二建法规-章节练习题

章节练习题

2Z201000建设工程基本法律知识

2Z201010建设工程法律体系

一、单选题

1、下列法律中，属于社会法的是（）。

A．《组织法》、《行政许可法》、《建筑法》

B．《建筑法》、《招投标法》、《安全生产法》

C．《物权法》、《统计法》、《劳动法》

D．《安全生产法》、《劳动法》、《劳动合同法》

2、调整平等主体的公民之间、法人之间及公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称是（）。

A．商法B．社会法C．经济法D．民法

3、根据2015年修订的《立法法》，设区的市可以对（）、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。

A．城乡经济与管理B．城乡经济与建设C．城乡建设与发展D．城乡建设与管理

4、根据我国《立法法》，地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。国务院认为适用部门规章的，应当适用（）。

A．国务院裁决B．全国人大常委会裁决C．地方性法规D．部门规章

二、多选题

5、下列立法成果中属于地方性法规、自治条例或单行条例的有（）。

A．《北京市招标投标条例》

B．《建筑安装工程招标投标试行办法》

C．《重庆市建设工程造价管理规定》

D．《宁波市建设工程造价管理办法》

E．《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》

6、下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。

A．省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会

B．省、自治区、直辖市的人民政府

C．省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会

D．省级人民政府所在地的市级人民政府E．国务院各部委

7、根据2015年修订的《立法法》，下列选项中属于只能制定法律的事项包括（）。

A．民事基本制度

B．对非国有财产的征借

C．对非国有财产的征收、征用

D．税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度

E．基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度

8、根据《立法法》，（）之间对同一事项规定不一致时，由国务院裁决。

A．地方性法规与地方政府规章

B．部门规章与部门规章

C．部门规章与地方性法规

D．地方政府规章与部门规章

E．同一机关制定的旧的一般规定与新的一般规定

2Z201020建设工程法人制度

一、单选题

1、关于法人的说法，正确的是（）。

A．法人以其登记注册地为住所

B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C．非企业法人是指行政法人和事业法人

D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织

2、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。

A．项目经理部承担

C．企业法定代表人承担

D．项目经理部与企业法人共同承担

3、根据《民法通则》，施工企业的项目经理属于企业（）。

A．委托代理人

B．法定代理人

C．指定代理人

D．授权的项目管理者

二、多选题

4、法人应当具备的条件包括（）。

A．必须经过法定的程序设立

B．有必要的财产或经费

C．有独立产权的经营场所

D．能独立承担民事责任

E．有自己的名称、组织机构和场所

5、对建设工程承包企业法人资格的描述，正确说法是（）。

A．施工企业的法定代表人是法人

B．承包企业的项目经理部不具有法人资格

C．施工企业法人属于社团法人

D．承包企业经工商行政机关核准登记后即取得法人资格

E．项目经理部不具有法人资格

6、关于施工企业项目经理部和项目经理的说法中，正确的是（）。

A．项目经理以项目部名义对外产生的法律责任由项目经理承担

B．项目经理部不具备独立的法人资格

C．项目经理部是根据企业法人的授权，对施工项目全面负责

D．施工企业的每一个项目必须设立项目经理部

E．项目经理部属于企业的非常设机构

7、下列关于法人的说法，正确的是（）。

A．法人可以分为企业法人和事业法人

B．机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记

C．企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D．企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告

E．企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担

2Z201030建设工程代理制度

一、单选题

1、下列关于代理的法律特征的说法，正确的是（）

A．任何行为都可以代理

B．代理行为的法律后果归属于第三人

C．代理人应该以自己的名义实施代理行为

D．代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

2、某工程项目因工程款纠纷，施工企业委托律师申请仲裁，该行为属于（）。A．法定代理

B．表见代理

C．委托代理

D．指定代理

3、建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是（）。A．工程招标

B．工程承包

C．纠纷诉讼

D．材料设备采购

4、下列属于委托代理终止的是（）。

A．被代理人取得民事行为能力

B．被代理人恢复民事行为能力

C．代理期间届满或者代理事务完成

5、下列情形中，构成委托代理终止的是（）

A．代理人辞去委托

B．被代理人取得民事行为能力

C．被代理人死亡

D．被代理人与代理人之间的监护关系消灭

6、根据《民法通则》，委托代理人在紧急情况下，为保护被代理人利益而转托他人代理的,（）。

A．应当取得被代理人的同意

B．应当取得相对人的同意

C．由代理人对自己所托的人的行为负民事责任

D．由被代理人承担民事责任

7、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A．王某的行为为表见代理，合同有效

B．王某的行为为表见代理，合同无效

C．王某的行为为无权代理，合同无效

D．王某的行为为委托代理，合同有效

8、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向提供商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。

A．乙的行为属于法定代理

B．甲有权拒绝接受这批普通水泥

C．如果拒绝，应由乙承担付款义务

D．甲承担付款义务

9、作业班组以项目部名义租赁了一批钢管，项目经理得知后未置可否。项目完工后，钢管出租方索要租金被拒绝。出租方可以起诉（）。

A．作业班组

B．项目经理

C．项目经理部

D．施工企业

二、多选题

10、根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括（）。

A．律师B．当事人的近亲属C．被推荐的公民D．法律工作者E．当事人所在单位

11、建设工程代理行为大多属于民事法律行为的委托代理，其授权委托书应当载明（）并由委托人签名或者盖章。

A．代理人的姓名或名称B．代理事项C．代理权限D．代理人的学历或职位E．代理期间

12、下列关于表见代理的说法中，正确的有（）。

A．表见代理是无效代理

B．表见代理是特殊的无权代理

C．表见代理的行为人没有代理权

D．第三人有理由相信行为人有代理权

E．表见代理对本人产生有权代理的效力

13、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（）。

A．第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的

B．经追认的越权代理行为

C．委托书授权不明的代理行为

D．代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人

E．被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的

2Z201040建设工程代理制度

一、单选题

1、下列物权中，不属于用益物权的是（）。

A．土地所有权

C．建设用地使用权

D．地役权

2、财产被设定抵押权后，抵押权人即依法享有该物的（）。

A．占有权

B．使用收益权

C．自由处分权

D．优先受偿权

3、用益物权与所有权在权能上的差别是（）。

A．占有

B．使用

C．收益

D．处分

4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。

A．占有权

B．使用权

C．收益权

D．所有权

5、下列关于城市建设用地使用权的说法，正确的是（）。

A．城市建设用地使用权，可在土地地表、地上或地下分别设立

B．严禁以划拨方式设立建设用地使用权

C．经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让

D．建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上

6、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付2000元费用，据此，建设单位享有的权利是（）

A．建设用地使用权B．地役权C．相邻权D．宅基地使用权

7、甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《物权法》规定的是（）。

A．甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B．甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司

C．甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D．甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁

8、物权变更自登记时发生法律效力的是（）。

A．船舶所有权

B．土地抵押权

C．机动车所有权

D．地役权

9、关于不动产权设立的说法，正确的是（）。

A．不动产物权的设立应依法登记

B．不动产物权的设立属自愿登记

C．不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D．不动产登记由合同签订地的登记机构办理

10、关于物权保护的说法，正确的是（）。

A．物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B．侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

C．物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

D．侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

二、多选题

11、关于土地所有权，下列表述正确的是（）。

A．城市市区的土地属国家所有

B．城市郊区的土地属集体所有

C．农村的土地属于集体所有

D．宅基地属于集体所有

E．自留地属集体所有

12、甲通过招标方式获得某商业项目的建设用地使用权，根据《物权法》及相关法律规定，该建设用地使用权（）。

A．属于用益物权

B．可以作为项目公司出资

C．自依法登记时设立

D．期间届满的，自动续期

E．可以与附着的建筑物分别抵押

13、2014年11月21日，甲公司与相邻土地的建设用地使用权人乙公司签订书面合同，合同约定：甲公司在乙公司的土地上修筑一条机动车道，以利于交通方便;使用期限为30年;甲公司每年向乙公司支付8万元费用。该合同所设立的权利没有办理登记手续。以下说法正确的是（）。

A．甲公司未办理登记，地役权没有设立

B．甲公司未办理地役权登记，不得对抗善意第三人

C．地役权自地役权合同生效时设立

D．地役权自甲公司第一年向乙公司支付费用时设立

E．地役权自供役地交付时设立

14、下列关于物权特征的说法中，正确的有（）。

A．物权是支配权

B．物权是相对权

C．物权是财产权

D．物权是排他权

E．物权是绝对权

15、根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（）。

A．合同自办理物权登记时生效

B．未办理物权登记合同无效

C．合同生效当然发生物权效力

D．合同自成立时生效

E．未办理物权登记不影响合同效力

2Z201050建设工程债权制度

一、单选题

1、下列关于债权和物权的表述中，错误的是（）。

A．债权只有通过当事人的约定才能产生

B．债权是请求特定人作为或不作为的权利;物权关系中，义务人仅承担不作为义务

C．债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人;而物权是绝对权，权利人特定而义务人不特定D．债的相对性，主要是指主体的相对性，内容的相对性和责任的相对性

2、甲将一套住房出卖与乙，但并未及时办理过户登记，三年后该房屋拆迁，开发商与产权人甲签订了拆迁补偿协议，而乙分文未得。甲对乙应承担（）责任。

A．侵权B．违约C．不当得利D．无因管理

3、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）

A．对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B．对于建筑材料买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C．在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债发生

