建筑钢筋承包合同(完整版)
合同编号：YT-FS-6435-22
建筑钢筋承包合同(完整
版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑钢筋承包合同(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。
经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，钢筋分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
整个工程钢筋的制作和安装。
二、承包方式：
包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。
三、承包价格：
每吨包干价××元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。
四、工期要求：
从工序交接日起在××天内完成好基础工程钢筋
的制安;主体每层柱钢筋安装××天要完成;主体梁板钢筋每层××天要安装完成;屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在××天内要完成。
五、材料要求(仅对包工包料而定)：
1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证(提供原件)，并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。
2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条(剂)的合格证给甲方。
六、质量与施工要求：
1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。
2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。
3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职业道德
的丑行。
4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。
5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。
6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准(包括一、二级抗震结构的两屈比)后方可使用。
7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
8、ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。
9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。
10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应
设置在结构受内力较小的部位)，接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。
12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为 1.3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25%，柱不超50%。
13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。
14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。
15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即绑扎三步)。
16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置(包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块)。
17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。
18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。
19、每次钢筋的验收，班组长(承包人)均应自觉参加;并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。
七、安全要求：
1、每个工人都应自觉遵守公司(项目部)的各种规章制度。
2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。
3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆;并缓慢松解，不得一次松开。
4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。
5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。
6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起;柱筋在4米以上应搭设工作台;柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。
7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架(马凳)架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。
8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上;钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。
