四川监理员考试题库(附答案)

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．工程建设监理实施需要( )。B

A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权

C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准

2．《工程建设监理规定》明确了( )。D

A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构

B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构

C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作

D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C

A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作

B．取得监理工程师资格证书

C．取得监理工程师岗位证书

D．监理单位从事工程技术管理工作

4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D

A．监理业绩 B．注册资金

C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人

5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C

A．审核、签认权 B．复核、确认权

C．检查、监督权 D．批准权

6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A

A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任

C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任

7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A

A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制

C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作

8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D

A．制定施工方案 B．进行设计交底

C．施工测量放线 D．审批工程开工

9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B

A．总监理工程师 B．总监理工程师助理

C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师

10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制

11．工程建设监理是指( )。C

A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动

B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动

C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动

D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动

12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次

C．三年核定一次 D．四年核定一次

13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B

A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信

C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用

14．在科学预测今后可能发生偏差的基础上，在偏差实际发生以前，就采取措施加以控制，防止偏差发生的方法是( )。

D

A．正反馈控制 B．负反馈控制 C．反馈控制 D．前馈控制

15．政府建设主管部门对建设监理单位管理的主要内容是( )。D

A．制定监理办法 B．对监理单位的权益进行管理

C．对监理单位的活动进行监督 D．对监理单位的资质管理

16．政府建设管理部门在审查监理单位的资质时，下列那一类人员一般不算在监理单位专业配套能力之内( )。D A．未取得《监理资格证书》的监理人员

B．未持有《监理岗位证》的人员

C．一般工程技术人员

D．外聘专家

17．监理单位承担监理任务，到监理工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门备案时，应持有( )。

B

A．《营业执照》、《监理资格证书》和《监理许可证书》

B．《监理申请批准书》或《监理许可证书》、《监理业务手册》和《资质等级证书》

C．《监理资格证书》、《监理业务手册》、《监理许可证书》。

D．《营业执照》、《监理业务手册》和《资质等级证书》

18．监理单位对政府建设行政管理部门的行政处罚决定不服时，向上一级政府提出复议的时限为( )。D A．七天 B．十天 C．十四天 D．十五天

19．《资质管理办法》规定，没收非法所得，并处以罚款的条件是( )。A

A．未经批准擅自从事监理活动的单位

B．超越核定的监理业务范围从事监理活动的

C．出借、转让《监理许可证书》的单位

D．变更业务不及时办理备案手续的单位

20．在处理投资、工期、质量三大目标关系时，监理工程师应当优先考虑( )。A

A．安全可靠性和使用功能目标 B．投资效益目标

C．质量最优目标 D．经营效益目标

21．从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于( )。A

A．信息的全面、准确、及时 B．信息的有用性

C．信息的提取、分类与管理工作 D．信息的搜集、存储与管理工作

22．在监理目标控制系统中，贯穿于项目实施全过程的子系统是( )。C

A．程序子系统 B．措施子系统 C．信息子系统 D．组织子系统

23．建设监理目标控制系统中，有效控制的基本要求是( )。A

A．要同计划、组织相适应，有检查成效的客观、准确、实在的标准，有及时、正确揭示偏差、纠正偏差的能力和措施

B．按确定目标和标准作出控制决策和计划安排

C．应从实际出发，讲求实效，以保证目标的实现

D．要采取措施，纠正实际与标准的偏差

24．监理工程师职业道德要求，监理人员不允许从事( )。C

A．工程咨询活动 B．工程设计活动

C．购配件销售业务 D．招投标活动

25．国外金融机构贷款的建设项目监理，应( )。A

A．以中方为主 B．以外方为主

C．中外双方合作监理 D．国内监理单位承担

26．我国工程建设监理取费规定明确要求，工程建设监理费要( )。D

A．用于监理工作中的直接开支、交纳税金和合理利润

B．用于合同工程的直接开支、交纳税金和合理利润

C．用于监理工作中的直接和间接开支

D．用于监理工程中的直接、间接开支、交纳税金和合理利润

27．工程建设监理收费标准中，设计阶段收费比例为工程概预算的( )。D

A．0.03％～0.5％ B．0.05％～0.7％

C． 0.05％～0.8％ D．0.03％～0.2％

28．工程建设监理合同专用条件( )。B

A．可以根据工程个性和所处自然、社会环境自由填写

B．可以根据工程个性，经监理单位与业主协商一致后填写

C．可以根据工程个性和所处自然、社会环境协商填写

D．可以根据工程所处自然、社会环境自由填写

29．工程建设监理委托合同中所说的第三方可以是( )。D

A．监理单位 B．业主

C．监理工程师 D．设备供应商

30．监理工程师在紧急情况下，未能向业主事先报告而发布了复工令，事后书面报告的时间界限为( )。B A．10小时 B．24小时 C．一周 D．14天

31．监理委托合同规定监理工程师工程价款支付的审核和签认权只限于( )。A

A．合同约定的工程价格范围内 B．工程预算价格范围内

C．工程概预算范围内 D．工程实际造价范围内

32．监理实施过程中，如果因监理单位过失而造成了经济损失，监理单位赔偿损失的累汁金额应( )。D A．是直接经济损失额 B．最多为直接经济损失额

C．不超过监理酬金总额 D．不超过监理酬金总额(除去税金)

