搜档网
当前位置:搜档网 › 智能设计合同范本

智能设计合同范本

智能化设计合同

合同编号:

成本代码:

委托事项名称:智能化设计

发包人:

设计人:

2014年【】月【】日

智能化设计合同

发包人:(以下简称“甲方”或“发包人”)

设计人:(以下简称“乙方”或“设计人”)

发包人委托设计人承担智能化项目的工程设计。双方经协商一致,签订本合同。

1.本合同依据下列文件签订:

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计

管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

2. 本合同设计的内容:方案深化设计、施工图设计设计阶段,设计人完成的各阶段

设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。

发包人的工程造价控制在_人民币万元内(不含停车场管理系统、机房工程、客流统计系统)。如设计人的设计成果不符合上述工程造价控制指标要求,设计人应按发包人要求无偿进行修改,直至满足上述造价控制指标要求。否则将对乙方处以不超过设计费总额的罚款。

3. 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

1 建筑物周围市政管线资料 1 依据本项目工程进度提供

2 设计任务书 1

3 建筑及其他专业施工图纸 1

4 规划设计管控要点 1

5 其他相关附件

设计人应于上述提交时间到发包人处领取上述资料,并在领取时确认资料是否符合要求,逾期领取的,相应后果及责任由设计人承担,不视为发包人违约,且设计成果提交时间不予顺延。设计人如发现发包人提供的资料不符合要求,应于领取资料后【】日内向发包人提交书面说明,否则视为设计人领取的资料能够满足其履行本合同项下义务的要求。

4. 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

设计阶段资料及文件

名称

份数提交日期有关事宜

方案设计方案设计文件

A3黑白文本8套,设

计图电子光盘两套

弱电智能化方案在定标后的30个日历日

施工图设计

施工图设计文

件施工图图纸共计十二

套、电子光盘三套

弱电智能化施工图在定

标后的200个日历日

5 设计服务内容:

设计人的设计服务须按项目所在地规划部门和发包人的要求完成,按时提供高质量的设计成果,并免费提供专业设计咨询。设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案;以及在发包人确认的建筑设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。

5.1设计范围和内容:

设计范围:红线内的智能化管线及其所有施工图设计。

设计内容:安全技术防范系统(数字视频监控系统、电梯监控及五方对讲系统、入侵报警系统、无线对讲系统、出入口控制系统、停车场管理系统、离线巡更系统)、建筑设备监控系统、能源管理系统、智能化照明控制系统、通信网络系统、综合布线系统、移动通信中继覆盖系统、公共广播系统、信息发布系统(多媒体查询)、有线电视系统、客流统计系统、程控交换机系统、慧云智能化集成系统、智能化系统的防雷设计、智能化设备供电系统设计、机房工程及线槽路由系统等。

5.2 智能化方案确定阶段:

5.2.1根据经发包人确认的建筑设计方案及智能化方案进行深化设计。

5.2.2提供整个工程的智能化实施的方案。

5.2.3 提供智能化系统及平面布置图。

5.2.4提供智能化设备材料的技术参数、规格选型。

5.2.5在满足限额设计要求的情况下完成智能化成本概算,注明主要材料参考品牌

(发包人合格供方库)、单价,并进行说明。

5.2.6根据机电专业的楼宇自控节能要求和工艺要求,确定BA工程的方案、设计要

求、平面布置、技术参数、材料规格选型等。

5.2.7 提供对其它相关专业(土建及设备等)的技术及安装要求和实施界面。

5.2.8 上述智能化方案须经发包人智能化方案评审会确认。

5.3施工图设计阶段:

5.3.1根据经发包人确认的智能化设计方案,进行施工图的设计工作。

5.3.2提供智能化所有系统的施工图。

5.3.3建筑设备监控系统的施工图应包含:

1)设计说明(包括网络拓扑图、系统功能说明及性能指标、系统设备配置和器材线

缆等清单)。

2)控制网络连接系统图。

3)建筑设备监控工程监控点表。

4)空调机组及其焓值控制、冷冻站、新风机组、污水泵、给水泵、送(排)风、冷

却塔、冷(热)水、发电机组、照明控制等系统及其其它设备的控制策略、控

制流程图、原理图及电气端子接线图、电控箱二次原理图。

5)冷却塔接管系统、所有空调机房局部系统、冷冻机房及换热站局部系统等控制平

面图及电缆表。

6)发包人要求或国家及当地消防局要求的监控或只监不控的设备系统图及电气端子

接线图。

7)BA工程的所有管线桥架、设备联线平面图。

8)控制中心和分控制设备的平、立、剖面安装图。

9)DDC、传感器、执行机构的联线及安装大样图、平面图等。

5.3.4图纸的深度应达到施工招标及施工的要求。

5.3.5完成智能化工程的成本概算,注明主要材料品牌(发包人合格供方库)、单

价,并说明是否满足限额设计的要求。

5.4施工配合阶段:

5.4.1向施工单位进行施工图及技术交底,并配合发包人在招投标工作中选择所用工

程的样板。

5.4.2在施工过程中根据发包人需要到派驻设计驻场代表1人,现场进行指导施工及完善相关的变更手续,具体驻场时间以发包人书面通知为准直至竣工验收结束,相关费用包括在本合同总价内。

5.4.3配合发包人及有关部门进行中期质检及竣工验收。

5.5在设计人为发包人提供各阶段设计成果初稿后,发包人将根据政府或自身需求对设计人设计成果初稿提出修改要求,设计人应及时进行调整,直至发包人书面确认为止。

5.6如在设计人服务过程中,发包人要求设计人对经发包人确认的设计进行颠覆性变化修改,属于额外服务,执行本合同第7.2条约定。

5.7设计人应负责审核施工单位的深化设计图纸及工程洽商。

6 成果交付要求:

6.1方案深化设计阶段:

6.1.1弱电智能化各系统的功能设计说明及性能指标。

6.1.2弱电智能化各系统的网络图、系统图。

6.1.3监控点表。

6.1.4 弱电各点位详细平面布置图。

6.1.5系统设备配置等清单。

6.1.6各系统的工程成本概算。

6.1.7A3黑白文本8套,设计图电子光盘一套。

6.2施工图设计阶段:

设计人交付的成果在符合设计任务书的成果要求和本招标文件第5条设计服务内容及周期的要求外应同时符合:

6.2.1智能化各系统设计说明。

6.2.2图纸目录:

标明图纸内容、图号、图幅;

6.2.3设计说明及图例:

说明设计的依据、遵循的标准,各子系统功能及配置概况、各子系统施工要求、设备材料安装高度、与各专业配合条件、各施工需注意的主要事项、接地保护内容,注明图纸中有关特殊图形、图例说明,对非标准设备的订货说明;

6.2.4设备材料表:

分系统罗列各系统主要设备材料的选型规格、数量;

6.2.5系统图:

表现系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统设备分布楼层或区域、设备间管路和线缆的规格、系统逻辑及连锁关系说明。对于楼宇自控系统,能表现所监控的机电设备的工艺流程及监控点设置、监控点的类型(AI、AO、DI、DO)及供电等级、控制器的划分、相关的机电设备和电气控制箱编号等;

6.2.6平面布置图:

分层表现该层上弱电相关设备的位置、安装方式,线槽和管路的规格、走向和敷设方式,线缆的规格、走向,弱电井的位置及井内设备材料布置示意,控制室的位置。

6.2.7详图:

控制室布置平、剖面图。表现弱电间内的设备、线槽、管路的布置,控制室内的操作台、显示屏、工作人员衣物柜的布置。明确弱电间内的电源、防雷要求、控制室内的装修要求和电源要求。由于弱电间内还有消防系统的设备,弱电间布置时需与甲方相关部门协商确定。

6.2.8室外管线图:

标明室外弱电管线的敷设方式、埋设深度、线路坐标、架空线路高度、杆型、各种管线的规格型号,与其他管线平行和交叉的坐标、标高,与城市或园区管网的衔接位置。

6.2.9设备配线连线图:

各系统外接线量复杂的设备需提供接线图,如楼宇自控系统的控制器、门禁管理系统的控制器、停车管理系统、视频监控系统控制室内设备间连线。背景音乐控制室内

设备间连线等等。外接线简单的可注明参见设备说明书,如摄像机、扬声器等的接线。

6.2.10智能化各工程的成本概算

包含各系统设备配置和器材、线缆等清单,弱电智能化各工程的成本概算对于以上图纸,设计人须先提供图纸及光盘各一式二套供发包人审阅及确认,待获得发包人书面确认及批准后,设计人即应按发包人要求出具并提供最终施工图图纸共计十二套、电子光盘三套。