9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方;焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。
10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，
确认无火源后，方准离开现场。
11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm。电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。
12、切断钢筋禁止超过机械负载能力;切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。
13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。
14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1.5m高的地方，并有防雨棚。
15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。
18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。
19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。
八、奖罚办法：
1、钢筋制作安装超过工期要扣款××元/天。
2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励××元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款××元。
3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励××元。
4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1‰，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责(包括经济、法律责任)。
九、结算方式：
采用现金支付形式，每完成一层(或基础)甲方支付给乙方××%的工程款，主体封顶后××个月内再付足至××%的工程款，余款在竣工验收后××个月内全
部结清。
十、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
十一、补充事项：
1、
2、
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方)：×××承包班组长(乙方)：×××
联系电话：×××××××联系电话：×××××××
(项目章) (盖章)
签定时间：××年××月××日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
建筑钢筋工程承包合同协议书
建筑钢筋工程承包合同 协议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
建筑钢筋工程承包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国《合同法》、《劳动法》、《建筑法》、《建筑安装工程质量管理条例》、《建筑工程质量验收统一标准》及当地政府相关规定，遵循评定、自愿、公平和诚实守信的原则，结合天然居的具体情况，经甲、乙双方共同协商一致，制定本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：乙方所承包的项目为包工、自带机械设备、工棚 搭拆、自带扎丝、焊条、焊剂、包质量、包工期、包验收、包交 工、包安全。 4、承包价： 承包范围：图纸、增减工程所需钢筋的制作及安装。 注：①钢筋废料不得超0.3%，超出按进价的3倍处罚。 ②露出所有砼面的钢筋头子，全部处理。 ③配合试验员、焊接试拉件，必须合格。 二、质量、工期、安全 乙方向甲方承包此工程时应考虑诸多因素，影响，开工后不得随 意找任何借口延误工期，具体规定如下：
1、工程质量按设计要求《建筑工程质量验收统一标准》及工程 相关管理部门要求施工属甲方责任造成返工经济费用，甲方承 担，属乙方责任造成返工，经济费用由乙方承担。 2、工期：除甲方供应材料影响、停水、停电超过16小时影响 的，按时顺延，若不按时完成施工工期，拖延一天罚款2000 元。 3、所需材料乙方必须提前三天报材料计划，否则影响工期由乙 方承担责任。 4、进入工地工作人员严禁在上班时间打架、斗殴、饮酒闹事等 事件发生，发生一次罚款500—1000元，情节严重送当地公安 机关处理。 5、在施工现场，乙方严禁偷盗、私下转移任何材料，若发现偷 盗一次扣工资5000元，情节严重加罚所盗物品价格10倍罚 款，并送当地公安机关处理，损坏、浪费材料按原材料单价10 —20倍处罚。 三、付款及结算方式 工程竣工验收合格后付到工程总款80%，尾款半年内付清。 包修金保修期满后一次付清，结算方式按图纸所标示的面积进行 结算。 四、其他 未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，甲方双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程款付清本合同自动解除。
钢筋加工承包合同
钢筋加工劳务承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，在公平、自愿和诚实信用的基础上结合本工程具体情况，为明确双方责任，经双方协商一致，特签订本合同以资双方共同遵守。 第一条合同概况 三、承包内容： 第二条合同价款 一、承包方式：劳务计量承包。包质量、辅材及机具设备、工期、安全生产、文明施工、综合治理等。 甲方按乙方实际完成的工程量进行结算。 二、本合同工程的固定单价为： 三、本合同价款采用固定单价承包方式确定。本合同第二条第二款的固定单价中包括了为实施和完成本合同第一条第三款项下项目所需一切工作内容的一切费用（包括但不限于：人工费、各种管理费、保险费、不可预见费、乙方加工制作及绑扎所需材料费用、机械设备及操作工具费用、材料转运费用、安全文明施工费等费用）以及乙方采购材料的物价风险，该承包单价属乙方的施工质量达到标
