03工程开工、停工、复工管理规定

3.工程开工、停工、复工管理规定

第一章总则

第一条开工、停工、复工是施工进度与施工质量的过程管理，是工程施工应具备的工序质量、进度保证。为了确保新疆嘉润资源控股有限公司2×350MW工程的建设进度与质量，根据科学管理、合理组织的原则，特制定本规定。

第二条施工单位在单位工程开工之前，必须提交开工申请，并有完善的开工准备条件。

第三条开工申请包括主体工程（建设项目）开工申请和单位工程开工申请。主体工程开工从主厂房浇灌第一灌砼算起；单项或单位工程（包括烟囱、水泵房、输媒系统、化水、除灰、升压站等）开工从基础土方开挖算起；安装工程开工从锅炉本体钢架开吊算起。

第二章开工的申报和审批

第四条主体工程或单位工程开工的必要条件：

1．主体工程开工条件按《电力行业火电工程主体开工管理程序》执行。

2．单位工程开工条件

（1）工地的征地、拆迁及“五通一平”已基本完成；

（2）与施工单位已正式签订承发包合同；

（3）工程项目负责人、施工管理人员已到位，施工人员满足施工进度要求；

（4）设计图纸能满足连续施工的需要，开工后需要的第一批施工图纸已经交出，进行了设计交底和施工图纸会审，对其中发现的问题均已处理；

（5）承建单位编制的施工组织设计（施工方案）已报有关单位审查并已正式出版，有关质保体系文件完善；

（6）有关施工机具、设备和首期主要的工程材料备妥，工程主要材料的出厂材质报告、抽检检验报告齐全；

（7）施工场地、道路、水源、电源及相应的安全防护设施等条件，均可满足连续施工的要求；

（8）该工程项目的建设资金落实并到位。

第五条单位工程开工报告，至少应包括以下内容:

1．施工组织设计及有关资料；

2．该项目的施工负责人及施工管理人员（包括作业班长）的名单及主要情况，进场施工人员的计划及已到达的人数；

3．已进场的施工机具、装备清单（包括详细型号、数量），下一步施工机具、装备进场计划；

4．已进场的材料情况（包括品种、数量）、未到货的材料落实情况（包括供货时间）；

5．质量监督体系及人员名单；

6．后勤保障工作落实情况；

7．申请正式开工的日期；

8．需业主配合解决的工作。

第六条单位工程的开工报告由施工单位（其下属单位申请无效）填写，须附有“必要条件”的文字附件，一式六份（含留作档案二份），原则上在拟定的正式开工日期前五至十天报送监理单位初审，业主相关部门会签，业主工程建设部电厂基建办主任审批，业主主管总经理批准。

主体工程开工由业主填写，上报公司批准。

第七条审查程序及内容

1．监理单位负责审查开工报告的主办人为负责该工程项目的监理工程师；

2．主要审查内容：开工报告（含附件）的内容及深度是否满足要求；开工的“必要条件”是否齐备，保证质量、安全、进度的各项措施是否落实；

3．业主工程建设部电厂基建办和监理单位应会同工程项目负责人赴现场实地核查工程开工的外部条件（如场地、道路、力能供应、主要施工设备、机具等）是否具备；核查该项目的施工进度是否适当，是否会影响相关单位工程的正常进行；

4．监理工程师草拟开工报告的批复内容，由总监理师审定；

5．监理单位的批复意见，须报业主审批后才能下达；

6．对单位工程开工报告的正式批复意见，一般应在收到承建单位的开工申请报告后五天内完成。

第八条审批完的单位工程开工报告发送单位：业主二份（一份存档、一份存工程建设部电厂基建办）；承建单位一份、监理单位三份（其中二份作为存档移交），内部工作需要的人员各存复印件。

第三章停工和复工

第九条由于施工条件发生重大变化或因某些因素影响，导致必须停止施工时，由施工单位提出申请，报监理单位和业主工程建设部电厂基建办核实后签署意见，由业主主管总经理签发停工令。当施工条件恢复时，由施工单位向监理单位提出申请，业主工程建设部电厂基建办,电厂基建办审核后请示主管总经理签发复工令。

第十条由于施工单位不符合质量标准、验收规范、图纸要求和有关规定时，监理工程师有权发布停止施工命令，并责令进行整改，直到整改验收合格才能复工。

第十一条由于非施工单位的责任而造成停工，业主和监理单位可根据具体情况给予书面签复；由于施工质量或施工单位的责任而影响停工时，其损失由施工单位自行负责。

第十二条施工单位接到停工令（或停工整改通知单），如不及时执行，或者复工条件未达到、复工申请未批准便擅自复工，按有关制度严肃处理。

第十三条在停工、复工中如有争议，由双方协商，必要时可申请司法机关仲裁。

第四章附则

第十四条本办法自发布之日起实施。

第十五条本制度解释权属新疆嘉润资源控股有限公司工程建设部电厂基建办。

附录1：开工报告

附录2：复工报告

附录3：停工通知单

开工报告

编号：

工程名称工程造价

施工单位工程负责人

业主及监理公司：

我单位承建的项目的施工准备工作已完成，具备开工条件，计划与年月日开工，请予审批。

1.施工组织设计，专业施工组织设计、施工技术方案已批准；

2. 劳动力已按计划进场；

3. 机械设备已进场，并布置就绪；

4. 管理人员已全部到位；

5. 开工所需的施工图纸已到，并已会审、交底；

6. 开工所需的材料、设备已进场；

7. 开工前的各种手续已办妥（见附件）。

根据以上条件，可以满足连续施工要求。

承建单位（章）

项目负责人：年月日

监理审

批意见

项目监理工程师：总监理工程师：

业主审批意见电厂基建办专工: 电厂基建办主任：计划营销部专工：计划营销部主任：主管总经理：

本表一式三份，由承建单位填报，工程建设部电厂基建办、监理公司、承建单位各存一份。

复工报告

编号：

工程名称工程造价

施工单位工程负责人

业主及监理公司：

本工程已具备复工条件，将于年月时开始复工，请予批准。

施工单位（章）：

项目负责人：年月日

监理审批

意见

项目监理工程师：总监理工程师：

业主审批意见工程建设部电厂相关专业专工: 工程建设部电厂基建办主任：主管副总经理：

本表一式三份，由承建单位填报，工程建设部电厂基建办、监理公司、承建单位各存一份。

停工通知单

编号：

工程名称工程造价

施工单位工程负责人

原因：

由于以上原因，本工程不能进行继续施工，请于年月时开始停工，待达到复工条件，经审批同意后复工。

盖章（签字）年月日

监理审

批意见

项目监理工程师：总监理工程师：

业主审批意见工程建设部电厂基建办：主管总经理：

本表一式三份，由承建单位填报，工程建设部电厂基建办、监理公司、承建单位各存一份。

工程开工、停工、复工管理制度(试行)

