搜档网
当前位置:搜档网 › 设计及勘察合同 供参考

设计及勘察合同 供参考

发包人:

设计人:

发包人、设计人双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就金融小区工程设计事宜,达成如下协议。

发包人委托设计人承担工程地点为。

第一条本合同签订法律依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是:

目前国内现行的所有设计类国家标准以及行业标准;

单次《设计任务委托书》的要求。

第三条合同文件解释与适用的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相联系且能够互相说明的,如果各合同文件存在歧义或内容不一致的,则根据如下优先次序来判断:

3.1本设计合同

3.2设计任务委托书

3.3 设计任务委托书说明

3.4 投标书

3.5 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等。

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

4.1项目名称:

4.2工作内容及要求:具体委托设计内容及要求以发包人签发的单次《设计任务委托书》为准。

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间:设计所需要的相

关基础资料,在发包人下达设计任务委托要求时提交。

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点、时间及权利归属:

6.1设计成果及提交时间

设计成果必须达到国家设计规范规定的设计深度,并满足现场施工的要求。

6.2所有提交成果按照单次《设计任务委托书》所列的要求以及形式提交。

发包人要求设计人提供施工图设计成果纸质文件一式十二份。设计人同时提供设计成果DWG文件电子刻盘一式两份(设计说明也可采用DOC格式)。电子文件要求可自由编辑,不得加密,内容和纸质施工图设计文件一一对应,并包含各专业1:1原坐标平面图。

6.3设计人交付设计文件的地点:发包人设计管理部门办公室。

6.4 设计人向发包人交付的上述设计成果其权利归发包人独自享有。

第七条费用

合同金额:万元(人民币)

第八条设计费支付方式、结算及时间

费用支付:设计人完成单次设计任务委托书工作内容,提交成果经施工图审查合格,施工图设计文件经建设行政主管部门批准加盖《建设工程审核章》后,支付单次委托单设计费的60%,剩余40%在工程缺陷责任期完结、竣工验收后支付。

设计费计算:设计人提供设计图纸及设计概算后,其设计概算经发包人审核确认后,以设计概算中的单项工程概算投资额(包括建筑等费用)作为计费额来计算设计费用。

本合同采用费率包干方式,为全费用费率包干,包括完成国家发改委、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》基本设计收费所包括的服务内容及合同所约定的其他服务,包括但不限于直接费用、税金、利润、进出场费、中标交易服务费、后续服务费用等,是完成施工图纸设计及后续服务的综合体现,不因任何因素而调整。

单项设计费用结算价=经发包人审核确认的设计收费计费额计取基准价(并考虑设计重复利用系数)×中标费率

注:重复利用系数按50%的重复利用率考虑,中标费率=(中标价/980

万元)*100%

设计费以银行转账的方式支付或承兑汇票。设计人指定的收款账户为:

账号名称

开户银行:

开户帐号:

设计人在领取当期款项前应将符合发包人要求的等金额发票交予发包人。如果设计人未提交发票,发包人有权拒绝支付当期款项。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人对提交的基础资料及文件完整性、准确性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计工作。

9.1.2发包人变更委托设计项目范围、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人必须设计全部返工时,则此完全返工的设计费按照本合同第七条规定的设计费的50%计取。

9.1.3在合同履行期间,发包人无故要求单方终止或解除合同的,如设计人未开始设计工作的,有权不退还发包人已付的定金;如设计人已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付,超过一半时,按该阶段设计费的全部支付,定金直接折抵本条约定的设计费。

9.1.4本合同经双方签字后生效,合同生效后,发包人应按照合同要求支付定金,定金支付时间,视为设计人设计工作开工时间。

9.1.5发包人在符合设计周期并保证设计成果质量的前提下,经征得设计人同意后,发包人有权要求设计人提前交付设计成果,但发包人应支付赶工费,具体费用由双方协商确定。

