拒绝收房通知书

拒绝收房通知书

某某某某房地产开发有限公司：

本人与贵公司于2013年月日签订了《商品房买卖合同》（合同编号为：，以下简称“合同”），本人作为买受人购买了贵公司开发的房地产住宅项目——某某某1期号楼区单元室房屋（以下简称“房屋”），本人已通过支付首付款和银行贷款方式向贵公司支付了全部房款共计人民币元。由于贵公司未能在合同约定期限内即20 年月日前交付符合法定和约定条件的房屋及公用、配套设施等，构成严重违约。特向贵公司发出本拒绝收房通知书，并说明理由如下：

一、贵公司交付的房屋不符合法定交付条件

贵公司出具的房屋经验收合格的证明--《住宅工程质量分户验收合格证》无验收日期，不符合验收合格证的填写规范，无法律效力；此外，在交房当天无法提供《工程竣工验收备案表》，《中华人民共和国城市房地产管理法（修正）》规定，房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标准和规范。房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用。《城市房地产开发经营管理条例》第十七条规定：“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用；房地产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向项目所在地的县级以上地方人民政府房地产开发主管部门提出竣工验收申请。房地产开发主管部门应当自收到竣工验收申请之日起30日内，对涉及公共安全的内容，组织工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门或者单位进行验收”。2000

年4月7日中华人民共和国建设部第78号令《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》第四条规定“建设单位应当自工程竣工验收合格之日起1 5日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”、第六条规定“备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫”。

据此，“商品房经验收合格”是指通过竣工验收，取得《工程竣工验收备案表》。现贵公司拒绝出示上述房屋经验收合格的证明，表明房屋不具备交付使用的条件，买受人有权拒绝接收房屋。合同第条约定：“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同相关规定的证明文件……出卖不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担”。出卖人向买受人交付商品房时，应当向买受人出示该商品房经竣工验收合格的证明。买受人购买的是商品住宅的，出卖人还应当向买受人交付《住宅质量保证书》\《住宅使用说明书》和《竣工合格证》。

根据上述法律法规之规定及合同约定，买受人认为，由于贵公司在交付房屋时，未能出示法定及约定的证明文件，买受人有权拒绝收房，由此产生的逾期交房违约责任由贵公司承担。

二、贵公司交付的房屋不符合合同约定及销售允诺

（一）小区公建及配套设施不符合约定

1．小区道路为简易水泥道路，多处存在断裂，不易通行；

2．小区绿化率承诺%，实际绿化为0，甚至工地还有很多垃圾堆，与沙盘展示相差太大；

3．车位暂不能交付使用，而且也未公布车位收费标准；

（二）房屋存在的问题

1．安防系统：楼道单元门未安装，不能保障业主安全；

2．入户可视对讲：作为一个广告宣传为高档小区，没有入户可视对讲系统；

3. 电梯采用三线品牌电梯，无电梯调试验收合格证明；

综上所述，买受人认为，贵公司因未能在合同约定日期前交付符合合同约定条件和法定条件的经验收合格的房屋，已构成逾期。为此，购买人有权拒绝接收不符合交付条件的房屋，要求贵公司对不符合约定的部分限期整改，能够整改的必须整改，不能整改的部分可以其他方式替代（比如现金或其他方式的补偿。）本通知书自发出之日起生效，限贵公司于本通知书发出之日起七日内对上述所有问题予以书面答复，逾期不答复，买受人将不再另行书面通知。如贵公司逾期60日仍不能交付符合法定和约定条件的房屋及公用配套设施，买受人将从20 年月日起计算贵公司逾期交房期限,并根据合同第条之约定依法行使合同解权即退房，并要求贵公司赔偿由此造成的一切损失。

房屋建设整改通知书

房屋建设整改通知书 房屋建设整改通知书范文一XX房地产有限公司：贵公司房屋交付通知书收悉。 本人已于年月日来现场验收房屋。但验收过程中发现所购房屋存在质量问题，部分设备、设施不符合国家有关标准，并不能达到交付要求。具体内容如下： 1，。。。。 2，。。。。 3，。。。。 当日验房结果报告已提交给贵公司***小姐/先生,至今并无回音,现将此次验房结果的书面报告再次邮寄给贵公司, 要求贵公司尽快对验房报告中提及的问题进行整改,整改结果必须以书面形式回复。 因贵公司未能提供整改完成并达到交房要求的信息,故本人收房时间待定。在贵公司整改完成、符合交房要求后，贵公司再通知本人收房。否则本人有理由拒绝收房，并保留因贵方原因造成逾期交房责任的法律权利。 业主： 联系电话： 多蓝水岸苑幢单元室 房屋建设整改通知书范文二新城房地产开发(无锡)有限公司： 本人XXX，身份证号***，于200X年X月X日与贵公司

签订了《商品房买卖合同》(合同编号为：CPCBxxxxxx，以下简称合同 ) ，本人作为买受人购买了贵公司开发的房地产住宅项目尚锦城第BXX幢XXX单元XX层XXXX号房(以下简称房屋 )，本人已先后通过支付首付款和银行贷款方式向贵公司支付了全部房款人民币***元，并于XXXX年XX月一次性还清贷款，解除了贵公司贷款担保责任。由于贵公司未能在合同约定期限内即20**年4月30日前交付符合法定和约定条件的房屋，构成严重违约。特向贵公司发出本限期整改通知书，并说明理由如下： 一、贵公司交付的房屋不符合法定交房条件 1.贵公司拒绝出具房屋经验收合格的证明《住宅工程质量分户验收记录》和《工程竣工验收备案表》，首先，依照无锡市住宅工程质量分户验收管理办法(试行)第二条本办法所称住宅工程质量分户验收，是指在单位工程竣工验收前，按照经审查合格的施工图设计文件、国家工程质量验收规范、江苏省《住宅工程质量通病控制标准》、其他相关技术标准对住宅工程的每一户及单位工程公共部位进行的专门验收。凡本市行政区域内，住宅工程质量分户验收及其监督管理，均适用本办法。 第五条《住宅工程质量分户验收记录》在房屋交付时随同《住宅工程质量保证书》一并交给住户。但贵公司未能出具该《住宅工程质量分户验收记录》。 其次，《中华人民共和国城市房地产管理法(修正)》规定，房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标

拒绝收房通知书(合肥光明世家拒收通知书示例)

