2014年一建建设工程项目管理考前自测题(含答案)

2014建设工程项目管理冲刺模拟题（二）

一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过( D )使项目目标得以实现。

A.项目策划和项目组织

B.项目控制和项目协调

C.项目组织和项目控制

D.项目策划和项目控制

2.对于建设工程项目管理而言，应当开展的第一项工作是（ A ）。

A.编制项目建议书

B.编制设计任务书

C.初步设计

D.施工管理

3.建设项目工程管理的核心任务是（D ）。

A.项目的目标控制

B.提高建设项目生命周期价值

C.实现业主的建设目标和为工程的使用增值

D.为工程的建设和使用增值

4.下列不属于建设工程管理的是（ C ）。

A.开发管理

B.项目管理

C.施工管理

D.设施管理

5.下列各方的项目管理，与业主方项目管理的时间范畴相同的是（ D ）。

A.施工方

B.设计方

C.供货方

D.工程总承包方

6.影响一个系统目标实现的主要因素不包括（ C）。

A.人的因素

B.方法与工具的因素

C.管理因素

D.组织因素

7.在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是( B )。

A．工作流程图 B．项目结构图 C．组织结构图 D．工作任务分工表

8.在常用的组织结构模式中，（ C ）适宜用于大的组织系统。

A.职能组织结构

B.线性组织结构

C.矩阵组织结构

D.流程控制结构

9.编制项目管理任务分工表时，首先应（ C ），然后再明确项目经理和各主管工作部门或

主管人员的工作任务。

A.确定项目管理的各项工作流程

B.分析项目管理合同的结构模式

C.对项目实施的管理任务进行详细分解

D.分析组织管理方面存在的问题

10.“落实夜班施工的条件，组织夜班施工”属于管理职能的（ C ）环节。

A.筹划

B.决策

C.执行

D.检查

11.建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（ A ）。

A.定义项目开发或建设的任务和意义

B.确定如何组织该项目的开发或建设

C.确定建设项目的进度目标

D.编制项目投资总体规划

12.我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是（ B ）。

A.设计竞赛

B.设计招标

C.直接委托

D.设计竞赛与设计招标相结合

13.关于施工总承包模式较施工总承包管理模式的优点是（A ）。

A.在施工招标时就有明确的工程造价，有利于总投资控制

B.符合质量控制的“他人控制”原则，对质量控制有利

C.可以在施工图全部设计完成之前招标，有利于缩短建设周期

D.多数情况下业主与分包商直接签约，不利于合同管理

14.《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）规定，项目管理实施规划应由（ C ）组

织编制。

A.项目技术负责人

B.企业技术负责人

C.项目经理

D.组织的管理层

15.运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是（ D ）。

A.收集工程进度实际值

B.进行进度目标的调整

C.进行工程进度的计划值和实际值的比较

D.进行项目目标分解，确定目标控制的计划值

16.应用动态控制原理控制项目投资时，若将工程合同价作为投资的实际值，则可作投资计

划值的是（ D ）。

A.工程概算和工程款支付值

B.工程概算和工程决算

C.工程决算和工程款支付值

D.工程概算和工程预算

17.某施工企业向保险公司投保，这属于项目风险对策的（ D ）。

A.规避

B.减轻

C.自留

D.转移

18.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，

代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担（D ）。

A.主要责任

B.次要责任

C.连带责任

D.监理责任

19.工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成，并必须经（ C ）批准。

A.监理单位项目负责人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师

D.项目经理

20.施工成本一般以（B ）为成本核算的对象。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

21.下列关于施工预算和施工图预算的说法错误的是（ C ）。

A.施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据

B.施工预算是施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系；而施工图预

算既适用于建设单位，又适用于施工单位

C.施工预算的人工数量和人工费高于施工图预算的人工数量和人工费

D.施工预算的材料消耗量和材料费低于施工图预算的材料消耗量和材料费

22.施工成本计划编制的关键是确定（ C）。

A.预算成本

B.计划成本

C.目标成本

D.控制成本

23.下列属于施工成本计划效益指标的是（B）。

A.总成本指标

B.工程项目成本降低额

C.施工总成本降低率

D.单位工程成本指标

24.某工程10月份拟完工程计划施工成本50万元，已完工程计划施工成本45万元，已完

工程实际施工成本48万元，该工程10月底施工成本偏差和进度偏差分别是（ A）。

A. 成本超支3万元，进度拖延5万元

B. 成本超支3万元，进度拖延2万元

C. 成本节约2万元，进度提前5万元

D. 成本节约2万元，进度提前3万元

25. 某分项工程计划工程量3000m3，计划成本15元/m3，实际完成工程量2500 m3，实际成

本20元/m3，则该分项工程的施工进度偏差为（ A ）。

A. 拖后7500元

B. 提前7500元

C. 拖后12500元

D. 提前12500元

26. 施工成本偏差分析的方法中，（B ）是进行偏差分析最常用的一种方法。

A. 横道图法

B. 表格法

C. 比较法

D. 曲线法

27. 对施工成本分析的核算方法中，既可以对已发生的，还可以对尚未发生或正在发生的经

济活动进行核算的方法是（ B ）。

A. 会计核算

B. 业务核算

C. 计量核算

D. 统计核算

28. 下列不属于施工成本分析比率法的是（C ）。

A. 相关比率法

B. 构成比率法

C. 差额比率法

D. 动态比率法

29. 建设工程项目竣工成本分析的三方面内容不包括（ D ）。

A. 竣工成本分析

B. 主要资源节超对比分析

C. 主要技术节约措施及经济效果分析

D. 环境影响分析

30. 建设工程项目进度控制工作包括：①编制进度计划；②调整进度计划；③进度目标的分

析和论证；④跟踪检查计划的执行情况。其正确的工作程序是（ C ）。

A. ①-②-③-④

B. ③-①-②-④

C. ③-①-④-②

D. ④-②-③-①

31. 在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应（ A ）。

A. 编制总进度计划

B. 分析和论证进度目标实现的可能性

C. 制定项目进度控制的措施

D. 对项目实施进行总体部署

32. 下列对于横道图进度计划的编制方法正确的是（ B ）。

A. 不适于手工方法编制

B. 无法表达工作之间的逻辑关系

C. 难以适应大的进度计划系统

D. 可以确定计划的关键工作和关键线路

33. 某工程双代号网络计划如下图所示，图中的错误是（ B ）。

A. 有多个起点节点

B. 有多个终点节点

C. 有双向箭头连线

D. 有循环回路

34. 某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A 的总时差和自由时差（C ）周。

A.0，0

B.1，0

C.2，0

D.4，4

35.已知工作A的紧后工作是B和C，B工作的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第

10天，C工作的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天。A工作的自由时差为5天，则A工作的总时差为（ B ）天。

