台州医院装修设计合同(纪念楼)

建设工程设计合同

工程名称：台州医院恩泽纪念楼装饰设计工程

工程地点:

合同编号：

(由设计人编填)

设计证书等级:

发包人：

设计人：

签订日期：

发包人：浙江省台州医院

设计人：广州市中联设计顾问有限公司

发包人委托设计人承担浙江台州医院恩泽纪念楼二次装饰设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号分项目名称建设规模设计阶段及内容

估算总投资

（万元）

费

率

%

设计费

（万元）层数

建筑面积

（m2）

方案初步设计施工图

1 装饰使用功能策划

2 台州医院恩泽纪念楼装修工程约25800.0 √√70．0

说

明

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

1 建筑、结构、水、电、空调施

工图

1

本合同签订后3

天内

蓝图及建筑

专业电子文件

2 甲方使用功能及相关文件1本合同签订后3天内

3

4

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1 施工功能策划（装饰）

2 方案设计全套设计文件

3 附电子文件光盘

3 施工图设计全套设计文件8 方案设计经发包人

及其他主管部门评

审确认并作出批复

后60个工作日内

附电子文

件光盘

注：设计内容包括：地上室内装修设计

第五条 本合同设计收费为 70万元人民币。设计费支付进度详见下表。

第六条 双方责任 6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.3发包人应按时支付设计费。

6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

付费次序

占总设计费 % 付费额 （元） 付费时间

（由交付设计文件所决定） 第一次付费 20% 140000.0 合同签订后三天内

第二次付费 20% 210000.0 装修方案经发包人确认后三天内 第三次付费 50% 315000.0 设计人提交全部施工图后三天内 第四次付费 10%

70000.0

装修工程验收签证后15天内

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是:

《民用建筑设计通则》（JGJ37-87）

《建筑设计防火规范》（2000年版）

《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

6.2.3设计合理使用年限为年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、及时处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人

已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方另行商定。

7.3由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

第八条其他

8.1设计规模及其他变更必须要发包方同意。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向当地人民法院起诉。

