向乙方支付的劳务报酬包括保底酬金元。 （3）如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。 第四条合同的终止与解除 （1）本合同期满如双方未续签，则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。 （2）甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外，甲方不向乙方支付任何补偿。 （4）乙方需要提前解除本合同，应提前7日通知甲方，或补偿甲方元代替通知。 （5）本合同终止或解除后，双方应及时办理交接手续。 第五条违约责任 （1）甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，每拖欠一日按照所拖欠金额的万分之四向乙方支付违约金。 （2）乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的，按照损失的金额据实赔偿。 第六条争议解决

集市联营合同书

集市联营合同书 甲方： 乙方： 甲、乙双方就联合经营甲方场地 （地址：）事宜，本着平等、互利、自愿的原则，经友好协商，签订本合同，双方共同遵照执行。 一、经营地点及范围： 甲、乙双方联营场地在甲方之店，建筑面 积㎡（附件一为乙方经营区域平面图），经营范围包括。（附件二为菜单审核表）乙方不得随意改变或扩大经营范围。乙方如需改变或扩大经营范围必须用书面的形式向甲方申请并获得准许后方可改变或扩大经营范围，否则一切后果由乙方承担。 二、合同期限： 1、合同期限自年月日起 至年月日止。 2、合同期满前，乙方未经甲方书面同意自行撤离的，应给付甲方个月的营业额作为补偿，其金额以撤离前乙方营业额中最高月份的一个营业额为计算标准。 3、联营期满前，乙方欲继续合作，必须在联营期满前二个月内，同甲方重新签订联营合同。否则，本合同自联营期满之日起自动失效。 三、联营方式及付款方式：

1、乙方在签订本合同时，须向甲方一次性支付人民币 （大写）元（￥元）作为进场费，人民币 （大写）元（￥元）作为保证金。 2、乙方以每月流水销售额的 %由甲方扣除作为管理费。 3、乙方月保底销售额为（大写）元 （￥元）； 4、如果乙方月销售额小于或等于保底销售额时，乙方按月保底额 的 %上缴甲方。 5、如果月销售额超过保底销售额，则超过部分按 %上缴甲方或按实际销售额的 %上缴甲方。 6、甲方代乙方收取营业款，乙方自用的水、电费由乙方自行承担，公共电费、燃气费按销售比例均摊，收费标准按商场标准统一执行。如因乙方经营需求由甲方提供而产生的其他费用另行计算。 7、如果乙方连续个月或全年累计个月达不到保底额，则乙方作自动解约处理。 8、乙方销售款一律由甲方统一收银，若乙方销售人员自行收银，甲方有权按其所收金额10-100倍对乙方处罚，此款项从营业结算款中扣除。 9、销售款每月结算一次，截止日为每月月底。下月10日-15日为结帐日（遇节假日顺延），如遇对帐发生错误，经双方确认后，在下月结帐时予以更正。10、甲方实行统一收银、统一价格管理、统一工服、统一上下班、统一服务形象、统一市场推广。乙方在经营过程中销售人员及经营销售活动必须遵守服从甲方制定的有关管理制度，如遇乙方违规或不服从管理，甲方有权要求乙方限期整改并按有关规定进行处罚，直至终止合同。 四、商品管理：

LOGO设计合同(经典详细版)

合同编号:________ LOGO设计合同 甲方（委托方）： 营业执照号码：法定代表人： 通讯地址：联系电话： 乙方（受托方）： 营业执照号码：法定代表人： 通讯地址：联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的相关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，乙方接受甲方的委托，就LOGO设计事项，双方经过友好协商，达成一致意见，特签订本合同，以便双方共同遵照履行： 第一条设计要求 设计宗旨： 设计风格： 设计要素： 其他要求： 第二条设计费用及付款

