分包工程费用结算承诺书
分包工程费用结算承诺书
特此承诺！
承诺人（单位盖章）：
日期：2020年5月8日
2016工程分包承诺书
2016工程分包承诺书 工程分包承诺书 总包方： 分包方： 总包方委托分包方承担的施工，为明确双方职责，保证该工程按总包方与业主所签订的总承包合同的正常履行，根据《中华人民共和国合同法》和中冶天工集团有限公司《工程项目管理办法》的有关规定,经双方协商,达成如下分包协议书条款,共同恪守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程分包范围及工程量： 二、分包方式： 三、分包协议价款与支付 1、分包协议价款： 2、计价方式： 3、付款方式： （1）预付款： （2）进度款： a、工程量计算方法：施工现场实际完成量及设计图纸。对工程量的确认，必须由总包方有关技术人员、工程部负责人及项目经理共同签字后作为结算依据。分包方必须严格按设计及总包方的要求施工，因分包方原因造成的额外工程量增加，总包方不予认可，并按相应项目的甲供材数量扣回相应的费用。 b、分包方在每月日以前，必须向总包方项目经理部报送经有关部门审核会签的每月完成的工程进度表并附任务单，由项目经营人员审核办理工程量确认，作为工程进度款的支付依据，待总包方收到业主拨付的工程进度款后按审批量的 %支付给分包方。分包方不能在规定的时间提供附任务单的工程进度表，导致工程进度款不能按时支付的，由分包方自行承担责任。 c、按分包方实际完成的工程进度结合总包方在该工程总的收款比例扣除各项应扣款项后，以支票或银行承兑汇票形式支付给分包方，分包方领取工程款后应开具工程发票。 d、分包方收到总包方支付的工程款后，必须及时支付职工或民工工资及材料商货款。工程过程中若因民工不能及时拿到工资而造成影响，所引起的后果由分包方自行承担，并且不能将民工及材料商带到总包方处；若发生此类事情，造成后果和影响的，则对分包方进行5-10万元罚款，所产生的后果、法律责任以及给总包方造成的经济损失均由分包方负责。 e、工程进度款付至合同价款的 %时，总包方停止付款，待分包方现场临时设施撤离、清场完成并交付符合总包方及业主要求的竣工资料后，付至工程结算总价的 %，留 %作为质量保修金，待质保期满后无质量异议时结付。质保金不计息。 f、施工用水、用电按表计量（或按相关规定执行）结算，在乙方每月进度款中扣除。 四、工期： 1、开竣工时间：，分包方承担的工程开竣工时间以总包方的指令为准，工期的考核按总包方编制的施工总进度计划进行。 2、本工程的工期除人力不可抗拒的因素外，一律按总包方要求的时间为准，不得调整。 3、非总包方原因造成工期延误，每延误一天按分包价款的3‰扣罚（不低于相应的业主
工程结算送审承诺书范文
工程结算送审承诺书范文 篇一：工程结算资料送审承诺书 工程结算资料送审承诺书 本单位承诺xx年6月30日向黔东南州烟草公司镇远分公司所报送的镇远县xx年度尚寨乡机耕道工程项目结算资料真实、合法、完整，无漏报，如有漏报本单位自身承担责任，不再补报。 承诺方：天柱县三星建筑安装水电工程有限责任公司 一、工程概况 项目位于镇远县尚寨乡、果尖坡，工程一、二号两条主烟路；1号支烟路、2号支烟路、3号支烟路、4号支烟路，共计6条烟田机耕道组成。 二、工程建设内容及施工期 尚寨乡果尖坡烟田机道主要建设完成内容为：一号主烟路，路宽3.5米，路长1236米；二号主烟路，路宽3.5米，路长767米；1号支烟路，路宽3米，路长570米；2号支烟路，路宽3米，路长760米；3号支烟路，路宽3米，路长1250米；4号支烟路，路宽3米，路长670米；共计：5162米。该工程于xx年2月11日开工，经过3个月的紧张施工，于xx年5月11日完工。 完成的主要工程量： 挖土方16889.5m，挖石方11977.5m，夯填土方1611.25m，防护工程（路肩）1304.05m，纵向排水工程（边沟）197.54m，填隙碎石基层15330m，泥结碎石路面15330m3223333等。工程结算按照实
际合同工程量进行结算，合同价为81.437718万元，结算金额为：玖拾肆万伍仟捌佰陆拾玖元整（94.5869万元）。 三、工程评价 该工程严格按照项目实施方案的设计和要求进行施工，工程质量满足设计要求，达到设计标准，受益群众满意。 天柱县三星建筑安装水电工程有限责任公司 xx年10月30日 篇二：承包单位工程结算送审承诺书 承包单位工程结算送审承诺书 （建设单位）： 我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺： 一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我公司所提交的施工图纸、竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实的、完整的。 三、我公司所提交的材料及设备品牌、型号、单价是真实的。 四、我公司所提交的全部报表和所有工程建设的记录，均符合国家法律法规、行业规范的有关规定。 五、我公司已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。
劳务分包单位施工承诺书范本