准要求的完全价格，是不再变更的价格，其中已含有钢筋绑扎及焊接的材料费，包括：铁丝、电焊条等一切材料费用。 第三条工期 乙方应在甲方规定的时间内（包括但不限于：甲方施工员下达的施工任务单所规定的期限）内完成，如乙方逾期完成，乙方应当向甲方支付万元/天的违约赔偿金，超过天视为乙方根本违约，甲方有权解除合同并有权要求乙方支付合同结算总价款20%的违约金且甲方不向乙方支付任何费用，造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。 第四条质量标准及验收要求 一、质量标准及技术要求： 质量标准：；技术要求： 。 二、甲方根据上述现行国家钢筋工程质量检验评定标准对钢筋的型号、规格、根数、间距、锚固与搭接长度及构件的截面尺寸等内容在现场进行实测检验，乙方加工的钢筋应当符合施工要求。如经甲方检测不符合上述质量标准、甲方要求或施工要求的，乙方应当向甲方支付万元的违约金并应按甲方要求整改或返工重做，整改与返工的所有费用（包括但不限于：工料费、材料费等）均由乙方自负且工期不顺延，造成甲方损失（包括但不限于:工期延误的损失等）的，乙方应当向甲方支付合同结算总价款30%（若该数额低于甲方损失的，由乙方补足差额）的赔偿金。 三、乙方在完成每一施工部位或构件后，乙方必须认真自检、互检合格后，才可报甲方复检验收，未经乙方自检合格，甲方可拒绝复验。 四、根据《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。经甲方
钢筋工程施工合同
钢筋工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国建筑法》的有关规定，并结合本钢筋工程的具体情况，经双方共同洽商达成以下协议。 一、工作范围与内容 工程施工图纸、答疑纪要、设计变更及施工规范规定的全部钢筋分项工程内容，包括施工放样、下料、制作、绑扎、校正，场内材料的装卸、搬运、堆放，剩料清理及落手清工作等，班组在施工前要根据施工图出好下料单，并上交项目部预算员进行审核，认可后方可进行下一道工序。钢筋立焊，梁钢筋搭接要求单面焊5倍的钢筋直径,并清理焊渣。 二、承包方式与计价方法 1. 钢筋工程承包方式为包清工（钢筋立焊，钢筋加工，钢筋搬运），地下室按人民币元/吨，±0.00以上按照建筑面积元/平方，钢筋工程中所使用的扎丝，焊条由乙方自己购置。 2. 钢筋损耗按定额为0.2%，若超出该损耗，超出部分由乙方按原材料市场价赔偿。 3. 因甲方工程需要，乙方派的零星点工，按普工元/工日,技工元/ 工日计算。 三、工程质量
1、质量等级优良。 2、具体要求乙方详见施工规范、质量评定标准、广西省的有关规定及施工员的技术交底，以优质为目标，坚决杜绝与工程相关的质量通病。 3、对质量等级评定和标化评定由甲方、监理部门、建设单位、质（安）监站及有关部门评定为准，达到优质、标化和本协议的有关规定。 4、优良标准要求：分包项目全部达到优良且一次性通过验收；如发生验收通不过，按1000元/次给予罚款，如发生较大的负面影响的按2000-5000元/次给予罚款。 5、施工中乙方必须服从有关甲方人员指挥，严把质量关，乙方应配至少一名专职质量员进行自检、互检，配合甲方施工员、质量员进行复检。 6、对乙方质量达不到要求不及时整改的，甲方有权按以下方案进行处理： ①进行返工、拆除。 ②甲方另外派人整改，工资按大工元/工日，小工元/工日、材料按150%的价格在乙方工程款中扣除。 ③乙方如多次在各部位施工中造成较大的质量事故，甲方有权令其停工，直至终止协议乙方无条件退场，工资按70%结算。 7、乙方应派技术骨干对职工进行质量意识教育，加强管理和监督，在施工中积极同各工种进行协调，做好配合工作。 8、乙方如发生质量超过误差值，按工程管理手册进行罚款，并在当月的工程款中扣除。 四、安全生产、文明施工管理 1、乙方职工进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对不
建筑钢筋施工合同(示范合同)
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-021569 建筑钢筋施工合同(示范合同) Construction contract of building reinforcement
建筑钢筋施工合同(示范合同) 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于______年______月______日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。 二、组织领导： 1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由
乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。 4)保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 2、乙方责任： 1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。 2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。 3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。 4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。
钢筋工承包合同协议范本