9.1.6 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护设备,产生费用由设计人自行承担。

9.1.7 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人随设计成果文件提供。

9.1.8 发包人有权要求设计人对设计成果中的某一部分或全部进行包括以书面形式在内的深化解释或阐述。发包人有权要求设计人对整体设计理念和思路进行阶段性汇报。

9.1.9 发包人有权要求设计人对不满足发包人以及设计要求的部分进行整改。就整改工作发包人无需另行支付费用。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2约定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为按照国家规定年。

9.2.3负责该合同项目的设计联络工作,负责对外商的设计资料进行审查,并承担相关费用及其法律责任。

9.2.4合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.5设计人交付设计文件后,应参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容予以调整补充。设计人对所承担设计任务的建设项目应配合后续设计和施工,按合同规定时限交付设计文件后,应负责向发包人、后续设计单位及施工单位进行设计交底,解决施工中的有关设计问题(含设计变更)。

9.2.6 本合同所约定的设计工作具有专属性,设计人不得将本合同所约定的设计工作或部分工作转委托第三人进行。

9.2.7 设计人拟在设计中采用的新材料、新工艺、添加剂等应事先取得发包人批准。设计人承诺对违反本条款给发包人造成的损失承担完全责任。

9.2.8设计人应确保为发包人加晒的图纸均为最新版本的,不是已经作废的图纸。设计人承诺对违反本条款给发包人造成的损失承担完全责任。

9.2.9 设计人应配合发包人进行建设项目的规划报建工作,提供所需资料和文件,以及必要的协助。

9.2.10 设计人应及时回复审图机构提出的意见,并根据审图意见修改施工图设计。

第十条保密

10.1 商业秘密

甲乙双方在对讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的属于对方的,以及对方基于本合同或法律的原因承担保密义务的资料、信息(包括:用户资料,市场信息,商业计划,策划方案,财务数据和其他资料等各种商业机密)和技术秘密严格保密,不得泄漏、传播、公布、发表、传授、转让、交换或者以其他任何方式使任何第三方(包括无权知

悉该项秘密的双方职员)知悉上述保密内容,双方也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

10.1.1双方在本条款下承担的保密义务不应随本合同的终止而终止。上述保密义务在本合同终止或解除后依然具有效力,双方均应遵守。直至双方协商同意就上述保密内容公开。如因国家有关法律、法规规定,向有关中介机构、国家政府部门及公众披露本合同项下内容的情形除外。

10.1.2除本合同规定工作所需外,未经对方书面同意,不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

10.2 知识产权

10.2.1 本设计成果的知识产权属发包人所有,设计人仅保留设计成果的署名权。设计成果的任何文字、图形、线条、字母、具有独创性的图形、图形文字组合均为设计成果不可分割的一部分。发包人对上述设计成果拥有除署名权之外其他所有知识产权。设计人不得对该整体中的任何一部分独立主张除署名权外的其他权利。

10.2.2双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方享有知识产权的文件的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

10.2.3设计人承诺,对于本设计合同中发包人向设计人提供的资料和信息、以及设计人向发包人提交的所有资料,设计人均负有完全保密责任,没有发包人的书面许可,设计人不得将上述任何资料和相关信息泄漏给第三方。对于由于设计人违反本条款规定给发包人造成的损失和损害,设计人承担完全赔偿责任。

第十一条违约责任

11.1本合同一经签订,双方均应严格遵守,任何一方违反本合同约定均将视为违约,违约方应赔偿守约方的直接经济损失。

11.2发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,如发包人逾期支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额万分之一的违约金,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

11.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额为发包人因此所遭受的实际损失。

11.4由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,设计人应向发包

人偿付相当于设计费的万分之一的违约金(发包人有权在设计费中直接扣除)。

第十二条、争议处理

因本建设工程设计合同发生的一切争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由西安仲裁委员会仲裁。

第十三条合同生效及其他

13.1设计人应按照发包人工作安排,完成技术交底、后续服务(含设计变更、配合竣工验收)等工作。设计人为本合同项目的服务至设计项目缺陷责任期完结、竣工验收合格后为止。