拒绝收房通知书 华邦光明世家项目买受方，（下称乙方）： 华邦光明世家出卖方，（下称甲方）：合肥华顺房地产开发有限公司 《商品房买卖合同》下称《合同》 华邦光明世家项目（下称光明世家） 合肥华顺房地产开发有限公司： 根据光明世家业主与贵公司（以下简称你方）签立的《商品房买卖合同》，买卖双方交接房的日期为2010年3月31日。合肥华顺房地产开发有限公司拟交付的房屋质量存在严重问题，造成乙方不能在合同约定时间内正式接收，甲方已违反《合同法》和买卖契约的相关规定，违约事实明确！事实根据如下： 一、根据甲方的《入户通知书》（具有法人图章），确实无误。 二、同时根据甲方与乙方买受人签订的《商品房买卖合同》中第八条的相关约定，出卖方应当在2010年3月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将验收合格，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。但目前的情况是开发商无法提供验收合格材料，拒绝向业主出示《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《建筑工程质量认定书》，《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》，《竣工验收备案表》。开发商并不具备交房条件，因此，我们业主拒绝收房。由此产生的延期交房的责任由出卖方承担。 2.根据《合同》附件《装饰、设备标准》，在正式交房前，贵公司应提供如下符合约定的如下服务： 1）.彩色可视对讲系统。而实际交付时光明世家没有单元门，对讲系统无法使用。存在安全隐患，买受人有权拒绝收房，由此产生的延期交房的责任由出卖方承担。

2）.入户门：钢质防盗门。而实际交付时，防盗门多处损坏，且门的质量严重不过关且钢板厚度达不到国家标准。买受人有权拒绝收房，由此产生的延期交房的责任由出卖方承担。 3）.水、电、路通，燃气、有线电视、电话、宽带网络接至户内。此项内部工程多处未完工，买受人有权拒绝收房，由此产生的延期交房的责任由出卖方承担。 3．小区道路泥泞，绿化基本未做，外墙多处损坏，内部仍然有人员在进行施工，根本达不到入住标准，导致业主无法进入收房。买受人有权拒绝收房，由此产生的延期交房的责任由出卖方承担。 4.小区正门没有建好，消防设施没有安装到位，存在安全隐患，买受人有权拒绝收房，由此产生的延期交房的责任由出卖方承担。 三、关于买受人提出的电梯、学区、水管、空调位、面积误差、公摊计算方式等问题，开发商没有给出明确的解释以及积极的解决方案，由于开发商违反合同规定买受人有权拒绝收房，由此产生的延期交房的责任由出卖方承担。 四、由于延期交房，所产生的物业费等一切费用应该从实际入住时间开始计算。 依据法律公平、公正、公开的原则和精神，希望甲方以积极的姿态，本着优良的服务意识和专业素质，做好妥善解决光明世家问题的法律和契约义务及责任；乙方保留行使一切合法手段来维护自身权益的权利；由于甲方的不作为、消极作为及违法行为所造成的一切损失，由甲方承担。 签字： 2010年3月31日 （签名格式：栋单元室业主姓名）

拒绝收房通知书

拒绝收房通知书 湖南未来置业开发有限公司： 我们是贵公司开发的房地产项目—未来蜂巢的业主4栋业主，最近喜获收房通知书，倾注一辈子积蓄终于有了属于自己的家，我们怀着万分激动、喜悦与期待5月1- 10日赶往收房。而我们未来蜂巢开发者--贵公司却给了我们一个意想不到的“惊喜”—层高由3米变成了2.9米，而且合同也被篡改过。并且国家规定的收房必须出具的相关文件都没有。我们无比心寒，痛彻心扉。我们无法接受这突如其来的“惊喜”，试图向贵公司寻找答案，但却得到贵公司诸多无理无赖甚至荒谬的答复。我们已出奇愤怒，是可忍孰不可忍。为此，我们未来蜂巢四栋业主特集体联名向贵公司发出此拒绝接收房屋通知书，理由如下： 1、合同约定我们四栋层高为3米，但实际测量层高只有2.9米，与合同相差十公分，与贵公司开盘宣传的层高3米不合符，存在欺骗消费者行为。 2. 没有《住宅质量保证书》 3. 没有《建筑工程质量认定书》 4. 没有《开发建设项目竣工综合验收合格证》 5. 没有《竣工验收备案表》 6. 没有面积实测报告 7、燃气为公用设施，与水、电、暖为房屋必须的配套设施，开通燃气接口是贵公司作为房屋开发商必须履行的义务之一。 8、小区公共设施、绿化、电梯达不到验收合格标准。 9、门窗没有3C标识，电表没有功能标识。 10、小区的消防没有验收合格。 11、阳台，与合同也不符。 综上所述，鉴于贵公司的严重违约、违法行为，依据法律公平、公正、公开的原则和精神，希望贵公司以积极的姿态，本着优良的服务意识和专业素质，做好妥善解决未来蜂巢问题义务及责任；我们将保留行使一切合法手段来维护自身权益的权利；由于你们消极作为及违法行为所造成的一切损失，由贵公司承担。请贵公司于2009年7月1日前就前述所有问题作出书面答复，如逾期未予答复，我们将依法行使退房权利，并保留法律诉讼的权利！由此产生的一切法律责任将由贵公司承担。我们将通过邮政特快的方式向贵公司送达本书面通知，并同时抄送有关部门。 未来蜂巢四栋一期业主 2009年5月15日

拒绝接房通知书

拒绝收房通知书 烟台润锦房地产开发有限公司： 本人___________(以下简称业主)在20 年月日签订了《商品房买卖合同》，本人作为业主购买了贵公司开发的房地产住宅项目蔚蓝卡地亚,3号楼一单元301室房屋（以下简称“房屋”），业主已通过支付首付款和银行贷款方式向贵公司支付了全部房款。由于贵公司未能在合同约定期限内即2013年09月30日前交付符合法定和约定条件的房屋及公用、配套设施等，构成严重违约由此产生的逾期交房违约责任由贵公司承担按照合同约定赔付。特向贵公司发出本拒绝收房通知书，并说明理由如下： 一、贵公司交付的房屋不符合法定交房条件 根据《中华人民共和国城市房地产管理法（修正）》、《城市房地产开发经营管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、《》、《山东省城市房地产交易管理条例》、山东省等相关法律、法规及条例规定，贵司在交房时应提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《建筑工程质量认定书》、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》、《竣工验收备案表》等“三书一证一表”。 根据上述法律、法规及条例之规定及合同约定，业主认为，由于贵公司在交付房屋时，未能出示法定及约定的证明文件，业主有权拒绝收房，由此产生的逾期交房违约责任由贵公司承担按照合同约定赔付。