钢筋工承包合同 甲方：公司 乙方： 身份证号： 经双方友好协商，甲方将XXXXXXXXXX工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程情况： 二、承包范围及方式： 1. 承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等; 2. 承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3. 钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。 4. 无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施 工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 5. 合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价 格另行协商。 6. 除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2003年年月进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。 四、承包单价： 1. 质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋 工包干范围内。 2. 计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180 元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 6 元/吨、文
钢筋工施工合同书样本(示范合同)
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-051386 钢筋工施工合同书样本(示范
钢筋工施工合同书样本(示范合同) 承包方（以下简称乙方）： 甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于____年____月____日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。 二、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离
施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 2、乙方责任： 1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。 2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。 3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
建筑工程钢筋承包合同格式新整理版(合同示范文本)
建筑工程钢筋承包合同格式新整理版(合同示范文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-021134
建筑工程钢筋承包合同格式新整理版(合 同示范文本) 建筑工程钢筋承包合同范文一 工程承包人(以下简称甲方)： 劳务承包人(以下简称乙方)： 经甲、乙双方协商，甲方同意把建工集团承包的XXXXXXX经济实用房6#、7#楼施工劳务主体分包给乙方施工。为明确双方责任、权利，特签订本合同如下，望双方共同遵守。 一、承包形式：(劳务主体包工不包料) 二、承包价格：元/平方米，基础屋面加1层建筑面积，以上按建筑面积实算。 三、如遇图纸变更，甲乙双方另行协商，工程所用塔吊由甲方专人指挥，至主体封顶为止。
四、若建设单位强调使用自拌混凝土另加人工费。 五、付款方法： 1、主体阶段按总造价的%付款，每完成每幢每层付款一次，均付%，主体封顶后验收合格一个月内付清。 六、工期严格按照建设单位与甲方签订的施工期工期内完成施工任务。因风、雨、停水、停电不可抗力等原因造成的工期延迟，工期相应在顺延，停水电2小时延期半天。 七、甲方因资金不及时给付乙方，乙方有权停工，并有权要求甲方赔偿工人误工费，工期相应顺延。 八、施工质量，乙方必须达到优质主体工程，优良工程标准，若达不到质量标准，乙方必须维修达到质量标准。 九、施工安全，乙方必须服从甲方及建设行政主管部门的安全规定进行施工，如出现一切安全事故由甲方负责。 十、双方责任、权利。 (一)甲方： 1、甲方负责提供材料至现场;
建筑钢筋承包合同
建筑钢筋承包合同 篇一：钢筋工承包合同 钢筋工承包合同 甲方：身份证： 地址： 乙方：身份证： 地址： 经双方友好协商，甲方将——————的钢筋工程，委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况，特签定如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程情况：以上工程全部钢筋制作、绑扎、焊接项目 二、承包范围方式 1、承包内容：钢筋的配料、翻样、安装、对焊、绑扎、工完料清、废料堆码等全部人工费，根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、扎丝、焊条、焊具等全部辅材费；工具费；超高、高层施工人工高空作业费等等；均由乙方承担。
2、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包钢筋试件的制作、包辅材（除钢筋外的全部材料、工具）、包机械设备。 3、钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、钢筋的质量验收、现场文明施工（包括配合甲方等上级检查单位的各种验收）等钢筋工程内（但不局限于上述工作范围）的一切工作内容。 4、除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自————年——月——日进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工程衔接上，必须服从甲方的统一调试，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失；如果因为停工待料或甲方造成的其它原因停工，要赔偿一切由此造成的乙方经济损失。 四、承包单价： 1、质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。 2、计算方式： 按照上述承包范围及方式，本工程施工蓝图中所有的钢
