花园景观合同

花园景观合同

服务合同书

项目名称：

委托方：

承接方：

签订日期：年月日

重庆木林森花木有限公司

委托方：

（以下称“甲方”）

承接方：

（以下称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。

第一条：工程概况

1.1 工程平面面积后花园㎡

1.2 承包范围：景观装饰（植物、假山、花箱、配景）

1.3 工期：天。

1.4 工程总造价（大写）：

第二条约定

2.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方的同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费用；

2.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期应顺延；

2.3 因甲方未按合同规定时间拨付工程款项停工，工期应顺延。

2.4 因甲方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延；

2.5 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、雨天不能施工及不可抗拒力影响（地震、洪灾等），导致停工8小时（一周内累计

计算），工期相应顺延；

2.6 乙方将在合同签订日起，一个星期内入场施工；

第三条工程质量及竣工验收

3.1 本工程以施工图纸、做法说明及业主要求制定的施工及验收规范为质量评定合格标准；

3.2本工程质量应达到双方约定质量评定合格标准；

3.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中期工程的检查与验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认，若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工、工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延；

3.4 由于乙方原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不顺延；

3.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知二日内组织验收并办理验收、移交手续；

第四条工程款项支付方式

4.1 本工程由乙方包工包料，乙方必须按照工程项目保质保量施工；

4.2 本合同生效后，甲方分三次，按下表约定支付工程款

4.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料两天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在三天内结清尾款；

第五条关于设计调整(更改)

本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,增加工程量及造价按调整量重新计算；

第六条双方的工作

(一)甲方工作:

6.1 开工前确认施工图纸或做法说明，全部腾空或部腾空施工场地，清除影响施工的障碍物，向乙方提供施工所需的水电说明使用注意事项；

6.2 负责到有关部门办理报建手续及办理乙方进场施工手续；

(二)乙方工作:

6.3 指派乙方驻工地代表，负责履行合同，按照要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；

6.4 严格执行施工规范，安全操作规范，防火安全规范，环境保护规定。严格按照图纸或做法（说明）进行施工，做好各项质量检查记录；

6.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古木名树不受损坏，做好

施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；

6.6 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种管线；

6.7 工程竣工未移交甲方前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；

（一）甲方施工负责人:

(二)乙方施工负责人:

(三)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表；

第七条材料的认定及采购

(一)乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购；

(二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买；

第八条违约责任

(一)甲方违约责任:

8.1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

8.2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

8.3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超

(二)乙方违约责任:

8.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿；

8.5 未经甲方同意，乙方擅自拆改原由建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担损失。

8.6乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进

第九条争议解决方式

在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉；

第十条本合同经双方签字盖章后生效；

第十一条未尽事宜,双方协商解决；

第十二条：其他约定

12.1 加量项目按照实际增加工程量计算增量费用；

12.2对于甲方提供的植物，乙方栽植不保成活。甲方要求移栽的植物，乙方栽植不保成活；

第十三条本合同一式贰份,双方各执一份,均具同等法律效力；

甲方(盖章): 乙方(盖章):

电话：电话：

景观设计合同范本(完整版)_1

合同编号：YT-FS-6579-87 景观设计合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

景观设计合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方： ____公司（以下简称甲方） 承包方： ____（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称： ____项目外环境景观及____景观园林绿化工程； 2．工程地点：_____； 3．工程承包范围和内容：____园林景观、____景观工程、____景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；

如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用____元予乙方。 4．承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条工程期限 1．本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_____年_____月_____日。 2．如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）发包方在合同规定开工日期前_____天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者； （2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；

园林景观施工合同样本

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 园林景观施工合同样本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

工程名称： 工程地点： 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式： 1、工程内容包括……等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。 二、工程造价： 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式 1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。 2、开工日期________年____月____日。 3、竣工日期________年____月____日。 五、双方责任：

(一)甲方责任： 1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。 2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。 相关的合同范本：《弱电施工合同》《消防工程施工合同》《防水工程施工合同》《爆破施工合同》《电力建设工程施工合同》《水利水电工程施工协议书》《绿化施工合同》《水利水电工程施工协议书》《装修施工协议书》 (二)乙方责任： 1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。 2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%.保养期内补种苗木的保养顺延1个月。 3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。 六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 代表(签字)：代表(签字)： ________年____月____日