劳务分包单位施工承诺书范本以上是为大家整理的劳务分包单位施工承诺书,谢谢阅读! 劳务分包单位施工承诺书 致：中铁二十四局集团轨道公司 加强对农民工环保知识的宣传和教育，做到文明施工，安全施工，乙方不得随意破坏当地植被，不得乱挖乱弃，不做有损国家和甲方利益的事情，并按国家有关规定纳税，劳务税%乙方自理。原材料乙方开公司名称发票进入成本; 感谢贵方给予我方在工程共同合作的机会，现就工程中可能出现的一些问题进一步确认和承诺。并在此声明：本承诺书与施工劳务合同具有同等法律效力。 1、我方承诺为保证工程前期正常施工，我方将准备足够的资金进场施工，不要求甲方支付未经业主结算的已完工程费用。 2、我方承诺进场后机械设备摆放整齐，材料堆放整洁，确保工地施工区、生活区环境卫生达标。 3、我方承诺将熟悉并自觉遵守执行业主、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及贵方的各项规定，严格按招标文件执行：施工技术规范标准执行中华人民共和国和市标准;验收标准按招标文件标准，执行中华人民共和国国家行业和市行业标准。
4、我方承诺发生安全事故后立即用最快捷的方式向贵方报告，并组织全力救险，保护事故现场，做好记录和拍照，主动接受贵方及贵方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察。 5、我方承诺组织合格的身体健康的具有相关资格证书，并有相关类似工作经验的工作人员投入到本项目工程的施工。 6、我方承诺将按时足额发放下属员工的农民工工资，并及时上报有关发生资料，如未做到，愿意接受贵方所采取的相应解决措施。 7我方承诺将做好施工场地周边建筑物、构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管道、电线路等保护和防护工作，并将挖到的文物及物品交给贵方，我方承担相应的保护费用，此项费用已包含在劳务合同单价中。 8、我方承诺我方与第三方签订的劳动、租赁、买卖等一切合同与贵方无关。我方在施工工地发生的合同债务、侵权责任一律由我方履行和承担责任。 9、我方承诺将负责已完工程部分成品及半成品的保护工作。 10、我方承诺严格遵守与贵方签订的《建设工程劳务分包廉政责任协议》、《安全生产、文明施工协议》、《环境保护协议》、《治安、消防协议》。
关于后续费用承担的承诺书范本
关于后续费用承担的承诺书范本 篇一：合同承诺书范本 合同承诺书范本 1、我方同意甲方在总价不变情况下，对我方投标单价中存在的不平衡情况进行协商调整； 2、我方同意根据施工过程中工程量增减情况，在保持分包合同单价不变情况下，按甲方认可实际工程量进行结算。我方无条件接受在施工过程中，甲方进行调整的挖、填方区位置。若涉及到运距变化，则按分包合同单价进行调整结算； 2、我方保证接到进场通知后，按合同文件和进场通知书的要求，配备全部管理人员、技术人员和机械设备、物资，对本工程全面管理，满足相关部门履约检查，保证全部工程不分包、不转包；同时接受贵单位的检查、验收。如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方解除合同的处理，自身承担一切责任。 3、我方承诺进场的设备型号确保满足招标强制性要求，主要施工设备自有率不低于60%。若因设备数量达不到投标规定而造成工程进度滞后，甲方有权要求我单位退场，由此造成的全部损 失均由我单位承担； 4、我方承诺任何情况下未经贵单位书面同意，不得自行采购“甲方供应材料价格表”中约定的甲供材料。
5、我方保证满足甲方下达的施工计划，连续三周或累计五周达不到贵单位要求的进度计划，贵单位有权要我单位退场并解除分包合同，并承诺不得以此向贵方提出任何费用要求且应承担贵方因此增加的其他费用。我单位全部施工人员及机械设备退场后，方按贵方认可的实际完成数量及分包合同约定单价进行结算。 6、我方保证随时接受地方政府及贵方和监理工程师对我单位施工安全管理工作进行监督、检查和指导，接受奖罚。一旦发生伤亡事故，立即报告贵方，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担一切责任和发生的所有费用。 7、我方承诺确保达到贵方在合同条款中约定的环境目标。因未达到环保要求而造成的经济损失，责任由我方承担。 8、我方承诺签订合同后，将及时为我方全部人员、财产、机械设备向保险公司签订保险合同。若发生保险范围内的损失，我单位将按保险合同直接向保险公司办理索赔事宜，不论理赔金额 多少，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。 9、我方承诺严格按照合同约定，及工程所在地的法律、法规及规定对本工程进行保修。 篇二：外伤费用报销的承诺书 外伤费用报销承诺书 患者姓名身份证号码社保编码：联系电话：外伤
2018-2019-投标不得转包承诺书-word范文 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 投标不得转包承诺书 篇一：不违法转包不非法分包承诺书 不违法转包不非法分包承诺书 大冶市金牛镇中心学校我单位在大冶市西畈中学零散工程合同段工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履 行合同规定的各项义务，并郑重承诺：在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。在工程实施阶段，我单位保证不进行此分 包计划以外的分包，并对所工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原 因确需调整，必须报经您单位及其代表批准同意，否则，应视为我单位非法分 包行为。若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。 投标单位： (全称)(盖章) 授权的代理人： (签字) 日期：201X年7月5日 篇二：不转包承诺书 不转包保证书 我单位积极参加如果一旦中标，我单位愿意服从当地建设行政主管部门的管理，派出单 位自身的施工管理班子，以强有力的技术力量组织本单位职工进行本工程的施工。一旦发现有转包或联营施工现象，经查实认定，我单位同意对提交的不转包保证金被没 收，一年内不再参加义乌市建设工程的施工招标。投标单位：年月日质量保证书我公司如能在本次投标中中标，将严格按照招标文件的有关规定，签订合同，保证不转
