当前位置：搜档网 › 二建法规练习题三复习过程

二建法规练习题三复习过程

二建法规练习题三

2、某施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用，2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现合同法的( )原则。

A 公平

B 自愿

C 诚实信用

D 维护公共利益

3、王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是( )。

A 劳动合同

B 借款合同

C 劳务分包合同

D 房屋租赁合同

4、要式合同是指( )的合同。

A 法律上已经确定了一定的名称和规则

B 当事人双方互相承担义务

C 根据法律规定必须采用特定形式

D 当事人双方意思表示一致即告成立

7、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于( )。

A要约邀请

B承诺

C部分承诺

D新要约

9、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是( )。

A提交投标文件是承诺

B发放招标文件是要约

C签订书面合同是承诺

D发放中标通知书是承诺

11、招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格项目预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是( )。

A 2006年4月1日

B 2006年5月10日

C 2006年6月10日

D 2006年7月20日

12、某工程项目建设单位于2004年2月1日发布招标公告，2004年3月1日发售招标文件，招标单位甲在招标文件规定的投标截止日2004年4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于2004年4月30日向甲发出中标通知书。双方于2004年5月20日签订了施工合同。则甲受到要约条件约束的时间是( )。

A 2004年3月1日-2004年4月1日

B 2004年4月1日-2004年4月30日

C 2004年3月1日-2004年4月30日

D 2004年4月30日-2004年5月20日

14、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为( )。

A要约撤回

B要约撤消

C承诺撤回

D承诺撤消

15、承包商为了追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425#硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为( )。

A属于要约邀请，随时可以撤消

B属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤消

D属于要约，而且不可撤消

16、某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为( )。

A要约邀请

B承诺

C承诺意向

D新要约

18、水泥厂在承诺有效期内，对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复，则该水泥买卖合同成立的时间为( )。

A水泥厂的答复文件到达施工单位时

B施工单位发出订购水泥的要约时

C水泥厂发出答复文件时

D施工单位订购水泥的要约到达水泥厂时

20、建设工程合同应当采用的形式是( )。

A书面形式

B口头形式

C口头形式为原则，书面形式为例外

D书面形式为原则，口头形式为例外

26、下列不属于发包人义务的情形是( )。

A提供必要施工条件

B及时组织工程竣工验收

C向有关部门移交建设项目档案

D就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

27、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于返工费用和工期处理的说法，正确的是( )。

A费用和工期损失全部由承包商承担

B费用和工期损失全部由业主承担

C费用由承包商承担，工期给予顺延

D费用由业主承担，工期不顺延

28、下列有关工程竣工日期的错误表述是( )。

A建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

29、甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意，则该材料质量标准应达到( )。

A国家标准

B行业标准

C总承包单位确定的标准

D其他企业标准

30、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照( )的市场价格履行。

A合同签订地

B履行义务一方所在地

C材料所在地

D订立合同时履行地

31、建设工程施工合同履行时，若部分工程价款约定不明且协商不成，则应按照( )履行。

A 订立合同时承包人所在地的市场价格

B订立合同时工程所在地的市场价格

C履行合同时工程所在地的市场价格

D履行合同工程造价管理部门发布的价格

33、乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是( )。

A 应以备案合同作为结算工程价款依据

B 该补充协议属于可撤销合同

C 应以补充协议作为结算工程价款依据

D 乙方行为构成合同违约

34、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是( )。

A 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C 即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据

D 此约定即使写入合同中，也属无效合同条款

35、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( )。

A 2005年10月10日

B 2005年10月20日

C 2005年12月1日

D 2006年5月1日

37、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是( )。

A法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D垫资违反相关规定，应予以没收

38、某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是( )。

A予以追缴

B不予支持

C支付按合同约定全部支付

D只支持按银行同类贷款利息支付

41、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由( )承担。

A三方共同

B水泥厂

C承包商

D运输公司

44、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是( )。

A甲与乙、丙之间的合同均有效

B甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效

C甲与乙、丙之间的合同均无效

D甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效

45、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》，该合同为( )合同。

A有效

B无效

C效力待定

D可变更、可撤销

48、甲乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自( )无效。

A 4月1日

B 5月1日

C 5月20日

D 6月30日

51、某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本为0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元。后该合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为( )亿元。

