一级建造师建筑练习题-打印

2016年《建筑实务》练习题

一、单项选择题

1.某杆件受力形成示意图如下，该杆件的基本受力形成是（）。

A.压缩

B.弯曲

C.剪切

D.扭转

2.按照《建筑结构可靠度设计统一标准》规定，普通房屋和构筑物的设计使用年限为（）。

A.25年

B.50年

C.70年

D.100年

3.影响梁变形的因素除荷载外，与（）成正比。

A.跨度的n次方

B.弹性模量

C.惯性矩

D.材质

4.设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不应低于（）。

A.C20

B.C25

C.C30

D.C35

5.直接接触土体浇筑的混凝土构件，其混凝土保护层厚度不小于（）。

A.25mm

B.30mm

C.50mm

D.70mm

6.某构件受力简图如下图所示，则下列各图中，（）与原图作用效果相同。

A. B. C. D.

7.所有的结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算，其目的在于满足和保证结构的（）。

A.可靠性

B.安全性

C.适用性

D.耐久性

8.建筑物楼面上均布荷载，如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等重量引起的荷载是（）。

A.点荷载

B.线荷载

C.集中荷载

D.均布面荷载

9.楼盖和屋盖采用钢筋混凝土结构，而墙和柱采用砌体结构建造的房屋属于（）。

A.混合结构

B.框架结构

C.剪力墙结构

D.桁架结构

10.以下关于框架-剪力墙结构的说法中，正确的是（）。

A.侧向刚度较小

B.框架剪力墙结构中，剪力墙主要承受竖向荷载，水平荷载主要由框架承担

C.横向剪力墙宜均匀对称布置在建筑物端部附近、平面形状变化处

D.纵向剪力墙宜均匀对称布置在建筑物端部附近、平面形状变化处

11.房屋建筑筒中筒结构的内筒，—般由电梯间和楼梯间组成，内筒与外筒由（）连接成整体。

A.屋盖

B.楼盖

C.楼板

D.梁

12.钢筋混凝土的优点不包括（）。

A.抗压性好

B.耐久性好

C.韧性好

D.可模性好

13.关于钢筋混凝土结构的特点，说法不正确的是（）。

A.强度较高

B.整体性好

C.耐久性好

D.保温性能好

14.关于砌体结构圈梁设置要求，表述错误的是（）。

A.圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接

B.当墙厚h≥240mm,其宽度不宜小于2h/3

C.圈梁高度不应小于120mm

D.圈梁纵向钢筋不应少于4根，直径不小于12mm

15.以下说法中，错误的是（）。

A.当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，主体结构不受损坏或不需修理仍可继续使用

B.当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，主体结构不受损坏或不需修理仍可继续使用

C.当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时，可能损坏，经一般性修理仍可继续使用

D.当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时，不致倒塌或发生危及生命的严重破坏

16.框架结构震害严重的部位多发生在（）。

A.框架梁端部

B.框架柱顶部

C.楼板中部

D.框架梁柱节点

17.关于民用建筑构造要求的说法，错误的是（）。

A.楼梯空间防火设计人流股数最低限值为两股

B.某居住建筑，当设计无要求时，疏散楼梯的最小净宽度为1.3m

C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.90m

D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m

18．建筑底层墙体水平防潮层位置宜设置在（）处

A.室外地坪以下60mm

B.室外地坪以上60mm

C.室内地坪以下60mm

D.室内地坪以上60mm

19.房间进行涂饰装修，必须使用耐水腻子的是（）。

A.起居室

B.餐厅

C.卫生间

D.书房

20.配制厚大体积的普通混凝土不宜选用（）水泥。

A.矿渣

B.粉煤灰

C.复合

D.硅酸盐

21.大体积混凝土不宜使用的水泥是（）。

A.普通水泥

B.矿渣水泥

C.粉煤灰水泥

D.硅酸盐水泥

22、有抗渗要求的混凝土结构，不宜选择适用（）

A.矿渣水泥

B.火山灰水泥

C.粉煤灰水泥

D.复合水泥

23.下列不属于建筑钢材拉伸性能指标的是（）。

A.屈服强度

B.抗拉强度

C.弯曲强度

D.伸长率

24.下列工程化学成分中属于碳素钢中的有害元素有（）。

A.碳

B.硅

C.锰

D.磷

25.以下关于粗细骨料的说法中，正确的是（）。

A.细骨料应选用级配良好的粗砂或中砂

B.在满足技术要求的前提下，粗骨料的最大粒径应尽量选小一些

C.在钢筋混凝土结构工程中，粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的3/4

D.粗骨料的最大粒径不得大于钢筋间最小净距的1/4

26.以下关于粗细骨料的说法中，正确的是（）。

A.细骨料应选用级配良好的粗砂或中砂

B.在满足技术要求的前提下，粗骨料的最大粒径应尽量选小一些

C.在钢筋混凝土结构工程中，粗骨料的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的3/4

D.粗骨料的最大粒径不得大于钢筋间最小净距的1/4

27.工地上常用（）方法测定混凝土拌合物的流动性。

A.贯入度

B.维勃稠度法

C.流动速度

D.坍落度

28.下列混凝土拌合物性能中，不属于和易性含义的是（）。

A.流动性

B.粘聚性

C.耐久性

D.保水性

29.下列混凝土外加剂中，不能显著改善混凝土拌合物流变性能的是（）。

A.减水剂

B.引气剂

C.膨胀剂

D.泵送剂

30.关于建筑石膏技术性能的说法，正确的是（）。

A.硬化时易收缩

B.硬化较慢

C.耐水性差

D.防火性能差

31.关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（）。

A.凝结硬化快

B.硬化时体积微膨胀

C.硬化后空隙率高

D.防火性能差

32.由湿胀引起的木材变形情况是（）。

A.翘曲

B.开裂

C.（表面）鼓凸

D.接榫松动

33.木材按受力状态分为抗拉、抗压、抗弯和抗剪四种强度，而抗拉、抗压和抗剪强度又有顺纹和横纹之分。取木材的顺纹强度，排序正确的是（）。

A.抗弯＞抗拉＞抗压＞抗剪

B.抗拉＞抗弯＞抗压＞抗剪

C.抗弯＞抗拉＞抗剪＞抗压

D.抗拉＞抗弯＞抗剪＞抗压

34.关于普通平板玻璃特性的说法，正确的是（）。

A.热稳定性好

B.热稳定性差

C.防火性能好

D.抗拉强度高于抗压强度

35.下列不属于防水卷材机械力学性能指标的是（）

A.拉伸强度

B.柔性

C.拉力

D.断裂伸长率

36.钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为（）类。

A.一

B.二

C.三

D.四

37.A点高程40.150m，B点高程41.220m；施工方引入场外C点高程：从A点引测，前视读数1.10m，后视读数1.40m；现从B点校核C点高程，后视读数1.10m，前视读数应为（）m。