13.2 设计人怠于履行合同9.2.5、13.1约定的义务,给发包人及相关单位造成损失的,应全额赔偿损失,并向发包人支付合同设计费总额10%的违约金。

13.3设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂、供货商或设备品牌,也不得通过技术参数等的设定造成设备和材料的生产厂家或品牌的事实上的指定。设计人应确保按照设计图纸主要设备或材料有三个以上的独立的供货厂商和品牌可选。如果设计人违反本条款规定,发包人有权要求设计人重新进行施工图设计,直到满足本条款要求为止,由此造成损失由设计人承担。但设计人事先取得发包人书面批准的情况除外。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

13.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收有关设计任务的设计人员参加。除出国费用、制装费外,其他费用由发包人支付。

13.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订合同并支付费用,或按照本合同的中标费率据实结算。

13.6 特殊情况下,发包人有权少量调减设计任务。

13.7本项目设计中,若有设计为专业分包,专业设计分包单位须经发包人批准。专业设计分包单位未经发包人同意的,发包人有权不支付该项设计费用,同时此种行为视为设计人违约,发包人有权追究设计人违约。

13.8由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

13.9本合同双方签字盖章即生效,一式九份,发包人六份,设计人三份。

13.10本合同生效后,双方在陕西省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

13.11双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同

具有同等法律效力。

13.12未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

工程勘察合同

发包人:

勘察人:

发包人委托勘察人承担勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条:工程概况

1.1工程名称:

1.2工程建设地点:

1.3工程规模、特征:

1.4工程勘察任务(内容)与技术要求:

按《市政工程勘察规范》CJJ56-94、《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002、《建筑工程勘察文件编制深度规定》(试行)、《任务委托书》的要求以及国家强制性技术标准等进行勘察工作。

1.6承接方式:勘察人包工包料。

1.7预计勘察工作量:

第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

3.1勘察人负责向发包人提交勘察成果资料的份数按照《任务委托书》要求,原则上勘察报告书应一式五份,电子文件刻光盘一式两份。发包人要求增加的份数另行收费,具体收费标准双方另行协商。

3.2 勘察人所提供的勘察成果中包括内容应按照《任务委托书》要求。勘察人所提供的勘察成果应以书面形式作为载体提供。

第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作开工日期和提交勘察成果资料的日期按照《任务委托书》要求,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以合同规定或《任务委托书》的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、发包人要求的工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期可顺延。但发包人不承担勘察人其他形式的经济损失。

4.2合同价款、付费方式

合同价款:

勘察费支付:勘察人完成勘察任务委托书工作内容,提交初步勘察成果经审查合格后,支付勘察费总额的40%,提交最终勘察成果经审查合格后,支付勘察费总额的50%,剩余勘察费总额的10%在工程竣工验收后支付。

勘察费以银行转账的方式支付或承兑汇票。勘察人指定的收款账户为:

第五条:发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2 发包人应及时为勘察人提供工作现场,并协助勘察人解决勘察现场的民扰问题。

5.1.3本合同所有的勘察任务,均由勘察人自行提供相应材料。工程勘察前,如发包人要求提供材料的,应要求勘察人提供书面的工程用料计划书,并应同时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运抵现场,派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.4勘察过程中的任何工作量变更,勘察人应与发包人办理正式工作量变更手续,发包人按照办理的工作量变更手续根据实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得向第三人转让。

5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交符合本合同要求以及国家标准的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,或者怠于进行完善,发包人有权自行委托其他单位进行补充完善,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金应相当于发包人因此所遭受的全部实际损失的。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。如发包人同意进行工程量变更,应及时办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条:违约责任

6.1由于发包人原因造成勘察人停、窝工,工期可适当顺延,发包人不承担任何停、窝工费用。

6.2对于勘察人在工作过程中对邻近设施、地下管线和埋藏物所造成的任何破坏和损害,勘察人承担完全赔偿责任。

6.3由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。

6.4勘察人签收发包人的《任务委托书》后,由于发包人原因而终止任务委托时,勘察人未进行勘察工作的,发包人不承担任何费用。已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费。完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。勘察人根据本条款申请付款时应提交已经完成的工作成果给发包人。

6.5发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每逾期一日,应偿付当期未支付勘察费的万分之三违约金。

6.6由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每逾期一日,应承担当期勘察费的万分之三的违约金。