A.0

B.7

C. 5

D.9

36.单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当

（ B ）。

A.将该工作与最后一项工作联系起来

B.在该工作与起点节点之间添加虚箭线

C.增大该工作的时间间隔

D.调整其紧前工作的持续时间

37.根据《质量管理体系》，建设工程质量控制的定义是（ C ）。

A.参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完善程度

B.对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查

C.工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动

D.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动

38.在建设工程项目质量的形成过程中，应在建设项目的( A )阶段完成质量需求的识别。

A.决策

B.施工

C.竣工验收

D.设计

39.建设工程项目质量控制体系运行的核心机制是（ A ）。

A.动力机制

B.约束机制

C.反馈机制

D.持续改进机制

40.施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和( B )的审查。

A.业主方

B.监理工程师

C.建设行政主管部门

D.项目经理部

41.下列不属于施工现场质量检查的实测法的是（ C ）。

A.利用直尺、塞尺对墙面、地面、路面等进行平整度检查

B.利用托线板以及线坠吊线对墙体进行垂直度检查

C.利用小铁锤对水磨石、面砖、石材饰面进行粘贴饱满度检查

D.利用测量工具或计量仪表等对断面尺寸、轴线、标高等进行偏差检查

42.根据《统一标准》，建筑工程质量验收划分为（ C ）。

A.分部工程、分项工程和检验批

B.分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

C.单位工程、分部工程、分项工程和检验批

D. 单位工程、分部工程、分项工程、隐蔽工程和检验批

43. 建设单位应在工程竣工验收前（ B ）前将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工

程的工程质量监督机构。

A. 7日

B. 7个工作日

C. 15日

D. 15个工作日

44. 2010年11月15日上海静安区余姚路发生大火，导致58人遇难，70余人重伤。事后经

初步调查，事故原因是由于施工单位的操作人员无证上岗所致，这属于导致事故发生的（ B）。经过进一步的调查，发现该项目的建设单位恶意压低承包总价，致使施工单位买不起阻燃的建筑材料，而使用了易燃的材料，最终导致火灾，这属于导致事故发生的（ B ）原因。

A. 技术原因；管理原因

B. 管理原因；社会经济原因

C. 社会经济原因；管理原因

D. 人为事故和自然灾害原因；社会经济原因

45. 工程施工质量事故的处理工作包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事

故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案。正确的处理程序是（ A ）。

A. ①-②-⑤-③-④

B. ①-②-③-④-⑤

C. ②-①-③-④-⑤

D. ④-②-⑤-③-①

46. 某混凝土试块强度值不满足设计要求，但经法定检测单位对混凝土实体强度经过法定检

测后，其实际强度达到规范允许和设计要求值。正确的处理方式是（ B ）。

A. 加固

B. 不作处理

C. 修补

D. 返工

47. 下列直方图中，表明生产过程处于正常、稳定状态的是（ D ）。

A. A

B. B

C. C

D. D

48. （ A ）是建设工程项目安全生产的第一负责人。

A. 项目经理

B. 安全生产负责人

C. 企业的代表人

D. 安全员

49. 建设工程项目中，为了履行对合规性承诺，合规性评价分为（ D ）评价两个层次。

A. 单位工程和单项工程

B. 建设单位和施工单位

C. 公司级和项目组级

D. 自我评价和监督检查

50. 特种作业操作证有效期为（ ）年，每（ D）年复审一次。

A. 3，1

B. 3，2

C. 6，2

D. 6，3

51. 某工程施工期间，安全人员发现作业区内有一处电缆井盖遗失，随即在现场设置防护安

全网及警示牌，并设照明及夜间警示红灯，这是建设安全事故隐患处理中（ C ）原因的具体体现。

A. 动态治理

B. 单项隐患综合治理

C. 冗余安全度治理

D. 直接隐患与间接隐患并治

52.建设工程生产安全事故应急预案中，针对深基坑开挖可能发生的事故，相关危险源和应

急保障而制定的计划属于（ C ）。

A.综合应急预案

B.现场处置方案

C.专项应急预案

D.现场应急预案

53.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之

日起（ D ）内作出批复。

A.15日

B.15个工作日

C.30日

D.30个工作日

54.清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( A )。

A.将各楼层施工垃圾装入密封容器后吊走

B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器后吊走

C.将施工垃圾洒水后沿临边窗户倾倒至地面后集中处理

D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理

55.在人口稠密地区进行建筑工程强噪声作业时，一般（ D ）之间停止强噪声作业。

A.晚8：00至次日早8：00

B.晚9：00至次日早7：00

C.晚10：00至次日早7：00

D.晚10：00至次日早6：00

56.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招

标文件要求提交投标文件截止时间至少（ C）日之前书面通知。

A.7

B.14

C.15

D.21

57.下列关于工程招标代理机构，说法错误的是（ B ）。

A.招标人可自行办理招标事宜，也可以委托招标代理机构代办招标事宜

B.工程招标代理机构资格分为甲、乙、丙三级

C.乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补

偿费）3000万元以下的工程招标代理业务

D.工程招标代理机构可跨省承担工程招标代理业务

58.下列建设工程项目招标投标活动中，属于合同要约行为的是( C )。

A.订立承包合同

B.发布招标公告

C.提交投标文件

D.发出中标通知书

59.某建筑工程合同包括下列文件：①中标通知书；②协议书；③专用合同条款；④通用合

同条款。对以上合同文件的优先顺序排列正确的是（ C）。

A.①-②-④-③

B.①-②-③-④

C.②-①-③-④

D.②-①-④-③

60.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），下列工作内容中，不属于发包

方责任与义务的有( C )。

A.提供有关水文、地质、地下管线等勘探资料

B.组织图纸会审和设计交底

C.办理夜间打桩施工许可证

D.协调处理施工现场邻近的古树保护工作并承担有关费用

61.某住宅小区项目进入竣工验收阶段，承包人于6月5日向工程师递交了竣工验收报告；

发包人于6月8日启动验收程序开始验收；在验收期间于6月12日突发暴雨，雨后，该承包人承包施工的8栋住宅楼出现了屋面漏雨的现象，工程师要求承包人立刻进行维修；承包人于6月21日将出现漏雨的住宅楼全部修缮完毕，并再次提请发包人验收；7月1日验收完毕后，发包人、承包人、工程师和设计代表在竣工验收记录上签字确认质

