搜档网
当前位置:搜档网 › 公路工程合同(完整版)

公路工程合同(完整版)

合同编号:YT-FS-5689-19

公路工程合同(完整版)

Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.

互惠互利共同繁荣

Mutual Benefit And Common Prosperity

公路工程合同(完整版)

备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。

*******项目道路施工合同

发包人:*****置业有限公司

承包人:

经过邀请招标,发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

一、工程项目

1.1 工程名称:*****道路工程

1.2 工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块

1.3 承包范围:总平面图中标段所示道路路基工

程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元单价 (综合单价包干)

大写元

1.8 质量标准:合格。

1.9 工期:

工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二.技术标准及图纸

2.1 图纸

2.1发包人提供:

2.2 技术标准:

2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及

检验报告。

三.双方权利和义务

3.1 发包人的权利和义务

3.1.1 发包人委派的业主代表:

姓名:职务:

3.1.2 监理单位及委派的工程师:

监理单位:

姓名:职务:

职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

3.1.3发包人主要工作:

3.1.3.1 负责场地三通一平;

3.1.3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;

3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门

参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;

3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

3.1.3.6按合同约定支付工程款。

3.2 承包人的权利和义务

3.2.1 项目经理

姓名:职务:

项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.2.2承包人主要工作:

3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内,承包人进场完成施工准备。

3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划,并报送发包人及监理单位审核批准;

3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。

承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;

3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

3.2.2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

3.2.2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通。

四、工程价款

a、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整

而增减。

b.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料:报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定后方可使用,并作为结算依据。

d.工程报价单详附件,工程量按实结算

e.结算审计承包人付费执行采用沪建建(XX)641号,沪价费(XX)054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付

五、工程价款的支付

5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

5.2 工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5 %的质量保证金,待质量保期满一年后支付,

如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

六.安全文明施工

6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七.竣工验收

7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成整改的费用。

7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料。

八.违约责任

8.1发包人违约:

8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。

8.2承包人违约:

8.2.1 因承包人原因,未按本合同第1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承担由此给发包人带来的全部损失。

8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因

承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承担。

8.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元。

8.2.4 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付。

九、争议

9.1 在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁。

十、合同生效与终止

10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签且加盖法人公章后生效;

10.2合同订立时间:XX年月日;

合同订立地点:上海市。

10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止。

十一、合同附件

11.1 投标文件

11.2 招标文件

11.3 道路平面图及标段划分图

11.4 报价书

十三、合同份数

13.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;

13.2副本陆份,双方各执叁份。

本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发包人:(公章) 承包人:(公章)

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

传真:传真:

签订地点:

签订时间:

这里填写您企业或者单位的信息

Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here

道路施工合同范本五篇

道路施工合同范本五篇 施工合同亦指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。下面是小编搜集的道路施工合同范本五篇,希望对你有所帮助。 道路施工合同范本(一) 甲方: 乙方: 为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,经甲乙双方友好协商,一致同意按下列条款签订本合同:第一条:工程概况 1、工程名称:道路维修 2、工程地点: 3、承包方式:包工包料 第二条:工程期限、合同金额、付款方式 1、本合同工期为三十天 2、工程总造价:元整,大写。本合同签订生效后,即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格,按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件) 3、预留工程造价的5%,即玖仟元整为工程质保金,保修期两年,两年后返还,若两年内出现由工程质量造成的问题,由乙方负责维修,维修费由乙方承担。 第三条:双方责任及义务 1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工,如工程质量不符合相关规定,乙方负责无偿维修或返工,否则将赔偿甲方的一切损失。 2、乙方必须按双方约定的时间完工,如发生不可抗力因素,工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后,视为违约,并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。 3、使用过程中,如出现由工程质量造成的问题,乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