D．材料供应商为施工企业自愿保管财物不会发生债

4、根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。因其他责任人原因倒塌的，由其他责任人承担侵权责任。

A．建筑物所有人和管理人B．建设单位和施工单位C．施工单位和监理单位D．设计单位和施工单位

5、甲商场委托乙广告公司制作了一块宣传企业形象的广告牌，并由乙公司负责安装在商场外墙。某日风大，广告牌被吹落砸伤过路人郑某。经查，广告牌的安装存在质量问题。关于郑某的损害，下列（）是正确的。

A．甲商场承担赔偿责任，乙公司承担补充赔偿责任

B．乙公司承担赔偿责任，甲商场承担补充赔偿责任

C．甲商场承担赔偿责任，但其有权向乙公司追偿

D．乙公司承担赔偿责任，甲商场不承担责任

二、多选题

6、对于建设工程中常见的债的描述，说法正确的是（）。

A．监理单位要求存在重大安全隐患的工地暂停施工构成侵权

B．投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利

C．材料供应商在工地现场救助晕倒的工人构成无因管理

D．施工单位向设备商租赁起重机构成合同之债

E．劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理

7、甲家旁边有一建筑工地正在施工。某日，一货车经过甲家门前，由于颠簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后，甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日，果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法，正确的有（）。

A．侵权B．无因管理C．合同行为D．不当得利E．法律行为

2Z201060建设工程知识产权制度

一、单选题

1、知识产权同其他财产所有权一样，替他人若要利用这一成果必须经过权利人同意;这体现了知识产权的（）。

A．财产权和人身权的双重性B．地域性C．专有性D．期限性

2、有著作权侵权行为的，应当承担民事责任;对于损害社会公共利益的，应当追究其行政责任，其执法部门是（）。

A．知识产权保护部门B．工商行政部门C．政府相关管理部门D．著作权行政管理部门

3、关于注册商标有效期的说法，正确的是（）。

A．10年，自申请之日起计算

B．10年，自核准注册之日起计算

C．20年，自申请之日起计算

D．20年，自核准注册之日起计算

4、某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作，合同中没有约定工程设计图的归属。设

计院委派李某等完成了这一设计任务，该设计图纸的著作权属于（）。

A．建设单位B．李某等C．施工单位D．设计院

二、多选题

5、授予外观设计专利权条件，除了新颖性外，外观设计还应当具备（）。

A．创造性B．富有美感C．实用性D．适于工业应用E．艺术性

2Z201070建设工程担保制度

一、单选题

1、某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。则（）。A．施工合同无效，履约保函有效

B．施工合同无效，履约保函也无效

C．施工合同有效，履约保函也有效

D．施工合同与履约保函效力没有相关性

2、关于担保的说法，正确的是（）,

A．担保是用益物权的一种

B．担保的目的是保障特定债权实现

C．担保合同是主合同

D．反担保不适用《担保法》

3、担保方式分为保证、抵押、质押、留置、定金。关于担保方式，说法正确的是（）。

A．银行为施工单位提供的投标保函，属于保证

B．建设单位以其取得的建设用地使用权作为担保向银行贷款，属于权利质押

C．运输公司为施工单位运输一批水泥，施工单位拖欠运费，运输公司扣押部分水泥作为担保，属于动产

质押

D．建设单位拖欠工程款，施工单位拒不交工，属于留置

4、甲施工单位向乙银行申请贷款200万元，甲提交了丙汽车制造厂为其出具的还款付息保证书。该保证

合同主体是（）。

A．甲与乙B．甲与丙C．甲、乙与丙D．乙与丙

5、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么丙公司承担保证责任的方式应为（）。

A．一般保证B．效力待定保证C．连带责任保证D．无效保证

6、施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。

A．10

B．20

C．30

D．50

7、根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（）。

A．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款清偿

B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿

C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D．抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

8、某合同定金为22.5万元，由于给付定金的乙方违约而使合同终止，此时收受定金的一方应返还对方的金额为（）万元。

A．0B．15C．22.5D．45

二、多选题

9、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（）。

A．保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

B．丙的保证方式为连带责任保证

C．保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内

D．甲在保证期内未经丙书面同意将主债

务转让给丁，丙不再承担保证责任

E．甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

10、下列建设工程担保中，由承包人（投标人）提交担保的有（）。

A．投标担保B．履约担保C．预付款担保D．工程保修担保E．支付担保

11、根据担保法规定，可以抵押的财产包括（）。

A．宅基地使用权

B．公开协商方式取得的土地承包经营权

C．股票

D．交通运输工具

E．依法可以转让的商标专用权中的财产权

12、根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有（）。

A．借款合同B．运输合同C．施工合同D．加工承揽合同E．定金合同

13、根据《担保法》的规定，下列关于定金的说法中，正确的有（）。

A．定金应当以书面的形式约定

B．定金数额不得超过主合同标的额的10%

C．给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金

D．收受定金的延迟履行合同，应双倍返还定金

E．定金合同自合同签订时生效

2Z201080建设工程保险制度

一、单选题

1、下列关于保险合同的说法中，正确的是（）

。A．保险合同只能由被保险人和保险人签订

B．被保险人或受益人必须是投保人

C．保险合同仅以财产为保险标的

D．受益人由被保险人或投保人指定

2、下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是（）。

B．设计错误引起的损失

C．原材料缺陷引起的保险财产损失

D．地面下陷引起的工程损失

3、某工程已投保建筑工程一切险，保险期间，因夏季水位上升，施工单位编制的降水方案不当造成基坑

部分坍塌，并导致保险标的危险程度显著增加。以下说法错误的是（）。

A．被保险人应当及时通知保险人

B．保险人有权按照合同约定要求增加保费

C．保险人有权按照合同约定解除合同

D．被保险人有权要求保险人赔偿损失

4、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A．安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B．安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起维修期的保险责任

C．安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单

明细表中列明的试车考核期限D．安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

二、多选题

5、下列关于保险索赔的说法中，正确的是（）。

A．投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明

B．投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人

C．保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全部损失进行保险索赔

D．保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔

E．如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例

6、某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有（）。A．工伤保险B．建筑工程一切险C．建筑职工意外伤害险D．安装工程一切险E．机器损坏险

7、下列关于建筑工程一切险保险人的保险责任期限的说法中，正确的有（）。

A．工程施工延误竣工，保险责任至保险单约定的时间止

B．工程提前竣工，保险责任

仍至保险单约定的时间止

C．工程提前竣工，工程竣工日为保险责任终止日

D．被保险人提前使用部分单位工程，不对保险单约定的责任期限产生影响

E．被保险人提前使用部分单位工程，该部分工程的开始使用日为保险责任终止日

2Z201090建设工程法律责任制度

一、单选题

1、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定擅自降低质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

A．重大责任事故罪B．重大劳动安全事故罪C．串通投标罪D．工程重大安全事故罪

2、根据《建筑工程质量管理条例》，在工程建造过程中，有违反国家规定，降低工程质量标准，造成重

大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。

A．法定代表人B．经营负责人C．直接责任人D．项目负责人

二、多选题

3、建设工程民事责任的主要承担方式包括（）。

A．停业整顿

B．赔偿损失

C．返还财产

D．修理

E．支付违约金

4、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）

A．警告B．行政拘留C．罚金D．排除妨碍E．没收财产

5、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。

A．罚金B．降低资质等级C．记过D．没收财产E．罚款

2Z202010建设工程施工许可制度

一、单选题

1、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。

A．国务院批准开工报告的工程

B．建筑面积200㎡以上的农民自建低层住宅

C．城镇市政基础设施工程

D．工程投资额在20万元以上的工程

2、根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。

A．建设单位对施工企业开工条件的确认

B．政府主管部门的一种行政审批制度

C．监理单位对施工企业开工准备工作的确认

D．政府主管部门对施工企业开工条件的确认

3、有关行政主管机关对建设工程项目开工报告审查的内容，不包括（）。

A．资金到位情况

B．投资项目市场预测

C．设计图纸和现场条件符合施工要求

D．已经取得施工许可证

4、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（）。

A．国有土地使用权出让合同B．建设工程规划许可证C．拆迁许可证D．建设用地规划许可证

5、下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的说法中，正确的是（）。

A．施工场地中需征收房屋的，其征收进度符合施工要求

B．施工单位的装备和人员已进驻现场

C．有满足开工需要的施工图纸

D．建设工期不足1年的，到位资金不得少于工程合同价的30%

二、多选题

6、下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中，正确的有（）。

A．实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定

B．建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止

C．建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D．按有关规定批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的工程，应重新办理开工报告审批手续E．实行开工报告批准制度的工程，开工报告主要反映施工单位应具备的条件

