《建筑工程项目管理》作业
建筑工程项目管理形成性考核册
专业: 土木工程
学号：
姓名:
河北广播电视大学开放教育学院
（请按照顺序打印，并左侧装订)
《建筑工程项目管理》作业一
一、单项选择题(每小题2分，共20 分)
1.以下说法正确的是( C ）。
A．项目管理的对象就是建设工程
B.建设工程一定要有明确的目标
C.没有明确目标的建设工程不是项目管理的对象
D.无论目标是否明确，建设工程都是项目管理的对象
2.投资方提供的项目管理服务属于(C)方的项目管理。
A．政府B.承包商C．业主Ｄ．工程师
3.供货方的项目管理工作主要在( C )阶段进行。
A．设计B.设计前准备C.施工D．动用前准备
4.项目管理的三大目标是( Ｂ）。
A.范围、费用、进度Ｃ.投资、进度、质量
Ｂ．费用、进度、质量D.范围、投资、质量
5.开发方提供的项目管理服务属于( Ｃ）方的项目管理。
A.政府Ｂ.承包商C．业主D.工程师
6．施工方的项目管理工作涉及(A）全过程。
A.设计前的准备阶段至保修期
Ｂ．设计阶段至动用前准备阶段
C.设计前的准备阶段至动用前准备阶段
D．设计阶段至保修期
7.（B )组织机构每一个部门只有一个指令源。
Ａ．职能 B.线性C.矩阵D.事业部
8.每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源的组织机构是( A )组织机构。
A．职能B.线性Ｃ.矩阵D．事业部
9.建设工程项目管理规划的编制应由(Ａ）负责。
Ａ．项目经理 B.设计方C.施工方D.总承包方
10．施工企业根据监理企业制订的旁站监理方案,在需要实施旁站监理的关键部位施工前( Ａ）小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。
Ａ.24 B.36 C．48 D.12
二、多项选择题（每小题3 分,共１８分）
1.施工方项目管理的目标包括(ＡBC) 。
Ａ．施工的成本目标C．施工的质量目标
B.施工的进度目标Ｄ．项目的投资目标E．项目的质量目标
２.以下对施工企业项目经理的工作性质的说明，正确的是( ABDＥ)
A．建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为５年Ｂ．过渡期内,凡持有项目经理资质证书或者建造师注册证书的人员均可受聘担任施工项目经理
C.过渡期满后,所有工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任
D.项目经理是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人
E.项目经理对工程项目施工过程全面负责
３．供货方项目管理的目标包括( ABＣ）
A.供货的成本目标D．项目的投资目标
C.供货的质量目标B．供货的进度目标
E．项目的质量目标
4．下列有关建设工程监理的工作方法的说明，正确的是（ABDE)。
A．实施工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理的权限, 书面通知被监理的建筑施工企业
B．工程监理人员认为工程施工不符合设计要求的，有权要求建筑施工企业改正
Ｃ．工程监理人员发现工程设计不符合要求的，有权要求设计单位改正
D．旁站监理指监理人员在房屋建筑工程施工阶段的监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动
Ｅ．施工企业根据监理企业制订的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位施工前２4 小时,应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构
5.风险量指的是（AＤ) 。
Ａ.不确定的损失程度B．风险函数C．风险概率大小
D．损失发生的概率E.实际损失的大小
６.以下属于风险转移对策的是(CE)
A.风险衡量
B.预留风险金
C.保险
D.减少风险损失值E．担保
三、简答题(每小题 5 分,共计40 分）：
1.简述项目和项目管理的含义。
答：项目指有独特的过程,有开始和结束日期,有系列相互协调和受控的活动组成。过程的实施是为了达到规定的目标,包括满足时间费用和资源等约束条件。
项目管理是为了达到项目目标，对项目的策划，组织,控制，协调，监督等活动过程总称。
２．简述施工总承包方(GC）和施工总承包管理方（MC)的区别。
答：施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的责任。
施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任。
3.国家规定哪些工程必须实行监理?
答：（１）国家重点建设工程。(2)大中型公共事业工程。（3）成片开发建设的住宅小区工程（4)利用外国政府或者国际组织贷款,援助资金的工程。(5）国家规定必须实施监理的工程。4．政府对建设工程质量监督的职能包括哪些方面？
答：一是监督工程建设的各方主体。
二是监督检查工程实体的工程质量。
5.职能式组织结构有什么优缺点？
答：优点:由于将项目委托给企业某一部门组织，不需要设立专门的组织机构，所以项目的运转启动时间短;职能转移
,关系简单,便于协调；有利于充分发挥资源集中的优势;。
缺点：由于责任不明，容易导致协调困难和局面混乱;由于在项目和客
户之间存在多个管理层次，容易造成对客户的响应迟缓;不利于调动参与项目人员的积极性；跨部门的交流沟通有时比较困难。
６.施工项目管理组织机构设置的原则
答:目的性原则；集权与分权统一的原则；专业分工与协作统一的原则;
管理跨度与层次的原则;系统化管理的原则；弹性结构原则；
精简高效原则。
7.项目经理素质要求有哪些?施工项目经理有哪些职、权、利?
8.基本建设程序和施工项目管理程序有什么联系和区别?
答:施工项目管理程序和建设程序各有自己的开始时间与完成时间，各有
自己的全寿命周期和阶段划分，因此它们是各自独立的。然而两者之间仍有密切关系。从投标以后至竣工验收的一段时间，建设项目管理与施工项目管理同步进行，相互交叉、相互依存、相互制约。这就对发包、承包双方都按照各自的管理程序办事以相互促进提出了更高要求,并应避免出现相互制约的现象发生。
四、综合分析题(共计22 分)
绘制项目式组织结构和职能式组织结构图，并说明二者有何区别?
(1）考核知识点:本题考查第三章建筑工程项目管理组织的相关知识点
(2)解题思路:
答：（一)项目式组织结构
项目式组织是指从现有的组织中选拨项目需要的各种人员,组成项目组织，是一种单目标的垂直组织方式。
１、优点：
项目经理对项目全权负责，享有较大的自主权，可以调整整个组织内外的资源；命令单一，决策迅速；团队精神得以充分发挥；对客户的响应较快;组织结构简单灵活,易于操作等。２、缺点:
每个项目都有自己独立的组织,资源不能共享，会造成一定程度的资源浪费;各类人员来自不同部门，缺乏经验,易造成配合不当等。
（二）职能式组织
职能式也称部门控制式项目组织式,是指案职能原则建立的项目组织。它是再不打乱企业现行建制的条件下,通过企业常设的不同职能组织完成项目。
１、优点:
由于将项目委托给企业某一部门组织,不需要设立专门的组织机构,所以项目的运转时间短;职能专一,关系简单，便于协调,有利于充分发挥资源集中的优势。
2、缺点：
更多考虑自己的日常工作，而不是项目客户的利益;职能部门的工作方式是面向本部门的活动，而项目要成功,必须面向问题；由于责任不同,容易导致协调困难和局面混乱；容易造成对客户的响应迟缓,影响部门职工工作的积极性,跨部门工作协调困难。
(三) 绘制结构图
项目式组织结构图见教材P46图3-3职能式组织结构图见教材P45图3－2
建筑工程项目管理作业 2
一、选择题(每题2 分，共２0分)
1.依法进行招标的项目，从开始发放招标文件之日起,至投标截止时间的期限，最短不得少于( C）。
A.１０天Ｂ．15天C.2０天Ｄ.3０天
2．投标单位编制投标文件最重要的依据是( B ）。
A.资格预审文件
B.招标文件Ｃ．标底 D.合同条件
３.投标保证金的数额最高不得超过( C )。
Ａ.投标报价的３% Ｂ．投标报价的2% C．８0 万元D.10０万元
4.合同诊断不包括( D )。
Ａ.分析合同执行差异的原因C．问题的处理
B.分析合同差异责任D.分析合同的解释是否合理
5.根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（ D )。
A.投标文件中个别地方存在漏项C．投标人所提供的投标担保有瑕疵
B.投标文件中提供了不完整的技术信息 D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人
6.下列有关施工合同文件解释顺序错误的是( A)。
A．工程量清单、图纸C．合同协议书、中标通知书
B．合同专用条款、合同通用条款D．投标书及其附件、预算书一
7．在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是（ D )。
Ａ．不确定C.无法确定D．双向的Ｂ.单向的
8.施工成本管理的六项主要任务中,首先是成本预测，成本预测的紧后工作应为（Ｂ)。
A.成本分析B．成本计划Ｃ.成本核算D.成本考核
9．合同中综合单价因工程量变更需调整时，合同另有约定外,工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减，其相应综合单价由( Ａ)提出。
A.承包商B．工程师C．发包人D．分包商
10.由于工程暂停的索赔,在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是（)。
Ａ．现场管理费B.利息C．总部管理费 D.利润
二、多项选择题（每题 2 分，共2０分)
１.成本分析的方法包括（ＡＢCD )。
