2015年一级建造师水利实务真题及答案

2015年一级建造师考试真题及参考答案

《水利水电管理与实务》

一、单项选择题

1.反映水泥砂浆保水性的技术指标是（）。

A.沉入度

B.泌水度

C.分层度

D.坍落度

2.如图所示土围堰的防渗形式属于（）。

A.斜墙式

B.斜墙带水平铺盖式

C.垂直防渗墙式

D.灌浆帷幕式

3.形状如图所示的高压喷射灌浆凝结体，其喷射形式属于（）。

A.旋喷

B.摆喷

C.定喷

D.提喷

4.自航耙吸式挖泥船处理疏浚泥土的方法属于（）。

A.吹填法

B.边抛法

C.水上抛泥法

D.水下抛泥法

5.根据《水电水利工程锚喷支护施工规范》（DL/T5181-2003），边坡工程采用非张拉型锚杆支护，其中任意一根锚杆的抗拔力不得低于设计值的（）。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95%

6.根据《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018-2004），下列关于闸门验收的说法，错误的是（）。

A.闸门安装好后，应在无水情况下作全行程启闭试验

B.闸门试验时，应在橡胶水封处浇水润滑

C.有条件时，工作闸门应作动水启闭试验

D.有条件时，事故闸门应作动水启闭试验

7.按生产规模划分，生产能力为150m?/h的混凝土拌合系统，属于（）拌合设备。

A.大（1）型

B.大（2）型

C.中型

D.小型

8.明挖爆破工程发出的信号为鸣10s、停、鸣10s、停、鸣10s，该信号属于（）。

A.预告信号

B.准备信号

C.起爆信号

D.解除信号

9.根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》（水建管[2015]）,水利工程建设项目代建单位负责对水利工程建设项目（）的建设的管理。

A.施工准备至竣工验收

B.初步设计至竣工验收

C.可行性研究至竣工验收

D.可行性研究至后评价

10.根据《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）,实施阶段监理工作的开工条件的控制不包括（）。

A.签发开工通知

B.分项工程开工

C.单元工程开工

D.混凝土浇筑开仓

11.下列人员中，实行注册管理的有（）。

A.岩土工程师

B.水利工程建设监理工程师

C.水利造价工程师

D.水利工程质量检测员

12.根据主体工程开工的有关规定，项目法人应当自工程开工之日起15工作日内将（）。

A.开工情况的书面报告上报上一级主管单位审批

B.开工情况的书面报告上报上一级主管单位备案

C.开工报告上报上一级主管单位备案

D.开工报告上报上一级主管单位审批

13.根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》（水利[2014]3号），下列情形中，可申报“文明工地”的是（）。

A.工程发生过一般质量安全事故的

B.项目建设单位未按照国家现行基本建设程序要求办理相关事宜的

C.项目建设过程中，发生重大合同纠纷，造成不良影响的

D.违反诚信原则，弄虚作假情节严重的

14.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），水电建设工程质量事故分类中不包括（）质量事故。

A.较大

B.重大

C.特大

D.特别重大

15.下列人员中，属于特种作业人员的是（）。

A.钢筋工

B.安装拆卸工

C.混凝土工

D.测量放样工

16.根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计[2012]93号），涉及工程规模发生较大变化的设计变更应事先征得（）的同意。

A.原可行性研究报告批复部门

B.原初步设计审查部门

C.施工图设计审查部门

D.项目主管部门

17.根据《水利工程建设项目勘察（测）设计招标投标管理办法》（水总[2004]511号），招标人采用未中标人投标文件中的技术方案，若招标文件规定给予补偿的，招标人应在与中标人签订合同后（）个工作日内予以补偿。

A.14

B.10

C.7

D.5

18.根据《防洪法》，在蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，未编制洪水影响评价报告且逾期不改正的，最多可处以（）万元罚款。

A.3

B.5

C.7

D.10

19.根据《水库工程管理设计规范》（SL106-96），下列关于平原区水库管理范围的说法中，正确的是（）。

A.大型水库，从下游排水沟外沿向外不少于50m

B.中型水库，从下游排水沟外沿向外不少于10m

C.大型水库，从上游坝轴线向上不少于150m

D.中型水库，从上游坝轴线向上不少于100m

20.根据《水利水电工程是施工质量检测与评定规程》（SL176-2007），单位工程施工质量等级为合格，其外观质量得分率至少应达（）。

A.85%

B.80%

C.75%

D.70%

二、多项选择题

21.碾压混凝土坝渗流分析的主要内容包括（）。

A.确定渗透压力

B.确定渗透坡降

C.确定渗透流速

D.确定浸润线的位置

E.确定渗流量

22.大坝混凝土粗骨料最大粒径为80mm时，施工中粒径分级宜包括（）。

A.D10

B.D20

C.D40

D.D80

E.D120

23.大中型水电工程项目设计阶段包括（）。

A.预可行性研究

B.可行性研究

C.初步设计

D.招标设计

E.施工图设计

24.根据《水电工程验收管理办法》（国能新能[2011]263号），下列验收由国家能源局负责的是（）。

A.工程蓄水验收

B.工程截流验收

C.水轮发电机启动验收

D.枢纽工程专项验收

E.竣工验收

25.根据《水利工程基本建设项目竣工决算审计规程》（SL557-2012），竣工决算审计是（）的重要依据。

A.竣工结算调整

B.竣工验收

C.竣工财务决算审批

D.施工单位法定代表人任期经济责任评价

E.项目法人法定代表人任期经济责任评价

26.水利工程项目施工管理机制中，必须是承包人本单位的人员有（）等。

A.财务负责人员

B.进度管理人员

C.质量管理人员

D.资料管理人员

E.安全管理人员

27.根据水利部对工程质量管理体制建设的总体要求，水利工程质量工作格局包括（）等。

A.政府监管

B.项目法人负责

C.企业主体

D.市场调节

E.行业自律

28.根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水安监[2011]374号），“三类人员”安全生产知识考核主要测试申请人对（）等知识的掌握情况。

A.文化

B.法律法规

C.安全生产管理

D.施工技术

E.安全生产技术

29.下列验收管理文件中，需注册建造师签章的有（）。

A.验收申请报告

B.法人验收质量结论

C.施工管理工作报告

D.代表施工单位参加工程验收人员名单确认表

E.验收鉴定书

30.根据《水利水电工程施工组织设计规范》（DL/T5397-2007），下列情况中，导流建筑物洪水设计标准可选用上限值的是（）。

A.河流水文实测资料系列较长（大于20年）

B.工程处于暴雨中心区

C.采用新型围堰结构型式

D.处于关键施工阶段，失事后可能导致严重后果

E.导流工程规模、投资和技术难度用上限值和下限值相差不大

三、案例分析题

案例（一）

背景资料：

某平原区枢纽工程由泵站、节制闸等组成，采用闸、站结合布置方式，泵站与节制闸并排布置于调水河道，中间设分流岛，如图1所示。泵站共安装4台立式轴流泵，装机流量100m3/s，配套电机功率4×1600kW；节制闸最大过闸流量960m3/s。建筑物地基地层结构从上至下依次为淤泥质黏土、中粉质壤土、重粉质壤土、粉细砂、中粗砂等，其中粉细砂和中粗砂层为承压含水层，承压水位高于节制闸底板高程。节制闸基础采用换填水泥土处理。泵站基坑最大开挖深度为10.5m，节制闸基坑最大开挖深度为6.0m（包括换土层厚度）。