7、下列选项中，不符合颁发施工许可证法定条件的有（）。

A．在城市规划区的建设工程，已取得规划许可证

B．需要拆迁的，已经领取了拆迁许可证

C．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，签订了土地使用权出让合同

D．建设工期不足一年，到位资金达到工程合同价的30%E．工程所需的消防设计和施工图纸经建设主管部门审查合格

2Z202020施工企业从业资格制度

一、单选题

1、关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）

A．建筑业企业增项申请资质，应当申请最低等级资质

B．建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同

C．企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明

D．企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质

2、建筑业企业不再符合相应资质标准条件的，县级以上住房城乡建设主管部门应当责令其限期改正并向社会公告，（）。

A．整改期限最长不超过1年

B．整改期间不得提出资质升级申请，但可以提出增项申请

C．整改期间不能承揽新的工程

D．逾期仍未达到建筑业企业资质条件的，资质许可机关可以撤回其资质证书。企业可以在资质被撤回后3个月内，提出恢复资质的申请

3、关于建筑业企业承揽工程，说法正确的有（）

B．个人严禁承揽专业工程但可以承揽劳务作业

C．工程转包或违法分包的，发包人不能免除对实际施工人的付款责任

D．不同专业的两个单位组成联合体，应按资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

4、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。

A．无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关

D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

5、某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。

A．建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B．甲、乙承担连带赔偿责任

C．实际施工造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D．因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

二、多选题

6、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，正确的是（）。

A．建筑业企业资质分为工程总承包、专业承包和劳务分包

B．施工总承包、专业承包资质按照工程性质和技术特点划分为若干资质类别，各资质类别再按照各自规定的条件划分为若干等级

C．施工总承包资质分为特级、一级、二级三个等级

D．施工劳务资质不分类别与等级

E．建筑业企业申请资质，应当满足注册资本、专业技术人员、业绩和装备条件

7、建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。

A．与建设单位或者企业之间相互串通投标的

B．未取得施工许可证擅自施工的

C．将承包的工程转包或者违反分包的

D．发生过安全事故的

E．恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的

2Z202030建造师注册执业制度

一、单选题

1、下列关于建造师注册的表述中，正确的是（）。

A．取得建造师资格证书的人员，如果没能在三年内申请注册，其资格证书将失效

B．申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位

C．注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册

D．因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册

2、施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。

A．建造师原注册单位B．建设主管部门C．项目经理本人D．施工企业

3、甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。

A．甲对该工程施工管理文件签章

B．设备安装部分的施工管理文件由乙签章

C．设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章

D．修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意

二、多选题

4、根据《注册建造师管理规定》，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（）。A．赵某同时受聘于两个或两个以上单位的B．陈某被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请

注册之日止不满2年的

C．丁某因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的

D．王某年龄超过60岁但仍担任单位的咨询顾问

E．孙某有两个执业专业参加继续教育达到150学时，申请延续注册

5、注册建造师不得同时相任两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中的（）情况例外。A．同一工程相邻分段发包或分期施工的B．因非承包方原因使

工程停工120天以上且承包方同意的C．合同约定的工程进人收

尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D．因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E．合同约定的工程验收合格的

2Z203000建设工程发承包法律制度

2Z203010建设工程招标投标制度

一、单选题

1、下列项目中，属于使用国有资金投资项目的范围包括（）

A．使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目

B．使用国家发行债券所筹资金的项目

C．使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目

D．国家授权投资主体融资的项目

2、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）

A．使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B．施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C．利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D．需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

3、依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工管理招标的情形是（）。

A．技术复杂，有特殊要求的

B．已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C．采购人自行建设，生产或者提供更为节省成本的

D．需要向原中标人采购工程，货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的

4、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）

A．依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理事宜

B．招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批获得批准

C．招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当重新招标

5、《政府采购法实施条例》进一步规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的（）方式采购。

A．竞争性谈判或者单一来源采购

B．最高投标限价采购

C．最低投标限价采购

D．询价通知书采购

6、关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。

A．撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B．补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

C．撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

D．撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

7、下列关于电子招标投标的说法，正确的是（）。

A．数据电文形式是纸质形式的招标投标活动的补充形式

B．投标人访问招标投标交易平台的地址和方法，应当在该交易平台和国家指定的招投标媒介上同步发布C．投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收

D．投标截止时间后传输的投标文件的有效性，由评标委员会决定

8、根据《建筑工程施工发包与承包的计价管理办法》中的规定，下列说法正确的是（）。

A．国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价

B．工程量清单应当作为招标文件的组成部分

D．全部使用国有资金或者以国有资金为主的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价

9、关于评标委员会组成及其行为的说法，正确的是（）。

A．投标人的债权人不得担任评标委员会的专家成员

B.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

C．评标委员会的成员不得拒绝在评标报告上签字

D．为了便于操作，评标委员会可以对评标标准进行细化

10、下列关于投标人与投标文件的法定要求说法正确的是（）。

A．存在控股关系的不同单位，可以参加同一招标项目投标

B．单位负责人为同一人的不同单位，可以参加划分标段的同一招标项目投标

C．投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效

D．投标人投标影响招标公正性的，应当告知招标人

11、投标有效期应从（）之日起计算。

A．发出招标文件

B．投标截止

C．评标结束

D．发出中标通知书

12、关于招标文件的说法，正确的是（）。

A．招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B．潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C．招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D．招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人

13、关于投标保证金的说法，正确的是（）

A．投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B．招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C．投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D．依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出14、关于履约保证金的说法，正确的是（）。

A．中标人必须交纳履约保证金

B．履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C．履约保证金是投标保证金的另一种表述

D．中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

15、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）

A．联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可

B．联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可

C．联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件

D．由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级

16、甲、乙、丙、丁四家施工企业组成的联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的30%;丙、丁分别承担损失赔偿额的20%。若因该联合体的责任造成招标人损失100万元人民币。下列关于该损失赔偿的说法，正确是（）。

A．招标人可以向甲主张50元人民币的赔偿

B．招标人向丙主张100万元人民币的赔偿，丙仅应赔偿20万元人民币

C．招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额

D．乙向招标人赔偿100万元人民币后，可以向丁追偿70万元人民币

17、下列选项中，关于中标的法定要求说法正确的是（）

A．投标人对依法必须招标的项目的评标结果有异议的，应当在发出中标通知书后提出

B．国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，招标人可以确定排名第二或第三的中标候选人为中标人C．非国有资金占主导地位的招标项目，招标人招标人可以在前三名中标候选人中任选一名为中标人D．中标候选人的财务状况发生较大变化,招标人认为可能影响其履约能力的，应当重新招标

18、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确的是（）。

A．投标人认为招标投标活动违法，可以自知道或应当知道之日起的10日内投诉

B．投标人对招标文件和评标结果有异议的，直接向有关行政监督部门投诉

C．行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理

D．行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动

二、多选题

19、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。

A．材料采购的单项合同估算价位人民币80万

B．施工单项合同估算价位人民币300万

C．重要设备采购的单项合同估算价位人民币150万

D．监理服务采购的单项合同估算价位人民币60万

E．项目总投资额为人民币3500万

20、根据《招投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法进行招标的项目，其（）应当报项目审批核准。

A．招标范围

B．招标文件

C．招标方式

D．招标组织形式

E．招标代理机构

21、根据《招标投标法》的规定，下列关于标底的说法中正确的是（）。

A．编制标底是强制性的，招标人必须编制

B．招标人可以规定最低投标限价

C．标底必须由招标人自行编制

D．一个工程只能有一个标底

E．编制的标底不能作为评标的依据,只能作为评标的参考

22、关于开标程序，说法正确的是（）。

A．开标时间和开标地点由招标人和全体投标人协商确定

B．开标由评标委员会主持，邀请所有投标人参加

C．开标时，由招标人代表检查投标文件的密封情况并唱标

D．开标过程应当全过程记录，并存档备查

E．投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出

23、根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（）。

A．以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B．拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C．按照招标人的要求倾向特定投标人

D．在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E．以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

24、下列情形中，评标委员会应当否决的投标有（）

A．投标报价低于成本

B．投标联合体没有提交共同投标协议

C．投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

D．投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人盖章

E．投标文件未按招标文件要求进行密封

25、招标人的下列行为中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有（）。

A．规定投标企业如果曾经获得过省级质量优秀奖，评标时可以加2分

B．甲公司向招标人致函明确表示不需要参加踏勘项目现场，招标人按要求组织了其他潜在投标人踏勘项目现场

C．招标公告中表明不接受投标联合体

D．对于招标项目划分标段的，投标人不得同时参加投标

E．限定投标人必须采用某种专利、商标原产地或供应商

26、招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）。

A．投标人在投标有效期内撤回投标文件

B．投标人在开标前撤回投标文件

C．中标人拒绝提交履约保证金

D．投标人拒绝招标人延长投标有效期

E．中标人拒绝签订合同

27、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。

A．不同投标人的投标文件相互混装

C．招标人授意投标人撤换、修改投标文件

D．不同投标人委托同一单位办理投标

E．单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标

28、某工程项目招投标出现的下列情形中，应当视为投标人相互串通投标的有（）。

A．两份投标文件载明的项目经理均为李某

B．投标人使用伪造的许可证件

C．投标人提供虚假的财务状况或业绩

D．两份投标文件的投标报价呈规律性差异

E．两个投标人均委托某咨询单位办理投标事宜

29、招标人在发出中标通知书前，由评标委员对中标人进行再次审查确认的情形有（）。

A．中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B．中标候选人未能缴纳履约保证金

C．中标候选人放弃中标

D．中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E．中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

30、《招标投标法实施条例》规定，投标人或其他利害关系人对下列事项有异议的，不能直接向有关行政监督部门

投诉的有（）。

A．开标

B．评标结果

C．招标文件

D．资格预审文件

E．中标人骗标

2Z203020建设工程承包制度

一、单选题

1、关于建设工程分包的说法，正确的有（）。

A．总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业

B．总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C．总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D．总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