33．业主无故拖延支付监理单位的监理酬金时，监理单位计算补偿利息所用的利息率应为( )。B A．同期银行存贷款利率 B．支付期限最后一日的银行贷款利率

C．支付期限最后一日银行存款利率 D．当时的一年期限银行贷款利率

34．在下列条件下，监理工程师可以自行终止合同( )。B

A．业主无故施延监理酬金支付30天以后

B．因业主原因停止执行监理任务超过半年

C．业主无故拖延支付监理酬金42天之后

D．因业主原因停止执行监理任务超过两月

35.工程建设监理合同履行过程发生争议时，业主与监理单位首选的解决争议方法应当是( )。A

A．协商解决 B．交主管部门协调

C．提交仲裁机关仲裁 D．法律诉讼

36．监理单位在协商和写明“监理工程”范围时，一般要与( )。A

A．工程总包、分包合同所涵盖的工程范围相一致

B．单项工程相一致

C．工程总概算范围相一致

D．工程总投资范围相一致

37．监理单位自备设施经济补偿的计算方法为( )。C

A．设施折旧额＋管理费＝补偿额

B．设施折旧额－残值＋管理费＝补偿额

C．设施在工程中使用时间占折旧年限比率×设施原值＋管理费＝补偿额

D．设施原值×年折旧率＋管理费＝补偿额

38．监理规划应当在( )基础上制定。A

A．监理招标文件 B．监理投标文件中的监理方案

C．经与业主协商确定的监理大纲 D．工程建设监理合同

39．《工程建设监理规定》确定工程建设监理的主要内容是( )。A

A．投资、工期、质量控制，建设合同管理和协调有关单位之间的关系

B．投资、工期、质量控制，合同、信息管理和协调有关单位之间的关系

C．投资、工期、质量控制和协调有关单位之间的关系

D．投资、工期、质量控制和建设合同管理

40．国家规定必须实施监理的工程项目目前尚未包括( )。B

A．赠款、捐款的工程建设项目 B．小型建设项目

C．市政、公用工程项目 D．政府投资的住宅工程项目

41．从工程投资角度讲，监理费除了要从工程概算中列支外，而且要核减( )。A

A．建设单位的管理费 B．监理单位管理费

C．施工单位管理费 D．工程概算

42．为了公平地维护项目法人和被监理单位的合法权益，监理单位开展工作时，应坚持 ( )。A A．公正、独立、自主原则 B．客观、公正、服务原则

C．科学、公正、自主原则 D．科学、公正、服务原则

43．按职能分解的监理组织形式一般适合于( )。B

A．中、小型建设项目 B．大、中型建设项目

C．小型建设项目 D．大型建设项目

44．在监理人员配备过程时，一般不能强调( )。C

A．事事有人管 B．职能要落实

C事事有专人管 D．人员要精干

45．监理大纲制定时间一般在( )。B

A．监理合同签订以后 B．监理合同签订之前

C．任命专业监理工程师之前 D．任命专业监理工程师之后

46．监理实施细则的作用主要在于( )。B

A．指导工程监理全面实施 B．发挥工程监理的“施工图”作用

C．起监理工作“初步设计”作用 D．承接监理任务

47．监理工程师在下列那一种情况下，要被收缴证书，且四年内不许参加监理工程师资格考试( )。B A．以个人名义承接监理任务

B．未经批准从事监理业务

C．转让监理业务

D．以不正当手段取得《监理工程师资格证书》

48．监理工程师受业主委托对工程进行监理时，对选择承建单位有( )。B

A．决策权 B。建议权 C．签认权 D．否决仅

49．《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质( )的单位的业务许可范围承揽工程。B

A．高 D．低 C．不同，区别各个承包 D．无相关规定

50．依《招投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日起，最短不得少于( )日。B

A．15 B．20 C．30 D．25

二、多项选择题(每小题2分，每小题备选答案中，至少有2个正确，每选对1个得0．5，错选本题不得分，全选对者得2分。)

1．用建立筹建机构或工程建设指挥部的办法管理工程建设( )。ABCD

A．有利于集中人力、物力加快工程进度

B．建设管理水平难以提高

C．经济责任制难以落实

D．不能适应开放的建设市场需要

E．有利于积累建设管理经验

2．下列属于政府对工程建设监理单位管理的内容( )。ACD

A．对监理单位的资质审查

B．对其监理业务实施管理

C．核定其监理业务范围

D．确定其资质等级

E．派驻兼职干部

3．监理单位在处理与承建单位的关系时( )。BCD

A．不越过业主独立作出决定

B．严格监督设计单位履行合同规定义务

C．要注意维护其合法权益

D．帮助其解决工作中出现的疑难问题

E．不可直接与其打交道

4．职业道德要求，监理工程师不得( )。ACD

A．以个人名义承揽监理任务

B．公开发表与监理对象有关的资料

C．在政府部门任职

D．登载承揽监理业务的广告

E．擅自聘请外单位咨询人员

5．在委托监理的工程项目中，监理单位一般不具有( )的权利。ABCDE

A．随意调换项目总监理工程师

B．确定工程项目规模

C．下达总监理工程师指令

D．建议撤消不合格项目经理

E．选定设汁标准

6．监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未受到支付单据，业主又未对监理单位提出任何书面意见时，( )。ACE

