5合同补充条款
第四部份补充条款
1.施工范围
本合同施工范围以发包人提供的施工图、设计交底及图纸会审纪要为准，工程施工范围，根据建筑工程施工质量验收统一标准的口径明确如下：
1.1.室外综合管网及道路工程的工作内容详见投标报价书。
1.1.其他：
1.1.1.工程中约定的承包人应实施的相关工作。
1.2.承包范围或施工范围有增减，发包人在设计交底后详细施工界面的通知中具体明确调整，承包人可以因承包施工范围调整要求增加工程工期。本合同暂未包含的其他附属工程，发包人需委托承包人完成时，由发包人以书面方式委托承包人施工，承包人不能拒绝。
2.工程价款结算办法
2.1.工程计价办法
2.1.1.本工程执行计价方式及依据：按2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)计价。
2.1.2.
2.1.
3.设计变更资料必须清楚明确反映变更的内容和部位，由发包人技术负责人和设计单位相关人员签认后，书面交给承包人，办理单位工程设计变更增减工程量调整结算。（1）合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，应按清单计价定额，材料单价按原价中材料单价调整，若没有则由承包人报价发包人确认。
2.2.预结算的办理
2.2.1.工程竣工结算在工程竣工验收合格后，承包人向发包人提供完整的工裎结算资料，发包人在收到承包人提交的工程结算资料后7日内完成对工裎资料完整性审查。
2.2.2.在发包人完成对工程资料完整性审查后，由发包人委托第三方咨询单位对工裎结算进行审核，咨询单位应在20天内完成工程结算的审核（包括与承包人之间的核对），审核完成后14天内，发包人应按合同约定向承包人支付结算工程尾款。
2.3.其他
2.3.1.进场施工时，发包人提供的施工场地平面控制图，承包人认真作好平面布置，施工现场内主要布置施工生产性临时设施和办公设施，生活临时设施及场地由发包人在现场内解决。
2.3.2.施工污水和施工现场内的雨水排水，应设置沉沙井，通过沉沙井后排放到经发包人同意的排放口，其费用由承包人负责。
2.3.3.建筑垃圾由承包人负责外运，外运的运费及密闭运输措施费及垃圾处置费用均由承包人承担。
2.3.4.如因施工因素导致道路、电力等管线、设施产生开裂、沉降、位移、垮塌等现象，由承包人承担一切责任及后果并赔偿全部损失。
3.工程质量
3.1.坚决贯彻执行《建设工程质量管理条例》，严格履行承包人的质量责任和义务。执行建设部建建〖2000〗142号文“关于印发房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收暂行规定”的通知。
3.2.严格执行《工程建设标准强制性条文》的有关条款，确保建设工程施工质量；接受质量监督部门和发包人委托的监理单位依照《工程建设标准强制性条文》和有关法规进行监督。
3.3.工程竣工经发包人组织设计、地勘、施工、监理等有关单位依据《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范，对工程整体施工质量进行竣工检查、验收、评定，施工质量一次验收合格。承包人保证了工程竣工质量一次验收合格，并按本合同管理附件要求，认真执行现场的安全文明施工、计划管理、工程技术管理等。
3.4.
3.5.单位工程质量符合以下规定才能验收合格
3.5.1.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。
3.5.2.质量控制资料完整。
3.5.3.单位工程所含分部工程涉及安全和功能的检测资料完整。
3.5.
4.主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。
3.5.5.观感质量验收符合有关要求。
4.工期目标
4.1.本合同工程项目，计划2011年月日开工，2011年月日全部工程竣工，总工期日历天数为120天。除不可抗力原因或是非承包人原因外,一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、一周内停水、停电累计未超过8小时。材料订货等，皆包括在上述工期内。
4.2.工程竣工应当同时具备以下条件，发包人批准竣工报告的时间就是本工程的竣工时间。
4.2.1.按设计图纸和施工合同约定的工程范围的全部工作内容完成。
4.2.2.有完整的技术档案和施工管理资料。
4.2.3.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场的试验报告。
4.2.4.经勘察、设计、施工、监理等单位检查，并分别签署工程质量合格。
4.2.
5.承包人与发包人签署了工程保修证。
4.3.由于发包人施工场地提供不及时，施工条件不具备，设计施工图提供不及时，重大设计变更如结构体系变更、容积大幅增大等，影响工程进度，发生7天内，承包人就延误的工期以书面形式向发包人提出报
告。发包人在收到报告后7天内予以确认或提出处理意见。承包人逾期不提出报告，则视承包人对变更无意见或无意顺延工期；发包人对报告不予确认也不提出处理意见，则视发包人同意顺延工期。
5.付款办法
5.1.本合同所有工程款的发包人用银行转账支付给承包人。
5.2.工程进度款按月支付。按付款节点及申报方式进行申报（未达到申报条件的当月不得申报），经现场监理工程师检查施工质量合格（以检查实测为准），发包人按下表的支付单价计算工程进度款，并于次月的10日前（遇节假日顺延）按发包人造价工程师审定的当月完成进度款80%支付给承包人；整个单位工程竣工验收合格后，发包人支付工程进度款累计金额至合同价的80%后，发包人不再支付工程进度款。工程结算审定，并经发包人聘请的第三方造价事务所审核，办理完材料结算和财务结算，留5％工程保修金后由发包人支付给承包人。
5.3.每月完成的工程量以发包人审定的月度进度计划为准, 每月进度款根据形象进度完成量及本合同约定支付比例计算。当完成工程量达到进度计划要求时，应付进度款计算方式如下：应付进度款＝【完成工程量审定造价（按上表支付款额计算）－实际领用甲供材料款×(当期付款的控制比例)－其他扣款】*80%；当完成工程量未达到进度计划要求时，经发包人项目工程部确认，发包人可扣留按上式计算的当月应付进度款10%的进度滞留款，直至承包人实际工程进度达到工程实施计划，在承包人实际工程进度达到工程实施计划时，发包人在该月可补付承包人被扣付的工程进度款。
5.4.为了保证工程质量、工期，发包人严禁承包人将付给的工程进度款，使用在与发包人发包的工程以外项目，必须专款专用，一经核实承包人挪用发包人支付的工程款，发包人有权要求承包人支付每次1000元违约金。发包人按合同约定支付工程款，承包人的施工队伍中民工工资及一切支出由承包人自行解决，承包人不得以任何理由和事项为借口拖欠民工工资，发包人对承包人拖欠任何应付款不承担责任。
5.5.在支付工程进度款前，必须经发包人项目部书面确认承包人对本合同所有规定的执行情况。如发现承包人在施工现场和施工过程中有不按照合同条款规定执行的情况，根据承包人情节的严重程度，发包人有权扣除承包人部分工程款项、缓付甚至不支付承包人当月的工程款项；
5.6.
6.工程保修.工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期满二年，退还承包人质保金。质保金不计利息。
外项目，必须专款专用，一经核实承包人挪用发包人支付的工程款，发包人有权要求承包人支付每次1000 7.