附件 ********公司 开工、停工、复工管理制度 （试行） 第一章总则 第一条目的 本制度规定了********公司各项目开、停、复工申请报告的内容、要求、职责及实施步骤，旨在规范管理，使工程进度、质量和投资始终处于受控状态。 第二条范围 本制度适用于********公司所有建筑、安装工程。 第二章组织与职责 第一条施工单位： （一）负责在单位工程开工前，按照本制度规定填报开工申请报告。 （二）负责检查发现施工中由于设计、设备及施工质量存在影响工程施工正常开展和安全运行的质量问题，及时填报单位工程停工申请报告。

（三）负责按照停工整改通知单处理意见进行整改，经内部三级检查验收合格后，填报复工申请报告。 第二条监理单位： （一）负责检查开工申请报告中开工条件的落实情况，根据施工进度计划、投资计划安排发布开工令。 （二）负责审查因设计、设备或施工中存在的质量问题，发布停工令。 （三）负责审查施工单位提出的复工申请报告，检查整改情况，发布复工令。 第三条建设单位： （一）负责复审各项开工条件，批准开工。 （二）负责复审因设计、设备或在施工中存在的质量问题，批准发布停工令。 （三）负责复审复工申请单，批准发布复工令。 （四）负责确认施工进度计划、资金使用计划安排。 （五）负责对批准发布的开工令、停工令和复工令进行审查，确保单位工程已具备开工、停工和复工条件。 第四条分管基建副总师或副总经理负责开、停、复工批准签署。 第三章程序 第一条单位工程开工必备条件及审查要求：

（一）已进行施工图设计交底及图纸会审，监理单位已下发图纸会审纪要，设计单位已按会审纪要审定意见提出设计变更，并审查批准下发； （二）施工组织设计、施工技术方案按照施工图设计及会审纪要编写（当审定意见要求设计单位提出设计变更时，要依据已审批下发的设计变更编写），已报监理单位、建设单位审批； （三）施工单位项目部管理人员已全部到位； （四）劳动力已按计划进场； （五）施工机具已按计划进场； （六）设备材料供应计划已落实； （七）施工场地障碍物已清理，施工道路畅通，施工临时电源、水源、通讯已落实； （八）施工进度计划已落实； （九）施工消防和安全措施已落实； （十）资金使用计划已落实； （十一）施工人员的作业指导书及安全措施已交底，并在记录上签字； （十二）其它影响开工的各项问题已全部落实； 第二条开工令的实施： （一）工程开工申请报告应在该工程计划开工日前五日内报送监

工程开停复工管理制度

7、工程开、停、复工管理制度 1.总则 1.1为了加强工程项目施工前的准备，促使项目连续施工，有效地控制施工质量，保证项目按合同工期完成，特制定本制度。 1.2本制度规定了开工、停工、复工申报的审批程序、管理内容及要求等。 1.3本制度适用于本工程所有的施工项目、区域和各施工单位。 2.引用标准及关联文件 2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001） 2.2《工业安装工程施工质量验收统一标准》（GB 50252-2010） 3.专用术语定义 3.1单位工程—是指具有独立的设计文件，具备独立施工条件并能够形成独立使用功能的建筑物及构筑物，但竣工后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程为一个单位工程。是构成单项工程的组成部分，如生产车间这个单项工程是由厂房建筑工程和机械设备安装工程等单位工程所组成。 分部工程--是单位工程的组成部分,分部工程一般是按单位工程的结构形式、工程部位、构件性质、使用材料、设备种类等的不同而划分的工程项目。如地基与基础工程、主体结构工程、给排水及通风、空调工程等。 4.职责与权限 4.1施工单位：负责工程开、停、复工申请填报，并按有关流程完成审批手续。 4.2监理单位：负责审查和验证施工单位关于工程开、停、复工申请的准许条件和相关记录。 4.3建设单位：负责审查、审批单位工程、分部工程的开工申请以及工程停工、复工申请。

5.管理方法和要求 5.1开工申报、审批 5.1.1开工申请包括单位工程开工申请、分部工程开工申请。 5.2有关单位工程、分部工程的项目划分依据《工业安装工程施工质量验收统一标准》（GB 50252-2010）中规定划分。 5.3单位工程、分部工程开工必须具备的条件 5.3.1 拆迁及五通一平已基本完成； 5.3.2 施工单位与建设单位已签订施工合同； 5.3.3 设计单位已提供的施工图纸能满足工程连续施工要求。施工单位已组织有关人员学习和熟悉施工图纸，并提出施工图纸会签的书面意见。相关的设计交底、施工图纸会审会已完成，各方在施工图纸会审会中对施工图纸提出的意见，已取得设计单位的确认； 5.3.4 工程施工组织设计已通过会审，并经施工单位发布。发布的工程施工组织设计中下述问题已确定： a编制的四级进度计划满足工程总进度的要求，并已明确单位工程的完工时间； b工程的施工用地及临设场地、施工用水及用电、施工用临时道路等已安排确定； c力能供应方式及系统布置（包括水、电源、气、汽等）已确定； d主要施工方案和重大技术措施已确定； e外委加工配置量与工厂化加工量划分及现场加工规模已确定； f有质量目标、质量检验计划、质量验收标准及质量保证措施； g用于该工程的施工生产、生活临设、临建已搭建或建造完成，并投入使用； h有安全、环保和文明施工措施。 i施工单位工程项目负责人、管理、技术、安监、质检及其他人员等均已到位，各类施工人员数量及质量须满足施工质量和进度需求，特殊工种作业人员具有必要的作业资质和岗位证书。 j工程施工所需机械、工器具、计量工具等已安装或已到位且已验资，具备投入施工条件；近期的施工材料和设备已到位，并能满足连续施工的需要。