A 1

B 0.9

C 0.95

D 1.1

52、小张今年17周岁，到城里打工一年挣得工资2万元。现小张回到家乡承包一小型砖厂，则关于该承包协议效力的说法，正确的是( )。

A 因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定

B因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效

C因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效

D因小张不具备相应的民事行为能力，该协议可撤消

53、根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是( )。

A在相对人催告后一个月内，被代理人未作表示，合同即可生效

B效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年

C表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果

D超越代理权签订的合同，若未经被代理人追认，则必定属于效力待定合同

54、甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是( )。

A在甲追认合同之前，丙有撤销合同的权利

B合同已经生效，甲应当履行合同

C甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意

D乙的行为构成表见代理

55、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。

A可变更、可撤销

B有效

C无效

D效力待定

56、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是( )。

A乙承担损失

B甲可根据实际情况部分接收

C双方合同已变更，乙送货构成违约

D甲拒绝接收，应承担违约责任

57、甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是( )。

A原合同已终止

B必须签订变更协议

C合同主体未变更

D合同内容已变更

59、某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由( )承担。

A发包人

B承包人

C监理工程师

D承包人和发包人共同

60、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。在双方就变更内容协商期间，合同应( )履行。

A中止

B终止

C继续

D对要求变更的部分中止

61、关于合同变更条件的说法，错误的是( )。

A当事人之间原已经存在合同关系

B合同变更应当采取书面形式

C合同变更可以通过仲裁庭裁决进行

D原合同内容发生变化

62、下列合同债务中，可以转移的债务是( )。

A提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务

B必须采用施工企业专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务

C委托监理合同中监理单位的主债务

D施工合同中关于主体结构施工的债务

65、甲、乙签订房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。随后甲将合同中的全部权利转让给丙，则此合同转让属于( )转让。

A 主体

B 标的

C 权利

D 义务

67、因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤消合同。认定其为无效合同的必要条件是( )。

A 违背当事人的意志

B 乘人之危

C 显失公平

D 损害国家利益

69、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是( )。

A承包人可申请法院撤销合同

B承包人可放弃撤销权,继续认可该合同

C承包人放弃撤销权后发包人享有该权利

D承包人享有撤销权而发包人不享有该权利

71、在投标形势竞争激烈的情况下，承发包双方签订了将风险不合理转嫁给承包人的合同，并约定了有效的仲裁条款。合同履行中承包人以报价过低为由要求发包人增加工程价款，则( )。

A承包人有权向仲裁机构申请变更

B发包人有权向仲裁机构申请撤消

C承包人撤消、变更权已经消灭

D仲裁协议已经消灭

72、甲受到欺诈与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤消了该合同，则该合同自( )起不发生法律效力

A人民法院决定撤消之日

B合同订立时

C人民法院受理请求之日

D权利人知道可撤消事由之日

73、合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从( )之日开始。

A合同订立

B合同开始履行

C一方向仲裁机构申请撤销合同

D仲裁机构裁定为可撤销合同

76、根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是( )。

A 运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质

B 施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场

C 发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议

D 施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

78、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为( )。

A 9月10日

B 9月15日

C 9月17日

D 9月18日

79、根据《合同法》，法律、行政法规定解除合同应当办理批准、登记手续的，合同解除的时间是( )。

A 解除方发表解除声明时

B 批准、登记手续办理完毕时

C 解除通知到达对方时

D 递交解除批准、登记申请时

87、施工单位因为违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应( )。

A 拒绝履行

B 继续履行

C 缓期履行

D 要求对方支付一定费用后履行

88、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法中错误的是( )。

A 若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少

B 甲必须收回房屋并向乙方交付

C 丙取得该房屋的所有权

D 乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

90、甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿( )元。

A 1万

B 5万

C 6万

D 7万

91、施工企业和材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维

护自身利益，应( )。

A向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B 向某仲裁机构请求供应商支付3万元

C直接要求供应商支付7.5万元

D直接要求供应商支付3万元

92、某施工项目材料采购合同约定违约金4万元，采购方并依约支付了6万元定金，供货方不履行交货义务时，采购方有权主张的最高给付金额为( )万元。

A 16

B 10

C 12

D 4

93、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元;如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是( )。

A要求甲双倍返还定金2万元

B 要求甲支付违约金1.5万元，同时返还定金1万元

C 要求甲支付违约金2万元

D要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

94、甲乙材料采购合同约定，违约金4万元，定金3万元，由于甲方不履行，给乙造成损失5万元，则

乙最多可以向甲主张返还( )万元。

A 8万

B 6万

C 11万

D 7万

96、一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为( )万元。

A 5

B 6

C 7

D 8

97、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是( )