二、贵公司交付的房屋不符合合同约定及销售允诺 1、当初宣传落地窗、3个推拉门、主卧室飘窗、赠送面积都已取消，属于虚假宣传欺骗消费者。 2、私自更改规划。 3、人车分流变成人车混行。 4、当初宣传的一线知名品牌热水器改成不知名的山寨品牌。 5、现场施工图纸和规划批准图纸不一致，请开发商公布施工图纸。 6、物业费未经业主同意由当时0.9元改成1.4元。 7、当初宣传的进口大理石楼梯只铺到二楼而且改成瓷砖三楼开始改成水泥台阶。 8、塑钢平开窗户改成推拉窗户。 9、。。。。。。。 10、。。。。。 11、。。。。 三、房屋存在的问题 1、。。。。。。 2、。。。。。。 3、。。。。。。 四、其他问题 1、开发商制定违规的交房流程：业主与开发商的合同中并无房屋交付时委托开发商代交契税和维修基金的约定，但在开发商的结算通知书中仍以此为交房条件，属于开发商单方额外设定交房条件，业主完全有理

房屋质量差可以拒绝收房吗

遇到房屋土地纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.sodocs.net/doc/9310014450.html, 房屋质量差可以拒绝收房吗 在开发商交房的时候，作为业主也需要对于房屋的质量问题进行验收，要是在验收的时候发现房屋的质量太差，不想要自己入住后给生活造成麻烦，业主想要拒绝收房。那么，房屋质量差可以拒绝收房吗?跟着赢了网小编一起来议论下。 房屋质量差可以拒绝收房吗 交房如果出现质量问题，业主可拒绝收房，哪怕开发商提供了《竣工验收备案表》，也可以提出异议!如果没有《竣工验收备案表》，可以拒绝收房更加理所当然。 收房流程及收房注意事项 一、注意及时接收入住通知书 1.这是收房的第一步，要注意期限。一般，开发商约定的交房时限在通知书寄出30天内，所以购房者要安排好时间。

2.接到入住通知书后，首先应判断开发商是否如期交房。若逾期交房，则应提出处理意见，并根据开发商的答复决定是否前往收房，按通知上约定的时间前往收房。 特别提示： 1.要注意收房的期限，错过收楼日期麻烦多。 2.收楼日期可提早不可推迟。若实际交楼日期超过了合同上约定的收楼日期，可考虑向开发商按合同索赔。 3.有特殊情况不能如期到场的，可以书面形式委托亲友、律师进行，也可及时与开发商联系，商议另行约定时间，并以书面形式确认。 4.若购房者在约定时间内没有到指定地点办理相关收房手续，从法律角度来说，则一般被视为开发商已实际将该房交付买家使用，买家应从通知单的最后期限之日起承担所有购房风险责任及税费。 二、确定房屋是否达到交付条件 1.《竣工验收备案表》――最重要

《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》是目前收房环节中最应该注意的文件。该表是建设部为规范工程竣工验收备案的管理工作而制定的，它由设计、监理、建设单位和施工单位四方合验后，在工程竣工15天内到建设行政主管部门竣工备案。 《竣工验收备案表》中的项目，只要送交主管部门备案后，发展商就必须对楼盘终生负责。所以《竣工验收备案表》对房地产商有着严格的约束作用，按照有关规定，表上的每一项都必须报有关主管部门备案，缺少任何一项的话，这个楼盘就是“黑楼”，是不能入住的，购房者有权拒绝收房。 2.《住宅质量保证书》 《住宅质量保证书》是开发商针对房屋质量及保修期限、范围作出的承诺，必须作为购房合同的附件，与购房合同具有同等的效力。所以提醒收房者要仔细审查其中的具体各款，特别注意保修期限。 3.《住宅使用说明书》 《住宅使用说明书》是针对房屋设计、施工及验收中的具体技术指标，如抗震指数、墙体结构类型等作出的相关说明和提出注意事项。

收楼通知书及收楼须知

收楼通知书及收楼须知 收楼通知书及收楼须知作者：房地产 时间：2008-12-11 浏览量： 香港新xx大厦收楼通知书 _____公司: 贵司所租赁的香港xx大厦___层___单元经验收合格,现可交付使用。 、请贵司接到本通知后于____年__月__日前来香港xx大厦__层租赁接待中心办理收楼手续。 2、收楼接待时间:周一至周五上午9:00至下午17:00。 3、如果贵司不能按通知规定的时间前来办理手续,请致电6387xxxx7联系,以便我司能更好地为贵司服务。 4、在贵司来办理各项手续前,请仔细阅读《香港xx大厦收

楼须知》。 特此通知! 上海xx淮海物业发展有限公司 ____年__月_日 香港新xx大厦收楼须知 致:______公司 香港xx大厦____层____单元 欢迎贵司成为香港xx大厦的新租户! 为能提供贵司以优质、便捷的服务,我司已聘请上海新创物业管理公司负责本大厦的物业管理,并代表我司与贵司协调租赁单元的接收事宜。为避免贵司在接收租赁单元时可能遭遇不便,我司籍此向贵司介绍有关注意事项,望贵司能认真阅读,并配合我们的工作。

.贵司在接到《香港xx大厦收楼通知书》后在指定日期前来办理收楼手续,如需改期,请提前3天通知我司,以便我司协调有关事宜。 2.贵司前来办理收楼手续时,请务必备齐以下资料: A.租赁合同副本; B.营业执照副本原件; c.收楼通知书; D.收楼授权书; E.法人代表/授权代表身份证复印件。 3.贵司如需对所租单元进行室内装修,我司需安排对有关装修方案进行审核,经批准后方可进场装修。收楼时,请备齐装

修公司的以下资料提交我司: A.营业执照、资质证书、经营手册; B.施工登记以及受监登记; c.税务/合同贴花; D.意外保险证明; E.开工报告、安全文明协议、廉洁协议; F.施工组织设计; G.施工人员的上岗证、暂住证、身份证以及外地人员务工证明等。 4.如有疑问,请致电6387xxx7咨询,我司很高兴能为贵司服务。 祝商祺!