8.违约责任
8.1.本合同签章生效后，到本合同工程全部完工验收合格以前，发承包双方任何一方未经对方同意，单方面不履行合同为违约，违约一方应按本合同价款的5％赔偿给对方违约金。
8.2.工程实施过程中，承包人在施工中违反《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》的有关规定；或不按设计施工图纸、审核批准的施工组织设计和施工方案及现行施工验收规范和施工操作规程施工；或承包人不按有关安全文明施工的要求和规定施工；或承包人未按发包人相关管理规定施工；经发包人或监理单位发现，除承包人应立即纠正整改外，每发生一次视情节轻重，承包人应向发包人支付200元～20000元违约金(部份本合同中若有明确约定的违约条款，以明确约定的为准)。上述情节严重；或承包人不服从发包人的管理、协调调度；或承包人管理和实施能力不能有效地满足本工程时，发包人有权单方面中止合同，所造成的损失由承包人负责。
8.3.在发包人发出工程接收书面证明，或因承包人违约而引致发包人终止合约，或因中国或惠州市政府政策的改变，或合同有关条款所述原因而令工程停工，发包人有权指令承包人全部撤离现场，但发包人必须在5天内确认相关损失给承包人，承包人须在接到发包人发出通知和相关损失确认书后7天之内，全部撤离现场。承包人不可以任何理由（如工程结算等一切理由）而拒绝或拖迟撤离施工现场。
8.4.因承包人原因导致发包人终止合约的，发包人除按本合同约定的计价方式对承包人所实施且经验收合格的工作量进行计价外，其他为本工程开办所付出的其他费用均不再进行单独计算。
。
8.5.因承包人原因造成工期延误，每延误一天按500元/天的标准向发包人支付违约金，误期赔偿费用限额为合同价的1%。承包人工程质量应一次验收达到合格。工程质量一次验收达不到合格，承包人还需返修达到合格。
8.6.在上级职能部门、行政主管部门，发包人及监理单位依照《建筑施工安全检查标准》的每月例行安全文明检查中，若达不到《建筑施工安全检查标准》，若达不到合格标准，每发生一次，发包人有权要求承包人支付1000元违约金。除上述约定进行违约处理外，若累计三次检查达不到合格标准，则安全文明施工为不合格，承包人不得计算安全文明施工措施费。有罚有奖才对等。
8.7.现场安全文明施工经市安检站依照《建筑施工安全检查标准》）检查，每发生一次不达标提出要求整改的，每次处承包人违约金1000元，提出要求停工整改的，每发生一次，处承包人违约金5000元。
8.8.文明施工方面，现场施工中的工程内，不准住施工人员，更不准男女共住，如发现，除承包人必须立即整改外，每发生一次，处承包人1000元违约金；不准在现场施工中的工程内大小便，如发现或有人投诉发现大小便，每发生一次，处承包人1000元违约金。
8.9.承包单位发生重大安全（重伤以上）责任事故，每发生一次，承包人应向发包人支付5000元违约金。
8.10.承包人施工中对各工序施工质量自检后，经发包人或质监站复查，发现还有分项、分部工程未能达到符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关的施工验收规范的有关规定，每发生一次处承包人违约金1000元。
8.11.工程施工进度没有按监理单位和建设单位审定的当月施工进度计划完成，当月处承包人违约金1000元。
8.12.承包人应配齐工程项目管理组织机构人员，包括：
8.12.1.项目经理、项目技术负责人、各分部或专业施工员、专职质检员、专职安全员、专职档案资料员、专职机械管理员、专职测量人员、专职试验人员。
8.12.2.在施工过程中，发包人、监理单位通过检查和考核（包括结合每月对现场施工进度、质量、安全文明施工管理的检查和考核）认为施工项目管理人员配置不足或达不到相应工作职责素质要求，发包人或监理单位（或造价咨询单位）有权要求承包人补充或更换相关人员。施工单位项目经理是施工管理第一责任人，必须亲临现场指挥，所报项目经理、技术负责人及其他人员必须专职，承包人不得撤离任何人员。确因工作需要撤离，必须提前20天书面报告监理单位（或造价咨询单位）和发包人认可，同时须报顶替人员资质情况，并征得监理单位（或造价咨询单位）及发包人同意方可进场。承包人人员在施工中经发包人或监理方（或造价咨询单位）检查不在相应岗位工作，发包人有权收取脱岗人员200元每次的违约金，并收取承包人500元每次的违约金。确有事需本人去办，必须书面向监理（或造价咨询单位）请假，认可后才能离岗，否则按脱岗论处。承包人未经发包人同意擅自撤离项目管理人员的，应支付给发包人本合同暂定价0.1%的违约金，同时发包人有权不予支付承包人当期工程进度款。
8.13.承包人必须遵从发包人和监理在项目实施过程中的相关管理规定及管理制度,并遵从发包人和监理对现场总平面布置的控制，进行相应的施工平面布置，违反总平面规划将受到处罚，根据工程进度的需要，必须提前插入环境施工时，发包人和监理有权指令承包人在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，承包人应无条件积极配合，并配合保护好发包人环境施工的成品和绿化工程。承包人不服从发包人和监理指令，在规定时间内拆除相应部分临设或让出场地，发包人有权采取一切有效措施，保证发包人工作正常进行，由此造成承包人的一切损失由承包人负责。
8.14.施工图出现重大修改时，发包人发放修改后的新版施工图，并书面通知承包人。如承包人未按时将旧版施工图作废并返回发包人，或承包人未及时按新版施工图施工，造成工程实体与新版施工图不符而产生的一切经济损失由承包人承担；承包人在施工过程中，如根据自己的经验判断按图施工将会发生质量问题时，应及时书面报告发包人，如发包人在承包人提出报告后，仍坚持按原设计施工，承包人应予执行，但对此产生的后果，承包人不负责任。
8.15.承包人根据发包人制定的项目进度计划编制详细的施工进度计划报发包人审批（具体报送的时间要求由工程项目部约定），施工过程中若承包人调整总进度计划，必须将调整计划报发包人审批同意方可执行。若调整计划未报审，视为承包人擅自调整计划，处承包人每次1000至5000元违约金。
8.16.发包人制定的除开工、竣工目标时间外，其他阶段性形象进度时间节点同样是承包人必须达到的目标，这些阶段性形象进度目标由经发包人及承包人协商确定，并在工地生产例会上宣布录入例会纪要中，承包方必须制定周密计划保证各阶段形象进度目标按期实现。若因承包人原因没有按时完成阶段形象进度目标的，每发生一次处承包人1000至5000元违约金。
8.17.承包人施工时未编制施工方案或未按审批通过的施工方案施工的，处承包人每次500至1000元违约金；承包人施工时未编制施工方案或未按审批通过的施工方案施工且造成安全或质量问题的，追加承包人每次5000至10000元违约金。
9.合同附件
9.1.甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商，协商不能一致时，双方均可向惠州市仲裁委员会申请仲裁。
9.2.本合同承包人、发包人的法人和法定代表人（委托代理人）签章生效，结清款项后本合同执行完毕。
9.3.以下合同附件为本合同补充条款的一部分，与本合同具有同等効力。
发包人：承包人：
法定代表人：法定代表人：
承办人：承办人：
年月日
租房合同的补充条款