建设工程施工劳务承包合同钢筋
建设工程施工劳务承包合同 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组（）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就夜红山电站工程项目劳务承包事项达成一致，订立本合同。 一、工作内容及工作范围 工程名称：夜红山电站工程 工程地点：远安县洋坪镇 工作范围及内容：钢筋制安（含：放样、锚固、电焊、钢筋制作安装、二次转运、焊条、扎丝），钢筋及所需的切断机、弯曲机等大型机具由甲方提供，乙方保管，小型手动工具由乙方自备。 二、质量标准 严格按照业主、监理方的技术交底的要求施工，执行国家现行的《水利水电建设工程验收规程》和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》，本工程必须达到质量评定合格标准，在施工过程中，乙方必须接受甲方、业主及监理工程师的监督和管理，如乙方自作主张，不按照甲方的要求施工而出现的质量事故，所造成的返工损失、材料损失等费用均由乙方承担，甲方不给予任何补偿。 三、工期 开始工作日期： 2010年08月01日 结束工作日期： 2010年11月01日 四、工程款支付和结算 本工程必须达到合格工程，以实际完成工程量结算。 1、人工单价： 钢筋制安500.00元/T；大写伍佰元/T ; 2、结算：工程量以实际完成量为计算依据。工程开工正常并完成工程量的一半后，乙方可向甲方提出工程款支付申请，甲方按实际完成工程量的60%给予支付。剩余工程款待工
程竣工验收合格后，一次性结清。 五、施工管理（文明施工、安全管理） 1、甲方根据施工进展的情况，可对乙方下达具体的工程进度计划，进行技术质量、安全工作交底，如乙方不能认真执行，对签订的合同条款在没有能力履行的情况下，甲方有权终止合同，并对其完成的部分合格工程量按完成量价款的50%结算，并解除本合同。 2、作业人员进入施工现场，必须服从管理，严禁下河洗澡。严禁酒后上岗作业，违者罚款50元/人次。不准上下抛掷物体。施工现场不准打架闹事，违者视情节轻重罚款50-200元/人次。严禁违章指挥，由于违章指挥造成事故的，追究当事人相应责任。 3、乙方必须文明施工、安全生产，若发生安全事故，乙方承担主要责任，甲方承担连带管理责任。 4、乙方应对班组的工人行为负责，教育工人自觉遵守现场施工纪律制度。保证安全生产、保障职工生活的基本权力。与作业人员签订安全生产合同，并提供作业人员身份证复印件。 六、本协议从签订合同开工之日起执行，由项目部负责解释。 七、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，签字生效，具同等法律效力。 甲方：恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 项目负责人： 乙方：夜红山电站工程施工项目部钢筋班组 负责人： 年月日
钢筋焊接工程施工承包合同协议书
编号 钢筋焊接工程施工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：______ 年 _____ 月 ____ 日 甲方：___________________________________________________
乙方：____________________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包方式： 四、工程承包内容及范围： 五、承包工费计算方法： 本工程乙方总工程量约为______________ ，计工程款为_____________元。完工时，依质量评定分值与上述 计价方法按乙方实际完成的工程量进行结算。 六、本工程施工的所有设备和机械的提供： 七、工期要求：乙方承包的本工程应在甲方施工员下达的施工任务单中所规定的期限内完成， 并通过甲方、监理的联合验收合格，如乙方逾期完成，每延误一天罚款__________元。 八、质量标准及验收要求： 1、乙方必须严格按施工图、甲方施工员、质量员的技术质量交底和国家现行对钢筋焊接工程的 施工规范施工；并服从甲方施工员、质量员的整改意见限期整改质量缺陷，不按时整改或拒绝整改，甲方向乙方每次处以______________ 元罚款。
2、乙方的钢筋焊接质量必须抽样复试，抽样复试的接头不计入乙方工作量内。 3、乙方在完成每一施工部位或构件后，经乙方认真自检、互检合格后，报甲方复检验收，甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行现场检测、复试验收评分，凡抽样检测全部合格得本工程的完全价格；凡抽检组数有三分之一不及格，加倍取样检测或返工重做直到合格，返工或整改的工料费由乙方承担，造成工期延误，每延误一天由乙方承担承包总价5%的违约金。 九、付款办法： 1、进场当月在无完成工作量之前，生活费由乙方自行调节。 2、施工阶段，甲方以乙方每月完成的工作量、并以项目部初验评定的分值计算工价，向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%，甲方在付款当月扣除乙方 承担的各项费用。无特殊情况，甲方在中途不向乙方发放各类借支。 3、乙方承包的本工程全部完工，根据甲方过程验收评分来加权评定乙方承包工程的质量验收分值，并按此分值定价计酬的工程总款，再向乙方支付工程总款的30%。其时，乙方如无后续工作，其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。 4、乙方剩留的工程余款，待结构工程验收合格后六个月内付清，如到年终放假结算时未达到“结构工程验收合格后六个月”的期限，甲方为照顾乙方对工人工资兑现的实际需要，允许乙方可按工程承包总价的90%提前结算。 5、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐，并在每月领取生活费和工费结算时，均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名，并将一份报送甲方财务部门。 