包、不分包。我们将严格遵守合同条款，选派有丰富施工管理经验的项目班子，配备与本工 程相应的机械设备、必要的试验和检测仪器，本公司保证文明施工、按期完工、确保优良。投标单位：年月日篇二：不分包不转包承诺函不转包、不分包承诺函（招标人）： 我公司经认真研究，决定参加工程工程投标，现郑重承 诺：如果中标，我公司一定确保工期和质量，保证绝不转包和分包，否则按招 投标法有关规 定处理，我单位无条件退场。 特此承诺法人单位（盖章）：法人代表（签字）：篇三：不违法转包不非法 分包承诺书不违法转包不非法分包承诺书大冶市金牛镇中心学校我单位在大 冶市西畈中学零散工程合同段工程招标中若有幸中 标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同 规定的各项义 务，并郑重承诺：在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和 质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。在工程实 施阶段，我单位保证不进行此分包计划以外的分包，并对所工程的实施管理和 工程质量等负 全责。若因特殊原因确需调整，必须报经您单位及(来自:WWw. : 投标不得转包承诺书 )其代表批准同意，否则，应视为我单位非 法分包行为。若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为， 我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。投标单位： (全称)(盖章)授权的代理人： (签字) 日期：201X年7月5日篇四：保证工程不转包不分包承诺书保证工程不转包 不分包承诺书： 我单位在项目招标中，有幸中标，非常感谢评委及建设单位的信任，
承诺书 工程结算承诺书汇编七篇
工程结算承诺书汇编七篇 工程结算承诺书汇编七篇 在当今社会生活中，我们使用上承诺书的情况与日俱增，承诺书必须由受要约人作出，只有受要约人才能取得承诺的权利，受要约人以外的第三人不享有承诺的权利。在写之前，可以先参考范文，以下是整理的工程结算承诺书7篇，借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 工程结算承诺书篇1 编号： 甲方： 乙方： 双方于年月日签订的合同现已履行完毕（或提前解除）。关于结算事宜，双方经协商达成如下一致意见： 一．双方认可，甲方应付乙方的工程款总额为元。 二．甲方已付乙方工程款总额为元，其中现金支付元，代扣甲供材料款元，代理发放乙方应付的民工工资元，代扣税金元，其它元。 三．至此，甲方尚欠付乙方款项合计元，其中包含质保金元。 四．本协议签订后，甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕，所有权利义务已作最终处分，不再有其它争议。
五．履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移。 六．本协议发生争议，由协议签订地法院管辖，原合同约定与本协议不一致之处，以本协议为准。 七．本协议一式四份，双方各两份，效力相同。 工程结算承诺书篇2 南京北园投资置业有限公司：我单位承建的南京高新区新寓路排水工程的竣工结算现送达贵单位进行审计，本着实事求是的原则现郑重作出如下承诺: 一、我单位提供的送审资料是真实、合法、完整、准确的。 二、若上述工程项目审计核减率为10%（含10%）～20%的，审计费用由我单位全额承担。 三、若上述工程项目审计核减率为20%（含20%）～30%的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利2%结算工程款。 四、若上述工程项目审计核减率超过30%（含30%）的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利5%结算工程款。 施工单位（章） 年月日 法定代表人（签名）： 委托代理人（签名）： 工程结算承诺书篇3
业主指定分包承诺书范本
承诺书 致**********建筑集团股份有限公司： 年月日，贵司与我司 （建设单位就名 称）（工程名称）签订了一份专业分包合同，合同 名称为 （合同 编号：合同金额：）。 我司就该合同向贵司做如下承诺： 1、该合同约定的工程是业主指定分包的，并且工程款是业主直接支付我司，因此我司不会向贵司主张支付工程款。 2、本着谁施工谁负责的原则，我司承诺在工程施工过程中加强工期、质量、安全的控制，严格遵守国家及上海市的安全规范管理法律法规，发生安全事故均由我公司自行负责，因工期、质量、安全等问题产生的纠纷，我司会积极解决，给贵司造成的经济损失，我司承诺承担赔偿责任。 3、因施工产生的分包商和实际施工人的工程款、材料商的材料款、民工工资等款项我司承诺会积极支付，如果给贵司造成经济损失，我司承诺承担赔偿责任。 4、我司承诺承担本工程的保修义务，如果因工程质量、保修等问题给 贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。 5、因本工程产生的业主索赔、政府罚款等均由我司承担，给贵司造成 经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。 6、严格遵守贵公司各项管理规章制度，如有违反，愿意接受贵公司项目部的处罚。 7、因本工程引发的一切债权债务纠纷及工程责任，均由我司承担；给 贵司造成损失的，我司承担一切赔偿责任。 承诺单位（公章） 日期：年月日 承诺书 致**********建筑集团股份有限公司： 年月日，贵司与我司
