配电房托管合同

配电设备委托管理合同

委托方（以下简称甲方）：

签订地点：

受托方（以下简称乙方）：_______________________________ 签订时间：

根据管理合同约定，乙方为变配电设备专业管理公司，甲方经过对乙方的了解，决定将所属配电站委托乙方

管理。甲、乙双方共同遵守中华人民共和国《合同法》、《电力法》拼明确双方各自的权利和义务，本着公平公正、互惠互利、等价有偿的原则。乙方按照《关于变配电站的运行管理规程》及甲方配电站的实

际情况制定符合电业KV巡视配电站巡视要求的管理内容，经双方自愿协商同意签订本合同。

一、管理的设备及数量：

甲方所属配电站为 _________ 县 ____________ 路 _____号____ kV供电的配电站，计有_kV电压等级，变比为：10KV/0.4KV,容量为________ kVA变压器______ 台。

二、管理地址： ____ 县______ 路_____ 号。项目为：

三、管理范围：

乙方管理范围为甲方与供电部门所签订的供用电合同中责任分界点用户部份的配电站即KV进线闸刀至低压配电柜开关出线桩头（包括KV馈线开关）。进出线（电缆）均不属于委托管理范围。

四、甲、乙双方要求：

1.甲方要求：

1）甲方委托乙方管理的配电站采用的设备定期巡视方式。经双方约定为每周一次，并24小时全天候应急。

2）乙方应指派二名持有《高压电工进网作业证》且工作经验丰富的专业人员巡视，定期抄录有关仪表

数据，记录电压、电流、电量等数值，每月提供一份《变配电站运行管理月报表》给甲方有关部门。乙方联系人 ___________________ ，电话： _________

3）乙方应负责对配电站按电业的设备运行管理标准进行规范管理，确保配电站的正常、安全运行，并保持站内环境整洁。乙方应每月根据甲方用电负荷情况提醒并协助甲方调整用电负荷，若一年内发生二次应乙方未提醒甲方调整用电负荷而造成甲方用电负荷超限，乙方将承担责任。加强力率管理，在甲方用电负荷正常的情况下，尽量保持配电站力率正常。

4）在合同期内，乙方按国家有关规定对所管理设备建立预防性电气试验计划和维护计划，甲方不再另行支付费用。

5）乙方在巡视中发现的设备缺陷和事故隐患应及时通知甲方，书面提出处理建议和方案，由甲方决定采取措施进行消缺排除的方案，乙方协助配合并做好有关记录。如甲方委托乙方进行消缺排除，双方事先签定委托协议，乙方可按实际消耗的材料和人工向甲方进行结算。

6）配电站在运行中如发生事故，甲方应及时通知乙方，乙方协助甲方处理事故，并做好事故处理记录。由

非乙方管理过失原因（如：设备超出质保期、超负荷运行等等）造成的设备故障处理，甲方可委托乙方处理事故，双方事先签定委托协议，乙方可按实际消耗的材料和人工向甲方进行结算。由乙方操作过失原因造成的，乙方应及时处理事故、负责修复，做好记录，修复费用由乙方承担。

7）乙方的管理内容及标准均能符合国家相关职能部门（供电部门）的要求。

2.乙方要求：

1）对委托管理的配电站，甲方应向乙方提供包括并不限于下述文件和图纸、资料。

a.配电站平面布置图。

b.配电站电气主系统接线图及原理图。

c.配电站继电保护展开图。（包括各种保护、自切及进口继电器的型号及说明书）。

d.变配电设备的电气交接试验报告。

e.主要电气设备（变压器、断路器、流变、压变、监控系统终端等）使用说明书复印。

f.施工结束后的竣工图。

g.甲方与供电部门签订的供用电合同复印件。

h.设计院确定的负荷等级及分布情况。（设计说明书有关章节复印件）。

i.配电房值班记录。

2）乙方在接受委托管理前，须对配电站进行全面检查并审核电试继保校验报告及甲方向乙方提供的资

料。对发现的问题，包括但不限于设计、施工质量、设备、站本体建筑、安全防护等方面的问题，以书面形式提交甲方。对影响安全运行的，甲方应及时进行整改和补充，否则由此而引发的事故，由甲方承担全部责任。