图1 枢纽工程布置示意图

该枢纽工程在施工期间发生如下事件：

事件一：为方便施工导流和安全度汛，施工单位计划将泵站与节制闸分两期实施，在分流岛部位设纵向围堰，上、下游分期设横向围堰，如图1所示。纵、横向围堰均采用土石结构。在基坑四周布置单排真空井点进行基坑降水。

事件二：泵站厂房施工操作平台最大离地高度38.0m，节制闸启闭机房和桥头堡施工操作平台最大离地高度35.0m。施工单位采用满堂脚手架进行混凝土施工，利用塔吊进行混凝土垂直运输，其中厂房外部走廊采用外悬挑脚手架施工。厂房内桥式起重机安装及室内装饰工程采用移动式操作平台施工，泵站机组利用桥式起重机进行安装；节制闸启闭机房施工时进行闸门安装（交叉作业），闸门在铺盖上进行拼装。

事件三：施工单位为加强施工安全生产管理，在施工区入口处悬挂“五牌一图”，对施工现场的“三宝”、“四口”、“五临边”作出明确规定和具体要求。

问题：

1.指出本枢纽工程等别、主要建筑物级别以及施工围堰的洪水标准范围。

2.根据事件一，本枢纽工程是先施工泵站还是先施工节制闸？为什么？

3.事件一中基坑降水方案是否可行，为什么？你认为合适的降水方案是什么？

4.根据事件二的施工方案以及工程总体布置，指出本工程施工现场可能存在的重大危险源（部位或作业）。

5.事件三中提到的“四口”指的是什么？

案例（二）

背景资料：

某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。工程所在地区的主汛期为6～8月份，泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇，现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。

承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）与发包人签订了施工合同。合同约定：

（1）签约合同价为2200万元，工期19个月（每月按30天计，下同），2011年10月1日开工。（2）开工前，发包人按签约合同价的10%向承包人支付工程预付款，工程预付款的扣回与还清按R=A(C-

F1S)/(F2-F1)S计算，其中F1＝20%，F2＝90%。

（3）从第一个月起，按工程进度款5%的比例扣留工程质量保证金。

（4）控制性节点工期如表2-1所示：

事件一：工程开工前，承包人按要求向监理人提交了开工报审表，并做好开工前的准备，工程如期开工。

事件二：大坝加固项目计划于2011年10月1日开工，2012年9月30日完工。承包人对大坝加固项目进行了细化分解，并考虑施工现场资源配备和安全度汛要求等因素，编制了大坝加固项目各工作的逻辑关系表（如表2-2）。其中大坝安全度汛目标为重建迎水面护坡、新建坝身混凝土防渗墙两项工作必须在2012年5月底前完成。

经检查发现图2有错误，监理人要求承包人根据表2-2对图2进行修订。

图2 大坝加固项目施工进度计划

事件三：F工作由于设计变更工程量增加12%，为此承包人分析对安全度汛和工期的影响，按监理人的变更意向书要求，提交了包括变更工作计划、措施等内容的实施方案。

事件四：截至2013年1月底累计完成合同金额为1920万元，2013年2月份经监理人认可的已实施工程价款为98万元。

问题：

1.写出事件一中承包人提交的开工报审表主要内容。

2.指出表2-1中控制性节点工期T的最迟时间，说明理由。

3.根据事件二，说明大坝加固项目施工进度计划（图2）应修订的主要内容。

4.根据事件三，分析在施工条件不变的情况下（假定匀速施工），变更事项对大坝安全度汛目标的影响。

5.计算2013年2月份发包人应支付承包人的工程款（计算结果保留2位小数）。

案例（三）

背景材料：

某新建水库工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道、引水发电系统等主要建筑物组成。其中，混凝土面板堆石坝最大坝高95m，坝顶全长222m，坝体剖面图如图3所示。

图3 混凝土面板堆石坝剖面图

承包人甲中标承担该水库工程的施工任务，施工过程中发生如下事件：

事件一：由于异常恶劣天气原因，工程开工时间比原计划推迟，综合考虑汛前形势和承包人甲的施工能力，项目法人直接指定围堰工程由分包人乙实施。承包人甲同时提出将混凝土面板浇筑分包给分包人丙实施的要求，经双方协商，项目法人同意了承包人甲提出的要求，并签订协议，协议中要求承包人甲对两个分包人的行为向项目法人负全部责任。

事件二：当大坝填筑到一定高程时，为安全度汛，承包人甲对堆石坝体上游坡面采取了防渗固坡处理措施。

事件三：混凝土面板采用滑模施工，脱模后的混凝土及时进行了修整和养护。

问题：

1.指出图3中A、B、C所代表的坝体分区名称及相应主要作用。

2.根据《水利建设工程施工分包管理规定》（水建管[2005]304号），指出事件一中项目法人行为的不妥之处，并说明理由。

3.根据《混凝土面板堆石坝施工规范》（SL49-94），列举事件三中承包人甲可采取的防渗固坡处理措施。

4.指出事件三中混凝土面板养护的起止时间和养护的具体措施。

案例（四）

背景资料：

某水利工程施工招标文件依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制。招投标及合同管理过程中发生如下事件：

事件一：评标方法采用综合评估法。投标总报价分值40分，偏差率为-3%时得满分，在此基础上，每上升一个百分点扣2分，每下降一个百分点扣1分，扣完为止，报价得分取小数点后1位数字。偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%，百分率计算结果保留小数点后一位。评标基准价=投标最高限价×40%+所有投标人投标报价的算术平均值×60%，投标报价应不高于最高限价7000万元，并不低于最低限价5000万元。

招标文件合同部分关于总价子目的计量和支付方面内容如下：

①除价格调整因素外，总价子目的计量与支付以总价为基础，不得调整；

②承包人应按照工程量清单要求对总价子目进行分解；

③总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量；④承包人实际完成的工程量仅作为工程目标管理和控制进度支付的依据；

⑤承包人应按照批准的各总价子目支付周期对已完成的总价子目进行计量。

某投标人在阅读上述内容时，存在疑问并发现不妥之处，通过一系列途径要求招标人修改完善招标文件，未获解决。为维护自身权益，依法提出诉讼。

事件二：投标前，该投标人召开了投标策略讨论会，拟采取不平衡报价，分析其利弊。会上部分观点如下：观点一：本工程基础工程结算时间早，其单价可以高报；

观点二：本工程支付条件苛刻，投标报价可高报；

观点三：边坡开挖工程量预计会增加，其单价适当高报；

观点四：启闭机房和桥头堡装饰装修工程图纸不明确，估计修改后工程量要减少，可低报；

观点五：机电安装工程工期宽松，相应投标报价可低报。

1.根据事件一，指出投标报价有关规定中的疑问和不妥之处。指出并改正总价子目计量和支付内容中的不妥之处。

2.事件一中，在提出诉讼之前，投标人可通过哪些途径维护自身权益？

3.事件二中，哪些观点符合不平衡报价适用条件？分析不平衡报价策略的利弊。

4.指出事件三费用A的名称、计费基础以及机械B和机械C的名称。

5.根据事件三，计算2.75m3铲运机铲运土（Ⅱ类土，运距200m）单价分析表中的直接费、施工管理费、企业利

润（计算结果保留小数点后2位）。

6.事件三2.75m3铲运机铲运土（Ⅱ类土，运距200m）单价分析表列出了部分定额工作内容，请补充该定额其他工作内容。

案例（五）

背景资料：

某水库枢纽工程由大坝、溢洪道、电站等组成。大坝为均质土坝，最大坝高35m，土方填筑设计工程量为200万m3，设计压实度为97%。建设过程中发生如下事件：

事件一：溢洪道消力池结构如图5所示，反滤层由小石（5～20mm）、中粗砂和中石（20～40mm）构成。施工单位依据《水闸施工规范》（SL27-2014）的有关规定，制订了反滤层施工方案和质量检查要点。