A．监理单位可向业主发出终止合同通知

B．26天后可自行终止合同

C．终止合同通知发出56天后仍未答复，可终止合同

D．监理单位继续正常履行合同

E．有权得到业主所给的拖欠酬金利息

7．工程建设监理合同的主要条款是：( )。ABCDE

A．监理的范围和内容

B．双方的权利和义务

C．监理费的计取与支付

D．违约责任

E．双方约定的其他事项

8．监理单位故意损害项目法人利益或因工作失误造成重大事故可能受到( )。BDE

A．警告处分

B．责令停业整顿处罚

C．收缴《监理工程师岗位证书》处罚

D．降低资质等级处罚

E．吊销资质证书或罚款处罚

9．监理单位申请核定资质等级时，须向资质管理部门提交( )。ADE

A．定级申请书

B．《监理申请批准书》和《营业执照》副本

C．税务登记证

D．《监理业务手册》

E．法定代表人和技术负责人有关证件

10．根据监理委托合同，监理工程师一般具有( )。BCDE

A．工程价款支付权

B．进场材料、设备和构配件质量认定权

C．开工、停工和复工令的发布权

D．工程质量的否决权

E．竣工期限的签认权

11．监理单位申请甲级资质等级，必须同时具备下列条件：( )。BCDE A．五名以上高级工程技术人员

B．100万注册资金

C．监理过五个一级工业与民用建设工程项目

D．由取得监理工程师资格证书的高经工程技术人员作单位负责人

E．工程技术人员专业配套

12．施工阶段，业主如果过分强调缩短建设工期，其结果( )。ABDE A．建设投资可能增加

B．工程质量可能下降

C．投产后产品成本必然增加

D．业主可以得到提前投产的权益

E．投资效益可能降低

13．监理目标控制基本原理要求，实施监理目标控制必须( )。BCDE A．首先确定监理措施

B．把前馈控制与反馈控制相结合

C．重视信息提取、加工、传递的全面、及时、准确性

D．要注意对实际输出值的检查分析

E．综合运用组织、技术、经济和合同手段

14．监理班子在把合同作为监理目标控制手段时，要注意( )。ABC A．把监理目标体现在工程设计、承包、材料和设备供应合同之中

B．合同修改、变更内容与原有合同的一致性

C．合同符合现行法律法规要求

D．与工程承包合同结构一致

E．与勘察设计合同结构相一致

15．建设监理协调过程中，监理工程师要( )。ABDE

A．从监理工作内容出发研究和处理问题

B．重视发挥系统整体功能

C．侧重于控制

D．善于通过别人的工作把事情办好

E．把工作重点放在人员／人员界面、系统／系统界面、系统／环境界面16．工程项目系统内部需求关系的协调，关键是抓( )。ABCDE A．对人、财、物的调度环节

B．工程进展的瓶颈环节

C．资源平衡的计划环节

D．专业工种配合的调度环节

E．工程进展的计划环节

17．监理工程师在施工准备阶段协调时，如果工程本身采取的是业主方直接供料方式，( )。AE或BC A．应由业主将主管部门分配的材料指标划交承建方，由承建方购料付款