第四条:违约责任 1、乙方采购的材料必须保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否则,应及时、免费按照甲方要求更换。 2、合同纠纷解决方式:双方协商,若达不成一致,可法院起诉。 本合同一式贰份,甲乙二方各执一份,均具有同等效力,本合同自签订之日起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 道路施工合同范本(二) 发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国合同法》和《陕西省工程招标管理办法》及新校区建设内部招标管理办法的规定,结合本工程的实际情况,现就新校区建设“5号道路6-8点工程”有关具体事宜双方达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称:新校区5号道路6-8点工程 1.2工程地点:新校区2号学生公寓与学生食堂 1.3承包范围:工程量清单全部内容。 1.4工程质量:合格 1.5承包方式:乙方按照甲方提供的由北京中翰国际建筑设计有限公司设计的“5号道路施工图”及该工程的“最高限价”工程量清单进行施工,如变更项目以甲方书面通知为准,杜绝口头变更并视为无效。工程造价按照工程量清单内容一次性包死(即竣工后,原工程造价不变,只对新增、减工程量做决算)直接进入财务结算。 1.6工程工期:合同签订2015年1月9日至2015年 2月 24日,合同工期为 45 天,必须按时完工。 1.7合同价款:工程造价为:402456.98元,施工完毕验收合格按实际完成的工程量进行结算。如出现下列情况,合同总价作相应调整。①重大的设计变更;

道路工程施工合同范本通用版

( 施工合同) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-083925 道路工程施工合同范本通用版Model contract for road engineering construction

道路工程施工合同范本通用版 道路工程施工合同范本(一) 发包人: 承包人: 经过邀请招标,发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 1.1 工程名称:*****道路工程 1.2 工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块 1.3 承包范围:总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5 合同价款:合同总价(暂定) 元单价(综合单价包干) 大写元 1.8 质量标准:合格。 1.9 工期: 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸 2.1 图纸 2.1发包人提供: 2.2 技术标准: 2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三.双方权利和义务 3.1 发包人的权利和义务 3.1.1 发包人委派的业主代表: 姓名:职务: 3.1.2 监理单位及委派的工程师: 监理单位: 姓名:职务: 职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

公路工程施工合同管理要点分析

公路工程施工合同管理要点分析 摘要:公路建设项目战线长、作业面广,地质条件复杂多变,并且施工期间存在许多不可预见因素。施工企业必须抓住公路工程的特点,做好公路工程的合同管理工作,以保证工程顺利实施并为企业争创最大经济效益。本文提出了公路工程施工合同管理中存在的问题,分析了加强合同管理要点及措施。 关键词:公路工程施工合同管理要点措施 公路工程施工合同是经济合同的一种。是发包人和承包人为完成商定的工程建设项目的目标和目标相关的具体内容,明确相互权力与义务关系的协议。公路工程施工合同把技术、经济、法律三者科学的结合在一起, 它是订立合同当事人在工程建设中的最高行为准则,经济活动的依据,明确各方权利和义务,协调工作关系, 以及解决合同纠纷的依据,达到顺利完成工程目标管理的重要内容之一, 加强公路工程施工合同管理,规范、完善工程合同,做到管理依法, 运作有序, 有利于在工程建设中,做好公路工程的质量、工期、投资三大控制,规避风险,减少不必要的扯皮、纠纷和经济损失, 确保按期完成公路工程目标和任务。 一、公路工程施工合同管理中存在的问题 目前,我国公路建设市场尚不发达,施工企业普遍缺乏对工程施工合同管理的正确认识。很多承包商签订了工程合同,但由于对合同管理缺乏全面认识,往往导致建设施工合同执行过程困难,甚至产生严重违约,而索赔又无据可依,导致不必要的经济损失。现阶段,公路工程施工合同管理中存在的主要问题有: 1、不重视合同管理体系和制度建设 一些施工企业只重视项目的前期投标工作,一旦工程拿到手就疏于施工合同管理。合同管理制度不健全,没有形成一套系统的合同管理办法。虽然企业制定了相关的合同管理制度,但制度形同虚设,没有得到严格的贯彻执行,合同归口管理机制不完善,部门之间职责不清,分级管理机制不到位,自上而下、自下而上没有形成一套系统的合同管理体系,缺少对合同管理必要的审查和有效的监督,使合同管理流于形式。 2、合同意识淡薄,缺乏专业的合同管理人才 合同当事人合同意识淡薄,不严格按照合同办事。合同由项目经理、项目总工及项目工程师管理,不能对工程合同进行有效的动态管理。出现问题后不能依照合同解决,而是习惯于找领导协调,即便是正当的索赔也不能理直气壮的提出。另外,没有设立合同管理部门,缺乏专业的合同管理人才。大多数项目管理机构都未设立合同管理部门,缺乏可行的有效的动态合同管理制度和具体的操作流程,不能对工程进行及时的跟踪和管理,极大地影响了我国的施工企业合同管理水平的提高。

公路工程施工合同(简易合同)