量合格；工程师与7月2日签发了工程移交证书。则承包人的实际竣工日期应为（C ）。

A.6月5日

B.6月8日

C.6月21日

D.7月2日

62.依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用条款，施工合同履行中，

隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对该隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则（ C ）。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

63.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或

中间验收前（D ）小时以书面形式通知工程师验收。

A.12

B.24

C.36

D.48

64.下列关于单价合同性质的说法中，不正确的是（ A ）。

A.单价合同适用于施工发包的工程内容和工程量一时尚不能十分明确

B.单价合同的特点是单价优先

C.固定单价合同适用于工期较短、工程量变化幅度不会太大的项目

D.单价合同对业主和承包商都不存在工程量方面的风险

65.履约担保的有效期始于（ C ），终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满

之日。

A.投标截止之日

B.发出中标通知书之日

C.签订施工合同之日

D.工程开工之日

66.下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是（A ）。

A.预付款担保

B.投标担保

C.履约担保

D.支付担保

67.根据《诚信行为管理办法》，不良行为记录信息公布期限一般为（D ）。

A.1年至3年

B.3个月至3年

C.3年以上

D.6个月至3年

68.下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是（A ）

A.工程师指示承包商加快施工进度

B.开工前业主未能及时交付施工图纸

C.异常恶劣的气候条件

D.业主未能及时支付工程款造成工期延误

69.建设工程项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的

（ C ）。

A.目标制定

B.目标分解

C.目标控制

D.目标检查

70.下列不属于项目信息门户实施的条件的是（D ）。

A.组织件

B.教育件

C.软、硬件

D.管理件

二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71.在建设工程项目实施过程中，（ ABD ）的项目管理目标需要包含总投资目标。

