2020年二建《法规》章节习题

2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》章节习题第一章建设工程基本法律知识

第一章第一节建设工程法律体系

1.下列规范性法律文件中，由国务院制定的是（）。

A.《安全生产法》

B.《建筑工程施工许可管理办法》

C.《招标投标法实施条例》

D.《河南省工程建设项目施工招标投标办法》

2.下列有关法的效力，说法正确的是（）。

A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，由全国人大常委会裁决

B.地方法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决

C.地方法规与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致，由全国人大常委会裁决

D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行

E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，由国务院裁决

3.按下列关于法的形式说法，错误的是（）。

A.宪法的主要功能是制约和平衡国家权力，保障公民权利

B.法律分为基本法律和一般法律

C.法的形式决定于法的本质

D.习惯法、宗教法、判例不是法的形式

第一章第二节建设工程法人制度

1.法人在建设工程中的地位，表现在（）。

A.它所扮演的总、分包角色上

B.它所具有的民事权利能力和民事行为能力

C.确立了建设领域国有企业的所有权和经营权的分离

D.法人是建设工程中的基本主体

2.下列有关法人的说法，正确的是（）。

A.有限责任公司自营业执照签发之时具有法人资格

B.社会团体、基金会为特别法人

C.事业单位经依法登记成立，取得法人资格

D.项目经理行为的法律后果由企业法人承担

3.根据《民法总则》，法人应当具备的条件有()。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.有独立产权的经营场所

E.能够独立承担刑事责任

第一章第三节建设工程代理制度

1.关于代理的法律特征的说法，下列选项正确的是（）。

A.任何民事行为都可以代理

B.代理行为的法律后果归属于第三人

C.代理行为应当是具有法律意义的行为

D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

2.下列关于代理行为的说法，正确的是（）。

A.甲单位的法定代表人死亡，委托代理终止

B.建设工程活动不得委托代理

C.委托人或者受托人可以随时解除委托合同

D.书面委托代理的授权委托书应当有被委托人的签名或者盖章

3.关于转代理，下列哪个选项是正确的（）。

A.复代理人和代理人都是由被代理人选任的

B.转委托代理未经被代理人追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任，但是在紧急情况下转委托第三人代理的除外

C.转委托代理经被代理人追认的，被代理人可以就代理实务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任

D.委托代理人转托不明给第三人造成损失的，转托代理人应负连带责任

E.代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认

4.下列关于无权代理和表见代理的表述中，正确的有（）。

A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力

B.表见代理是特殊的无权代理，对本人产生有权代理的效力

C.无权代理而实施的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任

D.表见代理中，第三人有理由相信行为人有代理权

E.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任

5.甲委托乙代理其出售某处房产，乙与丙串通以低于市场的价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。

A.甲公司

B.乙公司

C.甲、乙公司共同

D.乙、丙公司连带

第一章第四节建设工程物权制度

1.下列行为中，不必将建筑物及其占用范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A.转让

B.利用土地入股

C.抵押

D.投保的建设工程一切险

2.关于所有权的说法，正确的有（）。

A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权

B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权

C.所有权是物权中最重要也最完全的一种权利

D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心

E.使用权是行使物的使用权的前提条件

3.关于建设用地使用权，说法正确的是（）。

A.需要改变土地用途的，应当依法经有关行政主管部门批准

B.建设用地使用权消灭的，所有权人应当及时办理注销登记

C.建设用地使用权人将建设用地使用权赠与的，应当向登记机构申请变更登记

D.同一土地有两个以上意向用地者，只能采取招标方式划拨

E.国家严格限制以拍卖的方式设立建设用地使用权

4.根据《物权法》规定，自标的物交付时发生物权效力的是（）。

A.建设用地使用权

B.地役权

C.房屋抵押权

D.设备所有权

5.关于物权的特征和保护的说法，正确的有（）。

A.物权包括所有权、用益物权、担保物权

B.物权受到侵害的，权利人只可以通过和解、调解，不能通过仲裁、诉讼的途径解决

C.因物权的归属、内容发生争议的，权利人可以请求消除危险

D.对于物权保护方式，可以单独适用，也可以合并适用

E.物权的客体一般是物，包括动产和不动产

第一章第五节建设工程债权制度

1.下列关于施工合同债、买卖合同债的的说法，正确的是()。

A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款

B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人

C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.买卖合同债是建设单位和施工单位之间的债

E.材料设备的买方可以是建设单位

2.下列行为中，构成无因管理的有（）。

A.甲接受委托帮助他人保养施工机具

B.乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火

C.丙见门前马路污水井盖被盗，恐致路人跌伤，遂插树枝以示警示

D.总承包单位结算时超付分包单位丁，丁明知该情况但未告知总承包单位

3.根据《民法通则》规定，建筑物、构筑物或其他设施倒塌致人损害的，由建设单位和施工单位承担损害赔偿责任。这种责任属于（）。

A.行政责任

B.侵权责任

C.违约责任

D.连带责任

E.刑事责任

第一章第六节建设工程知识产权制度

1.下列关于建设工程专利权的说法中，正确的是（）。

A.专利法保护的对象就是专利权的主体

B.授予专利权的发明和外观设计，应当具备新颖性、创造性和实用性

C.除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件

D.发明专利权的期限为10年，自申请日起计算

2.关于商标专用权的说法，错误的是（）。

A.商标专用权的内容只包括财产权

B.未经核准注册的商标不受商标法保护

C.商标设计者的人身权受著作权法保护

D.注册商标的有效期自申请之日起计算

3.知识产权侵权赔偿数额，应根据①侵权人的非法获利，②权利人的实际损失，③知识产权许可使用费的倍数确定。其顺序为（）。

A.①②③

B.②①③

C.③①②

D.③②①

4.授予专利权的发明、实用新型、外观设计应当具有新颖性。在申请专利前6个月内，有以下（）情形的，丧失新颖性。

A.在中国政府承认的国际博览会上首次展出

B.在规定的学术会议上首次发表

C.他人未经申请人同意而泄露其内容

D.在规定的国际刊物上首次发表的

第一章第七节建设工程担保制度

1.关于“正在建造的建筑物”的抵押，下列说法错误的有（）。

A.对该抵押权登记的，登记具有对抗效力

B.抵押权自签订抵押合同生效时设立

C.以正在建造的建筑物设定抵押权并登记的，该登记具有生效效力

D.正在建造的建筑物不得设定抵押

E.正在建造的建筑物作为抵押物只能由债务人提供

2.甲分别向乙、丙、丁借款5万元，8万元，10万元。甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，其中，乙的抵押没有登记。丙在3月1日进行登记，丁在5月6日进行登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元，则（）。

A.乙、丙、丁平均清偿，每人分得5万元

B.丙和丁平均清偿，分别获得7.5万元

C.丙和丁按照登记先后顺序进行清偿，丙获得8万元，丁获得7万元

D.丙和丁按照债权比例进行清偿

3.甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。

A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

B.丙的保证方式为连带责任保证

C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任

E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

4.下列关于质权的说法，正确的是（）。

A.质物不需要转移占有

B.质权是一种法定的担保物权

C.著作权里的财产权可以作为权利质押

D.能够用作质押的动产没有限制

E.第三人可以作为出质的质权人

5.下列合同中，不能实现留置权的合同是（）。

A.运输合同

B.抵押合同

C.保管合同

D.加工承揽合同

6.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

7.建设单位甲和总承包单位乙签订了一份施工总承包合同，总承包单位和分包单位丙随后签订一份分包合同。为保证施工总承包合同能够正常履行，建设单位甲要求总承包单位乙提供保证人戊，则保证合同的当事人是()。

A.乙和丙

B.乙和戊

C.甲和戊

D.甲和乙

第一章第七节建设工程保险制度

1.某施工合同于2018年6月5日生效，该工程于2018年6月15日将用于保险的材料运抵现场。发包方为该工程投保了建筑工程一切险，该保险合同于2018年6月20日生效，被保险工人于2018年7月20日动工。该建筑工程一切险期限自（）起。