石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路工程 施工合同 发包人:石泉县熨斗镇人民政府(简称甲方) 承包人:陕西石泉万达建设工程有限公司(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就新农村建设道路工程建设的有关事项协商一致,订立本合同如下。 一、工程概况 1、石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路路基工程位于熨斗镇, 是连接熨斗镇麦坪村、双坪村的重要通道,该路基工程长 3.381km、宽7m,主要工程内容为石方开挖、土方开挖、石方爆破、路肩浆砌石、路内挡土墙。 2、工程名称:石泉县熨斗镇布里至灵雀山公路路基工程 3、工程地点:熨斗镇麦坪村 4、工程内容:土方开挖、石方开挖、石方爆破、浆砌石挡 坎等。根据甲方要求产生的一切工程量。 5、承包方式:包工包料。 二、合同工期 1、开工日期:2017年11月20日 2、竣工日期:2018年1月20日 3、合同工期:60天。

三、甲、乙双方一般权利和义务 1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。 2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及保护。 3、甲方的义务: ⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划。 ⑵负责工程质量的控制、检验。 4、乙方的权利和义务: ⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。 ⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 四、合同总价及付款方式 1、工程总价(大写):玖拾玖万捌仟贰佰陆拾陆元肆角陆分(小写)¥998266.46元 2、工程款支付:该工程毛路挖通后甲方向乙方支付总工程款的50% ;工程浆砌石完工后付到总工程款的80%;工程竣工验

道路施工合同【新版】

道路施工工程承包合同 江苏永创建设有限公司 日期:2015年 3 月15 日

道路施工工程承包合同 发包方:以下简称甲方 承包方:以下简称乙方 根据工程施工进度需要,现将昆山协多利金属有限公司新建厂厂区道路工程由乙方施工。为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,甲乙双方经过友好协商,在自愿、平等、公平公正以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规,结合当地的有关规定,根据本合同工程的具体情况,签署本合同。 1. 工程概况 1.1 工程名称:昆山协多利金属有限公司新建厂区 1.2 工程地点:昆山市陆家镇华阳路东白杨路南 1.3 工程内容:昆山协多利金属有限公司新建厂区内道路施工 1.3.1 乙方应按照甲方的要求,结合现场实际施工需要,负责组织本工程的施工、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。 1.3.2甲方有权根据实际情况的需要调整乙方的工程内容(包括但不限于增加或减少工程范围等),由此而引起合同价款的调整,按合同的有关规定执行,乙方不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。 2. 工程的承包范围及承包方式 2.1 本合同工程的承包范围:昆山协多利金属有限公司新建厂区内道路施工。 2.2 本工程性质为合格工程,其中的工程造价为完成工程竣工验收并合格的固定总价。 2.3 乙方应做好合同工程范围内的施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。具体包括但不限于:厂区内道路垫层施工、基层施工、原道路清理、钢模支设(含钢模材料)、砼面层施工、路面养生、切缝、路面刻纹、路边平侧石安铺、汽车和自相车停车场的垫层、草坪砖铺设以及过路管道切除原路面和市政道路连接等工作。 2.4 本工程采用总承包方式,包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。 3. 合同工期: 3.1 开工日期为2015年 4 月 10 日。 3.2 竣工日期为2015年 5 月 25 日。 4. 技术要求 4.1 路面层体结构要求(从下至上顺序依次为):路基碾压密实(200mm分层来回夯实3次,压实系数不小于0.94)、400厚3:7灰土夯实、200厚级配碎石灌M2.5水泥砂浆、250厚C30混凝土面层。 4.2 施工基层厚度允许偏差:路基层300mm±20mm,灰土层为400mm±20mm;碎石层200mm±20mm;混凝土面层250mm±5mm;如果达不到以上要求,每发现一处,乙方应按本合同总价款0.5%支付违约金。 4.3 乙方在确保甲方及本合同明确的质量标准的基础上,工程质量必须达到合格,符合《混凝土路面施工及验收规范》《市政道路的施工及验收规范》《市政道路工程质量检验评定标准》标准。 4.4 如因工程质量问题给甲方造成损失时,乙方应承担赔偿责任,甲方有权保留进一步追偿的权利。 5. 合同工程量、合同价款及计价结算方式

公路工程路基土石方分包合同协议书最新版

四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程 宜-交移民公路工程 工程专业分包合同 (合同编号:A2-2011-003) 发包方(甲方):四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部承包方(乙方): 签订时间:2011年4月日