A 工期不予顺延

B 建筑物受损由施工企业承担

C 施工机具损毁由施工企业自行承担

D 施工人员受伤由建设单位承担

【答案】

2、C

3、A

4、C 7、D 9、D 11、C 12、B 14、B 1

5、D 1

6、D 18、A 20、A 26、D 2

7、A 2

8、A 2

9、

B 30、D 31、B 33、B 34、A 35、

C 37、B 38、

D 41、C 44、A 45、B 48、A 51、A 52、C 53、C 54、A

55、B 56、D 57、C 59、B 60、C 61、B 62、A 65、C 67、D 69、C 71、C 72、B 73、A 76、D 78、 C 79、B 87、B 88、B 90、B 91、A 92、C 93、D 94、A 96、D 97、C

2019二建法规真题及参考答案解析

2019二级建造师考试真题及参考答案《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)。 1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。 A.须经有关机关批准 B.有技术负责人 C.承担有限民事责任 D.应当有自己的名称和组织机构【参考答案】D 2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。 A.交付 B.合同成立 C.合同生效 D.车辆完成登记【参考答案】A 【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。 3.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。 A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【参考答案】C 4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是（）。A. 建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位【参考答案】A 5.关于商标专用权的说法，正确的是（）。 A.商标专用权是一种有形财产权 B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请 C.注册商标的有效期为 10 年 D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【参考答案】C 【解析】A 错误，商标专用权是一种无形的财产权。B 错误，转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。D 错误，商标专用权的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。 6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于（）担保。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置

历年二建案例真题及答案

2011二级建造师实务案例分析一背景资料：某广场地下车库工程，建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）签订了施工承包合同，合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事件：事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：（1）工程清理、恢复费用18万；（2）施工机械设备重新购置和修理费用29万；（3）人员伤亡善后费用62万；（4）工期顺延6天。问题： 1、事件一中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？5分答案： 2、事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期的要求？（5分）答案： 3、事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。（5分）答案：

4、事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。5分答案：案例分析二背景资料：某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：（1）钢筋由建设单位供应；（2）工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0㎡的空鼓区域，责令限期整改。事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。问题： 1、事件一中，对于建设单位供应分该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责4分答案： 2、事件二中，施工组织设计修改后，应该什么程序报审？4分答案： 3、事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理？写出合理安排。4分答案： 4、写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序（至少列出4项）。4分答案： 5、事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理？说明理由。写出本工程合理的竣工日期。4分答案：

二建法规必考知识点

. . .. . . 1 / 11 《建设工程法规及相关知识》————核心知识点知识点一建设工程法律体系法的形式（1）宪法：全国人大；（2）法律：全国人大及其常委会；（“法”）（3）行政法规：国务院；（“条例”）（4）地方性法规：省人大及其常委会、省会所在的市人大及其常委会、国务院批准的较大的市人大及其常委会；（“条例”）（5）部门规章：国务院各部、委、中国人民银行、审计署（“办法”、“规定”）（6）地方规章：省政府、省会所在的市政府、国务院批准的较大的市政府；（7）国际条约法的效力等级（1）效力等级：宪法——法律——行政法规——地方性法规——地方政府规章（2）上位法优于下位法：《安全生产法》优于《安全生产管理条例》（3）特别法优于一般法：《招标投标法》优于《合同法》（4）新法优于旧法：《物权法》优于《担保法》（5）特殊情况 1）法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决； 2）行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决； 3）地方性法规、规章新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机构裁决； 4）地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。国务院认为适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为适用部门规章的，应当提请全国 5）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。知识点二建设工程代理制度代理的种类：委托代理法定代理指定代理代理行为的设立和终止 1、代理行为的设立（1）建设工程的承包活动不得委托代理（禁止转包和肢解分包）（2）取得法定资格方可从事的建设工程代理行为（如招标代理）（3）委托代理的产生：授权委托书 2、建设工程代理行为的终止（1）委托代理的终止情形： 2 / 11 １）代理期间届满或者代理事务完成； .. .专业. .