8.7本合同一式六份，发包方叁份,设计人叁份。

8.8本合同经双方签章后生效。

8.9本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查

部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第九条补充约定事项：

为双方更好的达到合作目标，经双方协商以下内容：

9.1设计人须严格遵守《台州医院恩泽纪念楼二次装饰设计管理规划》文件要求。

9.2设计人须委派下表中的设计师负责台州医院恩泽纪念楼项目的功能需求调研和室内装饰设计工作。

序号姓名职务性别年龄职称现场服务天数1 胡辉

2

3

4

5

9.3 因设计人未与设计总包方充分的沟通，装饰施工图和建筑施工图之间的矛盾；以及责任期内的其他失职行为，对本项目造成经济损失的，同意按以下办法支付赔偿金。

赔偿金=直接经济损失×5%。

9.4当发包人认定设计人员未实质性履行合同其职责，或与第三人串通给发包人造成经济损失的，发包人有权要求更换设计师，直至终止合同并要求设计人承担相应的赔偿责任。

9.5当发包人认定设计人员未实质性履行合同其职责，或与第三人串通给发包人造成经济损失的，发包人有权要求更换设计师，直至终止合同并要求设计人承担相应的赔偿责任。

9.6各阶段设计费支付应先由设计单位提出申请，填写对本阶段成果的自评价，然后分别报项目管理公司审批支付。

9.7设计费根据基本、进度、质量、造价控制、配合服务五方面切块进行考核后，根据第五条说明进行考核比例支付；

各阶段设计费＝基本价（40%）+进度价（15%）+质量价（15%）+造价控制（15%）+配合价（15%）

9.7.1设计费用主要组成内容说明：

1、基本价主要要求内容：根据合同及招标文件要求完成各阶段的设计成果。未响应一处，扣除本阶段基本价的5%，依次类推叠加；

2、进度价主要要求内容：根据发包人的要求提供图纸的及时性；根据合同约定延迟一天交付成果，扣除本阶段进度价的10%，依次类推叠加；

3、质量价主要要求内容：设计成果在满足国家及地方设计规范要求的前提下，必须满足功能合理性、经济性、施工可行性、人性化、节能、绿色环保、细部装饰创新等要求；

不符合第八条质量约定要求一处，扣除本阶段质量价应付额的5%；对项目管理公司及委托方的合理意见不采纳一处的，扣除本阶段质量价应付额的5%，依次类推叠加。

4、造价控制主要组成内容：

（1）施工图设计必须以招标文件中的限额要求进行设计，严禁施工图预

算超越控制概算，有效控制装饰工程造价；施工图预算超过双方约定造价控制限额范围的1-2%，扣除本阶段造价控制价应付额的5%，依次类推叠加。

（2）在施工图确定后，因发包人提出的增加设计或变更设计造成的成本增加不在考核内容内；

（3）因设计人不合理、遗漏、错误、违反有关规范等原因造成的施工图设计变更导致工程造价累计增加超过施工图预算的3％的，设计人应向发包人支付赔偿金，赔偿金为超过部分工程造价的10％，但总额不超过设计费用总额。

5、配合价主要要求内容：

（1）现场因图纸设计问题或现场问题，导致无法进行施工或造成成本增加的问题处理配合；

（2）设计人应无条件接受项目管理公司和委托方的合理优化意见；

（3）发包人对设计进行合理调整，施工图交底及施工过程中要求处理解决设计有关问题等有关配合，设计人响应时间在24小时以内；并于3日内给予落实解决。

设计人在配合和服务过程中违反合同有关约定一处的，扣除配合价的5％，依次类推叠加。

如其它约定事项与本合同制式条款不相一致时，按其他约定事项条款执行；本合同一式四份，双方各执二份，经双方法人或法人委托人签字盖章后生效；

开户银行：发包人名称：

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

住所：

邮政编码：

电话：

传真：

银行帐号

：

装饰设计合同范本

WORD格式装饰设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 发包方： 设计方： 签订日期：

委托方：(以下简称甲方) 受托方：(以下简称乙方) 甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签定本合同。 一.设计工程概况 1设计工程名称： 2设计工程地点： 3设计工程面积： 4设计工程范围：平面、立面、剖面、艺术品造型、以及现场设计协调等工作范围。 二.设计时间 1设计限期： 设计限期为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到乙方交付全套图纸之日 为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。 2设计交图步骤及时间： (1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，签定本合同，同时支付首期设计费定金,总设计费的20%。乙方收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案图构思 (包括平面功能定位图，及一些设计概念图思想) (2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付第二期设计费用，总设计费的50%。乙方收到设计费后天内，向甲方提交较详细装修设计方案：六张左右 效果图(详细装修设计方案是在笔记本电脑中讨论，修改确认) (3)甲方确认效果图设计方案后即支付第三期设计费用，总设计费的27%。乙方收到 设计费后天内开始制作施工用的总体设计尺寸图。 (4)工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料造价及工程质量咨询服务，完工后甲方满意十天内支付第四期设计费，总设计费3%的设计费。 三.设计计费金额、支付时间与方式 1.设计费总额：人民币元整。 2.支付时间：

(1)双方签订委托设计合同时，甲方即应向乙方支付定金，即人民币元。(按设计 总额的20%计算) (2)甲方支付第二期的设计费即人民币元。(设计费总额的50%); (3)甲方支付第三期的设计费即人民币元。(设计费总额27%) (4)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求，超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用，在竣工前由甲方支付给乙方。 (5)工程完工甲方满意后十天内甲方即向乙方支付第四期设计费，即人民币 元。(3%设计费总额); 四.设计服务范围 包含第一阶段至第五阶段有关室内设计所有内容：平面、立面、剖面、艺术品造型、 以及现场设计协调等工作范围， 第一阶段：设计平面布置规划 1．乙方将在原有建筑规划设计平面布局基础上，合理有效的按甲方意见对各区域平面设计并提供平面设计图供甲方审核确认。 2．乙方应与甲方协商，以便确定室内设计工作时间表、了解工程预算及时展开平面功能设计工作。 3．乙方应根据规定的工作范围内所包括的所有区域，依其各部分功能要求展开平面图设计工作。 4．本阶段于乙方在原有设计基础上交出各区域功能平面设计图，经甲方审核后，并得到甲方确认视为完成。 第二阶段：设计立面剖面图内容 3.乙方将根据甲方确定的平面功能设计图基础上结合现场加以合理，美观、有效的设计天花、立面、剖面，核对现场建筑尺寸数据。 4.本阶段乙方完成对各区域分布分项设计内容，如对设计装饰效果、施工技术、合理控制 工程造价等工作完成，经与甲方讨论审核，并得到甲方确认视为完成。 第三阶段：建筑.机电配合点位图纸甲方审定及确认设计图纸后，乙方提供水电配套图纸。这一阶段将提供的文件包括： 1.按照服务范围所规定的工作范围，此水电配套图纸将包括下列各项： 1.1水施：表示给室内装饰施工单位作施工之用。

