护栏施工合同

龙鼎互通桥梁防撞护栏施工合同

甲方代表：

乙方代表：

甲乙双方就桥梁的主线桥和A、B匝道桥车行道两侧的防撞护栏加工、运输、安装、砼施工、修补及养护等事宜，经甲乙双方协商达成以下协议条款，甲乙双方共同遵守执行。

一、工程名称：

龙鼎互通桥梁防撞护栏加工、运输、安装、砼施工。

二、主要工作内容：

1、工作内容包括：护栏模板的打磨、拼装、拆卸及运输、模板安装时桥面的凿平、砂浆垫平、砼振捣、收面养护等工作，护栏钢筋的加工制作及运输，施工图纸涉及到的所有预埋管道及构件的预埋及预埋管件的搬运安装等施工。

2、长度按项目部验收合格的实际长度计算。

3、甲方只提供材料运输的相关设备及相关的施工机具，乙方人员配合运输，甲方不再单独计量人工费。

4、涉及到桥梁以外的实验段施工按正常护栏成品制作的综合单价减掉钢筋加工费用后的实际单价计算（钢筋加工单价按市场正常单价计算）。

5、乙方负责护栏外缺陷、观质量不合格的修补、涂刷工作。若达不到甲方项目部的验收标准，所有损失由乙方承担。

6、工作内容的具体要求以甲方技术交底及护栏分项工程施工方案为准。

7、涉及到的零工使用由双方当日确认结算签字有效。零工单价为160元。

三、承包方式：

甲方提供设计图纸及所有的材料机具，乙方按设计图纸加工制作成品验收合格护栏（含钢筋制作安装），并负责所有护栏预埋件的预埋；

四、工程期限

满足甲方的施工进度要求，满足业主节点计划要求。中途乙方由于自己的原因退场，需等业主给予计量拨款后方可以结算，期间甲方不给乙方补工，损失乙方自己承担。

五、工程造价、结算：主线桥和匝道护栏综合单价为140元/米，该价格为主线和匝道的综合单价，包含成品护栏的制作及所有需要预埋的构件、运输、安装施工等所有涉及到的主辅材料、人工、机械、管理费、利润、税金及风险。工程量计算方式为实际施工护栏米数。

六、付款方式

1、付款前甲乙双方必须签订施工承包合同，未签订合同甲方可以拒绝支付工程款。甲乙双方合同代表签字人是双方唯一合法结算人。

2、甲方不向乙方支付工程预付款

3、每月计量结算一次，甲方每月 30 号前将按甲方制定的工程结算制度和程序，对乙方上月完成经监理工程师、业主签认的工程量进行认定，按本协议规定的综合单价制作结算单，每月只付计量款的60%，预留结算金额的 40 %作为工程质量保证金和安全生产保证金（其中安全生产保证金5%），该结算单作为当月进行支付的依据和完

工结算的凭证，工程完工验收合格后付至90%，剩余款3个月内一次结清。甲方在收到业主支付的当期计量款，甲方财务人员验证本书面协议后，将实际应付的款项支付给乙方。甲方在支付乙方工程款前，乙方必须首先将民工工资表上报，工程款必须先发放民工工资，由甲、乙双方共同在场发放，余款再付与乙方。如乙方完成的工程当月未经监理工程师、业主进行签认，甲方可视实际情况对乙方完成的工程量进行预结算，该数量只作为甲方预支乙方下月生活和生产用款的依据，不能作为结算结果。预支费用最高不得超过当月预结算金额的30%。该工程量经监理工程师、业主进行签认，甲乙双方进行正式结算后，在月支付中甲方将及时扣除该预支费用。若业主项目部方不能按时足额发放进度款，甲乙双方的结算同业主项目部的拨款进度同步。

七、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、对乙方进行设计、技术、质量交底

2、提供乙方施工所需图纸

3、甲方按时支付工程款

4、提供乙方护栏施工材料堆放场地，乙方施工所需电源提供至二级电箱。

（二）乙方权利和义务

1、在制作时严格按设计图纸施工，严格执行公路桥涵施工技术技术规范，确保工程质量，如发生加工安装质量、进度滞后问题，乙

方自行承担损失

2、乙方施工进度需满足甲方工程进度要求。

3、接受甲方及监理人员对护栏生产安装的全过程监督

4、乙方在合同实施过程中发生安全事故，造成工伤，工伤事故由乙方出面处理，处理费用2000元/次以下由乙方自行负责，2000元/次以上，保险公司报销后剩余款按甲方承担60%，乙方承担40%；造成工亡的，保险公司报销后剩余金额按甲方承担60%，乙方承担40%的费用。由于乙方管理不当，或甲方多次警告提醒不服从管理，进行违规操作施工者，造成伤亡事故由乙方自己承担全部责任和费用。

5、风险责任划分

、业主、项目部质量安全检查，奖励甲乙双方各半，罚款2000以下（含2000）由乙方承担，2000元以上甲乙双方各承担50%。、由于业主和项目部等客观条件导致的一切损失由甲乙双方各自承担自己的损失。