2、对（）有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书或者以其他方式允许他人以本单位的名义承揽工程等违法行为的施工单位，资质审批机关降低其资质等级。

A．3个月内发生1次

B．6个月发生1次

C．2年内发生2次

D．2年内发生3次

二、多选题

3、根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》规定，属于建设单位违法发包行为的有（）。

A．将设计、采购、施工一并发包给一个工程总承包单位

B．未经主管部门核准，将工程项目直接发包

C．设置不合理招标条件，限制、排斥潜在投标人

D．将土建工程和幕墙工程分别发包

E．指定总承包单位将其施工合同范围内的装修工程分包

4、关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。

A．分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责

B．分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任

C．建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

D．当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

E．当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿

5、下列关于联合体承包工程的表述中，正确的有（）

B．联合体各方对承包合同的履行负连带责任

C．如果出现赔偿责任，建设单位只能向联合体索赔

D．联合体承包工程不利于规避承包风险

E．联合体成员结成非法人联合体承包工程

6、总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括（）。

A．在总承包合同中规定分包的内容

B．对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝

C．总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意

D．劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认

E．建设单位可以直接指定分包工程承包人

7、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。

A．总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B．未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C．未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D．分包单位将其承包的工程再分包

E．施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

8、下列情形中，属于挂靠承包工程的有（）。

A．有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的

B．劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包或专业分包单位的

C．施工单位派驻现场的项目、技术、质量、安全管理负责人与本单位没有订立劳动合同的

D．实际施工总承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系的

E．施工总承包人将承包的房屋建筑工程中的钢结构工程分包给其他单位的

2Z203030建筑市场信用体系建设

一、单选题

1、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。

A．不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B．良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C．招标投标法违法行为记录公告期限为1年

D．依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

2、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定,有关招投标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。A．依法限制当事人招标投标资质资格的行政处理决定，公告期限为6个月

B．公告部门可将招投标违法行为行政处理决定书直接公告

C．招投标违法行为记录公告涉及当事人商业秘密、个人隐私的，行政机关认为公开不影响公共利益的，可以公开

D．行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门一律依法不停止对违法行为记录的公告

3、建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是（）

A．以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价

B．以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价

C．以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价

D．市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价

二、多选题

4、施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）。

A．以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B．以欺骗手段取得资质证书的

C．将承包的工程转包或违法分包的

D．以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的

E．工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的

5、注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有（）。

A．泄露商业秘密的

B．未按要求提供注册建造师信用档案信息的

C．不积极配合有关部门监督检査的

D．弄虚作假取得继续教育证书后被取消继续教育记录

E．违反工程质量、安全、环保和用工方面的规定

2Z204000建设工程合同和劳动合同法律制度

2Z204010建设工程合同制度

一、单选题

1、下列建设工程施工合同条款中，明确施工人施工要求的是（）条款

A．工程范围

B．工程质量

C．拨款与结算

D．竣工验收

2、下列不属于发包人义务的情形是（）。

A．提供必要施工条件

B．及时组织工程竣工验收

C．向有关部门移交建设项目档案

D．就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

3、建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是（）。

A．承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出

书面答复

B．承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C．因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D．因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

4、某扩建工程建设单位因急于投人生产，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20日承包人提交

了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）。A．11月15日

B．11月20日

C．11月30日

D．12月3日

5、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定;②签订补充协议;③按合同法其他相关规定执行。三种方式的先后顺序是（）。

A．①②③B．③②①C．②①③D．②③①

6、甲乙双方于2010年1月1日在A．

2010年1月1日A地B．2010

年1月1日B地C．2010年3月1日A地D．2010年3月1日B地

7、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。

A．对该诉讼请求全部予以支持

B．对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C．对该诉讼请求全部不予支持

D．对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

8、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。

A．工程价款确定之日

B．建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

C．建设工程未交付的，为竣工决算完成之日

D．建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

9、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉，法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利，各债权人的清偿顺序依法应为（）。

A．全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人

B．承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

C．抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人

D．普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人

10、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取

A．三方共同

B．水泥厂

C．承包商

D．运输公司

11、甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未做表示，对此，下列说法正确的是（）。

A．在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利

B．合同已经生效，甲应当履行合同

C．甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意

D．乙的行为构成表见代理

12、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。

A．可变更、可撤销B．有效

C．无效

D．效力待定

13、甲、乙双方于2016年5月20日签订一份固定总价施工合同。2016年5月28日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。乙方欲行使撤销权，则应当在（）前行使。

A．2016年5月20日

B．2016年5月28日

C．2017年5月20日

D．2017年5月28日

14、某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为（）。

A．9月10日

B．9月15日

C．9月17日

D．9月18日

15、根据《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。

A．长期拖欠工程款的

B．发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的

C．发包人拒不按照合同约定履行协助义务的

D．合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的

16、甲建设单位与乙施工单位订立一份建设工程承包合同。合同中约定：“由甲负责供应水泥”。后甲与戊水泥供货商签订水泥供应合同，约定由戊将水泥运至现场。该工程由丙监理公司负责监理。乙经甲同意将防水工程分包给丁施工单位。合同履行过程中，由于戊水泥供货商延期供应水泥，给丁造成5000元的经济损失。丁有权要求（）承担赔偿责任。

A．甲B．乙C．丙D．戊

17、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。

A．请求甲支付违约金6万元

B．请求甲双倍返还定金8万元

C．请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D．请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

18、关于合同示范文本的说法，正确的是（）

A．

B．示范文本能够使合同的签订规范和条款完备

C．示范文本为强制使用的合同文本

D．采用示范文本是合同成立的前提

E．采用示范文本是合同生效的前提

二、多选题

19、根据《合同法》，下列合同应当采用书面形式的有（）。

A．建设工程委托合同

B．建设工程采购合同

C．建设工程勘察合同

D．建设工程施工合同

E．建设工程设计合同

20、根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限为6个月，自建设工程（）起计算。

A．合同订立之日

B．实际竣工之日

C．开工之日

D．保修期届满之日

E．合同约定竣工之日

21、下列合同中，属于可变更、可撤销合同的有（）。

A．施工企业超越资质等级订立的合同

B．施工企业中未获得相应授权的人员订立的合同

C．建设单位为洗钱而订立的施工合同

D．显失公平的合同

E．一方乘人之危与他人订立的合同

22、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）

A．承包人未取得相应建设业企业资质订立的合同

B．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业以其名义订立的合同

C．建设单位因对工程内容有大量重大误解而订立的合同

D．分包单位胁迫施工企业订立的合同

E．建设单位为逃税而订立的施工合同

23、根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A．合同履行结果只有对方受益

B．不可抗力造成对方财产损失

C．履行合同造成对方人身伤害

D．对方不履行合同义务造成损失

E．故意或重大过失造成对方财产损失

24、关于无效合同的说法，正确的有（）。

A．无效合同不具有违法性

B．无效合同具有违法性

C．无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D．无效合同自订立之时起不具有法律效力

E．无效合同可能会损害公共利益

25、根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（）。

A．甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位

B．甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位

C．甲将中标的某项目的劳务作业分包给具有相应资质的丁企业

D．甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司

E．甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位

26、根据合同法，施工企业可单方解除合同的情形是（）。

A．建设单位交付的施工图设计文件深度不足

B．建设单位违约致使合同目的不能实现

C．地震导致合同无法履行

D．建设单位迟延3日支付预付款

E．建设单位提供的地质资料不准确

27、合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有（）。A．赔礼道歉

B．继续履行

C．赔偿损失

D．采取补救措施

E．支付违约金

28、根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情况有（）。

A．工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B．因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D．由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误

E．因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

2Z204020劳动合同及劳动关系制度

一、单选题

1、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。

A．在公司连续工作满8年的张某

B．到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C．在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某

D．与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某

2、劳动合同对劳动报酬约定不明确，引发争议的，应按照（）顺序进行明确。

A．重新协商、适用国家规定、集体合同

B．重新协商、适用国家规定、同工同酬

C．重新协商、同工同酬、集体合同

D．重新协商、集体合同、同工同酬

3、根据《劳动合同法》，有关劳动合同的订立，说法正确的是（）。

A．劳动合同可以仅约定劳动合同期限，不约定试用期

B．劳动合同可以仅约定试用期，不约定劳动合同期限

C．劳动合同对劳动报酬约定不明确的，按国家规定的最低工资标准支付

D．因劳动者原因导致劳动合同无效的，用人单位可以拒绝支付劳动报酬

4、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超

过（）个月。

A．1

B．2

C．3

D．6

5、电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期，该公司电工岗位最

低档工资为2000元，与张某约定的转正后工资为2200元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用

期的工资不得低于（）元。

A．1000

B．1500

C．1600

D．1760

6、劳动者可以立即解除劳动合同且无须事先告知用人单位的情形是（）。

A．用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

B．用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C．用人单位未及时足额支付劳动报酬

D．用人单位制定的规章制度违法法律、法规的规定，损害劳动者的权益

7、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑两年，缓期两年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于（）。

A．随时解除B．预告解除C．经济性裁员D．违法解除

8、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单

位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者（）后，可以解除劳动合同。

A．其同住的近亲戚

B．发布决定

C．额外支付劳动者一个月工资

D．赔偿损失

9、某施工单位技术负责人李某2009年3月上班，2010年5月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由