2021年园林景观设计合同通用范本

内部编号：AN-QP-HT483 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 2021年园林景观设计合同通用范本

2021年园林景观设计合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称：别墅园林景观工程。 2.工程地点：润成科技院内 3. 工作内容：别墅周边约5000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

景观工程设计合同范本(2017年版)

合同编号 景观工程设计合同 景观工程设计合同 甲方委托乙方承担

订本合同。 一、本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 4.各阶段设计深度应满足现行国标规定深度。 5.设计应符合规划、园林绿化、消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准， 规范。 二、项目概况： 项目概况表 乙方收到甲方发出的各阶段设计任务书及相关资料后,才能进行该阶段设计。

2017版本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等（见下表）：

四、甲方应在各阶段向乙方提交的有关资料及文件： 五、设计成果 5.1 对设计成果的要求 第 4 页共6 页

本项目各阶段设计成果均应满足下述要求： 5.3.1 景观后期服务及现施工现场配合： 1) 2)扩初设计成果提交后，就甲方提出的问题及时进行沟通； 3)材料选择：协助甲方进行后期主要景观材料的选择； 4)场地造型：协助甲方把控重要景观区域，重要节点的景观效果。 注： （1）上表所述资料、设计内容及设计深度均按国家相关规定，且分阶段提供与该阶段图纸相对应的完整电子文件 （2）设计成果中的硬景材料、软景材料、装饰构配件和设备，应当如实注明其规格、型号、形态要求等技术指标。 （3）乙方应同期提供准确的景观各项技术经济统计指标，并对统计数据真实性、准确性负责。 （4）乙方负责向甲方提供样板样式，并如实标明材料、色彩名称、拟用部位等应明示的要素。 （5）如本合同中规定的设计成果的内容与数量要求与各阶段的设计任务书中的要求有差异，需经乙方认可后，乙方无条件地按照各阶段设 计任务书的设计成果内容与数量进行提交。 （6）乙方所提交的设计成果中的文字均使用简体中文字体，不得使用其他非指定字体。 （7）乙方应根据甲方要求的工程造价为上限进行设计，若乙方所做设计未能满足甲方的工程造价要求，乙方须在_____日内无条件、 免费修改设计以达到甲方要求；若因乙方设计不满足造价要求并需要修改设计而导致出图时间延误，按逾期交付设计成果处理。 六、设计费支付 6.1 付款方式 过程中，甲方支付给乙方赔偿或违约金等价外费用（如有），乙方应当设计费一并开具增值税专用发票。 支付比例表： 第 5 页共6 页

景观设计合同协议书范本 专业详细版

甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担项目景观设计，经双方协商一致，签订本合同。 1本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》 1.2国家及地方有关设计管理规章、条例 1.3有关该项目的规划批准文件（包括但不限于此类文件） 2本合同设计项目的名称、地点及设计服务范围： 2.1项目名称： 2.2工程地点： 2.3项目占地面积： 2.4项目预计景观面积： 2.5项目产品类型： 2.6设计服务范围： 2.6.1设计内容包括红线内公共景观、市政道路两边绿化及人行道、套私家样板庭院（200 平方米左右）的概念至施工图设计，以及标识系统的方案与初步设计。具体工作范围见附件一。 2.6.2设计服务分为个阶段（详见附件二），设计工作时间表由甲乙双方协商确定，甲乙双方均须按附件五约定之时间完成各自之责任。乙方应严格按照约定或甲方要求的设计及进度完成。 2.6.3乙方的设计师将在甲方出席会议的情况下协调其他顾问，以确保设计进度及图纸内容的完整一致性。 2.6.4乙方的设计师按甲方书面列明之设计要求作为设计过程中之基础，并有义务帮助甲方将施工费用控制在甲方要求的预算范围内。

2.6.5甲、乙双方签订本合同，乙方正式接受委托而甲方支付预付款后，乙方立即按阶段进行设计工作。 3设计阶段 3.1第一阶段——总体景观概念设计 3.2第二阶段——总体景观方案设计阶段 3.3第三阶段——分期景观初步设计阶段 3.4第四阶段——分期景观施工图设计阶段 3.5第五阶段——分期景观施工基本服务阶段 各设计阶段成果要求参见附件二，具体时间安排参见附件五。 4合同总价 本项目合同总价：￥元（大写人民币元整） 设计费用明细见下表： 设计面积以国家相关部门测量的面积为准，实际设计面积与合同暂定差异在正负6%以内，合同总价不做调整，超过%的部分面积根据约定设计单价进行结算（以实际完成的设计图纸范围面积为准，计算方式为红线范围内的总用地面积扣除建筑基底面积，建筑架空层和屋顶花园面积如有需要设计则另行计算面积）。