2019二建法规真题

2019年二级建造师工程法规考试真题一、单项选择题(共60题，每1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于法人应当具备条件的说法,正确的是（） A.须经有关机关批准 B.有技术负责人 C.承担有限民事责任 D.应当有自己的名称和组织机构【答案】D 【解析】本题考查的是法人应当具备的条件。应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。参见教材P6 2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自()时发生移转。 A.交付 B.合同成立 C.合同生效 D.车辆完登记【答案】A 【解析】本题考查的是动产物权的设立和转让,动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。参见教材p17。 3.关于建设用地使用权的说法,正确的是（） A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】C 【解析】本题专查的是与土地相关的物权。选项A,建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所的农村土地；选项B,设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式;选项D,住宅建设用地使用权期间届满的,自动续

期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。参见教材p16. 4.在施工合同中,就施工行为而言，债权人是（） A.建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位【答案】A 【解析】本题考查的昰建设工程债的常见种类。对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工单位是债务人,对于支付工程款,则相反。参见教材P20 5关于商标专用权的说法,正确的是 A.商标专用权是一种有形财产权 B.转让注册商标的,由转让人向商标局提出申请 C.注册商标的有效期为10年 D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】C 【解析】参见教材P23 6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款,确保近期还贷,此担保方式属于（）担保。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置【答案】B 【解析】参见教材32 7某建设单位与某施工企业签订了施工合同,约定开工日期2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月2日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日,该建筑工程一切险责任起始日期为 A.2018年5月10日 B.2018年5月15日

二建建筑经典案例题10道

案例分析一背景资料某学生活动中心工程，建设面积 18000m2，现浇混凝土框架结构，条形基础，地上 4 层，首层阶梯报告厅局部层高 21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。工程实施过程中发生了下列事件：事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D 四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表（单位：d）：表2 流水施工参数表事件二：在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆；水平拉杆的端部与四周建筑物间隔 100m。安全总监下达了整改通知。事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了 6d 特大暴雨（超过了当地近 10 年来该季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：（1）工程清理、恢复费用 18 万元；（2）施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元；（3）工期顺延 6d。【问题】 1.事件一中，列式计算四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？流水施工的计划工期是多少天？ 2.指出事件二中的不妥之处，分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？ 3.模板设计无要求时，模板拆除的顺序和方法是什么？ 4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。【参考答案】 1．A、B、C、D 四个施工过程之间的流水步距计算如下：

计划工期T=（12+18+52）+（12+13+15+14）=136d。 2.（1）不妥之处及理由如下： ①不妥之处一：最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。正确做法：最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。 ②不妥之处二：水平拉杆的端部与四周建筑物间隔 100m。正确做法：水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。（2）水平拉杆无处可顶时的措施是：应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 3.模板拆除的顺序和方法是：先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架。 4.事件三中，各项索赔成立与否判断和理由分别如下：（1）工程清理、恢复费用 18 万元：索赔成立；理由：根据合同约定，不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。（2）施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元：索赔不成立；理由：根据合同约定，不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。（3）工期顺延 6d：索赔成立；理由：根据合同约定，不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。案例分析二背景资料某商业建筑工程，地上 7 层，砖混结构，建筑面积 24000mm2，外窗采用铝合金窗，内门采用金属门。在施工过程中发生了如下事件：事件 1：土方由挖掘机分层开挖至槽底设计标高，验槽时发现基底局部有～lm 的软土层，施工单位自行进行地基处理，将软土挖出，回填石屑。事件 2：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝，经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格（集料含泥量大）、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料，合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面，要求进一步完善原因分析和防治方法。

2015年二建法规真题解析去答案版

一．单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A.项目经理承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 2.关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。 A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定 D.代理期间届满或者代理事务完成 3．甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A 地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是（）。 A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C．甲公司约定的权利自合同公证后获得 D．甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 4.关于不动产物权设立的说法以，正确的是（）。 A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

5.下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。 A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术。 6．关于担保的说法，正确的是（）。 A．担保是用益物权的一种 B．担保的目的是保障特定债权实现 C．担保合同是主合同 D．反但保不适用《担保法》的规定 7.某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（） A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 8.关于建筑市场城信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。 A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开 9.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿。下列人员

2017二级建造师《法律法规》真题及解析答案

2017年二级建造师考试真题《建设工程法规及相关知识》 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会【参考答案】B 【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。教材P6 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是（） A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【参考答案】C

【解析】考查建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教材P11 3.建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金【参考答案】C 【解析】本体考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元

【参考答案】C 【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法：①侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；②实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；③权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；④权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照①机损：600×2000=120万元。参见教材P28 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。 A.50万元 B.80万元 C.90万元 D.100万元【参考答案】C 【解析】本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同的额的20%。50+200×20%=90万元。参见教材P34。

