搜档网
当前位置:搜档网 › 智能化设计合同

智能化设计合同

小区智能化系统工程设计合同

建设方:

甲方:

乙方:

(以下简称“建设方”)招标的“南京瑜憬湾小区智能化系统工程”(以下简称“本工程”),(以下简称“乙方”)作为本工程设计单位,由的中标单位(以下简称“甲方”)承担设计费用。

甲、乙双方同意接受,经双方友好协商达成以下协议:

一、工程概况:

1.项目名称:

2.项目地点:

3.项目简介:。

4.设计依据:建设方提供的原设计图纸、国家与地方的相关设计标准。

5.设计范围:。

二、设计周期

项目招标设计已经全部完成。

三、双方职责

甲方职责:

1.指定负责协调乙方有关配合问题,并代表甲方签署乙方提交合

同文件;

2.根据本合同约定的“付款方式”,按时支付乙方费用。

乙方职责:

1.指定负责协调甲方有关配合问题,并代表乙方签署合同

文件;

2.乙方须以书面形式或者电子文件形式向甲方提供招标设计的图纸、方案、

清单;

3.乙方有义务向甲方解释和说明招标设计中的各项内容。

4.施工过程中,乙方配合甲方有关设计及技术问题。

四、设计费及付款方式

1、设计费

智能化系统工程招标文件要求:设计费按投标报价的2.5%计。

投标总价为人民币:元,投标报价扣税后,设计费为人民币:元。

2、付款方式

本合同签订后15工作日内一次性付清。

五、违约责任及索赔

1.乙方有责任提供其设计成果,为甲方二次设计提供资料并提供咨询帮助。

2.因乙方原因中途终止合同,乙方承担违约责任,并退还所收全部费用。

3.因甲方原因中途终止合同,甲方应承担违约责任,并支付本合同总额的

全部费用。

4.如果甲方在规定的支付期限内未支付设计费,自规定之日起还应向乙方

支付滞纳金,按设计费总额每日千分之五支付。

六、不可抗力

由于不可抗力因素而致使甲方或乙方不能按合约规定履行职责,甲方或乙方不负任何责任。

七、知识产权

1.本设计知识产权归乙方所有,但未经甲方许可,乙方不得将本项目设计

文件、设计方案、施工图等泄露给第三方。

2.甲、乙双方应保护本工程的知识产权和商业秘密,不得向第三人泄漏转

交图纸及技术经济资料。

八、仲裁

1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端,双方应通过友好协商通

过,经协商不能达成协议时,该争端再提交仲裁。

2.除非另有裁决,仲裁费用应由败诉方负担。

九、合同生效与终止

1.在合同的执行中,变更合同所约定内容或补充本合同及相关事项应以书

面方式并经双方代表签字并加盖公章后生效。

2.本合同一经双方签章后立即生效。

3.本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

甲方:

乙方:

代表:代表:

日期:日期:

建筑智能化设计合同

建设工程设计合同 工程名称:建筑智能化设计 工程地点:河南省 合同编号: 甲方:河南中建工程设计咨询有限公司乙方:林州星华建筑智能化工程有限公司签订日期:二〇一六年七月二十日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局

甲方:河南中建工程设计咨询有限公司 乙方:林州星华建筑智能化工程有限公司 甲方委托乙方承担驻建筑智能化设计设计,经双方协商一致,签订本合同。 第1条本合同依据下列文件签订: 1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第2条工程概况和工作范围: 一、工程概况 工程名称:建筑智能化设计 工程规模:工程总建筑面积为8000.00m2。 二、合同工作范围 乙方作为甲方的智能化专业设计服务单位,将为本项目室内外智能化系统(包含但不限于智能照明系统、智能家居系统、电话交换系统、有线及卫星电视及其天线布臵、综合布线、信息导引及发布系统、大楼租户用卫星天线布臵及其与数据机房卫星天线的协调、安全技术防范系统SPS、能耗计量分析系统、建筑设备管理系统、内网和外网搭建系统、大楼会议系统、广播系统、监控中心机房弱电系统、电梯五方对讲系统等等)提供专业施工图设计服务(包括施工图报审)。 根据协商,本项目智能化专业各阶段乙方的设计服务内容、工作范围和工作分工如下:

1﹑设计调研阶段 ①需求调研 A、乙方配合甲方根据项目定位进行需求分析及调研,并 提交调研报告; B、乙方起草项目需求书提交甲方(业主)论证; ②工作考察(案例、产品等) 乙方安排甲方参加必要的对设备、同类项目案例进行选择和考察(考察同类型、规模相近项目数量不少于3个); ③根据甲方的意见,完成智能化各系统需求书的编制,并提 交各系统需求书。 2﹑初步设计阶段 ①初步设计 A、按甲方要求递交初步设计方案书; B、按甲方确定的需求书,提供初步设计图纸(包括系统图 ﹑主要设备材料表、系统点表、管线敷设布臵图、设备布臵平面图);初步设计需依据南京大学建筑规划设计研究院出具的本项目有关专业设计施工图、室内装修施工图等进行,并对关联专业的受控部位(灯光系统的电器元件、地暖系统的分(集)水器、空调系统的电磁阀等)提出符合行业标准的通讯接口要求;施工图要清晰地体现各专业之间的技术界面,图纸深度须符合本合同及国家相关规定要求; C、提供项目概算、推荐专业设备(系统)和材料的参考品 牌、工程量清单。 ②初步设计修改