3）为了便于和供电部门的联系，乙方须对配电站设备按供电部门的要求重新进行命名，并将带有设备命名的系统图送交一份给甲方存档。

4）甲方应配齐配电站应有的试验合格的安全用具及消防器材、操作工具（见附表1），并按电业规定定点放置。

5）配电站投运前，为确保配电站运行信息的及时交流，甲方应设专用分机，联系通道应畅通。

6）甲方要求部分或全部停电，应书面写明日期和停电时间，提前24小时交给乙方巡视人员。设备停电由

乙方巡视人员负责操作，恢复送电时，甲方应再通知乙方巡视人员操作送电。紧急停电，甲方对口专业人员

可以直接下令乙方操作。乙方巡视人员应记下操作命令，如无录音电话，操作后甲方发令人应对记录的操

作命令及时签认。

7）乙方巡视人员无法现场处理的设备缺陷或事故隐患，甲方在接到乙方的报告后应及时提出处理意见。

乙方也可受邀参与讨论，由甲方决策并付之实施。

8）出入配电站：甲方人员要进入无人值班配电站，应通知乙方派员陪同进入,并履行登记手续。

五、甲、乙双方的权利和义务：

1.甲方的权利和义务：

1）甲方根据企业经营及维修等要求，有权决定配电站部分或全部停电。

2）甲方可随时了解配电站运行情况。

3）巡视人员有越出职责范围，影响甲方企业经营行为的，甲方可以要求乙方撤换该人员。

4）甲方应当为乙方进行有效管理创造条件并提供方便；

5）提供巡视所需的设施。

6）为出入甲方配电站提供方便。

7）甲方如需变更所委派的与乙方业务对口的专业人员，应提前通知乙方。

2.乙方的权利和义务：

1）乙方有权取得甲方委托管理的配电站相关的技术资料和图纸。

2）对有可能影响配电站安全运行的设备、元件、器材，乙方有权提出由甲方进行改进或调换。

3）乙方应编制与配电站有关的运行规程和相关管理制度。

4）乙方应根据甲方委托管理合同，就配电站运行安全等问题与供电部门进行业务联系。

5）乙方可拒绝甲方违反安全运行的任何改造或操作等工作。

六、管理费用：

管理费：每月管理费元（含预防性电气试验费）。

七、支付方式：

服务费的支付方式为支票或转账支付，双方代表签字后一次性付清。

八、管理期限：

委托管理期限为合同生效后—年，自__________ 年—月—日起至 _______ 年—月—日止；

九、违约责任：

1.甲方如于合同规定的委托管理期限届满前终止委托，甲方承担违约责任，应支付给乙方违约金。违约

金为甲方单方面终止委托月份至合同届满各月的管理费金额再加上2个月的管理费金额。

2.乙方如于合同规定的委托管理期限届满前退出管理，乙方承担违约责任，支付给甲方违约金，违约金为

乙方单方面终止管理月份至合同届满各月的管理费金额再加

2个月的管理费金额。

3.因乙方管理原因造成的停电、设备损坏（站内），给甲方带

来直接经济损失，乙方除负责抢修损坏的电气设备外，损坏修复费用由乙方承担。

4.因不可抗力因素造成甲方对项目管理终结，本合同自然终止，此种情况不受违约责任约束。

十、合同争议、更改、补充及终止：

1.本合同在履行过程中如双方发生争议，由双方本着互谅互让的原则协商解决。如协商不成，双方可同

意提交嘉善县仲裁委员会，按照该会仲裁规则和程序进行仲裁，或向人民法院提起诉讼。

2.经双方协商一致，可对本合同条款进行修订、更改或补充，以书面为准，并与本合同具有同等法律效力。

3.合同规定的管理期限届满时，本合同自然终止。如欲续订合同，须在期满前2个月向对方提出书面意

见。

十^一、其他事项：

1.本合同内容未尽事宜，双方可协商解决，可以签定补充协议或另加附页。

2.本合同经双方盖章签字后，自签订之日起生效。

3.本合同对甲、乙双方都具有同等的法律效力。

4.本合同正本一式二份，甲、乙方各执一份，副本一式二份，甲方执一份，乙方执一份。

十二、附件：

1.变配电设备设施维保作业规程。

2.变配电设备设施巡视作业规程。

3.安全用具及消防器材、操作工具清单。

甲方：乙方：

开户银行：开户银行:

银行帐号：银行帐号:

电话：电话：

代表人：代表人：

日期：日期：

1.0.目的和范围：

确保变压器、高压柜、低压柜及附属设备运行合格率达到100%。

2.0.职责：

值班电工、维保电工负责执行本规程。

3.0.作业规程：

3.1.变配电设备维保内容：

3.1.1.每次维保工作的安全由值班电工负责。

3.1.2.由电工领班负责每年将？ KV变配电设备外委做电试，每年将？ KV变电设备外委做电试，并在《设备设施维保记录表》上作好记录。

3.1.3 .由电工领班负责每年将电气安全用具外送做电试，并在《设备设施维保记录表》上作好记录。

3.2.?配电设备内部每半年进行一次检查

3.2.1.检查电线和接线桩头。要求电线和桩头表面无变色、氧化现象，接触良好。

3.2.2.检查接地线。要求接地线无松动，接触可靠，接地线电阻小于4Q。

3.2.3.检查电器元件。要求开关、接触器动作灵敏、可靠

，无损坏、发热、异响现象。

3.2.

4.对修理过的设备要加强巡查，修理内容记录在《设备设施维保记录表》内。

3.3.?每半年对配电设备进行一次清洁

3.3.1.对变配电设备（包括变压器、高低压柜、量电柜、发电机柜）内部进行清洁工作。

3.3.2.检查箱内的清洁。要求柜内电器元件干净、整洁，开关轨道清洁并上油。

3.3.3.开关柜外清洁。要求柜外柜顶、桥架等用清洁布擦干净。

3.3.