B．应由业主按材料预算价格作价转给承建方

C．业主方在给承建方结算工程价款时要陆续抵扣

D．业主对这部分材料不应再收备料款

E．业主方要支付与次此相应的备料款

18．监理工程师在协调与设计单位的关系时，要特别注意( )。ABCE

A．真诚尊重设计单位的意见

B．明确设计单位意图

C促使设计单位按合同规定出图或提前出图

D．按承建单位要求组织工程设计

E．充分体现设计、施工单位的合法权益

19．根据组织的调控性原理，监理单位在确定监理组织结构时( )。ABCDE

A．要确保组织对外部环境变化的调控能力

B．保证组织的自稳定功能

C．组织对外部环境具有应变能力

D．要充分体现组织目标及分工协作要求

E．要注意设置不同层次的权力和责任制度

20．监理工作规范化要求主要体现在：( )。ABCE

A．工作的时续性

B．组织适应性

C．职责分工的严密性

D．人员稳定性

E．工作目标的确定性

21．专业监理工程师岗位职责标准要求，对其工作标准考核，要( )。ABCDE

A．符合投资分解规划

B．符合总控制进度计划

C．符合质量评定验收标准

D．符合合同约定条件

E．在月末进行

22．按子项分解的监理组织形式，( )。BCDE

A．适合于全过程监理的建设项目

B．监理部主要负责整个项目内的协调工作

C．子项监理组主要负责各子项的投资、进度、质量控制的具体实施

D．要在明确监理任务、内容的基础上确定其组织结构

E．人员配备要体现“满足监理工作要求，精干、效能”原则

23．监理实施细则( )。ACE

A．主要针对专业监理工作内容制定

B．目的在于指导项目监理工作

C．重点是明确具体监理工作方法

D．发挥监理工作“初步设计”作用

E．是监理的实施性业务文件

24．施工阶段投资控制的技术措施主要是：( )。BCDE

A．设计阶段推行限额设计和优化设计

B．招标阶段编制标底

C．材料、设备供应阶段进行价格、质量比选，合理确定生产、供应厂家

D．按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费

E．合理商签工程承包合同

25．监理工程师对施工单位下达停工指令一般是在：( )。ACDE A．施工单位未经质量检验进入下道工序的施工

B．设计图纸变更时

C．施工单位擅自将工程转包时

D．施工单位擅自采用未经监理工程师质量认可的材料

E．没有可靠的质量保证措施冒然施工，已出现质量下降征兆时

26．工程建设监理过程中质量控制的依据主要有：( )。ABCD A．设计图纸和设计说明书

B．工程质量评定标准和施工验收规范

C．组织技术交底和图纸会审

D．业主和承建单位商定的特殊质量指标

E．自审设计图纸和设计资料

27．工程进度事中控制过程中应重点做好下列工作：( )。BCDE A．编制项目实施总进度计划

B．建立工程进度状况监理日志

C．工程进度检查

D．按合同要求进行工程计量验收

E．进度计量签证

28．监理工程师对索赔意向报告审核的重点是( )。ACE

A．索赔的有理性

B．索赔的有利性

C．索赔的有据性

D．索赔的有效性

E．索赔的有度性

29．申请领取施工许可证，下列( )条件必需具备。ADE

A．已经办理用地批准手续

B．施工现场全部拆迁工作完毕

C．施工人员、施工设备及部分建筑材料已经进场

D．建设资金已经落实

E．有保证工程质量和安全的具体措施

30．( )属于监理员的基本职责。ABD

A．记好监理日志

B．检查确认工序质量，进行验收并签署

C．及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题

D．负责工作计量并签署原始凭证

E．定期和不定期向本公司报告监理情况

31．工程建设监理指导思想中，明确了监理的( )。ABE

A．中心任务

B．基本方法

C．工作依据

D．工作范围

E．基本目的

32．我国实行监理制之前，工程建设领域已出台的重大改革措施有( )。BCD A．投资渠道多元化

B．投资有偿使用

C．实行工程招标投标制

D．实行项目投资咨询评估制

E．实行工程质量领导责任制

33．《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》明确指出，我国基础设施项目建设程序包括( )等工作环节。BCE