A.1.25

B.1.37

C.1.49

D.1.87

38.在土方填筑时，常以土的（）控制土的夯实标准。

A.天然含水量

B.天然密度

C.干密度

D.可松性

39.建筑物基坑采用钎探法验槽时，钎杆每打入土层（）mm，应记录一次锤击数。

A.200

B.250

C.300

D.350

40.钢筋混凝土预制桩采用锤击沉桩法施工时，其施工程序包括：①打桩机就位；②确定桩位和沉桩顺序；③吊桩喂桩；④校正；⑤锤击沉桩。通常的施工顺序是（）。

A.①②③④⑤

B.②①③④⑤

C.①②③⑤④

D.②①③⑤④

41.下列桩基施工工艺中，需要泥浆护壁的是（）。

A.冲击钻成孔灌注桩

B.沉管灌注桩

C.人工挖孔灌注桩

D.钻孔压浆灌注桩

42．泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程中，“第二次清孔”的上一道工序是（）。

A.成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣

B.下钢筋笼和钢导管

C.浇筑水下混凝土

D.质量验收

43.高层建筑夜形基础和箱形基础长度超过（）m时，宜设置贯通的后浇施工缝（后浇带），后浇带宽不宜小于80cm，在后浇施工缝处，钢筋必须贯通。

A.30

B.40

C.50

D.60

44.大体积混凝土施工，下列关于温控指标的说法错误的是（）。

A.混凝土浇筑体在入模温度不宜大于50℃

B.混凝土浇筑块体表面以内40~100mm位置处的温度与混凝土浇筑体表面温度差值不应大于25℃

C.混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d；

D.混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于25℃

45.关于钢筋加工的说法，正确的是（）。

A.不得采用冷拉调直

B.不得采用喷砂除锈

C.不得反复弯折

D.不得采用手动液压切断下料

46.梁下部纵向受力钢筋接头宜留置在（）范围内。

A.梁跨中1/3处

B.梁端1/3处

C.梁跨中1/2处

D.梁端1/2处

47.有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在（）。

A.任意部位

B.梯段板跨度中部的1/3范围内

C.梯段与休息平台板的连接处

D.梯段板跨度端部的1/3范围内

48.以下关于砌体结构的主要技术要求说法中，错误的是（）。

A.预制钢筋混凝土板在混凝土圈梁上的支承长度不应小于80mm

B.墙体转角处应沿竖向设拉结钢筋，其数量为120mm墙厚设1Φ6拉结筋

C.预制混凝土板与现浇板对接时，预制板端钢筋应伸入现浇板中进行连接后，再浇筑现浇板

D.混凝土砌块房屋，宜将纵横墙交接处，距墙中心线每边不小于300mm范围内的孔洞，采用不低于C20混凝土沿全墙高灌实

49.高温施工混凝土配合比设计的原则是（）用量。

A.低粗骨料

B.高拌合水

C.高细骨料

D.低水泥

50.高强度螺栓的连接形式中。（）是目前广泛采用的基本连接形式。

A.摩擦连接

B.张拉连接

C.承压连接

D.抗剪连接

51.无粘结预应力施工，不需要进行的工作是（）。

A.预应力筋铺设

B.预应力筋张拉

C.预应力筋锚固区处理

D.孔道灌浆

52．后张法有粘结预应力混凝土施工中，孔道灌浆所使用的水泥浆强度不应小于（）

A.10N/mm2

B.15N/mm2

C.20N/mm2

D.30N/mm2

53.防水混凝土是以调整混凝土的配合比、掺外加剂或使用新品种水泥等方法提高自身的密实性、憎水性和抗渗性，使其满足抗渗压力大于（）的不透水性的混凝土。

A.0.4MPa

B.0.6MPa

C.0.8MPa

D.1.0MPa

54.屋面防水工程的防水等级分为（）级。

A.1

B.2

C.3

D.4

55.立面铺贴防水卷材适应采用（）。

A.空铺法

B.点粘法

C.条粘法

D.满粘法

56.通常情况下，玻璃幕墙上悬开启窗开启距离不宜大于（）mm。

A.200

B.300

C.400

D.500

57.直接影响幕墙节能效果的指标是（）。

A.风压变形性能

B.水密性能

C.防火性能

D.气密性能

58.以下关于建筑幕墙节能工程的技术要点的说法中，错误的是（）。

A.建筑高度大于等于24m时，幕墙保温材料的燃烧性能应为A级或B1级

B.建筑高度小于24m时，保温材料的燃烧性能可以为B1级

C.保温材料采用B1级时，每层应设置水平防火隔离带

D.保温材料应采用不燃材料作防护层，防护层应将保温材料完全覆盖，其厚度不应小于3mm

59.下列关于混凝土外加剂的使用，说法不正确的是（）。

A.减水剂当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度

B.缓凝剂用于泵送与滑模方法施工以及远距离运输商品混凝土等

C.含有尿素、氨类等有刺激性气味成分的外加剂，不得用于房屋建筑工程中

D.钢筋混凝土结构中严禁使用含有氯化物的外加剂

60.框架梁底的填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砌完后（）后砌筑。

A.7d

B.10d

C.14d

D.15d

63.高处作业是指凡在坠落高度基准面（）以上有可能坠落的高处进行的作业。

A.2m

B.2.5m

C.5m

D.10m

64.不宜采用固定总价合同的计价方式的建设工程项目有（）。

A.已经具备完整、详细的工程设计和必需的施工技术管理文件

B.工程量小，工程规模不大

C.工程技术结构简单，建设工期短

D.施工期内人工、材料、机械等要素市场可能发生较大变化

65.《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201中通用条款规定，发包人应在进度款支付证书签发后（）内完成结算款的支付.

A.7天

B.14天

C.28天

D.56天

66．某建筑分项工程经测算，计划完成工作预算费用为80元，已完工作预算费用为90元，已完工作实际费用为90元，则该工程实际进度与计划进度相比（）

A延误 B提前 C同步 D无法判定

67.施工现场所有用电的开关箱必须安装（）装置。

A.短路保护

B.接地保护

C.接零保护

D.漏电保护

68．建设单位在申请领取（）前，应当到城建档案管理机构查询施工地段的地下管线工程档案，取得该施工地段地下管理现状资料.

A.建设工程施工许可证

B.建设用地规划许可证

C.建设工程规划许可证

D.办理工程质量监督手续

69.不良行为记录信息公布期限最短不得少于（）。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

70．民用建筑工程验收时，进行了样板间环境污染物检测且检验合格抽检数量可减少，但最少应检测（）间.

A.2

B.３

C.４

D.５

71．室内环境甲醛、苯污染物的检测在自然通风的房间应对外门窗关闭（）后开始.

A.0.5h

B.1h

C.2h

D.24h

72．关于土方开挖的顺序、方法的说法，正确的是（）

A.支撑开槽，先撑后挖，分层开挖

B.开槽支撑，先撑后挖，分层开挖

C.开槽支撑，后挖先撑，分层开挖

D.支撑开槽，后挖先撑，分层开挖

73．水泥进场时应对其进行检查，检查应按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批次一定数量至少取样一次，其中同一批次最大的数量正确的是（）

A.袋装不超过100t为一批，散装不超过500t为一批

B.袋装不超过200t为一批，散装不超过300t为一批

C.袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批

D.袋装不超过100t为一批，散装不超过300t为一批

74.当一次性连续浇筑同一配比的混凝土3500平方米时，试件取样与留置不得少于（）

A.15次

B.16次

C.18次

D.20次

75.项目成本核算所坚持的“三同步原则”中，不包括（）

A.形像进度

B.产值统计

C.业务核算

D.成本归集

76.成型钢筋进场时，应检查成型钢筋的质量证明文件、成型钢筋所用材料质量证明文件及检验报告，并应抽样检验成型钢筋的屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差。检验批量可由合同约定，同一工程、同一原材料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋，检验批量不宜大于（）。