7本合同设计费的确定与支付

7.1本合同项下的设计费单价为__ __元/平方米,设计面积为万平方米,设计

费总金额(即总设计费)为_ _元人民币(小写:¥元)。

7.2 本合同项下设计费采用固定综合单价,总价包干的方式,遇到下列情况允许调

整:

7.2.1如果经审核后的设计面积与前述第5.1条所述设计面积的误差在±5%以内含

±5%),总设计费不作调整。如果经审核后的设计面积与前述第5.1条所述设计面积的误差超过±5%,则总设计费=设计费单价×审核后的设计面积。

7.2.2 前述总设计费为固定包干总价性质,已经包括一般性的修改费用。除非设计项

目发生双方一致确认的颠覆性变化造成设计工作量大幅增加,否则不再增加修改费用。如设计项目发生双方一致确认的颠覆性变化造成设计工作量大幅增加,则双方协商该项修改费用。如在设计过程中,双方对是否构成颠覆性变化修改的理解产生分歧,设计人应按照发包人要求完成设计工作,设计费用待设计工作完成后再另行协商确定,设计人不得以此为由拖延或是拒绝进行后续工作,否则视为设计人违约,设计人应承担相应的违约责任。

但若因设计人所提供的概算书、预算书不准确,实际执行成本(将)超过发包人所确定的成本控制目标,或者因设计人设计错误等设计人责任,导致发包人对前一阶段设计进行颠覆性变化修改的,不视为设计人提供额外服务,设计人不得再另行收取费用。

7.2.3发包人、发包人上级主管部门及设计人依据经三方会签的《规划设计管控要点》

进行审查,最终由发包人上级主管部门评价设计成果合格率,以《规划设计管控要点》形成《设计管控通知》,出具评价结果,经发包人规划副总签字确认后,交设计人。该评价结果与总设计费的支付比例挂钩,具体办法见下表。发包人有权根据上述评价结果及对设计费的计算方式,在应付设计人的任何一笔款项中对设计费付款额进行调整,设计人对此不持任何异议。

总设计费支

序号合格率(R)

最终的总设计费R计算方式

付比例

1 90%≤R ≤100% 100%

合同规定的 总设计费

2 R<90% R

合同规定的 总设计费×R

7.3 设计费支付进度详见下表。

付费次序

占总设计费比例 付费额(万元) 付费时间 第一次付费 20%(定金) 本合同签订后10个工作日内

第二次付费 20%

完成方案设计、通过发包人组织的方案评审会审查并

报建后10个工作日内,

第三次付费 30% 完成施工图设计并通过审查(包括发包人审查、发包

人组织的评审会评审和审图中心审查(如有))后10个

工作日内,

第四次付费 10% 弱电系统施工完毕并通过竣工验收后10个工作日内

第五次付费 剩余设计费

最终以经发包人审

核确认金额为准

本项目工程竣工验收合格、设计人协助施工单位完成

竣工图且结算完成及设计遗留问题解决完毕后15个工作

日内 7.4 合同履行后,定金抵作设计费的一部分。

7.5 在发包人每次付款前,设计人应向发包人出具符合发包人要求的相应金额的合法

税务发票,否则发包人有权顺延付款且不构成违约。

8 双方责任

8.1 发包人责任:

8.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文

件,并对其完整性、真实性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关强制性规范

进行设计。

8.1.2 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计成果(包括所有设计资料和文

件等)时,设计人应全力配合,并不收取赶工费。

8.1.3 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交

通等方便条件,其费用由设计人自行承担。

8.1.4 发包人拥有设计人提供的所有设计成果(包括设计资料和设计文件等)的知识

产权和相关财产权利。

各专业全部管控要点数 R 各专业合格的管控要点 数量

8.1.5发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志(含设计人的设计师姓名),包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等,且无需另行征得设计人及其设计师同意。同时,发包人有权公开的对设计人的设计成果进行介绍和评论。设计人承诺此种形式的介绍和评论不构成侵权。

8.2 设计人责任:

8.2.1技术要求:

8.2.1.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行设计,按合同规定的进度要求及份数提交质量合格的设计成果,并对其设计成果的质量负责。

8.2.1.2 设计人负责弱电智能化方案深化及施工图的设计工作,并对设计的适用性、正确性、经济合理性全面负责。

8.2.1.3设计人采用的主要技术标准是:现行国家及地方标准规范、规程和规定。

8.2.1.4设计合理使用年限为50 年,自本项目整体工程竣工验收备案完成之日起开始计算。

8.2.1.5设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。根据发包人办理各种报建手续的需要,设计人须在设计正式施工图之前,配合发包人的要求提供报批用施工图,时间上需满足发包人办理手续的进度要求,且该费用已包含在合同价款中。

8.2.1.6施工图必须包括详细的总图设计,应具有室外管网的综合布线与标高。

8.2.1.7施工图必须包括主要楼层的天花管线综合图,该图应具有详细的布线、标高。

8.2.1.8设计人应有具体的设计进度计划和进度保证措施及质量保证措施。

8.2.1.9设计人承担因其自身设计质量原因而发生的设计变更给发包人带来的损失,尽量减少其他原因造成的设计变更。

8.2.1.10施工图设计在符合一般性要求的基础上必须满足《设计任务书》中的技术要求和深度要求。

8.2.1.11未经发包人事先书面同意,设计人不得受理施工单位或发包人的任何商业合作伙伴提出的任何变更要求,否则设计人应赔偿由此给发包人造成的一切经济损失。

8.2.2项目设计服务、保证措施

8.2.2.1由于设计分为方案设计阶段和施工图设计阶段前后两个阶段,设计人应对规划至方案设计阶段的设计提供必要的技术支持,积极参加与各阶段相关技术论证、图纸审核及阶段技术成果的确认,并根据此结果进行施工图设计,确保两个阶段设计工作的顺利衔接。

8.2.2.2设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结

论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,按发包人通知的时间到达发包人指定地点,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加法定的分项工程验收及竣工验收。

8.2.2.3 为便于对整个工程项目全程控制,在施工关键环节,设计人应派驻现场代表,并随工程进度根据专业调整现场代表专业(具体派驻时间由发包人通知确定)。

8.2.2.4为满足本项目进度的要求,设计人承诺可根据发包人的需要提供施工设计过程图纸。

8.2.2.5设计人在项目总承包单位编制竣工图前一个月,向发包人移交一份有设计技术负责人签署的设计变更补充通知单目录,施工图纸最后版本及目录。

8.2.2.6由于本项目是订单式项目,如发包人要求设计人指派人员参加发包人与主力店的技术对接,设计人必须配合;设计人在本项目施工过程中应全力配合发包人的商业合作伙伴提出的要求(具体要求由发包人发出),及时处理现场问题并出具相应的设计变更。

8.2.2.7设计人应按照发包人要求参加发包人组织的各施工阶段的验收,对发现的问题及时提出处理意见,并按建设工程竣工验收备案制度的要求,配合发包人做好中间验收及竣工验收工作,协助并配合发包人委托的总承包单位完成竣工图的编制。

8.2.2.8设计人承诺,在本工程设计及施工过程中,为了设计优化的需要,设计人应发包人要求,随时提供本项目计算数据及图形文件的电子文档。

8.2.2.9若设计人未能及时履行本合同项下的相关合同义务或履行义务不符合合同约定的,则发包人有权暂时不支付当期的设计费,直至设计人履行合同义务符合约定为止。

8.2.2.10设计人应向发包人提供负责本项目的设计组成员名单,并保证按其实施。

8.2.2.11本项目设计深度要求按照国家有关编制深度规定和设计任务书中的相关要求。设计文件的编制应符合有关中华人民共和国的相关法律、法规、规章、标准、规程、管理办法等各类规范(包括但不限于环保、消防、安全、节能要求等)和本合同的要求。

8.2.2.12设计人必须参与和支持项目工程的报建协调,保证其设计成果符合当地的技术要求,协助发包人通过政府报批报建的相关工作。

8.2.2.13项目实施期间因设计工作和现场施工指导需要而发生的差旅费均包含在总设计费内,不再额外计费。

8.2.2.14设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误造成工程质量事故或安全事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,并根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