A．比较法B.因素分析法Ｃ．差额计算法D.比率法)。E.层次分析法
2.下列关于工程结算方式的有关表述中,正确的是( ADE )
A．可以先预付部分工程款,在施工过程按月结算工程进度款,竣工后进行竣工结算
Ｂ.实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款
C．实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算
D.实行分阶段结算的，可以按月预支工程款
E.实行竣工后一次结算的工程,当年结算的工程款应与分年度的工程量一致,年终不另清算
３．施工成本分析的依据包括( ACE )。
A.会计核算B．成本预测Ｃ．业务核算 D.成本控制Ｅ.统计核算
４.按照成本构成,施工成本可以分解为（ABＣE )
Ａ．人工费Ｂ．材料费C.措施费 D.索赔费用 E.间接费
5．大中型工程项目按照子项目组成编制施工成本计划,将施工项目总成本分为（ABCD )。Ａ．单项工程Ｂ.单位工程Ｃ．分部工程D．分项工程 E.建设工程
6．某高速公路由于业主原因高架桥修改设计，工程师下令承包商停工1个月。就此,承包商提出索赔。按照国际惯例,索赔能够成立的包括( ＡBＤ)。
A.对于不可辞退的工人，人工窝工费按人工工日成本计算
Ｂ．材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费
C.租赁机械窝工费一般机械台班费计算
D.由于全面停工，可索赔现场管理费和总部管理费
E．停工1 个月的利润索赔
7．建设工程招标的必备条件包括(AＣDＥ）
A．招标人已经依法成立
Ｂ. 施工图设计已经批准
C．资金来源已经落实
D．有招标所需的设计图纸及技术资料
E．招标范围已经核准
8.建设部和国家工商行政管理总局于19９9 年发布的《建设工程施工合同(示范文本) 》由( ＢCD ）组成。
Ａ.国家技术规范和收费标准 B.合同协议书C.通用条款D．专用条款Ｅ．中标通知书
9.依据不同的标准，工程索赔可以按( ACD ）进行分类。
A.索赔要求B．索赔所依据的理由Ｃ.索赔事件的性质 D.索赔的当事人Ｅ.索赔的处理方
式
1０．设备采购合同订立方式包括( ＢＣＤ)。
A.第一个联系的供货商B．招标投标C．委托承包商配套供应 D.按设备包干E.直接采购7
三、简答题（每小题5 分,共30 分）
1.简述建筑工程招标的程序。
答：招标前的准备工作、建设工程施工招标文件的编制、工程标底的编制、资格预审、发放招标文件、勘察现场与召开投标预备会、投标文件的编制与提交、开标与评标、中标、合同签订。
2.简述建筑工程合同订立的原则和程序？
答:：①合同自由原则(意思自治原则）；②诚实信用原则：当事人在从事民事活动时,应诚实守信(降低交易风险
和交易费用）,以善意的方式履行其义务,不得滥用权利及规避法律或合同规定的义务;
③合法原则；④平等、公平原则；⑤不得损害社会公共利益、扰乱社会经济秩序、违背社会公德；
3.建设工程索赔的概念、特征和程序?
答：(参考书本Ｐ84—P９0
４.建筑安装工程费由哪些费用组成?
直接费(直接工程费、措施费）、间接费、利润和税金。
5．如何确定工程变更价款？
答：《建设工程施工合同(示范文本)》约定的工程变更价款的确定方法如
下：
(１）合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;（2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款；(３)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。
6.索赔费用如何组成？
(参考书本P1１5)
四、综合分析题（共30 分)
1.某项工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3,乙项为3２０0 ｍ3。经协商合同价甲项为１80 元／ｍ3,乙项为1６0 元/
ｍ3。承包合同规定:
(1）开工前业主应向承包商支付合同价款2０%的预付款。
（２）业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5％的比例扣留滞留金。
（3)当子项工程实际工程量超过估算工程量10%时,可进行调价，调整系数为０.9;
（4）根据市场情况规定价格调整系数平均按1．2 计算;
(5）监理工程师签发付款最低金额为２5 万元;
(6）预付款在最后两个月扣除,每月扣５0%。
承包商个月实际完成并经监理工程师签字确认的工程量单位：m3
问题:（1)预付款是多少?
（２)从第二个月起每月工程量价款是多少？监理工程师应签证的工程款是多少？实际签发的付款凭证金额是多少？
解:(1）工程造价＝2300×180十3２０0×1６0=414０00+512０00=９26000（元)预付款＝92６0０0×２０%=231５0０(元)
(２）第二个月，工程价款为:8０0×18０十90０×1６0＝１8．5２万元应签证的工程款为:２8.8×１．２×（１－5%)=32.８32万元本月工程师实际签发的付款凭证金额为: ２3.028十３2.8３2＝55．86万元第三个月，工程量价款为：
８00×180十８00×160=27.2万元
应签证的工程款为:２7.2×1.２×０．95=31.008万元应扣预付款为，1５．52×5０%=９.2６万元
应付款为:32.008－9.26＝２1.748万元<25万元, 故工程师不予签发付款凭证。
第四个月,A项(270０-２300)/2300×1０0％=17．39%>10%２700－２300×(１+１０%）=１70m3
这部分工程量单价应调整为:18０×0．9＝162元/ ｍ3
A项工程量价款为:
（６00一170)×180十170×1６２元=１0.494万元B项３０00 m3 ＜32０0 ｍ3 单价不予调整
B项工程量价款为:600×ｌ60=9．6万元本月完成A、B两项工程量价款合计为:
应签订的工程款为:20.09４×1.2×0.95=２2.907万元本月工程师实际签发的付款凭证金额为：21．748十２2.9０7-18.52×５０%=3５.395万元
建筑工程项目管理作业3
一、单项选择题(每小题 2 分,共20分)
１.利用工程网络计划编制进度计划,必须( C）。
A．明确整个项目的承包形式
Ｂ.确定项目经理部的组成人员
C．必须通过网络分析确定关键路线，以控制进度
D.了解各个工序的资金使用情况
2.在双代号时标网络计划中,关键路线是指（C)。
A．没有虚工作的线路
Ｂ.由关键结点组成的线路
Ｃ.没有波形线的线路
D.持续时间最长工作所在的线路
3.网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应该等于该工作紧后工作的( A)。
A.最早开始时间与该工作最早完成时间之差
B．最迟开始时间与该工作最早完成时间之差
C．最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差
D．最早开始时间与该工作最迟完成时间之差
4.单代号网络图中,一项工作必须有( Ｂ)。
Ａ.唯一的一个结点和一条箭线
C.唯一的一个箭头结点和箭尾结点
B.唯一的一个结点和相应的一个代号
Ｄ．唯一的一个名称和一条箭线
5．工程网络计划费用优化的目的是为了寻求(D）。
Ａ.资源有限条件下的最短工期安排
B．资源使用的合理安排
Ｃ．满足要求工期的计划安排
D．工程总费用最低的工期安排
6．单代号搭接网络计划中描述前后工作之间逻辑关系的符号有( Ｃ)个。
A.2B．3 C．４Ｄ.５
７.下述提法中正确的是（Ｂ)
A.双代号网络计划图中有一条确定的关键路线
B.当一个工序的自由时差等于总时差时该工序为关键工序
C．若某工序的FF＝2，说明该工序的最迟开工时间与最早开工时间的间隔为2个时间单位D．虚工序的工作时间为零,所以虚工序必须包含在关键路线中
8.在双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的( D）。
A．逻辑关系B．关键线路C．总时差D.自由时差
9．双代号网络图中，虚箭线表示( C)。
Ａ．资源消耗程度B．工作的持续时间
C.工作之间逻辑关系
D.非关键工作
10．已知在双代号网络计划中,某工作有四项紧后工作,它们的最迟开始时间分别为1８天、20 天、21 天和2３天。如果该工作的持续时间为6 天，则其最迟开始时间为（A ) Ａ.12 天B．14 天 C.１5 天
二、多项选择题（每小题2 分，共10 分）
1．根据下表给定的工作间逻辑关系绘成的单目标双代号网络如下图所示，但其中的错误有
工作名称 A B C D ＥＦ
紧后工作C、ＤE、F — F ——
A.节点编号有误Ｄ.有多个终点节点B．有循环回路Ｃ．有多个起点节点
E．不符合给定的逻辑关系
2．在下列所述线路中，(BＣ)必为关键线路。
A.双代号网络计划中没有虚箭线的线路
B．时标网络计划中没有波形线的线路
C．单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路
D．双代号网络计划中持续时间最长
E．双代号网络计划中由关键节点组成的线路
３．单代号搭接网络计划中时间参数包括( AＢC)。
Ａ．SＴS B．FTF C．ＳTＦ D.CＰM E.MPＭ
4．工程业主进度控制的计划系统包括( ＡBＣ)。
A.工程项目前期工作计划
Ｃ.工程项目设计总进度计划
B．工程项目建设总进度计划
D．工程项目施工总进度计划
E．工程项目年度计划
５.工程网络计划的计划工期的确定方法是( BC ）
Ａ.当已规定要求工期时，计划工期小于要求工期
B．当未规定要求工期时,计划工期等于要求工期
C．当已规定要求工期时,计划工期不超过要求工期
Ｄ．当未规定要求工期时,计划工期小于要求工期
Ｅ．当已规定要求工期时,计划工期等于要求工期
三、简答题（每题5 分，共３0 分)
1．什么是流水施工?