4.清洁完毕在《设备设施维保记录表》上作好记录。

3.3.5.维修后，应将固体废弃物及有毒有害固体废弃物按规定送至垃圾房集中处理。

4.0.相关文件和记录：

4.1《电气管理工作制度》。

4.2《设备设施维保记录表》

1?目的和范围：

配电站为路KV供电的配电站，计有KV电压等级，变比为：KV/ KV,容量为

KVA（干式）变压器台。保证上述变电机房供配电等设备正常运行。

2?职责：

维保人员负责执行本规程。

3.0维保人员工作程序：

3.1上岗前的准备：

3.1.1维保人员应安合同约定定期定时到岗。

3.1.2维保人员上岗必须穿戴好劳动防护用品。

3.1.3查阅上一班的运行记录若有疑问向领班了解情况，各项记录无疑义后签名确认。

3.2在岗的巡视要求：

3.2.1巡视变压器运行的声音、温度和电压。

3.2.2巡视各支路的电流、信号装置。

3.2.3巡视各种安全用品是否按规定摆放。

3.2.4巡视各种消防器材是否完好，并按规定放置。

3.2.5巡视环境卫生和通风情况。

3.2.6巡视变配电室的门窗关闭情况。

3.2.7巡视是否有小动物活动的迹象。

3.2.8巡视中发现问题，要及时处理并记录于运行记录中的备注栏内。

3.2.9当值班维保人员每一次巡视，要求将巡视情况记录于《变配电系统运行记录表》上。

3.2.10维修后应将固体废弃物及有毒有害固体废弃物按规定送至垃圾房集中处理。

3.2.11遇突发事件操作程序按《突发事件处理手册》进行处理

小型工程清包工合同_清包工施工合同_各大建筑工程清包工合同书

小型工程清包工合同 业主(以下简称甲方):联系电话: 施工队(以下简称乙方):联系电话: 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同 一、工程概况 工程地址: 二、价格 清包工费:￥元,大写: 三、付款方式 1、瓦工完成,付_________元 2、木工完成,付_________元 3、工程竣工,付________ 元

4、保修金_________元,从竣工之日起1年后支付 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作. 2、甲方若无图纸的部分,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可. 五、材料 1、乙方应提前7天向甲方提供需购材料清单,甲方应在5天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失. 2、乙方应陪同甲方到建材供应点购买材料,并帮助甲方核查材料质量,辨别品牌真伪。 3、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;若已采购,甲方有权拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用. 4、如有部分材料甲方委托乙方代买,材料的制造厂商、品牌、规格、单价须征得甲方认可后购买;乙方应到甲方指定的建材城购买并开正式发票和品质保证书,甲方验收合格后付款,否则甲方有权提出退货、返工及赔偿损失。 5、乙方应帮甲方收货,检查来货质量,核对数量和配件的准确性。发现问题后及时告知甲方。收货后甲乙双方签字交接。

6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场;未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,如有损坏、缺失,乙方按同品牌同质量赔偿。 六、工期从XX年___月____ 日起至XX年___月____ 日止,工期为___ 天,因甲方因素拖延,工期协调顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费50元/天 七、材料搬运 1、甲方材料送至工程所在地的楼下时,乙方任何施工人员应无条件搬运。 2、甲方购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如橱柜、空调、热水器等),在需要时乙方应协助搬运至现场。 八、垃圾清运:乙方应做到 1、垃圾袋装化 2、垃圾日日清 3、垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、施工人员管理及要求 1、未经甲方许可,非工地施工技术人员不得在工地过夜。

配电房维保合同

东湖风景区地方税务局配电系统维护保养合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为保证甲方设备得以良好的维护，最大限度的降低设备的使用管理成本，提高贵单位业务的运营效率，由乙方为甲方的设备提供维修、维护服务，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议： 一、甲方责任 （一）在本合同执行前，甲方应向乙方提供需要维护的设备的使用状况及相关的资料，并提供“现有设备台账”（如不能提供由乙方检测确定，并建立设备台账）； （二）对于有故障的设备需要更换零配件的，相关更换零配件的费用由甲方承担； （三）甲方在本协议所包括的设备出现故障后要及时通知乙方，并将故障现象向乙方描述，以便乙方技术人员及时有效的解决故障；（四）由于甲方或第三方人员对设备进行下列操作（擅自拆装设备、维修；进行危险性更改装置等）造成损坏的，由甲方承担全部费用；（五）甲方应优先考虑使用在与市场同等价格及质量的基础上由乙方提供的消耗品。 二、乙方责任及服务方案

（一）加强设备维护管理： 本协议所包括的设备在经过一段时间的使用后，由于环境的影响，机件部位的污染、磨损及橡胶、塑料配件的疲劳或老化等因素都会影响到设备的稳定运转并使设备工作质量下降，造成设备无法正常使用，因此必要的维护与保养才可以最大程度延长设备的使用寿命，并能保证满意效果，保持良好的功能。 1、甲方与乙方签订维修服务保养合同后，乙方将提供优良的技术服务和快捷的维修响应工作，以减少机器的多发故障，使用户的设备始终处于良好的工作状态，提高使用质量和工作效率； 2、乙方针对甲方建立完善的维修管理服务系统，客户资料、机器设备运作成本均可在计算机中记录和查询； 3、乙方针对甲方要求每位技术人员在出动维修前都必须做好细致、充分的准备，以保证快捷有效地解决设备所出现的故障，全面有效的保障甲方设备能够正常使用。 （二）服务细则 1、资料管理： 建立设备巡检手续，每次巡检完毕向甲方提交本次设备巡检报告以及设备维修报告、设备维修后配件费用表。 2、报修处理： （1）乙方公司技术部于接到甲方报修通知时，维修调度将甲方名称、联系电话、设备型号、甲方报修设备出现的故障现象等，登记于“报修登记本”上并及时通知技术人员及时到场解决；

配电房工程施工合同

配电房工程施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。 一、工程名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程 二、工程地点：盐边县安宁园区 三、工程范围：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程（配电房）施工设计图所有工程范围，（不包含电气设备安装及设备调试）。 四、工程价款及工程结算： 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同单价为人民币：1400元/m2。合同总价：128296元，工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。 五、工程工期： 根据甲乙双方商定，乙方在2016年05月02日开始施工，2016年06月07日前完成配电房所有土建工程（含接地网）设备基础工作。在乙方施工过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。 六、付款方式： （1）工程预付款： 在本合同签订后15天内，甲方按乙方进度支付工程预付款60%，便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。 （2）工程进度款： 按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足10%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任： 甲方： 1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。 乙方：