完整版智能化项目合作框架协议书

智能化项目合作框架协议书 2018年—月—日

智能化项目合作框架协议书 甲方: 乙方: 甲乙双方就智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设协商 并达成共识,以云计算、物联网、传感网,网络通讯技术为手段,以信息化为驱动,以居民、物业、周边商家、地产开发商、商业营销为主题构建智能化系统项目生态圈,进一步实现居民、物业、商业、开发的和谐统一、互利共赢,最终实现平安社区、宜居社区、文明社区、商业社区、绿色社区。甲乙双方就智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设的合作达成以下协议。 合作总体目标 以满足人民日益增长的美好生活需要为指导,充分发挥城市智慧型产业优势,集成先进技术,推进信息网络综合化、数字化、智能化、智慧化以及商业化,加快***智能化系统项目建设,全面提高社区资源利用效率、社区管理水平和市民生活质量,改变传统落后的生产方式和生活方式。经过若干年的努力,将***智能化系统项目建成为一个基础设施先进、信息网络通畅、商业智能分析、科技应用普及、生产生活便捷、城市管理高效、公共服务完备、生态环境优美、惠及全体市民的智能化系统项目。 合作内容 双方分阶段在以下领域开展合作: (一)智能化系统项目设计:智能化系统项目顶层框架设计、方案设计、建筑单体设计、建筑综合体设计、工程量预算清单编制、技术规范书等。 (二)智能化系统项目工程项目建设。 (三)智能化系统项目运维管理。

(四)智能化系统项目运营。 (五)智能化系统项目样板示范工程建设。 合作方的权利和义务 为实现上述合作,明确双方权利义务如下: (一)甲方权利和义务 1、支持乙方“智能化系统项目”工程项目建设,为建设过程中涉及配套的市政规划、建设审批、管道铺设、基站选址和环境评测等方面提供政策支持、资源优惠等便利条件。 2、加大***智能化系统项目信息资源和项目资源的整合力度,将信息资源和项目资源提供给乙方。 3、针对此次智能化项目,为智能化系统项目建设项目提供相应技术支持。 4、甲方为乙方现场调查、设计、测试、安装提供必要的条件, 以满足项目的实施需要及有效推进。 (二)乙方权利和义务 1、乙方将加积极配合智能化系统项目建设,为***经济持续发展、创造平安社区、宜居社区、文明社区、商业社区、绿色社区等方面发挥积极作用。 2、乙方将充分利用企业自身的核心优势,提升智能化系统项目的信息化应用水平。 3、乙方负责智能化系统项目设计施工EPC总承包项目建设,包含:智能化系统项目顶层框架设计、方案设计、建筑单体设计、建筑 综合体设计、工程量预算清单编制、技术规范书、智能化系统项目工程建设项目、智能化系统项目运维管理、智能化系统项目运营及智能化系统项目样板示范工程建设等工作。 4、乙方成立专业的设计团队、技术运营团队和工程项目建设管 理团队,全面负责智能化系统项目的整体运营、设计以及工程项目建设施工安装管理工作。 5、乙方配合甲方完成智能化系统项目样板示范工程建设。 6、乙方配合甲方完成新楼盘商业智慧营销策划及销售工作。

智能化项目合作框架协议书样本

智能化项目合作框架协议书样本 智能化项目合作框架协议书本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 智能化项目合作框架协议书月日本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 智能化项目合作框架协议书甲方::乙方::甲乙双方就智能化系统项目工设计施工C EPC总承包项目建设协商并达成共识,以云计算、物联网、传感网,网络通讯技术为手段,以信息化为驱动,以居民、物业、周边商家、地产开发商、商业营销为主题构建智能化系统项目生态圈,进一步实现居民、物业、商业、开发的和谐统 一、互利共赢,最终实现平安社区、宜居社区、文明社区、商业社区、绿色社区。 甲乙双方就智能化系统项目设计施工C EPC总承包项目建设的合作达成以下协议。 合作总体目标以满足人民日益增长的美好生活需要为指导,充分发挥城市智慧型产业优势,集成先进技术,推进信息网络综合化、数字化、智能化、智慧化以及商业化,加快***智能化系统项目建设,全面提高社区资源利用效率、社区管理水平和市民生活质量,改变传统落后的生产方式和生活方式。

经过若干年的努力,将***智能化系统项目建成为一个基础设施先进、信息网络通畅、、商业智能分析、科技应用普及、生产生活便捷、城市管理高效、公共服务完备、生态环境优美、惠及全体市民的智能化系统项目。 合作内容本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 双方分阶段在以下领域开展合作::(一)智能化系统项目设计::智能化系统项目顶层框架设计、方案设计、建筑单体设计、建筑综合体设计、工程量预算清单编制、技术规范书等。 (二)智能化系统项目工程项目建设。 (三)智能化系统项目运维管理。 (四)智能化系统项目运营。 (五)智能化系统项目样板示范工程建设。 合作方的权利和义务为实现上述合作,明确双方权利义务如下::(一)甲方权利和义务 11、支持乙方“智能化系统项目”工程项目建设,为建设过程中涉及配套的市政规划、建设审批、管道铺设、基站选址和环境评测等方面提供政策支持、资源优惠等便利条件。 22、加大***智能化系统项目信息资源和项目资源的整合力度,将信息资源和项目资源提供给乙方。