八、工程质量与验收

护栏的质量验收以业主和甲方的验收合格为准。

九、其它

1、双方必须严格执行本合同之约定，一旦违约则追究违约方责任和违约方承担经济责任；

2、本合同其他未尽事宜，在不影响施工情况下，友好协商处理。

3、本合同双方签字之日起生效，至工程竣工验收合格，款项结算完成，工程质保期到期时失效。

十、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。

甲方代表（签字）：

年月日

乙方代表（签字）：

年月日

不锈钢栏杆工程施工承包合同

不锈钢栏杆工程施工承包合同 甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将楼不锈钢栏杆制作、安装工程承包与乙方，经双方协商一致，特订立本合同。一、承包方式及价款：1、包工包料，承担技术、质量、安全、文明施工及工期全过程施工管理。2、合同价款,单价包干分别计算：窗台栏杆（高）元/m：阳台栏杆（高）元/m;楼梯栏杆（含坡道）元/m；空调板栏杆(方铁管高)元/m;3、甲方供应各种管材，根据乙方领料数量，材料款在乙方工程款中扣除。4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采购（如弯头、埋件、膨胀螺栓、饰盖、焊丝、密封胶等零星材料），材料质量必须符合国家标准要求，并且提供相应资料。 二、承包范围：楼设计图纸范围内的栏杆工程。 包括制作、安装，密封胶的封打、竣工算帐等全部内容。三、工程质量：符合现行国家验收规范及相关标准，质量标准为精品优良。标准确定以济南市质量监督站备案为准，达不到质量标准，按施工总额的10%扣除。施工过程中由于质量问题和进度失控引起的经济损失，由乙方全部承担，工程付款中扣除。 四、工程工期：1、自2012年月日至2012年月日竣工，并通过验收。2、乙方按甲方的进度计划和质量要求，保证施工人员数量，随时接受甲方的核查和监督。无故拖延工期每一天罚款1000元，并承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。 五、结算、付款方式：1、工程结算，按实际长度延长米计算。2、工程付款，竣工验收达到精品标准付总工程款的80%，剩余工程款质保期满付清（质保期二年）。3、乙方出具工资表，领取工程款。六、违约责任：1、如中途出现停工造成的一切经济损失由乙方承担，所发生费用甲方概不负责。2、如工程质量低微，甲方有权更换乙方，所发生费用由乙方全部承担。3、甲方如不能及时提供材料，造成工期延误，工期相应顺延，造成损失甲方承担，七、其他：1、乙方根据大样图编制材料计划，提前3天上报甲方材料处，以便甲方及时组织货源到场。2、乙方施工严格操作规程，出现安全事故均由乙方自行承担。

安装围栏的合同范本

安装围栏的合同范本 安装围栏的合同范本2 发包人（全称）：（简称甲方） 承包人（全称）：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：20xx年天然草原退牧还草工程围栏安装项目 2、工程地点： 3、围栏长度： 4、承包方式：包工不包料。 二、工程承包范围 1、混凝土立柱挖坑、埋设； 2、架设网片、刺钢丝架设； 3、大门安装； 4、材料拉运装卸； 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数日历天。 四、质量标准

工程质量标准：合格 五、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：万元。 六、工程付款 工程总价分两次付款，第一次协议签字后15日内，付10％，计元，第二次工程全部竣工验收后再付给。 七、工程质量 1、施工单位必须严格按照设计图纸及技术交底要求进行施工，按照施工顺序，上一步分项工程完工后，必须报驻现场监理工程技术人员检查完毕合格后，方可进行下一步工序的施工。 2、对质量不合格，甲方有权让乙方返工或停工，所造成的损失有乙方承担。 3、立柱要成直线，按小立柱间距8米，埋深0。4米，中立柱间距200米，埋深0。6米埋设，回填土要夯实，围栏架设以两个中立柱之施工间跨度为作业单元，按设计图纸要求将围栏望片固定在立柱上。 八、甲乙方主要责任 1、甲方主要责任 （1）负责测点放线，做好开工前的“三通一平”工作。

（2）按时供应混凝土立柱、网片、刺钢丝、大门及设备等。 （3）派驻工地代表，对工程进度和质量进行监督，检查隐蔽工程。 （4）负责组织工程竣工验收。 2、乙方主要责任 （1）负责工地以内的用水、用电、道路和临设。 （2）编制施工组织方案，做好各项施工准备工作。 （3）及时向甲方提供进度，做好材料供应管理。 （4）严格按规范进行施工，确保工程质量，并按合同时间按时完工。 九、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点：本合同一式四份，甲乙双方各持两份，双方签字盖章后生效，工程竣工、结算价款结清终止。 发包人：（公章） 法定代表人： 委托代理人： 年月日承包人：（公章）法定代表人：委托代理人：年月日

锌钢护栏安装合同

锌钢护栏安装合同 发包方：江西省香岚湾投资开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，甲方同意将香岚湾生态园一期36户分户围墙栏杆制作安装工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、工程概况 1、工程名称：香岚湾生态园一期36户分户围墙栏杆制作安装工程； 2、工程地点：抚州市临川区七里岗； 3、工程范围和内容：本工程全部安装面积约为 730 m2（含庭院门，以完成安装后的实际数量为准）； 4、用料要求：分户围墙栅栏：颜色为红铜纹，横杆 40*40*1.0 、立柱 19*19*0.6 包干单价：90元/平米，进户锌钢门:横杆 40*40*1.0 、竖杆 19*19*0.6 包干单价： 90 元/平米，具体内容及栅栏所用附件颜色详见承包人提交的样品。 二、承包方式及工程造价 1、承包方式：乙方包人工、材料、安装。 2、工程不含税总造价暂定为人民币陆万伍仟柒佰元整（￥ 65700 元）。 3、本造价为不含税价，实际工程造价以工程竣工验收实度数量结合含税承包单价计算为准。 4、如因实际需要引起工程量的增减，其结算价格以不含税承包单价为准作相应的调整，如 有需要则补签《增加工程补充协议》。 三、工程期限 1、本工程合同总工程为 30 天（日期天从开工之日算起）。 2、本工程开工日期为 2017 年 7 月 15 日，竣工日期 2017 年 8 月 15日。 3、如遇下列情况，工期作相应顺延，并用收面形式确定顺延期限： （1）甲方在合同规定开工日前 1 天，不能交给乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源