8.2.2.15设计人负责该项目红线范围内所有商业商场建筑物的方案和初步设计报批报建出图等配合工作、智能化施工图设计工作,并对整个项目工程智能化设计的适用性、正确性、经济合理性全面负责。

8.2.2.16根据发包人办理各种报建手续的需要,设计人须在设计正式施工图之前,配合发包人的要求提供报建用施工图,时间上需满足招标人办理手续的进度要求,且该费用已包含在总设计费中,不再额外计费。

8.2.2.17设计人须依照发包人要求协助完成本项目人防设计,并协助发包人完成报审工作。

8.2.2.18设计人负责审核本项目其他专项设计公司的专项设计牵涉到智能化部分的设计图纸,并提出审核意见报发包人,做好协调与综合服务工作。

8.2.2.19如果发包人要求智能化技术方案需要经过专家论证,设计人必须配合,专家论证会由发包人组织,设计人参加,根据发包人的要求,将论证意见落实到设计图纸中。

8.2.2.20设计图纸及说明应完整、清楚、明确、齐全。设计中选用的设备或新材料、新技术、新工艺的采纳应在满足设计要求的同时便于施工且性能稳定。严格控制工程成本投入,优化设计,提高工程质量,合理降低工程消耗。

8.2.2.21 由于商业地产开发的特殊性,主力店方的二次设计完成后,设计人需将所有设计整合为一体,并为其他二次专业设计提供技术支持与服务。

8.2.2.22设计人应与建筑设计单位紧密配合,在符合规范要求的前提下,尽可能满足发包人系统设计要求,保证方案设计与施工图设计的衔接具有连贯性,同时对不合理内容提出合理化建议。

8.2.2.23在设计过程中,发包人有权按照设计全面质量管理的规定抽查设计过程中的某一环节,对不符合国家及项目当地规定要求而在施工过程中给发包人带来重大经济损失的,发包人将有权酌情扣减设计费。

8.2.2.24 设计人的主要技术力量要积极参与主要环节内部技术把关和方案优化。在服务过程中,设计人的总工及专家有义务与项目当地职能部门进行图纸技术方面的解释和沟通。

8.2.2.25在设计过程中,设计人应根据发包人工作需要提供分阶段图纸,商业建筑部分施工图应包含但不限于以下几个阶段:隐蔽工程施工图、安防专业施工图、完整版施工图(能满足实际机电设备安装的图纸)、最终版施工图(含所有工种及内容的图纸)。

8.2.2.26在设计过程中,设计人设计人员应根据发包人的设计指导思想进行优化设计,当双方的设计思路产生较大分歧时,在无违反国家及项目当地有关规范前提下,应无条件地执行发包人的意见,否则发包人将有权酌情扣减设计费。在设计过程中发包人要求的关键环节,设计人应长期派驻现场设计组,与发包人密切配合,保证方案设计与初步设计、施工图设计有机衔接,并保证由一个项目设计组完成施工图设计工作。

8.2.2.27设计人应积极配合现场施工的需要,遇到重要问题,设计人应在接到发包人通知后24小时内委派相关人员到指定地点处理解决施工中的技术问题,并当天即时办理

洽商、纪要或临时设计变更文件,并在此后48小时之内补交正式文件。确有需要延长处理时间的疑难问题,与发包人商定后及时处理。

8.2.2.28设计人出具的所有变更、洽商等文件必须事先取得发包人的确认,未经发包人确认,设计人不得受理其他任何单位提出的变更请求。

8.2.2.29设计人应参加发包人组织的必要的施工中阶段性的验收,对发现的问题及时提出处理意见,并按建设工程竣工验收备案制度的要求,配合发包人做好中间验收及竣工验收工作,协助并配合招标人委托的总承包单位完成竣工图的编制。

8.2.2.30 设计人工作包括但不局限于如下内容:各系统的设计说明、系统图和平面图,楼控系统点表、各系统的设备材料清单和数量统计表。

8.2.2.31设计人负责完成本项目所在地建设局招标办要求的设计招投标工作,领到中标通知书,费用(除应由发包人向当地建设局所支付的招投标交易费外)由设计人支付。

8.2.2.32 设计人应对发包人所需招标的项目,如设备、内外装及外环境等提供配合服务。

8.2.2.33所有出图费用、盖章和设计报验需要发生的费用均包含在此次报价内。

8.2.2.34设计人负责通过本项目当地市公安局技防办的设计评审,本合同设计费中已包含通过公安局技防设计评审的全部费用,发包人不再负责支出任何评审费用。

8.2.3设计人负责本项目的主要设计人员:

序号职务姓名职称联系电话

1 项目总负责人

2 设计总监

3 项目组成员

8.2.3.1设计人保证自身及其上述设计人员在本合同有效期内持续具有承揽本合同所

述设计工作的相应合法资质。未经发包人事先书面同意,设计人不得擅自更换前述设计人员,否则发包人有权解除本合同,设计人应承担违约责任,并赔偿设计人因此遭受的全部损失。

8.2.3.2设计人应自行办理承揽本合同所述设计工作所需的全部政府审批(或备案)手续,并承担费用,且不得影响本合同的执行。

9 保密及知识产权

9.1 设计人因为履行本合同而获得的发包人的项目资料,包括但不限于发包人提供的施工图纸等以及设计人依据本合同所完成的全部设计成果和资料,均属于发包人的商业机密,设计人不得随意复制,不得向与设计人无关人员或第三方展示、传阅,也不得非为本合同目的进行利用。

9.2设计人及其设计人员应确保其提供给发包人的设计成果及相关资料的原创性且不存在任何的知识产权(包括但不限于著作权、专利权)纠纷和争议。否则,设计人应当赔偿发包人因此而蒙受的全部损失。设计人及其设计人员依据本合同所完成的全部设计成果(包括设计资料和文件等)的知识产权和相关财产权利均属于发包人,设计人除依法保留备份存档外,不得再留存任何副本。未经发包人事先书面许可,设计人不得将该设计成果应用于其他项目,也不得向第三方转让或许可使用,不得以此进行牟利。

9.3设计人对设计成果进行宣传及出版需事先征得发包人书面同意。

9.4设计人为宣传需要而使用发包人的名称和标志,包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等,需事先征得发包人书面同意。

9.5 自设计成果提交发包人之日起,发包人拥有设计人提供的所有设计成果(包括设计资料和设计文件等)的知识产权和相关财产权利。设计人及其设计人员在按照合同约定向发包人提交设计成果时,应当随设计成果同时向发包人提交附件二《知识产权权转让承诺函》。

9.6 本合同终止,不影响设计人根据本条约定应当承担的保密和知识产权责任。

9.7 设计人违反上述条款约定,设计人应当向发包人支付人民币10万元的违约金。若该违约金不足以弥补发包人因此而蒙受的损失,则发包人有权向设计人追偿。

10违约责任

10.1 在合同履行期间,发包人有权单方终止或解除合同,且不承担任何违约责任(设计人违约的情况除外,因设计人违约造成的合同终止,按本合同的另行约定执行),设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付款项,同时,发包人无须向设计人支付任何其他款项;已开始设计工作的,设计人应将已完成的工作成果提交发包人,发包人根据设计人已完成的实际工作量和对设计人已完成工作成果的评审结果向设计人支付相应设计

费,设计人不持任何异议。

若发包人通知设计人解除合同(书面或传真),设计人在收到解除合同的通知后应立即进行确认并与发包人协商善后事宜,如果设计人在收到解除合同通知后七日内既不确认也不回复,视为合同自动解除,合同解除后按照合同相关条款进行结算付款(不解除设计人已设计部分的相关义务,如施工配合等),双方互不承担违约责任。

10.2发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,如有变化,发包人需向设计人书面解释。因发包人原因导致的设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按规定支付设计费。

10.3设计人对设计成果(包括设计资料及设计文件等)出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计成果错误或者遗漏造成委托人损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,并赔偿由此造成甲方损失,赔偿金为不超过合同总设计费金额;且发包人有权解除本合同,发包人据此解除合同的,设计人应向发包人支付合同总价20%的违约金。

10.4如设计人迟延交付本合同规定的设计成果(包括设计资料及设计文件等)或迟延履行施工配合工作的,每迟延一天,应减收总设计费的千分之二及赔偿发包人损失,迟延超过20天,除设计人承担前述责任外,发包人有权解除本合同,发包人据此解除合同的,有权没收设计人履约保证金并停付设计费,设计人还应返还发包人已付费用(其中预付款应双倍返还)。