A.30t

B.40t

C.60t

D.90t

77.地下工程防水混凝土墙体的水平施工缝应留在（）

A.顶板与侧墙的交接处

B.底板与侧墙的交接处

C.低于顶板底面不小于300mm的墙体上

D.高出底板表面不小于300mm墙体上

二、多项选择题

1.结构正常使用的极限状态包括控制（）。

A.变形

B.位移

C.振幅

D.裂缝

E.保温

2.对混凝土构件耐久性影响较大的因素有（）。

A.结构形式

B.环境类别

C.混凝土强度等级

D.混凝土保护层厚度

E.钢筋数量

3.下列荷载中，属于可变荷载的有（）。

A.雪荷载

B.结构自重

C.基础沉降

D.安装荷载

E.吊车荷载

4.下列荷载中，属于永久荷载的有（）。

A.雪荷载

B.结构自重

C.基础沉降

D.安装荷载

E.吊车荷载

5.针对混凝土结构梁的斜截面破坏，应采取的措施有（）。

A.严格控制梁的配筋率

B.限制梁的截面最小尺寸

C.限制混凝土的最低强度等级

D.适当配置箍筋

E.适当配置弯起钢筋

6.影响梁斜截面破坏性能的主要因素有（）。

A.剪跨比和高跨比

B.混凝土强度等级

C.腹筋的数量

D.弯起钢筋含量

E.配筋率

7.关于砌体结构特点的说法，正确的是（）。

A.耐火性能好

B.抗弯性能差

C.耐久性较差

D.施工方便

E.抗震性能好

8.关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（）。

A.砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁

B.伸缩缝两侧结构的基础可不分开

C.沉降缝两侧结构的基础可不分开

D.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力

E.圈梁可以增加房屋结构的整体性

9.加强多层砌体结构房屋抵抗地震力的构造措施有（）。

A.提高砌体材料的强度

B.增大楼面结构厚度

C.设置钢筋混凝土构造柱

D.加强楼梯间的整体性

E.设置钢筋混凝土圈梁并与构造柱连接起来

10.一般情况下，关于钢筋混凝土框架结构震害的说法，正确的是（）。

A.短柱的震害重于一般柱

B.柱底的震害重于柱顶

C.角柱的震害重于内桩

D.柱的震害重于梁

E.内柱的震害重于角柱

11.下列属于水泥技术要求选择性指标的是（）。

A.凝结时间

B.体积安定性

C.强度

D.细度

E.碱含量

12.建筑钢材拉伸性能的指标包括（）。

A.屈服强度

B.冲击性能

C.抗拉强度

D.疲劳性能

E.伸长率

13.下列影响混凝土强度的因素中，属于原材料方面的因素有（）。

A.水泥强度和水灰比

B.搅拌和振捣

C.养护的温度和湿度

D.龄期

E.骨料的质量和数量

14.关于夹丝玻璃特性的说法，正确的有（）。

A.使用时可以切割

B.可能发生自爆

C.不碎后伤人

D.防火性

E.防盗抢性

15.关于中空玻璃特性的说法，正确的有（）。

A.光学性能良好

B.防盗抢性好

C.降低能耗

D.防结露

E.隔声性能好

16.下列关于建筑塑料管道的应用说法正确的是（）。

A.PVC-U管不能用于饮用水给水管道

B.PP-R管不得用于消防给水系统

C.PB管特别适用于薄壁小口径压力管道

D.铝塑复合管不得用于生活饮用水工程

E.钢塑管可以直接用于直饮水工程

17.截水帷幕目前常用的形式有（）。

A.注浆法

B.压实法

C.井点降水法

D.旋喷法

E.深层搅拌水泥土桩挡墙

18.控制大体积混凝土温度裂缝的常见措施有（）。

A.提高混凝土强度

B.降低水胶比

C.降低混凝土入模温度

D.提高水泥用量

E.采用二次抹面工艺

19.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时，其钢筋代换的原则是（）代换。

A.等面积

B.等数量

C.等刚度

D.等强度

20.下列关于施工缝留置位置符合规范要求的是（）。

A.单向板留置在平行于板长边的任何位置

B.有主次梁的楼板留置在次梁跨中1/3范围内

C.有主次梁的楼板留置在结构受剪力较小处

D.留置在墙体门洞过梁跨中1/3范围内

E.留置在纵横墙的交接处

21.混凝土自然养护的方法有（）。

A.覆盖浇水养护

B.塑料布覆盖包裹养护

C.养生液养护

D.蒸汽养护

E.电加热养护

22.下列参数中，属于流水施工参数的有（）。

A.技术参数

B.空间参数

C.工艺参数

D.设计参数

E.时间参数

23.施工总承包单位可以依法将承包范围内的（）工程分包给具有相应专业资质的企业。

A.钢结构

B.填充墙砌筑作业

C.地基与基础

D.机电设备安装

E.玻璃幕墙

24.建设工程安全管理的目标包括（）

A.生产安全事故控制目标

B.安全生产隐患治理目标

C.安全生产责任制考核目标

D.安全生产、文明施工管理目标

E.安全生产职业健康目标

25.油漆作业易发的职业病有（）。

A.电光性眼炎

B.一氧化碳中毒

C.苯中毒

D.手臂振动病

E.白血病

26.下列发包行为中，属违法分包或转包的有（）。

A.总承包单位将某框架主体施工分包给具备相应资质条件的单位

B.总承包单位私自将幕墙工程分包给具备相应资质条件的单位

C.钢结构分包单位将三个单体分别发包给三个具备相应资质条件的单位

D.总承包单位私自将主体结构劳务分包给具备相应资质条件的劳务单位

E.幕墙分包单位私自将劳务施工分包给具备相应资质条件的劳务单位

27.根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》属于一级基坑的有（）。

A.重要工程的基坑

B.支护结构做主体结构一部分的基坑

C.开挖深度8米的基坑

D.与邻近建筑物的距离在开挖深度以外的基坑

E.基坑范围内有历史文物需严加保护的基坑

28.下列基坑支护结构的选型，适用于基坑侧壁安全等级一级的是（）

A.临时挡土墙支撑

B.排桩支护

C.地下连续墙

D.水泥土桩墙

E.逆作拱墙

29.下列基坑支护结构的选型，适用于基坑侧壁安全等级是一级的是（）。

A.临时挡土墙支撑

B.排桩支护

C.地下连续墙

D.水泥土桩墙

E.逆作拱墙

30.以下关于钢结构工程说法中，正确的是（）。

A.国外进口钢材应进行全数抽样复验

B.钢材复验内容仅为力学性能试验

C.进口钢材海关商检结果应经监理工程师认可，但不可作为有效的材料复验结果

D.结构焊接工程中，焊缝金属的强度要比母材的强度高

E.高强度大六角头螺检连接副的初拧、复拧、终拧宜在24h内完成

31.下列属于房屋建筑工程注册建造师施工管理签章文件中施工组织管理文件的有（）

A.工程开工报告

B.工程分包合同

C.工程施工月报

D.工程停工报审表

E.工程竣工报告

32.《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，涉及（）等项目的专项验收未作相应规定时，应由建设单位对验收要求组织专家论证。

A.安全

B.使用功能

C.节能

D.环境保护

E.质量

三、案例题

（一）

背景资料：

某施工总成本单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m，基坑南侧距坑边6m处有一栋6层住宅楼。地下水位在地表以下5m，基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前，建设单位为节约投资，指示更改设计，除南侧外其余三面采用土钉墙支护，垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形，但一直未被发现，最终导致北侧支护部分坍塌。

该公司为了赶工期，在夜间23点仍进行施工，周围居民表示了强烈不满并向有关部门进行投诉。

项目部按照建筑施工安全监测标准组织自评，分项检查评分表无零分，最终评分汇总表得分75分。

问题：

1.本基坑为几级基坑？是否需要专家论证？

2.该基坑是否需要进行基坑监测？基坑工程监测包括哪些监测？基坑边坡顶部监测点如何布置？基坑周围

管线保护应急措施包括哪些？

3.该项目部夜间施工做法有何不妥？正确的处理方法是什么？

4.项目部安全自评结果是什么等级？说明理由。

（二）

背景资料：

某工厂一期工程，由省建工总承包公司承建。工程的结构形式为54m×45m，矩形框架厂房，屋顶为球形节点网架结构，因省建工总承包公司不具备此网架施工能力，故建设单位将屋顶网架工程分包给某市网架厂，由省建工总承包公司配合搭设落地式满堂钢管脚手架，以提供高空组装网架的操作平台，脚手架高度为26m。为抢工程进度，网架厂在脚手架还未进行交接验收的情况下，便于2004年4月25日晚，将运至现场的网架部件（重约40t）全部成捆吊上脚手架，致使脚手架严重超载。4月26日上班后，施工作业人员在用撬棍解捆时，堆放网架部件所在的脚手架发生倒塌，脚手架上的网架部件及施工人员同时坠落，造成重大人员伤亡事故。

问题：

1.简述这起事故发生的直接原因。

2.该脚手架工程是否需要单独编制专项施工方案？编制的主要内容是什么？

3.事故发生后，施工单位应如何进行报告？

4.简述一般脚手架定期检查的主要内容。

（三）

背景资料：

某省重点工程项目计划于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标的方式，并于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20日~22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。

在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车。10月21日下午由当地投标监督管理办公室1人、公证处1人、招标人代表1人、技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。评标委员会于10月28日提出了书面评标包。B、A企业分列综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。

问题：

1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？请说明理由。

2.C企业和E企业投标文件是否有效？请分别说明理由。

3.请指出开标工作的不妥之处，并说明理由。

4.指出评标委员会成员组成的不妥之处，并说明理由。

5.招标人确定A企业为中标人是否违规？请说明理由。

6.合同签订的日期是否违规？请说明理由。

（四）

背景资料：

某全现浇大模板住宅工程，该工程共8层，采用框架结构，建筑面积5285m2。该工程项目周围为已建工程，因事故场地狭小，现场道路按3m考虑并兼做消防车道，路基夯实，上铺150mm厚砂石，并做混凝土面层。搅拌机棚、砂石料只能在与已建工程之间间隙堆放。现场布置两个消火栓，间距100m，其中一个距拟建建筑物4m，另一个距临时道路2.5m。供电设施已按照供电设计和施工总平面图布置完毕，施工现场临时用电配置，以“三级配电、末级漏保”配电保护方式。配电箱是从另一项目上调用直接投入使用的，经核实该配电箱漏电保护开关已经停用3个月。