工程开工复工停工管理规定

. 工程开工、复工、停工管理规定 1目的 为规范北京博大新元房地产开发有限公司开发建设工程项目开工、复工、停工管理程序，保证工程建设有序进行，确保工程进度、质量、安全目标如期实现，特制定本规定。本规定适用于博大新元公司所有开发建设工程项目及运营管理的装修改造的工程项目。 2办理开工手续的范围及条件 2.1每个单独签定合同（协议）的新开工项目都必须办理开工审批手续。其中主要分部工程、专业分包工程、甲方独立分包工程必须单独办理开工审批手续。开工手续由施工总包单位申请办理，其中甲方独立分包工程由独立分包单位办理开工手续。需办理开工手续的项详见附表1。 2.2开工应具备的条件 1）政府主管部门(建设局或建委)已审核发给建设单位“建筑工程施工许可证”。2）测量坐标点、高程控制点埋设牢固，核对无误，已完好移交施工单位并签认有现场移交书面记录。 3）建筑物放线已经政府规划部门指定的测量机构复验并予以书面确认。 4）施工现场已正式移交施工单位管理并办理了书面移交手续（或总包已向专业 分包办理了工作面移交，标高及坐标移交，临水、临电、安全防护等移交，进行了进场前的专项交底---用于专业分包单位进场）。移交内容应包括：施工用配 电设施、施工用水表井、施工排污口、工地围拦设施、施工占道、施工道路情况、地下管线情况、地下障碍物情况、水文地质情况、周边建筑物结构及基础情况、区域社会环境等。 5）施工现场给水、排水、供电接通。 6）技术交底及图纸会审纪要已签发。 7）监理单位已在现场办公，监理工程师已到位。 . . 8）施工单位项目经理部已在现场办公，项目经理、技术负责人、质检员、安全员、工长、材料员等主要管理人员已到位。 9）实施性施工组织设计编制完成并经过审查批准。 10）基础工程施工机械进场，安装就位并可正常运转。 11）基础工程材料、劳动力供应计划已落实，能满足连续施工要求。 12）施工单位已完成符合合同规定的工程预算书。 13）施工人员已进行班组技术交底、安全、防火教育。 14）施工单位现场办公用房、材料库房、材料堆场、门卫已可使用。

工程停工复工管理规定范本

工作行为规范系列 工程停工复工管理规定（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-25895工程停工复工管理规定 Regulations on Management of Work Stoppage and Resumption 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1、根据监理合同和监理工作范围的规定，监理单位在工程监理中遇到威协安全和质量的重大问题时，有权发出暂停施工的通知，签发“停工通知单”的权限属于总监理工程师。 2、总监理工程师在签发停工通知单时，应根据暂停工程的影响范围和程度，按照监理合同和施工承包合同的约定，确定停工范围，当符合下列条件之一时，可签发停工通知单: 2.1建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工; 2.2在工程施工或安装中发现了威协安全和质量问题时，为了确保工程质量和安全文明施工而需要停工处理; 2.3工程中发生了必须暂停施工或安装的紧急条件; 2.4施工承包商未经开工申请许可擅自施工、安装，或拒绝监理单位的管理; 2.5施工承包商在工程中采用未经检验或检测的建设工

程材料，或者使用检验不合格的建设工程材料，且未经监理工程师签字认可; 2.6在停工通知单下达后，签发复工申请表之前，施工承包商擅自继续施工或安装。 3、若在停工通知单发出后，签发复工申请表之前，施工承包商擅自施工或安装，监理单位发现后，应再次签发停工通知单，并要求施工承包商采取进一步措施保证工程项目施工和监理的正常秩序。 4、当重大项目或重大事件需要停工，但会影响到工程里程碑进度或关键路径的工期时，监理单位应事先与建设单位磋商取得一致意见后，方可发出工程停工令，并报建设单位审批。 5、由于非施工承包商原因且非2.2~2.6条原因时，监理单位应在发出停工通知单之前，就有关工期和费用等事宜与施工承包商进行协商。 6、由于建设单位原因或其他非施工承包商原因导致工程停工时，监理单位应如实记录所发生实际情况，并在停工因素消除，具备复工条件时，及时签署施工承包商报送的复

工程停工复工管理规定

工程停工复工管理规定 第一章总则 第一条为加强公司项目建设现场的有序管理，规范施工管理过程中工程停工及复工的管理程序，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司全部在建项目。 第二章职责分工 第三条公司负责工程管理的副总经理是工程停工复工管理决策人，负责签发停工和复工令。 第四条工程部是工程停工复工管理的主管部门，全面负责工程项目建设过程中停工、复工的组织工作。 第五条质量安全环保处是负责安全、质量、环保工作的专业管理部门，针对施工现场发生的违反质量安全环保相关规定的行为，有权下达停工令。 第六条承担项目监理工作的监理单位总监理工程师，依据GB50319-2000《建设工程监理规范》职责，针对施工现场发生的违反质量、安全、环保及公司相关规定的行为，有权要求承包商立即停止施工，报工程部办理停工手续。 第七条各生产和辅助单位是工程停工及复工管理的执行部门，负责落实停工令及复工令。 第三章管理内容 第八条项目建设过程中发生下列情况之一时，可下达停工令： (一)严重违反国家相关法律法规和业主相关管理规定； (二)故意不执行设计文件和标准规范或严重偷工减料；

(三)发现重大安全隐患； (四)发现重大质量隐患； (五)造成重大环境污染和破坏； (六)发生群体事件； (七)与项目管理人员发生严重对抗； (八)其它必须停工的事件。 第九条复工应具备的条件： 停工问题经整改合格后，具备复工条件的，可以复工。 第十条下达《工程停工令》前，监理人员填写《工程停工令申请表》经总监理工程师初审，报各生产和辅助单位、工程部备案，最后报公司主管副总经理批准后下达《工程停工令》。 特殊情况下，总监理工程师可以直接签发《工程停工令》，事后及时补报审批手续。 第十一条质量安全环保处管理人员发现现场有符合第八条下达停工令的情况时，可直接填写《工程停工令》，经质量安全环保处主要领导批准、签发后下发，及时下达至各生产和辅助单位。 第十二条其它部门和单位需要下发《工程停工令》时，先填写《工程停工申报表》经本单位主要领导审查，工程部备案，报公司主管工程副总经理批准后下达《工程停工令》。 第十三条各生产和辅助单位接到《工程停工令》后，及时组织监理、承包商落实、执行。