二建法规真题及解析

2013年全国注册二级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》试卷及答案解读一.单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（） A.代理人超越代理权订立的合同 B.因重大误解而订立的合同 C.造成对方人身伤害.财产损失可以免责的合同 D.以合法形式掩盖非法目的合同答案:B 解读:由重大误解而订立的或者显示公平订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同。 2.适用《产品质量法》调整的是（） A.建筑工程 B.设备安装工程 C.销售用预制件 D.装修工程答案：C 解读：适用于《产品质量法》的产品：经过加工、制作，用于销售的产品；设工程使用的建筑材料，建筑构配件和设备。 3.仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的（） A.快捷性 B.经济性 C.灵活性 D.独立性答案：C 解读：仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。----新版本p294 4.行政处罚案例中，组织听证的费用是由（）承担 A.行政机关 B.当事人 C.受益人 D.行业协会答案：A 解读：当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。由此可以判断费用为行政机关承担。 5.下列情形中，属于要约不发生法律效力的是（） A．拒绝要约的通知到达要约人B.承诺期满，受要约人未作出承诺 C．受要约人对要约内容作出实质性修改D.撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人答案：D 解读：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约人使其不

二建法律法规知识点

2017二级建造师法律法规复习重点第一章建造师管理制度第一节建造师管理制度一、注册管理概念：注册建造师 1、通过考核认定或考试合格取得资格证书按规定注册取得注册职业证书和职业印章的专业技术人员 2、未取得注册职业证书的职业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。（言下之意：小型工程的项目负责人不一定需要建筑师担任）相关考题 1、下列有关建筑师执业的行为中，合乎我国有关管理规定的是（C） A、李某参加了建造师执业资格考试，在得知考试成绩通过后即以建造师的名义在某工程项目中担任项目经理。 B、王某从事项目管理工作多年，并以取得一级项目经理资质证书，经所在单位同意，以建造师的名义在当地的一个项目上担任项目经理。 C、陈某参加了建造师的执业资格考试，没有通过，但其单位急需用人，仍然聘任其为小型项目工程的项目经理。 D、吴某参加了建造师的执业资格考试，虽然没有通过，但其单位因急需用人仍然以建造师的名义聘任其为某工程的项目经理。 2、取得建造师执业资格证书的人员，以建造师的名义执业的前提规定（B） A、备案 B、注册 C、审批 D、认证 3、万某2006年9月参加全国二级建造师资格考试，假如他成绩合格，就可以（C） A、以建造师的名义担任在建设工程项目施工的项目经理。 B、通过注册取得建造师执业资格证书。 C、取得建造师执业资格证书，通过注册以建造师的名义执业。 D、取得建造师执业证书和执业印章。（一）注册申请注册的受理，审批，核发方：省，自治区，直辖市人民政府建设主管部门。核发证书后30日内报国务院建设主管部门备案。例题：张某受聘于上海闵行区某工程施工单位，2006年1月在上海浦东新区报名参加二级建造师考试，2007年4月在江苏南通某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得资格证书。张某所在工作单位工商注册在上海奉贤。则张某（D） A、可以自行向南通市建设主观部门申请注册。 B、因当通过其所在单位向上海事或江苏省建设主观部门申请注册。 C、因当通过其所在单位向奉贤取建设主观部门申请注册。 D、只能通过其所在单位向上海建设主管部门申请注册。 1、初始注册申请条件：①经考核认定或考试合格取得资格证书； ②受聘于一个相关单位； ③达到继续教育要求；