A.业主方

B.设计方

C.供货方

D.工程总承包方

E.施工方

72.建设工程项目范围管理主要涉及( ABDE )。

A.范围计划编制

B.范围定义

C.范围分析

D.范围验证

E.范围变更控制

73.根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同，可分为（ ACD ）。

A.施工组织总设计

B.单项工程施工组织设计

C.单位工程施工组织设计

D.分部（分项）工程施工组织设计

E.检验批施工组织设计

74.编制施工组织总设计时，必须遵循的顺序有（ ABDE ）。

A.拟定施工方案后，才能编制进度计划

B.确定资源需求量后，才能编制施工准备工作计划

C.编制进度计划后，才能编制资源需求量计划

D.确定施工部署后，才能制定施工方案

E.计算完工程量后，才能确定施工部署

75.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），项目经理的权限有（ BDE ）。

A.签订工程施工承包合同

B.参与组建项目经理部

C.决定物资供应单位选择

D.制定内部计酬办法

E.主持项目经理部工作

76.施工成本可以按成本构成分解为人工费、材料费以及（ AC ）。

A.施工机械使用费

B.措施项目费

C.企业管理费

D.规费

E.税金

77.按施工进度编制施工成本计划时，若所有工作均按照最迟开始时间开始，则对项目目标

控制的影响有（ BC ）。

A.提高了工程按期竣工的保证率

B.降低了工程按期竣工的保证率

C.有利于提高施工质量

D.对节约资金贷款利息是有利的

E.不利于节约资金贷款利息

78.建设工程项目施工过程中，控制材料用量的方法有（ ABDE ）。

A.定额控制

B.指标控制

C.审批控制

D.计量控制

E.包干控制

79.关于项目费用偏差分析方法的说法，正确的有（ BCDE ）。

A.横道图法是最常用的一种方法

B.横道图法形象，直观

C.横道图法反映的信息量少

D.表格法反映信息量大

E.表格法具有灵活，适用性强的特点

80.进行分部分项工程施工成本分析时，其资料来源包括（ BCE ）。

A.工程合同总价

B.实耗人工和材料

C.施工预算

D.施工图概算

E.施工任务单的实际工程量

81. 建设工程项目进度计划系统可按不同计划功能分为（ BCE ）。

A. 竞争性进度计划

B. 控制性进度计划

C. 指导性进度计划

D. 规范性进度计划

E. 实施性进度计划

82. 建设工程项目总进度纲要的主要内容包括：（ABDE ）。

A. 项目实施的总体部署

B. 总进度规划

C. 项目结构分析

D. 确定里程碑时间的计划进度目标

E. 总进度目标实现的条件

83. 下列关于双代号网络计划的说法正确的是（ BC）。

A. 双代号网络计划的箭头节点的编号必须小于箭尾节点的编号

B. 虚工作不占用时间也不消耗资源

C. 每一条实箭线表示一项工作

D. 每一个网络图中，有且只有一条关键线路

E. 双代号网络计划的起点节点只有内向箭线

84. 下图所示的双代号时标网络计划，执行到第4周末及第10周末时，检查其实际进度如，

图中前锋线所示，检查结果表明（ABE ）

A. 第4周末检查时工作A 拖后1周，影响工期1周

B. 第4周末检查时工作B 拖后1周，但不影响工作

C. 第10周检查时工作I 提前1周，可使工期提前1周

D. 在第5周到第10周内。工作F 和工作I 的实际进度正常

E. 第10周末检查时工作G 拖后1周，但不影响工期

85. 建设工程项目质量的影响因素主要是指在建设工程项目质量目标策划决策和实现过程

中各种客观因素和主观因素，包括人的因素、（ ACDE）等。

A. 技术因素

B. 组织因素

C. 管理因素

D. 环境因素

E. 社会因素

86. 质量管理体系文件的构成包括（ABCE ）。

A. 质量目标和质量方针

B. 程序性文件

C. 质量记录

D. 质量实施计划

E. 质量手册

87. 下列不属于建设工程项目事中施工质量控制工作重点的是（ ACE ）。

A. 工序质量

B. 过程质量

C. 工作质量

D. 产品质量

E. 质量控制点的控制

88. 按有关施工验收规范规定，下列必须进行现场质量检测，合格后才能进行下道工序的是

（ ABDE ）。

A.地基基础工程

B.主体结构工程

C.脚手架工程

D.建筑幕墙工程

E.钢结构及管道工程

89.工程项目分部工程质量验收合格的基本条件是( ABCE )。

A.所含分项工程验收合格

B.质量控制资料完整

C.观感质量验收应符合要求

D.主控项目质量检验合格

E.涉及安全和使用功能的分部工程检验结果符合规定

90.政府监督机构对在施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处，根据质量监督检查

的状况，对查实的问题可签发（BCE ）。

A.停工令

B.质量问题整改通知单

C.局部暂停施工指令单

D.临时收缴营业执照

E.临时收缴资质证书通知书

91.建筑工程项目职业健康安全和环境管理体系的相同点有（ ACE）。

A.管理目标

B.管理的侧重点

C.管理原理

D.需要满足的对象

E.不规定具体绩效标准

92.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，应当组织专家施工方案论

证的有（ ABD ）。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.脚手架工程

D.高大模版工程

E.爆破工程

93.预警体系建立的原则（BCD）

A.及时性

B.全面性

C.客观性

D.动态性

E.高效性

94.建设工程施工合同的付款阶段分为（ABE ）。

A.预付款

B.工程进度款

C.决算款

D.最终付款

E.退还保留金

95.对业主而言，成本加酬金合同的优点有（ ABDE ）。

A.可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足

B.可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理

C.可以转移风险，有利于业主方的投资控制

D.可以通过分段施工缩短工期

E.可以减少承包商的对立情绪

96.下列建设工程担保中，由承包人提交担保的有( ABCD )。

A.投标担保

B.履约担保

C.预付款担保

D.工程保修担保

E.支付担保

97.承包人向发包人索赔时，所提交索赔文件的主要内容包括( BCE )。

A.索赔意向通知

B.索赔证据

C.索赔事件总述

D.索赔合理性论述

E.索赔款项计算书

98.按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括( ABC )。

A.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

B.由于客观原因造成材料价格大幅上涨而增加的材料费

C.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存的费用

D.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费

E.承包商使用不合格材料引起的损失费用

99.与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有( ABDE )。

A.效率高

B.周期短

C.约束力强

D.费用少

E.保密性好

100.下列属于项目信息门户的核心功能的是（ ABD ）。

A.项目各参与方的信息交流

B.项目文档管理

C.项目人、材、物的管理

D.项目各参与方的共同工作

E.项目组织管理

一建《法规》真题及答案(完整)

2015年一级建造师考试《工程法规》真题及答案(完整版) 一、单项选择题 1.根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 A.地下水 B.市政自来水 C.雨水 D.中水 2.根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业（） A.1个月以上3个月以下 B.3个月以上1年以下 C.3个月以上2年以下 D.6个月以上1年以下 3.某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。 A.特别重点事故 B.重大事故 C.一般事故 D.较大事故 4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。 A.80% B.70% C.60% D.50% 5.根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具（）。 A.购货发票 B.检测合格证明 C.产品使用说明书 D.相应的图片

6.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。 A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准 7.某告诉公路项目进行招标，开标后允许（）。 A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B.投标人再增加优惠条件 C.投标人撤销投标文件 D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 8.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。 A.单位所在地 B.污染影响地 C.单位等级地 D.事故发生地 9.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。 A.需经债务人同意，且需办理公证手续 B.无需经债务人同意，也不必通知债务人 C.无需债务人同意，但需办理公证手续 D.无需债务人同意，但需通知债务人 10.下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是（）。 A.施工企业研发的新技术 B.施工企业研发的计价软件 C.施工企业编制的投标文件 D.监理企业编制的监理大纲 11.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。

2019年一建《法规》真题与解析完整版

2019 年全国一级建造师执业资格考试试卷 《建设工程法规及相关知识》 一、单项选择题（共70 题，每题 1 分。每题的选项中。只有 1 个最符合题意） 1.在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（） A.刑事法律关系 B.民事商事法律关系 C.社会法律关系 D.行政法律关系 【参考答案】B 在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。 A.国务院 B.最高人民法院 C.国务院司法行政部门 D.全国人大常委会 【参考答案】A 【新思维解析】根据《立法法》第 85 条第2 款的规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决 3.法人进行民事活动的物质基础是（） A.有自己的名称 B.有自己的组织机构 C. 有必要的财产或经费D. 有自己的住所 【参考答案】C 有必要的财产和经费是法人进行民事活动的物质基础。 4.关于表见代理的说法,正确的是（） A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任 C.表见代理对本人产生有权代理的效力 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为的,属于表见代理 【参考答案】B 表见代理是指行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意相对人相信其有代理 权的表象,而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合 同法》规定,行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同 相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。 5.关于建设工程中代理的说法,正确的是（）A. 建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为,不得代理 D.建设工程中为了被代理人的利益,代理人可以直接转托他人代理 【参考答案】C 《民法总则》规定,民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。依照法律规定，当事人约定或者民事法律行为的性质,应当由本人亲自实施的民事法律行为,不得代理。代理人在代理权限内、以被代理人名义实施的民事法律行为,对被代理人发生效力。代理人不履行或者不完全履行职责,造成被代理人损害的,应当承担民事责任。代理人和相对人恶意串通,损害被代理人合法权益的,代理人和相对人应当承担连带责任。 6.建设用地使用权自（）时设立 A.土地交付 B.支付出让金 C.转让 D.登记 【参考答案】D 不动产物权的设立、变更、转让消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记薄时发生效力。经依法登记，发生效力：未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同,除法律另有规定或者合同另有约定外,自合同成立时生效;未办理物权登记的,不影响合同效力。