租房合同的补充条款 1、甲乙双方应本着平等、自愿、诚实信用的原则协商确定合同的内容； 2、甲乙双方可以约定是否含有地下室，如若含有应约定使用费用及使用期限； 3、合同中甲方应标明房屋的居室间数，这样可以更好的供承租人参考； 4、合同中只约定了租金交付的期限，同时应该约定承租方支付租金的具体日期以及支付租金的方式（现金亦或是转账支付）； 5、租房合同中第三条应该标明“租期届满，甲方有权收回合同，乙方如若续租，应取得甲方的同意并协商相应的事项，并签订房屋续租合同。”同时乙方有权中止合同的履行并支付甲方相应的违约金作为补偿； 6、合同第五条，甲方应保证乙方所租房屋及附属设施具有使用的安全性，因不符合安全标准造成的乙方人身或者财产方面的损失，甲方应当承担相应的赔偿责任； 7、合同中应当约定乙方应当尽到维护所租房屋及附属设施的义务，同时应善意使用，否则造成的损毁应向甲方承担相应的赔偿责任； 8、合同中应当约定在乙方使用房屋过程中添加的附属设施的在租期届满之后的归属及补偿协议； 9、同时甲乙双方有权在对方违约造成违背合同的本意或者致使合同难以履行亦或继续履行会造成明显的不公平的时候解除合同，并不承
担因此给违约方造成的损失； 10、乙方在租期届满时享有优先承租权（不包含出租人的近亲属）； 11、在甲方怠于履行维修义务时，乙方组织的对房屋及附属设施的修缮所花费的费用由甲方承担或者在租金中扣除； 12、乙方迟延返还房屋的，甲方可以在保证金中扣除相应的滞纳金； 13、因租赁合同发生的争议，双方应先协商解决；协商不成的任何乙方可以向法院提起诉讼。管辖地甲乙双方可以依照《合同法》的相关规定约定； 14、因不可抗力造成合同难以继续履行的，双方应尽到及时通知的义务，由此产生的损失双方互不负责赔偿。但是，由于任何乙方未尽到及时通知的义务造成的扩大的损失，未尽义务一方应承担相应的责任。
中建项目经理部木模板购销合同
中建项目经理部木模板购销合同 签订时间：年月日 签订地点：中建xx二公司物资部 签订合同双方： 采购单位：中国建筑xx工程局第二建筑公司（以下简称甲方）。 供应单位：（以下简称乙方）。 根据《中华人民共和国经济合同法》，甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，就甲方xxx项目经理部所需木模板供货签订以下采购供应合同，并在履行合同期间，共同遵守以下条款： xx条合同文件包括内容 1.1 本合同协议条款。 1.2 本合同附件：甲方提出的特殊技术要求、详细的供货计划等。 1.3 合同履行中经甲乙双方达成一致的补充合同及合同更改文件(若发生)。1.4 甲乙双方委托人（经办人）的法人代表授权委托书。 第二条甲方工程概况 2.1工程名称： 2.2工程地点： 2.3开工时间： 2.4竣工时间： 第三条乙方工作内容 3.1乙方按照本合同规定要求按时完成材料的供应。 3.2材料供应时间：20xx年月日至20xx年月日（具体供应时间与数量按照甲方发出的通知）。 3.3本合同单价一经双方签字盖章即为固定单价，并且它已包括所有为完成乙方供货工作及达到甲方要求所必须的一切费用，本合同在执行期间单价不做任何调整。
供货明细： 物资名称规格 生产厂 家商标 单位数量单价（元） 金额 （元） 供货时间 合计金额（大写）：￥： 此价格含运费 第四条质量技术及其它要求 4.1质量基本条件：乙方所供材料质量及服务必须满足甲方为保证工程质量而对材料质量、供货服务提出的进一步的要求。 4.2服务质量：乙方对甲方在质量、配合等方面提出的问题及时予以解决。 4.3对物资质量、技术要求的其他要求：执行国家技术、性能标准，尺寸满足现场要求。板面要光华，厚度要均匀，厚度正负偏差在0.5mm以内。 4.4质量标准：多层板：中华人民共和国混凝土模板用胶合板GB/T17656-1999 竹胶合板模板：JG/T3026-1995 4.5乙方对所供应保证可周转次数为次，每少周转1次，甲方有权在结算时扣除物资单价的1/ （此处填写周转次数）。 第五条双方代表及代表职责 5.1 甲方驻工地代表姓名：联系电话 5.2 甲方驻工地代表职责：按照合同约定，及时为乙方提供所需指令、标准，并履行合同要约、附件、合同洽商变更（若发生）的其它甲方义务。 5.3 乙方代表姓名：联系电话交货地点
(完整版)建设工程施工合同第三部分专用条款填写范本
第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序： 1.本合同协议书; 2.冷冻机房造价谈判会议纪要；3.本合同专用条款;4.本合同通用条款;5.标准规范及有关技术文件;6.图纸;7.工程报价单或预算书。 2、语言文字和适用法律、标准及规范 2．1本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。 2．2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑市场管理条例》、《建筑工程质量管理条例》、及国家和自治区有关法规和规范性文件。 3．3适用标准、规范 适用标准、规范的名称：按照施工图纸及图纸说明中要求的标准规 范执行。 发包人提供标准、规范的时间：/ 国内没有相应标准、规范时的约定：/
3、图纸 3．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内提供施工图肆套 3．2发包人对图纸的保密要求：/ 使用国外图纸的要求及费用承担：/ 二、双方一般权利和义务 4、工程师 4．1监理单位委派的工程师 姓名：王晓江职务：总监理工程师 发包人委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、合同资料管理、现场管理、工程主体单位之间的协调。 需要取得发包人批准才能行使的职权：暂停施工、图纸变更、技术签证、经济签证。 4．2发包人派驻的工程师 姓名：吕汉亭职务：工程师 职权：现场管理、组织协调与本工程有关的各种关系，批准监理工程师暂停施工和经济技术签证。 4．3不实行监理的，工程师的职权：无
5、项目经理 姓名：赵军文职务：项目经理 6、发包人工作 6．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： ⑴施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备 ⑵将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备 ⑶施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通 ⑷工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前将上述资料以书 面形式提供承包人
旅游合同补充条款
为了确保您能够按时出行，产品确认后请在 48 小时内付款，同时请按要求尽快提供出游所需的材料并签订出境旅游合同。 团队报价按 2 人入住 1 间房核算，如出现单男单女，则尽量安排与其他同性别团友拼房或加床；若客人无需安排或旅行社无法安排，请补齐单房差以享用单人房间。 团队机票一经开出，不得更改，不得签转，不得退票；另飞行时间、车程时间、船程时间以当日实际所用时间为准。如遇国家或航空公司政策性调整机票、燃油税价格，按调整后的实际价格结算。当地购物时请慎重考虑，把握好质量与价格，请务必保存好所有的购物票据，若购物点提供发票，请索要。是否给予签证或签注、是否准予出入境，是使领馆及有关部门的权力，如因游客自身原因或因提供材料存在问题不能及时办理签证或签注，以及被有关部门拒发签证或签注，不准出入境而影响行程的，签证费及其他费用损失由游客自行承担。 为了不耽误您的行程，请您在国际航班起飞前 180 分钟到达机场办理登机以及出入境相关手续；如涉及海外国内段行程，请您在航班起飞前 60 分钟到达机场办理登机手续。 出团通知最晚于出团前 1 个工作日发送，若能提前确定，我们将会第一时间通知您。 此团收客人数不足 10 人时，本公司会于出发前 7 个工作日通知取消该行程，您可以选择延期出发、更改线路出行，或退回团款。团队游览中不允许擅自离团（自由活动除外），如有不便敬请谅解。 本团队产品只接受持各地签发的中国大陆因私护照客人，不接受港澳台及外籍客人预订。如果您已自备签证，请务必提供有效护照及签证复印件，用于核对姓名和签证有效期。如因自备签证问题造成行程受阻，相应损失需自行承担。 旅游中自由活动时间内推荐的自费活动项目，均为建议性项目。客人本着“自愿自费”的原则选择参加，如您自愿参加，需在行程中另行签署书面协议。当部分项目参加人数不足时，则可能无法成行或费用做相应调整。 行程中安排的购物店已标注在行程中，请理性消费，保留相关购物凭证。购物店不强制购物，但请您配合随团进出。退货要求：