答：流水施工是建筑工程项目施工有效的科学组织方法，其实质就是连续作
业和均衡施工实现节约工作时间和提供生产效率的目的。
2．试述流水施工使用的各项参数的概念。
答：在组织流水施工时，用以表达流水施工在工艺、空间和时间等方面开展状
态的参数，称为流水施工参数。主要包括施工过程数量、施工段数、流水节拍和流水步距等
3．试述组织流水施工的主要过程。
答:划分施工过程，划分施工段,组织作业队，确定流水节拍,作业队连续作
业，各作业队的工作适当搭接起来
4．试述流水施工的种类。
答:通常所说的流水施工基本方式是指等节奏流水、异节拍流水和无节奏流水
三种。
1)等节拍流水是指在组织流水施工时，如果所有的施工过程在各个施工段上的流水节拍彼此相等。
2)异节奏流水是指组织流水施工时,同一个施工过程在各施工段上的流水节拍都相等,不同施工过程在同一施工段上的流水节拍不完全相等的一种流水施工组织方式。
3)无节奏流水是指在相同的或不同施工过程的流水节拍不完全相等的一种流水施工方式。
5．简述双代号网络计划中要计算哪些时间参数？
答：工作的最早开始时间,工作的最早完成时间，工作的最迟开始时间、工作
的最迟完成时间、自由时差和总时差
《建筑工程项目管理》作业３
第5 页共9 页
6．怎样判别双代号网络计划的关键线路?
答：总时差为零的工作称为关键工作。
全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路应为关键线路
四、综合分析题（共40 分）
1．背景: 某基础工程由4个施工过程组成,分为4个施工段,其流水节拍天数见下表。
问题：
(１）计算总工期。
（3）绘制流水施工横道图土。
1）考核知识点：本题考查第六章建筑工程项目施工进度管理的相关知识点
(２）常见错误：①应注意确定流水步距时,计算错误,虽然只是简单的累加数列,但是很容易出错。②此外，审题时，应该搞清楚题目考查的那一种流水施工方式,是等节奏,还是无节奏,或者是成倍节拍流水。本题考查无节奏流水。③注意搭接时间和间歇时间,如有搭接时间,应该在总工期里面减去；如有间歇时间,应在工期里面加上。（３)解题思路：（１）根据题意,该基础工程组织无节奏流水。
①第一步，将每个施工过程的流水节拍逐段累加,即得:
挖土 3 7１1 14
垫层24 6 ８
基础 4 ８1２1６
回填 2 5 ８10
②第二步，计算流水步距,我们设挖土为Ａ，垫层为Ｂ,基础为Ｃ，回填为D，则有:
ABK
３7 １114
-) 2 ４６8
————————————————
357 8-8
2、某工程项目的施工进度计划如下图所示，其持续时间和预算费用额列入下表,工程进行到
第5周末时进行检查，A,D工作已经完成,Ｂ工作完成了４周，C工作完成了2周。
工作名称 A B C ＤＥＦG H 持续时间(周） 1 5 3 2 5 4 ４ 3 费用(万元） 2 1０ 6 4 15 ８12 6
问题：
1、绘制实际进度前锋线，并计算累计完成投资额。
2、如果后续工作按计划进行,试分析A、Ｂ、C、D四项工作对网络计划工期的产生有什么影响？
3、如果不进行工期调整,试绘制第五周之后的网络计划。
4、如果保持工期不变，该进度计划应如何调整？绘制压缩之后的网络计划。
建筑工程项目管理作业 4
一、单项选择题(每小题2分，共30分）
1．质量控制点是总施工质量控制的重点。凡属( Ａ)重要部位、控制难度大、影响大的施工内容均应列为质量控制点。
Ａ.关键技术Ｂ．多次使用技术
C.多次使用设备
D.多次使用工艺
2．施工过程监督中的质量监督是( Ｄ)
A．事前监督B.事中监督C．事后监督 D.全过程监督
3．在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则( D )。
A.可判断产品质量全部合格
B．可判断产品质量基本合格
C.可判断产品质量部分合格
Ｄ．还须与标准化规格比较才能确定产品是否满足质量要求
4.质量管理体系认证的依据是( Ｂ)
A.ＧＢ/T1900０B．GＢ/T１9001 C．ＣB/T190０4 Ｄ．GB/T1901l
5.在工程项目施工过程中,对技术活动条件的质量控制是指对( C)
A.施工准备的质量控制和技术活动过程的条件控制
B.施工准备的质量控制和技术活动效果控制
C.工序活动过程的条件控制和技术活动效果的控制
D．施工工序操作过程的质量控制
6.在项目管理中最薄弱的环节是( D )
A．投资控制Ｂ.进度控制C．合同管理D.信息管理
7.项目信息管理的目的是( D )。
A．信息的组织和控制B.信息的获得C．信息增值D．为项目建设的增值服务
8．下列不属于按信息的内容属性分类的信息是（D ）
A．组织类信息 B.管理类信息 C.法规类信息 D.招投标信息
9．固体废物处理得最终技术是( D )。
A.减量化处理Ｂ.焚烧C.回收利用Ｄ.填埋
10.文明施工的含义是（ B ) 。
A．保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序
B.规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生
C.科学组织施工,使生产有序进行
D.采取措施保证职工的安全和身体健康
11.提法中正确的是( Ｄ)。
A.影响施工质量的六大要素：劳动的主体、对象、方法、手段，施工环境，公共关系B．劳动主体的质量主要与实际参加施工的人员综合素质有关
Ｃ.对劳动对象的控制就是检验测试指标与标准要求的相符性的控制
D.施工工艺的先进合理是直接影响工程质量的关键因素
12.工程项目质量控制的基本原则是( Ｂ）。
A．精心施工,质量第一C.以预防为主,防患于未然
Ｂ.质量第一,用户至上D．坚持质量标准，严格检查
13．为了保证作业过程质量而确定的( D )称为质量控制点。
Ａ．人的行为B.技术间歇C．施工顺序D．重点控制对象
14.在排列图中，横坐标表示的内容是( C )
A.不合格产品的频数
B.不合格产品的累计频数
C.影响产品质量的各因素或发生的质量问题
Ｄ．产品质量特性值
15.在直方图中，横坐标表示( B )
A．影响产品质量的各因素
C．不合格产品的频数
B.产品质量特性值
D．质量特性值出现的频数
二、多项选择题（每小题2分,共20分）
１．下列提法中正确的是( BCＤ)。
A.事前控制预先进行质量计划主要是施工组织设计
Ｂ.事中控制首先是质量活动行为约束,其次是质量活动过程和结果
Ｃ．全过程质量控制是根据工程质量形成规律,从源头抓起，全过程推进
Ｄ.全员参与控制中的重要手段是目标管理
E．工程项目质量控制的主要目的是全面提高企业的经济效益
2.施工质量计划内容包括( AＢ)。
A.质量管理组织结构、人员及资源配置计划
B.施工技术方案、施工程序
Ｃ.施工费用调度计划
D．企业机构调整计划
E．施工环境预测、信息构成计划
3．质量管理八项原则包括( ABE )等内容。
A.全员参与
B.持续改进C．ＰDCA Ｄ．自控主体与监控主体共同协调原则
E．与供方互利原则
4．根据企业的性质及其产品所要求的保证能力,可以从( BCD ) 中选择一个合适的标准建立质量体系并申请认证。
A.GB/T 1９000
B.GＢ/T 1９0０1
C．GB/Ｔ19０0２)
Ｄ.GB/T 1９０03
E.GB/T 19004
5.施工安全控制的动态性是由（BC )引起的。
Ａ.项目的控制面广D．控制的严谨性
B．项目的单件性Ｅ．控制的主观性C.施工项目的分散性
6.职业健康安全问题的解决途径主要改善（ABD )。
Ａ．人的不安全行为C.社会的不合理因素
Ｂ.物的不安全状态Ｄ.组织管理不力E．资金不到位
７.下列属于按项目实施的工作过程分类的信息是( ABC )。
A.设计信息B．招标信息C．施工信息
D.子项目信息
E.经济信息
8.常见的工程质量统计分析方法包括（AC)
Ａ.分层法
B.层次分析AHP 方法
Ｃ.图示分析法
D.ＰDＣA 循环分析法
E.CPＭ分析方法
9.文明施工的意义有( ABCＥ）。
A．促进企业综合管理水平
B.适应现代化施工的客观要求
C．代表企业的形象
Ｄ.有利于员工的经济收入
E．有利于提高施工队伍的整体素质
10.信息处理和变换的程序化有利于(ＡＢ)
A.提高数据处理的准确性
B.提高数据处理的效率
Ｃ．提高数据传输的抗干扰能力
D．提高数据传输的保密性
E.提高数据传输的保真度
三、简答题（每小题５分，共２0 分)
1.什么是质量方针和质量目标?