专业分包合同书 发包方:四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程项目部(简称甲方) 承包方: (简称乙方) 根据施工实际需要,甲方将四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程合同段的部分(k ~ k )路基土石方工程交由乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条:工程名称、地点、范围及内容数量 一、工程名称:四川大渡河瀑布沟水电站移民安置永定桥水利工程宜-交移民公路工程 二、工程地点: 三、分包工程范围及内容数量 k ~ k 段工程量共计挖方:挖土方方;挖石方方;填方:填土方方;填石方方。采取包工(由甲方负责施工测量、放样、及土工试验检测只抽检)的方式承包,各种施工机具由乙方负责。 四、分包工程期限2011年5 月上旬开工、年月日竣工。

第二条分包工程单价 挖土方(包运输600米之内) 挖石方(包运输600米之内) 弃土推土: 填土方: 填石方: 1、本单价为综合单价,承包单价含3.4%的税,结算时甲方在乙方工程款中扣除。 2、工程量清单中的工程数量为暂定,结算时按实计算。 ①、挖土方按横断面法计算,以天然密实方计。 ②、填土方按横断面法计算,以压实方计。(按规范超宽填筑 部分土方不予计量)。 ③、挖石方连续段按横断面法计算,孤石按体积法计算,以 天然方计。 ④、填石方按横断面法计算,以压实方计。(按规范超宽填筑 部分石方不予计量)。 ⑤、路基成型后上、下边坡的修整刷坡工作视为乙方应尽的 义务,不另行计量。 ⑥、路基两侧的排水沟、截水沟的土方量开挖,已计入相应 的路基挖方、填方数量,不另行计量,但乙方须及时进 行排水沟、截水沟的开挖。 2、本单价为完成此项目所需发生的一切费用,乙方不得以任 何原因要求调整和增加其他费用。

公路工程合同协议书

公路工程合同协议书 (副本) 工程名称:禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段 发包人:禹州市交通运输局 承包人:河南鸿盛建筑工程有限公司

日期:2017年11月13日 公路工程合同协议书 禹州市交通运输局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段(项目名称),已接受河南鸿盛建筑工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程三标段,为梁北镇苏王口村公路工程项目。 2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分: (1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料); (2)中标通知书; (3)补遗书; (4)投标函及投标函附录; (5)项目专用合同条款;

(6)公路工程专用合同条款; (7)通用合同条款; (8)技术规范; (9)图纸; (10)已标价工程量清单; (11)承包人有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书; (12)根据承诺提供的详细人员、设备清单; (13)施工组织设计安排; (14)项目监理委任书; (15)农民工工资支付承诺; (16)发包人下发的管理文件; (17)其他合同文件。 3.上述文件互相补充和解释,如有不明确和不一致之处,以合同约定次序在先者为准。 4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)玖拾柒万零贰佰贰拾伍元整(¥97022 5.00元),最终结算费用以财政审核为准。 5.承包人项目经理:陈光。技术负责人:张守乾。 6.工程质量符合合格标准。

2018年公路工程施工合同范本

公路工程施工合同范本 公路工程施工合同与其他建设合同一样,是施工阶段合同管理的依据,是施工企业与业主和监理的唯一纽带。下面是由风林网络小编为大家整理的“公路工程施工合同范本”,供您参考,希望对您有所帮助! 发包人: 承包人: 经过邀请招标,发包人确定所有空填全为xxxx工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 11 工程名称:道路工程 12 工程地点: 13 承包范围:总平面中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 14 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 15 合同价款:合同总价(暂定) 元单价 (综合单价包干) 大写元 16 质量标准:合格。 17 工期: 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二、技术标准及纸 21 纸 21发包人提供:

22 技术标准: 221 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 222 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三、双方权利和义务 31 发包人的权利和义务 311 发包人委派的业主代表: 姓名:职务: 312 监理单位及委派的工程师: 监理单位: 姓名:职务: 职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。 313发包人主要工作: 3131 负责场地三通一平; 3132确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验; 3133 提供地下管线布置、有关隐蔽障碍物资料; 3134负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要; 3135进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序; 3136按合同约定支付工程款。 32 承包人的权利和义务 321 项目经理 姓名:职务:

公路路面工程施工合同

公路路面工程施工合同 甲方(以下简称甲方):身份证号: 乙方(以下简称甲方):身份证号: 根据《中华人民共和车合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及其他有法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就此工程项目达成一致,订立合同,以便双方共同遵守。 一、工程项目: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围:本工程设计施工图纸所要求的路肩砼及水稳层施工范围。乙方负责①所有机械设备(即搅拌机及相关配置计量设备和输送设备、装载机、平地机(或摊铺机)、压路机、洒水车、运输车辆)以及所有工序与之有关机具设备)费用;②建立搅拌站相关的人工费、搅拌机的安装拆卸、拌和站水池的建立、砂石料的上料、砼(水泥稳定碎石)拌和、运输(含车辆及驾驶员工资、水泥稳定矿石基层摊铺、养护、成品保护等所完成工作所需的人员、机械费用;③负责砼支护所用的模板、木方、丝杆、铁丝、钉子、电锤、模板加要所有的各种机具设备、支撑系统所用的钢管、扣件、架料、模板;④负责砼浇筑、振捣、收面、按设计设置伸缩缝、养护、成品保护等。甲方只负责提供场地料场、水电接至现场、施工所产生的水电费、主材(即水泥、砂、碎石); ⑤负责作业区内的安全指挥。

4、承包方式:乙方采用包工不包料形式,包质量、包工期、包安全、包文明施工。 5、合同价款及结算:本合同采用固定全费用综合单价包干,包干单价① 工程结算单价按税后元/M3;②水稳层结算单价按元/M3。砼工程量结算按现场实际完成方量计算(不含税),水稳层按现场实际收方面积乘设计厚度得体积为准结算(不含税)。 6、质量标准:合格,满足甲方同业主方签订的《建设工程施工合同》中有关项目工程的施工质量要求。其中,接缝、平整度及压实度等必须严格按照现行规范要求进行施工,并且满足业主、监理工程师等各方的要求。 7、工期:各分项的开工、完工时间以甲方实施性施工进度计划为准。如遇雷雨、人为不可抗拒的自然因素等影响,工期可相应顺延。(因不可抗力造成无法施工的,经双方书面确认后,工期顺延)。 8、准确无误的给乙方提供相关的技术资料及数据。 二、技术标准及图纸 技术标准:执行《公路路面基层施工技术规范》相关的技术标准、规范(按图施工)。 三、双方责任和义务 (一)、甲方责任和义务 1、甲方只向乙方提供施工所需的水、电及主材;水提供至乙方施工区域,电提供至二级配电箱,其余所有机具及配套设备、辅料由乙方负责。 2、甲方代表,电话,负责安排具体工作及现场施工协调管理,代表甲方行使相应的权利和义务。

高速公路路基分包合同范本

工程施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 贵州金博特工程劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工合作等有关事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 (一)工程名称:**高速公路工程 (二)工程地点:** (三)工程规模:K84+000-K102+000范围内路基及路基附属工程(详见施工图及工程量清单)。 第二条承包方式、范围及内容 (一)承包方式:包人工、包辅材、包机械。 (二)承包范围及内容 1.承包范围:除合同条款说明应由甲方负责的以外,涉及本合同内容(或清单)中所列项目并与之相关的直接和间接的一切工作均包括在乙方承包范围内。 2.承包内容:工程范围内的植被清除、表土清除、土石方开挖、地基处理、路基回填、浆砌片石挡墙、路基边坡防护、深路堑防护、路基路面排水、路肩浆砌石、便道修筑维护(施工段内纵向贯通便道)等工作,详见《工作内容及机具材料供应方式汇总表》(表5-3)。 上述未提及的项目详见工程量清单内容。 3.红线范围内所有开挖出的土石方产权归甲方所有。 第三条工程造价及综合单价 (一)本工程暂定总价(根据工程量报价清单中暂定工程量)合计为: 元; (大写:)。 (二)清单工程量为暂定工程量,最终工程量以乙方实际完成并经过业主、监理和甲方共同审核确认,且符合质量标准的工程量为准,但最终不应超过业主批复