5《工程施工合同条件》(FIDIC条款)通用条款
FIDIC 简介 F e d erati on Intern ati on ale FIDIC 是国际咨询工程师联合会(F e d e ation In ter natio nale Des Ing e nieurs Co nseils) 的法文 缩写。FIDIC 的本义是指国际咨询工程师联合会这一独立的国际组织。习惯上有时也指FIDIC 条款或FIDIC 方法。 一、FIDIC 的机构 FIDIC 是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织，目前有50 多个成员国，分属于四个地区性组织，即ASPAC —亚洲及太平洋地区成员协会，CEDIC —欧共体成员协会,CAMA —非洲成员协会集团,RINORD —北欧成员协会集团。 FIDIC 总部设在瑞士洛桑、主要职能机构有：执行委员会(TEC) 、土木工程合同委员会(CECC) 、业主与咨询工程师关系委员会(CCRC) 、职业责任委员会(PLC) 和秘书处。 二、FIDIC 的出版物 (一) 土木工程施工合同条件，(通常称为FIDIC 条件) 1957 年，国际咨询工程师联合会首次出版了标准的土木工程施工合同条件，在此之前还没有专门编制的适用于国际工程的合同条件。第一版以当时正在英国使用的土木工程师学会的《土木建筑工程一般合同条件》为蓝本。由于该标准合同的封面为红色，很快以“红皮书”而闻名世界。 第 2 版于1963 年发行) 只是在第一版的基础上增加了用于疏竣和填筑合同的第三部分，并没有改变第
1 版中所包含的条件。 第 3 版于1977 年出版。对第 2 版作了全面修改。得到欧洲建筑业国际联合会、亚洲及西太平洋承包商
施工合同变更补充协议书(样本)
施工合同变更补充协议书 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据叠翠苑6#楼的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商并依据叠翠苑6#楼项目中标合同第条“本合同如有补充和变更以补充和变更协议为准”的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准（对本协议另外签订的补充协议除外）。 一、工程建设地址：嵩县城关镇西关村 二、工程概况： 工程名称：叠翠苑6#楼 建筑面积：建筑面积暂定为26518㎡（含地下室面积） 机构类型：框剪结构，地上二十四层，地下一层为地下室 三、工程承建范围： 1.施工内容：施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气（含 弱电埋管）、消防等全部工作。 2.施工范围：上下水、电至外墙散水外一米。 四、工程承包方式：包工包料 1.本工程建安工程造价采用单位面积包干价，即1290元/㎡
（此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费及税金，不含社保金，社保金由甲方交纳）工程造价暂定为人民币34208220元。 2.本工程建筑面积以实际竣工面积为准。建筑面积的计算以国标GB/T50353-2005为准. 3.本工程预算材料价格因甲方预算价与市场存在差距，甲方应按市场价补足差价。 4.本工程建安造价为包干价，在施工期间如出现材料价格波动，主、辅材以签约当月洛阳市嵩县造价管理处发布的信息价为准，超过±5%可以调整。 5.施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算，人工费调整按53元/工日。 6.单位面积建安造价中不含以下项目： 6.1住户内的厨、卫、卧室的木门； 6.2电梯及电梯安装、调试； 6.3弱电调试及中央空调的安装调试； 6.4煤气及煤气安装、调试； 6.5卫生洁具； 6.6景观照明； 6.7以上各项乙方应负责工程前期的一些辅助工程及暗配管（包括穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞）等。 7.基中部分主辅材料的要求如下；
中建五局三公司城市风景泥工班组承包合同协议书
中建五局三公司城市风景泥工班组承包合同协 议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
中建五局三公司某城市风景泥工班组承包合同 甲方： 乙方： 根据甲方建筑工程施工的需要，为了确保工程质量、施工进度的按期完成，提高工程项目的经济效益，增加职工的经济收入，调动职工的工作积极性，增强职工的责任感。现将我方所承建株洲市城市风景地下车库工程中的泥工承包给乙方。为了明确甲、乙双方的权、责、利关系，经甲、乙双方共同协商，特签订合同如下： 一、承包分项工程的性质：包工不包料 二、承包范围：泥工所有地下车库图纸范围内容 三、班组承包的责任指标； 1、质量责任指标： 混凝土工程必须达到优良，杜绝重大质量事故发生，工程全过程必须要求严格按照分项工程规范操作。水平位置、标高必须正确无误，注意砼的龄期和对砼成品的保
护，未经工程部同意，不得乱凿砼构件。如出现以上违规现象，均由乙方负责所有经济损失。 2、工期责任指标： (1)必须按项目部的月、旬施工进度计划按时完成各分项工程内容。 (2)班组必须合理组织劳动力，确保工程施工进度。 (3)除特大雨天和不可抗拒的自然灾害外，必须坚持每天施工。 3、安全责任指标： (1)认真执行“安全第一、预防为主”的方针，严禁违章指挥，违章作业。 (2)杜绝重大设备事故、人身伤亡事故和火灾事故。 (3)如由于乙方违章施工，违章操作而发生的安全事故，一切责任均由乙方自负。 (4)寝室内禁止使用煤气灶和电炉，如发生安全事故一切费用由乙方负责。 5、文明施工指标：
(1)必须遵守项目部创建“省文明标化工地”的各项文明施工规定。 (2)参加施工人员必须挂证上岗施工。 (3)乙方作业人员要服从甲方人员的指挥，文明施工，搞好各自工作面的落手清理工作，材料堆放整齐。 (4)搞好宿舍卫生，门前实行卫生包干。 6、治安管理指标： (1)每个职工到达工地，首先向甲方申请填表，接受三级安全教育，交纳申办暂住证、劳物证的费用，提供身份证复印件，领取施工上岗证。 (2)乙方职工必须服从项目管理人员的指挥，遵守各项治安保卫制度和有关的规章制度。 (3)生活区内保持整洁、安静，如出现酗酒、斗殴现象发生，由项目经理进行罚款处理。 7、材料设备管理责任指标： (1)对所使用的机械设备应注意保养。 (2)领用材料要注意保管，每天收回，不得任意堆放。
合同补充条款格式