A.2018年6月5日

B.2018年6月20日

C.2018年6月15日

D.2018年7月20日

2.关于财产保险合同，说法正确的是（）。

A.财产保险合同可以转让，自通知到达保险人时生效

B.保险标的危险程度显著增加的，保险合同自动解除

C.保险人对财产保险合同的保费，不得以诉讼方式要求支付

D.保险财产没有全部损毁，但修理费将超过保险金额的，应当按照全损进行理赔

3.根据《保险法》的规定，投保建筑工程一切险的，保险人对（）应负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.维修保养或正常检修的费用

C.设计错误引起的损失和费用

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

第一章第九节建没工程法律责任制度

1.某承包商在一办公楼项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，造成2人重伤，直接经济损失200万元。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故

C.串通投票罪

D.工程重大安全事故罪

2.下列法律责任的承担方式中，属于民事责任的是（）。

A.罚金

B.排除妨碍

C.没收财产

D.没收违法所得

3.甲商场和乙建筑公司签订了一份装饰装修合同,由于乙建筑公司在吊顶施工中质量不符合约定,那么甲商场可以请求乙建筑公司承担的责任是（）。

A.没收履约保证金

B.拒绝支付全部工程款

C.修理、返工、重作

D.赔礼道歉

第二章施工许可法律制度

第二章第一节建设工程施工许可制度

1.下列选项中，违反建设工程施工许可证制度的是（）。

A.林某自建一栋280平方米的住宅，未办理施工许可证就施工

B.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，6个月中中曾两次主动申请延期

C.某工程因地震中止施工，中止后一个月内向发证机关作了报告，半年后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证

2.关于核验施工许可证的说法，正确的是（）。

A.中止施工经核验符合条件期间，由施工单位做好建设工程的维护管理工作

B.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起1个月内报发证机关核验

C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证

D.经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证，不允许其恢复施工，待条件具备后，由建设单位重新申领施工许可证

3.根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。

A.建设单位对施工企业开工条件的确认

B.政府主管部门的一种行政审批制度

C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认

D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认

4.关于施工许可证的颁发，说法正确的是（）。

A.发证机关应当自受理申请之日起10日内，对符合条件的申请颁发施工许可证

B.对于证明文件不全或者失效的，可以当场或5日内多次告知建设单位需要补正的全部内容

C.证明文件补全后，审批时间可以作相应顺延

D.对于不符合条件的，应当自收到申请之日起15日内书面通知建设单位，但不必说明理由

第二章第二节施工企业从业资格制度

1.按照《建筑业企业资质管理规定》，企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件、经整改逾期仍未达标的，其资质证书将被（）。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

2.下列有关资质证书撤回、撤销和注销的表述中正确的是（）。

A.企业不再符合相应标准要求条件的，相关部门应该要求其限期改正，整改期限最长不超过6个月

B.企业整改期间不得申请建筑业企业资质升级、增项，可以承揽新的工程

C.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以吊销

D.企业资质证书有效期满，未依法申请延续的，应当注销企业资质

3.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）。

A.建筑业企业增项申请资质，应当按最低等级资质提出申请

B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同

C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明

D.企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质

4.施工企业于2018年6月30日获得三级企业资质证书，该施工企业应当于（）前，向发证机关申请资质证书的延续。

A.2021年3月30日

B.2023年3月30日

C.2021年6月1日

D.2023年6月1日

第二章第三节建造师注册执业制度

1.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是（）。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格

2.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》的规定，注册建造师在担任施工项目负责人期间，不予更换的情形有()。

A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同

B.发包方同意更换项目负责人的

C.该注册建造师的受聘单位聘用了新的项目经理

D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的

3.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中予以注册的情形是()。

A.因交通事故受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满5年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年

D.申请人申请注册之日止2年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

4.关于二级建造师的注册，下列说法正确的是（）。

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得二级建造师执业资格证书后即可以建造师名义执业

C.未在资格证书签发之日起三年内提出初始注册申请的，不予注册

D.申请延续注册的，应当在注册有效期届满前15日内提出

第三章建设工程发承包法律制度

第三章第一节建设工程招标投标制度

1.有关招标文件澄清的规定，下列表述中正确的是（）。

A.招标人应当对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改

B.招标文件的澄清应以书面形式发给提出疑问的投标人

C.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分

D.澄清发出的时间距投标截止时间不足10天，相应延长投标文件的截止时间

2.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是（）。

A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

B.特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需要费用将大幅增加

3.下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。

A.向招标人征询确定中标人的意向

B.提出新的评标依据

C.对投标文件提出否决意见

D.私下接触投标人

4.关于投标及投标文件的说法，正确的是（）。

A.投标联合体没有提交共同投标协议，招标人应当拒收

B.招标项目属于建设施工项目的，投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩等

C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

5.关于招标方式的说法，正确的是（）。

A.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由招标人按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查

B.招标人采用邀请招标方式的，应当向五个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标

D.国有资金占控股或者主导地位的项目一律公开招标

6.按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标、中标行为中违法的是（）。

A.甲企业投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其作出书面说明

B.乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业成本，未作为中标候选人推荐

C.招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人

D.由于排名第一的中标候选人因不可抗力不能履行合同，招标人将排名第二的候选人定为中标人

7.甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金10万元，后该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，此时甲认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目。则下列说法正确的是（）。

A.因尚未给招标人造成损失，10万元投标保证金应予以退还

B.因联合体尚未签订合同，乙可以自己的名义与招标人签订合同

C.甲施工单位应对此承担违约责任

D.甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任

8.下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（）。

A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币

B.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目

C.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币

D.某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术

9.下列关于终止招标的说法中，正确的是（）。

A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标

B.招标人可口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标

C.招标人终止招标的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息

D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金

10.招投标异议处理，说法错误的是（）。

A.对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出

B.对开标有异议的，投标人在收到异议后3日内答复

C.对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出

D.对招标文件有异议的，招标人在收到异议后3日内答复，答复前暂停招标活动

11.有下列（）情形之一的，评标委员会应当否决其投标。

A.属于同一协会组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

B.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

C.投标文件未按招标文件要求密封

D.投标报价低于最高投标限价

12.根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有（）。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过中标合同价的2%

C.采用两阶段招标的，应在第二阶段提交投标保证金

D.招标人不得挪用投标保证金

E.招标人最迟应在签订书面合同时同时退还投标保证金

13.根据《招标投标法实施条例》的规定，视为投标人相互串通投标的情形有（）。

A.投标人之间约定中标人

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

E.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价

14.公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为（）。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标

15.按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列违反招标基本程序的是（）。

A.依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织机构组成应当报项目审批、核准部门审批、核准

B.招标代理机构不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询

C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法

D.招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场

16.某投标人向招标人行贿10万元人民币，从而谋取中标。则该行为造成的法律后果应当是()。

A.中标无效

B.有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任

C.中标有效，对当事人以行贿受贿罪论处

D.中标是否有效由招标人重新评估投标人实际能力后决定

E.如果给他人造成损失的，应当承担民事赔偿责任

第三章第二节建设工程承包制度

1.施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，受法律允许的是（）。

A.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施

B.将有关专业工程发包给了业主推荐的专业分包人的

C.施工总承包单位在施工现场派驻的技术负责与其没有建立社会养老保险关系

D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

2.根据《建筑法》，关于建筑工程承包的说法，正确的有（）。

A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

B.分包工程发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程承包人提供分包工程履约担保

C.除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可

D.总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任

E.分包工程须经建设单位认可，等于建设单位可以直接指定分包人

3.关于建设工程总承包的说法，正确的是()。

A.项目管理单位可以是其他工程的项目初步设计单位

B.项目管理单位可以是本项目的工程设计单位

C.工程总承包企业可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

D.仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应当将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业

第三章第三节建筑市场信用体系建设

1.下列行为中，属于工程安全不良行为的是（）。

A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的

B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的

C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的

D.未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的

2.建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录，是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到()表彰、奖励所形成的记录。