1、设计费用总计为：元人民币（大 写：） 2、甲方在本合同生效之日起个工作日内向乙方交付总费用的%作为预付款，即 元人民币（大写：）； 乙方向甲方交付设计的小样通过甲方审核后 个工作日内，甲方支付总费用的%，即 元人民币（大写：）； 甲方在收到乙方的设计制作成品后个工作日内向乙方支付剩余合同款项，即总费用的%，即元人民币（大写：）。 3、甲方将通过转账的方式付款。乙方的收款账号信息如下： 开户行： 账户名称： 账号： 第三条交付时间及方式 1、乙方需在本合同生效之日起的日内设计出甲方公司的标志初稿； 2、乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后 个工作日内把标志成品交予甲方。

3、乙方向甲方交付logo设计成品的方式： 第四条甲方的权利义务 甲方的权利义务： （1）甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方要求的文化内涵； （2）甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见，并要求乙方进行不超过次修改； （3）甲方应当按照合同约定及时足额支付相关费用； （4）甲方有权要求乙方保证其所提供的作品不侵犯第三方的权利； （5）甲方有义务提供有关企业资料或其他相关资料给乙方。 第五条乙方的权利义务 乙方的权利义务： （1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项； （2）乙方有权要求甲方提供有关企业资料或其他相关资料供乙方设计参考； （3）在甲方付清所有款项前，乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方不得使用该设计作品； （4）乙方需认真听取甲方的意见和建议，按照甲方的要求进行作品设计与修改；

建设工程施工合同案例分析

建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。近年来，承包人与发包人或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下，尚有越演越烈之势。而在诸多承发包纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序，引发了社会的不稳定因素。现结合一起建设施工合同拖欠工程款案，对这种现象进行分析，并就建设工程施工合同非法转包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、实际施工人利益的保护途径等问题提出自己的一些见解。 一、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路有限责任公司(以下简称业主A)。2006年3月份，业主A通过在全国范围内的招投标，将一条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司(以下简称B)施工建设。B承接整个工程的施工任务后，将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司(以下简称C)。2006年5月，B与C签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包，B配合C进行现场管理、技术管理，C全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算，实行综合单价承包，合同期内不作调整，工程量以业主A批复的工程量为准。B不向C预付工程款，每月底验工计价，扣除5%质量保证金。工程税金由B承担。C由于是家投资公司，没有相应的施工资质，于2006年6月与施工班组(实际施工人)D签订了一份《劳务合同协议书》，协议书约定：C将承接高速公路桥梁工程项目承包给D施工，包工包料;合同价，以工程量清单为准，在此基础上下调6%作为C的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件;付款方式为，C按照D每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量90%支付，每月余额的10%在工程完工后付5%，余款5%作工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各种原因，实际施工人D被迫退场。经D与C书面结算，本工程总工程款为1314178.3元，扣除材料款793267.8元，代付款81048元，借支款199000元，C拖欠D工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主A支付了D实际施工人班组5万元民工工资。截止2008年实际施工人D作为原告起诉之日，共被拖欠工程款342302元。因业主A、总承包施工人B、转包人C三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 二、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则

劳务合同样本

劳务合同 合同编号： 甲方（用人单位） 单位名称： 经济类型：有限责任公司注册号： 地址： 联系电话：乙方（劳动者）姓名： 性别： 身份证号： 家庭住址： 联系电话： 鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事劳务工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守。 第一条、本协议期限为月。本协议于年月日生效。 第二条、乙方承担的劳务内容、要求为： 负责 第三条、乙方认为，根据己方目前的健康状况，能依据本协议第二条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。 第四条、乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损害的，甲方有权追究其法律责任，并要求乙方予以经济赔偿。 第五条、甲方支付乙方劳务报酬的标准、方式、时间： 劳务报酬； 劳务费用的支付方式：。 第六条、工作纪律和规章制度 （一）乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的领导、管理和指挥，按时完成工作任务，并保守甲方商业秘密。 （二）乙方违反工作纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予相应的纪律处分、经济处罚等，直至解除本合同。 （三）有下列情形之一，甲方依法或按公司规定解除乙方劳务合同的，乙方应当按照劳务合同的约定向甲方支付赔偿金： 1．乙方严重违反用人单位的规章制度的； 2．乙方严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的； 3．乙方被依法追究刑事责任的。 1