将其解雇。当地的上年度职工月平均工资为2500元，李某上月工资6000元，前12个月平均工资8500元，

A．12750元B．25500元C．11250元D．22500元

10、下列情形，劳动合同期满可以终止劳动关系的是（）。

A．李某长期从事焊接作业换职业病在诊断期间，劳动合同期满

B．赵某因公负伤，被确认为4级伤残，劳动合同期满

C．孙某因公致残，被鉴定为7级伤残，劳动合同期满

D．李某已怀孕5个月，劳动合同还有2个月到期

11、甲公司拖欠李某劳动报酬，于2013年3月8日双方发生争议，并与2014年11月1日劳动终止，2015年7月1日，李某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而甲公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是（）。

A．由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理

B．因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理

C．仲裁委员会应当受理

D．公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼

12、以下关于劳动争议仲裁与仲裁法规定的民事仲裁比较，表述错误的是（）。

A．劳动纠纷实行先裁后审，民事纠纷实行或裁或审

B．劳动仲裁实行法定管辖，民事仲裁实行约定管辖

C．劳动仲裁时效为1年，民事仲裁适用诉讼时效

D．二者仲裁机构均属于民间社会团体，独立于行政机关

二、多选题

13、根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，不得（）。

A．要求劳动者提供担保

B．就专项技术培训约定服务期

C．向劳动者收取财物

D．扣押劳动者的证件

E．约定竞业限制

14、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。

A．社会保险B．试用期C．保守商业秘密D．补充保险E．休息休假

15、以下关于劳动合同效力，说法正确的是（）。

A．劳动合同双方签字或者盖章时间不一致，以最先一方签字或者盖章的时间作为生效时间

B．欺诈胁迫或者乘人之危订立的劳动合同，一方可以请求劳动争议仲裁撤销或者变更

C．用人单位免除自己责任，排除劳动者权利的劳动合同条款无效

D．劳动合同无效，劳动者已经付出劳动的，可以请求参照合同约定支付劳动报酬

E．对劳动合同无效有争议的，由劳动争议仲裁机构或法院确认

16、劳动合同解除，用人单位应当支付经济补偿金的情形是（）。

A．用人单位依法随时解除劳动合同

B．用人单位依法预告解除劳动合同

C．劳动者因为工作报酬低提出解除劳动合同

D．劳动者因为单位拖欠工资提出解除劳动合同

E．用人单位提出与劳动者协商解除劳动合同

17、某乙劳务公司向某丙电力公司派遣了3名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是（）。A．公司与该3名工人自用工之日建立劳动关系

B．乙公司应当与该3名工人签订2年以上固定期限劳动合同

C．乙公司和丙公司的应当签署劳务派遣协议

D．该3名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬，如劳务派遣协议期满终止，该3名工人在无工作期间，乙公司应当按月支付最低标准工资

E．该3名工人因工作遭受事故伤害的，丙公司应当依法申请工伤认定

18、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。

A．企业应当为未成年工定期进行健康检查

B．企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C．企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D．企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业

E．企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动

19、根据《社会保险法》，由用人单位缴纳保险费，职工不需要缴纳的是（）。

二建法规练习题集 答案

精品文档 2Z201000 建设工程基本法律知识 2Z201010 建设工程法律体系 2Z201011 法律体系的基本框架 【2013】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的（）。 A.《全国人民代表大会组细法》 B.《中华人民共和国国际法》 C.《中华人民共和国反垄断法》 D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》 【答案】C 【解析】见总结表格，多看多记 【2103 改】下列法律中，属于行政法的是（）。 A.《公司法》 B.《建筑法》 C.《合同法》 D.《行政诉讼法》 【答案】B 【解析】公司法属于商法部门，建筑法属于行政法部门，合同法属于民法部门，行政诉讼法 属于程序法部门。 法的形式和效力层级2Z201012 ）。【2010】下列规范性文件中，效力最高的是（A．行政法规B．司法解释C．地方性法规．行政规章DA 【答案】【解析】牢记思维图：宪法，法律，两法规，两规章。）。】下列不工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（2010【工程建设项目施工招标投标办法A. B.安全生产许可

证条例 C.安全生产法 D.建筑业企业资质管理规定B 【答案】【解析】一建】签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。【2014 A．人大主席团．国务院总理B C．最高人民法院院长D．国家主席 . 精品文档 【答案】D 【解析】我们强调逢新必考，新敃材特意加入了公布领导人，所以成了新的考核点。全国人 民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。【2014 一建】关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（） A 省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规尤其常务委员会发布公告予以公布 B 省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告 C 较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常委会直接公布 D 自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布【答案】D 【解析】地方性法规、自治条例和单行条例 【2011】不同行政法规对同一亊项的规定，新的一般规定不旧的特别规定不一致，不能确 定如何适用时，由（）裁决。 A.制定机关 B.最高人民法院 C.国务院 D.全国人大常委会 【答案】C 【解析】题目较难，法律效力上下位冲突的解决采用家长裁决制。而本题问的非常具体，行 政法规由国务院裁决，单选题做题原则选最恰当的选项。 2Z201020 建设工程法人制度

二建法规练习题

二级建造师《建设工程法规及相关知识》练习题 姓名：总分： 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1．下列关于建造师管理相关制度中正确的是（）。A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期顺延3年 B 大型工程项目的负责人可以由非本专业的一级注册建造师担任C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用 D．信用档案中除记录不良行为外，也应记录业绩及良好行为 2.国务院建设行政主管部门制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，（） A. 应适用新的一般规定 B. 应适用旧的特别规定 C．由国务院建设行政主管部门裁决适用 D. 由国务院裁决适用 3.下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（） A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B．施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用 C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项 D．建设单位为施工单位垫付了部分被拖欠的农民工工资 4.甲公司在乙公司办公楼附近实施基坑爆破。爆破后3年，乙公司才发现玻璃幕墙的铝框发生损伤，向法院起诉要求赔偿，则本案（） A．已经超过诉讼时效，法院不予受理 B．已经超过诉讼时效，法院应驳回诉讼请求 C．诉讼时效中止D．未超过诉讼时效 5. 下列具体行为中，不能构成合法留置关系的是（） A．构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件 B．运输公司由于施工单位拖欠运输费用而部分留置部分运输的材料 C．施工单位由于建设单位拖欠工程款而拒不交工 D．停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆 6．按照《物权法》的规定，建设用地使用权自（）时设立。 A. 合同生效 B. 交付 C．登记 D. 支付全部出让金 7. 某总投资300万，建筑面积1600平方米的停车场项目，工期2个月，建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件是（）。 A．已经确定建筑施工企业 B. 已经委托监理单位

二建法规 章节练习题

章节练习题 2Z201000建设工程基本法律知识 2Z201010建设工程法律体系 一、单选题 1、下列法律中，属于社会法的是（）。 A．《组织法》、《行政许可法》、《建筑法》 B．《建筑法》、《招投标法》、《安全生产法》 C．《物权法》、《统计法》、《劳动法》 D．《安全生产法》、《劳动法》、《劳动合同法》 2、调整平等主体的公民之间、法人之间及公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称是（）。 A．商法B．社会法C．经济法D．民法 3、根据2015年修订的《立法法》，设区的市可以对（）、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。 A．城乡经济与管理B．城乡经济与建设C．城乡建设与发展D．城乡建设与管理 4、根据我国《立法法》，地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。国务院认为适用部门规章的，应当适用（）。 A．国务院裁决B．全国人大常委会裁决C．地方性法规D．部门规章 二、多选题 5、下列立法成果中属于地方性法规、自治条例或单行条例的有（）。 A．《北京市招标投标条例》 B．《建筑安装工程招标投标试行办法》 C．《重庆市建设工程造价管理规定》 D．《宁波市建设工程造价管理办法》 E．《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》 6、下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。 A．省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会

D．省级人民政府所在地的市级人民政府E．国务院各部委 7、根据2015年修订的《立法法》，下列选项中属于只能制定法律的事项包括（）。 A．民事基本制度 B．对非国有财产的征借 C．对非国有财产的征收、征用 D．税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度 E．基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度 8、根据《立法法》，（）之间对同一事项规定不一致时，由国务院裁决。A．地方性法规与地方政府规章 B．部门规章与部门规章 C．部门规章与地方性法规 D．地方政府规章与部门规章 E．同一机关制定的旧的一般规定与新的一般规定 2Z201020建设工程法人制度 一、单选题 1、关于法人的说法，正确的是（）。 A．法人以其登记注册地为住所 B．企业法人自取得营业执照时取得法人资格 C．非企业法人是指行政法人和事业法人 D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织 2、施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A．项目经理部承担 B．企业法人承担 C．企业法定代表人承担 D．项目经理部与企业法人共同承担 3、根据《民法通则》，施工企业的项目经理属于企业（）。 A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人