A.建设单位

B.监理单位

C.建设行政主管部门和相关专业部门

D.公众评价

3.关于建筑市场诚信行为的公布时间、内容和范围，下列说法中正确的是（）。

A.建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月

B.公布内容应形成信用档案，内部保留时限为3年

C.违法行为记录公告期限为6个月，若行政处理决定所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定

D.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

4.建筑市场诚信行为公告，在下列()情况下可修正或变更。

A.公布的信息有误

B.被公告单位的整改经审核确认有实效

C.行政处罚决定经行政复议、行政执法监督被变更或撤销

D.行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化

E.行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销

5.下列属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.将承包的工程转包或者违法分包的

C.不履行保修义务或者拖延了履行保修义务的

D.未按照节能设计进行施工的

第四章建设工程合同和劳动合同法律制度

第四章第一节建设工程合同制度

1.下列情形中，当事人提出解除合同，不予支持的是（）。

A.发包人提供的建筑材料不满足承包人要求，承包人请求解除合同

B.承包人将工程违法分包，发包人请求解除合同

C.承包人以行为表明不履行合同主要义务，发包人请求解除合同

D.承包人拒绝修复已完不合格工程，发包人请求解除合同

2.某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期为2017年5月1日，2018年5月20日提交了竣工验收报告，2018年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。

A.2017年11月1日

B.2018年5月1日

C.2019年4月20日

D.2018年5月20日

3.甲公司将大型施工机械借给乙公司使用，随后乙公司在在未告知甲公司的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。

A.效力待定

B.有效

C.无效

D.可变更或撤销

4.某开发商在与某建筑公司商谈建筑工程施工合同时，合同的约定由建筑公司预先垫付一部分工程款，但没有

约定利息的计算方法。后两公司就工程支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对该诉讼请求全部不予支持

C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

5.下列关于建设工程赔偿损失的说法，正确的是（）。

A.赔偿损失具有补偿性，是非强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿

B.当事人必须事先约定赔偿损失免责的条款

C.违约人虽无过错，但法律规定应当赔偿的，也构成承担赔偿损失责任的要件

D.损失赔偿额不得超过合同双方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失

6.2018年5月12日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的50万元债权。同年6月20日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()。

A.甲与丙之间的债权转让合同6月20日生效

B.乙自6月20日可以向丙主张曾对甲的抗辩

C.乙拒绝清偿50万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任

D.丙于5月12日可以向乙主张50万元债权

7.甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为50万元，乙向甲支付定金12万元，如任何一方不履行合同应支付违约金15万元。之后，甲因非他人和不可抗力原因无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.乙要求甲支付赔偿后，继续完成材料供应

B.乙希望在诉讼过程中申请证据保全

C.请求甲双倍返还定金24万元

D.请求甲支付违约金15万元，同时请求返还支付的定金12万元

8.甲、乙于2018年3月10日签订了水泥供应合同，约定合同签订后20日内到货。甲随后又与丙签订了运输合同，并要求丙务必在3月30日以前将水泥运到乙处。而丙因故3月31日起运送货，且途中遭遇山体滑坡交通受阻，水泥也发生受潮而部分受损；于是乙方以甲方违约为由而拒收货物、拒付货款，甲多次与乙交涉未果。由于到场的水泥处于无人保管的状态，最后导致水泥全部受损。就此，下列表述中正确的有（）。

A.乙可以就此向丙追究违约责任

B.乙可以就此向甲追究违约责任

C.丙应当向乙承担水泥受损的赔偿责任

D.甲可以就扩大的损失部分向乙主张免责

E.丙可以向甲以不可抗力为由主张免除责任

9.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后3个月内，结清全部工程款”。2017年9月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未付工程余款。2018年6月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()。

A.2017年10月10日

B.2017年10月20日

C.2017年12月1日

D.2018年6月1日

10.某建设工程施工合同约定价款为1.2亿元。施工成本0.8亿元，按发包人核算造价为1.1亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.35亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为（）亿元。

A.1.2

B.0.8

C.1.1

D.1.35

11.某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()。

A.因显失公平而无效

B.若分包单位自愿签署，则约定有效

C.仅对总承包单位和分包单位有效

D.因违反法律、法规强制性规定而无效

12.甲公司与乙公司签订一份工程设备买卖合同，合同价款200万元。合同约定违约金45万元，甲向乙交付定

金50万元。后因乙公司违约对甲公司造成40万元损失。则为了最大程度保护自身利益，甲公司可要求乙公司支付（）元。

A.100万

B.90万

C.95万

D.130万

13.某建设工程施工过程中,由于材料价格涨幅较大,施工企业项目经理与建设单位的现场代表多次协商调整材料价格,但未确定最终结算价格。在协商过程中,建设单位更换了现场代表。关于该施工合同的变更,下列说法正确的是（）。

A.由于建设单位的现场代表变动，该合同视为无效

B.由于建设单位的现场代表变动，该合同视为未变更

C.双方对材料价格变更的内容约定不明确，推定为未变更

D.双方对材料价格变更的内容约定不明确，推定按市场价格变更

14.下列选项中，属于无效合同的有()。

A.供应商与施工单位因重大误解签订的材料采购合同

B.社区负责人为获得回扣与施工单位高价签订的社区道路翻修施工合同

C.施工单位将工程转包给具有相应资质的施工单位签订的转包合同

D.总承包单位擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同

E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度

1.下列关于劳动合同订立的说法，正确的是（）。

A.用人单位与劳动者的劳动关系自订立劳动合同之日建立

B.用人单位与劳动者建立非全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同

C.劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同

D.订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则

2.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议调解委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

3.按照《劳动合同法》及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，不正确的是（）。

A.劳动者提前30天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同

B.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，可解除劳动合同

C.劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，无需告知用人单位立即解除劳动合同

D.劳动者不满用人单位的管理制度，可随时解除劳动合同

4.按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（）。

A.用工单位应与被派遣劳动者签订劳动合同

B.派遣单位应与被派遣劳动者订立劳务派遣协议

C.劳务派遣的劳动者可以在施工现场从事安全员的岗位

D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准按月支付生活费

5.关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。

A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准

B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班

C.因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令

D.因为单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止

6.王某2017年6月进入A设计公司，但一直未签订劳动合同。2018年9月B公司委托A公司设计一份工程图

纸，未约定著作权归属，A公司将该设计任务交由王某完成。则下列说法正确的是（）。

A.王某与A公司之间不存在劳动合同

B.王某可要求A公司自2017年7月至2018年5月支付2倍工资

C.该工程图纸著作权由B公司享有

D.若王某从A单位辞职后，可将该图纸卖给其他企业

7.下列劳动合同中，属于无效或部分无效劳动合同的是（）。

A.李某急于就业，不得已以低于心理预期的劳动报酬与用人单位签订了劳动合同

B.甲企业与王某订立的劳动合同，约定王某应自己办理社会保险

C.乙企业与张某签订的劳动合同，未约定试用期

D.赵某与用人单位签订的劳动合同未向劳动行政部门备案

8.某施工企业的下列工作安排，不符合《劳动法》规定的是（）。

A.安排怀孕的女职工李某从事油漆工岗位

B.对16周岁的电焊工梁某进行不定期体检

C.安排17周岁的周某担任矿井安检员

D.对17周岁的测量工张某进行上岗前职业安全卫生教育和培训

E.劳动合同期限约定为2年的，试用期应在半年以上

9.下列说法中，不可以进行经济性裁员的是（）。

A.甲公司经营不善破产重整

B.乙公司资金链断裂，生产经营发生困难

C.丙公司被曝出偷税漏税，被行政机关作出处罚

D.丁公司购买新型机械设备，进行重大技术革新，变更劳动后，仍需裁减人员

10.关于当事人订立无固定期限劳动合同，下列哪个选项是不符合法律规定的（）。

A.赵某到某公司应聘，提议在双方协商一致的基础上订立无固定期限劳动合同

B.王某在某公司连续工作满十年，要求与该公司签订无固定期限劳动合同

C.李某在某国有企业连续工作满十年，距法定退休年龄还有十二年，在该企业改制重新订立劳动合同时，主张企业有义务与自己订立无固定期限劳动合同

D.杨某在与某公司连续订立的第二次固定期限劳动合同到期，公司提出续订时，杨某要求与该公司签订无固定期限劳动合同

11.劳动者就下列纠纷能申请劳动仲裁的是（）。

A.老王退休后因养老金发放问题与社保机构发生的纠纷

B.老张将自住30年的单位分配住房转让给他人产生的纠纷

C.老李在单位受工伤，单位申请工伤鉴定后鉴定为7级伤残，老李不服而产生的纠纷

D.老赵对公司未按时发放工资，索要工资报酬产生的纠纷

E.老周对公司未依法签订劳动合同而产生的纠纷

12.下列合同各项内容中，属于劳动合同必备条款的是（）。

A.劳动报酬

B.试用期

C.工作时间和休息休假

D.意外伤害保险

E.劳动保护

第四章第三节相关合同制度

1.关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

A.承租人破产的，租赁物不属于破产财产

B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

E.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损的，承租人应继续支付租金

2.某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，错误的有()。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费