6、甲方支付给乙方工程劳务款中，已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用，均有乙方负责自理。 十、保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度，愿交履约保证金_________________________________________ 元（按承包总价的的5% 缴纳），并于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清，待乙方承包的工程全部完成，甲方及监 理验收合格，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。 如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约 金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。 十一、焊接材料的供应：本工程钢筋焊接的材料由：___________________ 供应。
建筑工程施工钢筋工劳务承包合同
建筑工程施工劳务承包合同 甲方：云南景升建筑工程有限公司（简称甲方） 乙方：（简称乙方）经甲、乙双方协商，甲方决定将其承建的（）钢筋分项工程施工承包给乙方施工，达成以下协议条款： 一、承包方式、范围及单价 1、承包方式：乙方包工不包料 2、承包范围：负责设计施工图及变更图从基础一下起所有地基基础和主体的钢筋分项工程施工。 3、按设计建筑面积计算为准，施工单价为：此工价包含施工过程中除钢筋材料外的所有耗材，施工机械、用具，承建范围内在施工过程中的材料管理、集中堆放等。 二、质量要求 1、按国家相关质量要求标准验收，质量必须达到合格（含合格以上）。 2、钢筋加工、安装必须按设计图纸及变更图尺寸施工，如不按图纸设计施工所造成的一切损失由乙方负责。 3、乙方施工每道程序后，必须清理其施工现场残留物，不能影响下一道工序施工。同时报项目部组织相关人员进行验收，如有不符合规范要求必须立即整改。 4、钢筋加工、焊接必须规范牢固，焊接接头必须满足规范要求 强度。
5、乙方必须提前6 天向项目部上报所需钢筋数量，项目部按国家及行业规定保证定量供给，由于管理不善造成浪费的差额由乙方自行负责。 6、在工程质量上不合格造成返工、材料浪费，乙方自行负责并赔偿相应损失。 7、如在混凝土浇筑完成后因为乙方未按图纸要求预留好保护层厚度而出现露筋的，乙方必须按要求及时处理。 8、乙方在施工现场未安装完的钢筋等材料必须及时收回，并堆放到指定地点，不能出现乱丢乱放现象，如发现视情节轻重将对乙方进行处罚。 三、施工安全 1、乙方合同签定人是自己施工区域内安全第一责任人，对自己施工区域内施工安全负全部责任。 2、进入施工现场人员必须配戴安全帽，在各班组施工范围内发现工人不戴安全帽的，第一次工人罚款：壹佰元，班组罚款：壹佰元；第二次工人罚款：贰佰元，班组罚款:贰佰元，以此类推，重犯重罚，罚款均从工程款中扣除（在施工过程中所发生的其他违反安全生产的行为均按本条执行）。 3、在施工现场人员不听工地管理人员的安排和指挥罚款贰佰元至伍佰元。 4、盗窃工地上的材料罚款壹仟元，并按所盗窃材料10 倍以上赔偿，费用从施工班组工程进度款支付过程中扣除。 5、在工程质量上不合格造成返工、材料浪费，乙方自行负责并赔偿相应损失。
建筑工地钢筋分包合同(通用版)
钢筋分项工程承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）今甲方将工程钢筋分项工程钢筋分项承包给乙方施工,为维护双方利益,明确双方责任,就有关事项订立如下合同,以便共同遵守. 一、承包内容： 1、钢筋进场后的搬运、分类堆放、配合取样工作。 2、按照下料单（下料单必须包括图纸上所有钢筋下料），作好下料工作；钢筋对焊、套丝对接合理使用材料，短料要分类堆放，充分利用；控制钢筋的损耗率在2%以内。超过此损耗，乙方按照浪费的材料量向甲方赔偿。 3、图纸要求的所有钢筋就位绑扎工作。 4、砌体钢筋加固的制作安装,对柱子定位后进行校正。 5、柱子钢筋的制作、到作业层、预埋、加固定位工作. 6、钢筋机械的安装就位、使用保养、安全管理、退场工作。 7、钢筋制作车间的安全、文明工作及搭拆工作。 8、作业层的安全、文明工作，以及浇捣混凝土过程中的专人护筋工作。 9、钢筋保护层垫块的绑扎（垫块由甲方提供）。 二、承包形式及单价 1、承包形式包工、主材限量工程：
2、单价一价制包干上述各项工作内容600元/吨（以现场下料单双方确认钢筋实用数量） 三、工程质量 1、严格控制原材料进场质量，钢筋配制前按图放样，精确计算下料尺寸，编制下料单，并由施工员进行认真复核后交钢筋配料车间进行配制。配料时重点控制对焊质量及钢筋弯曲圆心半径，对焊工必须持证上岗，对焊按规定断取焊接试件并送样试验，合格后方可用对焊钢筋配制构件钢筋，梁、柱的箍筋要严格按防震要求配制，配制时控制好弯钩部分的平直长度不少于10d。钢筋绑扎时要按图纸要求有序绑扎，相互交叉的钢筋次序不能错乱，平板双层钢筋设置马镫，均匀分布的钢筋如板筋、箍筋要划线绑扎确保数量及间距均匀，最后要垫好足够数量的保护层垫块，防止钢筋与模板紧贴。对粗钢筋的竖向连接，直径在25mm 及以上的柱钢筋采用套丝对接。 2、有关施工人员根据配料单对成型钢筋进行绑扎，班组负责人必须熟悉掌握施工图要求，并按施工图对配料单和半成品钢筋进行全面校对和复核，确认无误后方可根据技术交底要求及施工验收规范规定进行绑扎，完工后通过自检合格交项目质检员复核无误，办理隐蔽工程签证手续，方可进行下道工序的施工。 3、乙方必须保证严格按国家有关标准规范施工，并确保过程控制中的每一次验收均达到优良等级，由于乙方原因造成的返工，返工的工资不计算外，另依据甲方公司有关制度，赔偿
钢筋施工工程劳务合同