万科施工合同书

第一章施工合同书 建设单位（简称甲方）： 施工单位（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致，订立总包施工合同。 鉴于乙方拟承建工程（工程名称），并通过200 年 月日的中标通知书接受了甲方以合同价人民币（大写）万元为本工程施工、竣工和保修所做的投标，双方达成以下协议： 第一条：合同组成和解释顺序： 总包施工合同文件应能互相解释、互为说明，除施工合同协议书另有规定外，其组成部分和解释顺序如下： ①.补充协议条款和招标过程中乙方承诺（如有）； ②.施工合同协议书； ③.施工合同文件； ④.双方核对完成的工程预决算书； ⑤.施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件； ⑥.承诺书（确认函）及外来文、册（确认函）； ⑦.工程建设标准强制性条文； ⑧.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、 标准和其他有关技术资料、技术说明； ⑨.合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要； ⑩.施工投标文件及其补充说明和工程量清单、工程报价单；廉政管理协议书。 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处：以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。本合同乙方每页都必加盖公章，表示其对该页的全部内容认同。第二条：施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 第三条：建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 第三条：合同份数 3.1. 本合同正本一式二份，甲、乙方各执一份，副本一式八份，甲、乙方各执四

2020年园林景观设计合同范本

2020年园林景观设计合同范本 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称：别墅园林景观工程。 2.工程地点：润成科技院内 3. 工作内容：别墅周边约5000 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 第二条工期 本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 （一）如遇下列原因工期顺延： 1.未及时签审施工图纸和施工组织计划； 2.设计变更； 3.甲方未能按期提交施工场地； 4.连续4 小时遇雨和停水、停电； 5.未按合同规定时间拨付工程款项；

6.遇不可抗拒因素。 （二）竣工验收： 1.甲方在收到乙方竣工报告的5 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算； 2. 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。 第三条工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价520xx0元（预算详见“合同附件一”）； 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算； 3.结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后5 日内，甲方支付乙方工程预付款100000 元整； 5.工程竣工并验收合格后15 日内，双方按合同第三条第2、第3 款办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%，余结算总额的5%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整（更改） 本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。 第五条保修期

园林景观设计合同[范本]

景谷县威远江民族文化生态走廊中段（威远 江大桥一景谷大桥）园林景观设计合同 委托方：景谷傣族彝族自治县住房和城乡建设局（以下简称甲方） 设计方：云南龙湖园林建设工程有限公司（以下简称乙方）工程名称：景谷县威远江民族文化生态走廊中段（威远江大桥—景谷大桥）工程地点: 景谷县威远镇 甲乙双方经过充分协商，本着平等自愿、精诚合作的原则，就甲方委托乙方承担景谷县威远江民族文化生态走廊中段（威远江大桥—景谷大桥）园林景观工程设计，占地约9.0万平米,签订本合同。第一条合同依据 本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设 工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计工作范围 景谷县威远江大桥一景谷大桥段两侧景观绿化设计。

第三条设计阶段及内容 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见 下表。 其中，各设计阶段内容具体说明如下： 3.1第一阶段：环境方案设计阶段 3.1.1方案概念设计要求及成果 设计要求：乙方根据景谷县威远江民族文化生态走廊中段（威远江大桥一景谷大桥）园林景观项目的平面总体规划、建筑规划和现状及双方的交流成果，开展概念设计，确立主题，要求主题明确，创意独特，能够与小区总体规划和建筑风格有机结合、协调统一；乙方对规划方案中所涉及到的主要土地用途、交通系统、入口景致、各 种活动设施、空间和功能划分及不同用地之间的过渡方法进行分析和概念设计。设计成果：a）园林景观设计方案图，景观方案概念设计说明，主题概 念可用意向图片或效果图表达； b）景观分区和主要景观分布分析图，可用图片或以效果图的 形式表达； c）园林景观视线分析图； d）园林景观功能分区分析图； e）园林景观交通组织分析图；