2014一建市政真题及参考答案

2014年一建市政真题及参考答案 一、单选题 1、关于降噪排水路面的说法，正确的是（B）。 A.磨耗层采用SMA混合料； B.上面层采用OGFC沥青混合料； C.中面层采用尖端级配沥青混合料； D.地面层采用监督级配混合料； 【P9】教材图及解释。 2、城市道路工程施工与质量验收规程中规定，热板沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度对于（C）后，方可开放交通。 A.70°C； B.60°C； C.50°C； D.65°C力； 【P393】热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。 3、下列膨胀土路基的处理方法中，错误的是（C） A.采用灰土桩对路基进行加固； B.用堆载预压对路基进行加固； C.在路基中设透水层； D.采用不透水的面层结构； 【P18】膨胀土路基可采取的措施包括用灰土桩加固和改良；也可用开挖换填、堆载预压对路基进行加固。同时应采取措施做好路基的防水和保湿，如设置排水沟，采用不透水的面层结构，在路基中设不透水层； 4、用于基坑边坡支护的喷射混凝土的主要外加剂是（D）。 A.膨胀剂； B.引气剂； C.防水剂； D.速凝剂； 【P56】常用的外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、混凝土泵送剂、喷射混凝土用的速凝剂等。 5、预应力混凝土连续梁合龙宜在一天中气温（C）时进行 A.最高； B.较高； C.最低； D.较高。 【P69】合龙宜在一天中气温最低时进行。 6、场地地面空旷，地质条件好，周围无需保护的建筑物时，应优先采用的基坑施工方法是（A）。 A.放坡开挖； B.钢板桩支护； C.钻孔灌注桩支护； D.地下连续墙支护； 【解析】想想就知道。 7、城市轨道交通地面正线宜采用（D）。 A.长枕式整体道床；

2014年一建通信与广电实务真题及答案

2014年一级建造师《通信与广电工程》考试真题 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子，压下时发出回弹响声说明卡接完成，多余线头应( )。 A.随后剪断 B.手动剪断 C.自动剪断 D.统一剪断 参考答案：C 参考解析:卡线钳的工作原理决定多余线头的自动剪断才能保证芯线卡接的可靠。 保存点击查看试题笔记(1)2微波安装的硬波导馈线要求横平竖直，应稳定、牢固、受力均匀，加固间距为( )左右。 A.1.0m B.1.5m C.2.0m D.2.5m 参考答案：C 参考解析:第2题笔记(本题共1条笔记，旧版解析、笔记已转移到这里)查看所有笔记(1)查看我的笔记(0) 3对于为中、远地区(超过2000km)服务的中波、短波广播发射台，障碍物的仰角应不大于( )。 A.10～1.5o B.1.5o～2o C.2o～2.5o D.2.5o～3o 参考答案：B 4( )是以服务器为核心，利用网络来传送音视频数据和文件，实现自动化的方式和并行的工作模式，实现资源共享、提高工作效率。 A.广播电视中心的数字化 B.传输系统的数字化 C.广播电视中心的网络化 D.传输系统的网络化 参考答案：C 5计算机网络的主要目的是( )。 A.资源共享 B.提高系统可靠性

C.均衡负荷 D.提供灵活的工作环境 参考答案：A 6市话全塑电缆的型号中，分类代号HP代表电缆为( )。 A.市话电缆 B.配线电缆 C.局用电缆 D.都不对 参考答案：B 7设置在汇接局(Tm)和端局(C5)的时钟是( )。 A.第一级时钟 B.第二级时钟 C.第三级时钟 D.第四级时钟 参考答案：C 参考解析:第一级时钟是基准时钟(PRC)，由铯原子组成，它是我国数字网中最高质量的时钟，是其他所有时钟的定时基准;第二级时钟是长途交换中心时钟;第三级时钟是有保持功能的高稳定度晶体时钟，设置在汇接局(Tin)和端局(C5)，需要时可设置大楼综合定时供给系统;第四级时钟是一般晶体时钟，通过同步链路与第三级时钟同步，设置于远端模块、数字终端设备和数字用户交换设备。 8石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺( )厚的细土或沙土。 A.50mm B.100mm C.150mm D.200mm 参考答案：B 9GPS天线应处在避雷针顶点下倾( )保护范围内。 A.15o B.30o C.45o D.60o 参考答案：C 10执法人员当场作出行政处罚决定的，应当填写统一编号的《行政处罚(当场)决定书》，当场交付当事人并告知当事人，如不服行政处罚决定，可以依法( )。 A.申请行政复议或者提起民事诉讼 B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼

2018年一级建造师法律法规真题及答案

2018年一级建造师法律法规真题及答案 1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人D．营利法人，非营利法人和特别法人 参考答案：D，第8页。 2．关于代理的说法，正确的是( )。 A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止 D．表见代理是有权代理 参考答案：C，第12页。 3．关于物权的说法，正确的是（）。 A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B．用益物权人可以是该物的所有权人C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役 D．物权的变动只能基于合同关系 参考答案：C，第18页。 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是( )。 A．实用新型以申请时所附的说明书为准B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D．三类专利均以权利要求的内容为准参考答案：C，第27页。 5．关于留置的说法，正确的是( )。 A．留置权属于债权B．债权人不负责保管留置物C．建设工程合同可以适用留置权D．留置权基于法定而产生 参考答案：D，第34页。 6．关于财产保险合同的说法，正确的是( )。 A．保险合同不可以转让B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费 C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D．被保险人应当与投保人一致 参考答案：C，第35页。 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是( )。 A．解除合同B．继续履行C．罚款D．合同无效

2019年一建实务《建筑工程》真题及答案

1.有效控制城市发展的重要手段是()。 A.建筑设计 B.结构设计 C.规划设计 D.功能设计 答案：C 2.影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素有()。 A.混凝土强度 B.钢筋抗拉强度 C.钢舫抗压强度 D.钢筋屈服强度 答案：A 3.水泥的初凝时间指()。 A.从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间 B.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 C.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间 D.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间答案：B 4.关于天然花岗石特性的说法,正确的是()。 A.碱性材料 B.酸性材料 C.耐火 D.吸水率高 答案：B

5.属于非膨型防火材料的是() A.超薄型防火涂料 B.薄型防火涂料 C.厚型防火涂料 D.有机防火堵料 答案：C 6.关于工程测量仪器性能与应用的说法,正确的是()。 A.水准仪可直接测量待定点高程 B.S3型水准仪可用于国家三等水准测量 C.经纬仪不可以测量竖直角 D.激光经纬仪不能在夜间进行测量工作 答案：B 7.不宜用于填土土质的降水方法是()。 A.轻型井点 B.降水管井 C.喷射井点 D.电渗井点 答案：B 8.直接承受动力荷载的结构构件中,直径为20mm纵向受力钢筋的连接宜选用()。 A.绑扎连接 B.直螺纹套筒连接 C.帮条焊 D.搭接焊 答案：B