第七条、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。 第八条、发生下列情形之一，本协议终止： 本协议期满的； 双方就解除本协议协商一致的； 乙方由于健康原因不能履行本协议义务的； 因乙方个人原因连续请假五天以上或累计请假达十天的； 第九条、甲、乙双方若需解除或终止本协议，需提前一周通知另一方即可。 第十条、本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿。 第十一条、保密约定 乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息，包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等，无论是口头、书面的或是电子文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定，不得向外透露，并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益；违反本规定乙方需须赔偿甲方一切经济损失,并承担赔偿。 第十二条、双方约定的其他事项 （一）_乙方声明：签订本合同前，本人已经阅读了甲方发布的日常规章制度，并愿意遵守执行，若甲方此后发布的新规章制度，一经发布或公示，乙方将认真学习并认可执行。 （二）双方确认，本合同项下的地址，为甲乙双方书面文件的送达地址，如因一方提供的地址不准确、或地址变更后未及时告知对方致使文件无法送达的，则文件退回之日视为文件送达之日。 （三）其他： 第十二条、附则 （一）劳务合同一式_两_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 （二）本合同自双方签署之日起生效。 甲方：（签章）乙方：（签字） 代表/代理人： 日期：日期： 2

农贸市场承包经营合同

农贸市场承包经营合同 农贸市场我国自古就有，在古时被称为“集市”，是一种周期市场。农贸市场承包经营合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的农贸市场承包经营合同范文，感谢您的阅读。 农贸市场承包经营合同范文1 发包人： (下称甲方) 承包人： (下称乙方) 为了更好地经营农贸综合市场，经甲乙双方充分协商，就乙方经营甲方的滨湾镇靖村农贸综合市场事宜达成一致，并签订本协议书，以资双方共同遵守。 一、合同标的 甲方将座落在温岭市滨海镇清村的农贸综合市场(1800平方，210个摊位)承包给乙方经营，乙方根据本协议书约定享有经营管理转租承包受益权。 乙方对甲方所有的滨海镇农贸综合市场的现状已有充分了解，愿意承包经营甲方的上述农贸市场，并保证合法经营，并切实维护甲方的商誉。 二、经营方式 乙方承包经营期间，实行独立核算，自负盈亏，自主经营。 三、承包期限 承包期限为5年，即从2010年4月15日起至2015年4

月15日止。 四、承包金及缴纳 乙方承包经营的五年承包金为七十万元，采取先缴纳后使用原则，乙方应按下列方式向甲方缴纳承包金。 1、2010年4月15日缴纳伍万; 、2011年4月15日缴纳壹拾伍万; 、2012年4月15日缴纳壹拾伍万; 、2013年4月15日缴纳壹拾伍万; 、2014年4月15日缴纳贰拾万; 五、保证金 乙方于2010年4月15日向甲方缴纳保证金伍万元，乙方违约的，乙方无权主张保证金，保证金归甲方所有，乙方无违约行为的，甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金。 乙方缴纳的保证金由甲方保管期间，不计收利息。 六、甲方的权利义务 1、甲方权按约定收取承包金。 、本协议签订后甲方应及时将农贸综合市场移交给乙方使用，乙方在确认甲方提供的设备设施等处于适用状态，能够满足乙方正常承包经营需要时预以接收。 、甲方将农贸综合市场设备设施管道等的线路图提供给乙方，以便乙方经营过程中负责维护保养。

标志合同(篇)

标志合同(4篇) 甲方：_________ 乙方：_________ 依据《中华人民共和国法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司标志设计或公司产品商标设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托之事项： 甲方委托_________为其公司设计标志_________个，公司产品商标_________个。 二、委托设计费用： 公司标志设计单价为人民币_________元，公司产品商标设计单价为人民币_________元; 总价为：人民币_________元，(大写：_________)。 三、付款方式： 1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的35%通过电汇或银行转账到乙方公司帐户(乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标志设计的开始时间)。 2.标志设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。 3.如有相关设计，设计费用需另计，标志通过即付总项目费用的