图5 消力池结构示意图

事件二：大坝工程施工前，施工单位对大坝料场进行复查，复查结果为：土料的天然密度为1.86g/cm3，含水率为24%，最大干密度为1.67g/cm3，最优含水率为21.2%。

事件三：溢洪道施工前，施工单位对进场的钢筋、水泥和止水橡皮等原材料进行了复检。

事件四：根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）中关于施工质量评定工作的组织要求，相关单位对重要隐蔽单元工程进行了质量评定。

事件五：建设过程中，项目法人按照《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定，组织了水电站工程单位工程验收，施工单位、监理单位和设计单位作为被验单位参加了验收会议。

问题

1.根据事件一，指出消力池结构示意图中①、②、③、④代表的填筑材料（或构造）名称；说明反滤层施工质量检查的要点。

2.根据事件二，计算土坝填筑需要的自然土方量是多少万m3（不考虑富余、损耗及沉降预留，计算结果保留1位小数）。

3.根据《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129-2001），除事件二中给出的内容外，料场复查还应包括哪些主要内容？

4.根据《水闸施工规范》（SL27-2014）及相关规定，指出事件三中钢筋复检的内容。

5.指出事件四中关于重要隐蔽单元工程质量评定工作的组织要求。

6.指出事件五中的不妥之处，并说明理由。

答案及解析

一、单选题

1-5 CCCBC 6-10 DCCAB 11-15 ABADB 16-20 ADBAD

二、多选题

21 ABCE 22 BCD 23 ABDE 24 ADE 25 ABCE 26 ACE 27 ACDE 28 BCE 29 ABCD 30 BCDE

三、案例题

案例一：参考答案：

1.枢纽工程等别为Ⅱ等，主要建筑物级别为2级，施工围堰洪水标准范围为10～20年一遇。

2.先施工节制闸。根据事件一分期实施方案和工程总体布置，本工程分两期实施主要是方便施工导流，先施工节制闸，利用原有河道导流（泵站无法进行施工导流）；在泵站施工时可利用节制闸导流。

3.不可行。因为粉细砂和中粗砂层渗透系数较大，地基承压含水层水头较高（承压水位高于节制闸底板高程），因此不宜采用单排真空井点降水。宜采用管井降水方案。

4.基坑支护与降水，土方和石方开挖，起重吊装，脚手架，模板，拆除爆破，围堰等。

5.“四口”是指楼梯口、出入通道口、预留洞口、电梯井口。

案例二：参考答案：

1.承包人提交开工报审表的主要内容是按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程进度安排。

2.控制性节点工期T的最迟时间为2012年5月30日。施工期间泄洪闸与灌溉涵洞应互为导流，因灌溉涵洞在第二个非汛期施工，泄洪闸加固应安排在第一个非汛期，而6月份进入主汛期（在5月30日前应具备通水条件）。

3.图2修订的主要内容包括：

（1）A工作增加节点②（A工作后增加虚工作）；

（2）节点⑤、⑥之间增加虚工作（B工作应是F的紧前工作）；

（3）工作H与C先后对调；

（4）工作H、C时间分别为50和90。

或：承包人修订后的大坝加固项目施工进度计划

4.按计划，F工作最迟必须完成日期为2012年5月30日，在施工条件不变情况下，增加12%的工程量，工作时间需延长12天（100×12%=12），F工作的总时差为20天，对安全度汛无影响。

5.（1）2月份监理人认可的已实施工程价款：98万元

（2）工程预付款扣回金额：220-211.43=8.57万元

截至2013年1月底合同累计完成金额1920万元，相应工程预付款扣回金额按公式计算结果为211.43万元。

截至2013年2月底合同累计完成金额2018万元，相应工程预付款扣回金额为220.00万元。（3）工程质量保证金扣留额：98×5%=4.9万元

（4）发包人应支付的工程款：98-8.57-4.9=84.53万元

案例三：参考答案：

1.A代表垫层区，主要作用是为面板提供平整、密实的基础。

B代表过渡区，主要作用是保护垫层，防止垫层在高水头作用下产生破坏。

C代表主堆石区，主要作用是承受水荷载。

2.不妥1：对围堰工程的分包，项目法人直接指定分包人。理由：对于指定分包，必须经项目的上级主管部门同意方可指定分包人。

不妥2：项目法人同意承包人甲提出的要求（或同意混凝土面板浇筑分包给分包人丙实施）。理由：混凝土面板作为主要建筑物的主体结构，不得进行工程分包。

不妥3：协议中要求承包人甲对两个分包人的行为向项目法人负全部责任。理由：指定分包人乙直接对项目法人负责；混凝土面板浇筑为违法分包。

3.碾压砂浆、喷射混凝土、喷洒阳离子乳化沥青等。

4.从混凝土的初凝后开始，连续养护至水库蓄水或至少养护90天；铺盖隔热、保温材料，并及时洒水保湿养护。

案例四：参考答案：

1.（1）投标报价规定中的疑问和不妥之处有：

①不应设定最低投标限价；

②所有投标人投标报价应该为所有有效投标报价；

③投标报价得分是否允许插值，不明确；

（2）总价子目的计量与支付内容中的不妥之处有：

①除价格调整因素外，总价子目的计量与支付应以总价为基础不妥；

改正：总价子目的计量与支付应以总价为基础不因价格调整因素而改变。

②总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量不妥；

改正：除变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

2.投标人可依据下述途径维护自身权益：

①发送招标文件澄清或修改函；

②发送招标文件异议；

③向行政监督部门投诉。

3.（1）观点一、观点三和观点四符合不平衡报价适用条件。

（2）不平衡报价的利：既不提高总报价、不影响报价得分，又能在后期结算时得到更理想的经济效益。

不平衡报价的弊：投标人报低单价的项目，如工程量执行时增多将造成承包人损失；不平衡报价过多或过于明显可能导致报价不合理，引起投标无效或不能中标。

4.费用A指零星材料费，计费基础是人工费和机械使用费之和；

机械B指拖拉机；

机械C指推土机。

5.直接费=人工费+材料费+机械使用费=11.49+43.19+420.38=475.06（元/100m3）。

施工管理费=直接费×11.84%=475.06×11.84%=56.25（元/100m3）

企业利润=（直接费+施工管理费）×7%=（475.06+56.25）×7%=37.19（元/100m3）

6.运送、空回、卸土推平。

案例五：参考答案：

1.①为中粗砂，②为小石，③为中石，④为排水孔（或冒水孔）。

压实参数、铺填的厚度、是否混有杂物、填料的质量及颗粒级配等；

2.料场土的干密度：ρd=1.86/（1＋24%）=1.50g/cm3

填筑控制干密度：1.67×97%=1.62g/cm3

设料场需要备的方量为V（万m3），根据干土质量相等：1.50×V=1.62×200

V=1.62/1.50×200=216.0万m3；

3. 土质情况、土块大小、杂质含量和含水量等，或1

）含水率，颗粒组成、土层情况、储量、覆盖层厚度和可

开采土层的厚度；2）压实特性；3）物理力学性质；

4. 强度、变形、冷弯、外观等；

5.重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格，监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已有时）等单位，组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备；