园林景观施工合同示范文本

园林景观施工合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

园林景观施工合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 工程名称： 工程地点： 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行 _______________园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配 合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵 守。 一、工程内容和承包方式： 1、工程内容包括……等工程。 2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。 3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配

置方案及工程预算书。 二、工程造价： 乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。 三、付款方式 1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。 2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。 四、工期 1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。 2、开工日期________年____月____日。 3、竣工日期________年____月____日。

万科设计合同范本

合同编号: 建设工程设计合同 项目名称：________________________________________ 项目建设地点：_____________________________________ 委托方（甲方）：____________________________________ 承接方（乙方）：____________________________________ 签订日期：年月

目录正文：1. 合同依据 2. 项目概况 3. 设计范围 4. 服务与职责 5.费用、付款方式、设计成果和进度要求及交付 6.甲方向乙方提供的有关资料及文件 7.合同生效、终止与结束 8. 责任与权利 9. 一般条款 附件一：主要设计人员名单 附件二：《设计任务书》 附件三：《施工图设计指导书》 附件四：《设计文件深度及设计错误分 类》 附件五：《宗地规划要求》 附件六：宗地地形图 附件七：深圳地区气象资料 附件八：销售合同附图样板

1.合同依据 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和规 早。 相关建设工程审批文件。 2.项目概况 工程名称：_________________ 项目 项目地点：__________________ 项目总占地面积 __________ 万平方米，总建筑面积暂定约____________ 万平方米。 其中别墅部分约为____________ 万平方米；小高层及高层部分约为 ______________ 万平方 米，公建约为__________ 万平方米。 备注：以政府主管部门竣工查丈建筑面积为准（包括地下室、半地下室、架空层等不计容积率面积）。 产品类型：联排别墅、独幢别墅、商业及公建、小高层及高层。 3.设计范围 本项目设计范围为建筑红线范围内的建筑、结构、机电设计，其中不包括桥梁、沟渠、防洪、排洪、基地处理、岩土工程勘探和试验、用地红线外的任何设施、市政道路、市政电力等设计和施工图预算及工程量清单，但乙方有责任配合甲方完成上述工作。 规划建筑方案设计阶段： 进行规划方案设计。 报建图纸制作。 设备方案的总体规划。 方案调整设计阶段根据甲方及政府部门的意见，完成规划方案调整； 联排别墅、独幢别墅、商业及公建、小高层及高层单体方案设计调整 扩初设计阶段

园林景观设计合同范本

设计协议书 甲方： __________________________ 乙方: ___________________________

委托方（甲方）：_______________________________________________ 承接方（乙方）：_______________________________________________ 根据双方的多次协商，为做好 __________________ 工程整体规划， 设计出与周边环境融为一体，具有鲜明个性特色的标志性环境景观，甲方经研究决定，委托______________________ 承担_____________ 园林景观设 计任务。依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 一、合同基本内容： 1、工程名称：工程 2、设计规模：总规划用地面积平方米，景观设计面积 约为平方米。 3、施工图设计内容: 二、设计进度 1、景观施工图完成时间控制在—日以内，如遇景观施工图调整则时间相应顺延。 三、设计费用及支付方式： （一、设计费用 设计收费：按元/m2人民币，合同暂定价款为人民币

____________________________ 不包括税费、设计阶段和乙方往返的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。 注：1、如设计面积在50000平方米以上则设计收费按元/m计算。 2、如果设计难度系数高，则双方协商后按新的计价方式收费。 （二）付款进度：分三次付款 1, ________________________________ 第一次付款：按总价20%即_________________________________________元作为定金，本协议在甲乙双方签订后3天内支付。 2, _______________________________ 第二次付款：按总价60%即_________________________________________ 元，乙方的设计图纸（不含方案）经甲方认可后立即支付。 3, ________________________________ 第三次付款：按总价20%即_________________________________________元，乙方的施工图设计图纸经甲方认可后3天内支付。 四、甲方应向乙方提交的有关基础资料和文件 已审定的建筑规划总平面图、设计CAD文件、设计任务书、竖向图等。 五、乙方应向甲方提交施工图设计阶段的设计成果。乙方不参与甲方设计方案阶段的工作。如需乙方参与，相关费用经甲乙双方协商认可后追加。 六、甲乙双方权责任