给甲方施工图的工程量。 (三)本工程中的单价为综合单价;其单价为包干价,不论何种因素均不作调整;此综合单价中包含了人工费、机械费、炸药与火工品费用、模板费、辅助材料费、燃料费、临时设施费、水电费、措施费、管理费、利润、税金(营业税3%)等一切费用。乙方所应预见到的施工中必须发生或可能发生的施工内容所产生的一切费用都已包含在综合单价中,包括未提及的与清单有关的一些隐性工作,如乙方的进退场费、协调费、安全生产措施费(含合同总价 1.5%)等一切责任和风险费用。 (四)除经业主认可的设计变更及签证费用增加外,本工程不增加合同工程量清单外的其他费用;工程量清单子目的所有相关工作内容已包含于综合单价中。(五)本工程单价中已包含按规定乙方应缴纳的全部税费(含工程所在地规定必须缴纳的地方附加税、社会保险费等)。如果甲方开具营业税代缴代扣证明,则相应营业税扣除。营业税改增值税全面施行后,针对具体政策进行调整。 第四条工期 (一)路基主体工期:201*年*月*日至201*年*月*日 ; 路基附属工期:201*年*月*日至201*年*月*日 合同总工期为: 14 个月。 (二)乙方必须服从甲方各节点工期及总工期计划安排,当业主对甲方的工期调整时乙方需及时作出相应的调整以满足业主要求,具体要求以甲方项目经理部下发的工程进度计划为准。 (三)本工程因征地拆迁、业主计划调整等因素影响施工时,乙方应根据现场情况、业主及甲方要求及时合理安排和调整人员、辅助材料、机械设备等的投入。由此产生的人员、辅材及机械的窝工、等工、赶工等费用均由乙方自行承担。(四)乙方应充分了解和理解本工程的物质条件(场地、障碍物、污染物、地质条件、水文条件等)及气候条件(风、霜、雨、雪、冻等),遇到不利物质条件或发生恶劣气候条件时,乙方应采取合理措施继续施工以确保工期,相关措施费用已包含于合同总价中。 (五)一旦甲方有指令,乙方应按照甲方要求的时间和方式暂时停止施工。在暂停施工期间,乙方应按甲方要求妥善保护本合同工程或其任何部分工程,并保障其安全无损。

公路工程进度、计量、合同管理监理内容

公路工程进度、计量、合同管理监理内容 本文为公路工程进度、计量、合同管理监理内容:从工程进度监理的基本工作,工程进度监理的基本工作,进度计划的审批,工程进度计划的检查、调整,工程进度计划的延期和延误,进度控制的其它手段等方面进行描述。 公路工程;进度;计量;合同管理;监理内容 一、工程进度监理的基本工作内容 1、监理工程师进度控制的主要方式是由承包人提交的各种进度计划,对承包人提交的各种进度计划进行审查和批准,并根据对现场工程实施情况的经常检查,要求承包人对进度计划做出必要的调整,以保证进度目标的实现。 2、监理工程师对承包人进度计划的审查和批准,是以合同工期为前提,从总进度计划的审查和批准开始到年进度计划、(季)月工作计划的审查与批准的顺序进行;在批准的总进度目标内,承包人提交逐年的年进度计划,在批准的年进度计划的框架内承包人提交(季)月工作计划。监理工程师的审查与批准,实际上是审查与批准承包人进度目标的逐级分解、细化的过程。 3、监理工程师对承包人进度计划实施情况的检查以及要求承包人实施的进度计划做必要的调整,则与前述顺序相反,是从(旬)月(季)工作计划的检查和调整开始,到年进度计划的检查和调整,最终必须达到

承包人在总进度计划中对进度目标所做的承诺。监理工程师对进度目标的控制是从月工作计划开始,对各阶段进度目标的逐步控制来保证总目标的实现。 4、进度控制必须随时对现场实施情况进行检查,发现现场进度与计划进度之间的差异应及时地要求承包人进行调整,实现动态控制。一般月进度的延续,原则上对其进行调整并赶上目标要求的时间不应超过三个月(一季度),一般不不应出现跨年度的进度延误,一旦出现跨年度的进度延误,如受到气温、雨水、台风等季候影响,会受到许多因素制约,从而影响到总进度目标。 二、工程进度监理的基本工作 1、总体工程计划的编制 承包人在接到中标通知书后应在合同规定的时间内向监理工程师 递交工程总体进度计划,该计划内容包括: (1)工程项目的合同工期,工程进度安排,网络计划及关键路钱。 (2)完成各单位工程及各施工阶段所需的工期,最早开始和最迟结束的时间。 (3)各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估量。 (4)各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量。

公路建设(工程)施工合同完整版

公路建设(工程)施工合同 完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

公路建设(工程)施工合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方: 乙方:__________工程队 为确保______公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议: 一、公路建设路线及工期要求: 1、公路建设路线为 _____________。 2、工期要求是______年_____月 _____日至______年_____月_____日。 二、公路建设的内容:公路路基开