9.高强度螺栓广泛采用的连接形式是()。 A.平接连接 B.T形连接 C.搭接连接 D.摩擦连接 答案：D 10.关于装配式混凝土结构工程施工的说法,正确的是()。 A.预制构件生产宜建立首件验收制度 B.外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝内 C.预制楼板、阳台板宜立放 D.吊索水平夹角不应小于30° 答案：A 11.关于型钢混凝土组合结构特点的说法,正确的是() A.型钢混疑土梁和板是最基本的构件 B.型钢分为实腹式和空腹式两类 C.型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C25 D.须等待混凝土达到一定强度才可继续卖上层施工 答案：B 12.地下工程防水等级分为()。 A.二级 B.三级 C.四级 D.五级 答案：C

16年一建法规真题及答案

2016年一级建造师《工程法规》真题答案 一.单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A．重大责任事故罪 B．强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）

2014年一级建造师考试《建筑实务》真题及解析

2014年全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．某受压细长杆件，两端铰支，其临界力为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为（）kN。 A．50 B．100 C．150 D．200 2．预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于（）。 A．C10 B．C35 C．C40 D．C45 3．某受均布线荷载作用的简支梁，受力简图如下图所示，其剪力图形状为（）。 4．关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是（）。 A．柱的震害重于梁 B．角柱的震害重于内柱 C．短柱的震害重于一般柱 D．柱底的震害重于柱顶 5．下列水泥品种中，其水化热最大的是（）。 A．普通水泥

B．硅酸盐水泥 C．矿渣水泥 D．粉煤灰水泥 6．在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是（）。 A．砂率 B．单位体积用水量 C．拌合方式 D．温度 7．关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是（）。 A．SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水 B．APP卷材尤其适用于较高气温环境的建筑防水 C．采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃ D．采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10℃ 8．对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是（）。A．直角坐标法 B．极坐标法 C．角度前方交会法 D．距离交会法 9．关于岩土工程性能的说法，正确的是（）。 A．内摩擦角不是土体的抗剪强度指标 B．土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力 C．在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准 D．土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 10．下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是（）。 A．冲击钻成孔灌注桩 B．回转钻成孔灌注桩 C．潜水电钻成孔灌注桩 D．钻孔压浆灌注桩 11．关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是（）。 A．上下通缝砌筑 B．不可采用铺浆法砌筑 C．先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土 D．防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌实砌体的孔洞 12．当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是（）。A．过梁上一皮砖处

2014年一建经济考试真题及答案解析

2014建设工程经济考试真题及答案 一、单项选择题（共60题，每1分，每题的备选项中，只有1个 最符合题意） 1.施工图预算审核时，利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层、天棚抹灰等工程量进行审查的方法，属于( )。 A.分组计算审查法 B.重点审查法 C.筛选审查法 D.对比审查法 【权威答案】Ａ P220 先计算底层建筑面积或楼地面积，从而得知楼面找平层、天棚抹灰的工程量的施工预算审查方法为分组计算审查法 2.某项目建设期2年，建设期内第1年贷款700万元，第2年贷款600万元，年内均衡发放，且只计息不还款，年利率为8%。则编制该项目的投资估算时，建设期利息总和为( )万元。 A.104.00 B.110.24 C.114.94 D.155.84 【答案】B ①700×1/2×8%=28, ②(700+28+600×1/2)×8%=82.24,①+②=110.24, P16 3.为了进项盈亏平衡分析，需要将技术方案的运行成本划分为( )。 A.历史成本和现时成本 B.过去成本和现在成本 C.预算成本和实际成本

D.固定成本和可变成本 【答案】D P33 技术方案总成本是固定成本与可变成本之和 4.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于工程量清单编制的说法，正确的是( )。 A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用 B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费 C.措施项目费包括规费、税金等在内 D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用 【答案】D P241 排除法，只有D选项正确 5.根据《企业会计准则第15号一建合同》，属于工程成本直接费用的是( )。 A.管理费用 B.销售费用 C.财务费用 D.人工费用 【答案】D P99 选项A、B、C都属于期间费，不属于工程成本 6.某租赁设备买价50万元，租期5年，每年年末支付租金，折现率10%，附加率5%，则按附加率法计算每年的租金应为( )万元。 A.20.0 B.17.5 C.15.0

2019年一级建造师《法规》真题及答案全

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是( )。 A.刑事法律关系 B.民事商事法律关系 C.社会法律关系 D.行政法律关系 2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由( )裁决。 A.国务院 B.最高人民法院 C.国务院司法行政部门 3.法人进行民事活动的物质基础是( )。 A.有自己的名称 B.有自己的组织机构 C.有必要的财产或经费 D.有自己的住所 4.关于表见代理的说法，正确的是( )。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 C.表见代理对本人产生有权代理的效力 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理 5.关于建设工程代理的说法，正确的是( )。 A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理 B.建设工程中的代理主要是法定代理 C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为，不得代理 D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接转托他人代理

6.建设用地使用权自( )时设立。 A.土地交付 B.支付出让金 C.转让 D.登记 7.关于不动产物权的说法，正确的是( )。 A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记 B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人 C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力 D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效 8.下列损失属于建筑工程一切保险范围的是( )。 A.设计错误引起的缺陷 B.地震引起的损失 C.工艺不善引起的保险财产本身的损失 D.非外力引起的机械装置本身的损失 9.关于核验施工许可证的说法,正确的是( )。 A.中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作 B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验 C.中止施工满6个月的，在建工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证 D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验 10.关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是( )。 A.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请 B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证 C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成 D.未在规定时间內向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报,并罚款

2018年一建真题及答案 法规

2018年一建真题及答案-法规 2018法规真题及答案 、单项选择题 1关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。 A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系 B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系 C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式 D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关 【答案】DP7 2.关于发的效力层级的说法，正确的是（）。 A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章 C.特殊情况下，法律、法规可以违背宪法 D.行政法规的法律地位仅次于宪法 【答案】BP4 3.下列法人中，属于特别法人的是（）。 A.基金会法人