春节期间停工复工安全措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 春节期间停工复工安全措施(通 用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

春节期间停工复工安全措施(通用版) 一、工程概况 目前主井井筒已施工至垂深326.2m，风井套壁160m（预计1月31日完成）。按照上级部门规定要求，于2013年2月4日～2月12日放假，为保证放假前停工及放假后复工安全，特编制本措施。 二、停工安全措施 1、停工前，项目部机电专业对井上、下所有机电设备进行一次全面检查，将检查出的问题进行整改落实； 2、放假前必须保证迎头工作面已完成浇注混凝土，严禁空帮； 3、停工后，将吊桶提至井口，关闭井盖门并保持风机正常向井下供风； 4、浇注混凝土工作完成后，将储水箱及各水管内的水放出，防止严寒天气冻坏管路；

5、所有生产场所，除照明用电外，其他设备全部断电； 6、井口各入口上锁管理； 三、复工安全措施 1、节后开工前，项目部机电专业对井上、下所有机电设备进行一次全面检查，将检查出的问题逐一整改落实，坚决做到不安全、不生产。 2、开工前，首先进行一次联合试运转，确保各环节安全。 四、安全注意事项 1、停工后，由机电经理组织机电专业对所有用电场所逐一进行断电检查，防止漏检情况发生； 2、开工前，严格检查各天轮运转情况，运转正常后方可进行提升运转。 矿建第一项目部 二〇一三年一月十六日 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

××工程中途停工复工补充协议

______________工程中途停工复工补充协议 甲方：_____________________________________ 乙方：_____________________________________ 因甲方资金短缺，使得________________________工程停工，给本工程的甲乙双方都造成了一定的经济损失。现经过协调，甲方和乙方达成停工和复工协议。为了减少本工程因停工给乙方造成更大的经济损失，同时也为了减少复工后双方就一些细节发生理解上的岐义，双方共同商议一致达成如下协议： 一、停工补偿 1、乙方因停工造成的损失及补偿 甲方考虑因乙方在停工期间也造成了一定的经济损失,,故对乙方的相关人工、周转材料租金等作一定相应且合理的经济补偿，补偿的方法如下： (1)、留守人员的经济补偿 a、工程一般员工 人数：3人 人员支付单价:3600元/人.月 补偿时段：2013年6月6日至本协议签订之日 b、工程管理人员 人数：1人 管理人员支付单价：6000元/人.月 补偿时段：2013年6月6日至本协议签订之日 C、工程车辆 数辆：1辆 单价：100/天 补偿时段：2013年6月6日至议签订之日 （2）周转材料租金及相关费用补偿 a、钢架及进场材料经长时间裸露在太阳下造成生锈等，甲方向乙方一次性补偿现金1万元整（壹万元整）。此次补偿是2013年6月6日至本协议签订之日的补偿。如有延期补偿另作核算。 b、由于甲方资金短缺没有及时拨付给乙方用于进原材料的现金致使乙方周转造成一

定的损失故甲方一次性补偿给乙方2万元整（贰万元整）。此次补偿是2013年6月6日至本协议签订之日的补偿。如有延期补偿另作核算。 二、复工后相关要求 本要求作为本次补偿的一个组成部分,同时也是原甲乙双方签订的劳务承包合同的一个补充协议,与劳务承包合同有同等的法律效力。现就有关要求规定如下: a、复工日期，甲方一切条件准备成熟后经甲乙双方共同协商制定复工日期。 b、乙方在复工时，应对现场钢架进行检查并及时处理检查出来的问题由甲方验收合格。 c、甲方必须及时向乙方拨付工程款。 d、乙方在甲方拨款后五日内将相应工程材料进场并接受甲方验收。 三、本协议与原劳务承包合同具有同等的法律效力，原合同中有而本协议中未提及的事宜按原合同执行，原合同中没有的按本协议执行，原合同与现有协议抵触的地方按照现有规定执行。 四、本协议壹式肆份，甲乙双方各执贰份。 五、本协议经双方盖章签字后生效。 甲方：____________________________ 乙方：_____________________________ 甲方责任人： _____________________ 乙方责任人：_____________________ 年月日年月日

开工、停工、复工管理制度

1．目的 1.1开工、停工、复工是施工进度与施工质量的过程管理，是工程施工应具备的质量、进度的保证。为了确保华电青岛发电有限公司三期2×300MW级供热机组扩建工程（以下简称“青岛公司三期扩建工程”）的建设进度与质量，根据科学管理、合理组织的原则，特制定本制度。 1.2施工承包商在单位工程开工之前，必须提交开工申请，并有完善的开工准备条件。 1.3开工申请包括主体工程（建设项目）开工申请和单位工程开工申请。主体工程开工从主厂房浇灌第一灌砼算起；单项或单位工程（包括烟囱、水泵房、输媒系统、化水、除灰、升压站等）开工从基础土方开挖算起；安装工程开工从锅炉本体钢架开吊算起。 2．适用范围 本制度适用于青岛公司三期扩建工程建设中的所有土建、安装的单位工程。 3．术语定义 3.1华电国际：华电国际电力股份有限公司 3.2电厂：华电青岛发电有限公司 4．责任 4.1施工承包商： 4.1.1负责在单位工程开工前，按照本制度规定填报开工申请报告。 4.1.2负责对施工中检查发现的因设计、设备及施工质量存在影响电厂施工正常开展和安全运行的质量问题，及时填报单位工程停工申请报告。 4.1.3负责按单位工程停工整改通知单处理意见进行整改，经内部三级检查验收合格后，填报单位工程复工申请报告。 4.2监理公司： 4.2.1负责检查单位工程开工申请报告中开工条件的落实情况，根据施工进度计划、投资计划安排，发布开工令。 4.2.2负责审查因设计、设备或施工中存在的质量问题而发生的停工通知单，发布停工令。