室内装修设计合同最终版

内装修设计协议

设计协议 委托方：（以下简称甲方）_______________________________________________ 受托方：（以下简称乙方）_______________________________________________ 甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，经双方协商一致，签订本协议。 —、工程概况： 1?工程地点：_____________________________________________ 2 .使用面积：____________________________________________ 3?设计范围：方案设计（平面布局图、主要设计及材料说明）： 装修施工图（设计说明、材料规格说明、平面图、立面图、顶面图、主要节点大样图、开关照明插座点位图）； 7 ?甲方如需乙方提供效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图制 作成本费（平角度效果图600元/张，360°全景效果图1000元/张）。现甲方要 求绘制___________________________________________ 部位效果图共计__________ 张，总计人民币（大写） （Y: _______________ ）； 8?本协议所提出之金额均为不含税价，如若甲方需乙方开具发票，发票费用按照相关法律法规另计。

9其它约定：____________________________________________________________ 为甲方对设计图纸的签收和确认。 <二> 乙方责任： 1 ?乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。 2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。 3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还设计定金。 4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 四、其它： 1.本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不 含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。 2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应 遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。 3.如本设计项目非乙方施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图 纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方300元/次的外出费, 市区外甲方应支付乙方500 元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。 4.对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。 5.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请大足区人民法院解决。 6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。 7.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人: 法定代

办公室装修合同

办公室装修合同 发包人：甲方 承包人：乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：办公室装饰 2、工程地点： 3、工程范围：室内装修（见预算清单） 4、工程承包方式：包工包料 5、工程造价：（见预算清单） 第二条工程期限 1、经甲、乙双方确定：本工程合同工期为天（日历），具体开发时间以甲乙双方签订的开工报告为准。 2、本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。 3、本工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。 （1）由于不可抗力造成无法正常施工的； （2）由于甲方原因影响连续施工的（包括工程付款不到位）。

（3）由于设计变更或设计未确定的。 （4）由于未办妥相关物业或行政审批手续的。 （5）由于施工工地（非乙方原因）一月内停电停水停气造成停工累计超过8小时； （6）由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。 第三条工程施工准备与双方责任 1、甲方责任 （1）开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续，甲方承担进场手续费用。 （2）组织好设计交底及图纸会审工作。 （3）委托为甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工程日常事宜。 （4）开工前1天，甲方腾空装饰场地以便工程开工。 （5）做好甲方提供材料及设备的供应；落实建设资金，按期报付工程预付款，办理现场签证，竣工验收。 2、乙方责任 （1）提供完整的施工图纸及施工技术资料。 （2）开工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料，编制施工图预算和施工组织计划，制定施工总计划进度。 （3）做发了施工准备工作，组织好人员及材料设施的进场、采购、供应和管理。

室内装修设计合同范本5篇

室内装修设计合同范本5篇 室内设计是一门综合性学科，主要由室内环境艺术意境、室内环境艺术中界、室内环境艺术气氛和室内环境非艺术表现部分等组成。以下是我整理的室内装修设计合同范本5篇，欢迎阅读参考! 室内装修设计合同范本(1) 甲方：_________ 乙方：_________ 兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议： 一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。 二、甲方确认平面方案，确认后，甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_________%。(设计费收取标准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。 三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。 四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。 含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签字定稿。 五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。 六、图纸装裱要求：乙方交付壹套A3设计图纸，超出部分费用甲方自理，甲方结清设计尾款。

七、设计费收取标准：平面_________元/平方米，复式_________元/平方米，别墅_________元/平方米，本套私宅总设计费大写：_________(小写_________元)，签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_________(小写_________元)，余款于乙方交付整套A3设计图纸时结清。 八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元/张，复式_________元/张，卧室_________元/张，本套私宅效果图制作费大写：_________(小写_________元)。 九、双方权利义务： 1.甲方 (1)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 (2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，_________天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。 (3)甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 (4)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据业乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

装饰装修设计合同范本(简单版)