第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本协议冲突的,以补充协议为准。

第八条:其它约定事项:

8.1 发包人不负责提供勘察工作范围内邻近设施、地下管线和埋藏物的资料和信息,也不对提供给勘察人的邻近设施、地下管线和埋藏物资料的真实性和准确性负责。勘察人承诺自行了解核实相关信息,确保不对邻近设施、地下管线和埋藏物造成任何破坏和损害。

8.2勘察人承诺对其全部人员和设备物资等的安全负全责,勘察人应自行办理相应保险。发包人不承担勘察人的任何人员的伤亡和设备物资损失等全部法律责任。如勘察人以及勘察人员工导致第三方提出赔偿请求,勘察人应自行承担全部法律责任。如因上述原因,导致发包人承担赔偿责任,发包人有权直接在勘察人的勘察费中进行冲减。

8.3在合同履行期间发生不可抗力,不能履约方应及时履行通知的义务,并提供合法有效的证明后方可免除责任。

8.4发包人对勘察人的保密要求:本合同和之前任何合同没有任何联系,不相互印证,无任何可比性,未经发包人书面许可,合同文件和内容、与本技术咨询活动相关的任何信息和成果等均不得泄露给任何第三方。所有合同组成文件不得外借,严格保密。对于由于勘察人原因造成的信息和成果的泄漏,给发包人造成的损失,由勘察人承担完全赔偿责任。如果发包人要求,勘察人应当按照本合同以及发包人对于保密的进一步要求,与发包人另行签订《保密协议》。

8.5 勘察人承诺严格满足西安市关于文明工地、文明施工、“四城联创”等的要求。

8.6发包人将按照建设需求分阶段下达本合同范围内的勘察任务,勘察人不得因此而提出费用增加的要求。特殊情况下,发包人有权少量调减勘察任务。

8.7勘察费确认程序:发包人根据项目需求下达勘察任务委托书,勘察人根据任务委托书要求编制勘察方案,发包人批复勘察方案,勘察人按照批复的方案进行勘察,勘察人提交勘察成果,发包人审核合格后,勘察人根据中标费率及工程量编制勘察费用预算,发包人审核预算,勘察人根据审核的预算申请支付勘察费。

第九条:本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由工程所在地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由西安仲裁委员会仲裁。

第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。

第十一条:本合同正本两份,由双方分别保存一份。本合同副本六份,发包人执四份,勘察人执二份。

建设工程勘察设计合同(实例)

合同编号: 建设工程勘察设计合同 工程名称:省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程工程地点:云浮市 发包人(甲方):云浮市交通运输局地方公路管理站 设计人(乙方):广东省衡通路桥设计咨询有限公司 签订日期:年月日 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

发包人(全称):云浮市交通运输局地方公路管理站 设计人(全称):广东省衡通路桥设计咨询有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:省道S268线云浮市K91+700~K114+500段灾毁修复工程 2.工程内容及规模 本工程桩号范围为K91+700~K114+500,共十四处灾毁,主要工程内容包括边坡防护工程和安全设施等,灾毁修复路段共长0.790km,总造价约为524万元,其中建筑安装工程费约为427万元。 本项目按三级公路标准设计,设计速度30 km/h,路基标准宽度8.5米。 3.工程所在地地址:云浮市 二、工程设计范围、阶段与服务内容 方案设计、预算编制及后续服务、工程勘察(调查)。 三、工程设计周期及提交成果文件数量 双方约定从签订合同30日内完成提交成果,提交份数为 8 份。 四、合同签约合同价及付款方式 经双方协商一致,本项目签约合同价为人民币¥272,500.00元(大写:贰拾柒万贰仟伍佰元整)。 1、合同生效后,乙方向甲方交付设计文件后一个月内结清。 2、甲方向乙方拨付费用时,乙方应向甲方提供等额税务发票。 3、双方委托银行代付代收有关费用。 五、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: 1、合同条款及其附件;

FIDIC土木工程施工合同范本

编号:FS-HT-05018 FIDIC土木工程施工合同FIDIC Civil Engineering Construction Contract 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:FoonShion设计