智能化设计合同

技术合同项目名称:《***项目设计》编制 委托方(甲方):*** 咨询方(乙方):***设计院有限公司 签定地点:*** 签订日期:20**年*月

甲方通过20**年*月XX日的中标通知书接受了乙方以人民币**万元(大写:**万元整)为***项目所做的投标。 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,就***设计任务事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行: 一、工作事项: 乙方根据招/投标文件编制***信息化建设的初步设计方案、编制技术规格 书和投资概算,并绘制设计图纸的工作。 二、乙方工作内容 1、根据甲方需求编制《***》的初步设计方案。 2、根据初设方案绘制弱电设计图纸。 3、根据初设方案绘制效果图。 4、根据初设方案和设计图纸编制投资概算。 5、根据初步设计方案编制技术规格书。 三、甲方责任与义务 1、甲方应在商定的时间内向乙方提供必要的资料,并对提供资料的时间﹑进度与资料的可靠性负责。 2、按合同规定,如期如数向乙方支付设计费。 3、维护乙方的设计成果,不得擅自修改或转让第三方重复使用。 四、乙方责任与义务 1、乙方应在XX月XX日前向甲方提供设计方案、图纸初稿及投资概算。 2、乙方应根据专家评审修改意见的要求,按甲方要求的时间完成设计的 完善工作,并对设计的质量承担责任。 3、乙方应负责相应的设计变更(非乙方原因所致,如甲方提出较大设计

变更,则双方应协商另行签订补充合同)。 4、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。 5、乙方向甲方以胶装本方式提供成果文件一式10份。 五、设计范围 ***办公楼扩建为契机,进一步推进信息化建设水平,全面提升信息化管理手段,为员工提供一个安全、舒适的办公环境,为***建立一个功能强大的应急指挥中心,***设计内容主要包括: 1、综合布线系统 2、安全防范系统 3、公共广播系统 4、有线电视系统 5、一卡通系统 6、信息发布系统 7、多功能会议室 8、应急搜救指挥中心建设 9、机房工程建设 10、配套工程 六、提交物 本次工作完成后乙方提交给甲方的工作成果为:《***设计方案、投资概算》及设计图纸、效果图、技术规格书。 七、费用及支付 1、费用

智能化施工承包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 智能化施工承包合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

施 工 承 包 合 同 工程名称:*** - ***三期智能化系统发包单位: 承包单位:

***三期智能化系统安装工程施工承包合同协议条款 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 鉴于: 1、乙方已经对工程施工现场进行了踏勘,了解项目及其周边环境情况,了解场地现状、项目规划、开挖和回填范围、施工场地情况和主体内前期配管、地下管线和智能化控制中心位置及地表构筑物分布、施工水电接口位置等施工条件,承诺在现状条件下完成约定内容。 2、乙方已经认真审阅图纸和设计文件,了解本工程设计内容及施工图设计深度,了解本工程前期进展情况,了解本工程所包含的工程内容和需采取的技术措施,了解甲方对现场文明施工、过程产品、最终产品以及保修服务要求所要达到的企业标准,承诺能够按照设计要求、相关规范、供货方和甲方企业标准完成约定的内容,并提供良好的服务。 3、乙方了解当地法规、政策,了解政府相关部门的管理规定,承诺能够在当前政策条件下完成约定内容,遵守法律、法规和政策,接受政府相关部门的管理。 4、乙方了解当地材料及劳动力市场状况,承诺能够组织足够的设备、材料及劳动力,并承诺农忙不减员、按时支付农民工工资等条件。 5、乙方已充分了解工程所在地的天气状况和变化规律,承诺能够在现有自然条件下按照约定条款完成约定的工程内容。 6、依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方经平等协商,就本建设工程施工的有关事宜达成一致订立本协议。 第一条工程概况 1 .工程名称:*** - ***三期智能化安防系统; 2. 工程地点:陇海西路南,昆仑路东,永活路西。 3. 工程范围: (1) 电子巡更系统; (2) 楼宇对讲系统; (3) 园区监控系统; (4) 电梯轿厢通信系统; (5) 背景音乐及公共广播系统;

智能化设计合同完整版

编号:TQC/K722智能化设计合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

智能化设计合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方:乙方: 一:共同协议: 1.乙方按甲方的要求,承揽甲方闭路电视监控工程的安装调试,并保证该系统使用性能符合甲方的要求。 2.产品的单位名称,规格,单位,单价,数量,金额以采购清单为准(见附件说明)。 3.乙方不得向甲方提供假,次,伪劣的产品。并按甲方要求的时间到达,完成。相应的功能符合甲方要求。

智能化系统建设工程合同(合同范本)

智能化系统建设工程合同(合同 Intelligent system construction project contract (合同范本) 姓名: 单位: 日期: 编号:YW-HT-046233