道路工程施工合同(标准版).docx

编号:_________________ 道路工程施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

道路工程施工合同(一) 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 二、工程承包范围 承包范围:

三、合同工期: 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款: 金额(大写):元(人民币) 六、发包人向承包人承诺按协议约定的期限和方式支付协议价款及其他应当支付款项。 七、协议生效 协议订立时间:年月日

协议订立地点: 本协议双方约定生效,本协议生效后承包方和发包人各持一份。发包人:(公章)承包人:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 年月日年月日 道路工程施工合同(二) 发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容和承包范围:地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为200米。 4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。 5、合同造价:暂定为人民币元整。 6、工期:合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金:

公路工程施工合同模板

编号:GR-WR-85222 公路工程施工合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

公路工程施工合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 发包人:*****置业有限公司 承包人: 经过邀请招标,发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 1.1工程名称:*****道路工程 1.2工程地点:位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块 1.3承包范围:总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 1.4承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5合同价款:合同总价(暂定)元单价(综合单价包干) 大写元 1.8质量标准:合格。 1.9工期: 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二。技术标准及图纸 2.1图纸 2.1发包人提供: 2.2技术标准: 2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三。双方权利和义务 3.1发包人的权利和义务 3.1.1发包人委派的业主代表:

道路工程施工合同模板

编号:________ 道路工程施工合同模板 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共17 页

道路工程施工合同模板 道路工程施工合同模板【一】 (发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 (项目名称),已接受 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.第标段由K + 至K + ,长约 km,公路等级为,设计时速为,路面,有立交处;特大桥座,计长 m;大中桥座,计长 m;隧道座,计长 m以及其他构造物工程等。 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分: (1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料); (2)中标通知书; (3)补遗书; (4)投标函及投标函附录; (5)项目专用合同条款; (6)公路工程专用合同条款; 第 2 页共 17 页

(7)通用合同条款; (8)技术规范; (9)图纸; (10)已标价工程量清单; (11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计; (12)其他合同文件。 3. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。 4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)元(¥)。 5. 承包人项目经理: .承包人项目总工: . 6. 工程质量符合标准。 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9. 承包人应按照监理人指示开工,工期为日历天。 10. 本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委 第 3 页共 17 页

道路施工合同范本常用版

编号:FS-HT-05018 道路施工合同新编 The latest model road construction contract 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

道路施工合同新编 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容和承包范围:地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为_____米。 4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。

5、合同造价:暂定为人民币_____元整。 6、工期:合同签订并生效后_____天内完成。工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币______元。上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8.1按以下原则结算: 8.1.1按浙江省市政工程预算定额结算,具体单价及费率。 8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按_____元/车(5吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3挖土机采用200型挖机,挖土机费用按_____

高速公路合同管理办法

合同管理办法 一总则 第一条为做好项目合同管理工作,使项目合同的谈判、起草、审核、审批和执行等管理达到程序化、标准化、规范化的要求,特制定本办法。 第二条本办法依据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)及上级部门对合同的有关管理规定制定,如本办法同以上法规有抵触之处,以《合同法》及上级部门规定为准。 第三条本办法适用于xx高速公路项目。 二合同分类 第四条合同分类原则: 1.全面性:能够比较全面地反映工程合同的组成,尽量做到不遗漏; 2.合理性:要求分类不重复,并尽量与概算项目的分类保持一致,以方便与概算项目的对比; 3.统一性:要求各部门的合同编号保持统一,所有合同均由计划合约部备案并统一编号; 4.与竣工文件归档相衔接:归档内容相对应的合同,直接归入;没有相对应的,则按归档内容函盖的内容归入。 第五条合同分类内容。本办法规定合同分为工程类合同、行政类合同和廉政类合同三大类,各大类合同又按要求细分。工程合同指与工程建设直接相关的合同,如征地拆迁、工程施工、勘测设计、工程监理等方面合同;行政合同指为保证公司办公及生活方面的正常运转所签定的合同,如房租、水电等合同;廉政合同是指为确保工程建设各方严格遵守国家、行业的有关制度和规定,确保工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,确保工程建设正常秩序所签订的合同。 (一)工程类合同(代号为GC)。按不同内容暂分8小类(见《合同分类表》),具体说明如下: 1.工程土建类合同(代号为tj):