50%，余款在相关设计完成后支付。如只有标志设计，标志通过即付 所有余款。 四、乙方设计作品的时间，交付方式： 1.乙方需在七个工作日内设计出甲方公司的标志初稿。单个标志 设计完成的时间为个工作日左右。． 2.乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄的方式把标志电子 稿交予甲方。 五、知识产权约定： 1.乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方(需另行签订转让合同)。 2.甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品 而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3.甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享

劳务合同范本

劳务合同 甲方： 乙方： 根据相关法律法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，共同签订本合同，以资共同遵守。 第一条服务期限 乙方的服务期限自年月日起至年月日止。服务期限届满前，双方就继续提供劳务达成一致的应另行签署协议。 第二条服务内容和要求 甲方聘用乙方提供服务。具体服务要求按照甲方提出规定和标准执行。 第三条劳务报酬 (一)乙方劳务报酬标准为每月人民币元。甲方每月以现金方式向乙方支付劳务报酬。 (二)乙方同意甲方可以直接自其劳务报酬中扣除如下款项： 1、乙方应向甲方支付的违约金及给甲方造成损失的赔偿金； 2、乙方借用甲方且尚未归还的借款； 3、甲方垫付的、应当由乙方承担的费用。 第四条双方的权利义务 (一)甲方权利义务 1、甲方有权对乙方工作提出要求，并进行监督、管理。 2、甲方应当按照本合同的约定支付劳务报酬。 3、甲方应为乙方工作提供适合的工具、环境。 (二)乙方权利义务 1、乙方有权要求甲方依约支付劳务报酬。 2、乙方应保证本人身体健康条件符合甲方所需劳务的要求，并确保具备胜任甲方要求工作的相关技能。 3、乙方在服务过程中，应当严格按照甲方的要求完成约定的工作内容，服

从甲方的管理，并不得从事任何有损甲方名誉、利益的行为。 第五条合同的变更与解除 (一)经甲乙双方协商一致，本合同可以变更或解除。 (二)乙方因个人原因需解除本合同，应当提前 30 日通知甲方。甲方未按照本协议支付劳动报酬的，乙方可立即解除本合同。 (三)甲方认为乙方不具备工作要求的基本技能或不能按照甲方要求完成相关工作的，可解除本合同，但应提前 10 日通知乙方。乙方有下列情形之一的，甲方可以单方立即解除本合同： 1、因身体原因不能继续提供劳务或者患有不宜继续工作的疾病的； 2、因乙方原因给甲方造成任何形式的经济或名誉损失的； 3、其他导致本合同无法继续履行的情形出现。 第六条法律责任 (一)甲乙双方违反本合同约定的，均应向对方承担违约责任。 (二)因客观因素或不可抗力导致甲乙双方产生的各种损失，双方相互免责。 (三)乙方在为甲方提供劳务期间，因其个人原因（包括但不限于个人疾病、个人工作失误等）或第三方原因而导致的各种伤害，由其本人或相关第三方责任人承担经济损失赔偿（包括但不限于医疗费、误工费、人身损害赔偿金等）及其他法律责任，均与甲方无关；乙方因自身过错给甲方或第三方造成损害的，由其本人承担赔偿责任。 第七条争议解决 双方在本合同的签订、履行过程中发生任何争议，应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。 第八条本合同一式两份，双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方：乙方： 日期：年月日日期：年月日