10.5由于设计成果严重偏离发包人的要求而设计人不愿修改或经2次修改仍达不到发包人提出的要求的,发包人可以单方解除合同,发包人据此解除合同的,有权没收设计人履约保证金并停付设计费,设计人还应返还发包人已付费用(其中预付款应双倍返还)。

10.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应返还发包人已付费用(其中预付款应双倍返还),且发包人有权没收设计人履约保证金。

10.7设计人不得将本合同所述设计工作转让或分包给其他单位,否则,发包人有权解除本合同,发包人据此解除合同的,有权停付设计费,没收其设计履约保证金,设计人还应返还发包人已付费用(其中预付款应双倍返还)。

10.8若设计人未能办理承揽本合同所述设计工作所需的全部政府审批(或备案)手续,导致其无法按约定履行本合同的,则其责任全部由设计人自行承担,发包人有权解除本合同,发包人据此解除合同的,有权停付设计费,且发包人有权没收设计人履约保证金,设计人还应返还发包人已付费用(其中预付款应双倍返还)。

11其他

11.1在本合同履行期间,发包人有权按照全面质量管理的规定以及本合同的有关条款,抽查设计过程中的某一环节,对不符合国家、项目当地规定以及本合同要求的,发包人有权责令设计人改正,设计人应予改正。由此产生的责任和损失由设计人全部承担。

11.2发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,需另行支付费用。

11.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

11.4凡因执行本合同所发生或本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。若协商不成的,本合同的任何一方均可向北京仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。该仲裁裁决是终局的,对双方均具有最终约束力。

11.5本合同及附件、中标通知书、投标文件及附件、招标文件及答疑以及双方认可的来往电报、传真、会议纪要,以及就本合同未定事宜双方签订的补充协议等,均作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,如相互之间出现矛盾,以在后签订的合同文件为准。

11.6设计人在投标时支付的投标保证金(人民币壹万元)在设计人中标后自动转为本合同项下的履约保证金,在设计人完全履行本合同项下全部义务并经发包人确认无任何遗留问题后14个工作日内,发包人应将剩余履约保证金无息返还给设计人。

11.7发包人与设计人明确,双方就本项目的权利义务关系仅由本合同及双方就本项目签订的其他生效合同确定,设计人与发包人任何关联公司在其他项目上的争议和在任何与本项目无关的合同上的争议,不构成任何一方违反本合同及其他与本项目有关的合同的理由,否则,责任方应承担违约责任,赔偿对方由此在本项目上造成的全部损失

11.8 通信联络

双方的通信联系地址见合同尾页的下端。如有变更,应在三日内书面通知对方。否则,任何一方向对方该通信联系地址发函后,不论对方是否收到,均视为对方收到该信函。

11.9以下附件为本合同的有效组成部分,与本合同正文具有同等法律效力。

附件一:设计任务书

附件二:知识产权转让承诺函(随设计成果附上)

附件三:廉洁合作协议

附件四:收款账户信息

11.10 本合同经双方盖章后生效。本合同一式六份,发包人执四份,设计人执二份。具有同等法律效力。

11.11本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

(以下无正文)

发包人名称:(盖章)设计人名称:(盖章)

法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

住所:住所:

邮政编码:邮政编码:

电话:电话:

传真:传真:

开户银行:开户银行:

银行帐号:银行帐号:

建设行政主管部门备案:(盖章)鉴证意见:(盖章)

备案号:经办人:

备案日期:年月日鉴证日期:年月日

附件一设计任务书

详见【智能化方案至施工图设计招标文件】

附件二知识产权转让承诺函(随设计成果附上)

知识产权转让承诺函

有限公司:

关于【】年【】月【】日【】(设计人单位)与贵方签署《智能化设计合同》(下称“合同”)项下全部设计成果(下称“作品”),我方在此不可撤销地承诺:第一条我方对作品拥有充分、完全、排他的著作权,且从未授权任何第三方进行任何形式发表、使用或用于开发。

第二条我方将按合同约定,一次性将对作品所拥有的知识产权全部转让给贵方,转让费已包含在合同总价中,贵方无需另行支付。

第三条贵方有权采取书面或电子等任何形式对作品的部分或全部再制作或再创作,包含但不限于采用书面或电子形式等。

第四条除非得到贵方书面同意,我方将不在任何时间、任何地点利用作品进行任何形式的、商业性或非商业性的市场开发或宣传活动。

第五条贵方有权自行决定对作品进行任何形式的使用、开发、授权、许可或保护,不受我方或任何第三方的干涉或限制。上述活动可针对纸张、电子等任何载体(包括在目前认知领域下不可知的载体)进行。我方将不要求享有任何权利或分享贵方因上述活动所获取的任何利益。

第六条如果我方违反以上承诺,且未能在贵方发出要求改正的书面通知之日起10日纠正的,贵方有权要求我方赔偿因此造成的全部损失。

第七条本承诺函应根据中国(为本合同目的,不含港澳台地区)法律解释。

第八条本承诺函自签署之日起生效。

承诺方:

【设计公司名称】(授权代表签名):

【设计团队人员】(签名):

身份证件号码:【设计团队人员】

签署日期:年月日

附件三廉洁合作协议

廉洁合作协议

甲方(“发包人”):

乙方(“设计人”):

为加强智能化工程设计项目执行期间的廉洁管理,确保项目高效优质按期竣工,甲、乙双方经协商,就《智能化设计合同》(下称“合同”)签定本协议,并做为双方共同遵守的廉洁行为准则。

一.甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁管理的各项制度和规定。

2.甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁管理的规定,不得接受乙方的宴请,不得接受任何形式的实物、现金或礼券。

4.甲方在项目执行期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报乙方单位领导。

5.甲方人员如违反廉洁管理制度及本协议规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

6.对于乙方举报甲方人员违反廉洁规定的情况,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理。

二.乙方责任

1.乙方应保证乙方有关人员了解甲方有关廉洁管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。

2.乙方不得宴请甲方人员,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

3.乙方在项目执行期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报甲方单位领导。

4.乙方有责任接受甲方对乙方在项目执行期间廉洁管理执行情况的监督。

5.乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报;如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且未向甲方举报的,一经查实,除赔偿由此给甲方造成的损失外,甲方酌情对乙方进行处罚,乙方自愿根据甲方的要求,在合同总价的基础上再让利5-100万元(具体金额由甲方确认,乙方无异议),并对乙方知情不报人员进行处罚。

6.发现乙方或其人员在项目执行期间贿赂甲方人员,甲方有权解除合同,届时乙方应承担导致合同解除的违约责任,并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

三.其他

本协议经双方盖章后生效,一式七份,甲方执五份,乙方执两份,具有同等法律效力。

甲方:乙方:

签署日期:年月日

附件四收款账户信息

收款账户信息

我公司账户信息如下:

户名:

帐号:

开户行:

开户行所在地:

联行号:

兹证明以上所提供银行账户信息准确无误,由此引起的一切经济、法律纠纷等均由本单位负责,与贵单位无关。

特此说明

(签章)

年月日

设计公司合作协议范本

设计公司合作协议范本 甲方: 授权代表: 地址: 电话: 乙方: 授权代表: 地址: 电话: 根据《中华人民共和国合同法》规定,在合法自愿基础上,经甲乙双方友好协商,达成合作共识,特签订本合作协议,以资共同遵守。 第一条、合作宗旨 平等互利、优势互补、诚挚合作、谋求共赢! 第二条、合作项目 建筑设计、规划设计、室内设计及相关项目。 第三条、合作期限 合同期限暂定为_____年,自_____年_____月_____日起至_____年

_____月_____日止。合同期满后,如甲乙双方对合作事宜均无异议,则合同按照相同要求进行有限续约,如双方无意愿续约,则由甲乙双方共同商议决策。 第四条、合作方式 甲乙双方签署合作协议,建立以下三种合作关系: 1、甲方公司设计业务,乙方可享有其设计业务_____%的提成。 2、乙方公司设计业务,甲方可享有其设计业务_____%的提成。 3、乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可范围内的经营项目,并向甲方支付合同额的_____%,作为挂靠管理费用。 第五条、合作场地及相关合作内容 1、甲方需向乙方提供合作办公场所,或乙方办公场所费用由甲方负责缴纳(办公场所租金、水电费用)。 2、办公场所内的办公设备、办公耗材等由乙方自行解决。 3、乙方业务自行独立开展,并独立财务核算。若乙方需要甲方开具发票的,发票税金由乙方承担。 4、乙方人员人工开支(薪资、社保医疗等福利),由甲方负责。 5、办公室内事务由乙方自行管理。 6、由甲方介绍给乙方的客户,具体事宜(设计、签约、费用)由乙方自己洽谈。签单成功的客户,甲方可按乙方公司设计业务计算分成。签单不成功的客户,双方约定不收取任何费用。 7、甲方的设计业务,应优先给予乙方,若乙方因故不能及时完成的,因提前告知,双方协商解决。