装饰装修设计合同 委托方：（以下简称甲方）受托方：（以下简称乙方） 甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。 一、设计工程概况 1．设计工程名称： 2．设计工程地点： 3．设计工程面积约： M2 4．设计工程范围： 二、设计时间 1．设计期限： 设计期限为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。 2．设计交图步骤及时间： （1）甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签定本合同，同时支付定金人民币元。乙方收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图，如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图，则双倍向甲方返还定金。 （2）甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付首期设计费人民币（按以上2（1）支付的人民币定金自动转为首期设计费）。乙方收到设计费后天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。 （3）甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币，乙方收到设计费案后天内，向甲方提交详细装修施工图及效果图。

（4）甲方签字确认设计施工图后即支付第三期设计费人民币，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。 （5）工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。 三、提交成果 序号 图纸名称 份数 内容要求 提交时间 1 装修设计方案图 1套 平面、天花、主要立面、效果图、 200 年月日前 2装修施工图 2套 平面、天花、立面、剖面、大样、 200 年月日前 备注 1、《装修施工图》为AUTOCAD文件且应达到施工队依图施工之深度，效果图张数双方协商； 2、上述设计成果应提交打印文档一份。 四、双方责任 1．甲方应按合同规定及时支付设计费。 2．甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意变更（除了合理的变更）。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。

公司办公楼装修设计合同范本

***项目 装修工程设计合同 工程名称：* 工程地点：* 合同编号： 设计证书等级: 委托人：* 设计人：* 签订日期：*

委托人：* 设计人：* 委托人委托设计人承担***设计，工程地点为***，经双方协商一致，签订本合同，以共同执行。 合同签约地：*** 第一条：本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《关于加强建筑装饰设计市场管理的意见》。 1.2国家及地方有关建设工程装修设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条：设计依据 2.1委托人的设计委托书。 2.2委托人提交的基础资料。 第三条：合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2招标文件 3.3投标文件 本合同签订后，双方达成的补充协议视为本合同的组成部分，并最优先适用。 第四条：本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

工程名称：*** 工程规模：*** 设计阶段：方案设计、施工图设计 设计人工作内容：包括但不限于以下内容： ********等所有区域效果图与施工图设计； 装修施工总投资预算：*** 第五条：设计总体要求 1、效果图设计 于合同签订之日起***个工作日内提供所有不同区域的效果图、平面图、标识、概算、以及装修过程中的各类设备、原材料、家具、灯具、洁具提供不少于三家生产能力和业绩优秀的供应商厂家名单，并附其效果图。如委托人要求对上述提供的方案设计文件等进行调整或修改的，设计人应按照委托人要求在三日内进行调整或修改，如经两次修改仍不符合委托人要求的，委托人有权解除本合同。 2、施工图设计 于方案设计效果图经甲方签字确认后40个工作日内提供所有区域设计施工图共8套，要求到达装修招标及施工深度并经委托人审核确认。 3、上述提交周期均包含国家法定节假日。设计人按期提交相应阶段设计成果，经委托人确认审查、审批通过后，设计人提交日为委托人实际完成相应设计成果之日；如经委托人要求修改，设计人修改后再次提交后，经委托人确认并审查、审批通过后，再次提交日为设计人实际完成相应设计成果之日。 第六条：设计服务 包括但不限于以下内容

室内装修设计合同范本(版)