二建法规练习题集-答案

2Z201000 建设工程基本法律知识 2Z201010 建设工程法律体系 2Z201011 法律体系的基本框架 【2013 】下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的（）。 A. 《全国人民代表大会组细法》 B. 《中华人民共和国国际法》 C. 《中华人民共和国反垄断法》 D. 《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》 【答案】 C 【解析】见总结表格，多看多记 【2103 改】下列法律中，属于行政法的是（）。 A. 《公司法》 B. 《建筑法》 C. 《合同法》 D. 《行政诉讼法》 【答案】 B 【解析】公司法属于商法部门，建筑法属于行政法部门，合同法属于民法部门，行政诉讼法属于程序法部门。 2Z201012 法的形式和效力层级 【2010 】下列规范性文件中，效力最高的是（）。 A .行政法规 B. 司法解释 C. 地方性法规 D ?行政规章 【答案】 A 【解析】牢记思维图：宪法，法律，两法规，两规章。 【2010 】下列不工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。 A. 工程建设项目施工招标投标办法 B. 安全生产许可证条例 C. 安全生产法 D. 建筑业企业资质管理规定 【答案】 B 【解析】 2014 一建】签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。 A .人大主席团 B. 国务院总理 C. 最高人民法院院长 D .国家主席

【答案】 D 【解析】我们强调逢新必考，新敃材特意加入了公布领导人，所以成了新的考核点。全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。 【2014 一建】关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（） A 省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规尤其常务委员会发布公告予以公布 B 省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告 C 较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常委会直接公布 D 自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布【答案】 D 【解析】地方性法规、自治条例和单行条例 【2011 】不同行政法规对同一亊项的规定，新的一般规定不旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A. 制定机关 B. 最高人民法院 C. 国务院 D. 全国人大常委会 【答案】 C 【解析】题目较难，法律效力上下位冲突的解决采用家长裁决制。而本题问的非常具体，行政法规由国务院裁决，单选题做题原则选最恰当的选项。 2Z201020 建设工程法人制度 2Z201021 法人应具备的条件 【2011 】法人应当具备的条件有（）。 A. 依法成立 B. 有自己的场所 C. 有必要的财产戒者经费 D .有自己的名称、组细机构 E. 能够独立承担无限民亊责任 【答案】 ABCD 【解析】基本概念 【2010 超纲题】根据《公司法》，公司法人成立日期是（）之日。 A. 公司营业执照签发 B. 申请公司设立 C. 工商管理机关批准 D. 组细机构代码证签发 【答案】 A 【解析】《公司法》第 7 条明确规定，“依法成立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照，公司营业执照签发日期为公司成立日期”。法规配套的法律选编内条款。 2Z201022 法人在建设工程中的地位和作用 ）。 【2014 一建】关于法人的说法，正确的是（ B. .企人以其登取得营业为住所取得法人资格

二建法规练习题及答案

2Z201000建设工程基本法律知识（二） 一、单项选择题 1、下列各项不属于行政处罚的是（）。 A、罚款 B、没收所得 C、罚金 D、吊销营业执照 2、建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚不包括（）。 A、责令停止施工 B、降低资质等级 C、赔偿损失 D、吊销执业书 3、行政处分的种类中不含（）。 A、撤职 B、开除 C、记过 D、管制 4、下列不属于行政处罚的是（）。 A、警告 B、罚款 C、没收所得 D、管制 5、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。 A、行政复议 B、行政处分 C、行政赔偿 D、行政许可 6、下列不属于民事责任承担方式的是（）。 A、排除妨碍 B、赔偿损失 C、责令停产停业整顿 D、支付违约金 7、下列不属于建设工程民事责任的主要承担方式的是（）。 A、支付违约金 B、赔偿损失 C、返还财产 D、排除妨碍 8、未进行不动产登记而使得不动产物权的转让行为不生效，则当事人由此承担（）责任。 A、侵权 B、违约 C、不当得利 D、无因管理 9、保险合同的当事人是（）。

A、投保人和保险人 B、投保人和被保险人 C、保险人、投保人和被保险人 D、投保人、被保险人和受益人 10、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，（）按照约定履行债务或者承担责任的行为。 A、抵押人 B、债务人 C、债权人 D、保证人 11、一般保证期限无约定的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。 A、6 B、12 C、18 D、24 12、根据《担保法》的规定，当事人对保证方式约定不明确的，（）。 A、保证人按照连带责任保证承担保证责任 B、保证人承担一般保证责任 C、由保证人选择按照一般保证或连带责任保证承担保证责任 D、由债权人选择按照一般保证或连带责任保证承担保证责任 13、如果当事人之间没有特别约定，则债权人与债务人协议变更主合同的或债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的同意。这种同意（）。 A、明示即可 B、必须采取书面形式 C、必须进行公证 D、可以默认 14、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。 A、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务 B、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务 C、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 D、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，被保证人按约定履行债务 15、以下担保形式的担保人只能是第三人的是（）。 A、抵押 B、质押 C、保证 D、留置 16、某业主和承包商签订了施工合同A，承包商和分包商签订了分包合同B，为保证施工合同A的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同C的当事人是（）。 A、承包商和分包商 B、承包商和保证人 C、业主和承包商 D、业主和保证人 17、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。 A、3 B、6

2017年二建《法规及相关知识》备考练习题及答案

2017年二建《法规及相关知识》备考练习题及答案 2017年二建《法规及相关知识》备考练习题及答案 1.工程师肖某取得建造师执业资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后必须( )方可申请初始注册。 A.重新取得执业资格 B.提供达到继续教育要求的证明材料 C.提供新的业绩证明 D.符合继续执业的条件 2.赵某于2006年9月取得建造师执业资格，但他在2004年3月担任项目经理时所负责的工程曾发生重大质量事故，则他只有在( )后才能申请注册。 A.2007年3月 B.2007年9月 C.2009年3月 D.2009年9月 3.行政规章是由( )制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章。 A.地方人民政府 B.最高国家行政机关 C.国务院 D.国家行政机关 4.下列选项中( )不是工程建设法律关系的构成要素。 A.法律关系主体 B.法律关系客体 C.法律关系内容 D.法律关系规定性文件 5.不当得利，是指没有法律或合同根据，有损于他人而获得的利益。下列情况能发生不当得利的是( )。

A.施工单位向工人支付工资 B.施工单位为工人办理工伤社会保险 C.施工单位为工人发放降温费 D.施工单位计算错误多给张某付三天工钱 6.父母作为监护人代理未成年人进行民事活动属于( )。 A.法定代理 B.指定代理 C.约定代理 D.委托代理 7.普通诉讼时效期间通常为( )。 A.6个月 B.1年 C.2年 D.4年 8.有著作权侵权行为的，应当根据具体情况承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任;对于损害公共利益或情节严重的侵权行为，可以由( )依法追究其行政责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 A.知识产权保护组织 B.国家出版局 C.政府相关管理部门 D.著作权行政管理部门 9.根据《建筑法》，下列不属于领取施工许可证的条件是( )。 A.建设资金已经落实 B.有保证工程质量和安全的具体措施 C.已经确定施工企业 D.拆迁工作已经完成 10.欣欣公司新建一职工宿舍，合同工期6个月，工程合同价1000万元人民币，原则上资金到位( )方能领取施工许可证。

二建法规练习题三

二建法规练习题三 2、某施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用，2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现合同法的( )原则。 A 公平 B自愿 C诚实信用 D维护公共利益 3、王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是( )。 A劳动合同 B借款合同 C劳务分包合同 D房屋租赁合同 4、要式合同是指( )的合同。 A法律上已经确定了一定的名称和规则 B当事人双方互相承担义务 C根据法律规定必须采用特定形式 D当事人双方意思表示一致即告成立 7、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据《合同法》，电梯生产公司的回函属于( )。

A要约邀请 B承诺 C部分承诺 D新要约 9、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是( )。 A提交投标文件是承诺 B发放招标文件是要约 C签订书面合同是承诺 D发放中标通知书是承诺 11、招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格项目预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是( )。 A 2006年4月1日 B 2006年5月10日 C 2006年6月10日 D 2006年7月20日 12、某工程项目建设单位于2004年2月1日发布招标公告，2004年3月1日发售招标文件，招标单位甲在招标文件规定的投标截止日2004年4月1日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于2004年4月30日向甲发出中标通知书。双方于2004年5月20日签订了施工合同。则甲受到要约条件约束的时间是( )。

二建建设工程施工管理章节测试题及答案

2018二建《建设工程施工管理》章节测试题 丰振俭编辑 二级建造师考试《施工管理》难度分析 二级建造师考试《施工管理》难度分析内容如下，同学们可以根据下文对于管理科目重难点的分析，进行有针对的复习提升。 一、二级建造师施工管理学科特点： 1.施工管理是建造师考试的基础科目，以“三控三管一协调”为核心分别进行阐述。包括7章32节96目约450个知识点。 2.施工管理的难度并不大，但根据历年的统计，本科目在公共科目中的通过率往往最低，主要有两方面原因：一是施工管理的知识点分布散乱，容易造成记忆混淆;二是施工管理更多的是考查考生对关键语句和关键词的理解与记忆，考试中文字游戏的陷阱极多，若“咬文嚼字”的功力差，易失分。 3.在复习过程中，考生要加强重视程度，认真听讲，抓牢髙频考点，反复阅读教材，多做高质量习题，作到题书合一，避免因对关键语句和关键词的理解与记忆不到位而造成的失分现象。 二、二级建造师施工管理考试复习策略 1.合理分配复习时间 制定学习计划特别要注意合理分配各科目的学习时间。二级建造师建设工程施工管理是最基础的科目，且与专业实务科目联系紧密，优先学习施工管理可以全面把握二级建造师考试的知识体系和框架结构，对未来专业实务科目的学习帮助极大。法规科目作为唯一的纯