工程设计施工合同样本

工程设计施工合同样本 Sample of engineering design and construction contract 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

工程设计施工合同样本 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 委托方(甲方): 代表人: 设计方(乙方): 设计证书等级: 根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关相关法律、法规的规定,为明确双方在本合同中的权益,本着平等、互惠的原则双方就__________工程的设计进行协商,结合本工程的具体情况,特签订如下协议,供双方遵照执行。 第一条、工程概况 1、工程地点: 2、设计范围: 3、承包方式:

4、设计期限:以甲方交付定金时开始计算设计期限,计划于:______年______月______日开工,______年______月______日完成。 第二条、甲方工作 1、合同签订时,甲方应向乙方提交设计前基础资料,并保证交付资料的合法性和完整性。 2、按照合同的规定,甲方的设计要求不得与法律相违背。 3、甲方应按期支付设计费,不得无故拖欠。 4、工程开工前______天,甲方应组织施工队、乙方进行设计和技术的交底。 5、工程竣工时,应通知乙方参加验收。 第三条、乙方工作 1、严格按照国家、行业的强制性规定设计,并对甲方的设计意见进行修改。 2、根据合同规定的时间提交设计图纸。 3、若因甲方或者建设单位的原因导致图纸需要修改,则乙方应当负责,且不加收设计费。

设计合同范本封面

合同编号: 装饰工程设计合同 项目名称:学府华庭·增辉住宅设计 项目地点: 委托方(甲方): 承接方(乙方): 签订日期:二0一七年月

个人住宅委托设计协议书 甲方(委托人):乙方(受托人): 现居住地:现居住地: 联系电话:联系电话: 甲方委托乙方对株洲市区小区号楼单元户进行室内设计服务,经双方协商,签订如下合同,以便共同遵守: 一、设计费用 该房为高层住宅(庭院和顶层阁楼不在设计范围之内)建筑面积为137 ㎡,结构为框架结构,设计费每平米元人民币(详情参照附件《设计收费标准及服务条款》),甲方应支付乙方设计费共计元(大写人民币:圆);收费面积按照建筑面积乘以90%计算;如果房屋结构有大规模的更改(如:搭建阁楼、平台、楼板开洞,花园景观设计等),需要结构承载计算,则与乙方洽商收取费用另计. 二、付款方式 1、首期款:该协议签订后,甲方应向乙方支付总设计的50%,约为元 (大写万仟百圆整); 2、二期款:甲方确定乙方效果图后,甲方应向乙方支付总设计费的45%, 约为元(大写万仟百圆整); 3、尾款:乙方将施工详图纸绘制完毕提交给甲方(节点大样除外),甲方 应向乙方支付总设计费的5%,约为元(大写万仟百圆整); 三、甲方设计要求 1、设计风格确认为:。 2、在不违反上述设计要求时尽量采用甲方提供所喜爱的品牌产品。 四、乙方工作内容 1、房屋测量,空间平面规划设计(含强、弱电设计)。 2、空间墙、顶、地各平、立面深化方案设计:详细的施工图纸。 3、空间整体色彩配置,风格的确定:实景参考图片,三维效果透视图。 4、主材陪同选购:橱柜、墙地砖、地板、壁纸、门、洁具、壁柜。 5、家具、灯具陪同选购,家具尺寸统计表。

广告公司设计制作合同范本

广告公司设计制作合同范本 甲方: 联系人: 乙方: 联系人: 就甲方委托乙方进行展览展示设计及施工事宜,甲乙双方经友好协商,达成如下协议: 一、项目概况: 名称: 工程地点: 工作范围: 竣工交付时间:签订合同后个工作日,因不可确定因素拖延双方协 议为准。承包方式:包工、包料、包质量、包工期。 二、质量保证: 装饰工程质量应符合国家标准、本合同附件及效果图的要求。 三、总价款及支付方式: 1、工程总价款为元(大写),该价款为固定价且已包括了设计费、材料费、制作安装费、装卸费、搬运费、税费等所有费用,如甲方再添 加附近内容以外项目或者数量变动,根据实际制作数量和价格补充协议。 2、付款方式: 本合同签订后甲方先付合同总价款的%,设计制作材料完毕安装完毕前三天,再支付总价款的%进度款,完工并经甲方验收合格后付合同总价

款的%结清。 四、工程要求: 1、乙方应当按经甲方签字确认的设计图、效果图(附件一)进行施工,未经双方书面同意,甲乙双方不得随意改动设计,因甲方改动材料 设计产生的费用甲方需承担; 2、乙方应当严格按经甲方预算部审定的《展览展示费用预算》(附 件二)的要求采购材料及设备。 3、乙方应保证其采购的产品均为合格产品。如乙方采购的产品不符 合质量要求或规格有差异,由乙方自行承担责任。 4、乙方应当保证该工程能够达到效果图的要求。 5、乙方负责施工现场及其施工人员的安全保管责任,乙方如违反有 关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。 五、违约责任: 1、因该工程的特殊性,甲方做好充分配合工作,乙方必须保证该工 程能够按时交付使用,因甲方造成时间延误乙方不承担责任,时间顺延,因乙方造成时间延误,乙方承担合同总价款10%的违约金。 2、甲方如中途有其他变动,不是因为乙方造成,甲方无权要回预付 定金,并支付乙方材料费和施工费、设计费等相关投入费用。 3、乙方在施工过程中应保证甲方财产的安全,如有损坏,应予赔偿,甲方也可在通知乙方后直接从应付工程款中扣除。 六、争议的解决: 因本合同的履行发生争议,双方应协商解决,协商不成,应向合同

最新建设工程设计合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 最新建设工程设计合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

甲方:XXXX市第中学(以下简称甲方) 乙方:XXXX有限公司XXXX分公司(以下简称乙方) 甲、乙双方经友好协商,决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示 屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任,特订立本合同,具体内容如下: 第一条工程项目及施工期限 一、工程名称:XXXX市第中学建设工程 二、工程地点:XXXX市第中学 三、承包范围:XXXX市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统 安装 四、开工日期:接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期:总工期25天,施工进度应与装修等专业施工进度 相协调 六、质量等级:达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料 第三条工程方案设计及变更

一、本工程由乙方设计,甲方审核,乙方严格按照审核后设计方案进行施工。 二、工程施工过程中,若甲方提出设计变更,需以书面形式通知乙方; 若乙方提出设计变更,亦应以书面形式通知甲方,并需得到甲方书面认可。 第四条工程期限 一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。 二、如遇下列情况之一,双方协调方可安排工期顺延。 1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。 2.不属乙方原因引起的重大设计变更,导致修改方案等原因而影响进度。 3.受在现场施工的其它施工工程影响,本工程施工不能进行。 4.不可抗力因素而延误工期。 第五条工程造价及付款方式、时间 一、合同价款:本合同工程总价定为人民币25300.00 元,即贰万伍仟叁佰元整。 二、付款方式、时间: 1、本合同签订后,甲方向乙方付工程合同额的50%,即12650.00 元(人民币大写:壹万贰仟陆佰伍拾元整)。 2、工程竣工验收合格后,甲方

设计制作合同范本

设计制作合同 甲方: 乙方:武汉美晟广告有限公司 甲乙双方本着诚信合作的原则,就______________________________项目的设计及制作达成以下协议: ? 一、双方责任 1.甲方提供设计制作的相关资料,并提出制作的具体技术要求; 设计: 制作:(打印、印刷) ①稿件规格:_______________________________________________________ ②稿件用纸:_______________________________________________________ ③印刷(打印)数量:_______________________________________________ ④其它特殊工艺:___________________________________________________ : 2.乙方负责按甲方要求保质保量完成该制作的具体内容。 二、设计制作时间 自______年______月______日至______年______月______日为设计时间,______年_____月_____日至______年_____月_____日为印刷(打印)时间,交稿时间为_______年______月______日。 三、交稿地点:_________________________________________________ 四、设计制作内容及价格: 《