拒收房屋通知书

拒收房屋通知书 南京**房地产开发有限公司(以下简称贵公司或开发商)： 根据双方签署的《南京市商品房预售合同》，贵公司应于2008年12月31日前向业主交付该商品房.交付房屋时，应达到合同第六条所述的交付条件和附件4,附件6所述的交房标准，并应完全履行合同第七,十二条所述市政基础设施和其它设施的承诺；然而，直至贵公司收房通知书要求的收房日（200*年*月*日）止，仍有诸多标准和承诺未能达到或履行。如： 1.未看到《竣工实测表》，《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》等预售合同第六条第2款要求开发商提供的收房证件； 2.小区住宅进户门结构设计上存在重大缺陷，严重影响业主的正常生活和邻里关系，达不到正常使用功能。进户门相邻两户不能同时开门，且外面一户开门影响里面一户的进出，严重影响紧急情况下的逃生通道； 3. 用电未达到使用要求，目前为临时用电（工业用电)，不是一户一表（不满足收房条件）； 4. 没有安装水、电、燃气三表；天燃气没有直接进户，没有气表,不是一户一表（不满足收房条件） 5. 公共道路、绿化未完成，远远没有达到设计要求，垃圾遍地； 草皮是铺在建筑垃圾之上的；许多窨井都张着“大嘴”，盖子都没盖上，有的窨井边还有电线裸露。 6. 没有安防系统，路灯，信箱等配套设施； 7.没有正式围墙和大门； 8.消防设施不完备； 等 商品房设计存在重大缺陷、公共配套设施没有全部竣工，不符合交付的条件。 根据商品房相关法律规定，小区道路、绿化、会所等配套设施、公共设施的完善是有关部门单位验收合格和小区商品房交付的前提和条件，目前小区道路雨天便泥泞不堪，明显还不具备通行使用的基本要求，因此达不到交付标准。另外小区住宅楼房门结构设计上存在重大缺陷，会严重影响业主的正常生活，达不到正常使用功能。严格依照国家关于商品房竣工验收制度的要求，小区商品房设计是不合格的，达不到交付的条件。 《收房通知书》必须在所交付的商品房满足法律规定和合同约定的交付标准后，才具有法律上的约束力，而贵公司的入住通知书因其寄发通知时所交付标的物不符合交付条件而属于无效法律行为。此外，在无合同约定前提下《收房通知书》所设定的“十五日的验房期满视为自动交付”在法律上属于单方面给自己设定权利、给合同对方设定义务的不公平行为也没有法律效力。业主据此拒绝办理收房手续，同时向开发商提出返修整改要求，并向开发商主张其延迟交房的违约责任。 鉴于上述情况业主拒绝收房，要求贵公司在完全具备收房条件和标准的前提下，另行通知收房，并要求你公司按先验房(有问题提供业主签整改通知书并限期整改)整改验收合格后交费签字的流程收房。 由此产生的逾期交房责任由你公司承担。要求开发商5日内就以上问题做出书面答复。同时,延期赔付款要求开发商在业主同意收房的当天给予赔付；如果开发商延迟交付违约金要求开发商按照业主已交房款的万分之三/每天交滞纳金。如5个工作日内（含5日）未收到开发商任何形式的答复视同开发商默认接受。 根据根据双方签署的《前期物业服务合同》：第三章第七条，分期开发、分批交付使用、配套不到位的，业

验房时依法拒绝收房的十种情况

验房时依法拒绝收房的十种情况（弱势群体的权利）根据住宅建筑规范商品房销售治理办法最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件合用法律若干题目的解释(以下简称司法解释)等相关法规，消费者碰到下列情况之一可不收楼： 1)不具备小区道路畅通，已接通水电燃气暖气的前提的： 依据：住宅建筑规范第11.0.1-2条 2)未取得竣工验收存案表的： 依据：住宅建筑规范第11.0.1-1条 3)不提供住宅工程质量分户验收记实的： 4)开发商无端比原合同商定延迟交楼，经购房人催告后超过三个月交房的： 依据：司法解释第十五条 5)开发商未经有关部分批准，擅自改变房屋结构及合同中商定的配套环境的： 依据：商品房销售治理办法第二十四条第一款 6)开发商经批准改变商品房规划设计未经买家认可的： 依据：商品房销售治理办法第二十四条第二款 7)不能提供有资质的测绘部分房屋面积实测数据的： 依据：商品房销售治理办法第三十四条

8)合同没有商定，且房屋实际交付面积比原合同划定误差比绝对值超过3%(不含3%)的，可拒绝收房，并解除购房合同： 依据：司法解释第十四条 9)经符合资质的质量检测机构核验，房屋主体结构质量确实分歧格的： 依据：司法解释第十二条 10)房屋质量题目严峻影响正常栖身使用的： 依据：司法解释第十三条 这样首先作为业主来说不违约，消费者按开发商要求的时间交款收房，但开发商交给的却是一个与合同或行业划定不符的屋子，因此造成的一切如交房延迟等相关责任应均由开发商承担。 因此专家建议大家先按开发商要求进行交款验房，但需要留意的是，每一次签名都要十分慎重，一定要看清晰再签，尤其是涉及到房屋交接的有关文件一定不能等闲下签。看清晰后在验房职员陪同下，将所有屋子的题目书面写下来后一式两份进行保留。 再者，分户验房后主体更明确了，购房者就发现题目也可以找到相关责任方，但并不代表任何题目都由其解决。实行分户验房，相关单位在一定程度上会对房屋质量的监管提出更高的要求，但在实际操纵中有良多环节，仍是需要政策制定者以及业主等来克服。例如，不能以为只要是有房屋质量题目，无论是大是小，开发商都要承担延期交房的责任;同样，也不能以为质量题目看起来很严峻就可以退房。在详细的司法实践中，只有房屋质量题目比较严峻，影响入住的情况下，开发商才承担延期交房的责任。按照法律的划定，房屋只有存在主体结构的题目或者是地基基础的题目，业主才能要求退房。因此，假如不是严峻的质量题目，建议业主和开发商之间达成一个整改协议。 一.交房尺度应知道下列前提，方可交付用户使用：