6.施工、监理和设计单位作为被验单位不妥；应是验收工作组成员单位。

2013年一级建造师水利水电真题及答案解析

2013年度一级建造师执业资格考试试卷 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.某平原区拦河水闸，设计流量为890m3/s，校核流量为1020m3/s，该水闸工程次要建筑物级别应为（）级。 A.1 B.2 C.3 D.4 2.重力坝坝体内部混凝土采用粉煤灰硅酸盐水泥的主要目的是（）。 A提高强度 B.减少水化热 C.增加抗冻性 D.提高抗碳化性 3.在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（）。 A.流土 B.管涌 C.接触冲刷 D.接触流失 4.在河谷狭窄的山区河流新建拱坝宜选用的施工导流方式是（）。 A.明渠导流 B.底孔导流 C.束窄河席导流 D.隧洞导流 5.对于渗透系数大、地下水丰富的软土地基，人工降低地下水位宜采用（）。 A.管井法 B.真空井点法 C.喷射井点法 D.电渗井点法 6.高压喷射浆凝结体形状如下图所示，其喷射形式为（）。 A.旋喷 B.摆喷 C.定喷 D.混喷 7.填筑土石坝的非黏性土料含水量偏低时，应在（）加水。 A.料场 B.运输途中 C.填筑坝面 D.养护期间 8.水库总库客为5亿m3，设计地震烈度为8度，相应其均质土坝压实度宜采用（）。 A.96%， B.97%， C.98% D.100% 9.堤防黏性土料填筑中，在新层铺料前，对出现的光面应进行（）处理。 A.挖除 B.刨毛 C.碾压 D.洒水 10.根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计【2010】151号），按层次进行划分，除项目法人的自我评价和主管部门的评价外，水利建设项目后评价还应包括（）的评价。 A.融资方 B.项目行业 C.审查部门 D.运行营理单位 11.根据《关于加强水利工程建设项目开工管理工作的通知》（水建管【2006】144号），项目竣工验收的主持单位应由（）确定。 A.项目法人 B.质量监督机构 C.水行政主管部门 D.开工审批单位 12.根据《水利水电建设工程蓄水安生鉴定暂行办法》（水建管【1999】177号），水库蓄水安全鉴定由（）负责组织实施。 A.项目法人 B.施工单位 C.水行政主管部门 D.运行营理单位 13.根据《水利工程质量管理规定》（水利部令第7号），水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工日起一般不少于（）年。 A.半 B.一 C.二 D.三 14.根据《水利工程质量监督规定》（水建1997 339号），水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。 A.跟踪 B.巡视 C.抽查 D.旁站 15.根据《关于贯彻落实（国务院关于坚持科学发展安生发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见）进一步加强水利安全生产工作的实施意见》（水安监【2012】57号），安生生产“三项建设”不包括（）。

2015年全国一级建造师执业资格考试《法规》真题及解析

2015年一级建造师法律法规真题答案 1．根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。 A．地下水B．市政自来水C．雨水D．中水 【答案】A 【解析】参考教材P199。 2．根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。 A．1个月以上3个月以下B．3个月以上1年以下 C．3个月以上2年以下D．6个月以上1年以下 【答案】B 【解析】参见教材P227。 3．某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压*人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。 A．特别重大事故B．重大事故C．一般事故D．较大事故 4．根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。 A．80%B．70%C．60% D．50% 【答案】A 【解析】参见教材P129。 5．根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具（）。 A．购货发票B．检测合格证明C．产品使用说明书D．相应的图片 【答案】B 【解析】参见教材P265。 6．关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。 A．文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B．在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C．因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D．在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准 【答案】C 【解析】参考教材P207。 7．某高速公路项目进行招标，开标后允许（） A．评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B．投标人再增加优惠条件 C．投标人撤销投标文件 D．招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 【答案】A

2018年一级建造师公路工程真题及答案解析

2018一级建造师《公路工程》真题及答案（持续更新） 一、单项选择题 1.一般土质路基中，低路堤应对地基表层土()，分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 A.超挖 B.振动碾压 C.掺粉煤灰拌合 D.整平 【答案】A 【解析】P2;低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不应小于路床深度。 2.山区公路中，雨期路基施工地段不宜选择()。 A.砂类土地段 B.路堑的弃方地段 C.碎砾石地段 D.重黏土地段 【答案】D 【解析】P13;重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工;平原地区排水困难，不宜安排雨期施工。 3.软基处理方法中，强夯置换应按照()的方式施工。 A.由内向外，隔行跳打 B.由内向外，逐行跳打 C.由外向内，隔行跳打 D.由外向内，逐行跳打 【答案】A 【解析】P27;强夯置换应按照由内向外、隔行跳打的方式施工。 4.下列沥青路面面层施工缝处理的做法，错误的是()。 A.半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝 B.半幅施工铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量黏层沥青 C.横接缝首先用3m直尺检查端部平整度，不符合要求时，按45°斜交于路中线切齐清除 D.纵向冷接缝上、下层的缝错开15cm以上横向接缝错开1m以上

【答案】C 【解析】P81;横接缝的处理方法：首先用3m直尺检査端部平整度。不符合要求时，垂直于路中线切齐清除 5.使用滑模摊铺机进行水泥混凝土路面施工的路尺是()。 A.纵坡大于5%的上坡路段 B.纵坡大于6%的下坡路段 C.平面半径为50mm~100mm的平曲线路段 D.超高横坡大于7%的路段 【答案】C 【解析】P97;上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m或超高横坡超过7%的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。 6.预应力张拉的千斤顶与压力表，不需要重新标定的情形是()。 使用时间达到3个月 张拉次数超过300次 千斤顶检修后 更换新压力表 【答案】A 【解析】P141;当处于下列情况之一时，应重新进行标定： (1)使用时间超过6个月; (2)张拉次数超过300次; (3)使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况; (4)千斤顶检修或更换配件后。 7.关于桥梁上部结构竖转法施工特点的说法，正确的是()。 在桥台处设置转盘，将两岸预制的整垮或半跨转至设计合拢位置 转体重量大，施工中需设置转体平衡重 主要适用于转体重量不大的拱桥 主要针对大跨度拱桥施工，采用锚固体系代替平衡重 【答案】C 【解析】P187;竖转施工主要适用于转体重量不大的拱桥或某些桥梁预制部件(塔、斜腿、劲性骨架) 8.题干暂缺 【答案】C 【解析】P225 9.隧道衬砌裂缝形成的原因不包括()。

2017年一级建造师考试《水利水电》真题及答案

2017年一级建造师考试《水利水电》真题及答案 一、单选选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.使用经纬仪进行照准操作时，正确的步骤是（）。 A．目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B．目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C．物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D．粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 答案：A 2.某水库特征水位示意图如下，h是指（）。 A．正常蓄水位 B．设计洪水位 C．防洪高水位 D．校核洪水位 答案：A 3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（）。A．管涌 B．流土 C．接触冲刷 D．接触损失 答案：B 4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是（）。 A．水力冲填截流 B．定向爆破截流 C．浮运结构截流 D．立堵截流 答案：D 5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均适用的方法是（）。 A．旋喷桩 B．排水法 C．挤实法 D．灌浆法 答案：D 6、水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分（）级。 A．6 B．8 C．10 D．12 答案：D 7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（）作为设计控制指标。A．压实度 B．最优含水率 C．最大干密度 D．相对密度