3.张某将房屋出租给赵某，租期2年，在租期内，张某又与刘某就该房屋签订了房屋买卖合同。下列说法正确的是（）。

A.张某与刘某签订的房屋买卖合同无效，因为张某未取得赵某同意

B.张某不需通知赵某即可将房屋出售

C.赵某在同等条件下有权优先购买该房屋

D.如果刘某取得该房屋所有权，则其有权决定原张某与赵某间的房屋租赁合同是否继续履行

第五章建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度

第五章第一节施工现场环境保护制度

1.关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。

A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

B.施工单位具有环境主管部门核准的夜间施工许可证，夜间施工噪声不具有限制

C.建设行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查

D.城市市区范围内，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报环境噪声污染防治措施等相关的情况

2.下列有关施工现场大气污染防治、固体废物污染防治的说法，正确的有（）。

A.建设单位应当将防治扬尘污染的费用列人工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任

B.暂时不能开工的建设用地，施工单位应当对裸露地面进行覆盖

C.施工现场的固体废物主要是指建筑垃圾

D.以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费

E.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%

第五章第二节施工节约能源制度

1.下列关于施工节能的规定，正确的是（）。

A.图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%

B.应就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的50%以上

C.现场机具、设备、车辆冲洗用水鼓励设立循环用水装置

D.临时设施占地面积有效利用率大于95%

2.根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法错误的是（）。

A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证

B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告

C.在新建建筑和既有建筑节能改造中必须采用太阳能、地热能等可再生能源

D.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

第五章第三节施工文物保护制度

1.保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由（）核定公布为历史文化街区、村镇。

A.设区的市级人民政府

B.国务院

C.省级人民政府

D.县级人民政府

2.《水下文物保护管理条例》规定,水下文物不包括（）。

A.遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物

B.1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存

C.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物

D.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物

第六章建设工程安全生产法律制度

第六章第一节施工安全生产许可证制度

1.甲省某施工单位在乙省某工程建设项目投标中，不慎遗失安全生产许可证，该施工单位应当立即向（）报告。

A.招标人

B.投标人

C.乙省招标监督部门

D.甲省建设主管部门

2.下列属于领取安全生产许可证的条件是（）。

A.设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

B.特种作业人员经有关部门考核合格即可

C.管理人员和作业人员每半年至少进行一次安全生产教育培训

D.有职业危害防治措施，为全员缴纳意外伤害险

3.下列有关安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.安全生产许可证期满,经审查后才可延期

B.有效期3年，期满前3个月申请延期

C.遗失安全生产许可证的，仅需在公众媒体声明作废后即可补办

D.建筑施工企业不再具备安全生产条件的应当撤销

4.关于施工许可证与已确定的施工企业安全生产许可证之间关系的说法，正确的（）。

A.施工许可证以安全生产许可证的取得为条件

B.施工许可证与安全生产许可证无关

C.安全生产许可证以施工许可证取得为前提

D.施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同

第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度

1.下列关于现场带班制度，说法正确的是（）。

A.企业负责人现场带班时，应在企业和工程项目上存档备查

B.工程项目出现隐患时，企业负责人应现场带班检查

C.项目负责人每月带班生产时间不少于其工作日的80%

D.集团负责人因故不能到现场的，应书面委托工程所在地分公司负责人进行现场带班

E.项目负责人需离开施工现场的，应当向建设单位请假，批准后方可离开

2.施工企业主要负责人对于安全生产的责任包括（）。

A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B.监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患

C.组织或参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育培训状况

D.工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人应当定期考核分包企业安全生产管理情况

3.下列关于施工单位安全生产教育培训的规定,说法正确的是（）。

A.高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗

B.用工单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训

C.“安管人员”应主动申请安全生产考核，并取得安全教育培训合格证书，该证书有效期为3年，全省范围内有效

D.专职安全生产管理人员分为土建、安装、综合三类

第六章第三节施工现场安全防护制度

1.以下情况不能认定或视同为工伤的是（）。

A.患职业病的

B.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

C.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

D.在工作时间和工作岗位，突发疾病在抢救48小时后死亡的

2.下列关于安全施工技术交底，说法正确的是（）。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

3.下列关于建筑意外伤害保险的说法，错误的是（）。

A.工程项目中有分包项目的，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用

B.意外伤害保险费由施工企业支付

C.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额

D.保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止

4.对于列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，施工单位应当用于（）。

A.施工安全防护用具的采购

B.施工安全设施的更新

C.安全施工措施的落实

D.安全生产条件的改善

E.专项施工方案安全验算论证

5.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于安全专项施工方案的说法错误的有（）。

A.专项方案中涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整

B.建设单位应当对危大工程施工作业人员进行登记

C.实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会

D.危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制

第六章第四节施工安全事故的应急救援与调查处理

1.某在建工程发生倒塌，导致现场死亡19人，重伤48人，直接经济损失为7500万，根据《生产安全事故报告和处理条例》规定，该事故属于（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

2.下列关于生产安全事故应急救援预案的规定,说法正确的是（）。

A.生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织

B.专项应急预案是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施

C.监理单位应当对施工单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要

D.对于已经进行应急预案备案的生产经营单位，在申请安全生产许可证时，可以不提供相应的应急预案

3.某施工现场发生安全事故，造成12人死亡，10人重伤，1亿元间接经济损失，该事故应由（）组织调查。

A.省级建设行政主管部门

B.省级人民政府

C.设区的市人民政府

D.县级人民政府

4.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。

A.抢救财产的需要

B.疏通交通的需要

C.经项目负责人同意

D.保证移动物件人员的安全

5.下列有关事故上报的说法，正确的是（）。

A.特种设备发生事故的，只需向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门报告

B.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，不得直接向相关部门报告

C.道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，伤亡人数发生变化的应及时补报

D.确因特殊情况需要移动事故现场物件的，只需经事故单位负责人同意即可

第六章第五节建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度

1.设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要,对涉及（）的在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。

A.特殊设计部位

B.施工安全的重点部位和环节

C.关键施工部位

D.有施工难度的施工部分

2.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

B.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

C.安装单位应该具有相应的资质，并与建设单位签订安全协议书

D.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由施工单位的技术人员在现场实施全过程监督

3.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列属于工程监理单位的安全和质量责任的有（）。

A.应当依法取得安全生产许可证，并在许可的范围内承担工程监理业务

B.不得与建设单位有利害关系

C.在实施监理前，就设计文件向施工单位作出说明和技术交底

D.审查施工单位编制的安全技术措施和专项施工方案

E.施工单位对严重安全事故隐患拒不整改的，及时向有关主管部门报告

4.下列属于建设单位安全责任的是（）。

A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议

B.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

C.发现安全事故隐患的要求施工单位暂停施工

D.审查安全技术措施或专项施工方案是否符合强制标准

第七章建设工程质量法律制度

第七章第一节工程建设标准

1.下列关于工程建设强制性标准的说法，错误的是（）。

A.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求属于强制性标准

B.国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报

C.复审一般在国家标准实施后5年进行1次

D.工程建设国家标准的编号由国家标准代号、发布标准的顺序号和发布标准的年号组成

2.下列关于工程建设强制性标准实施的规定的说法，错误的是（）。

A.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，有权予以拒绝

B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，有权要求建筑施工企业改正

C.工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案

D.工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定是强制性标准监督检查的内容

第七章第二节施工单位的质量责任和义务

1.下列符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。

A.检测报告经工程监理单位确认后，由建设单位归档

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的40%

C.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字

D.用于非承重的拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥可以不实施见证取样和送检

2.关于工程质量检测机构职责的说法，错误的有（）。

A.利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检

B.检测机构对受委托的所有检测项目的不合格结果都应及时报告建设主管部门

C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告工程所在地建设主管部门

D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账

3.施工单位在施工过程中，如发现设计文件和图样差错，其正确做法是（）。

A.凭经验修改后施工

B.按照规范施工

C.提出意见和建议

D.拒绝施工

4.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。

A.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方负责修复

B.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

C.非因施工企业原因造成的质量问题，施工企业也应当负责返修

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发生的质量问题

5.关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的是（）。

A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责

B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任

C.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿

第七章第三节建设单位及相关单位的质量责任和义务

1.建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位，并将下列除()以外的资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.施工单位资质等级证明