景区文旅创意集市合作协议

景区文旅创意集市合作协议 甲方： 乙方： 为了促进**县全域旅游发展，打造**县夜游及消费最佳场所，服务广大游客和本地居民，在县政府有关部门的指导下，**公司牵头，拟在**区域设置文旅创意集市。 为了确保文旅创意集市顺利开展，规范管理，提升效果，甲方、乙方经友好协商，在自愿、平等、互利的基础上，本着统一准入、统一管理、互惠互利、共同发展的原则，共同制定本合同协议，共同遵守。 一、准入规定 第一条申请入驻文旅创意集市的商家应持有市场监督管理部门颁发的有效的营业执照，申请人应到公司部填写《文旅创意集市入驻商户审批表》，经审批后，与公司签署《崀山北大门文旅创意集市合作协议》，并缴纳元保证金后，由公司签发《文旅创意集市场地分配确认书》。 第二条签约商家应按照《文旅创意集市入驻商户审批表》核准的经营范围和销售品类进行销售，包括但不限于特色商品销售、本地特产销售、手工创意产品销售、旅游纪念品销售、休闲饮品销售。 第三条创意集市严禁销售以下商品： （一）文物、珠宝、玉器、金银及其物品和国家规定不准上集市的外货； （二）从粮店套购的统销粮食及粮票等各种票证； （三）幼鱼、幼蟹及偷、抢、毒、炸的养殖水产品；

（四）未经计量管理部门批准生产和检验合格的计量器具； （五）有毒、有害、污秽不洁、腐败变质、霉变的食物，病死、毒死或死因不明的禽、畜、水产及其制品，生食小水产品，以及市卫生行政管理部门规定不准出售的其它食品； （六）管制刀具、易燃易爆物品、迷信品、违禁品； （七）反动、荒诞、诲淫诲盗的书刊、画片、照片、唱片、录音带、录像带和其它制品； （八）麻醉药品、毒限剧药、精神药品、剧毒物品、假药劣药 （九）国家规定不准上集市的其它物品。 二、入驻政策 第四条公司将联合县文化旅游广电体育局、执法大队等有关单位，做好文旅创意集市的日常综合管理工作。 第五条公司将为集市每日19：00--22：00提供基础照明服务。 第六条对于被确定为重点扶持的文旅创意商品商家，公司将在水电费、摊位费等方面给予一定的优惠，通过景区自有媒体给予一定宣传报道和推广。 第七条各商家可以通过县各类行业协会，集中与公司进行签约。 三、合作内容 第八条甲方将位于场地提供给乙方使用，场地使用面为平方米，场地编号为； 第九条合作期限2019年月日至2019年月日；如遇上级主管政策调整，按照调整后的政策执行。期满，甲方有权收回场地。

标识标牌合同(专业详细范本)

标识标牌合同 第一部分协议书 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，就本工程的相关事项达成以下协议，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、项目概况：本项目位于新津兴园3路，场地及周边道路情况乙方已自行踏勘熟悉；本项目主要为2个主要功能业态，即住宅、商业。其中一期住宅部分由4栋17-18层高层建筑组成；商业部分由高层住宅的1、2层组成。本项目一期总建筑面积约：107335.35平方米；其中住宅建筑面积约：77171.26平方米，商业建筑面积约：8034.46平方米，地下建筑面积约：19868.63平方米。 2、工程概况 2.1工程名称： 2.2工程地点： 2.3工程规模： 二、合同价款：

2.1本工程采用全费用综合单价包干方式，合同暂定总价54174.00万元（大写：伍万肆仟壹佰柒拾肆元整）； 2.2工程量清单全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、规费、管理费、税金、利润、合同约定范围内的风险等全部费用。不因实际完成工程量与合同暂定工程量之间的差异而调整全费用综合单价。 三、承包范围：隆鑫.印象城邦项目一期标识标牌工程议标洽谈记录、变更内容及综合单价价款清单组成内容。 四、工程工期和开工、竣工时间和确认条件 4.1计划工期：30天 4.2暂定进场：20XX年5月底（具体以甲方批准的的开竣工报告为准） 4.3由于甲方原因并经甲方书面认可确实影响工程工期的，工期可以顺延，除此之外不得延期。 五、合同生效 5.1本合同订立时间：20XX年5月27日。 5.2订立地点：。 5.3甲方和乙方约定自双方法人代表或授权代表签字并加盖公章后本合同生效。 发包方（公章）：

建设工程施工合同纠纷典型案例分解

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同纠纷典型案例分解 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