该项目在施工过程，发生如下几项事件：

事件一：在主体结构施工至第四层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了有法定资质的检查单位进行现场实体检测，检测结果实体强度能够达到设计要求。

事件二：在外用电梯上升过程中，受7层阳台伸出的一根防护栏杆影响，架子班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除，王某随即进行拆除作业，结果不慎将钢管坠落，击中下方正在清理模板的张某，张某因安全帽被击穿，头部严重受伤，经抢救无效死亡。

事件三：在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水，墙面剥落等问题，业主多次催促施工单位维修，而施工单位一再拖延，业主便另请其他单位维修。

问题：

(1)该工程消防车道设置是否合理？试说明理由。该工程消火栓设置是否妥当？试说明理由。

(2)该项目现场配电布置有无不妥之处？请指出并说明理由。

(3)对事件一混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理？并说明理由。如果混凝土强度经测试论证后达不到设计要求，需要进行处理，可采用哪些处理方法？

(4)分析说明事件二有哪些违章之处？

(5)对事件三所发生的维修费用该如何处理？

（五）

背景资料：

某建筑工程，占地面积9800m2，地下三层，地上一十六层，框筒结构，结构钢筋采用HRB400等级，底板混凝土强度等级C35。某施工企业中标后进场组织施工，施工现场场地狭小，项目部将所有材料加工全部委托给专业加工厂进行场外加工。

在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：项目部依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006编制了项目管理实施规划。

事件二：对现场平面布置进行规划，并绘制了施工现场平面布置图。以消防用水的低限（10L/s）作为总用水量，选择供水钢管的管径。

事件三：基于安全考虑，建设单位要求仍按原合同约定的时间完成底板施工，为此施工单位采取调整劳动力计划，增加劳动力等措施，在15天内完成了2700t钢筋制作（功效为4.5t/每天每工日）

事件四：本工程推广应用《建筑业10项新技术（2010）》，针对“绿色施工技术”大项，可以在本工程中应用的新技术均制定了详细的推广措施。

问题：

1.施工项目管理实施规划的内容包括哪些？

2.事件二中，施工现场平面布置图通常应包含哪些内容？如果布置供水，需要考虑哪些用水？如果按消防用水的低限（10L/s）作为总用水量，流速为1.5m/s，管径选多大的？

3.计算事件三钢筋制作的劳动力投入量，编制劳动力计划时，需要考虑哪些参数？

4事件四中，绿色施工技术的新技术有哪些？

案例1（来自建工习题集）

1.背景

北京某工程据统计混凝土实物工作量约为23000m3,混凝土为（商混）不考虑现场搅拌,混凝土养护用水定额取700L/m3；拟定结构及前期阶段施工工期为300d；每天按照1.5个工作班计算。（建筑面积为18000m2）其中：K1=1.1,Q1=23000m3,N1=750L/m3,T1=120d,t=1.5班,K2=1.5。

生活区高峰人数为500人,生活用水定额其中包括：卫生设施用水定额为25L/人；食堂用水定额为15L/人；洗浴用水定额为30L/人（人数按照出勤人数的30%计算）；洗衣用水定额为30L/人；生活用水不均衡系数K4=2.0,全天用水。

2.问题

（1）计算该工程总用水量；

（2）计算给水主干管管径（水流速度1.5m/s）。

（六）

背景资料：

某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢，会所一幢，以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000㎡。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总包合同。

施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，总承包全部范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整。（2）合同工期306天，从2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。

事件二：施工总包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗指定分包给A专业公司，并指定采用某品牌塑料窗。A专业公司为保证工期，又将塑料窗分包给B公司施工。

事件三：2012年3月22日，施工总包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元，2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以验证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。

事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算。

事件五：为了充分体现绿色施工在施工过程中的应用，项目部在施工方案中提出了节地与施工用地保护的技术要点。

问题：

1.《建设工程施工合同（示范文本）》由哪些部分组成？并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的那个部分？

2.指出事件二中的发包行为的错误之处？并分别说明理由。

3.分别指出事件三中，施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。

4.指出本工程的竣工验收日期是哪一天，工程结算总价是多少万元？

5.事件五中施工方案中，节地与施工用地保护的技术要点有哪些内容？

2019年一级建造师《公路》真题及答案解析

2019一级建造师《法规》真题及解析（仅供参考） 单选题(1-10小题) 1.不宜冬期施工的项目（）。 A.含水流动性开挖 B.河滩地段开挖 C.整修路基边坡 D.岩石地段的路堑开挖 答案：C 2.不宜采用强夯法施工的是（）。 A.高饱和度的粉土 B.碎石土 C.杂填土 D.软土 答案：A 3.不属于间接防护的是（）。 A.护坝 B.石笼 C.丁坝 D.改移河道 答案：B 4.热拌沥青碎石配合比设计采用（）设计。 A.正交试验 B.针入度试验 C.马歇尔试验 D.洛杉矶磨耗试验 答案：C 5.液体石油沥青施工说法正确的是（）。 A.液体石油沥青宜采用针入度较小的石油沥青 B.与沥青稀释剂混合加热，再搅拌、稀释制成 C.掺配比例根据使用要求由经验确定 D.基质沥青的加热温度严禁超过140℃ 答案：D 6.关于透层施工说法错误的是（）。 A.气温低于10℃或大风、即将降雨时不得喷洒透层油 B.透层油洒布后应自由流淌，应渗入基层一定深度，在表面形成油膜 C.应按设计喷油量一次均匀洒布，当有漏洒时，应人工补洒 D.在摊铺沥青前，应将局部尚有多余的未渗入基层的沥青清除 答案：B 7.关于预应力钢筋混凝土拆模说法错误的是（）。 A.承包人应在拟定拆模时间的12h以前，并应取得监理工程师同意 B.非承重侧模板应在混凝土强度，设计未规定达到2.5MPa时方可拆除侧模板 C.钢筋混凝土结构的承重模板、支架，应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，方可拆除

8.关于高强度混凝土施工说法错误的是（）。 A.不得使用立窑水泥 B.高强度混凝土的水泥用量宜大于600kg/m3 C.高强度混凝土的施工应采用强制式搅拌机拌制 D.搅拌混凝土时高效减水剂宜采用后掺法 答案：B 9.关于先张法预制梁板说法错误的是（）。 A.钢横梁受力后，挠度不能大于2mm B.对热轧带肋钢筋，可采用乙炔一氧气切割 C.同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1% D.其位置与设计位置的偏差应不大于8mm 答案：D 10.中、小型突水泥的地段地质灾害分级为（）。 A.A级 B.B级 C.C级 D.D级 答案：B 单选题(11-20小题) 11.湿式凿岩水、风操作正确的是（）。 A.先开风后开水，先关水后关风 B.先开风后开水，先关风后关水 C.先开水后开风，先关风后关水 D.先开水后开风，先关水后关风 答案：C 12.不属于安全设施的是（）。 A.交通标志 B.交通标线 C.自动报警 D.隔离栅 答案：C 13.施工进度计划检查不包括（）。 A.工程量完成情况 B.资源使用及进度的互配情况 C.上次检查提出问题的处理情况 D.标准化执行情况 答案：D 14.水泥混凝土抗压强度试件为边长（）mm正方体。 A.100 B.150 C.200 D.250 答案：B

一级建造师法规各章知识点汇总(精华)

●1Z301010 建设工程法律体系 ▲1Z301011 法律体系的基本框架 1、宪法——民商法————经济法———刑法——行政法——————社会法——诉讼法 招投标法土地管理法房地产管理法劳动法 反垄断法建筑法 ▲1Z301012 法的形式和效力层次 1、形式：法律——全国人大及常委——————————《法》 行政法规——国务院————————————《条例》 地方法规——省级、较大市——人大及常委——《地方——条例》 部门规章——国务院各部、委————————《规定、办法、实施细则》 地方规章——省级、较大市——政府—————《地方——规定、办法、实施细则》2、效力：宪法——法律——行政法规——部门规章 地方法规地方规章 ▲1Z301021 法人应具备的条件 1、条件：依法成立 有财产