B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.机关法人 【答案】DP10 4.关于表见代理的说法，正确的是（）。 A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B本人承担表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失 C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为，构成表见代理

5.关于委托代理的说法，正确的是（）。 A.委托代理授权必须采用书面形式 B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权 C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任 D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示，应由被代理人单独承 担责任 【答案】CP13 6.甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付定的费用。该约定中甲享有的权力是（）。 A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D. 土地所有权 【答案】BP19 7.根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。 A.要求被检查单位提供工程质量保证金 B.进入被检查单位的施工现场进行检查 C.发现有严重影响工程质呈问时，责令停业整顿 D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单 【答案】BP311 8.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（） A.建设单位 B.建设行政主管部门

2014年一建水利实务真题及答案解析剖析

2014年一级建造师考试《水利水电工程管理与实务》真题 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.工程测量中，使经纬仪水准管气泡居中的操作步骤是（）。 A.对中 B.照准 C.调焦 D.整平 2.某水闸工程建筑物级别为1级，场地基本烈度为6度，其抗震设防类别应为（）。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 3.下图所示的钢筋应力—应变曲线中，X表示（）。 A.屈服强度 B.设计强度 C.极限强度 D.条件屈服强度 4.VeBe仪用于测定碾压混凝土的（）。 A.稠度 B.干密度 C.压实度 D.湿密度 5.围堰水平位移监测宜采用（）。 A.交会法 B.视准线法 C.水准观测法 D. 光电测距三角高程法 6.某堤防工程保护对象的防洪标准为50年一遇，该堤防工程的级别为（）。 A.1 B.2 C.3 D.4 7.混凝土面板堆石坝中面板的主要功能是（）. A.抗压 B.抗冲 C.抗拉 D.抗渗 8.由于基坑降水中断，黏性土地基发生土体隆起的形式属于（）。 A.流土 B.管涌 C.接触冲刷 D.接触流失 9.对于成桩直径为0.6m的高压喷射灌浆，施工方法宜采用（）。 A.单管法 B.二管法 C.三管法 D.新三管法 10.下列河道截流方法中，须在龙口建浮桥或栈桥的是（）。 A.平堵法 B.立堵法 C.浮运结构截流 D.水力充填法

11.根据《关于加强关于水力工程建设项目开工管理工作的通知》（水建管[2006]144号），某水利工程属中央项目，总投资为2亿元，其开工审批应由（）负责。 A.国家发展和改革委 B.水利部 C.流域机构 D.项目所在地省级水行政主管部门 12.根据《水闸安全鉴定管理办法》（水建管[2008]214号），某水闸工程鉴定结论为：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除险加固后，才能到到正常运行。该水闸安全类别应为（）类闸。 A.一 B.二 C.三 D.四 13.根据《水利建设工程安全创建管理暂行办法》（水精[2012]1号），下列工作中，不属于文明工地创建评审范畴的是（）。 A.质量管理 B.进度管理 C.安全管理 D.综合管理 14.根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》，某施工企业安全生产标准化评审得分为85分，且各一级评审项目得分不低于应得分的70%，该企业安全生产标准化等级为（）。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 15.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），水电工程重大质量事故由（）负责组织专家组进行调查。 A.项目法人 B.监理单位 C.质监总站 D.项目审批单位 16.根据《水利工程建设项目档案管理规定》（水办[2005]480号），“竣工图确认章”应由（）加盖。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.档案管理部门 17.根据《水电工程验收管理办法》（国能新能[2011]263号），水电工程截流验收由项目法人会同（）等单位共同组织进行。 A.项目审批部门 B.工程所在省能源局 C.质监总站 D.电网经营管理单位 18.下列水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中，不属于成本费用管理文件的是（）。 A.工程预付款申请表 B.工程价款月支付申请表 C.完工付款申请表 D.索赔通知单 19.根据《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288—2003），总监理工程师的下列职责中，可授权给副总监理工程师的是（）。 A.审批监理实施细则 B.签发各类付款证书 C.签发监理月报 D.调整监理人员 20.根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令第471号），中型水库工程建设征收耕地，土地补偿费和安置补助费之和应为该耕地被征收前三年平均年产值的（）倍。 A.4 B.8 C.16 D.32

2017年一建法规真题与答案

2017年法规真题与答案 一、单项选择题 1.某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。 A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件 B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费 C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效 D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费 答案：C 解析：超纲：附生效条件合同 2.根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。 A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装 C.投标文件载明的项目经理为同一人 D.委托同一单位或个人办理投标事宜 答案：A 解析：P94~95 3、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。 A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废 C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期 D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发 答案：B 解析：P221 4、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。 A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间 答案：B 解析：P345 5、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。 A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同 B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限 C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关 D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日 答案：A 解析：P325 12.关于保险索赔的说法,正确的是()

年全国一级建造师法规真题

2011-2013年全国一级建造师历年真题 法规及相关知识

C?施工企业质量管理人员 D.质量监督部门 2011年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规与相关知识》试卷 一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。 A.国务院主管部门 B.最高人民法院 C.国务院 D.全国人大常委会 2.某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定, 但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某 行为的法律定性是（）。 A.合法行为 B.无权代理 C.不正当竞争 D.滥用代理权 3.被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。 A.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B.由被代理人独自向第三人承担责任 C.由第三人自己承担损失 D.由代理人独自向第三人承担责任 4.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的 价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为 （）万元。 A.10 B.20 C.30 D.50 5.建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费 用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。 A.相邻权 B.地役权 C.土地出租权 D.建设用地使用权 6.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货 物，承运人行使的是（）。 A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权 7.在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债 的产生根据中属于（）之债。 A.侵权 B.合同 C.无因管理 D.不当得利 8.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量 检测单位进行检测。 A.建设单位或工程监理单位 B.施工项目技术负责人 9.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。 A.原企业的资质等级确定 B.降低一级原企业的资质等级确定 C.最低资质等级核定 D.实际达到的资质条件核定 10.2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限 劳动合同法定条件的是（）。 A.赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同 B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作 C.王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁 D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长 11.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（） A.竣工验收合格后 B.提交竣工验收报告时 C.竣工验收时 D.交付使用时 12.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。 A.按中标无效处理 B.视为放弃投标 C.按废标处理 D.视为放弃中标项目 13.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的 周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。 A.560 B.1360 C.800 D.1120 14.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。 A.施工企业项目经理、现场监理工程师 B.施工企业技术负责人、建设单位负责人 C.施工企业技术负责人、总监理工程师 D.建设单位负责人、总监理工程师 15.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）。 A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