〈〈最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》案例分解第一节工程施工合同效力一、施工合同无效?案例一 于萍、吕禹昕、吕家麒、吕坤、冯聪、吕飒与沈阳市大东区人民政府建设工程施工合同纠纷 案 来源：沈阳市中级人民法院网，依据判决书整理（本案案号[2001]沈民初字第54号） 原告：于萍吕禹昕吕家麒吕坤冯聪吕飒被告：沈阳市大东区人民政府 原告诉称，吕洪杰（系于萍的丈夫，吕禹昕、吕家麒、吕坤、冯聪、吕飒的父亲，于2002年5月8日病故）与被告所属的沈阳市大东区建民小区联建办公室于1994年3月订立一份 口头协议，约定由吕洪杰承建沈阳市大东区东祥小区综合办公楼工程，包括住宅、网点及办 公楼三部分，总面积为15,090平方米，按二级取费标准计算。按约定吕洪杰组织人员进行了施工， 至1996年末工程完工。按沈阳市建筑工程预算审查中心对双方争议的工程造价进行鉴定，工程总造价为11,191,823元，建民小区联建办公室实际拨付工程款为7,815,100元，尚欠工程款3,376,823元至今未付。因建民小区联建办公室是被告于1992年4月12 日以沈大东政办发（1992） 22号文件批准成立的，又于1995年9月22日以沈大东政办发（1995）45号文件撤销，因而该欠款应由被告承担，故请求判令被告支付尚欠的工程款并赔偿利息损失。被告沈阳市大东区人民政府未予答辩。一审法院经审理认为，吕洪杰为原建民小区联建办承建综合楼的事实存在，但吕洪杰作为无 建设工程施工的企业法人营业执照及相应资质的自然人，承建该项工程，双方行为违反了法 律、行政法规的强制性规定，应确认为无效，造成本案纠纷，双方均有责任。鉴于该工程已实际建成，双方业已对工程造价经核算确定为9,635,988元，应按此金额结算。对于建民小 区联建办已付工程款、材料款，原告已自认无争议部分为7,815,249.60 元，但对建民小区 联建办已经支付的税金32,400元，水费2万元，电费415,437.28元，以房屋及车折款50 万元，原 告虽不予认可，但税金、水、电费系属实际发生，理应由原告承担的款项，而以房屋及车折款50万 元原告已承认系折抵其先行垫付的工程款，应视为建民小区联建办的投入， 故以上款项合计为8,783,086.88 元应为建民小区联建办已付工程款的金额。综上，原建民小区联建 办尚欠原告工程款852,901.12元应给付原告，并赔偿原告利息损失。因原建民小 区联建办系被告开办并已撤销的不具备法人资格的临时机构，故对该笔债务应由被告承担。吕洪杰因病死亡后，应由其第一顺序法定继承人即六原告继承。?案例二 兰太公司与鑫蓝公司建设工程施工合同纠纷案2004年5月6日，兰太实业有限责任公司（以下简称兰太公司）与鑫蓝建筑公司（以下简称鑫蓝公司）签订了建设工程施工合同。由鑫蓝公司承建兰太公司名下的多功能酒店式公寓。为确保工程质量优良，兰太公司与大意监理公司（以下简称大意公司）签订了建设工程监理 合同。合同签订后，鑫蓝公司如期开工。但开工仅几天，大意公司监理工程师就发现施 工现场管理混乱，遂当即要求鑫蓝公司改正。一个多月后，大意公司监理工程师和兰太公司 派驻工地代表又发现工程质量存在严重问题。大意公司监理工程师当即要求鑫蓝公司停工。 令兰太公司不解的是，鑫蓝公司明明是当地最具实力的建筑企业，所承建的工程多数质量优 良，却为何在这项施工中出现上述问题？经过认真、细致地调查，兰太公司和大意公司终于 弄清了事实真相。原来，兰太公司虽然是与鑫蓝公司签订的建设工程合同，但实际施工人是 当地的一支没有资质的农民施工队（以下简称施工队）。施工队为了承揽建筑工程，挂靠于 有资质的鑫蓝公司。为了规避相关法律、法规关于禁止挂靠的规定，该施工队与鑫蓝公司签订了所谓的联营协议。协议约定，施工队可以借用鑫蓝公司的营业执照和公章，以鑫蓝公司 的名义对外签订建设工程合同；合同签订后，由施工队负责施工，鑫蓝公司对工程不进行任 何管理，不承担任何责任，只提取工程价款5%勺管理费。兰太公司签施工合同时，见对方 （实际是施工队的负责人）持有鑫蓝公司的营业执照和公章，便深信不疑，因而导致了上述