（建设单位名就 称）（工程名称）签订了一份专业分包合同，合同 名称为 （合同 编号：合同金额：）。 我司就该合同向贵司做如下承诺：该合同非双方真实意思表示，不作为实际履行的依据，仅作为办理交易备案之用，该合同对各方都无约束力，我司承诺不会要求贵司履行该备案合同。 承诺单位（公章） 日期：年月日 承诺书 致**********建筑集团股份有限公司： 年月日，贵司与我司 （建设单位名就 称）（工程名称）签订了一份材料合同，合同名称 为（合同编号：
工程结算承诺书
工程结算承诺书 工程结算承诺书精品范文3篇 引导语：随着社会不断地进步，能够利用到承诺书的场合越来越多，承诺书本身虽无法律效力，但有约束作用，签下承诺书，就得考验诚信。写起承诺书来就毫无头绪？下面是WTT为大家收集的工程结算承诺书精品范文，欢迎阅读与收藏。 工程结算承诺书精品范文1 致x总公司： 我本人身份证号码：与贵司联合经营承包的工程（联营合同编号：，总包合同编号：），所承建工程已完成综合竣工验收且已办理竣工结算，按合同约定要求，本工程项目已收齐工程结算款。我本人现郑重作出承诺：在收到此工程结算款后，保证专款专用，严格按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》并按要求做好民工工资发放签收手续，保证不拖欠所有工程人员工资、工程材料款及机械台班费、设备租赁费等。若因拖欠工资、材料及设备款而导致民工、材料及设备供应商等投诉，或引起集体上访事件而令贵公司声誉、经济受损的，我本人愿意承担全部经济和法律责任，并接受政府职能部门按照有关法律、法规依法作出的`处理决定，以保障员工、材料及设备供应商和贵司的合法权益。
特此承诺！项目部负责人（承包人）签名： 身份证号码（附身份证复印件）： 日期：20xx年xx月xx日 工程结算承诺书精品范文2 （建设单位）： 我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺： 一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我公司所提交的施工图纸、竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实的、完整的。 三、我公司所提交的材料及设备品牌、型号、单价是真实的。 四、我公司所提交的全部报表和所有工程建设的记录，均符合国家法律法规、行业规范的有关规定。 五、我公司已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 今后如发现结算资料不真实，有虚假、隐匿等违规行为，或者出现资料前后矛盾的情况，愿意承担全部法律责任，并同意按
劳务费支付承诺书
劳务费支付承诺书 劳务费支付承诺书 篇一： 劳务费支付承诺书样板工程劳务费支付承诺书深圳市XXXXXX 工程有限公司春节将至，工人将要回家过节，在此之前本单位/个人需结清工人工资，为此做出如下承诺： 由我 XXXX 劳务分包承包贵司的东莞大运城邦五期XXXXXX工程项目，在收取本次工程劳务费之后，我单位/个人保证足额全员支付工人工资，保证不会有工人劳资纠纷发生。春节前，经确认的民工工资总额为： XXXXXX 元（大写： XXXXXXX元），自领取款项后，将首先保证足额支付于我单位/个人聘用的工人，因劳资纠纷生的一切后果均有我单位/本人承担，与贵司无任何关系，且愿意承担由此引起的一切法律责任并无条件接受罚款10000元/人次。项目部在此承诺，若发生劳资纠纷，将承担公司500-1000元/人次的处罚。项目部负责人： 专业（劳务）单位（盖章）： 负责人签名及手印： 日期： 篇二： 劳务结算支付承诺书 2 劳务结算支付承诺书致： （施工单位）我单位承建的郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程： 在劳务施工期间，特别是在春节期间，在劳务费用结算、支付和劳务人员管理方面我单位郑重承诺： 1、严格执行国家、省、市和建设行政管理部门有关劳务人员结算和农民工工资支付不拖欠的法律、法规，管理办法和规定。并承担因
劳务管理和农民工工资管理不善而造成一切法律、行政和经济责任。 2、认真履行双方签订的《劳务合同》和劳务人员签订的合同，并承诺发生一起（次）因劳务结算纠纷、拖欠劳务费用或拖欠劳务人员工资，或因与劳务公司（或劳务人员）堵门（包括政府行政事业管理部门，建设单位公司本部、监理单位和工地现场），堵路、上访、投诉（向政府行政主管部门、劳务监察、媒体等有损建设单位名誉的一切投诉行为）、拉条幅、媒体曝光、自残和威胁等给建设单位和施工单位造成不利影响和名誉损坏行为的，除《劳务合同》的约定处罚行外，并处罚金20万元/一起（次）。 3、严格执行与施工单位签订《劳务合同》和与劳务人员签订的《务工合同》，按约定的时间结算和足额支付劳务工资，做到不欠账，不拖付，在发现合同约定不明不详二产生纠纷或问题时，做大双方（施工单位与劳务公司或劳务公司与劳务人员）协调解决，协调解决不成时，绝不采取上述不合法，不文明的过激行为，我单位承诺纠纷和问题协商解决不成时，采取 （1）请监理单位各建设单位协调 （2）请社会劳动仲裁机构仲裁 （3）按双方签订的合同约定形式或进行法律诉讼解决。 4、督查和管理劳务费用支付到每个劳务人员手中，对出现的劳务合同、劳务结算、劳务公司与劳务人员的各种纠纷和问题做到认真细致妥善的解决纠纷和问题，不发生一起（次）上述过激行为。承包人： 劳务公司 (签章）负责人（签章）二0一五年元月五日 篇三： 劳务人员工资支付承诺书劳务人员工资支付承诺书 xx公司： 我公司劳务分包承建的 xx楼A单元乳胶漆工程，对劳务人员工资发放做如下承诺： 1、严格按照国家的相关政策和xx第168号规定执行。 2、保证按时、足额将工资发放到工人手中，支付部分不低于每月