智能化系统建设工程合同(合同范本) 说明:以下合同书内容主要作用是:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利,可用于电子存档或打印使用(使用时请看清是否 适合您使用)。 甲方(发包人): 乙方(承包人): 根据《中华人民共和国招投标法》的规定,参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》(修订稿)中相关标准,小区智能化系统工程经邀请招标,依据乙方提交的花园智能化系统投标文件(包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表),并在双方研究、讨论最后确认的设计文件(同投标文件)的基础上,确定由乙方对本工程实行总承包(系统集成)。 为明确工程内容及双方权利、义务,本着相互协作,紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》(征求意见稿)及其 他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合该工程

具体情况,甲、乙双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。 第一部分工程概况 1.工程概况 1.1 工程名称:小区智能化系统工程 1.2 工程地点: 1.3 工程内容 1)本次智能化系统工程建设包括:闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。 2)本次合同未涉及小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统(模拟展板),双方另行协商解决,不包含在本合同中。 3)本次工程建设包括很多可选项目或设备(可建设、可不建设),可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行,双方另外单独结算,补签合同,如有争议,双方协商解决。可选项目或设备包括:闭路监控系统中的远程监控中心、一 卡通系统中消费系统、www/e-mail 服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。 4)还有部分建议自购项目或设备,建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分,不可缺,由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括:机房子系统、卡座广播系统。 5)本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目,因为价格、

(完整版)某高档小区智能化工程施工合同

**花园智能化工程施工合同 甲方:***限公司(以下简称甲方) 乙方:**有限公司(以下简称乙方) 为明确责任,保障双方的利益,保证工程顺利进行,现经双方友好协商,在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及深圳市有关规定,根据本工程的具体情况,签订本施工合同。 1. 工程名称:*****智能化工程 2. 工程地点: 3.承包方式:建筑智能化安装工程采用综合单价合同,即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用;包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式,负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围:按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包,主要包括以下:防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和IC卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、IBMS系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料,乙方负责安装,详见附件4。 5.合同总价:本合同总价为(人民币): 暂定(小写)¥元,(大写):。 5.1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”(详见附件4)投标报价的基础上进行总价下浮而得,结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行,工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的情况以外,合同单价不得调整。 5.2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用,主要材料设备为甲供材料或甲控材料,详见附件4,由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。

智能化施工承包合同

***·***三期智能化系统安装工程 施 工 承 包 合 同 工程名称:***·***三期智能化系统 发包单位: 承包单位:

***·***三期智能化系统安装工程 施工承包合同协议条款 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 鉴于: 1、乙方已经对工程施工现场进行了踏勘,了解项目及其周边环境情况,了解场地现状、项目规划、开挖和回填范围、施工场地情况和主体内前期配管、地下管线和智能化控制中心位置及地表构筑物分布、施工水电接口位置等施工条件,承诺在现状条件下完成约定内容。 2、乙方已经认真审阅图纸和设计文件,了解本工程设计内容及施工图设计深度,了解本工程前期进展情况,了解本工程所包含的工程内容和需采取的技术措施,了解甲方对现场文明施工、过程产品、最终产品以及保修服务要求所要达到的企业标准,承诺能够按照设计要求、相关规范、供货方和甲方企业标准完成约定的内容,并提供良好的服务。 3、乙方了解当地法规、政策,了解政府相关部门的管理规定,承诺能够在当前政策条件下完成约定内容,遵守法律、法规和政策,接受政府相关部门的管理。 4、乙方了解当地材料及劳动力市场状况,承诺能够组织足够的设备、材料及劳动力,并承诺农忙不减员、按时支付农民工工资等条件。 5、乙方已充分了解工程所在地的天气状况和变化规律,承诺能够在现有自然条件下按照约定条款完成约定的工程内容。 6、依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方经平等协商,就本建设工程施工的有关事宜达成一致订立本协议。 第一条工程概况 1.工程名称:***·***三期智能化安防系统; 2.工程地点:陇海西路南,昆仑路东,永清路西。 3.工程范围: (1)电子巡更系统; (2)楼宇对讲系统; (3)园区监控系统; (4)电梯轿厢通信系统;

智能化安防系统项目工程施工协议合同(样板)

智能化安防系统工程施工合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商,甲方将“XXXXX智能化安防系统工程”委托给乙方施工,为明确双方的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、规章,并结合本工程实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,共同签订以下合同条款。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围与内容 (一)工程范围:XXXX智能化系统工程(下称“本工程”)。 (二)承包内容: 1、XXXXXXX的:带门禁可视对讲系统(彩色)、高清数字视频监控系统、停车场出入口管理系统(三进三出)、周界入侵报警系统、人行通道不锈钢摆闸系统、小区背景音乐、保安智能巡更、及电梯五方通话布线、总监控中心、小区内以上工程综合布线工程安装调试工作。注:此系统应在项目表详细注明品牌、名称、数量、价格一览表及预算一套。 2、在经甲方确认的方案设计基础上,进行施工图纸设计完善、材料设备的采购、加工制作、运输、保管、安装、检测、调试、系统集成以及成品保护、施工垃圾清运、后期维保等全部工作;并根据设计图和进度配合相关智能化系统的安装。(三)工程量的计算: 工程量包含在附件设备清单在内的(包括室内和地下室及其室外的)所有智能化系统工程。工程量的计算按照乙方商务报价文件中各系统工程价格汇总表内各子项目报价单的工程量计算(详见合同附件一)。施工要求按相应的设计图纸及按最后甲乙双方确定的施工图纸进行安装。 四、合同价款 本工程总承包价为¥148万元,人民币大写:壹佰肆拾捌万元整(含税),作