B.拆除工程的安全施工措施

C.拟拆除工程可能危及毗邻建筑的说明

D.堆放、清除废弃物的措施

2.《建设工程质量管理条例》规定，国家实行建设工程质量监督管理制度，则以下规定中正确的是（）。

A.建设工程质量监督管理，应当由建设行政主管部门具体实施

B.任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权监督、投诉，但无权控告

C.有关部门履行监督检查职责时，有权要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和工程银行流水相关资料

D.建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告

3.下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，正确的是()。

A.建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位，是保证工程质量的前提

B.建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料

C.建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩工期

D.实行监理的建设工程，建设单位可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有利害关系的该工程的设计单位

E.对于建设单位负责供应的材料设备，在使用前施工单位应当按照规定对其进行检验和试验，如果不合格，不得在工程上使用，并及时更换

4.下列关于设计单位质量责任和义务的说法中，错误的是（）。

A.设计单位应当按照勘察成果文件进行建设工程设计

B.设计单位一律不得指定生产厂、供应商

C.设计单位不得将其所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限

5.根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（）。

A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

B.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序

D.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款

6.根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）。

A.建设工程承包合同

B.监理合同

C.有关技术标准

D.工程设计文件

第七章第四节建设工程竣工验收制度

1.根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下建设工程竣工验收应当具备的条件中，正确的是（）。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容中包括监理工程师签发的变更通知单中所确定的工作内容

B.工程技术档案和施工管理资料不包括分项、分部工程和单位工程技术人员名单

C.需要有工程使用的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D.需要有建设单位签署确认的工程保修书

2.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的有（）。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制性标准

C.同意总承包人选择分包人分包专业工程

D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

E.直接指定分包人分包专业工程

3.关于规划、消防、节能、环保等验收的规定，以下说法正确的是（）。

A.建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

B.大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位可以在验收后报公安机关消防机构备案

C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当统一验收

D.节能分部工程验收由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持

E.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收，并出具消防验收意见

4.在竣工验收阶段，以下关于建设单位的相关责任的说法，正确的是（）。

A.建设单位应当在工程竣工验收前3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案

B.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案

C.建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报关有关竣工资料

D.其他特殊建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机构消防机构应当进行抽查

5.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）。

A.因建设单位使用不当造成防水层损坏

B.因工人操作失误造成制冷系统损坏

C.给排水管道发生漏水

D.使用中地基基础出现非正常沉陷

E.使用中主体结构某处横梁出现严重裂缝

第七章第五节建设工程质量保修制度

1.关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。

A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期

B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C.屋面防水工程的防渗漏缺陷责任期为5年

D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进人缺陷责任期

2.在缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人依照合同约定进行了维修，其应承担的民事责任不包括（）。

A.工程鉴定费

B.维修费

C.因施工缺陷，造成使用人财产损失的赔偿

D.支付违约金

第八章解决建设工程纠纷法律制度

第八章第一节建设工程纠纷主要种类和法律解决途径

1.某建筑公司对区环保局环保罚款处罚决定不服特提起行政复议，则下列说法正确的是（）。

A.建筑公司只能先提起行政复议

B.建筑公司对复议决定不服，不能提起行政诉讼

C.建筑公司对复议决定不服，可以再提起行政诉讼

D.行政复议机关已经依法受理的，不得向人民法院提起行政诉讼

E.人民法院巳经依法受理行政诉讼的，不得申请行政复议

2.仲裁的基本特点包括（）。

A.自愿性

B.专业性

C.经济性

D.公权性

E.保密性

第八章第二节民事诉讼制度

1.关于对上诉案件的审判，以下说法正确的是（）。

A.第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理

B.当事人提起上诉，应当递交上诉状，上诉状应当通过二审法院提出

C.原判决认定基本事实不清的，第二审人民法院重审

D.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，依法改判

E.当事人对重审案件的判决、裁定，仍然可以上诉

2.下列关于民事诉讼执行程序的说法，错误的是（）。

A.生效的民事判决，由被执行人所在地或被执行财产所在地的中级人民法院执行

B.人民法院受理执行申请后，当事人对管辖权有异议的，应当自收到执行通知书之日起10日内提出

C.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的，人民法院应裁定执行终结

D.法院自收到申请执行书之日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级法院申请执行

3.下列民事诉讼的审判程序中，正确的是（）。

A.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，应当报请上级人民法院批准

B.民事诉讼可以采取书面形式，也可以采取口头方式

C.普通程序的审判组织可以采用合议制

D.人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密或者法律另有规定的以外，应当公开进

行

4.人民法院5月1日作出第一审民事判决，判决书5月5日送达原告，5月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是5月（）日。

A.1

B.26

C.5

D.10

5.下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。

A.所有第一审民事案件均应当由基层人民法院管辖

B.即时结清的合同，交易行为地为合同履行地

C.受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院

D.土地使用权转让纠纷实行“原告就被告”原则

6.诉讼时效因提起诉讼,当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断,从中断时起,诉讼时效期间（）。

A.重新计算

B.暂停计算

C.继续计算

D.延迟六个月

7.下列有证据的应用，说法正确的是（）。

A.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于十日

B.对涉及国家秘密的证据应当保密，需要在法庭上出示的，不得在公开开庭时出示

C.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据

D.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言不能作为认定案件事实的依据

第八章第三节仲裁制度

1.甲乙二人在签订合同的过程等中约定，双方在履行合同的过程中发生的争议，提交南京的仲裁委员会仲裁，则下列说法中正确的是（）。

A.该约定意思表示明确，有效

B.合同中可以这样约定：合同争议应提交仲裁委员会仲裁

C.纠纷发生后，当事人可以选择位于南京的任何一家仲裁机构申请仲裁，但不得起诉

D.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效

2.甲乙两公司签订了一份技术合作合同，并在合同中写明仲裁条款，但条款中没有明确约定的仲裁机构，后因双方在履行合同中发生争议，甲公司就向合同履行地A市仲裁委员会申请仲裁。乙公司如果要向申请人民法院认定仲裁协议无效，应当向（）申请。

A.A市中级人民法院

B.甲公司所在地的中级人民法院

C.乙公司所在地的中级人民法院

D.合同签订地的中级人民法院

3.某市仲裁委员会仲裁某一合同争议案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙同时认为应裁决解除合同，丙同时认为应裁决继续履行合同。则以下说法中正确的是（）。

A.按甲的意见作出

B.按乙或丙的意见作出

C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出

D.重新组成仲裁庭，经评议后作出

4.当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时解决争议的方式应为（）。

A.和解

B.调解

C.诉讼

D.仲裁

5.建设工程勘察合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人不能向（）的中级人民法院管辖申请确认仲裁协议的效力。

A.仲裁协议签订地

B.该仲裁机构所在地

C.建设工程所在地

D.发包人住所地

6.仲裁委员会作出仲裁裁决后，施工单位不服，认为仲裁的事项不属于仲裁协议约定的范围。为维护自身的权利，施工单位可以选择的正确措施是（）。

二级建造师 《法规》真题答案及解析(全)