答案：D 8、生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于（）。 A．大（1）型 B．大（2）型 C．中型 D．小型 答案：C 9、混凝土坝的施工质量检测方法中，属于物理监测的是（）。 A．钻孔压水试验 B．釆用红外线检测弹模 C．钻孔灌桩试验 D在混凝土筑中埋设测计监测裂缝 答案：B 10、水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行，以后每隔（）年进行一次全面安全鉴定。 A．3 B．5 C．7 D．10 答案：D 11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》(水建管[2017]177号)，不属于施工准备条件的是（）。 A．可行性研究报告已批 B．环境影响评价文件已批准 C．办理施工报建 D．年度水利投资计划下达 答案：C 12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号)，拟实施代建制项目应在（）阶段前选定代建单位。 A．施工准备 B．开工建设 C．可行性研究报告 D．主体开工 答案：A 13、根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，承包人未设立现场管理机构的属于（）。 A．转包 B．违法分包 C．出借资质 D．借用资质 答案：A 14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号)，项目法人应自（）内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。 A．开工报告批准之日起10个工作日

2016年一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题及参考答案---名师解析版

2016年一级建造师《水利水电工程 管理与实务》真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.下列施工放样的资料中，属于放样数据计算依据的是（）。 A.放样数据手册 B.控制点成果 C.放样手簿 D.测量数据 2.下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是（）。 A.土石围堰 B.草土围堰 C.木笼围堰 D.竹笼围堰 3.如图所示，弯曲河段修建进水闸，闸址宜选择在（）处。 A.1 B.2 C.3

4.某疏浚工程施工的排泥方式是经过排泥管输运泥浆至排泥区，相应的挖泥船类型为（）。 A.绞吸式挖泥船 B.链斗式挖泥船 C.铲扬式挖泥船 D.耙吸式挖泥船 5.重要建筑物附近的基坑岩石采用爆破开挖时，应先进行（）。 A.浅孔爆破 B.深孔爆破 C.预裂爆破 D.光面爆破 6.下列材料用量对比关系中，不属于混凝土配合比的是（）。 A.砂率 B.水胶比 C.浆骨比 D.水砂比 7.下列水泵类型中，不属于叶片泵的是（）。 A.离心泵 B.轴流泵 C.混流泵 D.容积泵 8.下列抢护原则中，不适用于堤防防汛抢险施工的是（）。 A.前导后堵 B.强身固脚 C.减载平压 D.缓流消浪 9.根据《堤防工程施工规范》（SL260-2014），填筑堤防横断面的地面坡度较陡，施工时应将地面坡度削至缓于（）。 A.1:3

C.1:5 D.1:6 10.根据水利部《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计[2010]51号），项目后评价一般按（）个层次组织实施。 A.二 B.三 C.四 D.五 11.根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），在承包人索赔处理程序中，承包人接受索赔处理结果，发包人最迟应在做出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。 A.14 B.28 C.42 D.56 12.根据《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令第31号），下列建设工程项目，需办理水工程建设规划同意书的是（）。 A.涉河桥梁 B.码头 C.穿堤输油管道 D.拦河水闸 13.已经通过审批的水利工程建设项目，重新招标时投标人仍少于3个的，经（）批准后可不再进行招标。 A.地方人民政府 B.项目法人 C.政府监督部门 D.项目审查部门 14.根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号），工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的（）。

2017年一级建造师法规真题

2017年一级建造师法规真题及答案 一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）

历年一级建造师水利水电真题及答案

2011年一级建造师《水利水电》考试真题及答案 来源：建造师网2012年03月02日 建造师云端手机客户软件，海量习题免费做，快捷方便，欢迎点击下载！ 2011年全国注册一级建造师考试水利水电工程管理与实务 一、单项选择题(共20题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1.填筑土石坝的黏性土料含水量偏低时，应优先考虑在（）加水。 A.运离料场前 B.铺料前 C.整平前 D.压实前 2.某水闸底板混凝土采用平浇法施工，最大混凝土块浇筑面积400m2，浇筑层厚40cm，混凝土初凝时间按3h计，混凝土从出机口到浇筑入仓历时30min。则该工程拌合站小时生产能力最小应为（）m3/h。 A.64 B.70.4 C.320 D.352 3.根据《水工混凝土施工规范》(DL／T 5144—2001)，混凝土养护时间不宜少于（）d。 A.7 B.14 C.21 D.28 4.根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL／T 5112—2000)，碾压混凝土压实质量的评价指标是（）。 A.最大干密度 B.压实重度 C.相对密实度 D.相对密度 5.低水头、大流量水电站，通常选用（）水轮机。 A.双击式 B.贯流式 C.斜流式 D.混流式 6.土坝工程施工期间的垂直位移观测宜采用（）。 A.交会法 B.水准观测法 C.活动觇牌法 D.视准线法 7.某水利工程浆砌石围堰级别为4级，相应围堰洪水标准应为（）年一遇。 A.5～3 B.10～5

C.20～10 D.50～20 8.某基坑地下含水层为颗粒较粗的砂砾地层，施工期降低其地下水位宜采用（）排水法。 A.管井 B.真空井点 C.喷射井点 D.电渗井点 9.泄洪隧洞衬砌混凝土与围岩之间空隙的灌浆方式属于（）灌浆。 A.帷幕 B.接触 C.固结 D.回填 10.与深孔爆破法比较，浅孔爆破具有（）的特点。 A.单位体积岩石相应钻孔工作量小 B.单位耗药量低 C.生产效率高 D.便于控制开挖面形状 11.某水库大坝工程存在较严重安全隐患，不能按设计要求正常运行。其安全状况应定为（）类。 A.一 B.二 C.三 D.四 12.经评审的最低投标价法中，不能作为价格折算评审因素的是（）。 A.付款条件 B.单价遗漏 C.技术偏差 D.财务状况 13.《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于（）应急预案。 A.地方 B.专项 C.部门 D.企业 14.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007)，分部工程质量优良，其单元工程优良率至少应在（）以上。 A.50％ B.60％ C.70％ D.80％ 15.水利工程基本建设项目竣工财务决算应由（）编制。 A.项目法人 B.设计单位

2015年：二级建造师法规真题与答案解析

《建设工程法规及相关知识》 一、分值分布 第一章（9分）第二章（5分）第三章（22分）第四章（27分） 第五章（5分）第六章（12分）第七章（9分）第八章（9分） 二、具体分析 1、考法律责任的纯记忆性题目：4 道单选，4分，分别是30、40、43、56 题。 2、超纲题：2 道单选，2分，分别是24 题和53 题的D 选项。 3、问法不严密，质量不高的题目：2 道单选，4 道多选，10 分。分别是11、12D、61C、66AB、70 文字、72E。 4、考查比较灵活的典型题目：2 道单选，2 分，分别是10、57 题。 2015年度全国二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及解析 一、单项选择题( (共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) ) 1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A．项目经理部承担 B．企业法人承担 C．企业法定代表人承担 D．项目经理部与企业法人共同承担 【答案】B 【考点】项目经理部的法律性质 【解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。所以B 选项正确。 2．关于委托代理终止情形的说法，正确的是（） A．被代理人恢复了民事行为能力 B．被代理人取得了民事行为能力 C．指定单位取消指定 D．代理期间届满或者代理事务完成 【答案】D 【考点】委托代理终止的法定情形 【解析】 委托代理终止的情形： （1）代理期间届满或者代理事务完成； （2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托； （3）代理人死亡； （4）代理人丧失民事行为能力； （5）作为被代理人或者代理人的法人终止。 法定代理或者指定代理终止的情形： （1）被代理人取得或者恢复民事行为能力； （2）被代理人或者代理人死亡； （3）代理人丧失民事行为能力； （4）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；（5）由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。AB 选项系法定代理终止的情形，C 选项系指定代理终止的情形，只有D 选项系委托代理终止的情形 3．甲房地产公司在A 地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800 万元，乙工厂在20 年内不在本厂区建设15 米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲

2016年一级建造师考试《公路工程》真题及答案解析

2016年一级建造师考试《公路工程》真题及答案解析2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右，考试时间预计9月中旬，为了帮助考生们更好的梳理考点，小编特为大家整理了2016年一级建造师考试《公路工程》真题及答案解析，赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道，2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界权威名师精心解析，精细化试题分析，完美解析一网打尽。 一、单项选择题 1.关于路基爆破施工中光面爆破与预裂爆破的说法，正确的是（） A.两者均应有侧面临空面 B.两者均宜采用低猛度、低爆度、传爆性能好的炸药 C.两者均在主炮爆破前起爆 D.两者均属于定向爆破 答案：B 2.砂井套管法施工工艺中，拔管的紧前工序是（） 3.A.加料压实 4.B.桩管沉入 5.C.插入套管 6.D.机具移位 7.答案：A 3.具有膨胀性质的滑坡体，不宜采用的滑坡防治工具的措施是（） A.反压土方 B.减重 C.修建抗滑挡土墙 D.设树枝状排水沟 答案：B 4.关于填隙碎石基层施工的说法错误的是（）

A.填隙碎石的施工工艺中，撒布填隙料应在初压之前进行 B.粗碎石可以用强度合格的各种岩石轧制而成 C.粗碎石可以用稳定的矿渣轧制而成 D.填隙料可以采用石屑或最大粒径小于10mm的砂砾料或粗砂 答案：A 5.沥青混合料中掺和的矿物纤维稳定剂宜采用（）制造 A.石灰岩 B.玄武岩 C.花岗岩 D.页岩 答案：B 6.采用滑模摊铺机施工法铺筑连续配筋混凝土路面时，布料最适合采用（） A.正向上料的挖掘机 B.侧向上料的推土机 C.正向上料的装载机 D.侧向上料的供料机 答案：D 7.关于桥梁扩大基础特点的说法，错误的是（） A.主要承受压力 B.不能承受弯矩作用 C.适用于地基承载力较好的土层 D.由地基反力承担上部荷载 答案：B 8.采用悬臂挂篮法浇筑桥梁上部结构混凝土时，需防止因后浇筑混凝土的重力引起挂篮变形，导致先浇筑的混凝土开裂，下列措施中，不能起到预防作用的是（） A.根据混凝土重量变化调整吊带高度 B.采用预抬高挂篮的后支点法

2006年一级建造师水利水电工程真题及答案

2006年一级建造师水利水电工程真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.以渗透系数自大到小排列顺序正确的是( )。 A.黏土>砂壤土>粉砂>细砂 B.黏土>砂壤土>细砂>粉砂 C.细砂>粉砂>砂壤土>黏土 D.粉砂>细砂>砂壤土>黏土 2.在流量较大的平原河道上修建混凝土坝枢纽时，宜采用的导流方式是( )。 A.明渠导流 B.分期导流 C.隧洞导流 D.涵管导流 3.在抛投块料截流的方法中，需架设栈桥的是( )。 A.平堵 B.立堵 C.上堵 D.进占堵 4.固结灌浆浆液稠度的控制程序是( )。 A.先稀后浓再稀 B.先浓后稀再浓 C.先稀后浓 D.先浓后稀 5.土石坝采用进退错距法施工，若施工工作面宽3.0m，碾压机械碾滚净宽1.5m，设计碾压遍数为5遍，则错距碾压宽度为( )m。 A.0.3 B.O.5 C.0.6 D.2.0 6.预应力锚索最后一次超张拉后，应控制卸荷到( )。 A.设计吨位 B.校核吨位 C.标准吨位 D.安装吨位 7.在规划土石坝施工料场时，实际可开采总量与坝体填筑量之比最大的材料是( )。 A.土料 B.石料 C.反滤料 D.砂砾料 8.混凝土天然骨料加工以( )为主。 A.破碎和清洗 B.破碎和筛分 C.筛分和清洗 D.筛分和堆放

9.某水轮机型号为H1220-1J-200，其中“220”表示( )。 A.转轮型号 B.工作水头 C.主轴型号 D.转轮标称直径 10.水闸的排水反滤设施一般布置在( )部位。 A.上游铺盖 B.下游海漫 C.闸室底板 D.下游护坦(消力池) 11.依开挖方法和开挖难易程度，将土分为( )级。 A.4 B.5 C.6 D.7 12.水利工程建设监理的监理工程师岗位证书由( )颁发。 A.建设部 B.人事部 C.建设部和水利部 D.水利部 13.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，负责组织调查较大事故的单位是( )。 A.质量监督机构 B.项目法人 C.监理单位 D.项目主管部门 14.堤防工程竣工验收前，工程质量检测的项目和数量由( )确认。 A.项目法人 B.监理单位 C.项目主管部门 D.质量监督机构 15.根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，企业定额测定费应在( )中列支。 A.定额编制管理费 B.企业管理费 C.间接费 D.现场管理费 16.除合同另有约定外，解释顺序优先于投标报价书的是( )。 A.专用合同条款 B.已标价工程量清单 C.技术条款 D.中标通知书 17.水电工程施工过程中的工程变更指令可由( )发出。 A.项目法人 B.质量监督机构 C.项目主管部门

2016年一级建造师水利水电工程考试真题及答案(完整版)

2016年一级建造师水利水电工程考试真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列施工放样的资料中，属于放样数据计算依据的是()。 A.放样数据手册 B.控制点成果 C.放样手薄 D.测量数据 233网校名师答案：D 2.下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是()。 A.土石围堰 B.草土围堰 C.木笼围堰 D.竹笼围堰 233网校名师答案：A 3.如图所示，弯曲河段修建进水闸，闸址宜选择在()处。 A.1 B.2 C.3 D.4 233网校名师答案：B 4.某疏浚工程施工的排泥方式是经过排泥管输运泥浆至排泥区，相应的挖泥船类型为()。 A.绞吸式挖泥船 B.链斗式挖泥船 C.铲扬式挖泥船 D.耙吸式挖泥船 233网校名师答案：A 5.重要建筑物附近的基坑岩石采用爆破开挖时，应先进行()。 A.浅孔爆破 B.深孔爆破