4.2.3负责审查施工承包商提出的复工申请报告，是否已按停工整改意见处理，发布复工令。 4.2.4负责开、停、复工报告的接收、传递审签、存档和发放。 4.3建设单位： 4.3.1三期办负责复审单位工程各项开工条件，分管副总师批准同意开工。 4.3.2三期办负责复审因设计、设备或在施工中存在的质量问题而发生的停工通知单，分管副总师批准发布停工令。 4.3.3三期办负责复审施工承包商提出的复工申请单，是否已按停工整改意见处理，分管副总工批准发布复工令。 4.3.4三期办负责确认单位工程的施工进度计划安排是否已落实。 4.3.5三期办主任或建设单位专业主任（组长）负责对批准发布的开工令、停工令和复工令进行审查，确保单位工程已具备开工、停工和复工条件。 4.4计划组负责确认单位工程的资金使用计划安排是否已落实，公司分管领导（或副总工）进行批准。 5.规定 5.1单位工程开工必备条件及审查要求： 5.1.1施工图设计交底及图纸会审已进行，监理公司已下发会审纪要，设计单位已按会审纪要审定意见提出设计变更，并审查批准下发。 5.1.2作业指导书按施工图设计及会审纪要编写（当审定意见要求设计单位提出设计变更时，还要依据已审批下发的设计变更编写），并已报监理公司与三期办审批。 5.1.3劳力安排计划已落实。 5.1.4施工机具按计划已落实。 5.1.5设备材料供应计划已落实。 5.1.6施工场地障碍物已清理，施工道路畅通，施工临时电源、水源、通讯已落实。 5.1.7施工进度计划已安排落实。 5.1.8施工消防和安全措施已落实。

工程开工、复工、停工管理规定

工程开工、复工、停工管理规定 1目的 为规北京博大新元房地产开发有限公司开发建设工程项目开工、复工、停工管理程序，保证工程建设有序进行，确保工程进度、质量、安全目标如期实现，特制定本规定。本规定适用于博大新元公司所有开发建设工程项目及运营管理的装修改造的工程项目。 2办理开工手续的围及条件 2.1每个单独签定合同（协议）的新开工项目都必须办理开工审批手续。其中主要分部工程、专业分包工程、甲独立分包工程必须单独办理开工审批手续。开工手续由施工总包单位申请办理，其中甲独立分包工程由独立分包单位办理开工手续。需办理开工手续的项详见附表1。 2.2开工应具备的条件 1）政府主管部门(建设局或建委)已审核发给建设单位“建筑工程施工可证”。2）测量坐标点、高程控制点埋设牢固，核对无误，已完好移交施工单位并签认有现场移交书面记录。 3）建筑物放线已经政府规划部门指定的测量机构复验并予以书面确认。 4）施工现场已正式移交施工单位管理并办理了书面移交手续（或总包已向专业分包办理了工作面移交，标高及坐标移交，临水、临电、安全防护等移交，进行了进场前的专项交底---用于专业分包单位进场）。移交容应包括：施工用配电设施、施工用水表井、施工排污口、工地围拦设施、施工占道、施工道路情况、地下管线情况、地下障碍物情况、水文地质情况、边建筑物结构及基础情况、区域社会环境等。 5）施工现场给水、排水、供电接通。 6）技术交底及图纸会审纪要已签发。 7）监理单位已在现场办公，监理工程师已到位。

8）施工单位项目经理部已在现场办公，项目经理、技术负责人、质检员、安全员、工长、材料员等主要管理人员已到位。 9）实施性施工组织设计编制完成并经过审查批准。 10）基础工程施工机械进场，安装就位并可正常运转。 11）基础工程材料、劳动力供应计划已落实，能满足连续施工要求。 12）施工单位已完成符合合同规定的工程预算书。 13）施工人员已进行班组技术交底、安全、防火教育。 14）施工单位现场办公用房、材料库房、材料堆场、门卫已可使用。 15）施工单位后勤基地生产、生活服务设施已可投入使用。 16）施工现场安全保卫制度已建立。 17)在指定监督机构办理的具体监督业务手续已办理。 以上容主要针对施工单位应具备的开工条件进行罗列，建设单位、监理单位在开工前也应做好各自开工前准备工作，各参建单位开工应具备条件详见附表2。 2.3开工报告审批手续 开工申请报告由施工单位提出，并填报开工报审表（样式见附表3），在开工日期前五天向监理递交，一式五份，监理同意后报工程管理部，工程管理部接报告后在两天落实开工条件并通知总监理工程师签发开工令。开工令样式见附表4。 2.4开工报告的容 1)施工组织设计及有关资料。 2)施工人员及管理人员（含作业班长）的及进场准备情况。 3)已进场的机具、装备名称、型号、数量。 4)已进场的材料（品种、数量）。 5)质量、安全监督体系及人员。 6)总分包交接单。包括安全设施交接，临水、电交接，水准点坐标的交 接，成品保护交接，库房及宿舍交接等。（专业分包进场办理开工报

工程停工与复工管理规定

仅供参考[整理] 安全管理文书 工程停工与复工管理规定 日期：__________________ 单位：__________________ 第1 页共4 页

工程停工与复工管理规定 1、根据监理合同和监理工作范围的规定，监理单位在工程监理中遇到威协安全和质量的重大问题时，有权发出暂停施工的通知，签发停工通知单的权限属于总监理工程师。 2、总监理工程师在签发停工通知单时，应根据暂停工程的影响范围和程度，按照监理合同和施工承包合同的约定，确定停工范围，当符合下列条件之一时，可签发停工通知单： 2.1建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工； 2.2在工程施工或安装中发现了威协安全和质量问题时，为了确保工程质量和安全文明施工而需要停工处理； 2.3工程中发生了必须暂停施工或安装的紧急条件； 2.4施工承包商未经开工申请许可擅自施工、安装，或拒绝监理单位的管理； 2.5施工承包商在工程中采用未经检验或检测的建设工程材料，或者使用检验不合格的建设工程材料，且未经监理工程师签字认可； 2.6在停工通知单下达后，签发复工申请表之前，施工承包商擅自继续施工或安装。 3、若在停工通知单发出后，签发复工申请表之前，施工承包商擅自施工或安装，监理单位发现后，应再次签发停工通知单，并要求施工承包商采取进一步措施保证工程项目施工和监理的正常秩序。 4、当重大项目或重大事件需要停工，但会影响到工程里程碑进度或关键路径的工期时，监理单位应事先与建设单位磋商取得一致意见后，方可发出工程停工令，并报建设单位审批。 5、由于非施工承包商原因且非2.2～2.6条原因时，监理单位应在 第 2 页共 4 页

工程停工与复工管理规定标准版本

文件编号：RHD-QB-K2706 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 工程停工与复工管理规 定标准版本