FIDIC土木工程施工合同 第Ⅰ部分 定义和解释 定义 1.1在本合同中,下列名词及术语,除上下文另有要求外,均应具有本款所赋予的含义: (a)(i)“雇主”指本合同条件第Ⅱ部分指定的当事人及其合法继承人,但不指该当事人的任何受让人(除非得到承包人同意)。 (ii)“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人,但不指该当事人的任何受让人(除非得到雇主同意)。 (iii)“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人,但不指分包人的任何受让人。

(iv)“工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务,并在本合同条件第Ⅱ部分提出姓名的当事人。 (b)(i)“合同”指合同条件(第Ⅰ部分和第Ⅱ部分)、技术规范、图纸、工程量清单、投标书,中标通知书、合同协议书(如果已签订)及其明确列入中标通知书或合同协议书(如果已签订)中的其他文件。 (ii)“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第51条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。 (iii)“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸,计算书和性质类似的技术资料,以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 (iv)“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 (v)“投标书”指承包人根据合同规定为实施并

建设工程勘察设计合同(样式一).docx

LOGO 建设工程勘察设计合同(样式 一) WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司

编号:_____________建设工程勘察设计合同(样式一) 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方:____________________ 承包方:____________________ 根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条 工程名称__________________; 工程地点__________________; 工程规模__________________; 工程投资__________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。 委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件: 3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术

建设工程勘察设计合同范本标准版本

文件编号:RHD-QB-K7544 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 建设工程勘察设计合同范本标准版本

建设工程勘察设计合同范本标准版 本 操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方(甲方):_______________ 地址:____________邮码:____________电话:____________ 法定代表人:____________职务:____________ 承包方(乙方):_______________ 地址:____________邮码:____________电话:____________ 法定代表人:____________职务:____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。

第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1、按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形

勘察设计合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 勘察设计合同

编号:FS-DY-20860 勘察设计合同 编号:勘字____号 订立合同建设单位(____)与勘测单位(____建筑设计院),根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和____省的补充规定以及本勘测的具体情况,签订合同,以资双方遵守。 第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。 第二条工程名称 ____________ 第三条工程地点 ____________ 第四条工程范围 ____________

第五条取费标准按中财委(____)财经工基价字第xxx 号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%),其余部分在勘测成果提出时一次结清。 第六条勘测成果于年月日提出,但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。 第七条建设单位应承担的事项和责任 1. 填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。” 2. 清理和整平场地,如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时,应付窝工费。开工时应指派一人在场,以便随时联系工作。 3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送,早晚和夜间钻机停放现场时负责看管,并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。 4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用),如因交通工具而造成的窝工,应付窝工费。 5. 测量如要求按已有控制系统联测时,应负责提供资料

建筑施工勘察设计合同标准版本

文件编号:RHD-QB-K2713 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 建筑施工勘察设计合同 标准版本

建筑施工勘察设计合同标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 工程名称: 委托单位: 设计单位: 设计编号: 合同编号: 一九____年____月______日订 建筑安装工程设计合同 订立合同双方: 建设单位:___________,以下简称甲方; 设计单位:___________,以下简称乙方。 为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项

目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 一工程名称,规模,投资额,建设地点 甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________ 二甲方的义务 1甲方应在一九____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察

(GF-2013-0201)《建设工程施工合同》(示范文本)

(GF—2013—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

建设工程勘察设计合同标准版本

文件编号:RHD-QB-K8620 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 建设工程勘察设计合同 标准版本

建设工程勘察设计合同标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方(甲方):_______________ 地址:____________邮码:____________电话:____________ 法定代表人:____________职务:____________ 承包方(乙方):_______________ 地址:____________邮码:____________电话:____________ 法定代表人:____________职务:____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名

称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,

建设工程勘察设计委托合同完整版

建设工程勘察设计委托合 同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建设工程勘察设计委托合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方:_________(以下简称甲方) 承包方:_________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计

FIDIC土木工程施工合同标准版本

文件编号:RHD-QB-K8762 (合同范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX FIDIC土木工程施工合 同标准版本