《法规》真题答案及解析（全） 一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 根据《民法总则》，法人分为（）。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人、非营利利法人和特别法人 【答案】D 2.关于代理的说法，正确的是（）。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C 3. 关于物权的说法，正确的是（）。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。 A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准 C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D.三类专利均已权利要求的内容为准 【答案】C 5.关于留置的说法，正确的是（）。 A.留置权属于债权 B.债权人不负责保管留置物 C.建设工程合同可以适用留置权 D.留置权基于法定而产生 【答案】D 6. 关于财产保险合同的说法，正确的是（）。 A.保险合同不可以转让 B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D.被保险人应当与投保人一致 【答案】C 7. 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。 A.解除合同 B.继续履行 C.罚款 D.合同无效 【答案】B

二建法规时间总结

1.二级建造师中法律法规有关时间的总结 2.建造师初始注册有效期3年；延续注册有效期3年。 3.10周岁以上未成年人是限制民事行为能力。 4.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理 热付连带责任。 5.发明专利权的期限是20年；实用新型和外观设计专利权的期限是 10年。 6.普通诉讼时效期间为2年；短期诉讼时效期间为1年，如身体伤 害、租金、不合格商品未声明。权利被侵害超过20年，法院不保护。 7.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中断，诉讼时效期间重新计算。8.抵押权协议损害其他债权人利益的，可以在知道或应当知道撤销事由之日起一年内请求人民法院撤销该协议。 9.留置权人应当给债务人2个月以上履行债务的时间，鲜活易腐烂 物品除外。 10.预告登记后，债权消灭或自能够进行不动产登记之日起3个月内 未申请登记的，预告登记失效。 11.建设工期不足一年的，到位资金不得少于工程合同价的50%，超 过一年的，不得少于30%。 12.小型工程不需办理施工许可证：投资额在30万元以下或面积在

300平方米以下。 13.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能 按期开工的，可延期2次，每次不得超过3个月。在建的工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 14.必须有监理的：1）国家重点建设项目 2）大中型公共事业工程（总投资额在3000万元以上） 3）建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程 4）利用外国政府或国际组织贷款、援助资金的工程 5）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公共安全的基础设施；学校、影剧院、体育场馆项目。 15.同时要符合两个条件的必须招标： 1）大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目； 2）全部或部分使用国有资金或国家融资的项目； 3）使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目。 1）估算价在200万元人民币以上的；

2018年二建《法律法规》考试真题附答案解析

2018二建《法律法规》考试真题及答案解析（完整版） 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.根据《民法总则》，法人分为（）。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人 D.营利法人，非营利法人和特别法人 【答案】D 【解析】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三类P8 2.关于代理的说法，正确的是（）。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止，委托代理终止 D.表见代理是有权代理 【答案】C

【解析】A选项错误，转委托代理经被代理人同意或者追认的，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13 B选项错误，熟人为同一代理事项代理人的，应当共同行使代理权，但是当事人另有约定的除外。P11 C选项正确，作为被代理人或代理人的法人、非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。P12 D选项错误，表见代理是指行为人虽无权代理，但该代理行为有效。P14 3.关于物权的说法，正确的是（）。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村士地承包经营者同意、土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 【答案】C 【解析】A选项错误，担保物权是对他人的物的优先受偿，所有权是权利人对他人所有对自己的物的权利，含占有、使用、收益、处分四项权能。不可以是同一人P16 B选项错误，用益物权对他人的物的占有、使用、收益权。不可以是该物的所有权人。P16

2018年二建法规模拟试题(一)

2018年二建法规模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，毎题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.对于下列规范性文件效力的比较，正确的选项是( )。 A.宪法>法律>部门规章>行政法规 B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规 C.国际条约>宪法>部门规章>地方性法规 D.宪法>法律>行政法规>部门规章 2.关于法人的说法，错误的是（ ）。 A.机关法人属于特殊法人 B.法人可以分为营利法人和非营利法人 C.施工企业的项目经理部不具有法人资格 E.法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承担 3.下列事项中，属于专利权保护对象的是( )。 A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 4.关于抵押的说法，正确的是( )。 A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围 B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变 C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可 D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让 5.根据《物权法》，土地承包经营权属于（ ）。 A.所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.准物权 6.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，( )。 A.合同不生效 B.不影响合同效力 C.合同无效 D.合同终止 7.某施工企业进行爆破施工时，不慎将临近一住宅墙体震裂，该施工企业与住宅居民因( )产生了债权债务关系。 A.合同 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理 8.甲公司向乙银行借款，合同签订后为了借款安全，乙银行要求甲公司提供担保。在甲公司的再三请求下，丙公司在借款合同上签署：“保证人丙公司愿为甲公司借款提供保证担保”，并加盖单位公章。根据《担保法》规定，下列关于保证担保的表述正确的是( )。 A.由于未明确属于连带责任保证，故丙公司提供的是一般保证 B.乙银行自借款清偿期届满之日起4个月内没有起诉或申请仲裁的，丙公司不再承担保证责任 C.经乙银行同意，甲公司将债务转移给他人，丙公司因不知情可不再承担保证责任 D.乙银行将债权转让给他人，因未经丙公司同意其可不再承担保证责任 9.甲公司委托业务员李某到外地采购木材，为了便于工作，公司法定代表人给了李某几份盖有公司公章的空白合同。李某到外地后，为了照顾朋友张某的生意，就用盖章的空白合同与张某签订了购买钢材的合同，则( )。 A.张某应向甲公司主张履行合同 B.张某应向李某主张履行合同 C.合同只有经甲公司追认才能履行 D.合同无效 10.某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当( )。 A.被吊销 B.被撤销 C.延续有效 D.注销注册或变更注册 11.下列文物中，属于国家所有的是（ ）。 A.祖传文物 B.我国领海毗邻海域中遗存的文物 C.民营企业家捐赠给国家的文物 D.遗存于公海的起源于中国的文物 12.预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还( )万元。 A.50 B.70 C.100 D.150 13.关于投标报价的说法，正确的是( )。 A.低于成本报价是指低于社会平均成本报价 B.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价 C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标 D.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价 14.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014 年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于 同年4 月20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5 月10 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）。 A.2014年2月10日 B.2014年4月20日 C.2014年5月1日 D.2014年5月10日 15.某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。 A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.工程重大安全事故罪 D.串通投标罪

2017年二级建造师工程法规真题及解析

2017年二级建造师工程法规真题及解析 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【答案】B 【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。教材P6 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（） A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【答案】C 【解析】考查建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教材P11 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【答案】C 【解析】本体考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元 【答案】C 【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定； ③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：600×2000=120万元。参见教材P28 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。 A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元 【答案】C 【解析】本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同的额的20%。50+200×20%=90万元。参见教材P34。 6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑过关你测好难过一切险保险合同。施工企业为保证工期，于童年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。 A.2014年2月10日 B.2014年4月20日 C.2014年5月1日 D.2014年5月10日 【答案】B 【解析】本体考查的是建筑国内工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或检验合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。参见教材P38 7.在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（）。 A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作 B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料 C.因不可抗力造成标的物损毁 D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果 【答案】B 【解析】本体考查的是承揽合同的法律规定。如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。参见教材P151 8.根据《招标标投标违法行为就公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。 A.已发限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公告期限为6个月 B.原行政处理决定呗已发变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公关平台上予以声明 C.被公告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。 D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告 【答案】B 【解析】本体考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。参见教材P107 9.关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。

2018二建法规时间总结

二建法规时间总结2018修订版 0小时 1、开标时间与投标截止时间要求同一时间。 2、仲裁裁决和二审判决立即生效。 3、对开标的异议要求开标当场提出,当场答复。 1小时 安全生产事故:单位负责人接到报告后,应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。 2小时 安全质量事故安监部门逐级上报的时间:2小时。 3小时 加班时间限制:一般每日不超过1小时;特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时,但是每月不得超过36小时。 4小时 非全日制用工:一般平均每日工作时间不超过4小时,每周累计不超过24小时。 24小时 1、建设工程发生质量事故:有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