五、付款方式: 设计制作总费用共计人民币______________________元整,即¥__________,合同签订时,甲方预付总款项30%,即人民币_________________元整,即¥__________,设计制作交稿后一周内,甲方一次性支付余款计人民币________________元整,即¥__________。 六、违约责任: 1、本合同签定后,甲方因故终止合同,没收预付款。如项目乙方已付制作费,甲方应按合同总价70%赔偿乙方经济损失。 2、甲方在签字交付印刷后不得再提出修改意见,如确需更改方案,由此造成一切费用及责任由甲方负责。 , 3、乙方须严格根据甲方提供的资料和要求设计制作,并根据甲方签字确认的样品安排制作,不得随意更改方案。 4、甲方逾期付款须按合同总金额的百分之一付给乙方作为违约金。 七、备注: 1、乙方在初稿完成后,免费提供两本看稿样本费,超出样本费用均由甲方开支。 2、乙方做到保质保量,按时交稿。 3、合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签定之日起生效。 4、其它约定事项:_____________________________________________________ { _____________________________________________________________________ 5、该合同具有同等法律效力。以上条款双方必须严格遵守,双方如有争议,另行协商。如协 商解决不了,可向促裁机构起诉。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人:

装修深化设计合同

篇一:装修工程深化设计委托协议 装修工程深化设计委托协议 工程名称:_ _ 工程地点:__ _____________________ 发包人:________________________________ 设计人:________________________________ 签订日期:______________________________ 发包人委托设计人承担_ _工程的装修深化 设计,经双方协商一致,签订本协议,共同执行。 第一条本协议签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人提供的有效施工图、效果图等原设计文件。 3.2发包人提供的现场状况等基础资料文件。 4.3原设计单位在施工过程中所提供的设计变更文件、方案确认 函及批复意见等。 5.4设计人采用的主要技术标准是:在原设计的基础上,补充图 纸中所缺少的定位尺寸、横纵剖面图、节点详图。 其它补充:______________________________________________ ___________________________________________________________ ______________________________________________________________ _ 第三条协议文件的优先次序 构成本协议的文件可视为是能互相说明的,如果协议文件存在歧 义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 6.1协议书及发包人提供的文件。3.2建设方所提供的要求文件。 7.3原设计单位的变更及确认函、批复等。 第四条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第六条费用 6.1双方商定,本协议的设计费为__________________万元。 6.2如果上述费用为估算设计费,则双方在主要工作量发生时,按工作量增加或减少情况另行商定变更费用,其差额在商定后两天内支付。 第七条支付方式 7.2设计人收到首笔设计费后开始设计,其设计文件依施工现场进度,合理即时提供。

设计公司合作协议模板2篇

设计公司合作协议模板2篇 Design company cooperation agreement template 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

设计公司合作协议模板2篇 前言:协议书是社会生活中协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。协议书是契约文书的一种,是当事人双方(或多方)为了解决或预防纠纷,或确立某种法律关系,实现一定的共同利益、愿望,经过协商而达成一致后,签署的具有法律效力的记录性应用文。本文档根据协议书内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:设计公司合作协议范文 2、篇章2:设计公司合作协议样本通用版 篇章1:设计公司合作协议范文 甲方: 乙方: 甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则,经过友好协商就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议: 一、服务内容与价格 1.服务内容:

项目尺寸 p数单价合计 2.协议总额为rmb元,大写人民币。 二、甲乙双方责任 1.甲方须提供明确的工作要求,同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按协议规定向乙方支付有关费用 2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案,供甲方指定人员审定;乙方须严格按甲方要求,以专业水准进行协议规定之工作;乙方须遵守甲方商业(资料)机密。 3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案,供甲方确认,并在双方沟通基础上进行修改至完善; 若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认可,乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案,在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下,甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的.所有的设计方案基础上,甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。

建筑工程设计合同范本

建筑工程设计合同范本 甲方(全称):北川羌族自治县兴羌生态农业科技开发有限公司乙方(全称): 四川绵阳创艺建筑设计研究院有限公司甲方委托乙方承担脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程设计,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称:脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目冷库及生产用房工程,项目设计面积约 2642 ?。 2.2 设计范围: 方案、施工图设计 冷库及生产用房 2.3 设计内容: 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件: 序号设计成果文件份数提交日期有关事宜 1 总平面布置图各2套月日 2 方案设计文本各4套月日 包括鸟瞰图、立面 3 效果图各1套月日 图、透视图 施工图全套资料(包括建筑、方案设计图通过后

4 各6套 30日内结构、给排水电气、单体图) 1 第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 序号提交的有关设计资料文件份数提交日期有关事宜 1 用地红线图复印件 1 合同签订后二天内 2 提供的设计方案通地勘资料 2 过后15日内 合同签订后二日内 3 批文复印件 1 相应设计阶段开4 市政电网接口位置 1 始前 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为 10 元/平方米,总设计费暂定为 26000 元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付: 序号设计阶段名称付款比例 1 签定合同乙方提交设计概念定位报告经甲方确支付本合同总额 30% 认后10天内 2 提交总平面设计、方案设计文件经甲方审批同意后10支付本合同总额 35% 天内 3 提交施工图经审图办同意后10天内支付本合同总额 35% 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同,合同总价款按实际完成设计面积计算。第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天,含甲方设计评审3天,若超过三天,设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约

广告设计合同范本

广告设计合同范本 合同目的表明了合同当事人订立合同的目的,作为合同的一个组成部分有助于合同的完整性。下面给大家分享广告设计合同,一起来看看吧! 广告设计合同1 单位:__________________(下简称甲方) 广告商:________________(下简称乙方) 甲、乙双方经友好协商,本着互惠互利的原则,就甲方委托乙方的宣传策划事宜,达成如下条款: 第一条:甲方委托乙方宣传策划的项目 _____________________________________________________________________ ______________ 第二条:宣传策划原则 乙方按甲方规定,提供全程宣传策划包括广告策划与设计的服务,为甲方市场定位及市场区域提供参改依据,为决策服务。 第三条:代理方式 甲方委托乙方全权全程宣传策划,并委托平面设计、广告代理等业务,全面负责本次项目的宣传策划工作。 第四条:甲方的权利和义务 1、在约定期限内要求乙方提交有关宣传策划方案,从市场调查依据确认后再由甲方协助组织实施。 2、有权要求乙方在委托范围内从策划角度提供书面意见和建议。 3、要求乙方向甲方提供策划方案及调整宣传策略和建议。 4、批准乙方制订的整体宣传策略,承担有关宣传推广、广告等所需的各项费用。 5、按合同约定与乙方结算宣传策划费并按时支付。 第五条、乙方的权利和义务 1、有权按照合同要求甲方支付宣传策划费。 2、负责根据甲方要求和项目进度的不同阶段,提报广告计划,经甲方认可

后组织实施。 3、乙方提供: ⑴、项目报纸软性文章撰写; ⑵、项目各种展销、促销、优惠活动的策划。 4、承担因乙方过错造成的索赔或其他法律责任。 第六条:代理期限 甲方委托乙方宣传策划期限分为:______年_____月_____日至______年_____月_____日止; 第七条:项目宣传策划费的给付标准和方式 1、宣传策划费共计¥________元(大写______________________)。 2、本合同签订后,甲方即向乙方支付人民币¥____________整(大写___________________________)为预付款。 3、活动结束后,甲方向乙方支付合同余款,即人民币¥____________________整(大写________________________)。 第八条:违约责任 1、因甲方未提供有关许可证及相关法律文件资料、活动优惠政策而造成损失的,则甲方承担全部责任。 2、如因乙方原因,不及时提供宣传策划方案,甲方追究责任或终止合同。 3、甲方如未按照双方约定支付给乙方宣传策划费,乙方有权解除合同。 4、在合作过程中任何一方泄露商业秘密或将有关资料提供给第三人的,另一方有权要求对方承担相关经济损失。 5、任何一方单方擅自中止合同或解除合同均属违约行为,需由违约方承担因此给守约方造成的相关损失和违约责任。 6、本合同执行过程中,如有因不可抗力因素影响有关条款之执行的,应由双方协商,妥善解决,在双方达成一致意见的基础上而中止合同或改变合同的有关条款的不视为违约。 第九条:附则 1、双方可对本合同的条款进行补充,以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