栏杆安装合同书

防护栏杆工程安装承包合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《加工承揽合同条例》等法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方一致同意.特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1- 1.工程名称：东郡濠景一期主体及配套工程 1- 2 .工程地点：中牟县商都大道与新圃街交叉口 二、承包范围 2- 1 .楼阳台栏杆、飘窗栏杆、空调机位栏杆、楼梯栏杆、落地窗栏杆、女儿墙栏杆等工程。 三、承包方式 3- 1 .本工程采用包安全施工，包工、包材料、包质量、及安装验收合格的承包方式。 四、工期 4- 1 .开、竣工日期：本工程自 ________ 年 _______ 月_______ 日开工，至 _______ 年______ 月__________ 日竣工。 4- 2 .保修期： 4- 2-1 .工程保修期为二年，保修期自工程经质检站验收合格之日起开始计

4- 2-2 .在保修期间，乙方负责免费对由于乙方施工质量所造成的一切质量问题进行保修。非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修，因此而发生的维修费用由甲方支付。 4- 2-3 ..在保修期内，乙方必须在接到甲方通知后2小时内予以答复；48 小时内完成修复并保证质量。 五、质量要求及验收标准 5- 1 .乙方按照甲方签字认可的技术核定单及附图纸进行制作和安装，乙方必须保证材质厚度（以样品厚度为准）符合甲方的要求.（详细见附件1）5- 2 .验收： 5- 2-1 .本工程的验收标准为甲方签字认可的栏杆施工图和国家相关标准与规范，质量等级为合格。 5- 2-2 .工程完工后由中牟县建设工程质量监督站验收。 六、甲乙双方的责任 6- 1 .甲方 6- _____________________ 1-1.甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。 6- 1-2 .甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 6- 1-3 .切实解决好施工用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。 6-1-4 .在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方有权给予乙方适当的经济处罚，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工

栏杆工程施工合同(新)

栏杆工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 一、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其相关的法律法规，甲方工程栏杆的制作、安装承 包给乙方组织施工，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协 商一致达成如下协议： 二、工程名称： 三、工程地点： 四、承包范围：栏杆的制作、安装、喷（刷）漆，包工包料。 1、按照甲方提供的施工图纸、图说、设计变更或经甲方确认的乙方提供的栏杆优化施工图组织施工。 2、所涉及本承包范围内机械费、材料费包括辅助材料、预理铁件、油漆、人工费均属乙方承包范围，用电在甲方指定地点搭设并挂表，电费由乙方负责。 3、所涉本分项的场外运输及现场人力转运（包括人力多次转运在内）。 4、所涉本项的清洁卫生和污染其它工序的清洁卫、如果甲方为了迎接检查，要求提前安装栏杆为此造成的多次清洁卫生及污染处理由乙方自行处理不计费用。 五、承包方式：包工、包料。 六、质量

1、乙方承包范围内的所有材料规格、壁厚等必须符合国家现行施工规范和专业施工规范以及施工图说要求，乙方在采购材料前必须先封样板给甲方确认（双方签字），乙方所进的原材料必须按样板进行检验。如因质量造成损失全部由乙方自行负责与甲方无任何责任，甲方如因此向第三人承担的赔偿责任有权向乙方追偿。 2、乙方必须按甲方的技术交底要求施工（严格执行报验和自检程序作为结账时的依据，否则甲方不予支付，所造成的后果由乙方负责）。 3、材质及安装的位置、高度、间距等必须按设计及规范要求安装，否则返工等损失全部由乙方自行负责，并承担因此给甲方造成的损失。 七、安全文明施工 1、乙方进场人员必须报项目部备案后由承包人和项目部共同组织入场安全学习和入场教育。 2、所涉承包范围的安全设备设施，如安全帽、保险绳、保险带等均属乙方承包范围。 3、严禁心脏病和高血压人进入施工现场作业。 4、每周必须组织一次安全学习和文明施工学习，必须有作业人员签字，此项作为结账的依据，如差一周罚款200元。 5、如乙方职工在现场发生打架斗殴，不论是谁的责任，罚款1000元后，再根据情节做出处理。 6、乙方派往现场施工的焊工必须持证上岗。 八、结算方式：按实际安装延长米计算（不按图纸计算）。

网围栏施工合同

网围栏施工合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方根据平等、互利互惠的原则，友好协商，就甲方把位于湖泗汰村老苗家沟的网围栏封禁安装工程承包给乙方李坤，达成如下协议： 一、施工内容 从施工材料的装车调运到施工现场的卸车倒运，拐点坐标甲方配合寻找，由甲乙双方确认后乙方才可按施工要求进行挖坑，立立柱以及加强柱，进行回填夯实，然后挂网片、紧网片、挂刺丝。所有工序必须严格按照国家的封育技术规程进行。对特殊地段，如高低起伏或土质松散处需特殊处理的一定要做，以确保工程质量。 二、双方责任 1、乙方在施工中一定要严格按照建设方的设计以及相应的规程要求进行施工；施工中要严格管理工人，保质保量，尽量做到一次成功，如有不合格的地方造成返工，乙方自己负责返工费用。 2、在施工中要严格按照相应的技术规程操作，确保所有施工人员的人身安全，施工过程中乙方发生的一切事故由乙方自己承担，甲方概不负责。