工程停工与复工管理规定标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、根据监理合同和监理工作范围的规定，监理单位在工程监理中遇到威协安全和质量的重大问题时，有权发出暂停施工的通知，签发“停工通知单”的权限属于总监理工程师。 2、总监理工程师在签发停工通知单时，应根据暂停工程的影响范围和程度，按照监理合同和施工承包合同的约定，确定停工范围，当符合下列条件之一时，可签发停工通知单： 2.1建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工； 2.2在工程施工或安装中发现了威协安全和质量

问题时，为了确保工程质量和安全文明施工而需要停工处理； 2.3工程中发生了必须暂停施工或安装的紧急条件； 2.4施工承包商未经开工申请许可擅自施工、安装，或拒绝监理单位的管理； 2.5施工承包商在工程中采用未经检验或检测的建设工程材料，或者使用检验不合格的建设工程材料，且未经监理工程师签字认可； 2.6在停工通知单下达后，签发复工申请表之前，施工承包商擅自继续施工或安装。 3、若在停工通知单发出后，签发复工申请表之前，施工承包商擅自施工或安装，监理单位发现后，应再次签发停工通知单，并要求施工承包商采取进一步措施保证工程项目施工和监理的正常秩序。

4、当重大项目或重大事件需要停工，但会影响到工程里程碑进度或关键路径的工期时，监理单位应事先与建设单位磋商取得一致意见后，方可发出工程停工令，并报建设单位审批。 5、由于非施工承包商原因且非2.2～2.6条原因时，监理单位应在发出停工通知单之前，就有关工期和费用等事宜与施工承包商进行协商。 6、由于建设单位原因或其他非施工承包商原因导致工程停工时，监理单位应如实记录所发生实际情况，并在停工因素消除，具备复工条件时，及时签署施工承包商报送的复工申请表，经建设单位审批同意后继续施工。 7、由于施工承包商原因导致工程停工，在具备恢复施工或安装条件时，施工承包商可报送复工申请表、整改报告等有关材料，经监理工程师审查同意

建设工程施工复工申请报告书

建设工程施工复工申请报告书 宣城市建设监督管理局（安监机构）： 根据贵单位2014 年 4 月15 日签发的20140415 号《建设工程施工局部停工整改通知书》的要求，我单位立即组织了整改，现已将三一·亚龙湾四期工程存在的重大安全隐患整改完毕（详情请见整改完成报告）。特此报告，申请复工。 整改情况简述： 1、D1#楼脚手架脚手架已满铺，剪刀撑已按规范要求设置到位，安全网张挂已到位，楼梯架体首层已全部封闭，雨棚处架体已按照规范要求设置八字撑。2、现场施工用电已按照规范要求整改完成。3、卸料平台两侧防护已设置完成，采光井竖向防护已到位。4、D1#~D3#楼安全资料已补齐。5、D2#楼楼层内垃圾已清理干净，现场文明施工已到位。对个别未佩戴安全帽的作业人员已进行安全教育。6、D1#~D3#楼已配备安全员。 项目经理（签字）：施工单位（盖章）： 年月日监理单位意见： 监理单位（盖章）： 年月日建设单位意见： 建设单位（盖章）： 年月日 附：整改完成报告。 注：1、“整改情况简述”：应针对《整改通知书》提出的问题，逐条写出对应的整改措施； 2、涉及安全生产行为内容的，由责任单位提供相关资料的原件或复印件加盖法人章； 3、建设单位、监理单位对施工单位的整改情况进行监督，并对整改情况进行盖章确认。

整改完成报告 宣城市建设监督管理局： 接到由贵单位于2014年 4月15日签发的建设工程施工局部停工整改通知书后，我项目部立即安排专人进行整改，现已按照规范要求整改到位。具体情况如下： 1、D1#楼脚手架脚手架已满铺，剪刀撑已按规范要求设置到位，安全网张挂已到位，楼梯架体首层已全部封闭，雨棚处架体已按照规范要求设置八字撑。 2、现场施工用电已按照规范要求整改完成。 3、卸料平台两侧防护已设置完成，采光井竖向防护已到位。 4、D1#~D3#楼安全资料已补齐。 5、D2#楼楼层内垃圾已清理干净，现场文明施工已到位。对个别未佩戴安全帽的作业人员已进行安全教育。 6、D1#~D3#楼已配备安全员。 安徽昊天建设有限公司 三一亚龙湾四期项目部 2014年4年17日

工程停工与复工管理规定正式样本

文件编号：TP-AR-L2706 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 工程停工与复工管理规 定正式样本

工程停工与复工管理规定正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1、根据监理合同和监理工作范围的规定，监理单位在工程监理中遇到威协安全和质量的重大问题时，有权发出暂停施工的通知，签发“停工通知单”的权限属于总监理工程师。 2、总监理工程师在签发停工通知单时，应根据暂停工程的影响范围和程度，按照监理合同和施工承包合同的约定，确定停工范围，当符合下列条件之一时，可签发停工通知单： 2.1建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工； 2.2在工程施工或安装中发现了威协安全和质量

问题时，为了确保工程质量和安全文明施工而需要停工处理； 2.3工程中发生了必须暂停施工或安装的紧急条件； 2.4施工承包商未经开工申请许可擅自施工、安装，或拒绝监理单位的管理； 2.5施工承包商在工程中采用未经检验或检测的建设工程材料，或者使用检验不合格的建设工程材料，且未经监理工程师签字认可； 2.6在停工通知单下达后，签发复工申请表之前，施工承包商擅自继续施工或安装。 3、若在停工通知单发出后，签发复工申请表之前，施工承包商擅自施工或安装，监理单位发现后，应再次签发停工通知单，并要求施工承包商采取进一步措施保证工程项目施工和监理的正常秩序。

工程停工、复工管理办法

工程停工、复工管理办法 第一章总则 第一条为加强公司对建设工程项目的停工、复工管理，保障工程能够安全、优质、顺利地施工，及时制止违章行为，杜绝重大质量安全事故的发生，制定本办法。 第二条公司下属各项目各参建单位均应遵守本办法。 第二章名词解释 第三条停工是指项目施工期间，出现了施工（承包）合同、国家及地方法律法规和本办法规定的停工条件，根据规定的程序向承包单位下达工程暂停令，承包单位暂停相应工程的施工。 第四条复工是指停工原因消失，工程具备恢复施工条件时，在履行施工承包合同、国家及地方法律法规和本办法规定的申请、审批程序后，经监理单位及建设单位同意，承包单位恢复工程施工。 第三章工作职责 第五条建设单位职责：审核监理单位提交的停工申请、复工申请。 第六条监理单位职责：由总监理工程师签发工程开工