为合同包干总价。合同价款包含承包范围内的工程费用,含设备材料费及采购保管费、运输装卸费、损耗、场内水平及垂直运输费、安装、试验、检测费、现场清洁费、施工措施费、总包管理配合费、施工用水电费等。该造价为根据乙方投标报价汇总后经甲乙双方协商后一致确定的。甲方除按结算确定的造价支付工程款外,无需再向乙方支付其他价款。 1、本工程为固定总价包干合同。总价按本合同附件一“经双方共同确认的总承包价(加盖甲方公章为准)”执行,除非具有本合同明确约定予以调整总价的情形,否则总价不予调整。乙方应按照经甲方确认的本工程设计方案的功能要求进行施工,出现下列情况时,合同总价不予调整: (1)因人工、材料、机械、运输费用,公用事业收费的变动,政府文件颁发而引起乙方费用增减; (2)施工场地不足引起的二次搬运; (3)合同总价已包括各种材料的检测、检验及为此而提供的样品,试件等一切费用; 2、本工程施工图纸、设计变更及甲方发放的与工程有关的其它文件均作为本合同的附件,作为结算依据。 五、承包方式 按甲方审定的施工图纸、XXXXXXX智能化安防系统工程设计方案及乙方总承包价进行总价包干,包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包现场用水电费等,以及按第五条合同价款内容执行。工程造价在合同范围内一次包定,结算时不再作调整。若工程量有增减凭双方共同签署的工作联系单,按第十四条“竣工结算”中的规定办理。若甲方降低设计、材料或设备标准,则工程总价按实调减。 六、工程工期 1、XXXXX智能化工程开工日期为:2015年月日,由双方协商由具体情况配合甲方进度和交付要求来商议工期。完成内容为:1、带门禁带信息发布可视对讲系统(彩色)整系统需安装调试完成(除了分机部分外); 2、高清数字视频监控系统需安装调试完成; 3、停车场出入口管理系统需安装完成。 4、周界入侵报警系统; 5、人行通道摆闸系统需安装调试完成; 6、小区背景音乐安装调试完成; 7、智能巡更系统安装调试完成; 8、综合布线光纤入户; 9、电梯五方通话布线安装调试完成;10、监控室中

弱电智能化设计合同范本

弱电智能化设计合同书 编号: 用户单位(甲方): 承建单位(乙方): 签订地点: 签订日期:年月日

目录 一、总则 二、系统项目设计费用 三、系统项目设计要求 四、系统设计费用结算方式及设计启动 五、系统设计及相关服务 六、系统设计进度及验收 七、系统设计后续服务保障 八、违约责任 九、其它 附件: 一、总则 1.甲、乙双方经充分协商,就甲方委托乙方负责工程设计事宜,依据《中华人民国合同法》之规定,一致同意签订本合同。

2.甲方提出工程项目具体要求,乙方据此合同中的规定,负责系统设计工作。 二、系统项目设计费用 合同总价价小写:¥大写:。 设计项目及系统包括。 合同总额人民币小写:¥大写:。 三、系统项目设计要求 系统按照本系统工程项目设计方案要求进行设计。 四、系统设计费用结算方式及设计启动 1.甲乙双方签字盖章后即合同生效之日起的两个工作日,甲方将设计费总额的% 即¥元(大写:人民币)预付给乙方。乙方收到设计预付款后,立即启动客户调研,系统规划等前期设计工作。 2.设计成果正式提交甲方,并经过甲方签字确认后五个工作日,甲方将除质保金外的余款即¥元(大写:人民币)支付给乙方。 3.甲方根据乙方设计成果完成招标,中标单位完成系统深化设计,并通过系统深化设计会审后五天,甲方将质保金¥元(大写:人民币)一次性支付给乙方。 五、系统设计及相关服务 1.乙方承担的具体工作包括: 根据甲方对系统功能要求,乙方对提出详细技术实施方案(见设计方案)。 对甲方相关技术和专业人员进行系统设计培训。 乙方对系统设计方案及技术资料要绝对,不得对外泄露。 2.甲方承担的具体工作包括: 配合乙方进行客户需求调研及分析。 在系统设计阶段时,即派出熟悉计算机应用的操作人员参与,以掌握整体情况并接受现场培训。 3.培训: 甲方在接到乙方的通知后,即正式派出专业技术人员接受乙方培训,地点可在乙方处,也可在甲方处。 六、系统设计进度及验收 1.甲方按照合同支付预付款后,开始计算设计工期。 2. 设计工期总计天(以收到预付款后开始计算),

智能化工程施工合同43570

编号:FYXGHX20161210 ****小区智能化工程 施 工 合 同 书 地址:颍上县滨河大道与颍阳路交叉口 签订地点:置业有限公司 签订时间:2016年12月10日