有名称、组织机构、场所 能独立承担民事责任 2、分类：企业法人———公司 非企业法人——国家行政机关、事业单位、社团 ▲1Z301023 企业法人和项目经理部的法律关系 1、项目经理部——不是法人——法律后果∈企业法人（违约责任、被告） 2、项目经理——是法人授权的项目管理者——是岗位职务 ▲1Z301031 代理的法律特征和主要种类 1、代理特征：被代理人A 代理人B 对代理人行为负责以被代理人名义 第三人C 在代理权限范围内——以A名义——法律后果归A——合同当事人是AC——代理行为具有法律意义 2、代理分类：委托代理： 法定代理：监护人 指定代理：法院或有关机关指定 ▲1Z301032 建设工程代理行为的设立和终止 1、不得委托代理的情形——禁止——全部转包 禁止——肢解后以分包的名义转包 主体结构——总承包人完成 ▲1Z301033 代理和被代理人的权利、义务、法律责任 1、责任承担：一般代理—————A承担 转托他人复代理——事先同意或事后及时告诉=== 有权代理 但紧急情况例外（为保护A利益而转代理） 无权代理—————没有代理权、超越代理权、代理权终止后的行为====A追认有效，不追认无效 表见代理—————∈无权代理，但有效——C有理由相信B有权代理（盖章的空白合同书） 默示代理—————∈有权代理——A知道B无权代理，但不否认===同意===A承担后果 2、连带责任：授权不明——AB连带责任 BC串谋———连带责任 C故意————C知道B无权代理，但仍与B实施民事活动，给他人造成损失的——BC连带责任

2021年新版一级建造师教材建筑工程变化内容

新版一级建造师教材《建筑工程》变化内容 ，专业工程管理与实务（建筑工程专业）大纲及考试用书均出了新版，详细内容相应进行调节。 重要调节内容经分析汇总后供考生参照： 1）将“房屋建筑”与“装饰装修工程”合并为“建筑工程”，例如像进度控制、流水施工办法等相似内容进行合并。 2）原版中“建筑室内物理环境”偏重于理论，大纲取消；但关于声环境和噪声控制方面知识点，在“建筑工程职业健康与环境管理”中有所体现。 3）“建筑装饰装修材料特性与应用”中，依照各种材料当前使用频率，重新调节该知识点重要性限度。 4）“建筑功能材料特性与应用”，新版中有所加强。 5）原版中“理解地形图识读”，知识点过于陈旧，当前行业内，此某些为规划、设计部门责任范畴，新版中予以取消。 6）“地基解决与基本工程施工技术”中，将地下持续墙并入混凝土基本内；同步，扩大了桩基本涵盖范畴；并增长劲钢（管）、钢构造基本内容。 7）“主体构造施工技术”中，新增钢混凝土组合构造、网架索膜构造内容。 8）“建筑装饰装修工程施工技术”中，新增抹灰、涂饰内容。 9）“建筑工程质量问题与解决”中，新增节能工程、安装工程质量问题与解决两个方面内容。

10）原版中“建筑工程质量管理记录办法应用”，与公共科目“项目管理”重复，新版予以取消。 11）“建筑工程职业健康与环境管理”中，新增绿色建筑与绿色施工方面内容。 12）原版“材料采购和ABC分类法应用”中，采购批量计算当前行业已不采用，故取消。 13）“建筑工程施工机械设备管理”，增长大型施工机械设备生产能力方面内容。 14）增长“建筑工程劳动力管理”内容，案例题易涉及此某些内容。 15）原版中关于“建设土地使用”“房屋拆迁及补偿”方面内容不属于施工公司行为，新版均予以取消。 16）关于“工程建设重大事故报告和调查程序”，国务院493号文《生产安全事故报告和调查解决条例》下发实行，新版中予以更新，考生应注意。 17）原版中关于“都市黄线、蓝线、绿线、紫线”等规划方面内容，在新版中均予以删除。 18）依照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-），对原书中相应内容进行改正。 19）新版“地基基本工程关于技术原则”中增长《地下防水工程质量验收规范》（GB 50208）、《建筑地基解决技术规范》（JGJ 79）和《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120）三个规范、规程解读，特别是涉及强制性条文，考生应重点关注。 20）新版“建筑工程屋面及装饰装修工程关于技术原则”中增长《屋面工程质量验收规范》（GB 50207）和《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209）两个规范重要内容。 21）新版中增长《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326）、《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358）和《建筑施工组织设计规范》（GB/ T50502）重要内容。

202X年一级建造师《机电工程》练习题(9).doc

202X年一级建造师《机电工程》练习题(9) 考试栏目组我为你提供了202X年一级建造师《机电工程》练习题(9)，来试试自己的水平吧，希望能够帮助到你，更多相关资讯，网站更新。 202X年一级建造师《机电工程》练习题(9) 1、电气装置移交的交接试验中，应注意在高压试验设备和高电压引线周围应装设遮拦并( )。 A、放置危险标志 B、悬挂警示牌 C、设看管人员 D、附具危险说明 2、进行高电压试验时，操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离。例如：电压等级6~10kV，不设防护栏时，最小安全距离为( )m。 A、0.1 B、0.2 C、0.5 D、0.7 3、室内电缆防潮措施，不正确的是( )。 A、电缆应在切断后4h之内进行封头 B、油浸纸质绝缘电力电缆必须铅封 C、橡胶绝缘电力电缆应有防潮的封端 D、充油电缆切断处必须高于邻近两侧电缆 4、硬母线安装时工作电流大于( )A时，每相母线固定金具或其他支持金具不应构成闭合磁路。 A、1000 B、1500 C、1800 D、2000 5、属于按输送介质的性质划分的管道( )。 A、真空管道 B、压力管道 C、热力管道 D、金属管道 6、设计压力等于10MPa的管道属于( )管道。 A、低压 B、中压 C、高压 D、超高压 7、管道工程施工程序中，防腐绝热的紧后工序是( )。

A、管道系统防腐 B、管道系统检验 C、管道系统绝热 D、管道系统清洗 8、长输管道施工流程中，管口组对、管道焊接后下一步工序是( ) A、热收缩套(带)补口 B、焊口检验 C、清理管口 D、管道试压 9、关于工业管道的阀门检验，以下说法不正确的是( )。 A、阀门应进行壳体试验压力和密封试验 B、阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质 C、不锈钢阀门试验时，水中的氯离子含量不得超过25ppm D、试验温度为0～40℃，低于0℃时，应采取升温措施 10、当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在( )状态下安装。 A、隔离 B、关闭 C、开启 D、阀芯拆除 11、螺纹管道安装前，密封面及密封垫的光洁度应符合要求，不得有影响密封性能的划痕、腐蚀斑点等缺陷，并应涂以机油或( )等材料。 A、黄凡士林 B、白凡士林 C、柴油 D、润滑油 12、设计压力大于1MPa的流体管道阀门需要( )进行壳体压力试验和密封试验，不合格不允许使用。 A、10% B、50% C、90% D、100% 13、检验管道系统的强度和严密性的试验是( )试验。 A、真空度 B、泄漏性 C、致密性 D、压力 14、真空度试验按设计文件要求，对管道系统抽真空，达到设计规定的真空度后，关闭系统，24h后系统增压率不应大于( )。 A、5% B、10% C、15% D、30%

一级建造师历年真题及答案

历年一级建造师试题 2004一级建造师考试工程经济试题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在下列各项中，属于资本金财务现金流量表中现金流出的是（）。 A．折旧费B．摊销费C．应付账款D．所得税 2．在下列关于现金流量图的表述中，错误的是（）。 A．以横轴为时间轴，零表示时间序列的起点 B．多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位初 C．在箭线上下流明现金流量的数值 D．垂直箭线箭头的方向是对特定的人而言的 3．已知年名义利率r，每年计总次数n，则年有效利率为（）。 4．在进行工程经济分析时，下列项目财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。 A．投资收益率B．偿债备付率C．财务内部收益率D．借款偿还期 5．在项目财务评价中，若某一方案可行，则（）。 A．PtPc，FNPV0，FIRRic B．PtPc，FNPV0，FIRRic C．PtPc，FNPV0，FIRRic D．PtPc，FNPV0，FIRRic 6．某生产性建设项目，折算到第1年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为1200万元，第3年年末为1500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第10年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为（）年。 A．4.24 B．4.31 C．4.45 D．5.24 7．利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。 A．支付税金后的利润B．支付税金前且支付利息后的利润 C．支付利息和税金前的利润D．支付税金和利息后的利润 8．通货膨胀是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过（）所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。 A．存量商品B．商品流通C．增量商D．购买能力 9．在下列各项中，属于固定成本的是（）。 A．长期借款利息B．原材料费C．燃料费D．生产人员工资 10．某生产性建设项目，其设计的生产能力为6万件，年固定成本为5600万元，每件产品的销售价格为3600元，每件产品的可变成本为1600元，每件产品的销售税金及附加之和为180元，则该生产性建设项目的盈亏平衡产销量为（）万件。 A．1.56 B．1.64 C．3.08 D．3.20 11．投资项目敏感性分析是通过分析来确定评价指标对主要不确定性因素的敏感程序和（）。 A．项目的盈利能力B．项目对其变化的承受能力 C．项目风险的概率D．项目的偿债能力 12．在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时，应将购买方案与租赁方案视为（）。 A．独立方案B．相关方案C．互斥方案D．组合方案 13．对承租人而言，租赁设备的租赁费用主要包括租赁保证金、租金和（）。 A．贷款利息B．折旧费用C．运转成本D．担保费 14．价值工程中"价值"的含义是（）。 A．产品的使用价值B．产品的交换价值 C．产品全寿命时间价值D．产品功能与其全部费用的比较价值 15．在其他条件相同的情况下，考虑资金时间价值时，下列现金流量图中效益最好的是（）。