C.预裂爆破 D.光面爆破 233网校名师答案：C 6.下列材料用量对比关系中，不属于混凝土配合比的是()。 A.砂率 B.水胶比 C.浆骨比 D.水砂比 233网校名师答案：D 7.下列水泵类型中，不属于叶片泵的是()。 A.离心泵 B.轴流泵 C.混流泵 D.容积泵 233网校名师答案：D 8.下列抢护原则中，不适用于堤防防汛抢险施工的是()。 A.前导后堵 B.强身固脚 C.减载平压 D.缓流消浪 233网校名师答案：A 9.质量保证金最高限额为合同总价的() A.3% B.5% C.8% D.10% 【233网校名师答案】B 10.项目后评价应分为()个层次进行。 A.二 B.三 C.四 D.五 【233网校名师答案】B

2015年二级建造师《工程法规》真题及答案

2015二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及解析 一、单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 。 1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（） A.项目经理部承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 答案: 【B】 2.关于委托代理终止情形的说法,正确的是（） 4.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定 D.代理期间届满或代理人实务完成 答案: 【D】 3.甲房地产公司在A地块开发住宅小区,为满足该小区住户观景的需要,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂800万元.乙工厂在20年内部在本厂区建设15米以上的建筑物,以免遮挡住户观景, 合同签订生效后甲公司即支付了全部款项,后来,甲公司将A地块的建设用

地使用权转让给丙置业公司, 关于A地块权利的说法。正确的是（） A.甲公司对乙工厂的土地拥有地投权 B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C.甲公司约定的权利自合同公证后获得 D.甲公司转让A地块后,丙公司不享有该项权利 答案: 【A】 4.关于不动产物权设立的说法,正确的是（） A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理 答案: 【A】 5.下列事项中,属于专利权保护对象的是（） A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 答案: 【D】 6.关于担保的说法,正确的是（）

2020一级建造师《公路工程》试题及答案

一级建造师《公路工程》试题及答案 1B420070 公路工程安全技术要求 1[单选题] 能产生大量蒸汽、气体、粉尘等工作场所和有爆炸危险的工作场所应分别使用（）电器设备。 A.密闭式、防爆型 B.密闭式、密闭型 C.防爆式、防爆型 D.防爆式、密闭型 参考答案：A ◆◆2[单选题] 根据公路工程陆上作业安全技术要求，在对滑坡地段进行开挖时应（）。 A.滑坡体两侧向中部自上而下进行 B.滑坡体中部向两侧自上而下进行 C.滑坡体两侧向中部自下而上进行 D.全面拉槽开挖 参考答案：A ◆◆3[单选题] 特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应到特种设备（）办理相关手续。 A.所有权单位 B.使用单位 C.租赁单位 D.安全监督管理部门 参考答案：D ◆◆4[单选题] 大型爆破必须按审批的爆破设计书，并征得（）同意后由专门成立的现场指挥机构组织人员实施。

A.业主 B.监理 C.地县(市)以上公安部门 D.施工单位主管部门 参考答案：C ◆◆参考解析： 大型爆破必须按审批的爆破设计书，并征得当地县(市)以上公安部门同意后由专门成立的现场指挥机构组织人员实施。 5[单选题] 遇有（）级以上大风、大浪等恶劣天气时，应停止水上作业。 A.五 B.六 C.七 D.八 参考答案：B ◆◆6[单选题] 按照隧道施工爆破作业安全技术要求，当发现有“盲炮”时，必须由（）按规定处理，确保安全。 A.设计单位人员 B.监理单位人员 C.施工单位人员 D.原爆破人员 参考答案：D ◆◆7[单选题]某个工人在14m高空作业，其高空作业等级为（）。 A.特级 B.1级 C.2级 D.3级 参考答案：C ◆◆参考解析： 3级：15～30m，5～15m为2级。 8[单选题] 开挖深度超过（）m时，特别是在街道、居民区、行车道附近开挖土方时，不论深度大小都应视为高处作业，并设置警告标志和高度不低于（）m的双道防护栏，夜间还要设红色警示

2019年一级建造师考试《水利水电》真题及答案

1.边坡稳定观测宜采用()。 A.交会法 B.视准线法 C.水准线法 D.***** 答案：A 2.3级大坝的合理使用年限为()年 A.150 B.100 C.50 D.30 答案：C 3.粗集料的最大粒径,不应超过钢筋净间距的()。 A.1/4 B.1/2 C.2/5 D.2/3 答案：D 4.最高洪水位以下特征库容为() A总库容 B.****** C调洪 D.***** 答案：A 5.Ⅱ类围岩()。 A.稳定 B.基本稳定 C.稳定性差 D.不稳定 答案：B 6.下列关于灌浆顺序正确的是() A.固结灌浆-接缝灌浆-回填灌浆 B.接缝灌浆-回填灌浆-固结灌浆 C.回填灌浆-固结灌浆-接缝灌浆 D.回填灌浆-接缝灌浆-固结灌浆 答案：C 7.钢筋在调直机上调直后,其表面伤痕不得使钢筋截面面积减少()%以上。 A.5 B.6 C.7 D.8 答案：A 8.大型水斗机的应用水头约为()m。 A.50-100

B.20~50 C.40~250 D.300~1700 答案：D 9.工程静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资（），必须重新编制可行性研究报告并按原程序报批。 A.***** B.***** C.***** D.15% 答案：D 10.根据《水利工程建设项目管理规定(试行)》下列属于三项制度的是（）。 A.项目法人责任制、招标投标制和建设监理制 B.***** C.***** D.***** 答案：A 11.根据《水闸安全鉴定管理力法》，水闸首次安全鉴定应在竣工验收后()年内进行。 A.3 B.5 C.6 D.10 答案：B 12.根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核力法的通知》(水建管[2018]02号),涉及监理单位监理质量控制主要考核,不包括()。 A.质量控制体系建立情况 B.监理控制相关材料报送情况 C.监理控制责任履行情况 D.历次稽察提出质量问题整改 答案：D 13.混凝土下料后平仓前测得的深()cm处的温度。 A.5~10 B.3~5 C.***** D.***** 答案：A 14.质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备,由()组织填写。 A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.设计单位 答案：B 15.水闸的最小管理范围为()m。 A.25

2019年一级建造师法规

2015 一级建造师法规高频考点记忆口诀 1. 联合投标资质：就低不就高；公司合并资质:就高不就低（同一类） 2.法规与规章：法规叫条例，规、定、办、细则 3. 法律冲突：人大优于政府，中央优于地方，新法优于旧法，特殊优于一般 4. 表见代理有效条件：无权有效无意有理 5. 招标程序：首尾遍布投资，开瓶即中签（履行审批手续、委托、编制、公布、投标邀请、资格审查、开标、评标、中标、签约） 6. 强制招标标准：5.123 （按工程建设顺序勘察、设计、监理50W单采购100W施工单项200w 总投资3000w ） 7. 可以不招标项目：国军临时抢救小民文物 8 .强制监理项目：重点监理外公豪宅（成片开发的小区） 9. 施工许可证：三月开胸（工）验验（延）肺（废），一月中止，一岁核 10. 需要施工单位办理的许可：稍安勿躁（安全生产，噪声排放） 11 必须组织专家论证审查的专项施工方案：高大专家暗挖深坑 12.环评编报文件：一书两表（环境影响报告书、报告表、登记表） 1 3 .劳动合同试用期：313@126 （合同期—试用期对应） 14. 单位解除劳动合同：笑星兼职十张纸币（效刑兼职、试用、规章、失职、舞弊） 15 劳动者单方解除合同：散书三日酬报校长（三书三十日酬保险、保护，无效、法律规章） 16庭审质证顺序：先人（证）后物（证）