理论性科目切记不要死记硬背，近年来对于法规科目的考查愈加注重各章节间融会贯通的能力。公共科目总的复习时间原则上不应超过30%，剩余的时间和精力要全部投入到专业实务科目中，精读细读，加强记忆，勤于练习，专业实务科目才是通过建造师考试最大的拦路虎。 2.结合理论精练习题 二级建造师的考试并不适宜题海战术，对于习题的选择非常重要，切勿盲目做题，更不要寄希望于”押题”。 一套高质量的习题有助于帮助考生理解相关知识点，把握命题规律。故一要注重习题的准确度，二要注重习题的精华程度。题源的选择要优先选用高口碑、高信用的培训机构或出版社。 近三年的考试真题必须做，真题代表了命题者的思路和方向，通过真题演练，以实战的状态检验知识点的掌握情况。考生亦可根据历年真题的命题思路，选择与真题相近的，有价值的习题加以练习。此外，对于重难点知识点，有针对性的进行系统练习同样非常重要。 3.把握重点，抓大放小 二级建造师属于通过型考试，且考查的知识点繁杂众多，分布范围极广，细分知识点甚至达上千个，很难在短时间内完全掌握所有的知识点，因此，要把握重点知识点，抓大放小。 《建筑工程施工管理》第一.二.四.六章即施工管理、成本管理、质量管理、合同管理为历年考试的绝对重点章节，每章分值都不低于20分，对于这四章的核心知识点必须投入精力，完全理解和掌握，

二建法规练习题集答案

2Z2０1000 建设工程基本法律知识 2Z２01010建设工程法律体系 2Ｚ201011 法律体系的基本框架 ）。 【２０1３】下列已经颁布的规范性法律文件中,不属于宪法部门法范畴的（ A。《全国人民代表大会组细法》 B。《中华人民共和国国际法》 C.《中华人民共和国反垄断法》 D。《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》 【答案】C 【解析】见总结表格，多看多记 【21０3 改】下列法律中,属于行政法的是（）. Ａ。《公司法》 Ｂ。《建筑法》 C。《合同法》 D。《行政诉讼法》 【答案】B 【解析】公司法属于商法部门,建筑法属于行政法部门,合同法属于民法部门,行政诉讼法属于程序法部门. ２Ｚ20101２法的形式和效力层 级 【2010】下列规范性文件中，效力最高的是（ ）. A．行政法规 B．司法解释 Ｃ.地方性法规 D。行政规章 【答案】Ａ 【解析】牢记思维图:宪法，法律，两法规,两规章。 【2０10】下列不工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）。 Ａ。工程建设项目施工招标投标办法 Ｂ。安全生产许可证条例 C．安全生产法 D。建筑业企业资质管理规定 【答案】B 【解析】 【２014 一建】签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（). A．人大主席团 B．国务院总理 C.最高人民法院院长 D。国家主席

【答案】D 【解析】我们强调逢新必考,新敃材特意加入了公布领导人，所以成了新的考核点。全国人 民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。【2014一建】关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（） A 省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规尤其常务委员会发布公告予以公布 B 省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予 以公告 C 较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常委会直接公布 D 自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布【答案】D 【解析】地方性法规、自治条例和单行条例 【2011】不同行政法规对同一亊项的规定,新的一般规定不旧的特别规定不一致，不能确 定如何适用时，由（ )裁决. A.制定机关 B．最高人民法院 C.国务院 Ｄ。全国人大常委会 【答案】C 【解析】题目较难,法律效力上下位冲突的解决采用家长裁决制。而本题问的非常具体,行 政法规由国务院裁决,单选题做题原则选最恰当的选项。 2Z２01020建设工程法人制度 2Ｚ2０1０２1法人应具备的条件 【２０1１】法人应当具备的条件有 （ )。 Ａ．依法成立 B．有自己的场所 C。有必要的财产戒者经费 D。有自己的名称、组细机构 E.能够独立承担无限民亊责任 【答案】ＡBCD 【解析】基本概念 【2010 超纲题】根据《公司法》,公司法人成立日期是( ）之日。 A.公司营业执照签发 B.申请公司设立 C。工商管理机关批准 D.组细机构代码证签发 【答案】A 【解析】《公司法》第7 条明确规定，“依法成立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照，公司营业执照签发日期为公司成立日期"。法规配套的法律选编内条款. 2Ｚ２０10２2 法人在建设工程中的地位和作用

二建《工程法规》章节习题：代理制度

二建《工程法规》章节习题：代理制度 2018二建《工程法规》章节习题：代理制度(一)代理的含义 PS：代理是一种事实行为 公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。 代理的基本结构：代理是代理人于代理权限内，以被代理人的名义向第三人意思表示或受领意思表示，该意思表示直接对本人(指被代理人)生效的民事法律行为。 被代理人 内部授权委托或法律规定 代理人外部行为 第三人 特征：代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为; 二者缺一不可 被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。 (二)代理的种类 i. 委托代理：是代理人根据被代理人授权而进行的代理; ii. 法定代理：是根据法律的直接规定而产生的代理;(不需指定过程) iii. 指定代理：是根据人民法院或者所有权机关的指定而产生的代理;(需要指定过程)(②和③都属于法定代理)

PS：委托代理、法定代理和指定代理的关键区别是依据不同。 (三)代理人与被代理人的责任承担 1、当授权不明确时，代理人与被代理人的责任承担(又称：有权代理) 委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。 ①没有代理权 2、无权代理②超越代理权的责任承担 ③代理权终止后的行为 (1) 经被代理人追认，被代理人承担民事责任; (2) 被代理人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意; (3) 未经被代理人追认的，由行为人承担民事责任。 1、代理人不履行职责的责任承担： (1) 对给被代理人造成损害的，代理人应当承担民事责任; (2) 代理人和第三人串通，损害被代理人的利益，由代理人和第三人负连带责任。 2、代理事项违法的责任承担： 代理人和被代理人负连带责任。 3、转托他人代理的责任承担： 如果被代理人不同意转托的，代理人对所转托的人的行为负民事责任;

2020年二建《法规》章节习题

2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》章节习题第一章建设工程基本法律知识 第一章第一节建设工程法律体系 1.下列规范性法律文件中，由国务院制定的是（）。 A.《安全生产法》 B.《建筑工程施工许可管理办法》 C.《招标投标法实施条例》 D.《河南省工程建设项目施工招标投标办法》 2.下列有关法的效力，说法正确的是（）。 A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，由全国人大常委会裁决 B.地方法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决 C.地方法规与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致，由全国人大常委会裁决 D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行 E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，由国务院裁决 3.按下列关于法的形式说法，错误的是（）。 A.宪法的主要功能是制约和平衡国家权力，保障公民权利 B.法律分为基本法律和一般法律 C.法的形式决定于法的本质 D.习惯法、宗教法、判例不是法的形式 第一章第二节建设工程法人制度 1.法人在建设工程中的地位，表现在（）。 A.它所扮演的总、分包角色上 B.它所具有的民事权利能力和民事行为能力 C.确立了建设领域国有企业的所有权和经营权的分离 D.法人是建设工程中的基本主体 2.下列有关法人的说法，正确的是（）。 A.有限责任公司自营业执照签发之时具有法人资格 B.社会团体、基金会为特别法人 C.事业单位经依法登记成立，取得法人资格 D.项目经理行为的法律后果由企业法人承担 3.根据《民法总则》，法人应当具备的条件有()。 A.依法成立 B.有必要的财产或者经费 C.有自己的名称、组织机构和场所 D.有独立产权的经营场所 E.能够独立承担刑事责任 第一章第三节建设工程代理制度 1.关于代理的法律特征的说法，下列选项正确的是（）。 A.任何民事行为都可以代理 B.代理行为的法律后果归属于第三人 C.代理行为应当是具有法律意义的行为 D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为 2.下列关于代理行为的说法，正确的是（）。 A.甲单位的法定代表人死亡，委托代理终止 B.建设工程活动不得委托代理 C.委托人或者受托人可以随时解除委托合同 D.书面委托代理的授权委托书应当有被委托人的签名或者盖章 3.关于转代理，下列哪个选项是正确的（）。

二建法规测试题

2016年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟冲刺试题（一） 一、单选题 1.由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体通常称为（）。 A.法律形式 B.法律体系 C.法律规范 D.法律部门 2.关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是（）。 A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》 B.《北京市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》 C.《北京市建筑市场管理条例》高于《陕西省建筑市场管理条例》 D.《陕西省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》 3.施工企业取得法人资格的时间为（）日。 A.注册资金到位 B.公司成立 C.工商行政管理机关核准登记 D.建设行政主管部门颁发资质证书 4.项目经理部行为的法律后果由（）承担。 A.企业法人 B.项目经理 C.企业法定代表人 D.项目经理部与企业法人分担 5.代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对此行为承担民事责任的是（）。 A.代理人 B.被代理人 C.第三人 D.法定代理人 6.下列行为中，属于委托代理的是（）。 A.转包工程 B.肢解分包 C.请律师代为诉讼 D.分包商完成主体结构施工 7.下列权利中，不属于物权的是（）。 A.抵押权