质量方针：质量方针是以质量管理的八项原则为基础制定的,由组织的最高管理者正式颁布的、该组织总的质量宗旨和方向。
质量目标:质量目标是指与质量有关的、所追求或作为目的的事物。它建立在组织的质量方针基础上,在组织内的不同层次规定质量目标,覆盖那些为了使产品满足要求而确定的各种需求。制订质量目标要以满足用户需要为宗旨,不是质量越高越好的“质量至善论“。
2.八项质量管理原则的内容是什么？
答：（1)以顾客为关注焦点（2)领导作用（3)全员参与(4)过程方法（５)管理的系统方法(６)持续改进(７)基于事实的决策方法(8）与供方互利的关系
3.造成工程质量事故的原因有哪些？
答：①违背建设程序;②工程地质勘察原因；③未加固处理好地基;④设计计算问题;⑤建筑材料及制品不合格；⑥施工和管理问题；⑦自然条件影响;⑧建筑结构使用问题；⑨生产设备本身存在缺陷。
4.建筑工程质量不符合要求时怎样处理?
答:①对其中的严重缺陷应返工重做,对一般缺陷则通过翻修或更换器具、设备进行处理，通过返工处理的检验批,应重新进行验收。
②在发现试块强度等不满足要求，但经具有资质的法定检测单位检测鉴定
能够达到设计要求的,应认为检验批合格，应予以验收;
③经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算,认为能够满足结构
安全和使用功能时,则该检验批可予以验收。
④经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸,但仍能满足
安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位)工程，则严禁验收。
四、综合分析题(每题15 分，共30 分）
1．某办公楼采用现浇钢筋混凝土框架结构，施工过程中,发现房间地坪质量不合格,因此对该质量问题进行了调查，发现有80 间房间起砂。调查结果统计如下：
问题:
1、施工单位应选择那种质量统计分析方法来分析存在的质量问题?如何做?
2、造成地坪存在质量问题的主要原因是什么?
3、影响施工阶段质量的主要方面有那些?
大一思修模拟案例分析题
大一思修模拟案例分析题 一、案例分析：中学生赵某，15周岁，身高175公分，但面貌成熟，像二十五、六岁。某日，赵某偷拿家里的1万元买了一辆摩托车。试分析： （1）该摩托车买卖合同的效力状况如何？ （2）赵某父亲发现此事后，起诉到法院要求商店将1万元退给 自己，同时自己将摩托车退还商店。赵某父亲的诉讼请求是否应当 得到法院的支持 答：题目很清楚，赵某是限制民事行为能力人，其购买摩托车 的合同是效力待定的合同。其父作为法定代理人，拒绝追认的，合 同无效，双方各自返还取得的财产。其父的要求法院会支持的另：合同无效、我国合同法规定未成年人签订与其年龄不相当 的合同要有其法定代表人（即监护人）的追认才能有效力、否则效 力待定。因此父亲的申诉应当得到法院的支持 另 1.该摩托车的买卖合同属于效力待定的合同。 2.赵某的诉讼请求应当得到法院的支持。 二、案例分析：2005年12月，王某、吴某两人合资开办了一家外贸服务公司，向工商局办理了注册登记。其中王某出资6万元；吴某向朋友李某借款4万元，作为自己的出资。2008年10月，受全球金融风暴的影响，公司资产损失殆尽，只剩下1万元现金，而负债却高达6万元，其中公司向个体户赵某借款4万元，向电脑公司购买电脑欠货款2万
元。 公司破产后，李某、赵某和电脑公司都找到王某、吴某两人，要求他们清偿欠款。王某、吴某提出，其所开办的是有限责任公司，只能以帐面所剩的1万元自己，在三者之间按2:2:1的比例清偿。李某等不同意，遂向法院起诉。 问题：如果你是本案法官，你认为本案应当如何处理？ 答： 1、吴某和李某直接的借款合同是独立的，跟公司没有任何关系，因此吴某必须偿还李某4万元； 2、赵某和电脑公司属于公司的债权人，他们可以向公司请求得到清偿。赵某和电脑公司按照2:1从1万元公司账面余额里得到清偿。 另：王某，吴某，和其外贸公司承担连带责任。首先王某，吴某在公司资不抵债的情况下仍然借款，发现还是无法继续生产，当股东发现此情况进行破产清算更有利于债权人和债务人，可是他们仍然继续借款进行。因此，我是法官我要求他们继续连带偿还剩下的债务。 三、案例分析：养花专业户李某为防止有人偷花，在花房周围私拉电网。一日晚，白某偷花不慎触电，经医院抢救无效，不治身亡。（1）李某对这种结果的主观心理态度是什么样的？ （2）假设李某布设好电网后深怕造成意外伤亡，遂在电网四周树立了几个木牌，上面写着“有电！请勿靠近！”白某前来偷花过程中随看到木牌，但以为是李某虚张声势，任然强行进入，后触电身亡，李某对白某的死亡的主观心理态度是什么样的？ 答：（1）主观心理态度是放任的态度。、间接故意，明知可能赵成他
油漆作业场所安全管理规定正式样本
文件编号：TP-AR-L4279 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 油漆作业场所安全管理 规定正式样本
油漆作业场所安全管理规定正式样 本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1. 油漆工人必须经过防火安全知识培训，并经 考试合格后才能从事油漆作业生产。 2. 油漆车间、小组必须建立严格的安全操作规 程和防火安全制定，并随时检查贯彻执行情况。 3. 油漆场所应建立和落实班(组)日检查制度， 班前、班后勤检查，及时消除火灾隐患。 4. 油漆作业场所，禁止吸烟，禁止穿带有铁钉 的鞋和产生静电的服装进入工作地点。 5. 油漆车间确需动火检修焊接时，必须经车间 消防责任人和消防安全员到现场检查合格，经公司领
导批准后才能进行。并应办理动火批准手续，动火时应停止油漆作业，并采取相应的防火措施。 6. 油漆车间应设置强力通风和抽风设备，自然通风条件要好，在遇火灾险情时应立即关闭通风和抽风设备。 7. 油漆作业场所禁止电加热设备，严禁乱拉乱接电线。 8. 油漆车间不准积存大量易燃、可燃材料。出入口不能堆积货物，保持通道畅通。 9. 油漆作业场地和调漆房必须经常打扫，随时清除漆垢、干残渣和可燃物。 10. 油漆小组的调漆房只准存放一天的油漆和稀释剂用量，油漆和稀释剂应选择安全地方妥善摆放，油桶应盖好，防止挥发或遇火燃烧。 11. 油漆车间、调漆房、烘房的门应一律向外开
商业银行运营成本精细化管理介绍
农村商业银行 运营成本精细化管理介绍
一、方案背景 长期以来，在特有的运行机制下，我国银行业逐渐形成了重信贷指标、轻内部管理，重数量增长、轻质量增长的经营特点。随着国际大融合的趋势，管理手段和工具相对落后的国内商业银行面临严峻的竞争和挑战。如何利用技术手段，推行成本精细化管理，降低经营成本，全面提升管理水平，构筑行业竞争优势，成为现阶段银行财务管理的核心内容。本文拟通过介绍运营管理系统如何实现成本精细化管理，对国内商业银行实现财务管理的信息化作一初步的探索。二、方案设计思想 成本精细化管理是现阶段商业银行财务管理的核心内容。 传统的成本管理是一种“费用控制”方法，费用控制主要由财务部门负责，采取减少预算、节约开支等方法实现。这种做法存在一定主观性，未考虑成本的引发因素，难以长期奏效。随着外资银行进入步伐加快，金融产品不断推陈出新，市场竞争日益激烈。面对这一形势，追求多方位的客户关系管理和产品个性差异化管理已成为商业银行提升自身竞争力的主要手段，银行需要对每一经营管理活动和业务环节按照集约化经营的要求，进行投入产出分析。根据成本收益比来确定每一笔业务、每一个部门（网点）、每一个员工的取舍、进退。因此，产品创新和客户关系管理的市场化要求使银行成本管理逐渐转向全方位、多方面的成本核算，进而实现对产品、部门、客户乃至员工
的成本收益分析，为全行产品定价、计划预算管理、业绩考核等提供决策依据。 目前，国内商业银行在实现系统电子化后，都积极进行信息化管理的探索。尤其是股份制商业银行在第二阶段的信息化过程中，基本实现了数据管理的集中存储和分析，为系统地将基础数据转化为有用的决策信息，实现成本精细化管理提供了技术条件。近年来，浦东发展银行、招商银行和民生银行等银行，在对外营销服务水平不断提高的同时，相继引进运营管理成本精细化思想，实现了成本核算、控制和分析等方面的信息化管理，为我国商业银行实行成本精细化管理，全面提升内部管理水平，保证银行“质量、效益、规模”协调发展进行了积极的探索。 三、运营成本精细化管理系统基本概念 运营成本精细化管理系统，是一种集成化的企业信息管理系统。它主要包含财务会计（）、管理会计（）、人力资源（）、物料管理（）等模块。各模块间紧密集成，可实现数据的一次性输入和信息共享与交流。另外，针对不同行业的具体情况，运营成本精细化管理系统提供金融业等专门的行业解决方案。在系统中的盈利分析器，能对银行每笔交易进行集成化的成本归集或费用分配，提供管理决策所需要的有关金融业务盈利情况信息。为更好了解成本精细化管理如何实施，现将运营成本精细化管理系统中几个主要的基本概念介绍如下：成本要素：是成本控制范围所使用的会计科目表中的具体科目，
思修案例分析题
《思想道德修养与法律基础》案例分析题及其答案 1.1甲公司将自有房屋一幢租给乙公司，租期3年。半年后，甲公司向丙银行贷款200万元期限为1年，并以该出租房到设定抵押权。贷款期限届满，甲公司无力归还银行借款，随决定以1000万元变卖该出租房屋，乙公司、丙银行都以自己有优先购买权为由，要求购买此楼房，丁公司要出1500万元购买此楼房。 1．请回答：(1)乙公司是否有优先购买权?为什么? 2． (2)丙银行是否有优先购买权?为什么? 3．(3)若乙公司不愿出1500万元购买，由丁公司买下此房，乙公司与丁公司之间是什么关系?为什么? 【答案要点】 (1)乙公司有优先购买权。因乙公司取得的租赁权具有物权性质。 (2)丙银行无优先购买权。因银行享有的抵押权仅具有价值上的优先受偿性。 (3)租赁关系。依“买卖不破租赁”原则，乙公司与甲公司之间的租赁合同尚未到期，丁公司要在购得此楼房后交由乙公司承租，直至原订合同期限届满时为止。 2.1某市童车厂与某县长乐村联营搞电镀加工生产，由童车厂提供管理、技术等专业人员，长乐村提供土地、石房、劳动力等，并在当年开始加工生产童车的电镀配件。联营厂的电镀废水无任何治理措施，仅在厂房后挖一个约10米宽，20米长，0．6米深的坑，用以贮存废水。由于坑小水多，一部分废水通过地下渗透污染，而大部分废水则通过稻田边的小沟排入一小港，污染了小港下游群众的饮用水源，在联营前，童车厂与该村签订了合同，提出生产中排放出的污染物由童车厂负责治理，由于未能按合同执行，使周围的饮用水源受到严重污染，群众对此反映十分强烈，向县环保局举报，县环保局经过调查分析，根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国水污染防治法》的有关规定，于2006年7月15日作出对童车厂和长乐村各罚款1万元的决定。童车厂不服某县环保局的决定，向市环保局申请复议。市环保局经过审理认为，县环保局对童车厂的处罚并无不当，依法于同年8月20日作出维持县环保局的处罚决定的复议裁决。8月28日，童车厂收到复议决定后聘请法律顾问到市环保局请求免缴罚款。9月14日，童车厂向县环保局发出一个不交罚款的电报。为此县环保局于同月20日向童车厂所在的市人民法院提出申请，要求人民法院强制执行。 问：此复议决定人民法院能够强制执行吗? 【答案要点】 这是一起行政复议执行案，所谓行政强制执行，是指当事人不履行行政主体作出的行政处理决定，有关国家机关依法强制当事人履行而采用各种强制 手段的活动。 行政强制执行作为一种法律制度，具有以下特点：(1)行政强制执行以当事人不履行行政机关
作业现场安全管理制度.