合同编号： 室内设计合同 甲方(委托方)：代理人：联系方式： 乙方(受托方)：北京丽都嘉业装饰工程有限公司设计师：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议。 第一条设计项目概况 1．甲方委托设计项目地点：区（县）路小区楼室。2．房屋建筑物类别：□别墅□平层□办公室□商铺□会所□酒店 3．设计档次：□低档□中档□高档；设计风格：□现代□欧式□中式□其它4．建筑面积：平方米。 5．预计装饰造价（人民币）元。（造价包含基础装修+□主材+□软装） 第二条设计程序及要求 1．室内装饰的设计程序： （1）设计准备阶段为个工作日，自年月日至年月日。乙方至现场进行勘测，并与甲方充分沟通。 （2）方案设计阶段为个工作日，自年月日至年月日。乙方分析各空间的相互功能关系，提供平面设计，显示出功能单元位置、功能单元关系及家具安排布局，并提供个主要空间视角的效果图。乙方介绍并说明设计方案，进行方案调整，并由甲方签字确认。 （3）施工图绘制阶段为个工作日，自年月日至年月日。乙方按甲方确认的设计方案，进行全套装饰施工图的设计与绘制。乙方根据甲方的修改意见，设计并绘制成完整的施工图。 （4）工程施工阶段，自工程开工之日起到装饰工程施工完成止。乙方要进行施工前的设计交底，参加现场协调，进行必要的现场指导；竣工时，协助做好总体验收工作。 2．设计图纸资料基本要求： A．每页设计图须由甲方签字认可。B．设计图如需修改或变更，必须由甲、乙双方签字认可。C．一式2份，并交甲方1份。 3．提供设计图文资料内容： （1）图纸： A．封面、目录、设计与施工说明； B．原始建筑平面测量图（含所有墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、房梁、上下水、燃气、地漏、污水管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体箱等标注）； C．墙体改动图（拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准）； D．设计平面布置图；设计顶面布置图；设计地面布置图；主要部位立面、剖面、节点详图；E．强、弱电及多媒体、智能化插座定位分布图；开关控制线路示意图； （2）效果图； （3）主要装饰材料表； （4）其它。 第三条设计费用 本项目设计费用：使用面积平方米，单价元，总计元，人民币（大写）元。 第四条支付方式 1．甲方向乙方支付总设计费用的 50 %作为预付款，计人民币元，乙方开始方

装修设计合同(样本)

建设工程设计合同 合同编号： 委托方（甲方）：赫格雷（大连）制药有限公司 设计方（乙方）：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 签订日期：年月日

甲方：赫格雷(大连)制药有限公司 乙方：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 设计事宜，经双方协商一致，签定本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设 计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章； 1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1 甲方给乙方的委托书或设计中标文件； 2.2 甲方提交的基础资料及文件。 第三条设计项目的服务内容、要求及设计成果表

第四条甲方应向乙方提交的有关资料及文件。 第五条乙方应根据设计工作进度计划向甲方交付的设计图纸及所有电子版文件详见下表（设计工作计划表）：

注：以上所有内容乙方应在实施期限内按时依据甲方的要求以书面形式提供。 第六条本合同设计收费为846000 元人民币。除本合同明确约定外，甲方不向乙方支付任何费用；设计费支付按照设计进度付款比例及支付时间详见下表：

补充说明： 1.如前期需要乙方提交部分施工图纸，乙方应急急配合协助； 2.投资如全部施工图及电子版文件交付满一年，设计范围内的工程仍未完成验收，甲方于交图一年后的十日内付清设计费余款。 第七条双方责任 7.1甲方责任： 7.1.1 甲方按本合同第二、四条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关法规、标准进行设计； 7.1.2 甲方提交上述资料及文件超过规定期限3天，乙方按合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限3天以上时，乙方有权重新确定提交设计图纸及文件的时间； 7.1.3 甲方变更委托设计项目、规模、条件等，或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改（占设计面积10%以上），以致造成乙方设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款。 7.1.4甲方指定本设计项目的签收确认负责人，如有变更，应及时向乙方发出书面变更通知书，以书面变更通知书到达乙方时生效。甲方在收到设计文件资料后的15日内完成书面确认或提出书面意见；如未按期完成，视为已确认。 7.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果乙方能够做到，甲方应根据乙方提前投入的工作量，向乙方支付赶工费，费用不超过设计费的1‰。 7.1.6 甲方应为乙方派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方面的便利条件，费用需乙方自行承担。 7.2 乙方责任 7.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责； 7.2.2 乙方的设计范围及责任不包括以下各项：

办公室装修合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 办公室装修合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国经济 六、付款方式 1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的 2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的 3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。 七、双方责任 1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。 2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议： 1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲

方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。） 3、工程虽发生变化时，按竣工后工程审计的工程虽计 算为准。 4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、 （盖公章）（盖公章） 法人代表：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 年月曰

装饰装修设计合同范本2020文档

2020 装饰装修设计合同范本文档CONTRACT TEMPLATE

装饰装修设计合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意变更(除了合理的变更)。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。下面是关于装饰装修设计合同范本，欢迎阅读! 【装饰装修设计合同(一)】 发包方：(以下简称甲方) 设计方：(以下简称乙方) 设计工程名称： 设计工程地点: 设计工程面积： 乙方保证承诺其为具有合法资质的设计单位，甲方因装修工程的需要，.com委托乙方进行装饰装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。装饰设计合同第一条本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建