工程承包个人承诺书
篇一：工程承包承诺书 工程承包承诺书 为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺： 一、工程承包的经济责任 1、经本人申请，公司研究决定，将__________________________工程承包给我。工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。 2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用，结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。 3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期执行。 二、工程质量 本人严格按照现行的国家施工规、验收规及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。 三、安全生产、文明施工 1、本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安 全管理制度，确保施工安全。 2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。 3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发生任何事故，都由本人承担事故的责任和所发生的一切费用，及法律责任。 4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，并按此执行搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《jgj59-99》执行。确保文明施工。 四、应承担的责任和义务 1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故，争创文明土地。 2、遵守公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程材料，否则视为
工程总承包承诺书
工程总承包承诺书 经于河北省临漳县建筑安装公司协商确定： 由建安公司中标承揽的工程由我全权承包，为保证该工程顺利交付使用，做到职责明确，我向该公司承诺如下： 我是该工程施工管理、经济管理的第一责任人，全权负责人、财、物管理，对工程承建活动中造成的经济问题负完全责任，出现下列经济问题之一的承担全部偿还、赔偿责任，给该公司造成诉讼的，应赔偿包括诉讼费用在内的全部损失。 1、不能按期如数向该公司上交定额利润的； 2、偷漏国家和地方各种税收尚不构成犯罪的； 3、因工程工期、工程质量、保修期内维修、环境保护、安全施工以及其他原因造成的罚款及赔偿； 4、拖欠工人工资、材料款、设备租赁费及该工程所涉债务的； 5、借贷资金及为他人借贷资金，租赁设备，赊购材料等，有经济内容的行为提供担保的； 6、违规违约所造成的一切后果； 7、用人不当，管理不力所造成的经济损失。 承诺人： 担保人：
年月日 工程承包承诺书 为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺： 一、工程承包的经济责任 1、经本人申请，公司研究决定，将__________________________工程承包给我。工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。 2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用，结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。 3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期执行。 二、工程质量 本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一
工程分包承诺书模板
1 、对招标文件及合同条款确认程度的承诺 致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部 通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺： 完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。 此承诺 投标单位： 授权代理人： 年月日