作业现场安全生产管理制度 为了加强本公司作业现场安全生产管理,防止和减少生产安全事故,保障公司财产和员工生命安全,依照国家有关法律、法规,结合本公司安全生产、消防、职业病防治综合管理规定要求,特制定本制度: 一、生产区内“十四不准”: 1、加强明火管理,防火、防爆区内不准吸烟。 2、生产区内,不准带进小孩。 3、禁火区内,不准无阻火器车辆行驶。 4、上班时间,不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。 5、在班前、班上不准喝酒。 6、不准使用汽油等挥发性强的可燃液体擦洗设备、用具和衣物。 7、不按工厂规定穿戴劳动防护用品(包括工作服、工作鞋、工作帽等,不准进入生产岗位。 8、安全装置不齐全的设备不准使用。 9、不是自己分管的设备、工具不准动用。 10、检修设备时安全措施不落实,不准开始检修。 11、停机检修后的设备,未彻底检查,不准启动。 12、不戴安全带,不准登高作业。 13、脚手架、跳板不牢,不准登高作业。 14、石棉瓦上不固定好跳板,不准登石棉瓦作业。 二、操作工“六严格”: 1、严格进行交接班。 2、严格进行巡回检查。 3、严格控制工艺指标。 4、严格执行操作票。 5、严格遵守劳动纪律。 6、严格执行有关安全规定。 三、动火“六大禁令”: 1、没有有效的动火证,任何情况严格禁止动火。 2、不与生产系统隔绝,严格禁止动火。
3、不进行清洗、置换合格,严格禁止动火。 4、不把周围易燃物消除,严格禁止动火。 5、不按时作动火分析,严格禁止动火。 6、没有消防措施,无人监护,严格禁止动火。 四、进入容器、设备“八必须”: 1、必须申请并得到批准。 2、必须进行安全隔绝。 3、必须进行置换、通风。 4、必须按时间要求进行安全分析。 5、必须配戴规定的防护用具。 6、必须器外有人监护。 7、必须有抢救后备措施。 8、监护人员必须坚守岗位。 五、机动车辆“七大禁令”: 1、严禁无证开车和无令开车(调度令。 2、严禁酒后开车。 3、严禁超速开车。 4、严禁空档溜车。 5、严禁设备带病行车。 6、严禁人货混载行车。 7、严禁超标(超高、超长、超量装载行车。 六、起重作业“十不吊”: 1、指挥信号不明或乱指挥不吊。 2、超负荷不吊。 3、工件紧固不牢不吊。 4、吊物上面站人不吊。 5、安全装置失灵不吊。
商业银行成本管理与控制
商业银行成本管理与控制 商业银行成本管理与控制商业银行成本管理与控制成本控制属于管理会计的范畴，具有狭义和广义之分。狭义的成本控制主要是指对生产阶段产品成本的控制；广义的成本控制则强调对企业生产经营的各个方面各个环节以及各个阶段的所有成本的控制，包括了一切降低成本的努力，是成本管理的同义词。因此，从这一意义上来说，商业银业的成本控制应该是对成本进行的全方位、全过程、全员的管理与控制。 一、商业银行成本的构成 商业银行的成本是指商业银行在从事业务经营活动过程中发生的与业务经营活动有关的各项支出。由于商业银行的业务种类较多，因而其成本的构成也比较复杂，这里我们仅以金融业标准损益表列示的成本内容按照成本的性态和对盈亏影响的重要性将商业银行的成本归纳为以下几个部分： 1.筹资成本。指商业银行向社会公众以负债的形式筹集各类资金以及与金融企业之间资金往来按规定的适用利率而支付的利息。包括存款利息支出和借款利息支出。筹资成本是商业银行的主要成本。 2.经营管理费用。指商业银行为组织和管理业务经营活动而发生的各种费用。包括员工工资、电子设备运转费、保险费等经营管理
费用。 3.税费支出。包括随业务量的变动而变化的手续费支出、业务招待费、业务宣传费、营业税及附加等。 4.补偿性支出。包括固定资产折旧、无形资产摊销、递延资产摊销等。 5.准备金支出。包括呆账准备金、投资风险准备金和坏账准备金支出。 6.营业外支出。是指与商业银行的业务经营活动没有直接关系，但需从商业银行实现的利润总额中扣除的支出。 经营管理费用、营业外支出属于抉择性半固定成本，这部分成本与当期业务量基本无关，但可由商业银行管理当局的短期决策行为改变其数额，比较适合采用弹性成本控制法进行控制，在成本预算时应认真决策，精打细算，在执行中要厉行节约，减少支出总额。补偿性支出、准备金支出和税费支出是按照一定的比率摊销或计提的，理论上是一种变动成本支出，但在一定经营期间，对于某一确定的银行来说，实际又是约束性固定成本，只能从合理充分地利用其创造的生产经营能力的角度入手，提高产品的产量，相对降低其单位成本，而不能降低这部分成本的总额。因此，这部分成本支出控制相对比较简单。筹资成本属于随存款(或借款)的增减变动而变化的变动成本支出，是商业银行成本控制的重点，可以采用标准成本控制法和边际成本控制法。在实际控制中应强调的是：筹资成本控制的是单位业务量的耗费即单位资金的实际付息利率，而不是利息支出的总额。
思想道德修养与法律基础试题及答案-案例分析详解
案例分析复习题： 1.被告人杨某，男，1994年5月1日生，中学生。2009年8月29日杨某到同学家玩，因同学出去了，感到无聊，想找本书看，无意中发现抽屉里的小口径步枪及子弹数发。由于好奇，随即拿起枪并装上子弹，恰好这时候他看到楼下街道上有一青年，便想吓唬他一下。杨某用枪瞄准他前面的水泥地击发，结果打中前面的一位老人，经抢救无效而死亡。杨某后来在父母的陪同下到当地派出所投案自首。 试问：(1）杨某应否对自己的行为承担刑事责任？我国刑法上有关已满14岁未满16岁的未成年人的过失犯罪规定应如何进行处理？ （2）杨某行为时的主观罪过是什么？ 1．答：(1）杨某不应当承担刑事责任。因为根据我国刑法17条规定，已满14周岁不满16周岁的人，对于过失犯罪，不负刑事责任；但应当责令其家长或监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 （2）杨某的行为的主观罪过是疏忽大意的过失。 2.被告人赵某，女，30岁，系被害人孙某的妻子。因新婚,决定考验妻子是否忠贞，故谎称要出差十天。第二天晚上，孙某潜回家中，于是上床睡觉，其妻以为是歹徒，忙拿起枕边的铁锤朝孙某头上猛击，孙某当场死亡。事后查明被告人枕边的锤子是为防备歹徒而准备的。 试问：（1）被告人赵某的行为是否构成犯罪。 （2）被告人的行为是否是正当防卫？ 2．答：（1）被告人赵某的行为不构成犯罪。赵某对于危害结果的发生主观上没有罪过，因而危害结果的发生属于意外事件。即主观上既不是故意，也不是过失。 （2）被告人的行为不是正当防卫。被告人赵某对自己行为的性质存在错误认识。因为实际上并不存在不法侵害，而被告人误认为是不法侵害，所以赵某的行为不是正当防卫。在这种情况下，赵某并没有认识到自己的行为会造成危害社会的结果，因而主观上没有故意，而且赵某的认识错误在那种情况下不可避免，她对于危害结果的发生主观上也没有过失。
发电厂生产作业现场安全管理规定
编号：SM-ZD-55231 发电厂生产作业现场安全 管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
发电厂生产作业现场安全管理规定 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 0 引言 为做好生产作业现场的安全管理工作，实现生产作业现场安全管理的制度化、规范化，加强生产作业现场的安全管理与监督，确保各项作业的安全顺利进行和作业人员的人身安全，特制定本规定。 1 范围 1.1本规定规定了生产作业现场安全管理的引用标准、职责、管理内容与方法以及检查与考核。 1.2 本规定适用于大七孔电厂生产作业现场安全管理的工作。 2 引用标准 《中华人民共和国安全生产法》 《职业安全健康管理体系审核规范》 《电业安全工作规程》 《安全生产工作规定》
《安全生产监督规定》 《反违章管理规定》 3 职责 3.1 生产作业现场安全管理由厂安监部、设备部及各生产部门共同实施，安监部为归口管理部门。 3.2 安监部负责全厂生产作业现场安全管理和监督、指导工作。 3.3 设备部负责生产作业现场安全技术管理和指导工作。 3.4 各生产部门负责本部门生产作业现场安全管理和监督工作。 3.5 各生产班组负责本班组生产作业现场安全管理和监督工作。 3.6 工作（项目）负责人全面负责生产作业现场的安全管理和监督工作。 3.7 工作班成员协助工作负责人做好生产作业现场安全管理。 4 管理内容与方法 4.1 作业人员
作业场所安全卫生管理规范样本