钢筋施工工程劳务合同 甲方； ______________________________________ 乙方： ______________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑安装工程合同合同条例》直有关规定，遵循诚实信用、平等互利的原则，加强施工中的协调与配和，共同完成施工生产任务，经双方共同协商，鉴定本合同。供双方共同遵守。―、工程名称：二：承包内容及范围： 1、钢筋成型、制作、安装，（顶层的，女儿墙、构造柱、檐口节点及其它 零星构件）。 2、主体范围内的设计变更和技术核定单。 3、与安装和装饰工程的配合工作。 4、机械安装及原材料卸车堆放。 5、现场安全文明施工。 三：承包方式：包工、保安全、保质量、包文明施工。 四：甲方责任： 1、负责施工现场的总体协调。向乙方进行安全、技术交底， 2、提供乙方施工人员临时生活用房、生产用电。
3、提供施工图一套和乙方施工的控制点、线。 4、向乙方下达工程进度计划。 5、按公司合同约定按时支付乙方工程款 五、乙方责任 : 1、听从甲方管理人员指挥调动，遵守工地规章制度，严格按图变更、技术交底要求精心组织施工，确保工程质量达到优良。 2、自觉接受甲方的质量和监督，验收，如达不到质量标准，乙方应无条件及时返修，费用由乙方承担。 3、按甲方的日、周、月进度计划组织施工，确保工程按期完工。施工期间乙方不得中途退场，农忙不得放假，乙方对自身施工人员调剂时，必须征得甲方同意，否则、造成的影响和损失均由乙方承担，必须时甲方令乙方退场，而且一侓不予结算。 4、乙方应对，钢筋施工全过程负面责任，其工作内容如下： （1）、熟悉施工图纸、施工放线、领退料料具、班组自检、保养机具，每班作业完毕后的场地清理，安全文明施工。 （2）、钢筋制作、调运、安装买件等。 （3）、完成属于钢筋施工过程中的其他工作。 （4）、各自小型手动工具：手电钻、锤子、扳手、卷尺等。 5、乙方应遵守安全生产、文明施工的有关规定，采取严格的安全防护措施，严禁违章作业，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。 6 合理利用材料，禁止乱切，乱扔钢筋用料。如乙方原因造成浪费、埙坏甲方将视情节轻重，给予一定数量罚款。 六；质量验收：
建筑工程钢筋承包合同简易版
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 建筑工程钢筋承包合同简 易版
建筑工程钢筋承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 发包方： (以下以简称甲方)承包方： (以 下简称乙方) 根据《合同法》的有关规定，在确保施工 安全、质量的前提下，将制安工程委托给乙方 施工，为明确双方在履行合同中的责、权、 利，现经双方友好协商，制定本合同，希共同 遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、结构模式：框架 四、承包方式： 各幢楼钢筋制安工程按包工包机械(不包
料)由乙方承包施工，乙方自负盈亏，该项目乙方不得转包或变相转包，否则甲方有权责令其退场，并赔偿甲方的一切损失。 五、承包内容： 按图纸要求(包括设计变更)在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具(包括女儿墙、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等)。 1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋(包焊机、焊条)，此项按每幢每层100元包干。 2、在砼浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护。
钢筋工程分包合同
钢筋工程分包合同 承包方：云南国泰建设工程有限公司以下简称甲方 分包方：以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用和原则, 甲方同意将沪昆铁路六沾增建二线站后房建新建沾益站房钢筋工程承包给乙方施工，为确保该工程施工工期、质量、安全，明确双方的责、权、利，经双方协商一致，达成以下合同条款。 一、工程概况： 工程名称：沪昆铁路六沾增建二线站后房建新建沾益站房工程 二、承包范围：按本工程设计图纸（包括变更通知），所需要的全部钢筋工程。 三、验收方式： 按本合同约定，国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》及相关部门的规定为依据，严格按要求验收。 四、单价及付款方式： 1/吨。 2、按工程量支付工程进度款，待工程完工后，经验收合格后一次性付完尾款。 五、甲方义务： 1、按时提供图纸，供应所需钢筋，提供钢筋制作场地。
2、负责与乙方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 3、施工前对乙方进行技术交底，为乙方提供合理有利的施工条件。 4、甲方提供扎丝。 六、乙方义务： 1、组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划；保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 3、严格执行现行图家有关施工及验收规范，并保证按质、按量、按期完成施工任务。 4、服从甲方现场施工人员的管理及指挥，做到节约材料，严禁大材小用，优材劣用，浪费材料。 5、钢筋制作、绑扎规格尺寸、位置要准确，应满足设计及施工规范的要求。质量目标要求达到优良等级。如质量不合格，乙方应即刻返工至合格，反工造成的人工、材料等费用概由乙方负责。 6、浇筑砼时，乙方必须派足够人手跟班看钢筋。严禁高空抛下钢筋等材料，材料应按现场管理人员指定的地点分类堆放整齐。所有制作现场要清洁，整齐。 7、钢筋下料，下料单必须经甲方工程师或施工员技术员审查后方可下料 8、保证所承担工程的施工质量，甲方制定的工期、施工进度，服从甲方现场施工管理人员的管理，遵守国家、地方及施工现场的各项制度。 七、安全要求 1、乙方必须注意安全生产，文明施工，严格遵守国家有关安全操作规程和公
建筑钢筋承包合同文档
2020 建筑钢筋承包合同文档CONTRACT TEMPLATE