设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条设计时间 1.设计期限： 设计期限为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。 2.设计交图步骤及时间： (1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签订本合同，同时支付定金人民币元。乙方收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图，天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图及初次效果图。如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图及初次效果图，则双倍向甲方返还定金。 (2)甲方确认立面方案、天花方案，对初次效果图提出修改方案即支付第一期 (3)甲方签字确认设计施工图后即支付第二期设计费，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。 (4)工程开工后乙方应派员配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务，工程竣工支付第三期设计费。 第三条乙方应向甲方交付的设计资料及文件： 序号资料及文件名称份数提交时间内容要求

装修设计合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-5280-54 装修设计合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

装修设计合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 很多朋友想雇用装修公司装修房子，但又不得怎么写合约合同，下面就列举一份房屋室内装修设计合同的范本，有需要的朋友可以参考一下。 根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：_______ 第二条设计收费及支付方法 (一) 本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。 经甲乙双方商定设计收费为元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图)，估算总收费元，金额大写

元。 (二)付款方式 甲乙双方采用以下付款方式 1、量房前付预付款1000元(其中200元上门测量费和800元方案费); 2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸; 3、出电脑效果图，价格：800元/张 (a4); 第三条设计内容及完成日期的约定 (一) 乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。 (二) 平立面图 1、原房型图 2、墙体改造图 3、平面家具布置图 4、地面图 5、天花图 6、现场制作的家具立面图(根据实际情况出或者不出)

办公室装修合同样本

办公室装修合同样本 发包人：甲方 承包人：乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：办公室装饰 2、工程地点： 3、工程范围：室内装修（见预算清单） 4、工程承包方式：本工程采用半包工包料方式承担（参见附件 清单） 5、工程造价 ⑴工程预算总造价为Y 元，大写人民币：元整。 ⑵本工程总造价计算依据 A、以工程设计施工图纸及设计变更、现场签证为依据。 B、施工中甲、乙双方确认的施工障碍引起的变更或增加措施等 费用。 C、施工中甲乙要求新增加的项目费用。 第二条工程期限 1、经甲、乙双方确定：本工程合同工期为______________ 天（日历），具

体开发时间以甲乙双方签订的开工报告为准。 2、本工程计划开工日期为___________ 年_____ 月 ____ 日，计划竣工日 期为____ 年_月_日。 3、本工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。 （1）由于不可抗力造成无法正常施工的； （2）由于甲方原因影响连续施工的（包括工程付款不到位）。 （3）由于设计变更或设计未确定的。 （4）由于未办妥相关物业或行政审批手续的。 （5）由于施工工地（非乙方原因）一月内停电停水停气造成停工累计超过8小时； （6）由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的。 第三条工程施工准备与双方责任 1、甲方责任 （1）开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续，甲方承担进场手续费用。 （2）组织好设计交底及图纸会审工作。 （3）委托为甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工程日常事宜。 （4）开工前1天，甲方腾空装饰场地以便工程开工。 （5）做好甲方提供材料及设备的供应；落实建设资金，按期报付工程预付款，办理现场签证，竣工验收。 2、乙方责任 (1)提供完整的施工图纸及施工技术资料。

室内装修设计合同范本详细版

室内装修设计合同范本详细版 What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-015307

室内装修设计合同范本详细版 甲方：________________ 住所地址：________________ 联系电话：________________ 手机号：________________ 乙方：________________ 单位名称：________________ 地址：________________ 服务电话：________________ 设计负责人：________________ 联系电话：________________ 手机：________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》,以及装饰行业的有关规定,经

双方协商,签订本合同,并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下家装设计任务： 工程地址：_____________________________ 第二条设计收费及支付方法 (一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。 经甲乙双方商定设计收费为________________元/平方米(套内使用面积,不含电脑效果图),估算总收费________________元,金额大写________________元。 (二)付款方式 甲乙双方采用以下付款方式 1、量房前付预付款_______元(其中_______元上门测量费和_______元方案费); 2、方案通过后,出全套施工图,客户付清余款并可带走全套图纸; 3、出电脑效果图,价格：_______元/张(A4); 第三条设计内容及完成日期的约定