合同补充条款格式 篇一：补充协议范本 合同编号：项目名称：合同名称：甲方：乙方：签订时间：签订地点：合同补充协议河北达辉建筑工程有限公司年月日 上述金额包括运输费、保险费、税金等一切费用；本合同单价为固定单价，最终按实际发生量结算。 2、其他合同条款调整。 3、其它事项说明。 三、本协议生效后，即成为《原协议》不可分割的组成部分，与《原协议》具有同等的法律效力。 四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。 五、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 本协议一式四份，甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 以下无合同正文。 甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：代表人：代表人：开户行: 开户行: 账号: 账号: 电话: 电话: 地址: 地址: 日期：日期： 篇二：(标准化)合同补充协议范本 合同补充协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，于 XX 年7月1日特订立以下补充协议。 一、协议内容： 1、甲方与乙方约定的位于甲方外立面南门及西南位置的广告位的租金，由甲方和乙方的相关广告业务合作中所产生的费用中进行抵扣，不足部 分乙方补齐，超额部分乙方可以作为下一年度的租金进行抵扣。 2、乙方因广告位的申请事宜在相关政府部门所缴费用，甲方外立面南面及西南面广告位所产生的相关费用，由乙方自行承担，西面及西北面 广告位由甲方承担。 二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。 三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方：
5人股份合同协议书
5人股份合同协议书 篇一：公司股份合作协议书多人合伙范本 公司股份合作协议书 合伙人一：身份证号：合伙人二：身份证号：合伙人三：身份证号：合伙人四：身份证号：合伙人五：身份证号：合伙人六：身份证号：合伙人七：身份证号：合伙人八：身份证号： 合伙人九：身份证号：合伙人十：身份证号：现合股（合伙）开办，全面实施多方共同投资、组建、合作经营的决策，成立股份制公司。经过以上方合 伙人的平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。 一、出资的总额为：人民币（大写）：万圆，Y:万。 1。出资的形式：。 2。出资的形式：。 3。出资的形式：。 4。出资的形式：。 5。出资的形式：。 6。出资的形式：。 7。出资的形 式：。 8。出资的形式：。 9。出资的形式：。
10、万，占公司股份。出资的形式: 二、股权份额及股利分配： 1、股权份额以第一条出资金额及占有公司股份比例为准。出资各方以占 有公司的股权份额比例享有分配公司股利，各方按占有股份比例作为分配股利的依据。 2、每年一月份汇总上一年度公司盈亏状况，以作为各股东股利分配依据。公司盈亏状况清算完毕后进行上一年度股利分配。 3、出资金额利大于等于10%,则按实际股权比例分配股利。如果小于10%，则以入股总金额10%的利息支付股东。 三、在合作期内的事项约定 1、合伙期限： 合伙期限为____________ 年，自年月日起，至 _________年________ 月曰止。至期限截止日后，如公司正常经营，各方无意退出，则合同期限以年为周期自动延续。 2、入股、退股，出资的转让 A、入股：①需承认本合同；②需经入股各方同意；③ 执行合同规定的权利义务。 B、退股：①在本合同注明的合伙期限内，如公司正常 经营不允许退股；②如执意退股，对退股时公司的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算；③退股人的股利分配以退股时公司盈利状况结算清单为标准，按50%股
标注 中建三局.钢材采购合同 -全新
工程名称：光谷中心城 合同编号（集采平台）： 钢材_物资采购合同 需方：中建三局集团有限公司公司 供方： 签订时间：2016年月日 签订地点：武汉市洪山区
需方：中建三局集团有限公司 地址： 供方： 地址： 依照<<中华人民共和国民法通则>>、<<中华人民共和国合同法>>、<<中华人民共和国建筑法>>及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方充分协商，订立本采购合同，以资共同遵守执行。本合同适用供方为一般纳税人身份。 第一部分通用合同条款 第一条货物和数量 1、供方根据需方需要供应本协议内的高速线材、建筑用热轧圆钢、建筑用热轧带肋钢筋。 2、本工程所用钢材注明的暂估数量是预计的数量，实际成交数量以双方结算为准。无论是否在预计数量范围内外，供方应保证供应，最终结算以需方实际收货数量为准。供方不得以预计数量为由，向需方提出任何供应量、结算量与预计量相差偏大或支付货款索赔等要求。 3、钢材的规格、型号、数量等详见专用条款所述。 4、除技术规范中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定公制计量单位。 5、合同总金额的填写：合同总含税金额是依据专用合同条款第三条货物及数量表格中明确的暂估数量、含税单价计算得出的暂估含税总价；合同不含税总金额是依据专用合同条款中约定的供方计税方式、适用税率以及含税总金额计算的（计算公式：不含税总金额=含税总金额/（1+适用税率））。合同最终结算总含税价以供需双方共同验收的实际合格供应量乘以本合同含税单价为准。 6、供应商所供材料选用品牌的规定详见专用条款所述。 7、合同专用条款第三条货物及数量表格中规定的货物数量是暂估数量，是根据工程图纸和业主书面指令要求计算的材料需用量。如运抵现场数量超过工程实际需要的数量，超出数量可由需方退还给供方，并以实际收货数量结算，退还的价格双方协商在专用合同条款中约定。第二条价格 1、本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。 2、定价方式详见专用合同条款。 3、含税单价、合同含税总金额以及最终结算含税总价都已包括货物价款、税金、包装费、出库、保险费、运输费、吊装、装车费、卸车费（以专用合同条款为准）、过江过路过桥费、以及其他运抵至需方指定交货地点的一切费用；包括售后服务、提供相关资料以及市场价格
【精华】合作合同汇总五篇
【精华】合作合同汇总五篇 合作合同篇1 甲方(项目主持部门)：_________ 乙方(项目承担单位)：_________ 丙方(项目保证单位)：_________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关条款，为确保科研项目《_________》的顺利进行，议定以下条款，共同遵守。 一、合同期内的研究内容和要达到的技术经济指标(请依据被评审通过的“项目申请书”中所列的相关内容和专家组评审意见如实填写)： _________。 二、合同期内的研究进度计划，分年度达到的目标和研究方法及技术路线(如果专家组对所提交的“项目申请书”涉及的上述内容提出修改意见，应在合同书内如实表达)，包括时间进度安排、研究地点、规模(参加人数、经费投入)，阶段成果，所采取的主要方法和技术路线： _________。 三、预期达到的技术经济效益和社会效益： _________。 四、项目承担单位和参加单位研究分工情况，请按排列顺序列出(注：“经费分配”是指项目总经费的分配，单位为万元)： ┌———————┬———————┬——————┬————————┐│单位名称│研究分工│经费分配│主研人员签字│ ├———————┼———————┼——————┼————————┤│││││ ├———————┼———————┼——————┼————————┤│││││ └———————┴———————┴——————┴————————┘ 五、甲方确认在合同规定的研究期间拨付给乙方研究经费如下：