A．投资机会研究

B．项目建议书

C．可行性研究报告

D．技术设计

E．开工报告和竣工验收

34．设立监理单位的资质审查要注重以下条件，即( )。BCD

A．从事过监理业务的人员比例达到规定要求

B．单位负责人资格条件符合要求

C．申请的监理业务范围与人员专业配套的一致性

D．构成经济实体

E．非专业技术人员比例符合规定

35．下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是( )人员。ABE A．国家行政机关现职

B．施工单位在职

C．工程咨询单位

D．设计单位

E．厂矿企业基建

36．在实行监理的工程中，总监理工程师具有( )。BCE

A．组织项目施工验收权

B．工程款支付凭证签认权

C．工程建设规模的建议权

D．分包单位的选定权

E．施工质量的否决权

37．监理单位经营活动应遵循( )准则。ABCE

A．守法 B．公正 C．诚信 D．自主 E．科学

38．监理单位可以提供( )服务。ABCD

A．施工项目管理

B．设计项目管理

C．建设项目管理

D．决策咨询

E．工程地质、水文勘察

39．下列控制活动，( )属于监理方的“对投入的控制”。ACE

A．施工方案审定

B．下达工程暂停令

C．对试块、试件现场取样并送验

D．工程计量

E．采取防偏措施

40．主动控制与被动控制相比较，前者具有( )特点。BC

A．全面性

B．预见性

C．超前性

D．时滞性

41．控制子系统中包括( )分子系统。AC

A．存储 B．信息 C．调整 D．计划 E．纠正

42．监理工程师进行目标控制，应着眼于整个项目目标系统的实现，在( )等方面均需统筹考虑。BCD A．签订监理合同

B．进行目标规划

C．实施目标控制

D．制定控制手段

E．确定控制工作流程

43．监理工程师在目标分解工作中，应力求满足( )要求。ABDE

A．目标控制全面性

B．目标控制动态性

C．目标实现过程的系统性

D．与组织结构的一致性

E．目标与控制措施的统一性

44．工程建设监理投资控制在施工阶段主要工作是( )。ABD

A．工程支付凭证审核

B．处理费用索赔

C．审核工程预算

D．严格把握工程变更

E．审查施工组织设计

45．监理工程师应充分认识到，建设项目总体质量目标( )，在监理工作中应给予重视。ABC A．含义具有多样性

B．内容具有广泛性

C．形成具有过程性

D．控制具有被动性

E．管理具有微观性

46．组织作为生产要素之一，具有( )特点。BCD

A．可以替代其它生产要素

B．不能被其它生产要素替代

C．能使其它生产要素合理配置

D．可以提高其它生产要素的使用效益

E．对提高经济效益具有作用

47．合理的组织设计不宜使管理层次太多，否则会出现( )等不足。ADE

A．信息传递慢

B．多头领导

C．协调工作困难

D．权力分散

E．职责不清

48．组织设计中各部门分工与协作统一的原则是十分重要的，设计监理组织机构时，除按提高监理专业化程度和工作效率要求进行分工外，还应考虑( )等协作的统一。ABC

A．工作中的联系与衔接

B．各参建单位

C．部门之间的相互关系

D．与本公司活动

49．组织是管理工作的重要职能，总监理工程师在进行组织设计时应按( )等原则进行。ABC A．权力与责任统一

B．稳定性与适应性统一

C．综合效益

D．目标前提

E．高效率

50．项目监理组织实施工程项目监理的程序中，应包含( )内容。BCDE

A．与业主签订监理合同

B．编制监理细则并据此开展监理工作

C．收集有关资料与编制监理规划

D．组织工程项目竣工验收，签署监理意见

E．向业主提交工程竣工文件

51．监理工程师在监理工作中，应遵守( )基本原则，为业主提供良好的服务。ABDE A．权责一致

B．严格监理

C．公正监理

D．热情服务

E．总监理工程师负责制

52．设计监理组织机构时，其结构形式的选择主要考虑有利于( )等因素。BCDE A．目标规划

B．目标控制

C．决策指挥

D．信息沟通

E．业绩考核

53．工程项目监理中，总监理工程师主要承担( )职责。ADE

A．检查监督监理人员的工作

B．检查施工单位的工艺过程或施工工序

C．审核工程计量的数据和原始凭证

D．主持或参与工程质量事故的调查

E．审查和处理工程变更

54．监理大纲、监理规划和监理细则都是监理工作中应编制的重要文件，但其在( )方面不同。AD A．编制时间

B．编制单位

C．针对的工程对象

D．编制深度

E．审批人员

55．工程项目单件性、一次性的特点决定了监理规划在( )方面具有明确的针对性。ACDE A．投资、进度、质量目标

B．目标控制基本原理

C．目标控制对策措施

D．监理组织机构

E．合同管理措施

工程建设合同管理

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。D

A．工程所在地 B．建设单位所在地

C．施工单位所在地 D．双方选定

2．采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由( )控制。B

A．业主 B．监理工程师 C．承包商 D．分包商

3．合同转让属于( )。A

A．主体变更 B．标的变更 C．权利变更 D．义务变更

4．监理合同中“附加工作”是指( )。A

A．由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作

B．监理合同范围以外的工作

C．由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作

D．建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作

5．设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，( )。C

A．按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C．每次阶段支付时均不许扣减定金

D．每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

6．因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为( )万元。C

A．2 B．3 C．5 D．6

7．某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为( )。

D

A．1 000 B．2000 C。3000 D．4000

8．FIDIC合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在( )天内支付承包面的工程款项。B A．14 B．28 C．56 D．70

9．一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( )。A A．提出变更方承担 B．对方承担

C．双方平均分担 D．提出变更方按较大比例承担

10．因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示范文本的规定( )。C A．属于正常监理工作的范畴，不必给予额外支付

B．可与业主分享获得的经济效益

C．可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励

D．按额外监理工作的计算方法给予补偿

11．监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，( )。C

A．通知业主后即可调换 B．无需通知业主可自行调换

C．取得业主书面同意后才能调换 D．合同签订后不允许再调换

12．合同法对合同纠纷解决的规定是( )。B

A．按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

B．调解、仲裁、诉讼可以任选

C．若达成了调解协议，不能再提起诉讼

D．只能通过仲裁解决

13．监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )。D

A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B．发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C．发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止

14．招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的( )。B

A．施工图预算价格 B．当前建筑市场价格

C．初设概算价格 D．预计的可能最低投标价格

15．工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由( )办理。A

A．业主 B．总监理工程师

C．监理机构有关人员 D．承包商

16．FIDIC通用条件规定，合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时，应在接到此决定的70天内( )。

C

A．提交仲裁机构仲裁

B．中止履行合同

C．再由工程师调解

D．将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师

17．建设工程施工合同示范文本中，属于不可抗力被迫终止合同的事件不包括( )。C

A．建设项目所依据的国家计划被取消

B．战争

C．动乱

D．协议条款内约定等级以上的地震

18．当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师( )。A

A．不承担责任 B．承担连带责任

C．承担全部责任 D．同意扣除一定数量监理酬金

19．FIDIC通用条件规定，承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线，如果出现与图纸有偏差的施工，应纠正