钢结构工程图纸深化设计合同Word

钢结构工程图纸深化设计合同 总包方: XXXX分公司(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,就钢结构工程图纸深化设计事项,经协商一致,双方在深圳市福田区签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程全称:钢结构工程深化设计。 2、简称: ,以下简称“本工程”。 3、工程地点:。 4、设计单位:。 5、监理单位: 6、工程规模:。 7、承包范围:钢结构工程图纸深化设计,包括设计变更及甲方临时指定的工作。 第二条合同组成及文件解释顺序 本分包合同由以下文件组成,并互为说明,如出现含糊和(或)歧义时,按照以下先后顺序解释,同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。 1、本供货合同书; 2、招标文件、招标申请书、中标通知书、定标书; 3、甲方与业主合同文件的技术标准; 4、合同图纸(含全部施工蓝图及结构模型); 5、国家规范、标准; 6、发包方和承包方之间有关工程的洽商、变更等书面协议或文件(包括备忘、会议纪要、往来信函、洽商变更、工程指令等过程文件)。 第三条深化设计内容

1、根据甲方及设计要求绘制本工程深化设计图。 2、乙方所绘制的深化设计图,包括相关说明、图纸目录、平面定位图、构件预埋件图、构件图、构件编号图、材料统计表和汇总表(包括高强螺栓、栓钉统计表)、节点图、标准作法图、索引图和图表编号等。 3、乙方所绘制之深化设计图,按时或提前报甲方审核,双方无异议后报业主、设计院审批盖章后生效。 4、乙方的技术服务:深化设计交底,对深化设计图做出说明,解决及修改在制作和安装过程中的有关深化设计图中的问题等;按甲方要求绘制如构件拼接、材料代用等深化设计图;对制作厂进行专项交底,与制作厂保持良好的沟通,解决制作厂对深化图纸提出的问题,需要时派专人驻厂;派一名专职人员驻,负责与甲方、设计方沟通协调。 5、设计变更(含通知、指示、同意、批准、确认和决定等):均指书面形式,如甲方因某种原因以口头形式发出任何此类指示,乙方应遵守此类指示,但此类指示乙方应当复核,并在接受此类指示后7日内以书面形式请甲方予以确认,否则甲方不承担由此增加的任何经济费用。 第四条深化设计依据及图纸验收 1、图纸深化设计要依据施工蓝图、技术核定单、设计变更单、甲方施工方案要求(包括分节分段)、本合同相关要求进行深化,要求除符合设计图纸及招标文件的技术要求外,同时符合中华人民共和国现行建筑设计规范和其它所有现行有关规范。 2、甲方按照以上依据、有关标准对乙方转化的图纸严格进行验收;验收时如甲方发现问题,乙方应在甲方规定的期限内予以修改。 3、甲方在生产期间如发现图纸问题,乙方不得以甲方签署的验收报告为依据拒绝修改和承担责任。 第五条深化设计工期与图纸的提交: 1、深化设计工期:深化图纸的提交必须满足甲方、现场施工进度和加工厂制作、连续供货要求。 2、总工期为日历天,年月日提交埋件送审图,并在天内

设计公司合作协议书

NO: 合作协议书 黑龙江省华日建筑装饰工程公司 黑龙江省华日餐饮管理策划机构

合作协议书 甲方:黑龙江省华日建筑装饰工程有限公司 乙方: 本着互惠共赢、诚信平等、优势互补原则,经过甲、乙双方友好协商,双方达成以下合作协议: 第一条:合作范围及形式 1)甲乙双方在符合双方共同利益的前提下,结成合作伙伴关系,乙方提供客户信息资源及向客户方推荐方式,实现双方与客户 方的多赢局面。 2)乙方为甲方提供业务机会时,应保守甲方与客户的商业秘密,不得因乙方原因泄露甲方或者客户方商业秘密而使甲方商业 信誉受到损坏,并不得同时向除甲方之外第三方同时提供信 息。 3)甲方在接受乙方提供的业务机会时,应根据自身实力量力而行,无法实施或难度较大、不得在能力不及的情况下轻率承诺,从 而使乙方客户关系受到损害。 4)由乙方提供的工程信息甲方不可在找其它设计单位工作,并不可在把此信息转诉他人。 第二条:结算方式 1)乙方为甲方提供施工项目资源信息并达成,甲方应资付相应的信息资源费用。暂定为每工程总造价200万元为单位,200 万以内信息费1万元,每增加200万元信息费增加1万元。

2)乙方为甲方提供施工项目资源信息,经过乙方介绍协调最终并达成,佣金费用资付原则按工程决算总价百分比执行,暂 定为:工程总价100万以内6%; 工程总价100万--200万以内5%; 工程总价200万--400万以内4%; 工程总价400万--600万以内3%; 工程总价600万以上2%; 3)特别项目根据乙方在工程中与甲方合作深度提成额度再议,个别项目也可根据情况进行甲、乙双方就项目进行合作。 以上佣金比例为暂定执行标准,具体支付方式为施工合同签订后收回首付款2个工作日内一次性支付。 第三条:违约责任: 1)本协议除了法定原因外非经双方协商一致不得单方解除。 2)任何一方违反本协议的约定,应承担违约责任。 3)承担违约责任的范围应包括守约方的直接损失和履约应得的合同收益。 第四条:合作期限 1)本协议有效期暂定两年,自双方代表(乙方为本人)签订之日起计算,即从2011年3月1日至 2013年3月1日止。本 协议到期后,项目未完成,应继续执行本协议。

设计施工合同范本【三篇】

设计施工合同范本【三篇】 【导语】设计+施工一体化,现在装修房子常采用的方式。以下是无忧考整理的“设计施工合同范本”,希望可以帮助到大家! 【篇一】 甲方(屋主): 乙方(施工方): 甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋,甲乙双方应共同遵守以下条款: 一、装修项目及价格 (一)水电安装 水路:包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。 电路:由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。 价格:水电安装费用总价为元整(含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等)。 (二)地面、墙面贴砖 1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等,单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。

2、墙面:两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等,单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。 3、碰角:所贴墙面直角对接处,单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。 4、踢脚线:餐厅、客厅以及过道处等,单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。 5、其他:贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时,不发生费用;三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元;门窗包封时按实际碰角长度计算(即单价为元/米,含人工、水泥砂浆、辅料,不含主材砖)。 (三)砌灶台 灶台总长度约米(以实际尺寸为准),灶台面宽0。55-0。6米,混砖结构。单价为元/米(含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材,不含主材砖及柜门)。 (四)阳台封窗 阳台封窗采用铝合金窗,厚度mm的南南铝材,厚度0。5mm的玻璃,南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。 单价为元/平方米(含安装费、材料费)。 (五)地面找平

图文设计制作合同协议书

图文设计制作合同协议 书 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

图文设计、制作合同 甲方: 乙方:广告创意有限公司 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,在平等互利、友好协商的基础上,就甲方委托乙方设计、制作等事宜达成如下条款: 一、合同内容 1、乙方按照甲方的要求设计、制作合格的图文产品。 2、图文产品具体规格、参数:。 二、合同期限 本合同有效期自年月日至年月日止。 三、合同履行 1、交货时间:以甲乙双方商定的时间为准。 2、交货地点:。 四、合同金额及结算方式 1、合同金额:每次制作费用元人民币。 2、结算方式:采用年结方式,即甲方在年月底前向乙方支付累积制作费用。 五、双方权利义务 1、甲方应当提供相应的制作资料,乙方应妥善保管甲方所提供的资料,不得损坏、更改或挪作他用,在完工后及时归还甲方,销毁所有复制件。 2、未经甲方同意,乙方不得将委托事项全部或部分转交他人完成。甲方所委托项目均为保密项,乙方不得向任何第三方披露。

3、甲方有权监督乙方完成委托事项,并随时向乙方查询委托事项的执行情况,乙方应及时给予答复。 4、甲方按约支付制作款项的同时,乙方应当向甲方提供有效税务发票。 5、因不可抗力原因,而迟延履行本合同或者无法履行本合同,发生不可抗力事件的一方应及时通知另一方,双方应友好协商解决。 六、违约责任 1、任何一方履行合同不符合约定的,守约方有权要求违约方承担继续履行、采取补救措施等责任。 2、任何一方没有按约履行本合同,违约方应当赔偿守约方违约金元人民币,违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方应当赔偿守约方实际损失。 七、争议解决方式 本合同发生争议时,由双方协商解决。协商不成的,向甲方所在地人民法院提请诉讼。 八、未尽事宜,由双方进行协商。与本合同有关的其他附件,与本合同具有同等的法律效力。 九、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,自合同签订之日起生效。 甲方:(盖章)乙方:(盖章) 法定代表人:法定代表人: 日期:年月日日期:年月日