景观工程合同范本标准版

编号：HL202065338 景观工程合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日

景观工程合同 甲方（发包人）： 法定代表人： 乙方（承包人）： 法定代表人： 依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 第一条工程项目 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：石碉、园林景观、绿化、污水管网、小区道路、景观照明等工程项目。 4 、承包方式：包工包料。 第二条工程质量 质量等级：优良。 1、根据甲方的室外平面布置，进行合理的设计，要求营造一种优美，绿意

盎然的休闲社区并能尽量满足园林绿化验收面积要求。 2、室外的所有绿化晒水分支龙头及管路;中庭部分安装庭院坪灯及线路。 3、中庭的石碉、小品、置石、园林小路、大理石贴面、嵌草砖。 4、小区的花草、名贵树木均由甲方指定乙方采购，所有树木须经甲方验收合格后方可植裁，乙方包种成活及包半年内的养护。以上内容详见预算附表及施工图。 第三条工程价款 1、工程包干总价为：_______人民币。 2、工程施工：乙方依据施工图纸施工，图纸不明确的部分按照双方现场签证为准。 第四条付款方式 工程的支付：本工程由承包人垫资建设，工程完工经验收合格后乙方在3个月内向发包人办理工程结算，甲方凭乙方工程结算书及建安发票支付工程总价款的95%即人民币仟佰拾万元，其余5%部分保修期满后一次性付清。 第五条工程期限 1、总工期：________天（以甲方移交工作面算起，不可抗力除外）。 2、如乙方自身原因不能按期完成，延期三天以上，每天应向甲方支付违约金____元整。同时甲方有权更换施工队伍，所造成的损失由乙方负责。 第六条质量验收标准 按甲方提供的施工图、设计更改要求及相关设施规范要求进行验收。 第七条双方职责 一、甲方职责

园林绿化工程合同书

园林绿化工程合同书 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包方式：包工、包料、包养护成活、包工期、保质量、保安全 二、工程价款 1、合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为万元整，增减项根据甲方意见进行调整，竣工后据实结算。 2、合同价款涵盖内容为： 绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。 三、施工工期 1、本工程计开工时间年月日。 2、本工程预计完工时间年月日。 3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。 4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币600元。甲方可从乙方的工程款内扣付。 四、工程支付 苗木，植被栽植至该标段的70%，支付总造价的50%，竣工验收后再付款45%，保修期满后付清5%的尾款，保修期为一年。尾款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。 五、工程质量 1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;

2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责; 3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负; 4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。 5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。 六、甲方责任 1、提供施工场地、水准点、坐标控制点、水电源接引点。 2、监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的处理、现场签证、工程进度款的支付、办理竣工结算。 3、由于乙方原因导致工程质量不合格的，甲方通知乙方后方可解除合同，合同解除自通知到达乙方之日起生效。 4、甲方负责提供四套施工图纸。 5、甲方委派为本工程现场代表，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与各种验收和签证工作，如变更现场代表应及时通知乙方。 七、乙方责任 1、乙方在签订本合同后三天内进场施工，否则乙方每日需承担合同总价3%的违约金;乙方超过七天没有进场施工的，甲方无需通知即可解除合同，若因此造成工程延误的，乙方负全部责任，并按合同总价30%的违约金赔偿甲方。 2、乙方进场施工后，五天内完成《施工组织设计》的编制，并报监理和甲方批准。乙方必须按批准后的《施工组织设计》所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度;否则，甲方有权另行聘请其他施工单位代理乙方完成需要赶工的工程量，并按实际支付费用的1.5倍从乙方合同款项中扣除。 3、乙方负责办妥政府规定与本工程有关的施工手续，并自行承担因此产生的乙方需支付全部费用。 4、乙方遵守有关法律的规定，接受甲方、监理的指令，按照施工图纸。设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。 5、乙方进行施工后，在各方面与其他单位密切配合和承担管理协调责任。 6、乙方需从甲方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，并采取措施避免工程施工对红线周围的地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏，因乙方原因导致破坏而造成的损失由乙方承担。 7、每周例会前一天向甲方、监理单位报送周报，周报包括本周计划和上周完成工作、未完成工作的情况说明(包括拟采取措施、最终完成时间)。