建筑钢筋承包合同文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，钢筋分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 整个工程钢筋的制作和安装。 二、承包方式： 包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。 三、承包价格： 每吨包干价××元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。 四、工期要求： 从工序交接日起在××天内完成好基础工程钢筋的制安;主体每层柱钢筋安装××天要完成;主体梁板钢筋每层××天要安装完成;屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在××天内要完成。 五、材料要求(仅对包工包料而定)：
1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证(提供原件)，并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。 2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条(剂)的合格证给甲方。 六、质量与施工要求： 1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。 2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。 3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。 4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。 5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。 6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准(包括一、二级抗震结构的两屈比)后方可使用。 7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 8、?〖陡纸钅┒擞χ瞥?180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。 9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135
钢筋工程承包合同新整理版
钢筋工程承包合同新整理版 钢筋工程承包合同范文1 发包人：项目部简称甲方 承包人：身份证号：简称乙方 甲方承建的工程，为了进一步加强工程管理，确保工程按质、按量、按时完成，经 甲方决定将本工程中的钢筋工程项目承包给乙方施工，现就该工程有关事项，经甲、乙 双方共同协商一致，达成如下合同条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程概况：为框剪层，建筑面积约平方米。 四、承包方式：包工、不包料包扎丝，包所有钢筋机械、锯片及工具的大包干方式。 五、承包内容、范围： 1、本工程施工图纸中所有的钢筋制作、安装工程、钢筋焊接等项目内容及范围。 2、配备技术人员配合甲方施工员做好钢筋制作、安装工程检测及各项工程资料。 3、柱子钢筋的电渣压力焊由乙方负责，超过的钢筋采用电弧焊面焊接 六、承包价款：基础及地下室按定额含量每吨元人民币计算，地上楼层部分按实际 建筑面积每平方米元人民币计算;工程价款以实际结算价款为准。本价款综合了承包内容、范围内的所有费用。 七、付款方式及相关规定： 1、在本工程地上四层框剪主体五层楼面现浇砼完工后7日内支付已完工程量的50%工程款，五层楼面以上工程量按月支付已完工程量的70%工程款，以此类推;余款在外架全部拆除完毕后7天内一次性付清。 2、为保障劳务人员的合法利益，乙方领取工程款后，必须将劳务费发给每一个劳务 人员，不得拖欠劳务人员的劳务费工资。如违反本规定而发生劳务纠纷，导致劳务人员上 访或闹事的，乙方负全部责任，并无条件接受甲方单位做出的5000元/次上访或闹事的经 济处罚。 八、工程期限： 1、以甲方制定工程进度表为准。
2、施工中乙方必须严格按照甲方制定的工程进度计划进行，确保本工程按期完成，如延期一天完工罚款2000元/天，以此推算，罚金在工程款中扣除在不可抗力的情况下和甲方原因造成延期按同等时间顺延工期。 九、工程质量： 1、严格按照施工图纸设计和《建筑安装工程施工规范》要求，精心施工。 2、严格执行《建筑安装工程质量管理条例》、《建筑安装工程施工质量统一验收标准》、《工程建设标准强制性条文》和《建筑安装工程施工规范》结合公司规定的《工程施工管理条例》及相关质量管理制度执行。 3、经验收有不符合质量标准之处，根据范围大小、程度轻重、由甲方单位或项目经理部提出相应处理意见，乙方应及时整改或返工至符合要求。整改或返工所浪费甲方的材料由乙方赔偿。 4、本工程质量以合格工程为标准，如乙方施工质量使整个工程未达到合格，乙方应承担由此造成的一切责任和经济损失。 十、工程安全： 1、在施工中，乙方必须按照安全文明生产综合治理有关规定进行施工。若因乙方的原因造成的安全事故等一切责任由乙方承担。 2、乙方劳务人员上岗时必须佩戴好安全帽，不允许赤膊、赤脚、穿拖鞋上岗，禁止酒后上岗。如出现以上情况甲方有权给予经济处罚，另外由此造成安全事故等一切责任由乙方自负。 3、施工中发现安全隐患，乙方必须及时向甲方汇报。如不及时向甲方项目经理部汇报或施工中违章操作等造成安全事故的一切责任和经济损失由乙方负责承担。 4、在施工期内，乙方劳务人员不得发生打架，斗殴，盗窃等事件，如出现此现象，甲方有权给予经济处罚，若因此造成的伤亡等事故全部由乙方负责处理，并承担一切经济损失。 十一、建筑材料管理和现场文明施工管理： 1、乙方在保证工程质量的同时，要节约用材，如因乙方的原因造成返工所用的一切材料由乙方按价赔偿。 2、施工中乙方必须严格做到不浪费材料，各负其责，各种配好的材料应按不同的类别、规格、型号堆放整齐，凡达不到上述要求的甲方有权根据不同程度给予经济处罚。 3、在施工期间，如发现乙方有盗窃材料行为的，甲方有权处罚并终止本合同，严重的移交司法部门处理。