小工程施工合同书

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 小工程施工合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 1、工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： 2、工程承包范围 安全维护及整改 3、合同工期30天 4、工程造价 工程造价为：元整 5、质量标准 5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范（包括但不限于以下内容）: 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工

技术（验收）规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规 程。 6、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7、工程计价 7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[]406 号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价办法》, 《湖南省修缮定额》、《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、《湖南省安装工 程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建 设厅文件湘建价[]237 号文件综合工资单价计取，材料价格按 照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200m诫200mn^±

配电工程施工合同

10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:

配电房改造施工合同

配电房改造施工合同发包人：（以下简称甲方）安徽问天量子科技股份有限公司 承包人：（以下简称乙方）徐永兵 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 甲方配电房改造工程项目发包给乙方，包工包料施工。 第二条：施工方案 甲方原门卫室改造成配电房，原中间墙体拆除及加固；拆除原三个窗户及封堵，增设一宽1.5m 大门一道，并按供电要求安装彩铝门，窗户须安装防盗窗户；配电房外增设一道9m*0.24m*2.2 m围墙，设宽0.9m铁门一扇；围墙当中砌筑1.2m*1.2m实心砌体，以便变压器安装；从变压器到配电房设一道11m*0.5m*0.6m电缆沟；平整地坪；电缆沟须整体铺设厚度为0.5cm花纹钢板；以上涉及砌体及墙体均须砂浆砌筑及粉刷；整体配电房须重新粉刷并按供电要求刷上醒目标志；配电房外设一道宽0.5m、深1.2m 电缆沟预埋直径为110mn的勺PVC管两根，便于电缆敷设；室内须安装 30W及以上荧光灯管及应急照明各一只 第三条：合同工期

1、经双方协商确定，工程期为10日，暂定于自2014年7月6 日起至2014年7月17日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为___________ 元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后支付全部总款， 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、甲方负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工顺利开展。 2、乙方必须自行完全本合同工程，不得转包他人

小工程施工合同书专业版

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 小工程施工合同书专业版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

近年来，我国小工程施工越来越多，你知道小工程施工合同书是怎样的吗以下是华律网小编为大家整理的小工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。 小工程施工合同书范文1 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 1、工程概况 (一)工程名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxx (二)工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2、工程承包范围 安全维护及整改 3、合同工期 30天 4、工程造价 工程造价为： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整 5、质量标准 5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)： 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

6、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7、工程计价 7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2009]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,2005《湖南省修缮定额》、2006《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2006《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2012]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。 8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。 8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。 8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。 9、工程款的支付 9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

配电房设备安装合同 及 质保协议.docx

江苏金壳生物医药科技有限公司20KV配电房配电设施安装工程 施 工 合 同 发包人：江苏金壳生物医药科技有限公司 承包人：江苏永达电力电信安装工程有限公司 合同签订日期： 合同编号：JSJK－GC369－019

工程施工合同 发包人：江苏金壳生物医药科技有限公司（以下简称甲方）承包人：江苏永达电力电信安装工程有限公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《电力建设工程施工安全监督管理办法》、《建筑电气工程施工质量验收规范》等相关法律、法规规定，经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方就江苏金壳生物医药科技有限公司 20KV配电房配电设施安装工程施工达成一致意见，特订立本合同双方共同遵守执行。 一、工程名称：20KV配电房配电设施安装工程 二、工程地点江苏省盐城市大丰港盐城海洋生物产业园（黄海药谷） 三、工程承包方式：本工程属总价包干性质。即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等、包验收送电。甲方不再额外承担与本工程相关的任何费用，若工程竣工决算与本合同约定的工程造价（闭口价）有差异，则差异部分由乙方自行承担。 四、合同工期：本合同签订后，乙方接甲方书面通知开工之日起，确保于45日内工程全部竣工验收合格，且完成送电。 五、工程造价：（含税包干价，税率11%）￥000000 元（大写：）。 本造价包括但不限于工程施工费及措施费、材料费（含高压进线部分）、设备费、设备运杂费、设备装卸费、设备保险费、设备安装调试费、设备入网检测费、供电局入网服务费、供电局审批协调费、系统调试费、生产准备费、建设管理费、项目技术服务费、直接费、间接费、基本预备费、材料设备损耗、劳保费、利润、税金及不可遇见因素风险和与市政及相关部门协调、申请、审批等费用。 六、工程内容： 1.乙方必须按照甲方确认的施工图纸及设计说明进行施工，确保工程符合现行国家标准及相关规范要求。 2. 乙方负责向工程施工所在地政府相关职能部门（如交警、路政、市政、供电公司但不仅限于上述相关单位）申办报批手续。 3. 施工范围为按照设计图纸全部内容要求进行配电房安装等相关工作。本招标工程为总价包干，即包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包办理政府相关职能部门的报批、报建手续等，具体工

北京市建设小型工程施工合同范本(最新版样本)

编号： 北京市建设工程施工合同 （小型工程本） 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米；层数： 结构类型：；檐高/跨度：米批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）： 工程性质（指基建、技改、合资等）： 承包范围： 承包方式： 质量等级（优良或合格）： 工程承包造价（金额大写）： ￥：元