2、在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。 48小时 1、建设工程工期:工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人;48小时内不答复视为同意承包人要求,工期顺延。 2、暂停施工:工程师认为有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见;承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内予以答复;48小时内未答复,承包人可自行复工。 3、隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查;监理人不能按时检查的,应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求,但延期不能超过48小时;监理人未按时检查,也未提出延期要求的,视为隐蔽工程检查合格。 4、诉讼证据保全:情况紧急的,必须在48小时内作出裁定; 诉前证据保全:必须在48小时内作出裁定。采取保全措施后30日内应当提起诉讼或仲裁,否则法院将解除保全,并要求申请人赔偿被申请人损失。 3日(工作日) 1、资格预审文件澄清或修改:提交资格预审申请文件截止时间至少3日前。 2、试用期解除劳动合同:劳动者在试用期内提前3日通知用人单位可以解除劳动合同。

2018年二建市政真题及答案(完整版)

2018年二级建造师考试市政实务真题及参考答案（完整版） 一、单选题 1.按级配原则构成的沥青混合料中，具有内摩擦角较高，黏聚力也较高的结构组成是() A骨架一密实结构B.骨架一空隙结构C.骨架一悬浮结构D.密实一悬浮结构 【答案】A P4 2.改性沥青混合料所具有的优点中，说法键误的是()。 A.较长的使用寿命 B.较高的耐磨耗能力 C.较大抗弯拉能力 D.良好的低温抗开裂能力 【答案】C P6 3.商品混凝土的( )应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。 A.配合比 B.运输能力 C.坍落度 D.粗骨料 【答案】B P31 4.在安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固，上部应采用( )固定。 A.剪刀撑 B.木方 C.点焊 D.拉杆 【答案】D P33 5.关于套箱围堰施工技术要求的说法，错误的是( )。 A.可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B.箱体可制成整体式或装配式 C.在箱体壁四周应留射水通道 D.箱体内应设木、钢支撑 【答案】C P43 6.关于涵洞两侧回填施工中的做法，错误的是( )。 A.涵洞两侧同时回填，两侧对称进行，高差不大于300mm

B.填方中使用渣土、工业废渣等，需经过试验确认可靠 C.在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土 D.现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行 【答案】B P52 7.在基坑放坡开挖时，下列做法错误的是( )。 A.坡面设置土钉 B.坡项1.5m范围内堆放应急土袋 C.坡面挂网喷射混凝土 D.土工织物覆盖坡面 【答案】B P73 8.对于浅基坑软土地基，能提高地基承载力且方法简单操作方便的是( )。 A.水泥土搅拌法 B.压密注浆法 C.换填材料加固法 D.格栅式加固法 【答案】A P77 9.下列基坑放坡要求中，说法错误的是( )。 A.放坡应以控制分级坡高和坡度为主 B.放坡设计与施工时应考虑雨水的不利影响 C.上级放坡坡度宜缓于下坡放坡坡度 D.分级放坡时，宜设置分级过度平台 【答案】C P72 10.污水三级处理是在一级、二级处理之后，进一步处理可导致水体富营养化的( )可溶性无机物。 A.钠、碘 B.钙、镁 C.铁、锰 D.氮、磷 【答案】D P100 11.塑料或橡胶止水带接头应采用( )。 A.热接 B.叠接 C.咬接 D.对接 【答案】A P107 12.在不含地下水的软士层中，控制精度低的柔性管道施工，一般采用( )。

2018年二建管理真题与答案

2018年二建《建设工程施工管理》真题答案及解析一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意） 工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（）。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备-保修期 C.设计的准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备保修期 【答案】D 【解析】建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 【考点来源】2Z101011建设工程项目管理的类型P4 ； 2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货商直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 【答案】C 【解析】施工总承包管理主要承担组织的总责任，故AD错误；施工总承包管理模式下，一般由业主方与分包单位签合同，故B错误。

【考点来源】2Z101012施工项目管理的目标和任务P5 ( 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（）。 A.提出问题 B.决策 C.执行 D.检查 【答案】A 【解析】管理职能的内涵：管理是由多个环节组成的过程，即： （1）提出问题； （2）筹划——提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析； （3）决策； { （4）执行； （5）检查。 【考点来源】2Z101024施工管理的管理职能分工P20 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（）。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部

2017二级建造师《法律法规》真题及解析答案

2017年二级建造师考试真题 《建设工程法规及相关知识》 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【参考答案】B 【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。教材P6 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（） A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【参考答案】C

【解析】考查建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教材P11 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【参考答案】C 【解析】本体考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元

【参考答案】C 【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：600×2000=120万元。参见教材P28 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。 A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元 【参考答案】C 【解析】本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同的额的20%。50+200×20%=90万元。参见教材P34。

2019二建《法规》主要时间要点汇总

二级建造师《建设工程法规及相关知识》时间汇总订正版（主要时间点） 2Z201000 建设工程基本法律知识 1、发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申 请之日起计算。 2、注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。提前12个月续展期，延后6个月宽展期。 3、公民的作品，其发表权、使用权和获得报酚权的保护期，为作者终生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的l2月31日。 4、法人或者其他组织的作品、著作权（署名权除外）由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的l2月31日，但作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护。 5、一般保证未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月，连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。 6、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保险费。 2Z202000 施工许可法律制度 1、建设行政主管部门应当至收到申请之日起15日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。 2、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月。 3、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告，并按规定做好建筑工程的维护管理工作。中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。 4、对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 5、资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。 6、企业在建筑业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。 7、建造师初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。建造师执行资格注册有效期一般为3年。注册期届满的，应当在注册有效期届满30日前申请延续注册。延续注册有效期为3年。

2019年二建法规真题及答案解析

2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析 二建真题下载 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。 A.须经有关机关批准 B.有技术负责人 C.承担有限民事责任 D.应当有自己的名称和组织机构 【答案】D 【解析】法人应当具备的条件：依法成立；应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费；能够独立承担民事责任；有法定代表人。 2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。 A.交付 B.合同成立 C.合同生效 D.车辆完成登记 【答案】A 【解析】动产物权以占有和交付为公示手段。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。 3.关于建设用地使用权的说法，正确的是()。 A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D.建设用地使用权期间届满的，自动续期 【答案】C 【解析】A选项说法错误，建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上。B选项说法

错误，设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。D选项说法错误，住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。 4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位 【答案】A 【解析】施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系，建设工程施工合同是双务合同，就完成施工行为而言，建设单位是债权人，施工单位是债务人，就支付工程款而言，建设单位是债务人，施工单位是债权人。 5.关于商标专用权的说法，正确的是()。 A.商标专用权是一种有形财产权 B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请 C.注册商标的有效期为10年 D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算 【答案】C 【解析】A选项说法错误，知识产权又称为无形财产权。B选项说法错误，注册商标的转让是指商标专用人将其所有的注册商标依法转移给他人所有并由其专用的法律行为。转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。C选项说法正确，D选项说法错误，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。 6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于（）担保。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 【答案】B 【解析】质押分为动产质押和权利质押。可以质押的权利包括：(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；(2)依法可以转让的股份、股票；(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；(4)依法可以质押的其他权利。

2018年二建法规真题

2018 二级建造师工程法规 一、单项选择题 共 60题，每题 1 分。 1. 根据《民法总则》，法人分为 ( ) 。 A. 企业法人和非企业法人 B. 机关法人，企业法人和社团法人 C. 一般法人和特别法人 D.营利法人，非营利法人和特别法人 2. 关于代理的说法，正确的是 ( ) 。 A. 经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B. 同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C. 作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D. 表见代理是有权代理 3. 关于物权的说法，正确的是 ( ) 。 A. 同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B. 用益物权人可以是该物的所有权人 C. 未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D. 物权的变动只能基于合同关系 A. 对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B. 国防、外交等国家行为 C. 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D. 行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 4. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是 A. 实用新型以申请时所附的说明书为准 C. 外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 5. 关于留置的说法，正确的是 ( ) 。 A. 留置权属于债权 B. C. 建设工程合同可以适用留置权 6. 关于财产保险合同的说法，正确的是 ( ) 。 A. 保险合同不可以转让 B. C. 保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 7. 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是 A. 解除合同 B. 继续履行 C. 8. 根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是 ( ) 。 B. 建设工程发明以其附图为准 D. 三类专利均以权利要求的内容为准 债权人不负责保管留置物 D. 留置权基于法定而产生 保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 D. 被保险人应当与投保人一致 ( ) 。 罚款 D. 合同无效