差错达到工程师满意，并在工程师提供资料正确的情况下，费用由( )负责。C

A．业主 B．工程师 C．承包商 D．设计人

20．当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以( )为准。C A．招标文件中的规定 B．招标单位在会议上的口头解答

C．发给投标单位的会议记录 D．现场考察时招标单位的口头解释

21．要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由( )签发。B

A．业主 B．监理工程师 C．总包商 D．分包商

22．监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则( )。A

A．监理工程师单独计量有效 B．监理工程师单独计量无效

C．监理工程师应推迟计量时间 D．监理工程师单独计量后再请承包商确认

23．经济法律关系是由( )三要素所构成。A

A．主体、客体、内容 B．当事人、经济行为、经济利益

C．法人、经济合同、经济权利和义务 D．经济管理、经济协作、法律责任

24．工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到( )书面同意方可运至现场。B A．业主 B．监理工程师 C．施工承包商 D．设备供应商

25．( )不是无效经济合同。A

A．没有法人资格，但具有独立生产经营资格者签订的合同

B．无行为能力人签订的合同

C．盗用他人名义签订的合同

D．当事人在违背真实意思情况下签订的合同

26．分包商在施工现场的协调工作，应由( )负责。C

A．业主 B．管理单位 C．总包商 D．分包商自己

27．中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( )天内发出中标通知书。B

A．5 B．7 C．10 D．15

28．采购工程所急需的少量特殊材料宜采用( )方式签订合同。C

A．公开招标 B．询价、报价比较 C．直接订购 D．邀请招标

29．建设工程施工合同示范文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则( )。A A．该项索赔视为已经批准 B．该项索赔视为已被拒绝

C．该项索赔尚待批准 D．承包商应进一步提交索赔证据

30．竣工报表是在颁发整个工程的( )之后84天内，承包商应向监理工程师报送的财务文件，并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。A

A．移交证书 B．结算证书 C．最终证书 D．合格证书

31．由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加，则( )。A A．业主承担相应的费用

B．业主从监理费中支付给承包商

C．监理工程师承担相关费用

D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补偿

32．需要对施工图设计进行修改时，应经( )批准。D

A．监理工程师和业主 B．监理工程师和初步设计原批准单位

C．监理工程师和上级主管部门 D．监理工程师和原设计单位

33．承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时( )。D

A．应从业主方获得附加监理酬金 B．应从业主方获得额外监理酬金

C．应从承包方获得合理化建议的奖金 D．不应从任何一方获得额外奖励或酬金

34．上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由( )对他们的工作安全负责。C A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．工作人员自己

35．由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( )有权确定一个价格作为执行格。A A．监理工程师 B．业主

C．承包商 D．定额站

36．违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方( )。C A．应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后继续履行合同

B．在继续履行过程中可更换标的

C．必须按合同约定条件继续履行合同

D．可拒绝继续履行合同

37．由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防范的条件应由( )来判断。B

A．业主 B．监理工程师 C．承包商 D．上级主管部门

38．初步设计审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误的原因，则修改资料的责任应由( )来承担。B

A．委托方 B．设计单位 C．监理工程师 D．主管部门

39．某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( )负担。C A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部

40．( )不是处理无效合同的财产后果形式。A

A．追究责任者责任 B．返还财产

C．追缴财产 D．赔偿损失

41．订购500吨水泥的供货合同中约定的合同价格为300元／吨。在履约期内，供货方交付200吨水泥后市场价格上涨为320元／吨。供货方提出变更单价的要求，采购方不同意。此时供货方( )。B

A．可单方宣布解除合同

B．必须仍按原单价交付剩余水泥

C．有权拒绝原单位继续供应水泥

D．可以单方修改合同中的价格条款强制采购执行

42．FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应( )。

B

A．仍不返还承包商 B．返还承包商一半

C．返还承包商一半和利息 D．全部返还承包商

43．FIDIC合同条件规定的“合同有效期”，是指从双方签署合同协议书之日起，至( )止。D A．工程移交证书指明的竣工日 B．颁发工程移交证书日

C．颁发解除缺陷责任证书Et D．承包商提交的结清单生效日

44．FIDIC合同条件规定，业主应在监理工程师签发( )后的14天内，退还承包商的履约保函。B A．工程移交证书 B．解除缺陷责任证书

C．结清单 D．最终支付证书

45．FIDIC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( )。B A．通知对方并与他协商 B．提交给监理工程师请他作出决定

C．直接提交仲裁 D．直接提请诉讼

46．公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( )。A

A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察

C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标

47．合同当事人一方提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。B

A．立即停止执行 B．继续有效

C．宣告无效 D．对要求变更的条款部分无效

48．某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( )签订的合同。A

A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段

C．超越经营范围 D．无效代理

49．《工程建设监理合同》示范文本规定业主( )要求监理单位更换不称职的监理人员。B A．无权 B．有权

C．经与监理单位协商后方可 D．经主管部门批准后

50．某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得( )后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。A