B.房屋产权 C.房屋的租金 D.建设用地使用权 8.根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。 A.国家划拨 B.支付土地使用权出让金 C.使用权登记 D.取得建设用地使用权证书 9.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是（）。 A.合同 B.侵权 C.不当得利 D.无因管理 10.某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。 A.其间构成了不当得利之债 B.其间构成了无因管理之债 C.其间构成了侵权之债 D.其间没有形成债的关系 11.某人以其居住的别墅作为担保，该种担保方式属于（）。 A.定金 B.质押 C.留置 D.抵押 12.专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据《专利法》及其实施细则的规定，包括发明、实用新型和（）。 A.内部设计 B.产品方案 C.外观设计 D.产品构造 13.王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。 A.2021年3月5日 B.2021年3月15日 C.2021年5月15日 D.2023年2月13日

2020年二建《建筑工程法规》真题练习及答案解析

2020年二建《建筑工程法规》真题练习及答案解 析 1、对于工程监理单位的赔偿责任，下列说法中不正确的是()。 A.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任 B.工程监理单位对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任 C.工程监理单位与承包商串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当承担全部赔偿责任 D.工程监理单位与承包商串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任 【正确答案】：C 【答案解析】：工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，给建设单位造成损失的，承担连带赔偿责任。参见教材P41. 【该题针对“建筑法”知识点进行考核】 2、申领施工许可证时向区建设局提交的施工图纸及技术资料应 当满足()。 A.满足该开发商的要求 B.满足施工需要并按照规定通过审核 C.满足施工需要并通过监理单位审核 D.满足施工单位要求 【正确答案】：B

【答案解析】：《建筑工程施工许可管理办法》第4条规定。参见教材P28. 【该题针对二级建造师-法规及相关知识中的“建筑法”知识点进行考核】 3、建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。(2009年真题) A.建设用地规划许可证 B.建设工程规划许可证 C.施工许可证 D.安全生产许可证 【正确答案】：C 【答案解析】：《建筑法》第7条规定。 【该题针对二级建造师-法规及相关知识中的“建筑法”知识点进行考核】 4、由于项目涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，某公司申领施工许可证前，对拆迁工作完成情况错误的说法是()。 A.拆迁工作必须全部完成 B.所需求的补偿安置资金全部到位 C.拆迁工作应完成50%以上 D.进度已满足施工的要求 E.有具体的拆迁方案 【正确答案】：ABC 【答案解析】：参见教材P28.

2017二建法规真题及答案.doc

2017二建法规真题 一、单项选择题 1.【题干】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确 定如何适用时，由（）裁决。 A.最高人民法院 B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会 【答案】B 【解析】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定 如何适用时，由国务院裁决。 【考点】法的效力层级 2.【题干】关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 【答案】0 【解析】诉讼代理人不仅仅只有律师还可以包括基层法律服务工作者等。所以A错 误。建设工程中的代理主要是委托代理。所以B错误。委托代理人为被代理人的利益需要 转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。所以D错误 【考点】建设工程代理制度 3.【题干】建设用地使用权自（）时设立。 A.土地交付 B.转让 C.登记 D.支付出让金 【答案】C 【解析】建设用地使用权自登记时设立 【考点】建设用地使用权的设立 4.【题干】甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专 利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为, 甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）。 A.60万元 B.80万元 C.120万元 D.160万元 【答案】C 【解析】侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确泄。 【考点】建设工程知识产权侵权的民事责任 5.【题干】甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定 向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）o A. 50万元

2018二建机电工程管理与实务复习题集

目录 211330000 机电工程项目施工相关法规与标准 (1) 2H331000 机电工程施工相关法规 (1) 2H331010 《计量法》相关规定 (1) 2H331020 《电力法》相关规定 (11) 2H331030 《特种设备安全法》相关规定 (20) 2H332000 机电工程施工相关标准 (30) 2H331010 工业安装工程施，工质量验收统一要求 (30) 2H332020 建筑安装工程施工质量验收统一要求 (39) 2H333000二级建造师（机电工程）注册执业管理规定及相关要求 (48) 211330000 机电工程项目施工相关法规与标准 2H331000 机电工程施工相关法规 2H331010 《计量法》相关规定 一、单选 1.《中华人民共和国计量法》是国家管理计量工作的基本法律，是实

施计量监督管理的（C）。 A.标准 B.规范 C.最高准则 D.基本法规 2.精密天平属于（C）方面的工作计量器具。 A. 贸易结算 B. 安全防护 C. 医疗卫生 D. 环境监测 3. 下列工作计量器具中，属于非强制检定的是（C）。 A. 兆欧表 B. 声级计 C. 电压表 D.绝缘电阻表 4. 强制检定与非强制检定均属于（D）检定。 A. 重要 B. 最高 C. 常用 D. 法制 5. 施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请（C）。

A.后续检定 B.使用检定 C. 周期检定 D.仲裁检定 6.计量器具准确度的“ 等” 是根据（B）确定。 A.示值误差大小 B.扩展不确定大小 C. 器具类型 D.检测内容 7.计量器具经检定机构检定，证明计量器具不符合有关法定要求出具的文件是（B）。 A.检定证书 B.检定结果通知书 C. 漆封印 D.钳印 8.下列计量器具中，属于企业最高计量标准器的是（A）。 A.接地电阻测量仪 B.焊接检验尺 C. 超声波测厚仪 D.直流电位差计 9.下列计量器具中，属于B类范围的是（C）。 A.兆欧表

2016二建法规练习题二套

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1 、某建设工程预计建设工期15个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的( )。 A.10% B.20% C.30% D.50% 参考答案：C 2 、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的( )标准。 A.推荐性 B.国家 C.强制性 D.行业 参考答案：C 3、《民事诉讼法》规定，证据保全申请人在人民法院采取保全措施后( )日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。 A.10 B.20 C.30 D.45 参考答案：C 4 、采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25，出于安全的考虑，建设单位将混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准，双方对该混凝土计价发生争议。关于工程价款处理的说法，正确的是( )。 A.应按照建设单位提出的计价标准予以补偿 B.应按照施工企业提出的计价标准予以补偿 C.合同总价款不予调整

D.协商不成，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准确定 参考答案：D 5 《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处( )的罚款。 A.1万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.10万元以上50万元以下 D.5万元以上50万元以下 参考答案：C 6 在我国法律体系中，( )的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。 A.法律 B.地方性法规 C.行政法规 D.单行条例 参考答案：A 7 建筑施工总承包资质序列特级资质企业配备的专职安全生产管理人员应不少于( )人。 A.2 B.3 C.4 D.6 参考答案：D 8 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，发生( )事故的，处10万元以上20万元以下的罚款。 A.特别重大 B.重大 C.较大 D.一般 参考答案：D

2019二建【法规】-JG-典型例题练习 (1)

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 2019二建【法规】-JG-典型例题练习(1) 一、单项选择题 1 1 、行政法规的制定主体是（）。 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 C 【答案解析】本题考查的是法的形式。 全国人大及其常委会制定的是法律；国务院制定的是行政法规；最高人民法院制定的是司法解释。 参见教材 P2。 2 2 、依照我国的法律形式，《建筑法》属于（）。 A、部门规章 B、行政法规 C、法律 D、地方性法规【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 C 【答案解析】本题考查的是法的形式。 建筑法属于法律，制定主体为全国人大及其常务委员会。 参见教材P2。 3 3 、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A、全国人民代表大会 B、最高人民法院 C、国务院 D、全国人民代表大会常务委员会【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正 1 / 12

确答案】 C 【答案解析】本题考查的是法的效力层级。 行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。 参见教材 P5。 4 4 、以下关于法律法规效力的说法中，不正确的是（）。 A、法律的效力一定大于行政法规 B、地方法规效力一定大于地方政府制定的规章 C、一般情况下，同一事项的特别法，要优先于一般法 D、法律的效力，一定大于地方法规的效力【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 B 【答案解析】本题考查的是法的效力层级。 地方法规的制定主体为地方人大常委会，地方政府规章制定主体为地方人民政府。 不同级别时，无法判断谁的效力更高。 参见教材 P5。 5 5 、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。 A、法律 B、行政法规 C、部门规章 D、司法解释【本题 1 分，建议 1 分钟内完成本题】【加入题库收藏夹】【加入题库打印收藏夹】【隐藏答案】【正确答案】 B 【答案解析】本题考查的是法的形式。 行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件，如《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程安

法规》19二建真题(完整)

《建设工程法规及相关知识真题及解析》 一、单项选择题(共60 题，每题1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)。 1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是( )。 A.须经有关机关批准 B.有技术负责人 C.承担有限民事责任 D.应当有自己的名称和组织机构 2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自( )时发生移转。 A.交付 B.合同成立 C.合同生效 D.车辆完成登记 3.关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。 A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上 B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式 C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分 D.建设用地使用权期间届满的，自动续期 4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是( )。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工企业 D.监理单位

5.关于商标专用权的说法，正确的是( )。 A.商标专用权是一种有形财产权 B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请 C.注册商标的有效期为10 年 D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算 6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于( )担保。 A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 7.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018 年5 月10 日并于 5 月15 日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7 月20 日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8 月10 日。该建筑工程一切险责任的起始日期为( )。 年5 月10 日 年5 月15 日 年7 月20 日 年8 月10 日 8.关于效力待定合同的说法，正确的是( )。 A.善意相对人对合同有追认权