北京市建设工程施工合同条款 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，在遵循富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治的原则基础上，经双方协商达成如下协议： 第1条发包人同意承包人采用设计、施工一条龙总承包的形式来完成与发包人工程有直接关系的自来水改线工程。由于设计和施工都由承包人完成，所以除非发包方提出设计变更或者根据现场实际情况进行的图纸变更事先得到发包人和监理工程师的确认，否则承包人将完全按照图纸施工，并承担全部费用直至工程竣工。 第2条工期 本合同工程定于年月日开工；于年月日竣工。合同工期日历天数为天。 第3条图纸。发包于年月日，向承包方提供套图纸。 第4条发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：；项目经理姓名：。 第5条发包人工作 5.1 负责办理施工报建及领取建筑许可证，并且乙方给予积极配合。 5.2 提供一套工程地质报告书和设计图纸一套。 5.3 将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验。 5.4 根据发包人、承包人二方签署的协议，协调、处理施工现场旁边道路、道路附属绿地、建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。如果施工扰民是由于承包人所引起，则扰民的处理费用则由承包人支付。 5.5 组织图纸会审和设计交底。 5.6 在收到承包人提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后，经审查合格后于5日内予以确认。 5.7 发包人将在现场监督检查施工质量、进度、负责处理理设计图纸问题、签证设计变更、工程进度付款签证和其他必须的签证。 5.8 组织对工程竣工验收，并按期办理竣工结算。 5.9 如需要在有毒有害的环境中施工时，承包方按有关规定提供相应的防护措施方案，经发包人审查批准后执行，其经济支出将作为工程变更的一部分。 第6条承包人工作 6.1 负责施工场地内临时设施、临时道路、临水、临电管线的修建安装。 6.2 每周向发包方和监理工程师报送施工计划和已完工程进度统计报表（包括工程进度、工程量、工作量 以及发包人或现场监理要求的其他数据）。 6.3遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项 工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。

配电房托管合同

配电设备委托管理合同 委托方（以下简称甲方）： 签订地点： 受托方（以下简称乙方）：_______________________________ 签订时间： 根据管理合同约定，乙方为变配电设备专业管理公司，甲方经过对乙方的了解，决定将所属配电站委托乙方 管理。甲、乙双方共同遵守中华人民共和国《合同法》、《电力法》拼明确双方各自的权利和义务，本着公平公正、互惠互利、等价有偿的原则。乙方按照《关于变配电站的运行管理规程》及甲方配电站的实 际情况制定符合电业KV巡视配电站巡视要求的管理内容，经双方自愿协商同意签订本合同。 一、管理的设备及数量： 甲方所属配电站为 _________ 县 ____________ 路 _____号____ kV供电的配电站，计有_kV电压等级，变比为：10KV/0.4KV,容量为________ kVA变压器______ 台。 二、管理地址： ____ 县______ 路_____ 号。项目为： 三、管理范围： 乙方管理范围为甲方与供电部门所签订的供用电合同中责任分界点用户部份的配电站即KV进线闸刀至低压配电柜开关出线桩头（包括KV馈线开关）。进出线（电缆）均不属于委托管理范围。 四、甲、乙双方要求： 1.甲方要求： 1）甲方委托乙方管理的配电站采用的设备定期巡视方式。经双方约定为每周一次，并24小时全天候应急。 2）乙方应指派二名持有《高压电工进网作业证》且工作经验丰富的专业人员巡视，定期抄录有关仪表 数据，记录电压、电流、电量等数值，每月提供一份《变配电站运行管理月报表》给甲方有关部门。乙方联系人 ___________________ ，电话： _________ 3）乙方应负责对配电站按电业的设备运行管理标准进行规范管理，确保配电站的正常、安全运行，并保持站内环境整洁。乙方应每月根据甲方用电负荷情况提醒并协助甲方调整用电负荷，若一年内发生二次应乙方未提醒甲方调整用电负荷而造成甲方用电负荷超限，乙方将承担责任。加强力率管理，在甲方用电负荷正常的情况下，尽量保持配电站力率正常。 4）在合同期内，乙方按国家有关规定对所管理设备建立预防性电气试验计划和维护计划，甲方不再另行支付费用。

变配电工程分包合同范本

合同编号: ＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ项目 变配电工程分包合同 采购人（甲方）：ＸＸＸＸ集团有限责任公司 供货人（乙方）：ＸＸＸＸ电工设备有限公司

第一部分合同协议书 编号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 承包人（全称）：ＸＸＸＸ集团有限责任公司 法定代表人：ＸＸＸ 法定注册地址：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 分包人（全称）：ＸＸＸＸ电工设备有限公司 法定代表人：ＸＸＸ 法定注册地址：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 鉴于国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ建设项目工程施工总承包合同（以下称为“总承包合同”），承包人为完成ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ建设项目建设中的变配电工程分包工程（以下简称“本分包工程”），已接受分包人提出的承担本分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 分包工程名称：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ建设项目变配电工程 工程地点：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 分包工程内容：包括分界室内高压柜下口出线高压电缆、总变配电室及两个分高压变配电室内的高低压配电柜、到低压柜出线端子的所有管线、线缆、设备（包括不限于高压配电柜、中央信号屏、直流屏、变压器、低压配电柜、模拟