拒收房屋通知书

拒收房屋通知书 *****************有限公司(以下简称贵公司或开发商)： 根据双方签署的《888888商品房买卖合同》，贵公司应于2016年12月30日前向业主交付该商品房。交付房屋时，应提供合同第八条和补充协议第四条所约定的房屋交付条件的证明文件及有关资料；然而，直至贵公司《收房通知书》要求的收房日（2016年12月30日-2017年1月15日）止，贵公司仍不能提供相关证明文件。包括但不限于： 1.该商品房已完成建设工程规划验收和各种专项验收，并取得建筑工程竣工验收备案证明文件； 2.《竣工实测表》，《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》等预售合同第六条第2款要求开发商提供的收房证件； 3.该商品房项目已经办理房屋所有权初始登记； 4.经主体验收合格的证明文件。 因贵公司不能提供以上材料，则贵公司的《交房通知书》不符合交付条件而属于无效法律行为。此通知书系业主拒收该房屋，并对贵公司《交房通知书》：“根据通知或协商日期，逾期15日办，则视为该房屋已正式交付，房屋的风险责任自该日起转移”，一说拒绝的意思表示。 鉴于上述情况业主暂时拒绝收房，要求贵公司在完全具备收房条件和标准的前提下，另行通知收房，并要求贵公司按照：验房—整改—验收合格—交费签字—收房的流程办理收房手续。由此产生的房屋延期交付的全部违约责任由贵公司承担。业主保留继续追究贵公司全部违约责任的合同权利（包括但不限于向业主赔付延迟交付违约金），并视贵公司提供相关必要材料的情况决定是否继续房屋交接工作。 业主要求开发商5日内就以上问题做出书面答复，如5个工作日内（含5日）未收到开发商任何形式的答复视同开发商默认接受。全体业主保留进一步追究的权利。

【标准合同模板】最新拒绝收房通知书

拒绝收房通知书 XXXX有限公司： 由于贵公司XXXX小区未能在合同约定期限内即XXX年XXX月XX日前交付符合法定和合同约定条件的房屋及公用配套设施等，构成严重违约，特向贵公司发出本拒绝收房通知书，并说明理由如下： 一、贵公司交付的房屋不符合交房条件 贵公司无法提供“竣工验收备案表”，而该表是房屋交付的法定条件，由于贵公司无法提供此表，买受人有权拒绝收房，由此产生的逾期交房违约责任由贵公司承担。 二、贵公司交付的房屋不符合合同约定及销售承诺 1.按贵公司的交房日期，交房时不能通水，不符合合同约定； 2.按贵公司的交房日期，交房时小区安防系统不能完善； 3.水云间小区1号楼和2号楼的*01户和*02户的入户门,*03户和*04户的 入户门“打架”，不符合《住房设计规范》中5.8.5条中“向外开启的户门 不应妨碍公共交通及相邻户门开启”之强制规定； 4.贵公司可在销售时及样板间承诺入户防盗门使用“中国十大名牌”，现并 未履行承诺； 5.交房时小区尚未进行绿化，不符合规定。 三、贵公司交房通知书中的收费明细表中，物业费的各项费用没有文件支持，部分费用偏高。 综上所述，众买受人认为，贵公司因未能在合同约定日期前交付符合合同约定条件和法定条件及经验收合格的房屋，已构成逾期。为此，购买人有权拒绝接收不符合交房条件的房屋。现要求贵公司对不符合约定的部分限期整改，能够整改的必须整改，不能整改的部分可以其他方式替代。 本通知自发出之日起生效，限贵公司于本通知书发出之日起七日内对上述所有问题进行回复，逾期不答复，众买受人将不再另行书面通知，贵公司逾期60日（2015年03月01日前），仍不能够交付符合法定和约定条件的房屋，众买受人将根据合同约定有权退房，并要求贵公司赔偿由此造成的一切损失。

拒绝收房通知书2019

拒绝收房通知书 绿地集团合肥鑫峰置业有限公司： 本人于201 年月日与贵公司签订了一份商品房买卖合同，合同编号为第，所购房号为栋层室。 该合同第八条明确规定：交房期限为2019 年6 月30 日前，交房条件符合国家和地方人民政府的有关规定，且合同中也注明应具备“该商品房经验收合格”这一条件，但贵司2019 年6 月30 日未能按期交房，当时贵司电话通知及售楼部贴出公告通知交房日期延期至2019 年7 月5 日前，后本人于2019 年7 月12 日收到交房通知书通知于7 月12至15 日交房，本人于2019 年7 月13 日持相关证件到达你公司发现该房屋根本达不到交房条件。 本人现向你公司发出拒收房通知书，具体理由如下： 一、在你公司于2019 年6 月30 日延期交房后，本人到房屋施工现场，接待人员现场提出水电系统、新风系统、智能化系统不具备查看条件，我方在未查看以上设备系统的情况下，发现房屋存在大量质量问题。贵司在没有整改完成的前提下竟然通知7月12~15日开始交房，对于贵司这种不负责任且置业主合法权益而不顾的做法，表示愤怒和反对。业主们集体将情况反映给合肥市建委、信访局，因未到延期交房期限，建委领导要求业主先验房后交钱以保障自己的合法利益。 二、贵公司交付的房屋不具备交房条件，不符合合同约定及销售允诺，涉及欺诈性销售。现将室不具备交房条件理由列举如下。 1. 小区建设与宣传手册展示及销售允诺严重不一致。小区宣传的小学到现在未见，业主入住后孩子无法上小学。

2. 小区3号楼公摊22.61%，未见公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明。 3. 小区绿化率低，绿化效果很差，实际绿化目前只有几棵小树，一些小花盆和一些植草砖。 4. 小区排水系统有问题，下雨明显积水，如果说没问题，请解决积水问题。 5. 小区楼栋有安全隐患，围栏过低，不能起到良好的防护效果。 6. 车位暂不能交付使用且没有人防，且车位在没有取得预售证的时候就提前销售，到现在都没有合同！你们是多缺钱啊？业主的房款去哪了？ 7. 小区的电子围栏与视频监控系统是否已完备，具备使用条件。 8. 房屋内装修质量问题严重，（具体内容见附件一）。 9. 未检查部位： 9.1全居室语音控制背景音乐：随心播放新闻、天气、语音对话、智慧生活。 智能电动叮当音响：购房时承诺赠送叮咚机器，用置业顾问的话说叫”叮咚小白“。 9.2智能家居控制系统：手机APP可操控，一键通达掌控全局。所有灯具开关的稳定性、牢固度及安装美观，灯是否亮。 9.3智能电梯呼叫系统：一次呼梯 9.4其他如：下水及防水系统、新风净化系统、空气能家用空调系统、多功能空气能地暖系统、热水系统等。 未检查部位不限于交房时检查，达到交房条件交房时请贵司提供相关设备的质保书、使用说明书，交房后设备的保修内容、保修期限等，并作出相应的书面承诺。 三、物业收费标准未与业主商定达成一致。对于小区物业收费3元/平方的收费标准及相关服务标准你公司没有详细说明，在本人没有同意的情况下强制签订补充协议。 四、买房时说小区整体交付，现在变成分批交付，后期还在施工，施工现场环境及噪音等会对本人的居住环境产生不良影响。