万科合同范本.doc

万科地产施工合同书 第一章施工合同书 建设单位（简称甲方）： 施工单位（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致，订立总包施工合同。 鉴于乙方拟承建工程（工程名称），并通过200 年 月日的中标通知书接受了甲方以合同价人民币（大写）万元为本工程施工、竣工和保修所做的投标，双方达成以下协议： 第一条：合同组成和解释顺序： 总包施工合同文件应能互相解释、互为说明，除施工合同协议书另有规定外，其组成部分和解释顺序如下： ①.补充协议条款和招标过程中乙方承诺（如有）； ②.施工合同协议书； ③.施工合同文件； ④.双方核对完成的工程预决算书； ⑤.施工招标文件、中标通知书、甲方招标过程来往的函件； ⑥.承诺书（确认函）及外来文、册（确认函）； ⑦.工程建设标准强制性条文； ⑧.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、 标准和其他有关技术资料、技术说明； ⑨.合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要； ⑩.施工投标文件及其补充说明和工程量清单、工程报价单；廉政管理协议书。 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处：以上面所列顺序在前的或甲方选择指定为准。本合同乙方每页都必加盖公章，表示其对该页的全部内容认同。第二条：施工单位向建设单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 第三条：建设单位向施工单位承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

第三条：合同份数 3.1. 本合同正本一式二份，甲、乙方各执一份，副本一式八份，甲、乙方各执四 份，均具有相同法律效力。 3.2. 本合同经双方法定代表人加盖印章及公章后生效。至办理工程验收交接备案 和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止。保修期满后， 有关保修条款终止。 3.3. 本合同未尽事宜，一旦在合同履行过程中出现，双方可协商解决或签订补充 合同或协议。 第四条：施工合同生效 合同订立时间： 200 年月日 合同订立地点：市 本合同双方约定合同在双方签章且乙方交付履约保函后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 日期：日期：

室内设计和园林景观设计及施工合同-改

合同书 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将位于 别墅外观、室内装潢、园林景观工程委托给乙方进行设计及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 第一条工程名称： 第二条工程范围和内容 工程范围： 项目地址： 工程内容包括：室内装潢、别墅外观装修设计、园林景观设计等。 第三条设计价款及支付方式 1、该项目乙方分为室内部分设计和室外景观设计，其一主别墅室内设计费为：180元/m2× 910m2 = 163800元；会所别墅室内设计费为：180元/m2× 498m2 = 89640元；其次主别墅景观设计费为：120元/m2×2266m2 = 271920元；会所别墅景观设计费为：120元/m2× 1296m2 = 155520元；两部分设计费用总价为人民币： 680880.00元， （大写：陆拾捌万零捌佰捌拾元整）进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方 元，（大写：）的设计定金，乙方完成效果图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方元，（大

写：）为设计进度款，乙方全部完成设计效果图和施工图后甲方应支付乙方剩余设计尾款即 元，（大写：）。 2、乙方完成效果图和施工图制作并且甲方认可后，如甲方提出对扩初设计进行修改，并同时重新修改或者制作效果图，则应向乙方支付相应的效果图修改或者制作费用，具体费用另行协商，并以书面形式确定，做为本合同的补充。 3、如甲方要求乙方对设计方案或者施工图进行重大修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本，具体费用另行协商，并以书名形式确定，做为本合同的补充。 第四条双方责任 1、甲方责任： (1)如实、准确、详细、完备地提供设计所需的原始资料； (2)严格明确设计任务要求，并对每阶段完成工作予以签字确认，中途如有变更应签字确认； (3)严格依据合同规定按时付款； (4)由以上原因造成乙方设计偏差、延误，其责任由甲方负担，并对因此而给乙方造成的损失进行赔偿。 (5)如有不可抗力或其它原因，造成设计任务变更或取消，应及时告知乙方并协商解决。 2、乙方责任 (1)严格依据国家、行业的相关设计标准进行设计工作； (2)严格按照甲方提供的设计原始资料和设计要求完成设计委托；