深化设计委托合同

深化设计委托合同 篇一:装修工程深化设计委托协议 装修工程深化设计委托协议 工程名称:_ _ 工程地点:__ _____________________ 发包人:________________________________ 设计人:________________________________ 签订日期:______________________________ 发包人委托设计人承担_ _工程的装修深化 设计,经双方协商一致,签订本协议,共同执行。 第一条本协议签订论据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建 设工程勘察设计市场管理规定》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条设计依据 发包人给设计人提供的有效施工图、效果图等原设计文件。 发包人提供的现场状况等基础资料文件。 原设计单位在施工过程中所提供的设计变更文件、方案确认

函及批复意见等。 设计人采用的主要技术标准是:在原设计的基础上,补充图 纸中所缺少的定位尺寸、横纵剖面图、节点详图。 其它补充:______________________________________________ ___________________________________________________ ________ ___________________________________________________ ___________ _ 第三条协议文件的优先次序 构成本协议的文件可视为是能互相说明的,如果协议文件存在歧 义或不一致,则根据如下优先次序来判断: 协议书及发包人提供的文件。 建设方所提供的要求文件。 原设计单位的变更及确认函、批复等。 第四条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

设计公司合同范本

设计公司合同范本 甲方:________________________ 乙方:________________________ 甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则,经过友好协商就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议: 一、服务内容与价格 1.服务内容: 项目______尺寸______p数______单价______合计______。 2.协议总额为rmb______元,大写人民币_____________元。 二、甲乙双方责任 1.甲方须提供明确的工作要求,同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按协议规定向乙方支付有关费用。 2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案,供甲方指定人员审定;乙方须严格按甲方要求,以专业水准进行协议规定之工作;乙方须遵守甲方商业(资料)机密。 3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案,供甲方确认,并在双方沟通基础上进行修改至完善; 若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认可,乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案,在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下,甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的所有的设计方案基础上,甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。

4.甲乙双方诚信为本,协作完成上述工作内容时间要求为: ______年______月______日前。 三、付款方式 1.本协议完成之时,甲方向乙方一次性付清协议总额即 rmb______元。 2.甲方须通过银行将本协议规定之有关款项电汇至: 乙方开户行:_________________ 乙方开户名称:____________公司 银行帐号:___________________ 或通过______银行现金快速汇款至:______银行存折号码: __________________ 3.若甲方需在本协议规定工作全部完成前提前采用乙方已完成作品,甲方需另行向乙方支付所采用作品之服务收费。在乙方收到合同全款后,乙方向甲方提供合同金额的税局发票。 四、其它事项 1.甲乙双方均不得无故终止本协议,否则违约方须承担对方的经济损失。 2.甲方向乙方付清本协议全部款项后,乙方向甲方通过电子邮件提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用,或经乙方特别同意。 3.本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商解决;本协议自甲乙双方签字盖章之日起即告生效。 4.本协议一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。 甲方:____________(签字盖章)乙方:____________(签字盖章) 电话:_____________________电话:______________________

设计施工合同范本

设计施工合同范本 A4大小 \ 自由编辑 \ 最新最热 \ 标准模板

设计施工合同范本 【篇一】 建设单位(甲方): 布展施工单位(乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本规划展示馆布展工程的相关事宜协调一致,订立本合同。 一、工程概况 1。工程名称: 2。工程地点: 3。承包范围:展厅布展设计及施工 4。建筑面积:约平方米 5。承包方式:包工包料、设计施工一体化 6。工程内容: 布展设计施工一体化:含展厅多媒体设施、展板、图片的制作、安装和完善,以及配套工程的安装,局部吊顶、地面面层的铺饰,模型制作及配套灯光、流媒体及互动软件制作、多媒体放映片及设备,LOGO设计表现制作等。 布展项目内容是由乙方所提供的,经甲方认可的设计方案、工程造价清单所示的内容,为本合同签订的依据。 合同生效后,乙方在15日内完成方案设计优化,报甲方审核。 二、合同工期 1。开工日期:年月日 2。竣工日期:年月日

3。合同工期总日历天数X天。 三、质量标准 布展质量标准:合格 四、合同价款 金额(大写人民币):XXXXX元整。 (小写人民币)¥:XXXXX元 五、付款方式 1.合同签订后七日内应预付项目总款的30%。 2。方案优化通过发包人审核、施工人员进场正式开工后一周内,支付合同价款25%。 3。内装饰主体工程过半、隐蔽工程、布线工程初步完工,电子设备进场,待甲方在上海对模型初步验收合格后进场安装前,经甲方核对签认,支付乙方项目总款的30%。 4。布展工程竣工验收达到合格标准后,经甲方核对签认后7日内支付乙方项目总款的10%,审计结算后付至合同价款的98%。 5。工程余款为项目总款的2%,作为工程质量保证金,本工程布展施工含多媒体(虚拟。数字影院)、模型、展板等自竣工验收之日起,保修期为壹年,投影、液晶电视等设备的保修期以该产品保修期限为准(投影仪灯泡等易耗品除外)。保修期满后两周内支付。 六、组成合同的文件 1、本合同协议书 2、补充协议书 3、中标通知书 4、招标文件、投标书及其附件 5、本合同专用条款; 6、本合同通用条款,通用条款原则采用《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》(因本工程内容为布展设计和施工,如发生不能适用于该通用条款的事宜时,甲、乙双方协商解决)。 7、标准、规范及相关技术文件。 8、施工图纸。 9、明确双方权利,义务的记要、协议。10、工程报价单或预算书。11、原标书,中标方案投标文件中提及的内容要求双方有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、甲方工作 1。开工前4天向乙方进行现场交底,清除现场影响施工的障碍物,并说明使用注意事项。协助办理布展施工所涉及的各种申请、批件等手续。

设计合同范本通用版

编号: JS-20212282 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 设计合同范本通用版 The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.

[标签: titlecontent] 甲方: 乙方: 依据有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就等事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行: 一、委托事项: 甲方委托乙方为其公司进行 二、委托设计费用: 设计费用总共为:人民币______元,(大写:_______ 圆整)。 三、付款方式: 1、甲方需在合同签订时付设计费人民币_____ 元,(大写:_______圆整)。 2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时,甲方需付设计费人民币______ 元,(大写:______圆整)。 四、乙方设计作品的时间、交付方式: 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行, 延期时间由双

方协商确定。 2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。 五、知识产权约定: 1、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务: 甲方权利: 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务: 1、甲方有义务支付合同约定的相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利: 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权,有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品:

设计服务合同范本

设计服务合同范本 各位读友大家好!你有你的木棉,我有我的文章,为了你的木棉,应读我的文章!若为比翼双飞鸟,定是人间有情人!若读此篇优秀文,必成天上比翼鸟! 设计服务合同范本(一)合同编号:___________甲方:_____________________________乙方:_____________________________现就甲方所委托的_________设计事项,乙方接受设计委托,就委托设计事项,双方经协商一致,并依据《中华人民共和国合同法》,签订本合同,双方承诺信守执行:一、委托事项 _______________________________________________________二、付款方式1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的_______%付给乙方,原则上,乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。2.设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效),确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。三、设计的时间根据本合同附件1的设计套餐内容和相对应的工作方式,甲方选定委托设计形式,按照甲方所选,乙方应在_____个工作日内,遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定,在甲方审定意见基础上,乙方应在_______工作日内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延)。四、知识产权约定1.乙方对设计完

成的作品享有著作权,甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后,乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利,甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。3.未被甲方采用的设计方案,知识产权仍归乙方。五、双方的权利义务甲方义务:1.甲方按照合同约定支付相关费用;2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;甲方权利:1.在乙方设计初稿之前,甲方有权对乙方的设计提出建议和思路,以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。2.在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中,甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;乙方义务:1.乙方需按照甲方的要求进行作品设计。2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。乙方权利:1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;3.乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。六、违约责任1.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的,所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的,应当支付全额的设计费用。2.乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。七、不可抗力因素甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同时,由双方协商解决,确实无法调节,则由仲裁机

相关主题