A．委托授权书 B．订货单 C．履约保证书 D．钢材需求计划

51．依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。A

A．保证 B．质押 C．定金 D．留置

52．企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于( )的法律行为。C

A．法定代理 B．指定代理 C．代表企业 D．代表部门

53．货物运输合同的客体是( )。C

A．被运货物 B．运输费用 C．运输行为 D．运输工具

54．某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是( )。D

A．原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B．上级公司直接赔偿丙的损失

C．甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D．乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

55．依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方( )追究违约方的赔偿责任。A

A．可选择违约金条款或定金条款 B．可以同时采用违约金和定金条款

C．应该采用违约金条款 D．必须采用定金条款

56．可撤销的合同在撤销前，属于( )合同。A

A．有效 B．无效

C．既未成立也未生效 D．虽未成立但已生效

57．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按( )执行。B A．原价格 B．新价格

C．原价和新价的平均价格 D．当地市场价格

58．因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。C

A．单方宣布合同终止

B．请求政府行政主管部门授予撤销权

D．请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

59．当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，( )。B

A．当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

B．仲裁机构可裁定变更该合同

C．仲裁机构可裁定撤销该合同

D．应移交法院判定变更该合同

60．合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同( )。C

A．无效 B．变更 C．有效 D．终止

61．由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由( )。B A．权利人承担

B．履行义务人承担

C．双方平均分担

D．权利人承担主要费用，义务人负担连带责任

62．某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。A

A．订立施工合同 B．开始施工

C．确认无效 D．下达停工令

63．A公司欠银行货款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清

偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。A

A．应当由A公司承担清偿责任

B．应当由B公司承担清偿责任

C．应当由A公司和B公司承担连带责任

D．A公司和B公司均不再承担清偿责任

64．工程建设监理招标，鉴于标的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人( )的选择。B A．经验多少 B．能力强弱

C．报价高低 D．财务状况

65．公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否( )。B

A．编制招标文件 B．进行资格预审

C．进行公开开标 D．组织现场考察

66．监理招标宜采用的招标方式为( )。B

A．公开招标 B．邀请招标

C．议标 D．监理规划或大纲竞选

67．设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( )。C

A．合同条件 B．投标须知

C．工程量清单 D．项目说明书

68．定标签订合同时，应以( )作为中标的合同价。D

A．评标价 B．标底价

C．修正后的标底价 D．投标价

69．基于设计招标的特点，选择中标人时主要考虑各投标书的( )。D

A．投标报价高低 B．设计完成时间长短

C．工程建设周期长短 D．设计方案优劣

70．在选择工程施工分包人方面，监理人有( )。B

A．选定权 B．认可权和否决权

C．建议权 D．直接指定权

71．委托监理合同中所称的“监理人”是指( )。B

A．项目监理机构 B．监理单位

C．总监理工程师 D．监理单位的法定代表人

72．监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的( )酬金额。A

A．正常工作 B．附加工作

C．额外工作 D．所有工作

73．因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的( )。A A．额外工作 B．附加工作

C．正常工作 D．其它工作

74．在监理合同履行中，出现( )情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。C

A．工程总投资超过预期金额

B．因承包人原因导致工期延长

C．监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故

D．监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加

75．监理人可单方面提出终止合同的条件之一是( )。C

A．委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金

B．暂停执行监理业务超过3个月

C．委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上

D．委托人未能为监理人提供必需的工程资料

76．当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费( )。D

A．全部退回

B．选退回，另作补偿处理

C．不退，就此结束合同双方义务

D．不退，并还应按实际所耗工时补齐费用

77．设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由( )负责。A

A．发包人 B．承包人

C．监理人 D．承包人的委托人

78．下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。C

A．工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

B．工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见；

C．承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工

D．工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

79．按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由( )办理保险。A A．发包人 B．承包人

C．发包人和承包人共同 D．监理人

80．在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由( )。B A．发包人承担费用和工期损失

B．承包人承担费用和工期损失

C．承包人承担费用，但工期给予顺延

D．发包人承担费用，但工期不予顺延

81．依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由( )。A A．发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

B．承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

C．设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延

D．设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

82．施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由( )。C

A．发包人办理申报手续，发包人承担有关费用

B．发包人办理申报手续，承包人承担有关费用

C．承包人办理申报手续，承包人承担有关费用

D．承包人办理申报手续，发包人承担有关费用

83．施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，( )后可推迟开工日期。B A．承包人以书面形式通知工程师

B．发包人以书面形式通知承包人

C．承包人征得工程师同意

D．工程师征得承包人同意

84．施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为( )。B

A．送交竣工验收报告日

B．修改后提请发包人验收日

C．修改后验收合格日

D．办理竣工移交手续日

85．施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由( )承担责任。B

A．发包人 B．承包人

C．工程师 D．承包人和工程师

二、多项选择题(每小题2分，每小题备选答案中，至少有2个正确，每选对1个得0．5，错选本题不得分，全选对者得2分。)