17 仲裁意见的采纳：仲裁首席忌三心二意 18 施工单位申领许可证：稍安勿躁 19 建设单位：施工许可证 20 三同时：劳动卫生、环保、安全（同时设计，同时施工，同时投入使用） 21 安全生产许可证的申领条件：一年两险三人四预案，建章建制装备全，投资配专员，特安全 22. 建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括：监理插（监察）话（规划）射（设计）中（中标）合同（关键时刻监理的话还是要听的哦） 23. 竣工验收条件：玩设计料理，进场饱嗝（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。 24. 办理施工许可证的条件：徒弟备礼35 （烟）安置师祖萧何3 - O、用地批准手续C2、取得规划许可证G3、现场具备施工条件，拆迁进度符合施工要G4确定施工企G5有经审查图纸资料G6有保证质量和安全的具体措施G建设资金落实（钱30, 50%）G8强行监理C9消防审核 1、发明专利权期限是20 年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年。 2、普通诉讼时效期间通常为 2 年，身体受伤，拒付租金，出售质量不合格的商品未声明的，寄存财物丢失的，诉讼时效为 1 年，涉外诉讼 4 年。 3、从权利被侵害之日起超20 年的，人民法院不予保护。 4、在诉讼时效期间的最后 6 个月内，诉讼才可以终止。 5、留置权人应当给债务人两个月以上履行债务时间。

2017年二级建造师《水利水电》实务真题及解析完整版

2017年二级建造师《水利水电工程》试题及答案 一、单项选择题（共20题,每题1分,每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、土坝施工放样时，在施工范围内布设直接用于坝体高程放样的临时水准点，最低可按（）精确施测。 A、等外 B、四等 C、三等 D、二等 答案：A 解析：本题考查的是土坝的施工放样。临时水准点应根据施工进度及时设置，并与永久水准点构成附合或闭合水准线路，按等外精度施测，并要根据永久水准点定期进行检测。参见教材P29 2、钢筋标注形式“nФd@s”中，s表示钢筋（） A、根数 B、等级 C、直径 D、间距 答案：D 解析：本题考查的是钢筋制作与安装。@为钢筋间距的代号；s为钢筋间距的数值。参见教材P86 3、下列要素中，不属于岩层产状要素的是（） A、走向 B、倾向 C、倾角 D、方位 答案：D

解析：本题考查的是水工建筑物的工程地质和水文地质条件。岩层产状三要素，走向、倾向、倾角。参见教材P25 4、混凝土坝分缝中，下图所示为（） A.竖缝 B.斜缝 C.错缝 D.通仓浇筑 答案：C 5、下列材料中，属于水硬性胶凝材料的是（） A、石灰 B、水玻璃 C、水泥 D、沥青 答案：C 解析：本题考查的是混凝土的分类和质量要求。水硬性胶凝材料不仅能在空气中硬化，而且能更好地在潮湿环境或水中硬化、保持并继续发展其强度，如水泥。参见教材P42 6、水工隧洞中的灌浆顺序是（） A、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆 B、回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆 C、回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆 D、固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆 答案：B 解析：本题考查的是灌浆工艺与技术要求。水工隧洞中的灌浆宜按照先回填灌浆、后固结灌浆、再接缝灌浆的顺序进行。参见教材P74 7、下列模板荷载中，属于特殊荷载的是（） A、风荷载 B、模板自重 C、振捣混凝土产生的荷载

2015年二建法规真题解析去答案版

一．单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由（）。 A.项目经理承担 B.企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 2.关于委托代理终止情形的说法，正确的是（）。 A.被代理人恢复了民事行为能力 B.被代理人取得了民事行为能力 C.指定单位取消指定 D.代理期间届满或者代理事务完成 3．甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A 地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是（）。 A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C．甲公司约定的权利自合同公证后获得 D．甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利 4.关于不动产物权设立的说法以，正确的是（）。 A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立属自愿登记 C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

5.下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。 A.施工企业的名称或标志 B.施工企业编制的投标文件 C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术 。 6．关于担保的说法，正确的是（）。 A．担保是用益物权的一种 B．担保的目的是保障特定债权实现 C．担保合同是主合同 D．反但保不适用《担保法》的规定 7.某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于（） A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置 8.关于建筑市场城信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。 A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开 B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开 C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开 D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开 9.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿。下列人员

一级建造师《市政工程》真题及答案(完整版)资料#精选.

2015年一级建造师《市政工程》真题及答案 一、单向选择题(共20题，每题1分，每题的备选中，只有一个醉正确或符合题意。选对每题得1分，没选或错选均不得分。) 1.将现状沥青路面粑松，添加再生剂并重新拌合后，直接碾压成型的施工工艺为( )。 A.现场冷再生 B.现场热再生 C.长拌冷再生 D.厂拌热再生 2.路基施工局部出现“弹簧土”现象时，不应采用的处理措施是( ) A.翻土晾晒，当含水量接近最佳含水量时候压实 B.换填含水量适当的素土，碾压密实 C.掺拌适量消解石灰，翻拌均匀压密实 D.换用大吨位压路机碾压至密实 3.桥台后背0.8-1.0M范围内回填，不用采用的材料是( )。 A.粘质粉土 B.级配砂砾 C.石灰粉煤灰稳定砂砾 D.水泥稳定砂砾 4.城市主干道沥青路而不宜采用( )。 A.SMA B.温拌沥青混合料 C.冷拌沥青混合料 D.抗车撤沥青混合料 5.关于桥面防水施工质量验收规定的说法，错误的是( )。 A.桥面防水施工应符合设计文件要求 B.从事防水施工检查验收工作人员应具备规定的资格 C.防水施工验收在施工单位自行检查评定基础上进行 D.防水施工验收在桥面铺装层完成后一次性进行 6.地下水位以下土层的桥梁桩基础施工，不适应采用成桩的设备是( )。 A.正循环回旋钻机 B.旋挖钻机 C.长螺旋钻机 D.冲孔钻机 7.水中圆形双墩柱桥梁的盖梁模板支架宜采用( )。 A.扣件式钢管支架 B.门式钢管支架

C.钢抱箍桁架 D.碗扣式钢管支架 8.沿海软土地区深度小于7M的二、三级基坑，不设内支撑时，常用的支护结构( ) A.拉锚式结构 B.钢板桩支护 C.重力式水泥土墙 D.地下连续墙 9、地下连续墙的施工工艺不包括( ) A.导墙施工 B.槽底消淤 C.吊放钢筋笼 D.拔出型钢 10.下列盾构类型中，属于密闭式盾构的是( ) A.泥土加压式盾构 B.手掘式盾构 C.半机械挖掘时盾构 D.机械挖掘时盾构 11.喷射混凝土必须采用的外加剂是( )。 A.减水剂 B.速凝剂 C.引气剂 D.缓凝剂 12.关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法，错误的是( )。 A.可采用补偿收缩混凝土 B.可采用组合钢模板和钢模板台车两种模板体系 C.采用泵送入模浇筑 D.混凝土应两侧对称，水平浇筑，可设置水平和倾斜接缝 13.钢筋混凝土结构外表面需设置保温层和饰面层的水处理建筑物是( )。 A.沉砂池 B.沉淀池 C.消化池 D.浓缩池 14.桥墩钢模板组装后，用于整体吊装的吊环应采用( )。 A.热轧光圆钢筋 B.热轧带肋钢筋 C.冷轧带肋钢筋 D.钢枪钢丝