3、乙方在施工中一定要做到安全施工、文明施工、因乙方野蛮装卸造成甲方材料额外损失的由乙方照价赔偿，因此耽误工期的甲方保留追偿权利。 4、施工期限：自签订合同之日起，至**年**月**日完成。 三、工程量核算 甲乙双方根据实际施工长度（米）和各个区域的单价（元/米）进行计算，各小班施工位置设置及围禁单价，栽装数量等。 施工费用总计人民币（大写）元。￥：（） 四、付款方式 从开工以后，甲方根据工程进度陆续支付乙方施工费用，在建设方全部验收合格后，甲方在30天内给乙方付清全部费用。 五、本合同未尽事宜，由双方根据国家有关法律、法规的规定协商解决。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日生效。 甲方：内蒙古苏人牧场农业发展有限公司 代理人： 乙方： ****年**月**日

防护栏安装施工合同标准样本

合同编号：WU-PO-402-73 防护栏安装施工合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

防护栏安装施工合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 防护栏安装施工合同范文1 甲方：_____ 乙方：_____ 依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1、工程内容：锌钢护栏安装制作 2、工程地点： 3、工程单价：元/平方米 二、产品规格 1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆20*20，锌钢配件采用厂家专用配件，为国家标准产品。

2、本工程采用总包干形式，一次包干。 三、双方责任 1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。 2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。 3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等，并协调施工安排和保证乙方的施工安全。 4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。 四、付款方式 工程安装完毕，按工程实际发生量的80%进行支付，验收合格后，工程款支付完毕。

防撞护栏施工合同协议书

防撞护栏施工合同协议书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就甲方防撞护栏工程合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：防撞护栏工程 1.2工程概况：防撞护栏施工 第二条合同工期 2.1合同签订后，在进场后日内完工（因甲方原因及不可抗因素，甲、乙双方协商后工期应予顺延）。 第三条护栏规格 3.1 第四条合同条款及支付 4.1合同单价为元/米（或元/m3），工程量约为米，合同总价约为元，工程最终结算价以工程完工后实际验收为准。

4.2合同签订后甲方向乙方支付合同总价款 %的工程预付款，约人民币元。预付款到账后，乙方开始组织人员、设备、材料，并在合同规定日期内完成该工程。工程完成50%时，甲方再向乙方支付总工程量 %的工程款，约人民币元；待工程完工后，甲方向乙方支付到总工程量100%的工程款， 即元。 第五条甲方责任 5.负责清除影响施工的障碍物，为乙方提供良好的施工环境。 5.2无偿向乙方提供设备、材料的存放场地，但现场机具、材料保管由乙方自行负责。 5.3协调处理乙方在施工过程所发生的技术及外界关系等 问题。 5.4为施工用水、用电提供方便，水电费及接电设备由甲 承担。 第六条乙方责任 6.1按照甲方提供的施工图及相关要求进行施工。 6.2执行安全操作规程、防火安全规定，由于乙方自身原 因造成的相关人身事故及财产损失等由乙方自行承担。 6.3乙方食宿费用自理 第七条争议或纠纷处理

7.1本合同在履行期间双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门进行调解。 7.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，可向人民法院起诉。 第八条其他事项 8.1若发生设计变更、工期变更、工程量的增减等，甲方应在第一时间内以书面形式告知乙方。如因价格变动及工程量 变化引起的单价变动，甲乙双方应进行充分协商，达成一致后，方可实施。 8.2未尽事宜双方协商解决。 第九条附则 9.1本合同一式贰份，双方各执壹份。双方签字盖章后该合同生效。 发包方（甲方）代表人： 承包方（乙方）代表人： 年月日

护栏施工合同(模板)

施工合同书 甲方： 乙方：泉州市结实体育用品贸易有限公司 根据我国《合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。 第一条、工程项目： 一、工程名称：泉州市第六中学篮球场改造工程 二、工程地点：泉州市鲤城区第六中学 三、工程的内容及范围： A、甲方委托乙方在水泥基础面安装，护栏面积约204M2（现 场如有变更，按实际工程量计算）. 四、工程总造价为：人民币整（RMB￥）。详见附表项目单价表（含税），竣工后按实际铺设面积结算。 项目单价表 第一条、施工前准备： 一、甲方： 1、施工前1天负责接通施工现场总的施工用水源、电源（包括水表配电板），应满足施工用水、用电的需要，迁移场地障碍物。 2、提供场地的标准尺寸。 二、乙方： 1、负责施工区域的临时设施，水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、乙方收到合同预付金后，安排生产加工护栏，生产周期为15天。 第三条、工程期限：