发包方:有限公司(以下简称甲方) 承包方:安徽省阜阳市星光宏信电子科技有限公司(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况: 1.1 工程名称:颍上滨江御府小区智能化系统工程; 1.2 工程地点:颍上县滨河大道与颍阳路交叉口 1.3工程内容:颍上滨江御府小区智能化系统施工安装 第二条工程范围及内容: 2.1 承包范围:颍上滨江御府小区智能化各系统设计、设备安装、系统调试、工程验收、系统检测、人员培训、资料提供、工程保修、售后服务等。 2.2 工程内容: (1)小区彩色可视对讲系统 (2)小区户内煤气报警系统 (3)小区电子监控系统; (4)小区停车场出入口管理系统; (5)小区电子巡更系统; (6)小区背景音乐及公共广播系统; (7)小区LED全彩屏信息发布系统; (8)小区围墙电子围栏报警系统;

(9)小区电梯五方通话系统; (10)小区电梯刷卡系统; (11)小区人行刷卡系统; (12)小区机房管理系统; (13)小区室外管网系统; (13)智能机房建设系统; (14)施工图纸、招标文件约定的所有工作内容及投标文件涵盖的工作内容。 第三条合同工期 根据本工程实际情况和智能化工程施工的特殊性,本工程采取分阶段施工。具体工期由甲方将根据工程实际进度情况合理安排,且必须在物业公司接收土建单位工程前15天完成。物业公司接收日期甲方项目部根据现场工期确定,必须提前30天以书面形式通知乙方,甲方要求的竣工是指工程阶段全部完成,系统功能全部开通运行。在工程实施过程中乙方应随土建进度随时无条件配合,对其没有及时掌握土建进度而导致智能进度的影响由乙方承担责任,甲方不承担乙方的失误损失。 第四条工程质量标准依据 工程质量标准:合格,同时应满足建筑智能化系统工程评估标准DB32/366-1999 建筑智能化系统工程实施及验收规范DB32/365-1999 建筑智能化系统工程检测规程DB32/181-1998 建筑智能化系统工程设计标准。以上标准若政府在本合同履行期间出台新标准,按出台的

智能化设计合同定

合同编号: ********智能化系统工程 设 计 合 同 项目名称: 建设地点: 发包人:******** 承包人: 签订日期:2017 年8 月 合同目录 第一条项目概况............................................................. ..3 第二条本合同签订依据 (3) 第三条设计依据............................................................. ..3 第四条合同文件的优先次

序 (3) 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 (4) 第六条设计人向发人交付的设计文件、份数、地点及时间 (4) 第七条合同价款及包含的设计范围、内容 (5) 第八条设计费支付时间 (5) 第九条双方权利及义务 (6) 第十条设计质量、设计修改、转让与分包 (7) 第十一条保密及知识产权 (8) 第十二条违约责任与争议解决 (8) 第十三条合同生效及其他 (10) 附件1:廉政合同............................................................. .11 附件2:营销部对设计的要求 (13)

********智能化系统工程 设计合同 发包人: ******** (以下简称甲方) 设计人:(以下简称乙方) 发包人委托设计人承担 ******** 项目智能化系统设计任务,项目地点为,经双方协商一致,签订本合同,双方共同遵守。 第一条项目概况 1.1项目名称: ********智能化系统设计工程; 1.2地块面积:项目位于珠江北路与昆仑山路交汇处,总用地面积27000平米, 建筑面积80000.0平米。 第二条本合同签订依据 2.1现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等。 2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 2.3建设工程批准文件。 第三条设计依据 3.1产品定位报告、设计任务书及现行的设计规范; 3.2发包人提供的“立项批文”、“用地规划许可证”等; 3.3《建设工程勘察设计市场管理条例》、《城市规划条例》、《建设用地规划许可证》 和《土地使用权出让合同书》等; 3.4发包人在设计过程中提出的不超过合同范围的设计要求,以及阶段性的审核或 优化意见,包含会议纪要、工作联系单、变更通知单、审图记录单等。 3.5、系统定位:经济实用,性价比高,设备档次为中等,并报设备品牌、价格表。 第四条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 4.1本委托协议书 4.2设计委托书或设计任务书 4.3双方招标洽谈文件、纪要、承诺书等

弱电智能化工程施工合同模板

“XXX项目”智能化(弱电) 工程合同 工程名称: 建设单位: 施工单位: 签订日期:年月日

智能化(弱电)工程合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方将“兆顺·第一城”项目智能化(弱电)工程委托乙方施工,为明确双方权利、义务,本着相互协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合该工程具体情况,甲、乙双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称:。 2、工程地点:。 3、承包范围: (1)楼宇访客系统、电视监控系统、报警系统、电梯控制系统、多媒体广告系统、停车场管理系统、背景音乐系统、机房装修及UPS供电系统。详细工程范围及内容见施工设计图纸、乙方提交的投标书及相关报价文件、合同附件。 (2)上述系统的设计、施工、安装、系统调试、人员培训及售后服务。 4、合同工程内容(包含但不限于): (1)承包范围内各弱电子系统的方案设计; (2)承包范围内各弱电子系统的施工图设计; (3)承包范围内各弱电子系统的设备供应; (4)承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类线材的供应及安装; (5)承包范围内各弱电子系统在建筑物内各类预埋管材的供应及安装; (6)承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网管材的供应及安装; (7)承包范围内各弱电子系统在建筑物外管网预埋管材的供应及安装; (8)承包范围内各弱电子系统的设备安装及安装;