装饰装修设计合同范本-简约版

装饰装修设计合同

装饰装修设计合同 委托方：（以下简称甲方）受托方：（以下简称乙方） 甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。 一、设计工程概况 1．设计工程地点： 2．设计工程面积约： M2 二、设计时间 1．设计期限： 设计期限为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。 2．设计交图步骤及时间： （1）甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付首期设计费人民币元。乙方收到设计费后天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括客餐厅效果图2张。 （2）甲方签字确认设计施工图后即支付第二期设计费人民币元，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。 （3）工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。 三、提交成果 1 装修设计方案图 1套 平面、天花、主要立面、效果图、

200 年月日前 2装修施工图 2套 平面、天花、立面、剖面、 200 年月日前 备注 1、《装修施工图》为AUTOCAD文件且应达到施工队依图施工之深度，效果图张数双方协商； 2、上述设计成果应提交打印文档一份。 四、双方责任 1．甲方应按合同规定及时支付设计费。 2．甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意变更（除了合理的变更）。甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。 3．甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。 4．乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。 5．乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。 6．若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。 7、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。 五．违约责任和争议的解决 1．甲方在乙方提供有关设计图纸后，未在合同规定的期限内支付设计费，或乙方无特殊情况延迟交付图纸，均应视为违反合同约定。按每日100元予以处罚。 2．合同生效后，甲、乙方无故要求终止或解除合同时，应以双倍定金赔偿无过错方（不可抗力除外）。 3．甲、乙双方在履行合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。

办公楼设计合同范本

办公楼设计合同范本 办公楼的装修设计属于比较大的交易，因此交易过程中签订合同十分重要。 1 甲方：(以下简称甲方)：______________ 乙方：(以下简称乙方)：______________ 依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下： 一、工程概况及承包方式 1、工程名称：____________________________ 2、工程地点：____________________________ 3、工程承包方式：包工包料 4、工程概况：建筑面积_______平方米。 二、工程装修内容 综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程； 三、工程造价 工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据; 工程造价为：￥______________元。(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)

四、工程期限 工程开工日期：_____年____月____日 工程竣工日期：_____年____月____日 五、质量要求 按国家建设部行业标准JGJ73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。 六、付款方式 1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的。 2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的。 3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的。 4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。 七、双方责任 1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

房屋装修设计合同示范文本

房屋装修设计合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

房屋装修设计合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：_________ 乙方：_________ 兹甲方委托乙方设计位于______实用面积_____平方米的 私宅，双方应设计事宜达成以下协议： 一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要 求，结合设计原理在甲方提供所有资料____日内绘出平面布 置图。 二、甲方确认平面方案，确认后，甲、乙双方签订本 设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设 计费的_____%.（设计费收取标准详见第六条），乙方下现 场实地尽寸复合。 三、签约后，乙方进入立面设计____日内绘出详细立面

方案。 四、设计内容： 设计平面方案图，全部施工图。含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签字定稿。 五、乙方根据立面方案制作效果图，（效果图制作收取标准详见第七条）。 六、图纸装裱要求： 乙方交付壹套A3设计图纸，超出部分费用甲方自理，甲方结清设计尾款。 七、设计费收取标准： 平面_____元/平方米，复式_____元/平方米，别墅_____元/平方米，本套私宅总设计费大写：_____（小写____元），签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_____（小写____元），余款于乙方交付整套A3设计图纸时结

写字楼装修服务协议样本

写字楼装修服务协议样本 写字楼装修服务协议装修管理服务协议甲方::（管理服务方）乙方::（丙方确定之装饰装修单位）丙方::（业主或合法使用人）为维护「创汇首座大厦」业户的共同利益、防止物业的公共部位共同设施受到破坏，确保物业的外观统一。 根据《重庆市物业管理条例》、建设部《住宅室内装饰装修管理 办法》的规定，结合本物业的实际情况签订本协议，供三方遵守。 一、装修审图 11、、乙方（丙方）进入本物业区域内进行装饰施工前必须办理 装修审图申请，。 提交装修审图申请表。 22、、丙方所聘请的装修设计和装修施工承包商（乙方）均必须 具备相应的设计及施工资质，并应向甲方提交加盖鲜章之《营业执照》、《工程设计证本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 书》、《建筑业企业资质证书》等复印件。 装修设计承包商必须具备建筑装饰设计二级以上资质于（含二级），面积小于050平方米的物业单位可由三级资质设计公司承担设计；装修施工承包商必须具备重庆市建筑装饰装修工程施工二级以上资质（含二级）和施工企业安全资格审查认可证并年审合格。