全国一级建造师建筑工程管理与实务1教学教材

全国一级建造师执业资格考试 《建筑工程与实务》 一．某工程项目施工合同于2005年12月签订，约定的合同工期为20个月，2006年1月开始正式施工，施工单位按合同工期要求编制了混凝土结构工程施工进度网络计划（如图一）所示，并经专业监理工程师审核批准。 该项目的各项工程均按最早开始时间安排，且各工作每月所完成的工程量相等。各工作的计划工程量和实际工程量如表一所示。工作D、E、F的实际工作持续时间与计划工作持续时间相同。表一 工作 A B C D E F G H 计划工作量（m3）8600 9000 5400 10000 5200 6200 1000 3600 实际工作量（m3）8600 9000 5400 9200 5000 5800 1000 5000 合同约定，混凝土结构综合单价为1000元/m3，按月结算。结算价按项目所在地混凝土结构工程价格指数进行调整，项目实施期间各月的混凝土结构工程价格指数如表二所示。 施工期间，由于建设单位原因使工作H的开始时间比计划的开始时间推迟1个月，并由于工作H工程量的增加使该工作的工作持续时间延长1各月。 时间 2005 12月2006 1月 2006 2月 2006 3月 2006 4月 2006 5月 2006 6月 2006 7月 2006 8月 2009 9月 混凝土结构工程价格指数 （%） 100 115 105 110 115 110 100 120 110 110 问题： 1．请按施工进度计划编制资金使用计划（即计算每月和累计拟完工程计划投资），并简要写出步骤。

2．计算工作H各月的已完工程计划投资和已完工程实际投资。 3．计算混凝土结构工程已完工程计划投资和已完工程实际投资，计算结果填入表三中。 4．列示计算8月末的投资偏差和进度偏差（用投资额表示）。 答案如下： 1、将各项计划工程量与单价相乘后，除以该工作持续时间，得到各工作每月拟完工程计划投资额；再将时标网络计划中各工作分别按月纵向汇总得到每月拟完工程计划投资额；然后逐月累加得到各月累计拟完工程计划投资额。 2、H工作6~9月份每月实际完成工作量为5000÷4＝250（m3/月） ①H工作6~9月份已完工程计划投资均为1259×1000＝125万元 ②H工作已完工程实际投资： 6月份：125×110%＝137.5万元； 7月份：125×120%＝150.5万元； 8月份：125×110%＝137.5万元； 9月份：125×110%＝137.5万元 1．计算结果填入上表三，得下表。单位：万元 4．投资偏差=已完工程实际投资－已完工程计划投资＝5337－4775＝562万元，超支562万元。 进度偏差＝拟完工程实际投资－已完工程计划投资＝4900－4775＝125万元，拖延125万元。

一级建造师机电工程复习题集第4288篇

2019年国家一级建造师《机电工程》职业资格考前练习 一、单选题 1.塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于( )mm ，否则要使用不锈钢片填充，之后依次安装上部塔筒。 A、0.5 B、0.6 C、0.7 D、0.8 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第3节>风力发电设备安装技术 【答案】：A 【解析】： 塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于0.5mm ，否则要使用不锈钢片填充，之后依次安装上部塔筒。 2.斜坡炉底砌筑时，应( )。 A、放线砌筑 B、预砌筑 C、按样板砌筑 D、边砌筑边测量 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第3节>炉窑砌筑施工技术要求 【答案】：A 【解析】： 砌筑炉底前，应预先找平基础。必要时，应在最下一层用砖加工找平。砌筑反拱 底前，应用样板找准砌筑弧形拱的基面;斜坡炉底应放线砌筑。 3.工程质量验收评定的组织机构不包括( )。 A、当地质量监督机构 B、建设单位 C、设计单位 D、监理单位 点击展开答案与解析>>> 【知识点】：第3章>第2节>建筑安装工程施工质量验收项目的划分 【答案】：A 【解析】： 工程质量验收主要由施工单位、建设单位、监理单位、质量监督部门、勘察、设计单位等单位组成。在进行此项工作的全过程中，应做到彼此互相沟通、协同工作，从而达到确保工程质量的共同目标，以保障工程质量验收评定工作顺利开展。 质量验收工作的基础工作在施工单位。施工单位由质量部门、工程技术部门负责此项工作。施工项目由项目部工程技术部门(质量部门)、物资管理部门、试验部门及工长、班组长负责此项工作。

这里“质量监督部门”并不能等同于“当地质量监督机构”，故组织机构中不包括A选项。 4.炉窑砌筑工程中，可用作隔热耐火砖的是( )。 A、镁砖 B、镁铝砖 C、碳砖 D、高铝砖 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第3节>炉窑砌筑施工技术要求 【答案】：D 【解析】： 可用作隔热耐火砖的有：黏土砖、高铝砖、硅砖。 5.关于导线连接要求，错误的说法是( )。 A、跨越河流的导线不允许有接头 B、跨越铁路的导线允许有接头 C、电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍 D、接头处的机械强度不低于导线自身强度的90％ >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第3节>输配电线路施工技术 【答案】：B 【解析】： 导线连接要求 1. 每根导线在每一个档距内只准有一个接头，但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处，导线和避雷线均不得有接头。 2. 不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接，只能在杆上跳线内连接。 3. 接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 。电阻不超过同长度导线电阻的1. 2倍。 4 . 耐张杆、分支杆等处的跳线连接，可以采用T形线架和并沟线夹连接。 架空线的压接方法，可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。5. 6.电动调节阀的电动执行机构和蝶阀配合工作的要求，输出方式是( )。 A、直行程 B、角行程 C、圆行程 D、线行程 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第4节>建筑智能化工程组成及其功能 【答案】：B 【解析】： 电动调节阀的电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型，分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。 7.分项工程验收结论由( )填写。 A、施工单位 B、设计单位 C、建设或监理单位 D、质监单位 >>>点击展开答案与解析

一级建造师历年考试真题模拟及答案

一级建造师历年考试真题及答案

一级建造师历年考试真题及答案下载 一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库： 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式 △L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速：0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm

C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速：0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制 C. 监督检查 D. 质量管理 参考答案:A 5投标人应当按照()的要求编制投标文件。 A. 业主 B. 招标文件 C. 工程造价

2018年一级建造师《建筑工程实务》教材变化【精选】

2018 年一级建造师《建筑工程实务》教材变化，更新如下： 一、2018 年版教材总体情况 主要内容 与 2017 年版比较，2018 年版教材总体框架没有变化， 技术平台增加和删除一部分内容，语言简洁一些，从 196 页减少到 174 页 管理平台编码优化，内容重新组合、调整，删除一部分内容； 法规平台删除一级建造师（建筑工程）注册执业管理规定及相关要求； 总页码 485 减少到 445，实际减少 40 页 （删减估计 55 页，精简 10 页，增加内容估计 25 页） 总体变化估计 15%左右（分值估计 20 分左右） 删减内容： 精简 10 页内容：内容没有变化，精简简洁 增加内容估计 25 页：除了装配式施工、技术应用管理外，新增大部分内容是二级实务的内容 二、教材的内容及大纲（目录） 教材的内容： 三大平台（技术、管理、法规） 技术： 1A410000 建筑工程技术 专业基本知识、材料和常规施工技术要求 开心快乐每一天