一、产品进场施工工期为 4个工作天 ,自2015年月日开工至2015年月日（开工之日算起）竣工验收。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签字后，工期相应顺延： 1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源、道路未能接通、障碍物未能清除，影响进场施工。 2、因甲方监理签证不及时而影响下一道工序施工。 3、雨天、或人力不可抗拒的因素而延误工期。 第二条、工程质量： 一、本工程质量必须要求达到中华人民共和国国家相关标准的规定。 二、工程竣工并甲方验收合格后，乙方对工程实行一年免费保修。免费保修期内，材料费和人工费全由乙方负责（使用不当及恶意破坏的损坏除外）。 第三条、结算方式和付款方法： 一、本合同签定后，甲方支付合同总价的50%预付金，计人民币整（RMB ￥）。 二、护栏安装完成总工程量50%，甲方支付合同总价的30%,计人民币 整（RMB￥）。 三、工程竣工验收，甲方支付合同的20%，计人民币整（RMB￥）。 四、甲方负责因拖付工程款而影响工程进度及造成乙方的停、窝工损失。 第六条、工程验收： 一、竣工工程验收：以国家体育设施标准管理办公室制定的有关体育设施验收标准技术文件为依据，由甲方组织人员验收并负责验收相关费用。 二、工程竣工验收合格后，乙方立即交付甲方使用。 第七条、违约责任： 甲方的责任： 一、工程竣工未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任。 二、竣工完成五个工作日内不进行验收即视为工程验收合格。 三、不按规定拨付工程款，按合同规定延付金额每日千分之五偿付乙方赔款金。 四、甲方免费提供施工用电、用水。

护栏施工合同(模板)

护栏施工合同(模板) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

施工合同书 甲方： 乙方：泉州市结实体育用品贸易有限公司 根据我国《合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。 第一条、工程项目： 一、工程名称：泉州市第六中学篮球场改造工程 二、工程地点：泉州市鲤城区第六中学 三、工程的内容及范围： A、甲方委托乙方在水泥基础面安装，护栏面积约204M2（现场如 有变更，按实际工程量计算）. 四、工程总造价为：人民币整（RMB￥）。详见附表项目单价表（含税），竣工后按实际铺设面积结算。 项目单价表 第一条、施工前准备： 一、甲方： 1、施工前1天负责接通施工现场总的施工用水源、电源（包括水表配电 板）， 应满足施工用水、用电的需要，迁移场地障碍物。 2、提供场地的标准尺寸。 二、乙方：

1、负责施工区域的临时设施，水电管线的铺设、管理、使用和维修工 作。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、乙方收到合同预付金后，安排生产加工护栏，生产周期为15天。 第三条、工程期限： 一、产品进场施工工期为 4个工作天 ,自2015年月日开工至2015年月日（开工之日算起）竣工验收。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签字后，工期相应顺延： 1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源、道路未能接通、障碍 物未能清除，影响进场施工。 2、因甲方监理签证不及时而影响下一道工序施工。 3、雨天、或人力不可抗拒的因素而延误工期。 第二条、工程质量： 一、本工程质量必须要求达到中华人民共和国国家相关标准的规定。 二、工程竣工并甲方验收合格后，乙方对工程实行一年免费保修。免费保修期内，材料费和人工费全由乙方负责（使用不当及恶意破坏的损坏除外）。 第三条、结算方式和付款方法： 一、本合同签定后，甲方支付合同总价的50%预付金，计人民币整（RMB ￥）。 二、护栏安装完成总工程量50%，甲方支付合同总价的30%,计人民币 整（RMB￥）。 三、工程竣工验收，甲方支付合同的20%，计人民币整（RMB ￥）。 四、甲方负责因拖付工程款而影响工程进度及造成乙方的停、窝工损失。 第六条、工程验收： 一、竣工工程验收：以国家体育设施标准管理办公室制定的有关体育设施验收标准技术文件为依据，由甲方组织人员验收并负责验收相关费用。 二、工程竣工验收合格后，乙方立即交付甲方使用。 第七条、违约责任： 甲方的责任： 一、工程竣工未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任。 二、竣工完成五个工作日内不进行验收即视为工程验收合格。

围栏制作安装合同协议书

围栏制作安装合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

围栏制作安装合同 委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行围栏制作安装。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1. 工程地址：_ _。 2. 围栏规格：见图纸。 3. 施工内容：围栏制作安装、油漆。 4. 委托方式：包工包料大包干工程。 5.开工日期：2016年5月16日，竣工日期2016年5月19日，工程总天数：4天。 第二条：工程价款 工程价款(金额大写) （由乙方出具普通发票）。 第三条：质量要求

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2. 工程验收标准，双方同意参照甲方要求执行，具体要求如下： a. 围栏焊接：焊接材料选用依照图纸要求规格（国标），围 栏制作严格按图施工，焊接处焊缝饱满，焊接牢固，无滴 流、飞溅； b. 立柱基础：严格按图纸尺寸制作，每个基础必须在同一水 平面上； c. 围栏涂漆：底漆（铁锈红）两遍，面漆（湖蓝色）两遍， 整体无色差，无流挂现象。d．围栏安装完成后，围栏主体要求横平竖直，外形美观大方。 4. 凡由乙方采购的材料质量由乙方负责;施工质量由乙方负责。 5. 甲方随时进行现场监督检查，对于甲方提出针对现场施工的 不符合项，要求乙方立即整改。 第四条：付款方式 1. 合同签订后，无预付款，待甲方对工程竣工验收后乙方凭 发票支付全额工程款。