建筑设计合同范本

建筑设计、景观设计及灯光设计 合同

委托设计合同 合同编号： 委托单位：（甲方） 设计单位：（乙方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》的有关规定，就委托乙方进行“ [暂名]之建筑设计、景观设计及灯光设计”一事，在平等互利、协商一致的原则下签订本合同，以资共同遵守。 第一条设计内容 1、基地与周围环境的勘查。 2、建筑平面设计。 3、建筑立面设计。 4、能够全面反映建筑外观的细部设计、材料搭配及外装饰材料的局部设计大样 图。 5、庭院植栽系统、户外家具和景观范围内的地面铺装、水景、小品等的规划设 计。 6、建筑外观泛光及园林景观灯光设计（含灯具的搭配和选择）。 第二条设计阶段 中期汇报时, 乙方应提前三日通知甲方。 1、根据设计合同， [暂名]按下列工作进度向甲方提交设计文件数据: 1.1合同生效日开始,且甲方提交具体设计任务书后，四周内完成建筑方案图设计。 1.2经甲乙双方确定,进入建筑详细平立面设计阶段后,六周内提交各层平面及各向立面图。 1.3经甲乙双方确定,进入建筑细部详图、材质的搭配设计阶段，六周内提交设计图。 1.4合同生效之日起，四周内完成景观方案设计图。 1.5经甲乙双方确定,进入环境景观细部图设计阶段后,六周内提交设计图。 1.6经甲乙双方确定,进入灯光计划图面设计阶段后,四周内提交设计图。

第三条设计深度及要求 满足甲方对下列各项设计的要求： （1）总图设计： ａ、设计说明； ｂ、总平面图、立面图及详图（总体布局、环境设计）； ｃ、外部公共设施、小品等平面图及详图； ｄ、绿化平面图、绿化种植图及与其相关的地表建筑、构筑物的外观建筑饰面详图、种植表； ｅ、景观照明平面图； f、建筑立面、景观、露台等与外观表现相关节点详图； g、景观道路及硬质地面铺装细部设计图。 h、水池、喷泉、特殊小品等相关专业设计。 （2）建筑平面设计： ａ、各户型各层平面设计。 ｂ、会所各层平面设计。 （3）建筑外立面设计： ａ、设计说明及材料做法； ｂ、各外立面的立面图和剖面图； ｃ、外部节点详图（外墙干挂石材、造型柱、檐口、雨篷等凸凹关系及材质处理）。 （4）景观水池绘制水深、出水口等与景观效果有关的图纸： （5）外观灯光设计 ａ、设计说明； ｂ、建筑外观灯光设计效果图； c、建筑外观灯光设计详图 第四条双方的责任 1、甲方责任 1.1 按乙方提出的要求，提供设计所必须的原始数据及有关技术文件 (勘测图、红线图....等电子文件)。 1.2 向乙方提交预定的设计要求---例如外观风格,外装材质的档次,或者其它需求。

景观工程合同范本

景观工程合同范本 甲方： 乙方： 一、工程概况 1、工程名称：业主姓名： 2、工程地点：业主电话： 3、工程范围;以本工程甲方与业主的合同、报价清单方案图、施工图和说明中所含全 部工作内容; 4、工程期限：开工至竣工期限为天; 5、工程承包方式：乙方以全包工、包材料的方式向甲方承包; 二、工程质量标准 1、以国家相关验收规范和《园林景观土建质量验收规范》标准执行; 2、乙方在施工过程中发生不符合设计要求，质量达不到验收规范标准，或因材料未 送样、与业主和甲方勾通不畅、工作失误等引起业主不满意而造成直接、间接的经济损失，全权责任由乙方自行承担; 3、木材、石材为天然物品，允许有自然色差与纹理，乙方有义务提醒业主; 4、工程质量优良，经业主签证、由甲方评审，甲方给乙方质量奖励元; 三、工程期限 1、开工日期：200 年月日，竣工日期：200 年月日;1工程增项或设计变更，2 人力不可抗拒因素、○3业主同意顺延、甲方又同意; 2、有下列因素工期相应顺延： 3、工期延误：前三天以每天处罚元，次后以每天处罚元; 四、工程验收及质保 1、甲乙双方与业主签定隐蔽工程资料工作，业主未签证认可，不能进行下道工序施工;若业主有特殊情况来不到现场，可提前通知甲方经同意施工与否; 2、工程竣工：乙方应通知业主和甲方，现场验收并办理移交手续，若验收不合格， 限期返工和修整，产生一切费用概由乙方自行负责;