二建法规实务管理考前重点知识点.doc

学习必备欢迎下载二建法规、管理、实务考试记忆重点总结法规（ 112 条）： 1、发明专利权期限是 20 年，实用新型和外观设计专利权的期限是10 年。2、普通诉讼时效期间通常为 2 年，身体受伤，拒付租金，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物丢失的，诉讼时效为 1 年，涉外诉讼 4 年。 3、从权利被侵害之日起超 20 年的，人民法院不予保护。 4 、在诉讼时效期间的最后 6 个月内，诉讼才可以终止。5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。6、建设单位领取施工许可证 3 个月内开工，延期以两次为限，每次不超过 3 个月，中止施工满一年，核验许可证，因故不能按期开工超过六个月的，重新办理开工报告。7、勘察分综合（甲级），行业（甲乙丙级），设计分综合（甲级），行业专业（甲乙丙丁级），监理分综合（不分级）、事务（不分级）、专业级（甲乙2 丙 3）。8、招标人和中标人应在30 日内签订书面合同。9、招标人一般在 15 日内确定中标人，最迟30 日。 10、履约保证金不得超过中标合同金额的 10% 。11、招标人与中标人在签合同后 5 个工作日内，向未中标人退保证金。12、招标文件发售时间最少 5 个工作日。 13、招标人澄清或修改招标文件要在投标文件提交前15 天，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日至少20 天。 14、工程招标代理分为甲、乙（ 1 亿）、暂定级（6000 万以下）。 15、从业人员超 300 人，应设专职安全员。16、特重大 30 人以上死亡，或100 人重伤， 1 亿元经济损失，罚200-500 万，重大 10-30 人死亡， 50-100 人重伤， 5000 万到 1 亿损失，罚 50- 200 万，较大 3-10 人死亡， 10-50 重伤， 1000 万-5000 万损失，罚 20-50 万，一般， 3 人以下， 10 人以下重伤， 1000 万以下损失，罚 10-20 万。 17、安全事故发生后应于 1 小时内向县级以上人民政府安全生产监督部门报告，质量事故24 小时内报告。18、事故

二级建造师《法规》考试真题及答案【最新】

二级建造师《法规》考试真题及答案一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.二级建造师张某受聘并注册于A市具有二级资质的某建筑公司，后因在B市担任项目经理期间时因违规执业被发现。应当查处张某违规行为的部门是( )。 A.A市建设行政主管部门 B.B市建设行政主管部门 C.A市或B市的建设行政主管部门 D.A市和B市的建设行政主管部门 2.经过协商，建设单位和施工单位将施工合同中的“定时支付工程款”修改成“按照工程量支付工程款”，这意味着( )。 A.合同的主体发生了变更 B.合同的客体发生了变更 C.合同争议条款发生了变更 D.合同的权利义务发生了变更 3.我国《宪法》赋予人民的社会经济权利包括财产权，劳动权和( )。 A.休息权 B.平等权 C.生命权 D.人格权

4. 张某在路上被李某撞伤，医疗费花费近10000元。后因李某帮助张某的儿子解决了工作问题，张某表示自己来承担医药费。这种债的消灭方式叫做( )。 A.抵销 B.提存 C.混同 D.免除 5. 张某借刘某5万元，约定2010年1月1日归还。2010年11月1日出现了不可抗力，且该不可抗力持续了10个月才消失。则刘某的诉讼时效的截止日是( )。 A.2011年11月1日 B.2011年1月1日 C.2012年3月1日 D.2012年1月1日 6.劳动派遣协议由( )签订。 A.劳动者和派遣单位 B.劳动者和用工单位 C.派遣单位和劳动行政部门 D.派遣单位和用工单位 7.生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告( )。 A.县级以上地方人民政府 B.县级以上建设行政主管部门 C.本企业负责人 D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门

二级建造师公路经典案例题分析

二建公路经典案例题分析经典案例题一【背景资料】某大桥工程，该大桥桥址位于两山体之间容地，跨越一小河流河流枯水期水深0.5m左右，丰水期水深2m左右，地面以下地层依次为黏土、砂砾强风化砂岩，该桥基础原设计为40根钻孔灌注桩，桩长12.0～13.8m不等。施工中发生如下事件：事件一：大桥基础施工时，恰逢河流枯水期且大旱无水。施工单位考虑现场施工条件、环保、工期等因素影响，提请将原设计大桥基础钻孔灌注桩全部变更为人工挖孔桩。监理单位与相关部门评估、审定，认为该变更属于对工程造价影响较大的重要工程变更，在履行相关审批程序后，下达了工程变更令。事件二：开工前，施工单位编制了人工挖孔柱专项施工方案，为保证施工安全，人工挖孔桩施工采用分节现浇C25混凝土护壁支护，每节护壁高度为1m，桩孔混凝土护壁形式及结构如图3所示。挖孔施工过程中，发现地层中有甲烷、一氧化碳等气体，施工单位重新制订了专项工方案。