2014年一级建造师考试《建设工程项目管理》(完整)真题及解析

2014年一级建造师考试《项目管理知识》真题及答案解析 一、单项选择题（给出的选项中，只有1个最符合题意。每选正确1题，得1分，满分70分） 1.关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。 A.关键线路上的工作全部是关键工作 B.关键工作不能再非关键线路上 C.关键线路上部允许出现虚工作 D.关键线路上的工作总时差均为零 【答案】A 【解析】选项B非关键线路上也有可能有关键工作；选项C关键线路上允许有虚工作；选项D应为“总时差为0的工作为关键工作”。参见教材P152。 2.在FIDIC系列合同中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）。 A.固定单价 B.变动单价 C.固定总价 D.变动总价 【答案】C 【解析】《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设置配备完整、可以投产运行的项目。合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。参见教材P352。 3.某双代号网络图如下图所示，存在的错误是（）。 A.工作代号相同 B.出现无箭头连线 C.出现无箭头节点箭头 D.出现多个起点节点 【答案】A 【解析】工作①-②，用两条箭线表示是错误的，在双代号网络图中每一项工作都必须用一条箭线和两个代号表示。参见教材P129。 4.项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（）。 A.工程支付款 B.工程结算 C.工程预算 D.项目估算 【答案】C

【解析】进行项目的估算、概算、预算、标底、合同价、投资使用计划和实际投资的动态比较（如概算和预算的比较、概算和标底的比较、概算和合同价的比较、预算和合同价的比较等），并形成各种比较报表。参见教材P370。 5.建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为（）。 A.1个月 B.6个月 C.1年 D.3年 【答案】D 【解析】良好行为记录信息公布期限一般为3年。参见教材P335。 6.根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），发包人的义务是（）。 A.组织竣工验收 B.提交临时占地资料 C.提供设计审查所需的资料 D.办理性项目备案手续 【答案】D 【解析】发包人的主要义务和权利如下：负责办理项目的审批、核准或备案手续。参见教材P300。 7.下列施工作业质量控制点中，属于“待检点”的是（） A.隐蔽工程 B.重要部位 C.特种作业 D.专门工艺 【答案】A 8.根据《建设工程施工质量验收统一标准》（GB30300-2013），分项工程的质量验收由（）主持进行 A.监理工程师 B.总监理工程师 C.项目经理 D.建设单位项目负责人 【答案】A 9.根据物资采购管理程序，物资采购首先应（）。 A.进行采购策划，编制采购计划 B.明确采购产品或服务的基本要求 C.进行市场调查，选择合格的产品供应单位 D.采用招标或协商等方式确定供应单位 【答案】B 【解析】采购管理应遵循下列程序：（1）明确采购产品或服务的基本要求、

2014一建《法规》真题及参考答案

2014一级建造师考试真题及参考答案 《建设工程法规及相关知识》 一、单选题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）。 1.下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。 A．仲裁协议约定两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B．双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁 C．当事人约定争议可以向仲裁机构中申请仲裁也可以向人民法院起诉 D．劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 2.关于法人的说法，正确的是（）。 A．法人以其登记注册地为住所 B．企业法人自取的营业执照时起取得法人资格 C．非企业法人是指行政法人和事业法人 D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织 3.根据《著作权法》，著作权是（）。 A．随作品的发表而自动产生 B．随作品的创作完成而自动产生 C．在作品上加注版权标记后自动产生 D．在作品以一定的物质形态固定后产生 4.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。 A．环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用 B．需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收 D．建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款 5.关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。 A．凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 B．在民事诉讼中，书证可以只提交复印件 C．未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 D．当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证 6.关于建设工程分包的说法，正确的有（）。 A．总承包单位可以按照合同约定将全部建设工程拆分成若干部分非主体、非关键性工作分包给其他其他企业 B．总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分包给其他施工企业 C．总承包单位可以将建设工程主题结构中技术较为复杂的部分分给其他企业 D．总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分给其他企业 7.除双方当事人意思表示一致外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）。 A．要式合同B．实践合同 C．有偿合同D．双务合同 8.根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。

2004-2018一建法规历年真题

2004年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1-级建造师执业资格的注册管理机构是（ ）。 A ．省级建设行政主管部门 B ．人事部或其授权机构 C ．建设行业协会 D ．建设部或其授权机构 2 ）。 A ．担任建设工程项目施工的项目经理 B ．担任建设工程项目评估人员 C ．从事建设工程项目咨询工作 D ．从事建设工程项目预算工作 3事人意思表示真实是指行为人（ ）。 A ．言行要有法律根据 B ．作出承诺 C ．语言规范 D ．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致 4 ）。 A ．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止 B ．因原告起诉，诉讼时效中止 C ．因被告应诉，诉讼时效中止 D ．因证人要求，诉讼时效中止 5 应按（ ）顺序办理相应手续。 A ．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证 B ．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同 C ．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记 D ．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证 6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ ）。 A ．注册资本．专业技术人员和技术装备 B ．流动资金．专业技术人员和突出业绩 C ．注册资本．专业管理人员并依法设立 D ．流动资金．专业管理人员和资格证书 7．施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（ ）。 A ．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B ．分包单位可以不承担法律责任 C ．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D ．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（ ）。 A ．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 B ．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C ．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 D ．工程监理单位可以转让工程监理业务 9．建设工程实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。 A ．建设行政主管部门 B ．行业协会 C ．监理单位 D ．建设单位 10．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 A ．50 B ．100 C ．200 D ．500 11．招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A ．公开、公平、公正和最低价中标 B ．自愿、公平、公正和等价有偿 C ．公开、公平、公正和诚实信用 D ．自愿、公平、等价有偿和诚实信用 12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（ ）的规定。 A ．招标人 B ．投标人 C ．评标人 D ．招标人和投标人 13．《招标投标法》规定的招标方式是（ ）。 A ．公开招标．邀请招标和议标 B ．公开招标和议标 C ．邀请招标和议标 D ．公开招标和邀请招标 14．投标人应当具备（ ）的能力。 A ． 编制标底 B ．组织评标 C ．承担招标项目