单位：万元 ┌——————┬————————————————————————┐│研究经费总额│其中│ │├————————┬——————┬——┬——┬——┤ ││省人口计生委拨款│其它部门拨款│自筹│贷款│其它│ ├——————┼————————┼——————┼——┼——┼——┤│││││││ └——————┴————————┴——————┴——┴——┴——┘如有其它部门拨款，请在下面按要求说明。 ┌—————————┬—————————┬—————┬—————┐│拨款单位名称│拨款总额(万元) │拨款时间│其它说明│ ├—————————┼—————————┼—————┼—————┤│││││ └—————————┴—————————┴—————┴—————┘ 六、此项目经费须专款专用，按合同中的预算开支。不得挪用或截留，如发生此类情况，一经查实，甲方有权终止项目，要求乙方全部偿还所拨项目经费。乙方在合同实施后，每年要将合同进行情况及经费使用明细情况于_________前上报甲方和丙方，并提出当年的年度计划，不准时报送的，甲、丙方有权推迟乙方所有项目经费拨款。 七、在合同实施过程中，甲方主要负责组织协调解决重大问题。根据合同执行情况，必要时在专家论证的基础上，与丙方协商对合同进行调整。乙方负责组织完成合同所规定的各项研究任务，丙方负责监督检查，保证合同的实施。各方应保证合同中计划经费的投入。 八、在合同实施过程中，如乙方根据研究情况要对合同进行修改，需及时向甲方或丙方书面提出，经甲、丙方组织讨论同意后方有效，并按修改后的合同执行。乙方自行修改无效，并负责赔偿所有损失。 九、乙方在合同完成后，必须及时向甲、丙申请鉴定(或评议)，并提出经丙方审查的项目研制工作总结报告和经会计师(或相当人员)审查的项目经费结算，由甲方组织或委托丙方组织鉴定(评议)。
合同主体变更补充协议
合同主体变更补充协议 甲方： 地址： 法定代表人： 乙方： 地址： 法定代表人： 丙方： 地址： 法定代表人： 丁方： 地址： 法定代表人： 鉴于甲、乙双方于年月日签订了《房屋租赁协议》（以下简称“原协议”），现甲、乙、丙、丁四方经过友好协商，在平等自愿的基础上，就原协议的主体变更事宜作相应调整，特签订补充协议如下： 第一条甲、乙、丙、丁四方同意，自年月日起，原协议中乙方的权利与义务全部转由丙、丁两方享有和承担，即原协议的承租方由乙方变更为 丙方和丁方。乙方不再享有原协议中约定的各项权利，亦不承担原协议中 约定的各项义务。 第二条原协议第四条第一款中约定的100000元（大写：拾万元）履约保证金由丙、丁两方在本协议签订之日起_7_日内交由乙方，甲方无需退还履约保证金给 乙方，丙、丁两方也无需另行支付履约保证金给甲方。原协议期满后，甲
方按照原协议中约定的条件将上述履约保证金退还给丙、丁两方，无需退 还给乙方。（该条按照实际情况予以更改） 第三条丙、丁两方按照原协议的约定，将年月日起的每期租金支付给甲方，甲方在收取每期缴纳租金后，向丙、丁两方开具发票。 第四条由于乙方将原协议项下的权利和义务转由丙、丁两方承担，原协议期满后，由甲、丙、丁三方直接协商决定租赁合同续签事宜。 第五条原协议中其它条款内容均不作变更。 第六条本补充协议作为原协议的补充协议，具有同等法律效力；如本补充协议与原协议相冲突，以本补充协议为准。 第七条在本协议履行过程中发生的纠纷，各方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向成都市高新区人民法院起诉。 第八条本协议自四方签字，盖章后生效。本协议一式肆份，协议四方各执壹份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）: 乙方（盖章）: 法定代表人（或授权代表）（签字）：法定代表人（或授权代表）（签字）： 丙方（盖章）: 丙方（盖章）: 法定代表人（或授权代表）（签字）：法定代表人（或授权代表）（签字）： 日期：
中建三局合同模板
中建二局第三建筑工程有限公司K2地块项目广 电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）钢笆片买卖合同 编号：广电E 买受人（以下简称甲方）：中建二局第三建筑工程有限公司 出卖人（以下简称乙方）：
根据国家和工程所在地地方政府有关法律、法规和相关工程的设计和使用要求，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，甲方与乙方就广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目 中的钢笆片物资（设备）买卖工作,达成如下合同: 工程名称：广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目工程 工程地点：武汉市硚口区建荣村（天泽一方旁） 本合同组成文件解释顺序如下： 第一部分合同协议书 第二部分合同条款 第三部分技术条款 第四部分供货清单及价格表 第五部分附件 第一部分合同协议书 1 货物及数量 1.1本合同所称“货物”是指乙方按本合同要求，向甲方提供的广电兰亭荣荟（建荣村城中村改造）K2地块项目钢笆片等产品及配件以及所有相关技术资料和证 明文件。 1.2 货物数量详见第四部分。 2 合同金额及价格 2.1合同总金额暂估为：人民币162500.00元（大写：人民币:壹拾陆万贰仟伍佰元整）。 2.2本合同为固定含税综合单价合同，结算时不予调整，数量暂定（详见第四部分）。 ：单价包括 货物原价：含钢笆片原材料、标准件、配套件及加工产品整个过程中的一切费用并包括2.2.1随货物供应的易损件、备品备件、专用工具和应提供的技术文件资料、检测报告、安装调试配合验收费用等价格在内。其它费用：含钢笆片的运输费、装卸费、卸车费、材料供销部门手续费、材料验收之前2.2.2其中运输费系指由乙方将货物从制造厂运至交货地点落地发生的保险费、服务费和各种税费， 的所有费用。价格约定事项3 甲方有权利选择全部或其中某几项要求乙方供货，乙方不得据此调整合同单价。 结算价格3.1 合同固定综合单价×甲方实际签收的合格产品数量。=结算与支
对招标文件及合同条款的承诺及补充意见
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 对招标文件及合同条款的承诺及补充意见 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
对招标文件及合同条款的承诺及补充意 见 篇一：关于招标文件及合同专用条款主要内容的约定 关于招标文件及合同专用条款主要内容的约定 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）询标纪要及承诺书； （5）投标书及附件；（6）招标文件及招标答疑；（7）本合同通用条款；（8）工程虽清单；（9）图纸；（10）标准、规范及有关技术文件。 二、双方一般权利和义务 9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作（费用 列入投标总价）： （具体工作内容由招标人根据项目实际情况及建设管理 要求增加） 六、合同价款与支付 23.2本合同价款采用固定单价合同方式确定