/复工报审表、工程暂停令。 第七条承包单位职责： 一、严格执行监理单位发布的工程暂停令，未取得工程复工令不得擅自复工； 二、在规定的时间范围内，组织落实各项施工复工准备工作，编制、提交必要的专项施工方案； 三、当工程暂停时，承包单位应根据监理单位的要求，积极整改有关的质量、安全问题，消除事故隐患；具备复工条件时，向监理单位提交复工申请报告。 第四章管理规定 第八条建设工程项目施工现场出现以下情况，必须实行停工令制度： 一、总体管理 （一）施工现场管理体系（包括质量保证体系和安全管理保证体系）不完善、制度不健全、主要管理人员（项目经理、技术负责人、安全员、质量员等）未配备齐全的； （二）施工无施工组织设计或方案、施工组织设计或方案审批手续不完备、未按施组或方案施工的； （三）施工前临近或穿越建构筑物未按相关规定办理完成许可手续的； （四）管理人员未能切实履行职责、现场施工作业无序、

工程停工与复工管理规定(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 工程停工与复工管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-1916-97 工程停工与复工管理规定(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、根据监理合同和监理工作范围的规定，监理单位在工程监理中遇到威协安全和质量的重大问题时，有权发出暂停施工的通知，签发“停工通知单”的权限属于总监理工程师。 2、总监理工程师在签发停工通知单时，应根据暂停工程的影响范围和程度，按照监理合同和施工承包合同的约定，确定停工范围，当符合下列条件之一时，可签发停工通知单： 2.1建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工； 2.2在工程施工或安装中发现了威协安全和质量问题时，为了确保工程质量和安全文明施工而需要停工处理； 2.3工程中发生了必须暂停施工或安装的紧急条

件； 2.4施工承包商未经开工申请许可擅自施工、安装，或拒绝监理单位的管理； 2.5施工承包商在工程中采用未经检验或检测的建设工程材料，或者使用检验不合格的建设工程材料，且未经监理工程师签字认可； 2.6在停工通知单下达后，签发复工申请表之前，施工承包商擅自继续施工或安装。 3、若在停工通知单发出后，签发复工申请表之前，施工承包商擅自施工或安装，监理单位发现后，应再次签发停工通知单，并要求施工承包商采取进一步措施保证工程项目施工和监理的正常秩序。 4、当重大项目或重大事件需要停工，但会影响到工程里程碑进度或关键路径的工期时，监理单位应事先与建设单位磋商取得一致意见后，方可发出工程停工令，并报建设单位审批。 5、由于非施工承包商原因且非2.2～2.6条原因时，监理单位应在发出停工通知单之前，就有关工期

工程开工停复工管理制度

工程开工及停复工管理制度（暂行） 1 目的 为了保证工程顺利进行，进一步加强事前控制、过程控制，确保工程质量和安全目标的顺利实现，满足网络计划中的要求，特制定本制度。凡工程具备开工条件，准备开工建设时，和因重大施工质量问题、安全问题、用电项目负荷变化或因严重违反程序和规定须停工时，以及整改完毕申请复工时，相关单位必须遵照本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司投资及部分投资35-110kV电网建设项目。 3 编制依据 3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000。 3.2 工程建设监理委托合同有关条款。 3.3 工程施工合同中有关条款。 3.4集团公司《电网建设管理暂行办法》。 4 项目开工前应具备的条件 4.1项目前期工作（土地征用、环境评价、城建规划等）完成，初步设计和总概算已批准。青苗赔偿的标准和办法已确定。

4.2设计、施工、监理合同已签订，质检手续已办理。4.3建设资金已落实，贷款协议已签订。 4.4各级项目部组织机构已成立，项目经理及管理人员已确定。 4.5施工单位的《施工组织设计》已编制完成，并获批准。 4.6施工图纸供应计划已明确，到场图纸能够满足连续施工需求。 4.7单项工程开工许可证已获集团公司批准。 5 工程开工管理规定 5.1项目单位负责审核落实工程开工具备的条件，工程开工申请管理程序见附录A:工程开工申请管理程序。 5.2工程开工许可证（见附表1），由项目单位填写，并附有本规定要求的附件，在计划的开工日前5日报公司审核。 5.3公司项目负责人应对上述开工条件逐项检查，若满足开工所需全部条件，在48小时内，报请公司领导批准。 6 暂时停工的条件 6.1工程建设外部环境变化，或由于不可抵抗力等原因，致使工程不能连续施工，且中断施工将在三天以上。 6.2施工单位在工程施工中产生了威协安全和质量问题时，为了确保工程质量和安全文明施工而需要停工处理。

开工报告 竣工报告 停工报告 复工报

开工报告竣工报告停工报告复工报告 xx年版湖北省建筑工程施工统一用表部分二○○九年三月工程概况表表A1编号一般情况工程名称建设单位建设用途设计单位建设地点监理单位总建筑面积施工单位开工日期年月日竣工日期年月日结构类型基础类型层数建筑檐高地上面积地下室面积人防等级抗震等级载客（货）电梯扶梯、自动人行道构造特征地基与基础柱、内外墙梁、板、楼盖外墙装饰内墙装饰楼地面装饰屋面防水防火设备建筑节能建筑给排水、采暖、电气、通风与空调、电梯安装及智能建筑系统简要描述其它本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 施工现场质量管理检查记录表A2开工日期编号工程名称施工许可证（开工证）建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目经理项目技术负责人序号项目内容1现场质量管理制度2质量责任制3主要专业工种操作上岗证书4分包方资质与对分包单位的管理制度5施工图审查情况6地质勘察资料7施工组织设计、施工方案及审批8施工技术标准9工程质量检验制度10搅拌站及计量设置11现场材料、设备存放与管理12检查结论总监理工程师（建设单位项目负责人）年月日本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 工程开工报告表A3编号工程名称施工单位工程地点建设单位致监理单位根据合同的约定，建设单位已取得主管单位审批建设许可证，我方已完成了开工前的各项准备工作，计划于年月日开工，请审批。已完成报审的条件有□建设工程规划许可证（复印件）□施工组织设计（含主要管理人员和特殊工种资格证明）□施工测量放线□主要人员、材料、设备进场□施工现场道路、水、电、通讯等已到达开工条件□其他项目负责人（签字）施工单位（章）年月日审批意见审批结论□同意□不同意总监理工程师（签字）年月日本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各存一份。 工程竣工报告表A4编号工程名称施工单位工程结构类型建筑面积层数工程开工日期年月日计划竣工日期年月日致监理单位根据合同约定，我方已完成合同规定的全部工作内容，工完场清，具备竣工验收条件。 特此报告，请批复。