交房入住通知书(样本)

“XXXXXX”交房通知书 尊敬的业主: 首先，感谢您对我公司的信赖与支持，购买“外滩16区”商品房，成为“外滩16区”的尊贵业主，并对您的乔迁之喜表示祝贺！·今年“外滩16区”总平防水施工及外墙砖粘贴阶段由于受到西昌异常雨季影响，从而影响整个工程进度，虽然交房在即，工期任务紧，但我公司作为具有高度社会责任的房地产开发公司，不愿意因赶工期而忽视工程质量，损害广大业主的利益，因此造成总平及部分附属设施不能如期完工，为此我公司对广大业主深表歉意，虽然是不可抗拒因素对工程造成影响，我公司也因此而自愿承诺为广大业主免除 6 个月的物业服务费； 虽然总平及部分附属设施未能完善，但是并不影响您收房及装修，我们承诺，当您举家入住时，“外滩16区”一定是一个完美、安全、温馨、舒适的家园； “外滩16区”定于年月日正式如期交付，鉴于办理交付手续的业主人数众多，为方便您顺利地办理交付入住手续，避免场面拥挤给您带来的不便，我公司将于年月日至年月日在“外滩16区”现场分批办理交付入住相关手续。 为确保您所购买房屋的顺利交接，请您于年月日至年月日，前往“外滩16区”，办理房屋交付及入住手续。请您仔细阅读以下内容，有助您顺利入住。

办理入住手续时间：上午9:00－11：30下午14：00－17：00 办理入住手续地点：“外滩16区” 办理入住手续需向我公司提交资料（详见附件《入住须知》） 四、特别提示 请您按通知时间前来办理入住手续，逾期未办，则视为该房屋已正式交付，房屋的风险责任自该日起转移。 若有不明之处，请致电： 谨恭候您的来临，祝您入住顺利，安居幸福！ XXX有限公司 XXX有限公司 年月日

收房通知书

收房通知书 Prepared on 22 November 2020

收楼通知书 尊敬的业主： 您好！ 唐山龙居房地产开发有限公司经过招投标确定唐山乐邦物业服务有限公司对乐府小区实行前期物业管理并办理交房手续，在未来的一段时间内,我们将竭诚为您提供有关服务，与您携手共创美好未来！为方便您顺利收楼，我们将组织工作人员集中办公，为您提供快捷、方便的“一条龙”服务，请您于年月日至年 月日到办理收楼手续。 收楼手续办理日程安排如下： 一、收楼程序（详见附件一：收楼现场流程图） 二、须缴纳的费用（详见附件二：收楼费用明细表） 三、需携带的资料： 您在办理收楼手续时，请带齐以下资料： 1、因涉及到房屋权属登记中夫妻双方对该房屋产权的份额约定，故买受人夫妻双方须同时到收楼现场； 2、购房合同中买受人（如买受人为多个的，需提供多个）的身份证原件及复印件； 3、商品房买卖合同（协议）原件，购房发票或已交款项的收据原件，收楼通知书等快递内所有材料； 4、贷款的业主，需要提供经过公证后的与银行签订的借款合同原件（即公证书）； 5、专项维修基金缴纳证明。 如您委托他人前来办理收楼手续，除带齐以上资料外，还须提供您的授权委托书（该委托书必须经公证处公证），以及被委托人的身份证原件及复印件。 四、关于办理房产权证 对于按揭购房的业主，唐山龙居房地产开发有限公司将代为办理产权证；业主需要提供相关资料。 五、注意事项 1、自年月日起，您应按时缴纳的费用有：物业服务费、水费、 电费等相关费用。以上费用收费标准按照当地政府指导价格执行。 2、您在前来办理收楼手续前，请仔细阅读《收楼费用明细表》并准备相关费用。 物业服务电话: 特此通知 顺致 唐山龙居房地产开发开发有限公司 唐山乐邦物业服务有限公司

拒绝收房通知书(推荐下载)

拒绝收房通知书 XXXX有限公司: 由于贵公司XXX刈、区未能在合同约定期限内即XXX年XXX月XX日前交付符合法定和合同约定条件的房屋及公用配套设施等，构成严重违约，特向贵公司发出本拒绝收房通知书，并说明理由如下: 一、贵公司交付的房屋不符合交房条件贵公司无法提供“竣工验收备案表” ，而 该表是房屋交付的法定条件，由于 贵公司无法提供此表，买受人有权拒绝收房，由此产生的逾期交房违约责任由贵公司承担。 二、贵公司交付的房屋不符合合同约定及销售承诺 1. 按贵公司的交房日期，交房时不能通水，不符合合同约定； 2. 按贵公司的交房日期，交房时、区安防系统不能完善； 3. 水云间、区1号楼和2号楼的*01 户和*02 户的入户门,*03 户和*04 户的入户 门“打架”，不符合《住房设计规范》中5.8.5 条中“向外开启的户门不应妨碍公共交通及相邻户门开启”之强制规定； 4. 贵公司可在销售时及样板间承诺入户防盗门使用“中国十大名牌” ，现并未履行 承诺； 5. 交房时、区尚未进行绿化，不符合规定。 三、贵公司交房通知书中的收费明细表中，物业费的各项费用没有文件支持，部分费用偏高。 综上所述，众买受人认为，贵公司因未能在合同约定日期前交付符合合同约定条件和法定条件及经验收合格的房屋，已构成逾期。为此，购买人有权拒绝接收不符合交房条件的房屋。现要求贵公司对不符合约定的部分限期整改，能够整改的必须整改，不能整改的部分可以其他方式替代。 本通知自发出之日起生效，限贵公司于本通知书发出之日起七日内对上述所有问题进行回复，逾期不答复，众买受人将不再另行书面通知，贵公司逾期60 日（2015年03月01日前），仍不能够交付符合法定和约定条件的房屋，众买受人将根据合同约定有权退房，并要求贵公司赔偿由此造成的一切损失。