工作行为规范系列 作业场所安全卫生管理规 范 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-54983作业场所安全卫生管理规范 Workplace safety and health management practices 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.单位主要负责人要加强职业危害的防治和管理工作，建立矿井防尘管理系统，严禁干式作业。要坚持行之效的以风、水为主，采用风、水、密、护、革、管、教、查综合防尘八字方针，确保作业场所达到国家职业卫生标准。 2.单位负责人要注重对员工的个体防护工作。对从事尘毒作业的员工防护信息建立档案，定期组织体检，并组织岗前防尘防毒知识教育和培训，按时发放合格的防尘用品，经常性检查督促其正确配戴和使用。 3.按规定对矿井通风系统、风速、风质、风量、供水量、水质、作业地点的粉尘浓度、气象条件进行定期检测。对达不到标准的项目，要及时采取有效措施，并限期整改。 (1)矿井风量、风源质量，应每季测定1次。 (2)作业面的风速、风质、风量日常检测。
(3)按国家有关规定对生产性粉尘进行监测。 ①总粉尘含量:凿岩工作业面应每月测定1次。 ②呼吸性粉尘含量:采掘工作面接尘人员每3个月测定两次;定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。 ③作业地点粉尘中游离二氧化硅的含量，每年至少测定一次。 (4)每月至少测定1次作业地点的气象条件(温度、湿度、风速和气压等)。 (5)矿井空气中有害气体的浓度，应每月测定1次。测定地点主要包括作业点、主要巷道、重要机房等。 (6)井下空气成分的取样分析，应每半年进行1次。 4.防尘用水中的固体悬浮物及PH值，是否每年测定2次(采用生活用水防尘可不作测定)。 5.严禁干式凿岩。凿岩机最低供水量:手持式凿岩机3L/min;支架式及向上式凿岩机5L/min;中深孔、深孔钻机10L/min，每年至少测定1次。 6.建立检测检验台账、存档和分类整理归档。要将矿井通风系统、风速、风质、风量、供水量、水质、作业地点的
《商业银行成本管理与控制》论文
商业银行成本管理与控制 控制属于的范畴，具有狭义和广义之分。狭义的成本控制主要是指对生产阶段产品成本的控制;广义的成本控制则强调对企业生产经营的各个方面各个环节以及各个阶段的所有成本的控制，包括了一切降低成本的努力，是成本管理的同义词。因此，从这一意义上来说，商业银业的成本控制应该是对成本进行的全方位、全过程、全员的管理与控制。 一、商业成本的构成 商业银行的成本是指商业银行在从事业务经营活动过程中发生的与业务经营活动有关的各项支出。由于商业银行的业务种类较多，因而其成本的构成也比较复杂，这里我们仅以业标准损益表列示的成本内容按照成本的性态和对盈亏影响的重要性将商业银行的成本归纳为以下几个部分： 1.筹资成本。指商业银行向公众以负债的形式筹集各类资金以及与金融企业之间资金往来按规定的适用利率而支付的利息。包括存款利息支出和借款利息支出。筹资成本是商业银行的主要成本。 2.经营管理费用。指商业银行为组织和管理业务经营活动而发生的各种费用。包括员工工资、设备运转费、费等经营管理费用。
3.税费支出。包括随业务量的变动而变化的手续费支出、业务招待费、业务宣传费、营业税及附加等。 4.补偿性支出。包括固定资产折旧、无形资产摊销、递延资产摊销等。 5.准备金支出。包括呆账准备金、风险准备金和坏账准备金支出。 6.营业外支出。是指与商业银行的业务经营活动没有直接关系，但需从商业银行实现的利润总额中扣除的支出。 经营管理费用、营业外支出属于抉择性半固定成本，这部分成本与当期业务量基本无关，但可由商业银行管理当局的短期决策行为改变其数额，比较适合采用弹性成本控制法进行控制，在成本预算时应认真决策，精打细算，在执行中要厉行节约，减少支出总额。补偿性支出、准备金支出和税费支出是按照一定的比率摊销或计提的，理论上是一种变动成本支出，但在一定经营期间，对于某一确定的银行来说，实际又是约束性固定成本，只能从合理充分地利用其创造的生产经营能力的角度入手，提高产品的产量，相对降低其单位成本，而不能降低这部分成本的总额。因此，这部分成本支出控制相对比较简单。筹资成本属于随存款(或借款)的增减变动而变化的变动成本支出，是商业银行成本控制的重点，可以采用标准成本控制法和边际成本控制
思想道德修养与法律基础 网上作业及参考答案
思想道德修养与法律基础课程 第1套 1、大学生尽快适应大学生活就要:认识大学生活特点,提高独立生活能力,树立新的(),培养优良学风。 a、学习理念 b、学习方法 c、学习目标 d、学习习惯 参考答案:A 2.当代大学生个人全面发展的成才目标及其内涵为:(),智就是人才素质基础,体就是人才素质的条件,美就是人才素质的重要内容。 a、德就是人才素质的基础 b、德就是人才素质的灵魂 c、德才兼备全面发展 d、又红又专博学多才 参考答案:B 3.在一定意义上讲,理想就是人们在实践中形成的、有可能实现的、对未来社会与自身发展的向往与追求,就是人们的世界观、人生观与价值观在奋斗目标上的集中()。 a、出现 b、实现 c、体现 d、再现 参考答案:C 4.之所以要坚持马克思主义科学信仰,就是因为:马克思主义就是科学的又就是崇高的,马克思主义具有持久的生命力,马克思主义以()。 a、共产主义为目标 b、人的解放为目标 c、推翻资本主义为目的 d、改造世界为己任 参考答案:D 5.中华民族的爱国主义优良传统就是:热爱祖国,矢志不渝;天下兴旺,匹夫有责;维护(),反对分裂;同仇敌忾,抗御外侮。 a、与平 b、团结 c、统一 d、发展 参考答案:C
6.爱国主义不就是狭隘的民族主义,也不就是大国()。要正确处理热爱祖国与关爱世界、为祖国服务与尽国际义务、维护世界与平与促进共同发展的关系。 a、帝国主义 b、霸权主义 c、殖民主义 d、沙文主义 参考答案:D 7.人生观主要通过人生目的、人生态度、人生价值三个方面体现出来。人生目的,回答();人生态度,表明人应当怎样对待生活;人生价值,判别什么样的人生才有意义。 a、人为什么活着 b、人就是什么 c、人的本质 d、人生信仰 参考答案:A 8.每个人在人生实践中,都会遇到义利、荣辱、善恶、苦乐、得失、成败、祸福、生死等()。 a、人生困惑 b、人生课题 c、人生矛盾 d、人生问题 参考答案:C 9.保持心理健康的途径与方法就是:树立正确的世界观、()与价值观;掌握应对心理问题的科学方法;合理调控情绪;积极参加集体活动,增进人际交往。 a、健康观念 b、生活目标 c、人生观 d、道德观 参考答案:C 10.道德的功能集中表现为,它就是处理()、个人与社会之间关系的行为规范及实现自我完善的一种重要精神力量,主要的功能就是认识功能与调节功能。 a、个人与她人 b、个人与集体 c、个人与国家 d、个人与个人 参考答案:A 11.公民基本道德规范的内容:爱国守法、明礼()、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。 a、诚恳 b、诚信 c、诚挚 d、诚实 参考答案:B
现场作业安全管理制度
生产作业现场安全管理规定 一、适用范围及目的 本规定适用于公司环境、安全管理体系涉及的所有部门。 目的：为加强生产现场的作业环境优化,对生产现场应持续不断地进行维持与改善,做到人流、物流畅通有序，目视管理良好,消除职业危害因素，防止职业病发生，达到保障员工在生产过程中的安全和健康，特制定本规定。 二、术语和定义 作业环境：是指员工从事生产劳动的场所，它包括生产工艺、设备、材料、工位器具、操作空间、操作体位、操作程序、劳动组织、气象条件等。 定置管理：是对生产现场中的人、物、场所三者之间的关系进行科学地分析研究，使之达到最佳结合状态的一门科学管理方法。 六不走：1、不切断电源，熄灭火种不走；2、环境未清扫整洁不走；3、设备未清扫干净不走；4、工件未码放整齐不走；5、交接班和原始记录未填写好不走；6、工、卡、量具未清点不走。 三、职责 （一）运营监督管理部： 负责对各部门的安全生产状态进行监督检查，对存在的各类隐患下发《整改通知单》并对整改落实情况进行检查考核。 （二）生产管理部等相关部门