FIDIC土木工程施工合同标准版本操作指导:该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第Ⅰ部分 定义和解释 定义 1.1 在本合同中,下列名词及术语,除上下文另有要求外,均应具有本款所赋予的含义: (a)(i)“雇主”指本合同条件第Ⅱ部分指定的当事人及其合法继承人,但不指该当事人的任何受让人(除非得到承包人同意)。 (ii)“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人,但不指该当事人的任何受让人(除非得到雇主同意)。

(iii)“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人,但不指分包人的任何受让人。 (iv)“工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务,并在本合同条件第Ⅱ部分提出姓名的当事人。 (b)(i)“合同”指合同条件(第Ⅰ部分和第Ⅱ部分)、技术规范、图纸、工程量清单、投标书,中标通知书、合同协议书(如果已签订)及其明确列入中标通知书或合同协议书(如果已签订)中的其他文件。 (ii)“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第51条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。

(iii)“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸,计算书和性质类似的技术资料,以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 (iv)“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 (v)“投标书”指承包人根据合同规定为实施并完成本工程及其缺陷修复而向雇主提出并为中标通知书所接受的报价书。 (vi)“中标通知书”指雇主对投标书的正式接受。 (vii)“合同协议书”指第9.1款所述的合同协议(如果已签订)。 (viii)“投标书附件”指合同条件中所附的

建设工程勘察设计合同一范本

发包方:_____________________ 承包方:_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守 第一条工程名称____________________________________; 工程地点____________________________________; 工程规模____________________________________; 工程投资____________________________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法,自合同生效后______天内,委托方应向承包方给付定金。 合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在______天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件: (1)_________________________ (2)_________________________ (3)_________________________ 3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1.承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由

建设工程勘察设计合同(正式版)文本

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

建设工程勘察设计合同(正式版)文本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 委托方____(以下简称甲方) 承包方____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名

称和日期,做为本合同的附件。 第三条双方责任 1.甲方责任 (一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

工程招投标与合同管理第八章 FIDIC土木工程施工合同条件

教师教案 教师:课程:工程招投标与合同管理班级:教学时数:3

共页 〈复习旧课〉 上次课主要介绍了: 建设工程施工合同管理的特点、工作内容;重点讲述了承包商对施工合同进行的管理,包括招标投标阶段合同管理的主要任务,合同文本分析的主要内容,合同风险的分析与对策,合同履行过程中的总体分析和合同详细分析的内容,合同实施的保证体系,合同实施过程中控制的主要内容、控制方法和措施,合同变更产生及处理等内容。 〈导入新课〉 第八章FIDIC土木工程施工合同条件 8.1 FIDIC土木工程施工合同条件简介 8.1.1 FIDIC简介 FIDIC——国际咨询工程师联合会 五个专业委员会: 1. 业主咨询工程师关系委员会 2. 合同委员会 3. 风险管理委员会 4. 质量管理委员会 5. 环境委员会 FIDIC“红皮书”——《土木工程施工合同条件》 FIDIC“黄皮书”——《电气和机械工程合同条件》

FIDIC“白皮书”——《业主/咨询工程师标准服务协议书》 FIDIC“橘皮书”——《设计——建造与交钥匙工程合同条件》 8.1.2 FIDIC合同条件的发展过程 8.1.3 FIDIC合同条件的构成 一、FIDIC通用合同条件 适用于所有的土木工程。 二、FIDIC专用合同条件 考虑工程的具体特点和所在地区情况予以必要的变动。 8.1.4 FIDIC合同条件的具体应用 一、FIDIC合同条件适用的工程类别 一般的土木工程,其中包括工业与民用建筑工程、水电工程、路桥工程、港口工程等建设项目。 二、FIDIC合同条件适用的合同性质 主要适用于国际工程施工。也适用于国内合同。 三、应用FIDIC合同条件的前提 1. 通过竞争性招标确定承包商; 2. 委托工程师对工程施工进行管理; 3. 按照固定单价方式编制招标文件。 四、应用FIDIC合同条件的工作程序 1. 确定工程项目,筹措资金。 2. 选择工程师,签订监理委托合同; 3. 委托勘察设计单位对工程项目进行勘察设计,也可委托工程师对此进行监理。 4. 通过竞争性招标,确定承包商。 5. 业主与承包商签订施工承包合同,作为FIDIC合同文件的组成部分。 6. 承包商办理合同要求的履约担保、预付款保函、保险等事项,并取得业主的批准。 7. 业主支付预付款。