拒绝收房通知书

拒绝收房通知书 三河科奥房地产开发有限公司： 本人与贵公司于2013 年月日签订了《商品房买卖合同》(合同编号为：，以下简称“合同”)，本人作为买受人购买了贵公司开发的房地产住宅项目中盛世纪花园1期号楼单元室房屋(以下简称“房屋”)，本人已通过支付首付款和银行贷款方式向贵公司支付了全部房款。由于贵公司未能在合同约定期限内即2013 年10 月30 日前交付符合法定和约定条件的房屋及公用、配套设施等，构成严重违约。特向贵公司发出本拒绝收房通知书，并说明理由如下： 一、贵公司交付的房屋不符合法定交房条件 1、贵公司拒绝出具房屋经验收合格的证明，如： 根据《房屋买卖合同》第十一条规定，出卖人向买受人交付商品房时，应当向买受人出示该商品房经竣工验收合格的证明。买受人购买的是商品住宅的，出卖人还应当向买受人交付《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》和《竣工合格证》。出卖人不出示或出示不齐全，买受人有权拒绝收房，由此产生的延期交房违约责任出卖人承担。 二、贵公司交付的房屋不符合合同约定及销售允诺 (一)小区公建及配套设施不符合约定

1. 2. 3. 4. (二)房屋存在的问题 1. 2. 3. 4. 5. (三)其他问题 综上所述，买受人认为，贵公司因未能在合同约定日期前交付符合合同约定条件和法定条件的经验收合格的房屋，已构成逾期。为此，购买人有权拒绝接收不符合交付条件的房屋，要求贵公司对不符合约定的部分限期整改，能够整改的必须整改，不能整改的部分可以其他方式替代(比如现金或其他方式的补偿。)本通知书自发出之日起生效，限贵公司于本通知书发出之日起七日内对上述所有问题予以书面答复，逾期不答复，买受人将不再另行书面通知。如贵公司逾期60日仍不能交付符合法定和约定条件的房屋及公用配套设施，买受

房东收房通知书

篇一：催收房通知书 催收房通知书 尊敬的业主： 我司已经于年月日以快递的形式通知您于年月日前来办理收房手续，您至今仍未办理收楼手续。 现我司再次通知阁下，请于年月日前到办理有关收楼手续。逾期不来办理，根据合同约定视作您已收楼。 一、办理入住手续所需的文件、证件、费用及流程 1、您来办理入住手续时，请携带以下文件： ? 购房合同（协议）； ? 业主身份证或护照及图章； ? 单位购买的请带单位法人证件和公章； ? 入住通知书（本书）； ? 已缴款项的收据； ? 足额的银行卡或现金： 1）面积补差（按照实测面积和合同面积差额乘以合同单价计算确定）； 2）大修理基金、每平方米元人民币，按照实测面积收取； 3）预交居民用电费每户元； 4）代办证件流程及费用详见附表2。 ? 足额的现金： 1）物业管理费/月/平方（每半年缴纳）； 2）公摊水电费/月/平方； 3）电梯运行费/月/平方； 4）装修保证金/户； 5）建筑垃圾清运费（一次性）：

6）装修电梯使用费（一次性）： 7）装潢施工人员出入证办理/证。 ? 装修质量保证金及建筑垃圾清运费将在您办理装修手续时交纳，相关事项请 仔细阅读《业主手册》。 2、如果您本人事务繁忙不能前来办理手续，可委托他人代办。代办时，除应带齐相关的文件外，还应带上我们为您准备的委托书（附表1），公（私）章和本人的身份证以及受托人的身份证明。 3、您办理入住手续时，请按以下程序进行: 1） 2）到物业填写业主入驻手续表；填完业主入驻手续表后到售楼处财务处缴纳大修理基金； 3）缴纳完毕大修理基金后，到物业完成交房手续。 咨询热线： 房地产开发有限公司物业有限公司年月日 篇二：收房通知书 收房通知书 尊敬的女士/先生： 您好！您所认购的×××小区楼层室已于年月经某某市相关部门验收部门和××产开发有限公司、××物业服务有限公司、××房建工程监理中心组成的验收小组验收合格，准予入住。 1、请您接到本通知后按规定时间前来办理收房手续。在此期间内，房地产公司、项目部、物业管理公司等有关部门将到现场办公，一次办完手续，“一站式”服务将为您提供快捷方便的服务。 2、办理收房手续时，需带齐以下相关资料 收房通知书 购房合同 相关费用 本人身份证 其他相关证件 3、如果您因公事繁忙不能亲自前来，可委托他人代办。代办时，除应带齐相关的文件外，还应带上您的委托书、