3、质保期限：以验收签字之日起为期一年，在质保期间产生的一切费用均由乙方自理; 五、工程价款及结算方式 1、工程承包价款为元，若有增减项另计价款或增或减价款; 2、工程量以甲方同业主间的报价清单分项工程量为结算依据 ;1乙方进场后甲方首付进场款元，2每周两次按实际完成报价清单分项价款总和的60%付给乙方， 3、工程价款支付：工程竣工验收合格及业主的尾款付清后，两月内结算付清工程价款的95 %; 六、安全责任 1、乙方在施工中自觉遵守《建筑安全条例、操作规范》;若在施工期中发生的一切安全事故，责任均由乙方全权负责; 2、甲方向乙方提供的图纸，属图纸结构发生的安全事故，由甲方负责;由乙方违规等因素造成的一切安全事故，产生的一切经济损失和责任均由乙方全权负责; 七、甲、乙方职责 一甲方职责： 1、甲方向乙方提供合格的方案图施工图一套，〈附甲方与业主合同、报价清单一份〉; 2、甲方与乙方作工程图纸会审、工程技术交底工作; 3、甲方与乙方作现场定位，放线相关交场工作 ; 4、甲方有权随时监督乙方在施工过程中的工段用料材质和工程质量、安全工作; 5、甲方发现乙方在施工过程中偷工、减料、违规操作，有权进行处罚并限期整改，后果严重者，甲方有权指令仃工，直至终止合同，不予结算; 二乙方职责： 1、乙方必须服从甲方领导，自觉遵守甲方的相关规章制度，服从甲方相关人员的现场监督工作 ; 2、乙方合同签定后，三天内向甲方提供施工组织设计表中内容和工程进度计划横道图，负责施工期中甲方通知内容中的材料合格证和质保书的搜集;

绿化工程合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-1899-12 绿化工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

绿化工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(建设方)： 乙方(施工方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和工程范围： 二、合同工期 1、开工日期： 2、竣工日期： 三、质量标准

本工程执行， 工程质量标准合格。 四、合同价款 1、该工程造价以竣工后实际工程量结算。 1、该工程造价以实际工程量的双方议定价格为依据，以总承包形式而定，总承包价格为(：元)大写： 3、工程款在工程验收后一次性结清。 4、养护期从年月日到年月日为止。 五、双方权力与义务 (一)、甲方 1、办理施工所需的证件、批件，提供有关隐蔽、障碍物资料。 2、提供施工所需水源、电源等保证施工需要，水电费由乙方承担。 3、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 4、派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况监督

万科施工合同_1

万科施工合同 篇一：(清单版) 深圳万科房地产开发有限公司 金色水岸一期二标段项目 施工合同 文件编号： 时间： 目录 第一章工程概况第二章合同协议书第三章廉政管理协议书第四章合同通用条款第五章合同专项条款第六章万科住宅防渗漏、防裂指标，单户报修指标要 求及奖惩办法第七章安全文明工地操作细则第八章安全文明工地平面布置图第九章关于设计变更、现场签证的 协议第十章保修协议书 第十一章万科住宅细部检查范围、流程及标准 第一章工程概况 第一条工程概况 工程名称：宁波万科金色水岸一期工程二标段工程地点：鄞县大道以南、滨江路以东指标和概况：相关说明：一期二标段住宅建筑面积约为90509平方米，其中地上建筑面积约为70164平方米，建筑型式为花园

洋房（5层）、小高层（17、18层）、幼儿园（3层）等，半地下车库建筑面积为6430平方米，地下车库建筑面积13915平方米。 监理单位：上海海达工程建设咨询有限公司甲方代表：闫峻明；乙方代表：工程内容： 主体建安：包括桩基、围墙、土建、安装（铝合金门窗 等专业分包工程除外）、公共部位精装修； 室外总体：包括下水道、道路（含侧石及进户道砖）、 停车位、硬景观（但甲方指定的专业分包除外）。室内精装 修不在总包范围之内。 第二条施工工期 工程造价暂估为：人民币万元。 开工时间： 20XX年3月15日，如有变化甲方将提前书面通知。工期基本要求如下表：（可按施工段划分分别 要求）填写 第二章合同协议书 甲方：宁波万科房地产开发有限公司乙方：中国建筑第四工程局第六公司 万元（大写：一亿伍仟壹佰肆拾伍万陆仟捌佰贰拾玖元 整）（暂估）做为本工程施工及竣工保修的总价，双方达成 如下协议： 1．本协议中所有术语的含义与下文提到的合同条件中