33、、乙方（丙方）装饰装修前需向甲方提供所有设计图纸必须加盖设计公司公章并由设计人、审核人签字或盖章认定。 44、、所有图纸尺寸应以公制标注，图纸一式两份按照统一的比例，统一的纸张大小（A3）装订成册；每张图纸注明项目名称、设计//施工单位名称、工程地址、比例及必要的说明；如对写字楼场地交付状态下的系统有任何改造，请予以注明。 图纸需包括但不限于以下资料:: （11）、楼层图，标明::----工程的设计、施工、用料、工期等总说明--写字楼的内部总平面图、立面和剖面布置图，包括所有内部隔断、所本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 有家具，设备及重型装置的位置，隔断采用的材质和装饰物（木制应作防火阻燃处理）；--业户需增加或拆除的墙或隔断，需标明高度和材质，隔墙或固定物品与写字楼玻璃隔断间距不得小于2200cm；--超重物体的位置，如大型冰柜、保险箱等，建议采取分散楼板负荷的办法；--地面装修类型（出入口地面应与公共区域地面保持水平）。 --显示正门及其它入口的立面图，包括任何标识或标志（橱窗、招牌、店徽等）、色彩方案和拟使用的材质；--彩色效果图。 （22）、天花布置图，标明::--灯具、出//排风口、风管、喷淋头、烟感，温感探测器、应急广播的位本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。

精装修设计合同(标准版)

精装修设计合同 发包人：XXXXXXXXXX以下简称甲方） 设计人：XXXXXXXXXXXX以下简称乙方） 甲方委托乙方完成XXXXXXX：精装设计（下称“工程”或“本工程”）工作（下称“设计 工作”），乙方接收委托。为明确双方的责任，甲、乙双方经协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。 1本合同签订依据: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划 法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程质量管理条例》； 1.2国家及河南省、开封市有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 2设计依据: 2.1甲方提供的设计要求、规划设计管控要点和其他相关附件。 2.2甲方提供的设计资料（包括规划设计、总平面位置图及各层建筑平面图、剖面图、 机电系统图等）。 2.3项目当地规划部门提供的建设批文和规划要求。 2.4国家及项目所在地的技术标准和有关规定。 2.5国家及河南省、开封市有关消防审查法规。 3项目概况: 3.1 项目名称：XXXXXXX X 3.2 项目地点: 3.3 项目概况：总建筑面积约平方米。设计范围详见建筑平面图。 3.4 工程造价控制：硬装限额元/ rf以内，软装限额元/ rf以内。设计人的设计应满足发包人的工程造价控制要求。如设计人的设计成果不符合上述工程造价控制指标要 求，设计人应按发包人要求无偿进行修改，直至满足上述造价控制指标要求。

资格。未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自更换前述乙方人员（如发生特殊情况如离职、 死亡、意外、疾病等原因除外），否则甲方有权解除本合同，甲方据此解除本合同的，乙方 应返还甲方已支付的设计费，向甲方支付相当于总设计费 受的全部损失。不提供驻场设计，但可以达到驻场设计效果。 5设计服务内容及周期（根据设计项目不同略作调整） 5.1精装设计包括: 室内装饰设计，提供符合国家行业规范和相应的地方标准的施工图, 消防报建和现场施工的要求; 根据弱电设计图纸，调整电话、网络等的终端位置，在满足规范要求的前提下，进行各 个功能区域的二次弱电设计；不包含弱电系统。 在设计院的强电图纸基础上，根据室内设计的变更进行各个功能区域的二次强电设计, 及公共区域内的照明配电箱的系统图设计; 根据空调、消防图纸调整风口、喷淋、烟感、喇叭的位置，在满足规范要求的前提下, 确保美观; 公共区域内的给排水在原建筑设计的基础上， 根据室内设计的变更进行各个功能用水区 域支管的二次设计; 根据灯光设计图纸、电气设计图纸调整灯具、开关、插座位置，在满足规范要求前提下, 确保美观; 家具选型设计; 灯具选型设计; 软装布艺、艺术品等选型设计; 提供洁具选型表; 20%的违约金，并赔偿甲方因此遭 以此满足施工招标、