1、负责生产作业现场日常巡查，对生产作业现场中的各类安全隐患进行整改。 2、负责督察生产作业现场的工装设施、物料、产品的定置管理。 3、负责对生产作业现场的设备及特种设备设施安全运行进行日常管理。 四、过程及要求 （一）对生产现场定置管理 1、按定置管理原则、方法及要求，合理设计定置图，搞好生产作业现场物品定置。 2、生产现场固定物品都要绘制定置图，若需变更，应经主管领导审批后,方可变更。 3、生产现场物品严格按定置图的要求摆放，区域明确,标识清楚，物品摆放整齐，清除无关物品。 4、对易燃、易爆、有毒、易伤人和污染环境的物品及重要场所、消防设施等实行特殊定置。对员工的自行车、电动车辆定置停放。 （二）对生产现场物品堆放管理 1、生产现场各类物品应分类标识并且堆放整齐。 2、各种设备、工装、工位器具、工具箱应摆放合理有序。 3、对垃圾、废品回收点定置，生产现场无废弃杂物。半成品、成品不直接与地面接触。 4、安全通道应畅通无物，严禁占道作业。 （三）对生产现场作业人员
重视有限空间危险作业场所的安全管理(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 重视有限空间危险作业场所的安全管理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-2465-42 重视有限空间危险作业场所的安全 管理(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 据有关部门定义：有限空间是指有一定的空间，工作人员可以进入完成指定的工作，但其出入口较为狭窄或空间处于相对封闭、半封闭状态；作业人员进入该场所，存在缺氧或易遭受硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氰化氢等有毒有害气体中毒；或发生气体（粉尘）火灾和爆炸危险的场所。 人们在日常施工、生产检（维）修等活动中经常会遇到在有限空间作业的情况，而在有限空间场所施工作业时，稍一疏忽极易发生气体中毒或窒息、火灾或爆炸等人员伤亡和财产损失事故，而事故发生后的盲目施救又往往导致事故（事态）进一步扩大。这类事故在全国各地时有发生，且在各类事故中占有一定的比例，教训极其深刻，需引起我们高度重视。
思修课后习题答案
三、案例分析：养花专业户李某为防止有人偷花，在花房周围私拉电网。一日晚，白某偷花不慎触电，经医院抢救无效，不治身亡。 （1）李某对这种结果的主观心理态度是什么样的？ （2）假设李某布设好电网后深怕造成意外伤亡，遂在电网四周树立了几个木牌，上面写着“有电！请勿靠近！”白某前来偷花过程中随看到木牌，但以为是李某虚张声势，任然强行进入，后触电身亡，李某对白某的死亡的主观心理态度是什么样的？ （1）1主观心理态度是放任的态度。、间接故意，明知可能赵成他人死亡，放任这种结果发生。 答：： （2）过失中的轻信能够避免的态度。、过于自信的过失，知道或者应该知道可能造成他人死亡的后果，由于过于自信而使得结果产生 四、案例分析：2001年，原告蒋某在成都某媒体刊登的中国人民银行成都分行的招录工作人员启事中看到规定招录对象的条件之一为“男性身高168公分、女性身高155公分以上”，原告认为这侵犯了宪法规定的公民的平等权利，于是向成都市武侯区人民法院提起行政诉讼。 问题：根据所学法律知识，请问中国人民银行成都分行的规定是否合法？并说明你的理由。 答：合法。劳动者有择业权，用人单位有择工权。用人单位认为此条件更有利于单位的发展。这是他们对岗位的任职条件的规定。这完全由公司根据本公司的企业形象、发展方针等自己决定，属于公司内部管理范畴。 五、论述：我国近代思想家梁启超在《管子评传》（1909）写道：“法治者。治之极轨也。而通五洲万国数千年间，其最初发明此法治主义以成一家之言者，谁乎？则我国之管子也。”认为法治思想的起源在中国的法家。 对此，你是否赞同？并说明理由。 你分两点写：首先写法家的“法治”法家是先秦诸子中对法律最为重视的一派。他们以主张“以法治国”的“法治”而闻名，而且提出了一整套的理论和方法。这为后来建立的中央集权的秦朝提供了有效的理论依据，后来的汉朝继承了秦朝的集权体制以及法律体制，这就是我国古代封建社会的政治与法制主体。然后写其“法治”思想的不足法家思想和我们现在所提倡的民主形式的法治有根本的区别，最大的就是法家极力主张君主集权，而且是绝对的。这点应该注意。法家其他的思想我们可以有选择地加以借鉴、利用、、、 论述：民法有哪些基本原则？这些基本原则的主要内容是什么？ 答：1、平等原则 平等原则是由民法调整的市民社会关系的平等性决定的，是指民事主体的法律地位平等及适用法律的平等和受到法律的平等保护。法律平等地位，是指权利能力平等，自然人的权利能力平等（相同），法人有与其自身活动相应的权利能力（不相同），法律地位也是平等的。适用法律平等是指法律面前人人平等。平等保护是指法律对民事主体的保护规定是相同的，适用法律时不能区别对待，是由法律地位平等，适用法律平等决定的。 2、自愿原则
生产作业场所安全管理制
生产作业场所安全管理制 第一章? 总则 第一条? 为加强生产作业场所安全管理，减少各类事故的发生，确保员工健康及生命安全，实现公司安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，结合公司生产经营实际情况，制定本制度。 第二条? 本制度中所称的生产作业场所是指公司的CNG门站、加气站以及各工程施工现场等生产作业场所的总称。 第三条? 生产作业场所安全管理，实行“谁主管，谁负责”的原则。各场站对其管辖范围内的生产作业场所的安全生产负责。 第四条? 本制度适用于柘城丽华燃气有限公司所属各部门生产作业场所的安全管理。 第二章? 生产作业场所安全管理 第一节? 人员管理要求 第五条? 生产作业场所具有易燃、易爆等高风险作业特性，各场站应遵循国家有关法律法规和标准，采取有效措施，加强安全生产管理工作，防止各类事故发生。
第六条? 定期组织生产作业场所的岗位员工进行安全教育，提高员工的安全意识，丰富员工所必需的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度，清楚生产作业场所及岗位存在的危害因素和安全防范措施，熟练掌握本岗位的安全操作规程及事故应急预案等。 第七条? 特种作业人员必须按照国家有关规定，经具有有效资质的机构进行特种培训、考核并取得职业资格证书后，方可上岗作业。 第二节设备、场所管理要求 第八条? 生产作业场所的新、改、扩建工程项目按规定进行建设项目安全环境影响评价，安全环保设施的建设应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 第九条? 生产作业场所应设置醒目的安全警示标志。安全标志应符合国家标准《安全标志》GB 2894、《安全标志使用导则》GB 16179及《消防安全标志设置要求》GB 15630的有关要求。 第十条? 生产作业场所各种生产设施、设备、安全附件等的管理应符合公司《设备管理制度》要求，定期进行检查、维护保养，并建立设备管理动态台账。 第十一条? 岗位操作员工应按规定对设备进行巡回检查，及时发现和消除事故隐患。生产作业场所的生产设施、设备等
商业银行经营与管理
商业银行经营与管理（计算题） 第七章个人贷款作业 1. 假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷款金额为50000元，贷款期限为1年，按月等额本金还款。假设银行采用成本加成定价模型对这笔贷款进行定价，经银行核算，这笔贷款的资金成本为3%，贷款费用为 2.5%，风险补偿费用为1%，银行的目标利润为2.2%，请计算刘辉的贷款利率以及实际贷款利率。 解：根据成本加成定价模型： 贷款价格=资金成本+贷款费用+风险补偿费用+目标利润， 所以贷款利率= 3% + 2.5% + 1% + 2.2% = 8.7%； 根据年百分率法，实际贷款利率= 50000 * 8.7% / ( 50000 * 0.5 ) = 17.4% 。 2. 假设王宏申请1年期个人综合消费贷款20000元，他的信用评分属于B级，银行采用基准利率加点定价来确定利率，标准如下所示： 风险乘数风险加点基准利率A级B级C级级 B C级级A基准利率*1.1 基准利率*1.2 基准利率*1.3 6% +1% +2% +3% 请问：a.在风险乘数加点和风险加点方法下，王宏的贷款利率是多少？ b. 如果使用贴现法贷款，王宏的实际贷款利率是多少？ c. 如果按月支付利息，分两期等额还本，列出风险加点定价法下王宏的现金流。 解：a、在风险乘数加点方法下： 贷款利率= 基准利率* 风险乘数= 6% * 1.2 = 7.2% ； 在风险加点方法下： 贷款利率= 基准利率+ 风险乘数= 6% + 2% = 8% ； b、根据贴现利率法： 在风险乘数加点方法下，实际利率= 20000 * 7.2% / ( 20000 * ( 1 –7.2%)) = 7.8%； 在风险加点方法下，实际利率= 20000 * 8% / ( 20000 * ( 1 –8%)) = 8.7%； c、现金流如下： 1~5月应付利息为：20000 * 8% * 1/12 =133.33 元； 6月应付本金和利息为：20000 / 2 + 133.33 = 10133.33 元； 1~5月应付利息为：20000 / 2 * 8% * 1/12 =66.67 元； 6月应付本金和利息为：20000 / 2 + 66.67 = 10066.67 元；