2.对拟上场的人员、设备物资的承诺 至： 我单位若中标本标段，承诺如下： 一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资，保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。 二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人，全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可，不更换他人，不随意离开现场，确保项目负责人尽职尽责，自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。 三、在签订合同前，保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场，如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场，招标单位有权根据标书中的机械设备表，用履约保证金直接给中标单位采购，同时处以十万元罚金。 此承诺 投标单位： 授权代理人： 年月日
3.对现场文明施工的承诺 至： 我单位若中标本段，对现场文明施工承诺如下： 一、保证按招标单位要求，建两层砖混结构的宿舍楼，布置合理，外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室，每间不小于10m2，并提供必备的办公和住宿设施。 二、业主和有关上级部门临时检查现场，保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。 三、施工现场保证按招标单位的要求，设置宣传管理栏，标语、彩旗和工程公告牌等。 四、砂、石料场保证硬化地面，库房、加工厂布置合理，符合物资设备管理规定。 五、保证办公宿舍场所地面平整，有排水、防水措施，食堂、厕所卫生做到干净、文明。 此承诺 投标单位： 授权代理人： 年月日
工程分包施工承诺书：分包对总承包的承诺书
工程分包施工承诺书：分包对总承包的承诺 书 工程分包施工承诺书范文一：分包对总承包的承诺书为确保xxx小区9#、10#、11#工程如期完成及现场整体项目的顺利进行，分包单位对总承包承诺如下： 1、分包单位在总承包的工程施工现场所用的施工用电及临时用电，必须配备分包单位的三级配电箱，不得私自乱接乱挂电线，分包施工用电及临时用电时造成的事故由分包单位全部负责。 2、根据建设单位要求及结合分包单位承包项目需要天工期完成，不得对总承包的施工工期造成影响; 3、根据双方约定，分包单位对总承包交付工程配合费元，由建设单位代扣，代付总承包单位的配合费由分包单位承担; 4、分包单位在进入施工现场，必须遵守文明施工条例，进入施工现场必须佩带安全帽及安全防护用具，不得在楼内大小便，如发现罚款300元，不得在施工现场打架斗殴; 5、分包单位会加强管理，凡在成品或半成品区域施工或装卸、运输等施工作业时，造成成品或半成品的质量问题，分包单位承担全部责任及经济损失; 6、为了确保工地清洁卫生，共同积极创建文明工地，分包单位所有的设配及工程材料，按安全规范要求堆放整齐，材料堆放确保施工现场道路畅通;进入施工不得随便丢弃生活垃圾及工
程垃圾，施工完毕后，及时清理工程废料及垃圾，做到“人清场净”，若不清理给予经济处罚。 7、分包单位在施工过程中严格按国家现行质量、安全施工规范及安全操作规程执行，严禁违规违章作业，如发生质量、安全事故及人身伤亡事故，必须承担因自身原因引起的质量、安全事故责任和经济责任。 8、本承诺的以上条款，请建设单位给予监督。 分包单位(盖章)： 负责人(签字)： 总承包单位(盖章)： 负责人(签字)： 建设单位(盖章)： 监督负责人(签字)： 日期：年月日 工程分包施工承诺书范文二：对招标文件及合同条款确认程度的承诺致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部 通过对云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：完全接受云鹏水电站左岸泄洪(兼导流)隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。
工程结算承诺书
工程结算承诺书 我单位负责建设的（项目名称）已于年月日完成并验收合格，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，请予审核，在此我单位郑重承诺： 一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件及补充协议、中标通知书、地质勘察报告、图纸设计审查意见等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我单位所提交的施工图、工程量清单、竣工图、主要材料定价依据、设计变更、图纸答疑、会审纪要、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程计量签证、隐蔽工程纪录、相关会议纪要、工程竣工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。 三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 今后如发现送审资料不实、有虚假、隐匿等违规行为，我单位愿承担全部责任。 承诺单位：（盖章） 单位负责人（签字）： 日期： 工程竣工结算资料报送承诺书
xx县审计局、财政局： 我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺： 一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。 二、我们对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（祥见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。 三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 四、审计部门送达的审计报告征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。 五、对于结算审计最终净审减额超过以上部分和净审增额的，施工单位自愿承担效益审计费。