二建法规真题及解析

2013年全国注册二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》试卷及答案解读 一.单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（） A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同 C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的合同 答案:B 解读:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。 2.适用《产品质量法》调整的是（） A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制件 D.装修工程 答案：C 解读：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（） A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性 答案：C 解读：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。----新版本p294 4.行政处罚案例中，组织听证的费用是由（）承担 A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会 答案：A 解读：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。 5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（） A．拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期满，受要约人未作出承诺 C．受要约人对要约内容作出实质性修改D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人 答案：D 解读：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不

二建法规真题及答案

2018 年全国二级建造师执业资格考试 《建设工程法规及相关知识》真题及参考答案解析 一、单项选择题（共60 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 第一章法律基本知识 1. 根据《民法总则》，法人分为（）。 A.企业法人和非企业法人 B.机关法人、企业法人和社团法人 C.一般法人和特别法人.营利法人、非营利法人和特别法人 2. 关于代理的说法，正确的是（）。 A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D.表见代理是有权代理 3. 甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。 A.乙对丙的行为承担责任 B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任 C.甲与乙对丙的行为承担连带责任 D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任 4. 关于物权的说法，正确的是（）。 A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B.用益物权人可以是该物的所有权人 C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权 D.物权的变动只能基于合同关系 5. 关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是（）。 A.实用新型以申请时所附的说明书为准 B.建设工程发明以其附图为准 C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D.三类专利均以权利要求的内容为准 6. 关于留置的说法，正确的是（）。 A.留置权属于债权 B.债权人不负责保管留置物 C.建设工程合同可以适用留置权 D.留置权基于法定而产生 7. 关于财产保险合同的说法，正确的是（）。 A.保险合同不可以转让 B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C.被保险人应当与投保人一致 D.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 8. 下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。 A.解除合同 B.继续履行

2015年二建法规真题解析去答案版

一．单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A.项目经理承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 2.关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。 A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定 D.代理期间届满或者代理事务完成 3．甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A 地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是（）。 A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C．甲公司约定的权利自合同公证后获得 D．甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 4.关于不动产物权设立的说法以，正确的是（）。 A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

5.下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。 A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 。 6．关于担保的说法，正确的是（）。 A．担保是用益物权的一种 B．担保的目的是保障特定债权实现 C．担保合同是主合同 D．反但保不适用《担保法》的规定 7.某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（） A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 8.关于建筑市场城信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。 A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开 9.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿。下列人员

(完整版)2017年二建《法规》真题及答案解析

2017 年二建《法规》真题及答案解析 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【优路答案解析】B 主要考察法的效力层级中需要有关机关裁决适用的特殊情况。P6 2.关于建设工程代理的说法，正确的是（）。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【优路答案解析】C 主要考察代理的相关规定。P13 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【优路答案解析】C 主要考察建设用地使用权。P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利甲发现后，对乙提起侵权之 诉。经查，乙共销售侵权产品 800 件，因乙的为，甲少销售 600 件。甲销售专利产品每件获利 2000 元。 乙销售侵权产品利 1000 元。乙应赔偿甲（）。

A.60 万元 B.80 万元 C.120 万元 D.160 万元 【优路答案解析】C 主要考察建设工程知识产权侵权的法律责任中赔偿损失数额的确定方法。P28 5.建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为 200 万元，甲按付了定金 50 万元，如果乙在规定的期限内不履行设计合同，应该（）。 A.50 万元 B.80 万元 C.90 万元 D.100 万元 【优路答案解析】C 主要考察定金的相关规定。P34 6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2014 年 5 月 1 日。同年2 月 10 日，该建设单位 与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。 后因设备原因，工程实际开工日为同年 5 月 10 日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。 A.2014 年 2 月 10 日 B.2014 年 4 月 20 日 C.2014 年 5 月 1 日 D.2014 年 5 月 10 日 【优路答案解析】B 主要考察建筑工程一切险的保险期限。P38 7.施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故......... A.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人

二建法规知识点归纳总结

最新二建法规知识点归纳总结-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第一章 第一节 法律体系 一、法律部门：哪一部法属于哪一个法律部门 二、法的形式 ……法----------------------法律 ……条例-------------------法规{行政法规 地 方法规（带地名） } ……规定/办法-----------规章{部委规章（部门规章） 地方政府规章（带地名）} 四、法的纵向冲突（上位法高于下位法） 宪法→法律→行政法规→ { 部门规章 地方 性法规→地方政府规章 } 一、法人应当具备的条件 1．依法成立 2．有必要的财产或者经费 3．有自己的名称、组织机构和场所 4．能够独立承担民事责任 二、法人的地位与作用和法律关系 （基本主体）具有民事权利能力和民事行为能力 建设单位也有可能是没有法人资格的其他组织 项目经理部行为的法律后果由企业法人承担 第一章 第三节 代理制度

一、代理：代理人在被授予的代理权限范围内，以被代理人的名义与第三方实施法律行为。 被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。（被代理人独立承担） 代理人（不是当事人，是工具、跑腿的，没独立人格） 二、法律特征 1.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。 2.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为。 3.代理行为必须是具有法律意义的行为。 4.代理行为的法律后果归属于被代理人。 三、代理的分类 （一）委托代理：按照被代理人的委托行使代理权。又称“意见代理”或“任意代理” （二）法定代理：根据法律的规定而产生的代理。 （三）指定代理：根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。 四、代理的终止 （一）代理期间届满或代理事项完成。 （二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托。 （三）作为被代理人或者代理人的法人终止。 五、无权代理：行为人不具有代理权，但以他人的名义与第三人进行法律行为。 三种表现形式：（1）自始未经授权（2）超越代理权（3）代理权已终止被代理人对无权代理人实施的行为追认，无权代理人不赔偿；不追认，则赔偿。（不是无效而是效力待定） 六、表见代理：行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。有效。 第一章第四节物权制度 一、物权的种类 （一）所有权：1．占有权 2．使用权 3．收益权 4．处分权 （二）用益物权：土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权 相邻权法定不得不 二、物权效力与合同效力的区分 物权效力，由《物权法》评价；合同效力，由《合同法》评价 物权效力与合同效力无关，一般情况下： （1）不动产物权：自登记时生效（未办理物权登记的，不产生物权效力）（2）不动产合同：自成立时生效（未办理物权登记的，不影响合同效力）

2018年二级建造师法规真题及答案解析

2018年二级建造师法规真题及答案解析

1. 根据《民法总则》，法人分为( )。 A、企业法人和非企业法人 B、机关法人、企业法人和社团法人 C、一般法人和特别法人 D、营利法人、非营利利法人和特别法人 试题答案：[[D]] 试题解析： 法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。 2.关于代理的说法，正确的是( )。 A、经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B、同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C、作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D、表见代理是有权代理 试题答案：[["C"]] 试题解析： 选项A，转委托代理经被代理人【希赛】同意的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任； 选项B，无此规定； 选项D，表见代理属于无权代理，但产生有权的代理后果，由被代理人承担责任。 3.关于物权的说法，正确的是( )。

A、同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B、用益物权人可以是该物的所有权人 C、未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权 D、物权的变动只能基于合同关系 试题答案：[[C]] 试题解析： 选项A、B，担保物权和用益物权都属于他物权，所有权为自物权，不可能是同一人。 选项D，物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效;未办理物权登记的，不影响合同效力。 4.关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A、实用新型以申请时所附的说明书为准 B、建设工程发明以其附图为准 C、外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准 D、三类专利均以权利要求的内容为准 试题答案：[[C]] 试题解析： 建设工程发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。 5.关于留置的说法，正确的是( )。