屏等）、元器件、规章制度标识牌；配电所内配电设备的供货、安装（含设备基础）、系统调试、验收等全过程；所安装设备的防雷接地接到防雷接地板及室内接地母线安装；负责变电所的电源监测及建筑能耗分析管理系统（含相应管线与设备），并预留与整个工程楼宇自动化系统接口；配合火灾漏电报警系统模块的连接工作；负责变配电系统深化设计、出图及审核报批工作；负责协调外电供电，并负责相应变配电设备安装调试、电能计量、电源检测、电源质量改善、直至在配电柜低压侧能提供正常电源；负责移交后发包人人员免费上岗培训。 工程立项批准文号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ号 资金来源：发包人自筹 二、分包工程承包范围 承包范围：包括分界室内高压柜下口出线高压电缆（含高低压变配电室（含夹层）内的桥架、支架（界线为出外墙0.5米））、总变配电室及两个分高压变配电室内的高低压配电柜、到低压柜出线端子的所有管道、桥架、支架、线缆、设备、元器件以及变配电室内接地线（含变电所的电源监测及建筑能耗分析管理系统并预留与整个工程楼宇自动化系统接口）等供货、安装、系统调试、验收等全过程，包括配合火灾漏电报警系统模块的连接工作，并负责深化设计，满足招标图纸及设计要求，符合现行北京市及国家规范要求。 详细承包范围见附件“技术标准和要求”。 三、分包合同工期 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 工期总日历天数ＸＸＸ9天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。 四、质量标准 工程质量标准：合格

小型农田水利建设工程施工合同范本

小型农田水利建设工程施工合同 （示范文本） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程项目一览表（附件1） 资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。 二、合同工期： 开工日期：2011年月日； 竣工日期：2012年月日； 合同工期总日历天数天。 三、双方一般权利和义务 1、发包人一般权利和义务 （1）组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合； （2）搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题； （3）提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要；

（4）提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要； （5）组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。 2、承包人一般权利和义务 （1）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定； （2）已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复； （3）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场； （4）接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。 四、质量标准 工程质量标准：合格。 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 五、隐蔽工程和中间验收 工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。 六、安全施工 1、安全施工与检查 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标

配电房施工合同书.

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 配电房施工合同书. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

一、合同造价：1、现场有甲方认可实量实际工程量进行结算^ 2、价格按2003定额计算. 施工安全：施工期间，乙方必须严格邀守安全操作规程？加强安全管理切实做好现场安全 维护工作（a 土方开挖时，因场地与上山道路距离狭窄，施工时可能发生塌方,乙方应做好应 急预案；b现场离高压电线较近，施工时应注意安全。），若发生安全事故其经济损失和法律责任由乙方自行承担7、施工场地离高压电线较 近, 三、文明施工：乙方现场材料应有序堆放，注意对周囤环境不得造成影响,并在施工过程中服 从甲方统一排 四、质量要求： 1、乙方必须严格按设计图纸和相关规范施工，加强过程控制，严把质量关，确保质量合格。 2、乙方随时接受甲方及监理部门的监督检查，并为监督检查提供便利条件^ 3、乙方采购的材料均应附有合格证明文件. 4、在施工过程中，如果甲方发现乙方的施工质量明显达不到规范的要求或有偷工蜥亍为时，甲方有权要求乙方停工整改，乙方承担该停工整改的费用，并赔偿由此给甲主造成的经济损失，完工后经甲方验收达不到合格标准〈〈乙方应返工整改至合格，乙方承担返工费用，并支付给甲方工程造价20%的质量违约金

五、工程付款：经检测合格后办理结算，工程结算后付至结算价的 90%,余款作为质■保修金 六、工B自合同签订之日起，乙方即可组织开工，工程工期为天每推迟壹天罚款瓦佰元因甲方或不可抗力原因使工期延迟的，经甲方签证后工期相应顺延^ 七、质量保修：执行〈〈房屋建筑工程质量保修办法》，质量保修期为设计规定的工程合理使用 年限.工程结算后按结算价的10%留取质最保修金，该保修金在结算满三个月后付清 .九、该合同一式伍份，甲方 卷份，乙方贰份，并经双方代表签字盖章后生效。 甲方代表：乙方代表： 年月日

配电房委托维护管理协议范本

委托方：（以下简称甲方） 受托方：（以下简称乙方） 根据管理合同的约定，经甲、乙双方共同商定，甲方决定将所属配电设备委托乙方负责维护管理。双方在共同遵守中华人民共和国《合同法》、《电力法》的基础上，各自明确双方的权利和义务，本着公平公正、互惠互利、等价有偿的原则，现双方一致同意，自愿订立本合同。 一、维护范围： 甲方所属设施为，包含：高压配电房座，低压配电房座，（或变压器台、高低压配电柜台）。 二、维护地址： 三、甲、乙双方的权利和义务： 1.甲方要求： a)甲方委托乙方维护管理的配变台架需采用对设备定期巡视方式。经双方约定为半个月一次，并24小时全天候应急。 b)乙方应指派二名持有《高压电工进网作业证》且工作经验丰富的专业人员巡视，定期抄录有关仪表数据，记录电压、电流、电量等数值，每月提供一份《变配电站运行管理月报表》给甲方有关部门。乙方联系人，电话： c)乙方应负责对甲方指定范围内电力设备运行管理标准进行规范管理，确保设备安全运行，并保持配电房及设备环境整洁。乙方应根据甲方用电负荷情况提醒并协助甲方做好用电规划。 d)在合同期内，乙方按国家有关规定对所管理设备建立维护计划，甲方不再另行支付费用。