思修考试案例分析及课后题答案_全啊
《法律基础与思想道德修养》案例分析题汇总 李某，男，18周岁，1996年2月因与孙某发生口角以至将孙某打伤。后李某家长同李某本人一起到孙某家赔礼道歉，并支付了医药费。1998年8月，孙、李二人再次发生争执，受到李某辱骂、武力威胁的孙某气愤不过，向公安局揭发了李某将其打伤的事。公安局对李某的行为进行了调查，认为其认错态度恶劣，不能减轻处罚，于是加重了对李某的处罚。李某不服，向人民法院提起行政诉讼，法院告之应先进行行政复议方可受理。问：以上的处理有无不妥 .答：公安局的做法有以下不妥之处： 1、依照我国《行政处罚法》规定，违法行为在2年内未被发现的，不再给予行政处罚。李某的违法行为已经过了2年，所以追究行政责任的时效已过，应不予处罚。 2、尽管1998年李某已经年满18周岁，但他实施违法行为时年为16岁，依法规定属于"已满十四岁不满十八岁的人有违法行为"的范围，即使该受处罚，也应从轻或减轻处理。 3、公安局必须充分听取当事人的意见；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳，不得因当事人申辩而加重处罚。 4、依法，李某不必经过行政复议，可以直接向人民法院提起行政诉讼。 现有10家股东拟成立一有限责任公司。已具备以下条件： （1）该有限责任公司业务以商品批发为主，准备了人民币30万元作为注册资本； （2）股东共同制定公司章程； （3）公司的名称待定，但已建立了符合有限责任公司要求的组织机构； （4）有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。 问：该拟成立的公司是否已具备了成立有限责任公司的条件 答：《公司法》规定，设立有限责任公司必须具备下列条件：（1）股东符合法定人数，即由2个以上50个以下股东共同出资设立；（2）股东出资达到法定资本最低限额。以生产经营或商品批发为主的公司人民币50万元，以商品零售为主的公司人民币30万元，科技开发、咨询、服务性公司人民币10万元；（3）股东共同制定公司章程；（4）有公司的名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；（5）有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。从上可见，该公司不具备（2）（4）项条件，所以该公司不具备成立有限责任公司的条件。 、某甲幼年丧母，由其父抚养长大。后其父再婚。某甲与其继母乙格格不入，造成父子关系也较紧张。后因矛盾激化，甲与其父立据宣布脱离父子关系。几年后，甲父死亡，临终留下遗书：要求把其存款平均分给甲、其妻乙及其与乙的儿子丙；但在执行遗嘱时，乙阻止将存款的1/3分给甲，声称甲与其父已脱离父子关系，已无权继承其父的遗产，并将该存款取走。甲遂向人民法院提起诉讼。 、答：依我国婚姻法、继承法的有关规定，父子系血亲关系，不能人为解除。甲父子所立"脱离父子关系"的字据，不发生法律效力。甲父所立遗嘱是有效的，故应按遗嘱进行；但由于该项存款系在其婚姻关系存续期间所得的财产，为共同财产，应将其中一半划归其继母乙，其余的一半再按遗嘱平均分配。 、1998年2月，某养鱼队与某水产公司签订了一份购销甲鱼合同。合同规定的履行期限是1998年7月中旬，由水产公司自提。7月中旬，养鱼队按期通知水产公司提货，但水产公司因仓库不足，未按期履行合同。8月初，因山洪爆发，养鱼队的鱼塘堤坝被毁，甲鱼全部损失。养鱼队要求水产公司赔偿全部损失，水产公司不答应，养鱼队遂以水产公司迟延履行合同造成损失为由向法院起诉。
作业现场安全管理方法归纳
编号：SM-ZD-25584 作业现场安全管理方法归 纳 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
作业现场安全管理方法归纳 简介：该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 前言 笔者曾经供职的单位--中国核工业集团公司821厂五洲铝厂，建于上个世纪80年代。厂房内设备“拥挤”，总是多工种交叉作业，强电流、强磁场、高温以及多粉尘等诸多因素，使自己属于“高危行业”。但是，该厂投产16年，先后在该厂工作过的员工有约3000人，其中有约900人是“农民工”，所有这些人，没有一个因为工伤而死亡的。研究其安全生产管理经验，一个重要的方面是，抓好生产作业现场的安全管理。 1 不断完善规章制度 要搞好现场安全文明生产，有关规章制度需要根据新情况及时修改，以便切实可行。所以，五洲铝厂每隔三五年，就重新修订《安全生产奖惩条例》、《事故管理规定》、《劳动防护用品管理办法》、《安全检查制度》、《安全生产考核办法》
商业银行的成本管理包括什么内容
商业银行的成本管理包括什么内容 现代商业银行全面成本管理内容提要 全面成本管理是以辩证唯物主义的基本理论为指导，以亚哲学“三论”的基本原理为基础，借鉴现代经济学、管理学、金融学、成本会计学、行为科学、现代数学和金融工程的研究成果与工具手段，结合现代商业银行经营管理的具体实践，以商业银行经营模式和经营机制转换为突破口，以全面、全程、全维控制商业银行成本为手段，以价值管理为核心，不断创造核心竞争力，促进商业银行高效低耗运行，持续健康发展。全面成本管理与传统成本管理有三大区别，即：由狭义管理转变为广义管理，由静态控制转变为动态控制，由单向管理转变为多维管理。全面成本管理以促成商业银行经营机制转变为重点，将成本管理和商业银行业务发展融为一体，把成本优势战略作为商业银行创造核心竞争力的重要战略，把作业成本控制和作业优化作为成本管理的主线，把立足于21世纪的经营模式的创立作为成本管理体制改革的方向和目标，从更高层面、更广领域提出了改善商业银行成本管理现状的解决途径。 全面成本管理是建立在现代作业会计理论基础之上的新型成本管理理论。按照美国会计学家恩斯特和扬的观点，全面成本管理就是由三种技法构成的体系：(1) 建立在作业分析基础之上的业务过程分析或者称为银行业务流程分析；(2) 以作业为核心的成本管理或者称为作业基础成本管理；(3) 提出改善成本管理现状的对策、措施并进行持续性改革。由此不难看出，全面成本管理所包含的三种技法中，第一种技法的核心是重新建立成本管理的基础，将成本管理建立在业务流程即业务发展的基础之上，将成本管理与业务发展紧密结合起来；第二种技法的关键是改变传统成本管理的对象与内涵构成，将全面成本管理的对象界定为以作业为载体的价值，即作业链和价值链；第三种技法提出了全面成本管理的发展要求，即持续、健康、良性发展是全面成本管理所追求的最高境界。此外，全面成本管理概念的内涵构成有两个层次：(1) 全面成本管理是一种理论和原理，是立足于商业银行经营实践并从中提炼、升华、概括、总结出来用以指导商业银行成本管理实践的一种原理体系；(2) 全面成本管理是一种管理活动，是商业银行以改善经营体制、转换经营模式为基础，提高经营效益的一种经营管理活动，它是商业银行经营和成本管理的有效统一。 商业银行推行全面成本管理目前还处于探索与试验阶段。国外商业银行强化成本管理、健全效益意识和成本意识的实践给我们提供了成功的范本，但我国商业银行成功实施全面成本管理还需要市场、政策和经济环境的配合。因此，借鉴国外商业银行的成功实践，认真研究全面成本管理的基本理论，以促进我国商业银行成本管理实践的发展，具有十分重要的战略意义。中国工商银行重庆市分行