(9)承包范围内各弱电子系统的系统调试; (10)承包范围内各弱电子系统的系统开通验收; (11)承包范围内各弱电子系统建筑物内的线路敷设及管网预埋; (12)承包范围内各弱电子系统建筑物外线路敷设及管网预埋; (13)承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆及相关辅材的供应及施工; (14)承包范围内各弱电子系统建筑物外设备安装用架杆基础的预制施工; (15)其他与本工程相关的内容。 5、承包方式:本合同系固定综合包干单价合同,即包人工费、材料费、机械费、利润、税金、管理费费用;包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包施工用水用电费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式,由承包方负责“兆顺·第一城”智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作,明细包干单价详见附件一《“XX项目”智能化工程设备或材料包干单价表》 第二条工期 1、计划开工日期: A栋、B栋、地下室开工日期以甲方书面通知为准。 C栋、D栋开工日期为:年月日,如有调整以甲方书面通知为准。 2、完工日期: A栋、B栋、地下室完工日期以甲方书面通知为准,最迟不能超过2014年1月30日。 C栋、D栋完工日期为:2013年11月10日,此完工日期为最终完工日期,不在调整。 3、除以下原因外,乙方须按双方约定时间按时完工,否则每延误一天扣乙方合同结算总价的5‰作为违约金。 如遇下列情况,经甲方签证确认后,工期按实际相应顺延,并用书面形式确定顺延期限: (1)施工中因停水、停电连续影响四小时以上。

智能化工程合同范本

智能化工程 施工合同 (合同编号:)二○一二年月日

发包人:(简称甲方) 承包人 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程事项协商一致,订立本合同。一、工程概况 工程名称: 二、工程内容包括下列各子系统: 三、工程承包范围 承包范围:本合同第二条所包含弱电子系统工程建设的深化设计、施工、安装、调试和报审、验收、检测、开通、技术培训、售后服务及保修等为完成本项目所产生的全部工作,以招标书和发包人确认的新增加项目为准。验收合格后乙方承担两年免费维保。 四、合同工期 乙方应自接到甲方开工通知之日起内竣工。与甲方总的工期相配合,完成系统试运行及各方验收,并具备交付使用条件。如因土建安装装修施工影响工程进度,经监理及甲方代表确认后,工期顺延。 五、质量标准 1、监控点能清晰看到人员和车辆的活动情况;如果安装完毕,有光源不足的点,承包 人无条件补充光源,发包人不增加费用; 2、达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及《中华人民共和国公共安全行 业标准》。 六、合同价款 金额(大写):(人民币) (小写):¥:(人民币) 合同总价包含的内容详见报价汇总表(见合同附件) 七、组成合同的文件 1、组成本合同的文件包括: 1.1 本合同协议书; 1.2 招标书及其补充说明; 1.3 投标书及其附件; 1.4 标准、规范及有关技术文件; 1.5 图纸(甲方提供的楼层平面图作为合同附件);

1.6 工程报价汇总表和分项报价清单; 1.7 构成本合同一部分的任何其他书面、电子文件; 1.8 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同解释顺序 2、合同文件解释顺序: 2.1 本合同协议书; 2.2 招标书和投标书及其附件; 2.3 标准、规范及其有关技术文件; 2.4 图纸(同 1.5 所述); 2.5 工程报价单。 九、语言文字和适用法律、标准及规范 3、本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明,不使用其他语言文字。 3.1 适用法律和法规 3.1.1 本合同文件适用《合同法》及国家其他法律规定、地方性法规及政策文件以及 关于强化文明施工的措施及建设工程造价管理办法等。 3.2 适用标准、规范 3.2.1 适用标准、规范的名称:中华人民共和国国家及省相关主管部门有关建筑智能 化系统的相关标准及规范、本工程招标文件中的工程建设标准。 3.3 甲方提供标准、规范的时间:无须提供。 3.4 国内没有相应标准、规范时的约定:由乙方编制相关标准及规范,经监理及甲方 审核,甲方同意并经有关部门批准后执行。甲方也可以要求使用国外标准、规范,乙方应根据要求免费提供中文译本。 十、深化设计图纸 4、乙方向甲方提供深化设计图纸日期和套数:本合同书签订后15天内提供施工图陆套, 竣工后15天内提供竣工图肆套。甲方需要增加图纸套数的,乙方代为复制,费用由甲方承担。 5、甲方对图纸的保密要求:乙方不得擅自移至其他地点、其他项目使用或套用。 十一、双方一般权利和义务 6、甲方委托的监理代表甲方负责质量、进度、投资的全过程监理控制。监理签发任何涉及资金、工程量计量及变更、停工通知、复工通知均需得到甲方批准。 7、甲方派驻的甲方代表:,代表甲方行使一切权利。 8、乙方派驻的项目经理:,代表乙方履行本工程的各项权利和义务。 9、甲方工作