e)乙方在巡视中发现的设备缺陷和事故隐患应及时通知甲方，书面提出处理建议和方案，由甲方决定采取措施进行消缺排除的方案，乙方协助配合并做好有关记录。如甲方委托乙方进行消缺排除，双方事先签定委托协议，乙方可按实际消耗的材料和人工向甲方进行结算。 f)配电设备在运行中如发生事故，甲方应及时通知乙方，乙方协助甲方处理事故，并做好事故处理记录。由非乙方管理过失原因（如：设备超出质保期、超负荷运行等等）造成的设备故障处理，甲方可委托乙方处理事故，双方事先签定委托协议，乙方可按实际消耗的材料和人工向甲方进行结算。由乙方操作过失原因造成的，乙方应及时处理事故、负责修复，做好记录，修复费用由乙方承担。 g)乙方的管理内容及标准均能符合国家相关职能部门(供电部门)的要求。 2.乙方要求： 1.对委托管理的设备，甲方应向乙方提供以下文件和图纸、资料。 2.配电房的电气主系统接线图及原理图。 3.施工结束后的竣工资料。 4.甲方与供电部门签订的供用电合同复印件。 5.甲方配电间应有合格的消防器材用具。 6.为确保设备运行信息的及时交流，甲方应有一位专职人员与乙方保持畅通的联系，主要职责为上传下达。联系人：电话： 7.甲方要求部分或全部停电，应书面写明日期和停电时间，提前24小时交给乙方巡视人员。设备停电由乙方巡视人员负责操作，恢复送电时，甲方应再通知乙方巡视人员操作送电。紧急停电，甲方对口专业人员可以直接下令乙方操作。乙方巡视人员应记下操作命令，如无录音电话，操作后甲方发令人应对记录的操作

配电房工程承包合同书

工程承包合同书 委托方（下称甲方）：泉州市天宇房地产开发有限公司 受委托方（下称乙方）：王阿宾 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称: 感德〃一品茶都施工用电配电房 2、工程地点: 感德镇洪佑村 3、建筑规模: 单层砖混结构、建筑面积：13.5㎡ 二、承包方式、合同价款及总承包范围 1、承包方式：包工包料 2、合同造价：人民币大写：错误！未找到引用源。元（￥11800元） 3、承包范围：根据甲方提供的施工图纸进行施工(整幢配电房及室外散水施工等). 三、付款方式： 支付方式：工程竣工验收合格后一次性付清（.支付款项时乙方应开具所在地税务统一正式发票）。 四、合同工期： 开工日期： 2008年9月14日 竣工日期：2008年9月23日 合同总日历天数：10天 五、工程质量及工程验收

1、工程质量：合格 2、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，提前24小时以书面形式通知甲方工地代表，经验收合格并有甲方代表签字后即可进行后序施工，若甲方接通知后24小时内未到场验收，则视为验收合格，甲方必须补签验收合格手续。 隐蔽工程质量符合要求，经甲方验收合格后，乙方可进行后续施工，甲方验收不合格乙方在限定时间内修改后重新验收。 六、安全生产 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人工人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 2、乙方必须设置一名专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。 3、乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。 七、甲乙双方责任 （一）、甲方职责： 1、提供一套施工图纸。 2、提供水、电源到施工现场。 3、负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作，隐蔽工程验收，经济资料的签证。 4、负责施工现场周边环境的协调工作。 （二）、乙方职责 1、严格按甲方批准的设计图纸、设计变更和现行规程、规范进行施工。 2、遵守国家法律、法令，在施工中严格执行安全施工操作规范及标准，杜绝安全事故的发生。 3、乙方在施工过程中所购进的材料不得任意堆放，装修垃圾应集中堆放，及时外运。在竣工验收前所有的垃圾必须清理干净，方可验收。

小工程施工合同书

建筑工程合同书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： ******工程，根据《中华人民共和国经济合同法》，结 合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程地点： （二）工程内容：具体详见附件一改造项目工程表 （三）承包方式：包工包料 第二条工程造价为人民币 第三条合同工期 1.双方商定总工期 30天。 开工日期： 2015 年 05 月 20 日，竣工日期： 2016 年 06 月 20 日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的 停工。 ②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度

款，而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 （一）工程质量标准按国家现行施工规范验收 （二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算， （三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 （一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。（二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。 第六条付款方式 （一）由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的30%给乙方；（二）乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的30%给乙方；（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %；（四）剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。 第七条责任范围 （一）甲方责任： 1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通； 2、及时组织工程竣工验收工作； 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

变配电施工合同

变、配电工程安装协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程名称： 1、范围：从上级电源主线至商住楼的电能计量装置（含表箱及电表、出线空开），施工至验收送电通过并交付商住用户使用止（不含土建、室内照明、负控装置及其他干扰费）。 2、高压部分：变压器、高压柜及真空开关、配套的接地、开关、调试、高压电缆敷设。 3、低压部分：低压屏、开关柜（箱）、低压电缆敷设、电表、电表箱总成。 4、总建筑面积㎡，单价元/㎡。 四、付款方式： 该工程总造价（包干价）为人民币（大写）元。在协议签订之日起三日内，甲方应支付乙方工程总造价的50%，计（大写）元整；在该工程主设备（变压器、电力电缆、高、低压配电柜）进场三日内，甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%，计（大写）元；在该工程验收合格、安全送电后，次日起七日内，甲方须支付乙方工程进度款至总造价的95%，计（大写）元；余下工程总造价的5%，计（大写）元，待保修期满一年后付清。