第5章 建设工程勘察设计合同管理

第五章建设工程勘察设计合同管理 了解:设计合同的违约责任。 熟悉:发包人应为勘察人提供的现场工作条件;设计合同的生效、变更与终止。 掌握:发包人订立设计合同时应提供的资料和委托工作范围;设计合同履行过程中双方的责任。 第一节勘察设计合同概述 一、勘察设计合同概念 建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的协议。 建设工程设计合同是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的协议。 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施过程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。 为了保证勘察、设计合同的内容完备、责任明确、风险责任分担合理,建设部和国家工商行政管理局在2000年颁布了建设工程勘察合同示范文本和建设工程设计合同示范文本。 二、勘察设计合同示范文本(了解) (一)勘察合同示范文本 勘察合同范本按照委托勘察任务的不同分为两个版本

(二)设计合同示范文本 设计合同分为两个版本。 第二节勘察设计合同的订立 一、勘察合同的订立 依据范本订立勘察合同时,双方通过协商,应根据工程项目的特点,在相应条款内

明确以下方面的具体内容。 (一)发包人应提供的勘察依据文件和资料 (1)提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件); (2)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图; (3)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料; (4)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图; (5)其他必要的相关资料。 (二)委托任务的工作范围 (1)工程勘察任务(内容)。可能包括:自然条件观测;地形图测绘;资源探测;岩土工程勘察;地震安全性评价;工程水文地质勘察;环境评价;模型试验等。 (2)技术要求。 (3)预计的勘察工作量。 (4)勘察成果资料提交的份数。 (三)合同工期 合同约定的勘察工作开始和终止时间 (四)勘察费用 (1)勘察费用的预算金额; (2)勘察费用的支付程序和每次支付的百分比。 (五)发包人应为勘察人提供的现场工作条件(熟悉) 根据项目的具体情况,双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件,可能包括: (1)落实土地征用、青苗树木赔偿; (2)拆除地上地下障碍物; (3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题; (4)平整施工现场; (5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。 (六)违约责任 1.承担违约责任的条件。

建设工程勘察合同(最新版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-006659 建设工程勘察合同(最新版)

建设工程勘察合同(最新版) 建设单位(甲方):________________ 地址:____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人:______________________ 职务______________________________ 勘察单位(乙方):________________ 地址:____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人:______________________ 职务______________________________ 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。

第二条勘察的范围、进度和质量________________________。 第三条甲方的义务 1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时,甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务 1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

国际土木工程建筑承包合同(中英文对照)

国际土木工程建筑承包合同(中英文对照) PART工GENERAL CONDITIONS 第一章总则 DEFINITIONS AND INTERPRETATION 定义和释义 (1)In the Contract,as hereinafter defined,the following words and expressions 1. shall have the meanings hereby assigned to them,except where the context otherwise requires: 1.1在本合同中,除按上下文另具意义者外,下列词语应解释如下: (a)'Employer' means the party named in Part II who will employ the Contractor and the legal successors in title to the Employer,but not,except with the consent of the Contractor,any assignee of the Employer. “业主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其权利继承人,但不包括业主的受让人,经承包人同意者除外。 (b)“Contractor”means the person or persons,firm or company whose tender has been accepted by the Employerand includes the Contractor’s personal representatives,successors and permitted assigns. “承包人”指标书已被业主接受的某个或某些人、商行或公司,包括其个人代表,继承人和业经认可的受让人。 (c)“Engineer”means the Engineer designated as such in Part II,or other Engineer appointed from time to time by the Employer and notified in writing to the Contractor to act as Engineer for the purposes of the Contract in place of the