建设工程竣工结算承诺书-空白
建设工程竣工结算承诺书 建设单位：—甘肃天健房地产开发集团有限公司（简称：发包人）施工单位：______________________________________________ （简称：承包人）承、发包双方遵循真实、自愿和诚实信用的原则，我公司（承包方）就工程竣工结算有关事项按照如下条款同意签订本承诺书。我 方承诺将严格遵守，严格执行。 我单位负责建设的（项目名称）：_________________________ 已 于____ 年—月—日验收合格。现按贵方要求提交全部的结算资料 及相关资料，在此，我单位郑重承诺： 一、我公司授权造价预算人员__________________________ （后附身份证复印件）为我公司与贵公司进行预算及工程量核对等造价确定的人员，其在造价核对过程中所签署及确认的所有文件我公司 都承认其为合法有效的文件。 二、双方对工程量核对完成后承包方预算人员必须对工程量进行 签字确认，如承包人在核对完工程量后拒绝签字，发包人将有权拒绝进行下一阶段的结算。 三、双方是以诚信的态度在施工协议签订的基础上进行合作的， 我公司将严格按照承发包双方签订的施工协议要求进行结算，不在结 算中提出与施工协议相背离的其它任何要求。 四、我单位所提交的竣工结算书、现场材料签收单、工程量计算表、工程联系单、变更、签证单等资料一次性递交给贵公司进行审核，以后所递交的资料贵公司可以不予认可，所递交的资料中我公司确保
资料的真实性和完整性。 五、贵单位在审核过程中对资料的真实性、有效性有异议时可以进行实际调查和更进一步复核。 六、没有现场工程师确认的资料，贵单位可以不予认可。 七、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 八、今后如发现送审资料不实，有虚假、隐匿等违规行为，愿承担全部责任。 九、在结算核对过程中若承包人在核对时间内没有连续性，如果连续七日内无故不按照发包人时间要求进行核对，发包方有权进行单方面确定造价（发包方同意的时间要求除外），承包方承诺不得有任何异议。 承诺单位：（盖章） 授权委托人： 日期：
公司付款承诺书范文(共10篇)
篇一：客户付款承诺书 (2) 客户付款承诺书 米脂冀东水泥有限公司： 我公司因资金困难，现需向贵公司临时赊销（品种）（数量），单价，合计金额元，大写。我公司承诺于2013年月日前付清该笔货款，如到期未能全额付清我公司愿承担应付款总额3‰/日的违约金，望贵公司能予以办理！ 付款单位（公章） 2013年月日 经办业务员： 客户中心主任： 销售部部长： 公司总经理： 篇二：付款承诺书 重庆市力冠建设集团有限公司“奥韵.雅苑”4#、5#楼 项目部 2014年2月26日 篇三：承诺书(范本) 采购合同付款责任承诺书 广州机施建设集团有限公司： 由本公司（本人）承包施工的项目,现需要委托贵司与签订《合同》(具体材料数量、单价见供销合同)，计划采购总额约为:￥万元。对此，本公司（本人）承诺： 一、该合同所发生的供应及经济往来（包括应付货款、累计付款、欠付款情况等）于次月10日前报送公司材料设备部和财务管理中心各一份。 二、该合同发生的所有款项，全部由贵公司在本工程项目或对贵司承包的其它项目的收款中应拨付给本人的承包款中扣除，并直接支付给本合同的供应商。 三、该合同所引起的一切经济和法律责任均由本人承担。若该工程项目收款中属于本人的承包款不足以支付时，愿以本人资产清偿本合同的债务。 四、本人指定负责收料工作，联系电话: ，指定: 签单结算有效，联系电话：。 承包公司盖章 （或承包人签名）： 电话： 201 年月日 篇四：付款承诺书范本 付款承诺 宜宾业之峰装饰有限公司: 本人梁芳、杨勇，委托贵司装修紫轩洗浴中心装饰工程，工程总款结算金额为人民币112万元整（大写：壹佰壹拾贰万元整），现已支付贵司人民币61万元整（大写：陆拾壹万元整）尚余人民币51万元整（大写：伍拾壹万元整）未支付。经双方友好协商，本人郑重承诺余款按以下方式分期支付贵司： 1、2010年9月25日支付人民币10万元整（大写：壹拾万元整）； 2、2010年10月25日支付人民币10万元整（大写：壹拾万元整）； 3、2010年11月25日支付人民币10万元整（大写：壹拾万元整）； 4、2010年12月25日支付人民币10万元整（大写：壹拾万元整）； 5、2011年1月25日支付人民币9万元整（大写：玖万元整）；
甲指分包承诺书