五、工程工期：自工程合同签订后，收到甲乙双方约定之进场日（配电房基建完成具备施工条件后）起算，于年月日前验收送电。 如遇下列情况，工期计日顺延： （1）合同签订20天内，甲方土建未能验收通过；甲方不能提供施工场地、施工用水、道路未铺设、障碍物未能清除等情况，影响进场施工或施工过程受阻； （2）施工或T接停电，因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响，工期可计日顺延； （3）如甲方无法按供电方要求提供用电报批所需文件资料等相关手续。 六、双方职责范围 （一）甲方职责 1、甲方应积极提供供配电施工必须上报的审核材料，乙方按此标准向莆田电业局审批并实施安装。 2、甲方负责配电房土建工程的施工，乙方应配合指导，施工完毕，乙方主动进场施工。 3、甲方应配合乙方做好竣工验收工作。 4、协助乙方做好工程项目范围内废旧物资材料回收工作。 5、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应协助解决。 6、协助解决施工材料、工具临时存放的问题。 （二）乙方职责 1、组织文明施工，确保安全第一，并承担全部安全责任。 2、施工后到送电前高、低压配电设备及线路概由乙方负责保管。 3、负责高、低压部分工程的施工，并负责该工程的验收、送电。

变配电施工合同范本

变配电施工合同范本(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

变、配电工程安装协议书 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《建筑安装工程承包合同条约》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程名称： 1、范围：从上级电源主线至商住楼的电能计量装置（含表箱及电表、出线空开），施工至验收送电通过并交付商住用户使用止（不含土建、室内照明、负控装置及其他干扰费）。 2、高压部分：变压器、高压柜及真空开关、配套的接地、开关、调试、高压电缆敷设。 3、低压部分：低压屏、开关柜（箱）、低压电缆敷设、电表、电表箱总成。 4、总建筑面积㎡，单价元/㎡。 四、付款方式： 该工程总造价（包干价）为人民币（大写）元。在协议签订之日起三日内，甲方应支付乙方工程总造价的50%，计（大写）元整；在该工程主设备（变压器、电力电缆、高、低压配电柜）进场三日内，甲方应支付乙方工程进度款至总造价的90%，计（大写）元；在该工程验收合格、安全送电后，次日起七日内，甲方须支付乙方工程进度款至总造价的

95%，计（大写）元；余下工程总造价的5%，计（大写） 元，待保修期满一年后付清。 五、工程工期：自工程合同签订后，收到甲乙双方约定之进场日（配电房基建完成具备施工条件后）起算，于年月日前验收送电。 如遇下列情况，工期计日顺延： （1）合同签订20天内，甲方土建未能验收通过；甲方不能提供施工场地、施工用水、道路未铺设、障碍物未能清除等情况，影响进场施工或施工过程受阻； （2）施工或T接停电，因上级电网不允许停电或雨天等因素的影响，工期可计日顺延； （3）如甲方无法按供电方要求提供用电报批所需文件资料等相关手续。 六、双方职责范围 （一）甲方职责 1、甲方应积极提供供配电施工必须上报的审核材料，乙方按此标准向莆田电业局审批并实施安装。 2、甲方负责配电房土建工程的施工，乙方应配合指导，施工完毕，乙方主动进场施工。 3、甲方应配合乙方做好竣工验收工作。 4、协助乙方做好工程项目范围内废旧物资材料回收工作。 5、乙方在工程施工中如有应甲方解决的困难，甲方应协助解决。 6、协助解决施工材料、工具临时存放的问题。 （二）乙方职责 1、组织文明施工，确保安全第一，并承担全部安全责任。

高低压配电房电气设备托管服务规定合同

高低压配电房电气设备托管服务合同 委托方：（下称“甲方”） 受托方: 湖北华能聚友电力工程有限公司（下称“乙方”） 在乙方具备提供高低压配电房电气设备托管服务的经营资质前提条件下，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供高低压配电房电气设备托管服务（“服务”）事宜签署本高低压配电房电气设备托管服务合同（“合同”），以兹双方遵照执行。 第一条服务内容（专人值守）。 《 甲方委托乙方对位于第二条所述地点的高低压配电房内相关电气设备提供全托管服务，主要包括以下内容： 1.1为托管的电气设备进行日常巡视、维护和保养，以保证正常运行。 1.2建立托管设备技术档案，每月向客户提交《月度托管报告》（详 见本合同附件一）。 1.3免人工费（材料费用由甲方承担）为托管的电气设备设施进行故 障检修。 1.4免人工费（材料费用由甲方承担）为托管的电气设备设施进行抢 修工作，重大设施安全事故除外。 1.5对电力主管部门在安全检查中提出的关于托管设备的缺陷，免人

工费（材料费用由甲方承担）进行整改。由乙方负责电力主管部门在每次安全检查中所涉及的接待费用（其它费用由甲方承担）。 1.6及时向客户反馈在托管中发现的用电问题和安全隐患问题，并向 客户提供用电建议和处理方案，以保证客户长期安全、经济用电。 1.7协助客户做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。 1.8< 1.9向客户传递最新的用电政策，开展安全用电知识的培训。 1.10根据客户要求，为客户代办各种用电手续。 1.11根据客户要求，为客户提供用电技术咨询服务。 1.12根据客户要求，为客户提供最佳用电方案及故障应急方案。1.13配合供电公司的工作人员对设备电缆等进行定期检验的工作。 1.14其他客户需要的用电顾问咨询等服务。 1.15所有的现场值班人员必须持证上岗。值班和作业人员的配置和 相关作业须达到当地供电部门和相关国家要求。 \ 第二条服务地点： 服务范围：专变客户与供电部门产权分界点到配电房低压出线开关之间的电气设备，主要包括变压器、高低压配电柜等。 第三条服务期限： 双方确认，本合同服务有效期限为一年，双方授权代表签字并加盖公章后，于年月日起生效，至年月日终止。本合同