本合同包含的风险范围为：a、定额、标准、费率及相 关政策规范（非强制性文件）调整。b、国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该能预见的风险。c、现行预 算定额或计价规范未描述到，但乂是完成分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价内。d、材料价格的正常波动。e、施工期间非连续8小时停水、停电引起的费用增加。 23 . 3风险范围外合同价款调整的方法或工程价款的结 算方法： 23.3.1工程虽根据施工图及联系单，按照《建设工程工 程虽清单计价规范》（gb50500-20XX）计算，决算工程虽须 首先报监理及建设单位初审。联系单管理按《杭州市城市基 础设施建设项目工程变更管理办法》（杭财基[20XX]1351号） 执行，未履行规定程序的联系单，不得纳入决算。 23.3.2合同中已有适用工程项目单价的，按合同中已有 的单价确定。合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价确定。清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。材料变化的仅调整材料的信息价差价，并计增减材料差价的规费和税金。 23.3.3合同中没有适用工程项目单价的： （招标人根据工程的具体情况、报价水平、市场的竞争 情况及现行计价依据，在以下三个选项中选取一项并在招标 文件及合同专用条款中约定)
5《工程施工合同条件》(FIDIC条款)通用条款
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 5《工程施工合同条件》(FIDIC条款)通用条款 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
F ed eration Internationale FIDIC 是国际咨询工程师联合会(F ed eration Internationale Des Ing enieurs Conseils)的法文缩写。FIDIC的本义是指国际咨询工程师联合会这一独立的国际组织。习惯上有时也指FIDIC条款或FIDIC方法。 一、FIDIC的机构 FIDIC是国际上最有权威的被世界银行认可的咨询工程师组织，目前有50多个成员国，分属 于四个地区性组织，即ASPAC —亚洲及太平洋地区成员协会，CEDIC —欧共体成员协会，CAMA 一非 洲成员协会集团，RINORD —北欧成员协会集团。 FIDIC总部设在瑞士洛桑、主要职能机构有：执行委员会(TEC)、土木工程合同委员会(CECC)、业主与咨询工程师关系委员会(CCRC)、职业责任委员会(PLC)和秘书处。 二、FIDIC的出版物 (一)土木工程施工合同条件，(通常称为FIDIC条件) 1957年，国际咨询工程师联合会首次出版了标准的土木工程施工合同条件，在此之前还没 有专门编制的适用于国际工程的合同条件。第一版以当时正在英国使用的土木工程师学会的《土木建筑工程一般合同条件》为蓝本。由于该标准合同的封面为红色，很快以“红皮书”而闻名世界。 第2版于1963年发行)只是在第一版的基础上增加了用于疏竣和填筑合同的第三部分，并没有改变第1版中所包含的条件。 第3版于1977年出版。对第2版作了全面修改。得到欧洲建筑业国际联合会、亚洲及西太平洋承包商 协会国际联合会、美洲国家建筑业联合会、美国普通承包商联合会、国际疏浚公司协会的 共同认可。经世界银行推荐将FIDIC条件第三版纳入了世界银行与美洲开发银行共同编制的《工程采
工作餐补充协议-我~
关于《中建三局一公司北京分公司与金海福源北京餐饮服务有限公司工作餐供应合同》的补充协议 甲方：中建三局一公司北京分公司 乙方：金海福源北京餐饮服务有限公司 根据甲乙双方2014年4月签订的《工作餐供应合同》第七条规定，现经双方友好协商，就乙方向甲方提供工作餐供应服务达成如下补充协议： 一、经双方协商一致，甲方成立食堂管理委员会，对食堂用餐进行规范化管理，乙方可派员参加。 二、甲方食堂管理委员会成员包括：*** 三、食堂管理委员会主要职责包括：工作餐供应服务相关协议条款的沟通与磋商；工作餐供应过程中相关事务的协调；其他与工作餐相关事宜。 四、针对乙方提出的“因天气转冷、时令蔬菜减少，从而导致反季节蔬菜采购成本增加，并要求甲方额外支付费用”的请求，甲方经过认真研究，基本认同乙方意见，同意按照原合同约定的金额上浮10%，有效期限定为***月到***月。 五、经甲乙双方协商，对原合同第六条约定“甲方有权对乙方供餐食品的营养搭配、品种等提出建议，或者提出改进意见”，进一步明确为以下监督行为：
（1）甲方提前***天将菜单提供给乙方，乙方严格按照甲方提供的菜单提供菜品。若乙方未按照约定供应，甲方有权扣除相应比例的合同款项。 （2）原合同第二条约定食品品种为3荤、3素、1汤，乙方应严格执行并保证荤菜的质量，且不得再次以成本增加为由，要求甲方提高费用；或者以此为由，降低甲方菜品的质量。 （3）因天气转冷，乙方应对其提供的菜品采取一定的保温措施，保证在甲方员工就餐的高峰期间饭菜温度适宜。 （4）因甲方员工就餐高峰期间（一般12：30左右）人流较大，乙方应保证该期间上菜速度，确保甲方员工及时就餐。 六、对于部分甲方员工倾向于自带碗筷的行为，乙方应予许可。甲方可提前***天向乙方报备自带碗筷人员的数量，并请乙方予以监督。 七、其他未尽事宜，甲乙双方仍应本着友好真诚的态度进行协商一致，并再行签订补充协议。 八、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 九、本协议自双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： **年**月**日**年**月**日
合同补充条款
第四部份补充条款 1.施工范围 本合同施工范围以发包人提供的施工图、设计交底及图纸会审纪要为准，工程施工范围，根据建筑工程施工质量验收统一标准的口径明确如下： 1.1.工程的工作内容详见投标报价书。 1.1.其他： 1.1.1.工程中约定的承包人应实施的相关工作。 1.2.承包范围或施工范围有增减，发包人在设计交底后详细施工界面的通知中具体明确调整，承包人可以因承包施工范围调整要求增加工程工期。本合同暂未包含的其他附属工程，发包人需委托承包人完成时，由发包人以书面方式委托承包人施工，承包人不能拒绝。 2.工程价款结算办法 2.1.工程计价办法 2.1.1.本工程执行计价方式及依据：按2014年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)计价。 2.1.2. 2.1. 3.设计变更资料必须清楚明确反映变更的内容和部位，由发包人技术负责人和设计单位相关人员签认后，书面交给承包人，办理单位工程设计变更增减工程量调整结算。（1）合同中有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，应按清单计价定额，材料单价按原价中材料单价调整，若没有则由承包人报价发包人确认。 2.2.预结算的办理 2.2.1.工程竣工结算在工程竣工验收合格后，承包人向发包人提供完整的工程结算资料，发包人在收到承包人提交的工程结算资料后7日内完成对工程资料完整性审查。 2.2.2.在发包人完成对工程资料完整性审查后，由发包人委托第三方咨询单位对工程结算进行审核，咨询单位应在20天内完成工程结算的审核（包括与承包人之间的核对），审核完成后14天内，发包人应按合同约定向承包人支付结算工程尾款。 2.3.其他 2.3.1.进场施工时，发包人提供的施工场地平面控制图，承包人认真作好平面布置，施工现场内主要布置施工生产性临时设施和办公设施，生活临时设施及场地由发包人在现场内解决。 2.3.2.施工污水和施工现场内的雨水排水，应设置沉沙井，通过沉沙井后排放到经发包人同意的排放口，其费用由承包人负责。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款