第五条：乙方责任 1. 指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合 同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 2. 负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 3. 乙方必须负责现场施工人员的人身安全，如发生安全事故由乙方承担全部责任，与甲方无关。 第六条：合同生效 1. 后附图纸1张，与合同具有同等法律效应。 2. 本合同双方盖章或签字后生效。 3．本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方：乙方： 签字：签字： 签约日期：签约日期：

波形护栏工程施工合同.doc

波形护栏工程施工合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方同意将 工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： 4.工程工期：以材料到场时间起，2015年4月18日完工。 二、承包方式、单价及规格 1.乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。 2.安装方式为：钻孔和打桩。 3.安装单价为：每个端头600元，缆索安装为每米20元。 4.安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况处理。 三、工程付款方式

1.双方合同签订后，甲方即向乙方支付30000元整（叁万元整）为该合同工程的预付款（施工进场施工费），安装完工后甲方即向乙方支付剩余全部款项。 四、甲方工作 1.甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。 2.甲方负责协调工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。 3.按时及时支付工程款。 五、乙方工作 1.在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作，在该护栏施工中，如果出现安全事故，由乙方全部负责。 2、乙方保证施工现场的清洁卫生，做好施工现场的材料管理及垃圾处理工作。 3、乙方负责该波形护栏的安装工作。 六、违约责任 1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则按工程总价款的每日千分之五计算违约金。 2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成，剩余部分工程款待全部完成后再进行支付，并且缴纳违约金1000元/天。 七、争议的解释 甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过

铁艺栏杆工程施工合同

铁艺栏杆工程施工合同 发包方：________________________________ （以下简称甲方） 承包方：_______________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称：_______________________________________________ 1.2工程内容：_______________________________________________ 二、工程承包范围 2.1甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认 并签字的图纸（后附施工图纸）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后 以实际工程量结算。 3.1.1阳台栏杆：数量_____ 米，综合单价 ___ 元，合价________ 元; 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价

元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.5厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价 _______________________________________________________________ 元 ； 总记合价 _______________ 元（人民币大写 ____________________________ ）。 3.2工程款支付方式 3.2.1合同签订后按照合同价的40液付预付款元____________ （人 民 币大写—） 3.2.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的 95% 元（人民币大 写—）。 3.2.3工程保修款：保修款按照合同价款的 5%十取_______________ 元（人民币大写—）。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲

公园世纪大酒店铁艺大门及围栏制作及安装合同

公园世纪大酒店铁艺大门及围栏制作安装合同 公园世纪大酒店铁艺大门及围墙 制作安装合同 发包人：原阳县公园世纪大酒店有限公司 承包人：郑州经济技术开发区鸿达金属制品加工厂 签约地点：郑东新区商务外环与商务东五街交叉口国泰财富 中心12楼 签订日期：2011年11月

公园世纪大酒店铁艺大门及围墙制作安装合同 发包人（以下简称甲方）：原阳县公园世纪大酒店有限公司 承包人（以下简称乙方）：郑州经济技术开发区鸿达金属制品加工厂 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条：工程概况 一、工程名称：公园世纪大酒店铁艺大门及围墙工程制作安装。 二、工程地点：原阳县新区富康路与民主路交叉口 三、工程内容：乙方负责按甲方确认的施工图纸、工程量清单及相关设计变更通知对酒店铁艺大门及围墙制作安装工程。 第二条：承包范围及承包方式 一、承包范围：本次招标项目为按甲方提供图纸制作及安装酒店铁艺大门及围墙。 具体详见发标方提供图纸及工程量清单。具体施工内容及项目见本协议书附件三。 二、承包方式：乙方以包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收、包税金的形式承包本项目。 第三条：工程质量标准 一. 承包人应严格遵照图纸、更改通知、技术交底及规范完成工程施工，其施工质量应符合规范及协议书中规定的工程质量标准。 二.承包人应保证为制作甲方产品所自行采购的原材料质量应符合国家相应规范及标准。承包人应保证所提供的材料没有设计、材料或工艺上的缺陷或因承包人的疏忽而产生的其它缺陷。 三.如果存在与国家强制性标准相冲突的质量缺陷，或存在有可能给发包人、第三方造成人身财产损害的其它质量问题，即使承包人所交付的材料与所报清单中材料设备一致, 承包人所交付的材料、设备仍属不合格，发包人有权要求其修复或更换。 四.施工过程中，与施工项目内容相关的所有规范条文，无论是否为强制性条款，承包人均需严格遵照执行。

锌钢护栏安装合同范本

锌钢护栏安装合同 发包方：省香岚湾投资开发（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，甲方同意将香岚湾生态园一期36户分户围墙栏杆制作安装工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、工程概况 1、工程名称：香岚湾生态园一期36户分户围墙栏杆制作安装工程； 2、工程地点：抚州市区七里岗； 3、工程围和容：本工程全部安装面积约为 730 m2（含庭院门，以完成安装后的实际数量为准）； 4、用料要求：分户围墙栅栏：颜色为红铜纹，横杆 40*40*1.0 、立柱 19*19*0.6 包干单价：90元/平米，进户锌钢门:横杆 40*40*1.0 、竖杆 19*19*0.6 包干单价： 90 元/平米，具体容及栅栏所用附件颜色详见承包人提交的样品。 二、承包方式及工程造价 1、承包方式：乙方包人工、材料、安装。 2、工程不含税总造价暂定为人民币陆万伍仟柒佰元整（￥ 65700 元）。 3、本造价为不含税价，实际工程造价以工程竣工验收实度数量结合含税承包单价计算为准。 4、如因实际需要引起工程量的增减，其结算价格以不含税承包单价为准作相应的调整，如 有需要则补签《增加工程补充协议》。 三、工程期限 1、本工程合同总工程为 30 天（日期天从开工之日算起）。 2、本工程开工日期为 2017 年 7 月 15 日，竣工日期 2017 年 8 月 15日。 3、如遇下列情况，工期作相应顺延，并用收面形式确定顺延期限： （1）甲方在合同规定开工日前 1 天，不能交给乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者；