管理： 1A420000 建筑工程项目施工管理 建造师的综合管理能力、分析和解决问题的能力 法规： 1A430000 建筑工程项目施工相关法规与标准 现场应用法规、施工技术规范，侧重强制性条文 1A410000 建筑工程技术 1A411000 建筑设计与构造 1A411010 建筑设计（增加） 1A411020 建筑构造 1A412000 结构设计与构造 1A412010 结构可靠性要求 1A412020 结构设计 1A412030 结构构造 1A413000 装配式建筑（增加） 1A414000 建筑工程材料 1A414010 常用建筑结构材料 1A414020 建筑装饰装修材料 1A414030 建筑功能材料 1A415000 建筑工程施工技术 1A415010 施工测量 1A415020 土石方工程施工 1A415030 地基处理与基础工程施工 开心快乐每一天

2019版一级建造师《机电工程管理与实务》练习题 (附答案)

2019版一级建造师《机电工程管理与实务》练习题 ( 附答案) 考试须知： 1.考试时间：180分钟，满分为160分。 2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、自动化仪表线路敷设完毕后，应测量电缆电线的( )。 A．绝缘电阻 B．额定电流 C．击穿电压 D．线路电阻 2、锅炉本体不包括（）部件。 A.水冷壁 B.送引风机 C.过热器 D.空气预热器 3、按规定对计量器具实施（），保证使用中的计量器具的量值准确可靠。 A．强制检定 B．周期检定 C．领用前检定 D．随时抽查 4、大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时，应以（）为基准。 A．低压转子 B．中压转子 C．高压转子 D．电机转子 5、《注册建造师执业管理办法》规定，下列工程中，属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（）。 A．城市供水工程 B．城市供热工程 C．城镇燃气工程 D．信息化工程 6、工业安装工程施工质量验收统一标准GB50252的质量评定废止了（）。 A.优良等级

B.合格等级 C.返工等级 D.观感质量评定 7、链条与链轮装配时要求主动轮与被动轮的轮齿几何中心线应重合，其偏差不应大于两链轮中心距的（）。 A. 1% B. 2% C. 3% D. 4% 8、根据《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》的规定，钢材表面判定为B级的是（）。 A．全面覆盖氧化皮且没有铁锈 B．已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落 C．氧化皮因锈蚀而剥落且有少量点蚀 D．氧化皮因锈蚀而全面剥落且普遍发生点蚀 9、对于热水管道，补偿器竖直安装时应在补偿器的最高点安装（）。 A、放水阀 B、放气阀 C、疏水器 D、安全阀 10、根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（）。 A.0个 B.1个 C.2个 D.3个 11、未经批准或未采取安全措施，在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行爆破或其他作业，危及电力设施安全的，由（）责令其停止作业、恢复原状并赔偿损失。 A.地方人民政府 B.公安部门 C.电力管理部门 D.供电部门 12、下列选项中，属于凸轮机构优点的是（）。 A.结构简单、紧凑 B.凸轮轮廓加工比较简单 C.从动件的行程不限 D.不易磨损 13、卷扬机按动力方式可分为手动卷扬机、电动卷扬机和（）卷扬机。 A.电动可逆式 B.液压 C.单筒 D.快速 14、下列是高压开关设备的试验内容，不属于高压真空开关试验的是（）。 A.关断能力试验 B.短时耐受电流试验

一级建造师真题

2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷 专业工程经管与实务（机电工程专业） 一、单项选择（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.平面控制网的测量方法有（）。 A.三角测量法、导线测量法、水准测量法 B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法 C.水准测量法、电磁波测量法、三角测量法 D.三角测量法、导线测量法、三边测量法 2.无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。 A.橡胶 B.陶瓷 C.塑料 D.涂料 3.负载作三角形连接时的相电压是星形连接时的相电压的（）倍。 A.3 B.2 C.1／2 D.1／3 4.自动控制的闭环控制系统特点之一是（）。 A.控制作用的传递具有单向性 B.由偏差产生对系统输入量的控制 C.抗干扰性较差 D.由偏差产生对系统被控量的控制 5.在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是（）。 A.密度大的流体，流速取小些 B.对含有固体杂质的流体，流速取大些 C.对于真空管路，选择的流速必须保证产生的压力降△P高于允许值

D.黏度大的流体，流速取小些 6.三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为（）。 A.L1、N、L2、L3 B.L1、L2、N、L3 C.L1、L2、L3、N D.N、L1、L2、L3 7.长输管道线路勘察完成后，由设计单位向施工单位进行路线（）工作 A.交桩 B.定位 C.测量 D.放线 8.管道上的热工仪表应按（）的位置进行安装。 A.便于操作 B.业主要求 C.设计确定 D.现场协调 9.剐施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（）确定，不得任意改变。 A.设计 B.规范 C.实验 D.业主 10.现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对（）进行检查。 A.几何尺寸 B.每道焊口 C.开口位置 D.外圆周长差 11.通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。 A.建设 B.施工 C.设计 D.监理 12.消防工程现场检查主要是核查（）是否符合经审核批准的消防设计。 A.测试的结果 B.有关书面资料 C.工程实体 D.艺设备和仪表 13.起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。 A.低碳钢 B.中碳钢 C.高碳钢 D.合金钢 14.把焊接变形降到最小的焊接方法是（）。 A.气体保护焊 B.电弧焊

2018年二级建造师教材推荐

2018年二级建造师教材推荐，大家在备考二级建造师考试时一套完整教材是必不可缺的，只有吃透教材才能更好的应对考试，所谓万变不离其宗，只要教材中的知识点掌握了，就可以以不变应万变，因此本文为大家推荐一些2018年二级建造师教材，仅供大家参考。 一、2018年二级建造师考试科目： 二级建造师执业资格考试设《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》和《专业工程管理与实务》3个科目。其中《专业工程管理与实务》科目分为:建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、矿业工程和机电工程6个专业类别，考生在报名时可根据实际工作需要选择其一。 二、2018年二级建造师教材推荐 2018年二级建造师教材如下： 书名：二级建造师考试教材：建设工程法规及相关知识 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：建设工程施工管理 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：建设工程法律法规选编 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：机电工程管理与实务 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.sodocs.net/doc/829590268.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：建筑工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：住房和城乡建设部组织编写人力资源社会保障部审定 书名：二级建造师考试教材：市政公用工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名：二级建造师教材：水利水电工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名：二级建造师考试教材：矿业工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 书名：二级建造师考试教材：公路工程管理与实务 出版社：中国建筑工业出版社 作者：全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会 以上就是小编给大家推荐的2018年二级建造师教材，大家可以根据自己的备考情况，选择一本适合自己的考试教材，然后就是坚持下去。 +1V1直播教室+智能题库+月考+内部资料+直播密训+赠送新版教材及教辅 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.sodocs.net/doc/829590268.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

一级建造师练习题

一级建造师练习题（建设工程经济） 一、单项选择题 1 1 、考虑资金时间价值，两笔资金不能等值的情形是（）。 A、金额相等，发生在不相同时点 B、金额不等，发生在不同时点 C、金额不等，但分别发生在期初和期末 D、金额相等，发生在相同时点 2 2 、下列关于资金时间价值的说法中，错误的是（）。 A、任何资金的闲置，都会损失资金的时间价值 B、金额不等，发生在不同时点的两笔资金可以等值 C、单利计算没有考虑资金的时间价值 D、资金的多少是影响资金时间价值的因素之一 3 3 、利率的高低首先取决于（）。 A、社会平均利润率 B、行业平均利润率 C、风险大小 D、通货膨胀 4 4 、甲某计划存入银行0 1000 万存款，银行给出的利率为5% 。“5%”指的是资金时间价值的（）。 A、相对值 B、绝对值 C、平均值 D、最低值 5 5 、某施工企业年初向银行贷款流动资金0 100 万元，按季计算并支付利息，季度利率2% ，则一年支 付的利息总和为（）万元。 A、8.00 B、8.08 C、8.24 D、8.40 6 6 、某公司以单利方式一次性借入资金0 2000 万元，借款期限3 3 年，年利率8% ，到期一次还本付息， 则第三年末应当偿还的本利和为（）万元。 A、2160 B、2240 C、2480 D、2519 7 7 、某企业计划年初投资0 200 万元购置新设备以增加产量。已知设备可使用6 6 年，每年增加产品销 售收入0 60 万元，增加经营成本0 30 万元，设备报废时净残值为0 20 万元。对此项投资活动绘制现金 流量图，则第6 6 年末的净现金流量可表示为（）。 A、向下的现金流量，数额为50 万元