事件三：桩基础人工挖孔施工中，施工单位采取了如下做法：(1)挖孔作业时，至少每2h检测一次有毒有害气体及含氧量，保持通风;孔深大于10m时，必须采取机械强制通风措施。(2)桩孔内设有防水灯泡照明，电压为220V。 (3)桩孔每开挖2m深度浇筑混凝土护壁。【问题】 1.事件一中，监理工程师下达工程变更令之前，须履行哪两个审批程序? 2.图3中，混凝土护壁形式属于外齿式还是内齿式?写出构造物A的名称，说明混凝土护壁节段中设置的管孔B的主要作用。 3.根据《公路工程施工安全技术规范》，图3中标注的D与H 的范围是如何规定的?事件二中，为防止施工人员发生中毒窒息事故，挖孔施工现场应配备哪些主要的设备、仪器? 4.事件三中，逐条判断施工单位的做法是否正确?若错误，予以改正。 5.该大桥挖孔桩修订后的专项施工方案是否需要专家论证审查?说明理由。

2020年二建法规考试必背知识点

1、挂靠、超越资质、转包、违法分包：责令改正、没收违法所得、并处罚款；拒不改正的，可以责令停业整顿、降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 2、工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10 万元以上30 万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：(一)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；(二)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；(三)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的。 3、考点法的形式P1-4 【立法权限】我国立法权较为分散，有立法机关立法，行政机关立法和地方立法，因此有必要予以规范。下列事项只能制定法律，行政机关和地方无权进行立法：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、法院、人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族自治区域制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种、税率、税收征管；（7）对非国有财产的征收；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融、外贸基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11）其他。【地方立法权限】省级人大及常委会，可以制定本省地方性法规。设区的市的人大及常委会，在不违反法律、行政法规、本省地方法规的前提下，可以对本市城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面事项制定地方性法规。市地方法规报省人大常委会批准后施行（四个月内批准），如市地方法规与本省地方政府规章抵触，由省人大常委会决定如何处理。【部门立法权限】国务院部门可以制定部门规章。但没有上位法依据时，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或增加其义务的规范，不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责。（简记为：不得减少民的权利增加民的义务，不得增加官的权力减少官的职责。） 4、考点法人的法定条件、地位和作用P6-7 【条件】一个单位要具备法人资格，应当满足4 个条件：（1）依法成立。（2）有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。（法人以其主要办事机构所在地为住所）。（3）能够独立承担民事责任（法人以其全部财产承担责任。）（4）有法定代表人（法定代表人以单位名义从事的行为，一律由单位承担民事责任）。【分类】法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。（1）营利法人经依法登记成立。营业执照签发日期为营利法人的成立日期，包括各类公司。（2）非营利法人包括：事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构。依法不需要办理法人登记的从成立之日起，具有事业单位法人资格；依法需要登记的，自登记之日取得事业单位法人资格。（3）特别法人：机关法人、农村集体、城镇农村合作经济组织法人、基层群众自治法人。有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有法人资格。在建设工程活动中，施工、勘察、设计、监理单位必须是独立法人。建设单位可以是法人，也可以是没有法人资格的其他组织。

2020二建《法规》考试真题及答案解析(三)

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 21.根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》,关于建筑施工企业参加工伤保险的说法,正确的是()。 A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用 B.以建设项目为单位参保的,可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费 C.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴 D.建筑施工企业应当在招标报价中将工伤保险费用单独列支,作为可竞争费【答案】C 【解析】建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险；对不能按用人单位参保、建筑项目使用的建筑业职工特别是农民工，按项目参加工伤保险。选项A按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。选项B以建设项目为单位参保的,可以按照项目工程总造价的一定比例计算缴纳工伤保费。选项C,选项D,建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支,作为不可竞争费,不参与竞标,并在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费,覆盖项目使用的所有职工,包括专业承包单位、劳务分包单位使用的农民工。P234-235 22.方施工作业人员张某在作业过程中,发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动,即将脱落直接危及人身安全,随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使()。 A.知情权 B.拒绝违章指挥权 C.正当防卫权 D.紧急避险权【答案】D 【解析】紧急避险权:《安全生产法》规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。《建设工程安全生产管理条例》也规定,在施工中发生危及人身安全的紧急情况时,作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。教材P211