建设工程勘察设计合同管理办法

建设部和国家工商行政管理局 《建设工程勘察设计合同管理办法》 第一条为了加强对工程勘察设计合同的管理,明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》(以下简称勘察设计合同)双方的技术经济责任,保护合同当事人的合法权益,以适应社会主义市场经济发展的需要,根据《中华人民共和国合同法》,制定本办法。 第二条凡在中华人民共和国境内的建设工程(包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等),其勘察设计应当按本办法签订合同。 第三条签订勘察设计合同应当执行《中华人民共和国合同法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。 第四条勘察设计合同的发包人(以下简称甲方)应当是法人或者自然人,承接方(以下简称乙方)必须具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门,乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。 第五条签订勘察设计合同,应当采用书面形式,参照文本的条款,明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项,当事人认为需要约定的,也应采用书面形式。对可能发生的问题,要约定解决办法和处理原则。 双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。 第六条双方应当依据国家和地方有关规定,确定勘察设计合同价款。 第七条乙方经甲方同意,可以将自己承包的部分工作分包给具有

相应资质条件的第三人。第三人就其完成的工作成果与乙方向甲方承担连带责任。 禁止乙方将其承包的工作全部转包给第三人或者肢解以后分包的名义转包给第三人。禁止第三人将其承包的工作再分包。严禁出卖图章、图签等行为。 第八条建设行政主管部门和工商行政管理部门,应当加强对建设工程勘察设计合同的监督管理。主要职能为: 一、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章; 二、制定和推荐使用建设工程勘察设计合同文本 三、审查和鉴证建设工程勘察设计合同,监督合同履行,调解合同争议,依法查处违法行为; 四、指导勘察设计单位的合同管理工作,培训勘察设计单位的合 同管理人员,总结交流经验,表彰先进的全同管理单位。 第九条签订勘察设计合同的双方,应当将合同文本送所在地省级建设行政主管部门或其授权机构备案,也可以到工商行政管理部门办理合同鉴证。 第十条合同依法成立,即具有法律效力,任何一方不得擅自变更或解除。单方擅自终止合同的,应当依法承担违约责任。 第十一条在签订、履行合同过程中,有违反法律、法规,扰乱建设市场秩序行为的,建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责,依法给予行政处罚。构成犯罪的,提请司法机关追究其刑事责任。 第十二条当事人对行政处罚决定不服的,可以依法提起行政复议或行政诉讼,对复议决定不服的,可向人民法院起诉。逾期不申请复议或向人民法院起诉,以不执行处罚决定的,由作出处罚的部门申请人民法院强制执行。

勘察设计合同范本【最新版】

勘察设计合同范本甲方:______________________________公司法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________传真:__________________________________联系电话:______________________________乙方:________________________工程勘察院法定代表人:____________________________住址:__________________________________邮编:__________________________________

传真:__________________________________ 联系电话:______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致,达成“_________”工程地质勘察合同,合同如下: 第一条总述 1.1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合“_________”工程具体情况,经甲、乙双方协商,甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1.2 “______________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处,占地面积_________平方米,拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场,总建筑面积_________平方米,其中住宅约_________平方米,商场约_________平方米,半地下室停车场建筑面积_________平方米。

建筑施工勘察设计合同精编

建筑施工勘察设计合同 精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

工程名称:委托单位: 设计单位: 设计编号: 合同编号: 一九____年____月______日订 建筑安装工程设计合同 订立合同双方: 建设单位:__________________,以下简称甲方; 设计单位:__________________,以下简称乙方。 为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 一工程名称,规模,投资额,建设地点 甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为 _____________万元,建设地点在____________ 二甲方的义务 1 甲方应在一九____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过

科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。 2 及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3 在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 4 在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5 甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。 三乙方的义务 1.乙方必须在一九____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在一九______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在一九____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。一九____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。

土木工程合同书

甲方:________实业发展有限公司 乙方:____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下 补充协议: 一、工程造价 1.土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2.安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3.材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年 ______月______日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材 料结算价值。 4.工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负 ______万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双 方确认价进行工程结算。 5.乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含, 不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6.由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取 总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7.工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设 计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8.设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程 1.甲供材料有:钢筋、商品砼。 2.甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3.甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

相关主题