农产品购销合同协议书范本 最新版

编号：_____________农产品购销合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 第一条基本合作内容 1．1 甲方保证及时、准确地向乙方提供本地农产品的种植面积、区域分布、上市时间、总产量预 测等信息资料，以便乙方制订市场营销工作计划。 1．2 甲方根据乙方的订单负责当地的瓜菜收购和包装工作，确保乙方所需反季节瓜菜的货源组 织和供应；乙方负责瓜菜的运输和销售。 1．3 甲方保证优先向乙方提供反季节瓜菜，平均日货量不低于_________吨；乙方保证优先向 甲方订购反季节瓜菜（甲方不能确保乙方所需瓜菜的品质和数量情况除外）。 1．4甲方协助乙方在当地开展农作物新品种和农业生产技术的推广业务，整合本地的农业资源， 以推动本地农场企业与乡镇企业的农业信息网络工程。 第二条订货、数量及价格 2．1 乙方每次订货可以电话、传真或电子邮件通知甲方，甲方同意再以电子邮件或书面传真确认，详列所需瓜菜品种、等级规格、数量、质量要求、收购价格及交货时间、地点等，传真原件须乙方经 办人签名并加盖乙方单位公章生效。 2．2 乙方每次订货一般总量不少于 5T 货车标准配载（空运货物除外），低于 5T 货车标准载量 乙方应提高瓜菜收购代理费标准。 2．3 甲方保证以最高优惠的价格向乙供货，在保证瓜菜品质的前提 下尽可能降低瓜菜的收购成本价。具体瓜菜品种的具体收购价格和代理费由双方根据当时的市场行 情确定。 第三条品种、等级、质量及包装 3．1 乙方所需瓜菜的品种、等级和质量由双方按照中国绿色通道电子商务网所提供的 xx 农产品 等级标准确定，没有标准的则由双方看样协商确定。 3．2甲方确定每次瓜菜的采收时间，确保所收购的瓜菜干净、新鲜，不掺杂土泥沙，没有农药和

集市联营合同

花田里集市联营合同 甲方： 乙方： 甲、乙双方就联合经营甲方场地 （地址：）事宜，本着平等、互利、自愿的原则，经友好协商，签订本合同，双方共同遵照执行。 一、经营地点及范围： 甲、乙双方联营场地在甲方之店，建筑面 积㎡（附件一为乙方经营区域平面图），经营范围包 括。（附件二为菜单审核表）乙方不得随意改变或扩大经营范围。乙方如需改变或扩大经营范围必须用书面的形式向甲方申请并获得准许后方可改变或扩大经营范围，否则一切后果由乙方承担。 二、合同期限： 1、合同期限自年月日起 至年月日止。 2、合同期满前，乙方未经甲方书面同意自行撤离的，应给付甲方个月的营业额作为补偿，其金额以撤离前乙方营业额中最高月份的一个营业额为计算标准。 3、联营期满前，乙方欲继续合作，必须在联营期满前二个月内，同甲方重新签订联营合同。否则，本合同自联营期满之日起自动失效。 三、联营方式及付款方式： 1、乙方在签订本合同时，须向甲方一次性支付人民币（大写）元（￥元）作为进场费，人民币（大写）元（￥元）作为保证金。 2、乙方以每月流水销售额的 %由甲方扣除作为管理费。 3、乙方月保底销售额为（大写）元（￥元）； 4、如果乙方月销售额小于或等于保底销售额时，乙方按月保底额的 %上缴甲方。