2020二建法规必备知识点速记

2020年二建《法律法规》必备知识点速记民事法律行为：是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。要式法律行为：要式法律行为指法律规定应当采用特定形式的民事法律行为。《民法通则》第56条规定：“民事法律行为可以采取书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定是特定形式的，应当依照法律规定。”例如，根据《合同法》第270条的规定，建设工程合同应当采用书面形式。因此，订立建设工程合同的行为，属于要式法律行为。不要式法律行为：不要式法律行为指法律没有规定特定形式，采用书面、口头或其他任何形式均可成立的民事法律行为。《合同法》第197条规定：“借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。” 这个条款规定了自然入之间的借款属于不要式法律行为，有没有书面形式的合同均可。而非自然人之间的借款则属于要式法律行为，必须采用书面形式。民事法律行为的成立要件： 1．法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力：民事权利能力是法律确认的自然人享有民事权利、承担民事义务的资格。自然人只有具备了民事权利能力，才能参加民事活动。2．行为人意思表示真实：意思表示真实指的是行为人内心的效果意思与表示意思一致。也即不存在认识错误、欺诈、胁迫等外在因素而使得表示意思与效果意思不一致。但是，意思表示不真实的行为也不是必然的无效行为，因其导致意思不真实的原因不同，可能会发生无效或者被敞销的法律后果。 3.行为内容合法：行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。 4.行为形式合法：民事法律行为的形式也就是行为人道行意思表示的形式。凡属要式的民事法律行为，必须采闲法律规定的特定形式才为合法，而不要式民事法律行为，则当事人在法律允许范围选择口头形式、书面形式或其他形式作为民事法律行为的形式皆为合法。代理制度：代理的含义：代理是代理人于代理权限内，以被代理人的名义向第三人为意思表示或受领意思表示，该意思表示直接对本人生效的民事法律行为。代理是一种事实行为。公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为．代理人在代理权限内，以被代理人名义实施民事法律行为，被代理人时代理人的代理行为，承担民事责任。代理涉及三方当事人，分别是被代理人、代理人和代理关系的第三人。代理的种类：委托代理、法定代理和指定代理。委托代理：是代理人根据被代理人授权而进行的代理。民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明下列事项： 1．代理人的姓名或者名称； 2．代理事项、权限和期间； 3．委托人签名或者盖章。

2017二建法规真题及参考答案

2017二建法规真题及参考答案 2017年二级建造师考试真题《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由( )裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会【答案】B 【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。教材P6 2.关于建设工程中代理的说法，正确的是( ) A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C 【解析】考查建设工程代理行为的设立。《民法通则》规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教材P11 3.建设用地使用权自( )时设立。 A.土地交付 B.转让

C.登记 D.支付出让金【答案】C 【解析】本体考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲( )。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元【答案】C 【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4种确定方法: ?侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;?实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;?权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定;?权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照?机损:600×2000=120万元。参见教材P28 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金 50万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲( )。

2019二建水利经典案例题10道

【案例分析题一】【背景资料】某工程项目施工招标文件工期为 15 个月（每月按 30 天计，下同）。承包方投标所报工期为 13 个月。合同总价为 8000 万元。合同约定： (1)实际完成工程量超过清单工程量的 25%以上时允许调整单价。 (2)拖延工期赔偿金为 5 万元／天，最高拖延工期赔偿限额为 200 万元；工期提前奖金金额为 5 万元／天。开工前，施工单位编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图 5 所示。图5 施工进度计划图施工过程中发生如下事件（其他工作均按计划进行）事件一：A、C 两项工作为土方工程，工程量均为 16 万m3，合同单价为 16 元／m3，实际工程量与清单工程量相等。施工按计划进行4 个月后，总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N 的指示。该工作性质和难度与 A、C 相同，工程量为 32 万m3，N 工作在B、C 完成后开始，且为H、G 的紧前工作。监理工程师和施工单位协商确定的土方调整后单价为 14 元／m3，N 工作计划用 4 个月时间完成，N 工作实际用了 4.5 个月完成。事件二：F 工作因设计变更，等待施工图纸延迟 1 个月。事件三：H 工作由于分包单位施工的工程质量不合格导致返工，实际5.5 个月完成。根据以上事件，施工单位提出以下索赔要求： (1)顺延工期 6 个月。理由是：N 工作用 4.5 个月；F 工作延迟 1 个月；H 工作延误的 0.5 个月是因为监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量。 (2)N 工作的费用补偿为 16×32=512 万元。【问题】 1.指出以上事件的合同责任。 2.施工单位提出的工期索赔是否正确？说明理由。 3.施工单位提出的费用索赔是否正确？说明理由。 4.施工单位应获得工期提前奖励还是承担工期违约赔偿责任？并计算其金额。