护栏工程施工合同

江苏省南水北调蔺家坝泵站护栏翻新及其他附属工程 施工协议书 甲方：江苏省南水北调蔺家坝泵站工程项目管理部 乙方：徐州市雅宸建筑装饰工程有限公司

江苏省南水北调护栏翻新及其他附属工程 施工协议书 甲方： 乙方： 在平等、自愿、公平和诚信的原则下，结合本工程具体情况，甲乙双方经友好协商， 江苏南水北调蔺家坝泵站护栏翻新工程项目工程有关承包事项签约如下： 一、项目内容和要求 1．工程名称：江苏省南水北调蔺家坝泵站护栏翻新及其他附属工程 2．工程地址：徐州市铜山区沿湖农场南水北调蔺家坝泵站 3．项目要求 （1承包方式：总承包 （2合同价款： （3价款说明： （3.1本合同单价为包干综合单价，甲方有权视为乙方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，在合同固定综合单价内已充分考虑，甲方不予调整。 （3.2固定综合单价包含但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、燃油费、措施费、风险费（含不可预见费）、检测试验费（水冲洗及打压）、规费、保险、管理费、利润、税金办理施工及验收手续等为完成本工程所应发生的全部费用。 （3.3施工中出现扰民费用、安全文明环保费用、按政府规定应由乙方交纳的政府收费、因乙方责任造成的罚款等已包含在合同固定综合单价内，发生时不另行计取。 （3.4乙方必须保证出入场区车辆清洁干净，如因车辆不清洁违反市容市貌管理规定引起的一切相关部门罚款均由乙方承担。 （3.5固定综合单价不得以任何原因的变动而调增。 （3.6合同工期： 25天 （3.7乙方预算报价作为本合同附件。

（3.8项目实施过程中如有变更，乙方无条件按甲方变更要求完成，费用按甲方现场代表签字确认的工程变更洽商单及双方核定单价计算。 二、质量和安全 1．质量 （1）乙方应按甲方要求，执行国家相关的最新技术标准（GB/T18477.1-2007）、严格按照（GB50242-2002）施工规范验收标准等组织施工，质量达到合格要求。 （2）乙方主要项目施工材料进场，应经甲方人员检查验收，合格者方可用于项目中。隐蔽工程开始前应通报甲方到现场查看，竣工后应通知甲方组织专项验收。 2．安全 （1）乙方应按国家相关法律法规、安全规范等组织实施，项目实施过程中的一切安全责任均由乙方负责。 （2）乙方在甲方现场内进行施工时，应遵守甲方的各项安全及其他相关制度，如有违反，按甲方相关制度规定进行处罚。 三、项目验收和质量保证 1．项目验收 项目结束后，经乙方自验合格，应申请甲方验收。甲方收到乙方申请后，应在一周内组织验收。对于项目验收过程中发现的瑕疵，乙方应负责免费立即组织整改，整改不另增加工期和费用。 2．双方对项目的验收，不能免除乙方提交合格工程的责任。项目验收后如发现属于乙方施工质量问题的事项，乙方仍应免费维修，否则应承担赔偿责任。 3．因乙方工程质量而造成的瑕疵，乙方应在收到甲方通知后24 小时内予以维修。愈期不至，甲方有权委托第三方进行维修，发生之一切费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的任何款项中扣除。 四、合同价款支付 1．结算方式为大包待工程验收合格后全额支付。 2．合同承包各项目完成后，经甲方验收合格，乙方凭甲方签字确认的的项目验收单、本合同及符合国家规定的全额发票向甲方申请结算。甲方收到乙方结算申请经审查无误后5天内付款。 五、违约责任 1．质量违约

栏杆工程施工合同

栏杆工程施工合同 编号：004 使用劳务单位：李维昌 提供劳务单位： 项目名称：樊华似锦三期 施工地址：绵阳市石桥铺 （栏杆班组） 2013 年12 月15 日

使用劳务单位：（以下简称甲方）提供建筑劳务单位：（以下简称乙方）根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》、《建筑安装工程承包合同》、《职业健康安全管理条例》、《环境保护法》、《施工现场安全技术规范》（JGJ59-11）有关条例，为明确双方在建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，本着平等、公平、自愿、合作的原则，经双方协商，达成以下协议： 第一条合作项目：樊华似锦三期77# 78# 82# 工程地址：绵阳市石桥铺 合同内容及承包分项工程内容： 1、承包项目：樊华似锦三期77# 78# 82#栏杆工程 2、承包方式：双包 3、承包范围：室内外所有的栏杆。 4、承包工期：按项目部要求完成 第二条承包内容及单价：凸窗栏杆88.0元每米，阳台玻璃栏杆198.0元每米,楼梯靠墙扶手30.0元每米，楼梯栏杆110.0元每米。（以上所有栏杆及扶手做法同樊华似锦二期） 第三条结算方式：各项工程量均由施工员计算、工地安全员、保管员、会计签字，由项目经理、技术负责人审核后为准。 付款方式：（1）