开工、停工、复工管理制度

开工、停工、复工管理制度 1．目的 1.1为了确保????能源开发公司二期2×300MW级机组工程（以下简称“二期工程”）的建设顺利进行，根据科学管理、合理组织的原则，特制定本制度。 1.2规定施工承包商在单位工程开工之前，必须提交开工申请，并有完善的开工准备条件。 1.3 开工申请包括主体工程（建设项目）开工申请和单项或单位工程开工申请。 2．适用范围 本制度适用于????能源开发公司二期2×300MW级机组工程的施工和调试阶段。 3．责任 3.1施工承包商： ，负责按照本制度规定填报开工申请报告。 ，负责及时填报单位工程停工申请报告。 3.1.3 负责按单位工程停工整改通知单处理意见进行整改，经内部三级检查验收合格后，填报单位工程复工申请报告。 3.2监理公司： ，根据施工进度计划、投资计划安排，批复开工申请。 3.2.2 负责发出停工通知单或审查其他单位提出的停工申请并批复。 3.2.3 负责审查施工承包商提出的复工申请报告，是否已按停工整改

意见处理，批复复工申请。 3.3 建设单位： ，电厂分管领导批准同意开工。 3.3.2 建设单位负责复审因设计、设备或在施工中存在的质量问题而发生的停工通知单，电厂分管领导批准发布停工通知单。 3.3.3 建设单位负责复审施工承包商提出的复工申请单，是否已按停工整改意见处理，业主分管领导批准发布复工申请单。 4. 规定 4.1单位工程开工必备条件及审查要求： ，监理公司已下发会审纪要，设计单位已按会审纪要审定意见提出设计变更，并审查批准下发。 ，还要依据已审批下发的设计变更编写），并已报监理公司与建设单位审批。 ，施工道路畅通，施工临时电源、水源、通讯已落实。 ，环境保护措施已落实。 ，并在交底记录上签了名。 4.2 开工申请单的实施： ，发至建设单位、监理公司、施工承包商各一份。 ，经建设单位和监理公司批准后方可施工。 4.3 停工通知单的实施： ，可立即口头通知施工承包商停工整改，并及时发出经监理会签的停 监理公司 监理公司转发 分 发至 建设、监理、施工 单 位 建设单位基建部 基建部专工 基建部主任 业 主分 管领导 施工承包商提 出开工申请

工程开停复工管理制度

7、工程开、停、复工管理制度 1. 总则 1.1 为了加强工程项目施工前的准备，促使项目连续施工，有效地控制施工质量，保证项目按合同工期完成，特制定本制度。 1.2 本制度规定了开工、停工、复工申报的审批程序、管理内容及要求等。 1.3 本制度适用于本工程所有的施工项目、区域和各施工单位。 2. 引用标准及关联文件 2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300－2001) 2.2 《工业安装工程施工质量验收统一标准》 (GB 50252-2010) 3. 专用术语定义 3.1 单位工程—是指具有独立的设计文件，具备独立施工条件并能够形成独立使用功能的建筑物及构筑物，但竣工后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程为一个单位工程。是构成单项工程的组成部分，如生产车间这个单项工程是由厂房建筑工程和机械设备安装工程等单位工程所组成。 分部工程-- 是单位工程的组成部分, 分部工程一般是按单位工程的结构形式、工程部位、构件性质、使用材料、设备种类等的不同而划分的工程项目。如地基与基础工程、主体结构工程、给排水及通风、空调工程等。 4. 职责与权限 负责工程开、停、复工申请填报，并按有关流程完成审批 4.1 施工单位： 手续 负责审查和验证施工单位关于工程开、停、复工申请的准 4.2 监理单位： 许条件和相关记录 4.3 建设单位：负责审查、审批单位工程、分部工程的开工申请以及工程 停工、复工申请 5. 管理方法和要求

5.1 开工申报、审批 5.1.1 开工申请包括单位工程开工申请、分部工程开工申请。 5.2 有关单位工程、分部工程的项目划分依据《工业安装工程施工质量验收统一标准》( GB 50252-2010)中规定划分。 5.3 单位工程、分部工程开工必须具备的条件 拆迁及五通一平已基本完成； 施工单位与建设单位已签订施工合同；设计单位已提供的施工图纸能满足工程连续施工要求。施工单位已组织有关人员学习和熟悉施工图纸，并提出施工图纸会签的书面意见。相关的设计交底、施工图纸会审会已完成，各方在施工图纸会审会中对施工图纸提出的意见，已取得设计单位的确认； 工程施工组织设计已通过会审，并经施工单位发布。发布的工程施工组织设计中下述问题已确定： a 编制的四级进度计划满足工程总进度的要求，并已明确单位工程的完工时间； b 工程的施工用地及临设场地、施工用水及用电、施工用临时道路等已安排确定； c 力能供应方式及系统布置(包括水、电源、气、汽等)已确定； d 主要施工方案和重大技术措施已确定； e 外委加工配置量与工厂化加工量划分及现场加工规模已确定； f 有质量目标、质量检验计划、质量验收标准及质量保证措施； g 用于该工程的施工生产、生活临设、临建已搭建或建造完成，并投入使用； h 有安全、环保和文明施工措施。 i 施工单位工程项目负责人、管理、技术、安监、质检及其他人员等均已到位，各类施工人员数量及质量须满足施工质量和进度需求，特殊工种作业人员具有必要的作业资质和岗位证书。 j 工程施工所需机械、工器具、计量工具等已安装或已到位且已验资，具备投入施工条件；近期的施工材料和设备已到位，并能满足连续施工的需要。 k 施工单位填报《工程开工申请表》并完成审批。 5.4 申报、审批程序施工单位编写单位工程、分部工程的开工报告并填写工程开工申 请表，项目监理单位、建设单位工程项目部审核，建设单位工程主管批准。 单位工程的开工报告，至少包括下列内容： a 施工组织设计及有关资料审查。