一级建造师教材

一级建造师教材

一级建造师教材《建设工程经济》变化内容 一级建造师考试网更新： -7-4 编辑：流云飞瀑 一级建造师教材《建设工程经济》变化内容 小编推荐：一级建造师《建设工程经济》考试大纲！ 原教材存在的问题及修订的必要性 部分内容理论性较强，与建造师实际工作联系不紧； 相关规范已作较大修订，如《建设工程工程量清单计价规范》（50500- ）。 修订的主要原则 紧密联系建造师实际工作； 体现新的法律法规和新规范的内容。 修订的主要内容 删除（理论性较强，与建造师实际工作联系不够紧密的内容） 1Z101000 工程经济 1Z101012 掌握现金流量图的绘制 1Z101026 掌握财务净现值率指标的计算 1Z101051 掌握建设项目周期 1Z101052 掌握项目建议书的内容

1Z101053 熟悉可行性研究的内容 1Z10 会计基础与财务管理 1Z10 了解借贷记账法 1Z10 了解会计凭证及会计账簿 1Z102020 资产的核算 1Z102021 掌握流动资产的核算内容 1Z102022 掌握固定资产的核算内容 1Z102023 掌握长期股权投资的核算内容1Z102024 掌握无形资产的核算内容 1Z102025 掌握其它资产的核算内容 1Z102030 负债的核算 1Z102031 掌握流动负债的核算内容 1Z102032 掌握非流动负债的核算内容 1Z102040 所有者权益的核算 1Z102041 掌握所有者权益的来源 1Z102042 掌握企业组织形式与实收资本1Z102043 熟悉资本公积的形成及用途 1Z102044 了解留存收益的性质及构成 1Z103000 建设工程估价 1Z103039 了解估算指标 1Z103050 建设工程项目投资估算 1Z103051 掌握投资估算的内容和作用

一级建造师机电实务案例分析练习题

------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 一级建造师机电实务案例分析练习题 学习是把知识能力思维方法等转化为你的私有产权的重要手段，是“公有转私”的重要途径。你的一生，无法离开学习，学习是你最忠实的朋友，那么一级建造师机电实务案例分析练习题是怎样的？以下仅供参考！ [背景材料] 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生 产线的机电设备安装工程，由于工程公开招标过程中，竞争激烈，采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现，在施工过程中，重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题： (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么? (2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件? (4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案： (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容： 1)项目人力资源管理; 2)项目工程设备和材料管理; 3)项目施工机械设备的检测器具管理;

; 项目技术管理 4)． 5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程，它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。 (3)系统调试(试运转)应具备的条件： 1)系统调试工作必须在该系统的安装工作全部完成(包括必要的清扫、试验、测试)，且系统的设备(磨机、选粉机、主风机、收尘机、皮带输送机、提升机等)、仪表均单机单体试运转、调试合格后进行;调试的结果应形成记录。 2)甲方或监理确认该系统全部施工项目已完成，并形成证实其符合要求的记录。 3)编制了调试、试运行方案。 4)参加该项工作的管理人员、操作人员到岗且职责清楚。 5)调试、试运行的现场条件、资源条件都符合试运转方案。 6)试运转的安全措施已制定。 7)管路、线路连通正常。 8)水、电、气、风均已试验合格。

2018一级建造师考试试题及答案

一、单项选择题和多项选择题的类型 单项选择题和多项选择题的答题技巧一般分为知识型题、理解型题和计算型题。 1、知识型题 这种类型题比较简单，应考者只要记住关键知识点，一般都能做出正确选择。 [例1]项目在整个寿命周期内所发生的现金流入与现金流出的差额成为( )。 A 现金流量 B 净现金流量 C 现金存量 D 净现金存量 【答案分析】应考者只要知道净现金流量的概念，很快可以确定“B。净现金流量”。 2、分析理解型题 这类型题有一定难度，是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。 [例2]财务净现值与现值指数的共同之处在于( )。 A 考虑了资金时间价值因素 B 都已设定的折现率为计算基础 C 都不能反映投资方案的实际投资报酬率 D 都能反映投资方案的实际投资报酬率 E 都可以对独立或互斥方案进行评价/中国资格考试网/ 【答案分析】应考者必须掌握财务净现值与现值指数两个知识点的概念和内容以及它们之间的相关性，才能正确回答这个题目。答案是A、B、C。 3、计算型题 这类型题难度较大，通常要求应考者既要掌握方法，又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法，特别是给出的例题，最好是自己推导或对例题做一遍答案，对于复杂、累赘的计算可一般理解。 [例3]某建设工程，当折现率ic=10％时，财务净现值FNPV--200万元；当折现率ic=12％时，财务净现值FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为( )。 A 12％ B 10％ C 11.33％。 二、单项选择题和多项选择题的答题技巧 1、单项选择题的答题技巧 单项选择题由一个题干和四个备选项组成，被选项中只有一个答案最符合题意，其余三个都是干扰项。如果选择正确，该题得一分，错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法，题目较简单。应考者只要扎根考试用书复习，容易得高分。 单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法： （1）、直接选择法，即直接选出正确项，如果应考者该考点比较熟悉，可采用此方法，节约时间； [例4]下列不属于21世纪人类环境所面对的挑战的是( )。 A 温室效应 B 土地严重沙化 C 酸雨频繁土壤酸化 D 不明疾病增加 【答案分析】在考试用书12205011中明确列出21世纪人类环境所面对的八大挑战，即森林面积锐减，土地严重沙化，自然灾害频繁，淡水资源日益枯竭，温室效应，臭氧层遭破坏，酸雨频繁土壤酸化，化学废物排量居增。所以正确答案很明确是D不明疾病增加。另外，不明疾病增加应该不是环境问题，可以直接选择。 （2）、间接选择法，即排除法。如正确答案不能直接马上看出，逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确答案。/中国资格考试网/ [例5]对于一个建设工程项目而言，下列()方的项目管理属于管理核心。 A 业主 B 政府管理机关 C 总承包方 D 设计方 【答案分析】题中“B政府管理机关”不会直接参与项目的管理，一般只起到监督管理和登记备案作用，所以B不正确；“C总承包方”和“D设计方”，他们项目管理虽然也服务于项目的整体利益，所以C、D不正确；只有“A业主”的项目管理是建设项目生产过程的总集成，是总组织者，是项目管理的核心，所以A是正确答案。对于一个建设工程来

一级建造师《工程法规》章节练习试题精选及答案0628-9

一级建造师《工程法规》章节练习试题精选 及答案0628-9 1、当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达 之日起（）内提起上诉。【单选题】 A.7 日 B.10 日 C.30 日 D.15 日 正确答案:D 答案解析:《行政诉讼法》规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15 日内提起上诉。 2 、下列属于民商事仲裁制度特点的是（）。【多选题】 A.仲裁以不公开审理为原则 B.仲裁活动必须严格按照法律规定的程序和方式进行 C.仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体 和个人干涉 D.仲裁裁决一经做出即发生法律效力，裁决不能上诉 E仲裁当事人可以选择仲裁的审理方式、开庭形式

正确答案:A、C、D、E 答案解析:本题考查的是仲裁的特点。选项B 是诉讼程序性的体现。 3、按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限，称为（）。【单选题】 A.级别管辖 B.指定管辖 C地域管辖 D.移送管辖 正确答案:C 答案解析:本题考查的是民事诉讼的法院管辖。地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限。地域管辖实际上是以法院与当事人、诉讼标的以及法律事实之间的隶属关系和关联关系来确定的。 4、下列情况能导致诉讼时效中断的有（）。【多选题】 A.债权人向仲裁机构申请仲裁 B.债权人向债务保证人提出要求 C.在诉讼时效期间内发生不可抗力 D.债务人同意分期履行债务 E.债务人保证年底付款 正确答案:A、B、D、E

答案解析:本题考查的是民事诉讼时效。诉讼时效中断的条件有三种：当事人一方提出要求；起诉；债务人同意履行债务，均引起诉讼时效的中断，诉讼时效期间重新计算。 5、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（）可以停止执行。【多选题】 A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的，行政复议机关人认为其要求 合理 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的 正确答案:A、B、D 答案解析:《行政复议法》规定，行政复议期间具体行政行为可以停止执行的情形有：（1）被申请人认为需要停 止执行的；（2）行政复议机关认为需要停止执行的；（3）申请人申请停止执行，行政复议机关人认为其要求合理，决定停止执行的；（4）法律规定停止执行的。