(1)指高速公路线路范围内包含的路基、路面、桥涵、隧道、交叉等工程施工合同; (2)与环境保护有关的合同,包括绿化、隔音墙、污水处理等; (3)其他有关建安费用计算的工程,如应地方要求而修建的便道、桥、排水沟等工程; (4)其他。 2.交通工程类合同(代号为jt): (1)包括波形护栏、防撞墙、隔离栅、公路标线、各类标志牌等安全设施; (2)包括收费站、通讯系统、监控系统、供电系统等设施的安装、调试等; (3)包括收费站、管理中心、服务区等的房建工程; (4)其他。 3.材料设备购置合同(代号为cl): (1)材料的购销合同; (2)设备购置(包括各种为满足公路的营运、管理、养护需要购置的设备、工具、器具合同; (3)其他。 4.征地拆迁类合同(代号为zd): (1)包括征地及青苗、鱼塘、苗圃补偿等; (2)包括房屋、电力、水利、管线拆迁等; (3)包括界桩的测设、埋置等; (4)包括办理征地拆迁各种证件和手续等。 (5)其他。 5.管理项目合同(代号为gl): (1)包括建设单位为建设项目的筹建、招投标、建设、竣工验收、总结等工作所发生的管理费用; (2)包括工程质量监督、检测费,工程监理费; (3)包括设计文件审查费等; (4)其他。 6.科研试验合同(代号为ky): (1)包括为此工程而进行的各种研究和支付科技成果、先进技术的一次性技术转让; (2)包括按照技术规定在施工过程中必须进行的试验和为本建设项目提供或验证设计数据、资料而进行的试验;

公路工程施工合同样本版

公路工程承包合同 (合同编号:) 甲方:(下称甲方) 乙方:(下称乙方) 为优质、高效的完成 ________ 工程的施工任务,依据《中华人民共 和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,就乙方承包的本合同项下的工程施工工作,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致, 订立本合同。甲,乙双方应严格恪守和执行本合同条款。 一、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容:。 二、施工期限 2.1开工日期: 2.2竣工日期: 2.3合同工期总日历天数天。 三、工程数量及单价 3.1承包方式:单价承包。 3.2工程数量及单价:详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》;本合同《工程量清单》内工程数量仅为名义数量,具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格,符合本合同规定计价条件 的工程数量为准。本合同《工程量清单》内工程单价为相应工程施工完工的全部报酬,含:劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、

管理、保险(工程一切险除外)、合同明示的或暗示的风险、利润、 调迁、临建、安全环保职业健康、现场文明施工及除营业税、教育费附 加、城市建设维护费外各种税费。 3.3本合同总额为:元(暂定价)。具体金额以最终验收结算款为 准。 四、计量及付款 4.1工程计量:本工程分为三期计量,所有工程计量都必须经监理工程师、甲方签字方为有效。 4.2付款办法:本工程款甲方负责分期支付。本项目签订合同进场后,甲方预付万元;挖除砼面板完成原路面基层冷再生后,甲方支付乙方工程款的50%;完成水稳基层后,甲方支付乙方工程款的70%;完 成沥青砼面层后,甲方支付乙方工程款的90%。工程交工验收后,甲方 支付签约总金额的95 %,另5 %为质量保证金,质保期满后工程款全部付清。以上支付资金时间均以15个工作日为界。 工程质量要求 工程质量必须达到合格,执行规范为: 5.1施工技术规范: 5.1.1交通部颁《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006 5.1.2交通部颁《公路路面基层施工技术规范》JTG/T F20-2015; 5.1.3交通部颁《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004 5.2质量评定标准: 交通部颁《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-5-2004 5.3其他要求 六、质量保修责任:本工程质量保修期为一年,一年后未发现质量问题,质保金退还给乙方,如发生保修事项,乙方应在收到甲方通知后

公路路面施工合同范文

公路路面施工合同范文 Model of highway pavement construction contract 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

公路路面施工合同范文 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 经过邀请招标,发包人确定某项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 1.1 工程名称:*****道路工程 1.2 工程地点: 1.3 承包范围:总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 1.4 承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5 合同价款:合同总价(暂定)元单价(综合单价包干) 1.8 质量标准:合格。 1.9 工期:工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二.技术标准及图纸 2.1 图纸 2.1发包人提供: 2.2 技术标准: 2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三.双方权利和义务 3.1 发包人的权利和义务 3.1.2发包人主要工作:

相关主题