商品房有质量问题业主拒绝收房案例

商品房有质量问题业主能否拒绝收房？ 作者：深圳商品房律师周科二手房律师房产纠纷律师 当很多业主怀着喜悦的心情去收自己的新房时通常会遇到一些常见的问题，如开发商要求先办理房屋交接手续再办理验房手续，无论房产有没质量问题业主都不能拒绝收楼，有质量问题的，收楼后开发商再进行维修。所有这些要求，开发商的目的只有一个就是，不想承担迟延交楼的违约责任。那商品房有质量问题业主能否拒绝收房？ 这个问题要分情况来看，目前深圳中级法院明确房地产开发企业在交付房产时未提供《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》的，视为不符合交付标准，业主要权利拒绝收楼，同时也明确未通过工程质量、消防、电梯、规划等验收的，业主也有权拒绝收楼。上述规定都基本上是涉及房屋整体安全的内容，至于个别业主出现厕所漏水、墙体不平、管道堵塞等质量问题时，业主是否有权拒绝收楼，没有明确的规定。这些情况只能适用合同法的规定来解决，《中华人民共和国合同法合同法》第一百四十八条规定，因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。这里的致使买受人“不能实现合同目的的”是指，卖方交付的标的物存在重大、显著瑕疵，使买受人无法正常使用的情形。至于哪些质量问题符合上述标准只有法官知道了，依据这一条拒绝收楼，有一定的风险。因此，想依据合同法的规定来拒绝收楼，需要慎重考虑。 实践中，有法院认为墙面手触摸掉混凝土，塑钢窗、窗及门框混凝土有空隙、排水出口/地漏、厨房排水管太高，厕所漏水等情况为重大、显著瑕疵，买受人无法正常使用，可以拒绝收楼；也有法院认为墙体空鼓、裂缝、起砂、防水、门窗误差等不属房屋主体结构质量问题，而是一般质量瑕疵，可以修复，不会导致业主不能实现合同目的，业主以此为由拒绝接受房屋不符合合同法的规定。 大多数业主拒绝收楼的目的是希望开发商能早点修复存在的质量问题，并非是为了要求开发商支付迟延交楼的违约金，像这类业主可以先收楼，但是一定要注明房屋存在的质量问题。如果房屋质量确实比较多且比较严重，业主也不急于装修入住的，可以拒绝收楼，并及时通过诉讼要求开发商交付符合质量标准的房屋并承担迟延交楼的违约责任 因哪些质量问题业主有理由拒绝收房 侯先生买了某开发商的房子，现场验房时发现多处渗水和漏雨(顶楼)，还有开裂。侯先生拒绝领房，开发商3日内紧急修复完毕，请侯先生再次验房，侯先生认为该质量问题已构成退房条件，要求开发商承担逾期交房的违约责任. 法律分析： 一、哪些质量问题买受人可拒绝领房，出卖人承担逾期交房的责任？法律上并没有作明确的列举性规定，一般来讲，要从合同约定和法律规定两个方面来考量，看是否符合合同约定的条件和法律规定的情形。 1、约定条件：买受人能否以房屋存在质量问题为由拒收房屋，首先要依据《商品房买卖合同》中约定的质量标准以及合同中有关的违约责任约定，若合同中明确约定交付的房屋达不到合同约定的质量标准，买受人有权拒绝接收房屋或解除合同，则买受人可以拒绝接收房屋。 2、若合同中没有约定，则依据法律规定，只有房屋主体结构质量存在问题、未经竣工验收合格

拒绝收房函的法律效力

拒绝收房函的法律效力 房屋竣工以后发现开发商提供的房子是存在问题的，这里漏水，那里又不符合要求的，房子是要生活的地方，当然是要装修得让自己满意，住起来舒适了，如果出现了这些问题，我们该怎么办?今天律伴网小编就来和您谈谈拒绝收房的事情，希望以下资料可以为您提供帮助。 交房时出现质量问题业主可以拒绝收房吗 交房如果出现质量问题，业主可拒绝收房，哪怕开发商提供了《竣工验收备案表》，也可以提出异议!如果没有《竣工验收备案表》，可以拒绝收房更加理所当然。 收房流程及收房注意事项一、注意及时接收入住通知书 1.这是收房的第一步，要注意期限。一般，开发商约定的交房时限在通知书寄出30天内，所以购房者要安排好时间。 2.接到入住通知书后，首先应判断开发商是否如期交房。若逾期交房，则应提出处理意见，并根据开发商的答复决定是否前往收房，按通知上约定的时间前往收房。 特别提示： 1.要注意收房的期限，错过收楼日期麻烦多。 2.收楼日期可提早不可推迟。若实际交楼日期超过了合同上约定的收楼日期，可考虑向开发商按合同索赔。 3.有特殊情况不能如期到场的，可以书面形式委托亲友、律师进行，也可及时与开发商联系，商议另行约定时间，并以书面形式确认。 4.若购房者在约定时间内没有到指定地点办理相关收房手续，从法律角度来说，则一般被视为开发商已实际将该房交付买家使用，买家应从通知单的最后期限之日起承担所有购房风险责任及税费。 二、确定房屋是否达到交付条件 1.《竣工验收备案表》――最重要《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》是目前收房环节中最应该注意的文件。该表是建设部为规范工程竣工验收备案的管理工作而制定的，它由设计、监理、建设单位和施工单位四方合验后，在工程竣工15天内到建设行政主管部门竣工备案。《竣工验收备案表》中的项目，只要送交主管部门备案后，发展商就必须对楼盘终生负责。所以《竣工验收备案表》对房地产商有

拒 绝 入 伙 收 房 通 知 书

拒收入伙通知书 置业有限公司： 本人（买受人）与贵公于年 月日签订了《商品房买卖合同》（预售）合同编号为：，以下简称“合同”)，本人作为买受人购买了贵公司开发的房地产商品住宅项目小区号楼单元室房屋(以下简称“房屋”)，本人已通过支付首付款和银行贷款方式向贵公司支付了全部房款。由于贵公司未能在合同约定期限内即年月日前交付，符合法定和购房合同第九条商品房交付条件，约定条件，第十条：未达交付条件，出卖人承担逾期交付责任。构成违约。特向贵公司发出本拒绝接收（入伙通知书），并说明理由如下： 一、贵公司交付的房屋不符合法定交房条件 1、贵公司未出具房屋经验收合格的证明； 如： 根据《房屋买卖合同》，出卖人向买受人交付商品房时，应当向买受人出示该商品房经竣工验收合格的证明。买受人购买的是商品住宅的，出卖人还应当向买受人交付《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》和《竣工合格证》。出卖人不出示或出示不齐全，买受人有权拒绝收房，由此产生的延期交房违约责任出卖人承担。 二、贵公司交付的房屋不符合合同约定及销售允诺 (一)小区公建及配套设施不符合基本要求。 1. 2. 3. (二)房屋存在的问题 1. 2. 3. (三)其他问题 1. 2. 综上所述，买受人认为，贵公司因未能在合同约定日期前交付符合合同约定条件和法定条件的经验收合格的房屋，已构成逾期。为此，购买人有权拒绝接收不符合交付条件的房屋，要求贵公司对不符合约定的部分限期整改，能够整改的必须整改。本通知书自发出之日起生效，限贵公司于本通知书发出之日起日内对上述所有问题予以书面答复，逾期不答复，买受人将不再另行书面通知。如贵公司逾期日仍不能交付符合法定和约定条件的房屋及公用配套设施，买受人将从年月日起计算贵公司逾期交房期限,并根据合同法规，要求贵公司赔偿由此造成的一切损失。 特此通知! 小区业主买受人：(签字) 联系电话：邮箱：年月日