第二部分通用合同条款 1. 一般约定 1.1词语定义与解释 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。 1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。 1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。 1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。 1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1. 2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 1.1. 2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1. 2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1. 2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
合同补充条款
合同补充条款 经甲乙双方协商一致，现达成以下补充协议。（作为《劳动合同》第十二条的“双方认为需要约定的其他事项”的内容： （一）乙方入职甲方公司前，应确认对原单位已解除劳动合同，保证与原单位在工作期间无保密和竟业限制的约定，如乙方有隐瞒或欺骗行为，甲方不承担乙方违反保密协议或竟业限制协议的任何责任或承但责任后依此向劳动者进行追偿。 1、对生产、经营和工作造成的经济损失； 2、因获取商业秘密给原用人单位的经济损失； （二）乙方在《劳动合同》中提供的“现住址”、“联系电话”均为乙方真实有效的通讯地址和联系方式，若有变动乙方应在三日内以书面形式或者口头形式通知甲方，甲方按原地址送达即视为有效的传送。 （三）乙方入职甲方公司后，应确保个人资料真实有效，因乙方个人资料不真实有损公司名誉的，甲方有权开除并不做任何补偿。 （四）出现下列情况之一者，视情节轻重给予警告、记过，并处500元罚款。 1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； 2、商业内容和技术内容的； 3、利用职权强制他人违反保密规定的； 4、泄露个人薪资福利造成其他员工情绪不稳定的； 5、泄露公司委托个人保管的机密信息。 （五）乙方以下行为视为严重工作失职并已给甲方造成直接或间接损失的罚款100-1000元不等： 1、工作懈怠、遇事推诿、消积怠工，或无正当理由拒绝服从上级领导的工作安排，或经 上级领导三次以上教诲不见悔改者； 2、未经甲方同意从事兼职工作者； 3、对所属员工疏于管理而致使工作任务计划不能完成或造成经济损失的； 4、严重违反甲方规章制度的； （五）乙方以下行为给甲方造成重大经济损失的，甲方有权向人民法院提起诉讼追回损失费用以及追究法律责任。 1、乙方因工作失职、玩忽职守、相互推诿、扯皮、滥用职权等给甲方造成经济损失超过1000 元以上的； 2、未经允许乙方利用甲方名义与外人勾结达成共识谋取甲方利益违备甲方真实意愿的； 3、贪污、盗窃、与外人勾结造成甲方经济损失的； （六）本补充协议作为双方《劳动合同》的补充协议，自双方签字盖章后生效，并与《劳动合同》具有同等效力。双方履行劳动合同的过程中有与本补充协议冲突的，甲乙双方应在签订本补充协议3日内补正。 甲方：乙方： 日期：日期：
合作协议范本5则免费下载
《合作协议范本》 合作协议范本（一）： 甲方： 乙方； 甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则，经友好协商，就相关租赁合作事宜，成如下，双方共同遵守： 第一条：合作范围 甲方向乙方租用（详见附件）以作甲方所属项目会务现场布置之用。 乙方同时配合甲方上述租用物之现场制作工程。 第二条：合作期限 合作期限自2007年月？日至年月日，共天第三条：收费标准、结算方式1、收费标准：以上物品租用连制作等工程服务资料费用总额为人民币？？元（开票加收8％） 2、结算方式：甲方签订本合同当日以现金预付总价款的30％为定金，进场验收后付30％，余款于活动结束当天以现金一次性付清予乙方第四条：甲乙双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、负责带给活动场地，带给必要的活动协助。 2、双方签署合同之日起，甲方将其所属项目现场制作工程部分委托乙方代理。 3、负责维护活动的治安秩序及保障乙方工作人员的人身安全，财物保管。 4、甲方应按约定如期向乙方支付器材租用费用，愈期3天无故不支付，则按每一天5％的标准向乙方支付滞纳金。 （二）乙方的权利和义务 1、乙方管理及工作人员在甲方场所活动期间，应遵守国家的法律法规，自觉遵守甲方的规章制度，配合甲方管理人员的安排。 2、乙方务必根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。
3、甲方有权根据乙方活动资料及质量提出合理推荐，乙方需用心与甲方进行协商，并根据协商结果作相应调整。 4、应在协议约定时光内带给合同资料中的租用器材及相关作业，如因天气原因及不可抗力因素阻碍活动进行，经甲方同意后可中止活动，已安排带给服务的活动项目费用需照常支付费用 5、本次活动基本设施的验收日期为2007年月？日第五条：违约职责1、乙方未能按合同规定时光如期合同资料中的租用器材及相关作业，则均属违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行2、若甲方未能够按期付款，则按合同法规定给乙方5％滞纳金3、本协议委托资料确定以及费用总额、委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方第六条：其它1、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力2、本协议中未尽事宜，双方协商解决，并另行签定补充协议。 3、本协议自签定之日起生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人（签名）：法定代表人（签名）： 或指定授权人：或指定授权人： 帐户：开户行：帐？号：全称： 本合同于年月日签订于 合作协议范本（二）： 合作协议书范本 甲方：_____________ 乙方：_____________ 甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定签定本协议，由双方共同遵守。 第一条协议范围内，双方的关系确定为合作关系。为拓展市场更好地、更规范地服务消费者，根据公司的规划，甲方根据乙方的申请和对乙方的经营潜力的审核，同意乙方加入___________公司的销售网络。同意乙方在_______省（市、自治区）_________市（地区）_______县（区）_______地点（商场建筑物）（代理、经销、专卖、批发、零售）专属性经营（_______）品牌________系列产品。