5、如果月销售额超过保底销售额，则超过部分按 %上缴甲方或按实际销售额的 %上缴甲方。 6、甲方代乙方收取营业款，乙方自用的水、电费由乙方自行承担，公共电费、燃气费按销售比例均摊，收费标准按商场标准统一执行。如因乙方经营需求由甲方提供而产生的其他费用另行计算。 7、如果乙方连续个月或全年累计个月达不到保底额，则乙方作自动解约处理。 8、乙方销售款一律由甲方统一收银，若乙方销售人员自行收银，甲方有权按其所收金额 10-100倍对乙方处罚，此款项从营业结算款中扣除。 9、销售款每月结算一次，截止日为每月月底。下月10日-15日为结帐日（遇节假日顺延），如遇对帐发生错误，经双方确认后，在下月结帐时予以更正。 10、甲方实行统一收银、统一价格管理、统一工服、统一上下班、统一服务形象、统一市场推广。乙方在经营过程中销售人员及经营销售活动必须遵守服从甲方制定的有关管理制度，如遇乙方违规或不服从管理，甲方有权要求乙方限期整改并按有关规定进行处罚，直至终止合同。 四、商品管理： 1、商品零售价格由乙方确定，价格调整或打折应提前五天书面通知甲方主管部门，经甲方主管部门签字同意后方可执行。乙方必须按规定实行明码标价，不得私下议价，私下打折和场外交易，否则甲方有权立即终止合同，收回场地。 2、乙方提供之商品应确保干净卫生，严禁销售超过商品保质期或变质、腐烂、伪劣的商品，如有销售此类商品现象引起的其他相关责任，由乙方自行承担，与甲方无关。如因此对顾客造成损失的，由乙方自行承担。如遇顾客投诉，必须接受甲方裁决处理。 3、为保证花田里集市商户间良性竞争，创造更好的经营环境。任何未经甲方允许，乙方自行在线上平台（团购、外卖等）或经营场所内售卖与其他商户在售同类商品，均视为乙方违规，如经甲方调节仍未纠正，甲方有权停止乙方经营，并按乙方违约进行处理。 五、人员管理： 1、乙方自派销售人员人，须经甲方认可并在甲方有关部门办理入场手续，在取得政府部门核准的健康证后，经甲方培训后方可上岗，必须遵守执行甲方制定的有关管理制度。 2、乙方自派人员的工资及福利、各种保险及包括但不限于个人所得税在内的相关税收问题均由乙方负责。乙方自派人员与乙方发生的劳动纠纷，后果由乙方自行负责，与甲方无关。

LOGO设计合同标准

设计合同 甲方： 乙方：泰州领柯广告设计有限公司 1、现就甲方所委托的设计事项，乙方接受设计委托，就委托事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，签订本合同，双方承诺信守执行： 一、委托事项 甲方委托乙方进行共计项设计事务。 具体设计项目有： 二、付款方式 1．甲方须在合同签订之日起三个工作日内付给乙方委托设计总费用的50%，合计人民币（大写：）元整付给乙方，原则上，乙方将在收到甲方的款项后启动相关设计工作。 2．项目设计确认完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真或扫描件方式确认同样有效），确认后甲方应付乙方设计费用的余款2500（）元整。 3.乙方收款账户信息： 开户行号：江苏长江商业银行姜堰支行 银行卡号：6231500001984662 户名：钱哲辉 三、根据本合同的设计内容，甲方选定委托设计形式，按照甲方所选，乙方应在7个工作日内，遵照甲方对委托设计事项提出的意向和理念设计出初稿并交 于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在5个工作日内完成终稿修改（由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延）。 四、知识产权约定 1．乙方对完成的作品享有着作权，甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后，乙方所设计的相关作品的着作权将自动转给甲方。未经甲方书面许可，乙方不得擅自在任何地方使用作品，或者仅更改文字以作品相同的图案和颜色设计另外的logo、招贴等。 2．甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国着作权法》追究其法律责任。 3．未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方。

建筑工程合同案例(含答案)

【案例1】建筑工程合同管理和索赔 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。 问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃 1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。 问题1：该合同是否有效？请说明理由 问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费） 【案例评析】 （1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。 （2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7） （3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。