第四条甲方责任 1、甲方负责项目工程总体的计划、调度和人力、物力的安排，对 总体质量、进度负责。 2、甲方负责为乙方提供技术指导、技术要求、数据和所需施工图 纸以及施工技术资料和技术交底。 3、甲方负责派专人对乙方施工人员进行安全教育和安全交底，定 期进行安全检查工作。 4、甲方负责为乙方提供施工场所、工程所需材料、水、电、路畅 通。 5、工期监督。本工程工期按建设单位审批的当月计划进行，每天 必须按要求完成当天的施工任务。 6、质量监督。监督乙方操作人员按图施工，严格按标准、规范施 工。处罚乙方造成的返工损失和延期损失等。 7、按合同及时办理工程预付款，并负责监督乙方向民工发放工资， 如乙方有违反相关规定的行为，甲方有权处罚。 第五条乙方责任 1、乙方必须认真遵守国家的《安全生产法》及有关安全生产的法 律、法规和当地政府、建委和甲方综合管理规章制度的有关规 定。

城市公路护栏施工合同

城市公路护栏施工合同 篇一：018波形护栏施工合同 来源:护栏板 合同编号：3（W）00018 钢护栏施工合同 签约时间：2012年月日 签约地点：奉溪高速合同段项目部 钢护栏专业施工合同 合同编号：018 发包人: 天津城建道桥工程有限公司奉溪高速公路合同段项目部承包人: 四川华驿公路交通工程有限公司 为优质、高效的完成奉溪高速标钢结构护栏工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、互利的原则，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。 第一条:组成合同的文件 1.本合同及附件；

2. 甲方下达或转发的相关文件、指令、通知、会议纪要等； 3.甲方与业主签订的合同的“技术规范”部分（以下简称“技术规范”）。 合同组成文件如有不一致之处，以次序在先者为准。 第二条:本合同概况 1.工程名称：钢结构护栏工程 2.工程地点：重庆市奉溪高速公路 3.工程范围及内容: 1）施工段落或桩号：0383（0）段落内钢结构护栏加工制作安装施工 2）施工内容： 钢结构护栏的制造、运输、安装，立柱的安装,正常施工完毕后调整更换及成品保护，以及相关测量、实验、报检、资料编制所有相关工作，还包括缺陷责任期内养护等一切工程内容。 本合同所约定的工程施工范围和工程量均为暂定，甲方有权根据业主工程变更情况和乙方工程实施的进度情况予以调整。

4.工期:2012年7 月20日至2013年6月31日 5.缺陷责任期：主体工程完工日起两年。 6.工程造价: 1）工程数量及单价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》； 本合同《工程量清单》内工程数量为暂定数量，最终结算以实际完成经甲方验收合格 的工程数量为准，同时乙方不得以最终结算数量与合同暂定数量的差异为由要求调差。结算时提供相应正式发票。 承包单价中均已包括了乙方为实施和完成本合同工程所需的全部费用，包括劳务、材料、机械设备、质检（自检）、安装、安全生产施工费用、环境保护费用、冬雨季、夜间施工增加费、临时设施费、工地转移费、保险、税金（系指营业税、城市建设维护税、教育费附加以外的各种税费，如印花税、资源税、所得税等国家和地方规定的各种应收税

栏杆工程施工合同

栏杆工程施工合同 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

栏杆工程施工合同 工程名称： 发包方（甲方）：福建省德龙建设工程有限公司 承包方（乙方）： 承包内容：栏杆工程 合同类别：包工包料 签订地点： 合同编号： 签订日期：年月日 第一部分协议专用条款 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外维护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积： 第二条承包范围及承包方式 1、承包范围：依据上海都市建筑设计有限公司设计的，经甲方盖章确认版设计图纸、施工规范及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单

及各种工作联系函、甲方通知等范围内室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆预埋件制作安装；所有栏杆油漆。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。 2、结算单价（含税）： 、室内窗户栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、楼梯栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、靠墙扶手栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、室外铁艺栏杆高1m（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、室外铁艺栏杆高（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、电梯机房爬梯及栏杆（包括铁件制作安装）单价：元/m；爬梯及栏杆油漆单价：元/m。 、残疾人不锈钢栏杆单价（不锈钢）：元/m。 、预埋件制作安装单价：元/t。 3、以上单价为一次性含税单价，包含但不限于： 、制作安装费、油漆费、材料费、管理费、综合费、社保费（含劳保费）、利润、规费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、已完工程及设备保护费、缩短工期措施费、风雨高低温季施工措施费、生产工具使用费、工程交接费、场地清理费、工地内自身机具看保管费、各工种施工配合费、风险费、赶工费、加班点心费伙食费、法定节假日工人加班工资费、降温费、保险费、暂住费、卫生费等一切费用。同时双方均同意不因施工工艺难易、工程量大小不分、栋号楼层多少、层高高低工效差等进行调整，也不因施工期政府政策性文件对人工费、材料费、机械费上下调整而调整，也不因施工期市场人工工资、机械费、材料价格上下浮动而调整。 、包含各种施工机械、各种施工工具、所有工程用材料及消耗材料。施工用照明电线及灯具、三级配电箱及电缆、末级开关箱及其所需4芯电缆、临时用脚手架及挑板、所有安全防护用具、床板、床架等机械劳保材料费用。以上各分项