智能化设计合同

智能化设计合同 合同编号: 成本代码: 委托事项名称:智能化设计 发包人: 设计人: 2014年【】月【】日

智能化设计合同 发包人:(以下简称“甲方”或“发包人”) 设计人:(以下简称“乙方”或“设计人”) 发包人委托设计人承担智能化项目的工程设计。双方经协商一致,签订本合同。 1.本合同依据下列文件签订: 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计 管理条例》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 2.本合同设计的内容:方案深化设计、施工图设计设计阶段,设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。 发包人的工程造价控制在_人民币万元内(不含停车场管理系统、机房工程、客流统计系统)。如设计人的设计成果不符合上述工程造价控制指标要求,设计人应按发包人要求无偿进行修改,直至满足上述造价控制指标要求。否则将对乙方处以不超过设计费总额的罚款。 设计人应于上述提交时间到发包人处领取上述资料,并在领取时确认资料是否符合要求,逾期领取的,相应后果及责任由设计人承担,不视为发包人违约,且设计成果提交时间不予顺延。设计人如发现发包人提供的资料不符合要求,应于领取资料后【】日内向发包人提交书面说明,否则视为设计人领取的资料能够满足其履行本合同项下义务的要求。 4. 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

5 设计服务内容: 设计人的设计服务须按项目所在地规划部门和发包人的要求完成,按时提供高质量的设计成果,并免费提供专业设计咨询。设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案;以及在发包人确认的建筑设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。 5.1设计范围和内容: 设计范围:红线内的智能化管线及其所有施工图设计。 设计内容:安全技术防范系统(数字视频监控系统、电梯监控及五方对讲系统、入侵报警系统、无线对讲系统、出入口控制系统、停车场管理系统、离线巡更系统)、建筑设备监控系统、能源管理系统、智能化照明控制系统、通信网络系统、综合布线系统、移动通信中继覆盖系统、公共广播系统、信息发布系统(多媒体查询)、有线电视系统、客流统计系统、程控交换机系统、慧云智能化集成系统、智能化系统的防雷设计、智能化设备供电系统设计、机房工程及线槽路由系统等。 5.2 智能化方案确定阶段: 5.2.1根据经发包人确认的建筑设计方案及智能化方案进行深化设计。 5.2.2提供整个工程的智能化实施的方案。 5.2.3 提供智能化系统及平面布置图。 5.2.4提供智能化设备材料的技术参数、规格选型。 5.2.5在满足限额设计要求的情况下完成智能化成本概算,注明主要材料参考品牌(发 包人合格供方库)、单价,并进行说明。 5.2.6根据机电专业的楼宇自控节能要求和工艺要求,确定BA工程的方案、设计要求、 平面布置、技术参数、材料规格选型等。 5.2.7 提供对其它相关专业(土建及设备等)的技术及安装要求和实施界面。 5.2.8 上述智能化方案须经发包人智能化方案评审会确认。 5.3施工图设计阶段: 5.3.1根据经发包人确认的智能化设计方案,进行施工图的设计工作。 5.3.2提供智能化所有系统的施工图。 5.3.3建筑设备监控系统的施工图应包含: 1)设计说明(包括网络拓扑图、系统功能说明及性能指标、系统设备配置和器材线缆 等清单)。 2)控制网络连接系统图。 3)建筑设备监控工程监控点表。

(完整版)商业建筑智能化施工合同

编号:_____________ 某某商业广场工程 智能化施工合同 甲方: 乙方:

签订日期:_______年______月______日 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方把某某商业广场建筑智能化工程委托给乙方施工,经双方协商一致,同意签订本合同,共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程承包范围和内容(以甲方确认的施工图纸为准): 1、施工范围: 2、施工内容:确定的建筑智能化工程施工图范围内的所有系统及集成等内容,包括所有设备、材料、计算机软件等的购买、开发、运输、交货、系统集成、施工安装、现场试验、测试、验收、智能化报验资料的整理、有关检测、人员培训、售后服务等工作。 三、合同工期(含各施工单位的施工交叉和平行作业): 1、合同工期:个月,具体工期必须满足装修总承包工期要求。此工期内包括乙方与其他施工单位的交叉作业时间,乙方应在此总工期内完成合同范围内全部施工工程,乙方必须无条件服从。乙方出现拖延或拒绝交接、移交等情况发生时,乙方按合同总价的 50%

违约金支付给甲方,同时无条件办理移交手续]等所有的设备及管线安装施工、材料设备采购[甲供设备除外]、系统调试及开通、报验资料的整理、检测及相应的技术培训和售后服务等工作的整体验收要确保通过,且不能影响装修的验收),具体开工时间以开工令或甲方书面通知为准。 2、乙方施工队伍进场前,应对总包方的工程进展情况进行认可并制定出自己的施工计划及工期安排。建筑智能化工程整体验收应一次性通过,不能影响装修的竣工验收,若由建筑智能化工程的原因造成未能一次性通过甲方的整体验收,将扣除工程履约保证金中质量履约保证金额的 50%。 3、在施工工期内如遇下列情况,经双方协商,以签证联系单为准, 工期可作顺延,但费用不予补偿: a.合同履行中发生重大设计变更直接影响施工进度; b.不可抗力因素(因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及百年不遇的风、雨、雪、洪、震等自然灾害)。 四、质量标准:合格。 五、工程承包方式: 1、实行固定总价包干(即包施工合同造价、包工程质量、包工期、包文明安全措施、包检测、包验收、包培训、包售后服务),除甲方原因造成的施工图设计变更、签证联系单及合同规定允许调整外,均不作任何调整。

相关主题