精品文档 . 承诺书 致： 我司为 (以下简称业主)指定的专业分包，对贵司与业主签订的总承包合同（以下简称总包合同）相关条件已完全了解，并与贵司签订了《合同书》，为了表示诚实履约的决心，现作如下承诺： 1、遵守总包合同中各项条款，并严格按照国家、地方规范以及业主和贵司的施工组织设计施工。 2、保证满足业主和贵司对工程总体进度和分部分项工程进度计划的要求，确保工程工期按照总 包合同工期时间按时完成，否则自愿接受处罚条款。 3、我司已理解且无条件接受、执行业主和贵司在工程进度、质量、安全、文明施工等规定和要 求。承诺工程质量达到合同约定的质量标准，否则我司保证无条件返工直至工程合格，并承担相关损失、工期责任。保证严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，按照工程制定的安全生产标准组织施工，杜绝安全事故的发生。否则我司自愿承担全部经济和行政责任。 4、我司保证按照贵司指定时间、地点，组织完成承包合同范围工作足够数量的人员、机械设备 等及时进场，由于我司的组织问题造成的工期延误，我司自行承担相关责任。 5、我司承诺在业主按总包合同支付我司相应业务工程款后向贵司申请工程款，如果因业主原因 未及时足额向贵司支付我司相应业务工程款，我司仍然保质保量按进度计划履行我双方之间的约定。 6、我司承诺保证劳务用工的合法性，并自行按工程所在地政府相关规定办理相关用工手续。保 证按时支付工人工资，避免劳务纠纷的发生。无论发生任何劳务纠纷，我司自愿无条件接受地方政府和贵司的各种处罚，同时无条件接受地方政府、贵司采取的各项处理措施和方法，并不得异议。 7、我司承诺与贵司任何人不发生请客送礼、行贿、受贿事件，一经发现扣除履约保证金，情节严重者， 可解除合同。由此而产生造成的一切后果由我司负责。 8、未经贵司同意，我司将本工程转包或分包给第三方，贵司可单方解除分包合同，并按贵司确认 的我司已完工程量的60%结算，我司无异议。 承诺单位（章）： 法定（授权）代表人： 日期：年月日
分包单位质量承诺书
2016分包单位质量承诺书 分包单位质量承诺书 致：*****有限公司我公司与*****有限公司签订施工合同。贵公司 作为总承包方，为保证本工程能顺利、及时、保质、保量的完成，我公司承诺： 1、在工地现场完全服从贵公司的管理，积极配合贵公司关于项目进度、质量计划，认真遵守相关制度、规定。 2、工程所有使用的原材料全部合格并满足施工要求，施工工艺满足国家、行业等规范要求，相关的质保、维修等义务均由我公司承担。 3、如发生由我公司原因造成的安全事故，责任全部由我公司承担。 4、我公司按照贵公司的要求做好份内的文明施工工作。 5、相关的工程资料由我公司完成，并由贵公司验收合格后交付。 6、如有其它事项，双方协商解决。 施工单位年月日 分包单位承诺书 由（建设单位）建设、总承包的（总包工程名称）工程，现该项目的
（分包工程名称）工程由（分包单位）分包，为明确三方权利与义务，就该分包工程项目有关事项作出如下承诺： 1、分包方应服从总承包方的管理，执行总承包方规定的规章制度。 2、分包方的分包工程价款应与建设方结算，由建设方直接拨付给分包方。分包方不得向总承包方主张本工程工程款。 3、如分包方（包括所属全体人员及导致的第三人）发生人身伤亡等事故的，由分包方自行处理并承担全部经济责任。由此给总包方带来扣证、行政单位各项处罚所遭受的损失，都由分包单位承担。 4、分包方与所属民工因工资、与材料商等因材料及借款（欠款）等发生纠纷，向总承包方信访主张的，总承包方有权责令分包方立即支付，并有权对分包方处以适当的经济罚款。 5、由于分包方原因造成总包工期延误的，总承包方不承担相关违约责任。 6、分包方对分包工程质量承担全部责任，与总承包方无关，总承包方不承担一切责任。若因分包方责任导致总承包方工程质量问题或验收不合格的，分包方承担所有经济赔偿责任。 7、由于分包方过错导致总承包方被罚款、被起诉等造成经济损失的，总包方有权要求分包方赔偿或追偿等。 8、工程建设过程中如总包单位遭遇管理单位各项检查，分包方主要人员必须到场，以完善工程资料，若导致罚款或其他处罚的，总包方有权要求
工程结算承诺书模板七篇
工程结算承诺书模板七篇 南京北园投资置业有限公司：我单位承建的南京高新区新寓路排水工程的竣工结算现送达贵单位进行审计，本着实事求是的原则现郑重作出如下承诺: 一、我单位提供的送审资料是真实、合法、完整、准确的。 二、若上述工程项目审计核减率为10%（含10%）～20%的，审计费用由我单位全额承担。 三、若上述工程项目审计核减率为20%（含20%）～30%的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利2%结算工程款。 四、若上述工程项目审计核减率超过30%（含30%）的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利5%结算工程款。 施工单位（章） 年月日 法定代表人（签名）： 委托代理人（签名）： 财政局审计办： 我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺： 一、我们队报送的与审计相关“工程竣工结算资料”及“工程竣工结算书”的真实性、完整性及有效性责任（详见工程竣工结算资料清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们承担相应的经济责任及法律责任。
二、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工计算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 三、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门勘察现场、核对结算稿等相关审计工作，确保审计工作的顺利进行。 四、收到审计部门的审核结算稿，我们将及时组织核对，并于收到之日起10个工作日内将书面意见反馈审计部门，逾期不反馈视为无异议。 特此承诺！ 建设单位（公章）：施工单位（公章）： 现场代表签名：负责人签名： 承诺时间：年月日 （建设单位）： 我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺： 一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。