1．工程建设合同是( )合同。AC

A．主合同 B．从合同 C．诺成合同 D．实践合同 E．无偿合同

2．合同法律关系的客体，包括( )。BDE

A．行为 B．限制流通物 C．禁止流通物 D．智力成果 E．完成一定的工作

3．当事人能行驶留置权的合同有( )。BCE

A．购销合同 B．加工承揽合同 C．仓储保管合同 D．借款合同 E．运输合同

4．质押担保一般是指权利质押，主要包括( )。CDEF

A．房屋及构筑物

B．机器设备

C．汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单，提单

D．依法可以转让股份、股票

E．依法可以转让时商标专用权、专利权、著作权中的财产权

F．依法可以质押的其他权利

5．某合同采用抵押作为合同担保方式时，( )可以作为抵押物。ABE

A．房屋 B．机器设备 C．债券 D．股票 E．大型施工机具

6．依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件( )。ABCE

A．依法成立

B．有必要的财产和经费

C．有自己的名称、组织机构和场所

D．有符合法定条件的法定代理人

E．能独立承担民事责任

7．采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括( )。BDE

A．发布招标广告

B．发出投标邀请函

C．进行资格预审

D．组织现场考察

E．召开标前答疑会

8．《合同法》规定，解决合同纠纷的方式有( )。ACEF

A．双方协商 B．去造价管理部门

C．调解 D．去质监部门

E．仲裁 F．诉讼

9．监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应( )。BCD A．推迟试验，等待工程师出席 B．自行试验

C．将试验记录送工程师 D．质量是否合格由实验数据判定

E．不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格

10．施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是( )。AD

A．工程本身的损害 B．清理修复的费用

C．施工现场的设备、机械的损坏 D．施工现场甲方人员的伤亡

E．施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡

11．按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，( )。BDE A．发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表

B．48小时时发出异议通知书

C．按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款

D．按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金

E．拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息

12．工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括( )。ACD

A．正常的监理工作 B．附属工作

C．附加工作 D．额外工作

E．业主要求的工作

13．进行施工招标应满足的条件包括( )。ABDE

A．概算已批准 B．有满足施工需要的施工图纸

C．已选择了监理单位 D．建设资金来源已落实

E．已有建筑许可证

14．施工招标中作为一个独立合同的，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在( )范围内进行招标。ACDE A．全部工程 B．单位工程

C．特殊工程 D．分部分项工程

E．土建工程和安装工程

15．施工合同范本中所定义的“费用”包括( )。CD

A．合同价款

B．批准承包商索赔的价款

C．承包商因自身原因导致返工的支出

D．为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E．因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

16．代理法律制度中的委托代理，代理人(或行为人)因( )承担法律责任。ABCE

A．委托授权不明 B．无权代理未经追认

C．与第三人恶意串通 D．完成代理事项，被代理人不接受行为后果

E．复代理行为未经追认

17．属于非法分包工程的情况包括( )。ACDE

A．将承包的全部工程分包给其他单位实施

B．按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位

C．将工程的主要部分交给其他单位实施

D．承接分包工程后进行再分包

E．将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施

18．签发( )必须由监理工程师亲自处理。ABCD

A．工程移交证书 B．付款证书

C．解除缺陷责任证书 D．最终证书

E．分项工程合格证书

19．施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括( )。ACD

A．提前竣工的时间 B．为提前竣工而调整的施工进度计划

C．乙方采取的赶工措施 D．赶工措施的经济支出和承担

E．违约责任

20．合同主体的权利表现为( )。AC

A．有权按照自己的意志作出某种行为

B．必须按照对方的要求不得作出某种行为

C．当权利受到侵害时要求法律保护

D．按照合同要求完成某种行为

E．强制对方作出某种合同内没有约定的行为

21．经济合同变更或解除后，当事人的责任为( )。DE

A．由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B．因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

C．双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D．双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

E．不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任

22．《合同法》规定，下列经济合同属于无效( )。AB

A．违反法律的合同 B．欺诈、胁迫订立的合同

C．恶意串通订立的合同 D．乘人之危订立的合同

23．FIDIC土木工程施工合同条件规定，( )的关系不是合同法律关系。AC

A．业主和指定分包商 B．业主和工程师

C．业主和分包商 D．承包商和指定分包商

E．业主与承包商

24．合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有( )情形之一时，可以行使不安抗辩权。BCDE A．未按合同约定办理保险 B．经营状况严重恶化

C．为了逃避债务转移财产或抽逃资金 D．丧失商业信誉

E．财务状况恶化，但提供了第三人的提保

25．FIDIC土木工程施工合同条件规定，业主的权利有( )。ABD

A．批准或否决承包商转让合同、转包工程权

B．指定分包商

监理员试题及答案

2014 年建设领域专业人员监理员考试试题 一．选择题（30 分，每题 1.5 分） 1．建设监理业务完成后，监理机构应向（ B）提交建设工程监理档案资料． A．监理单位B．项目法人 C．主管部门 D．承建单位 2．建设工程要严格按照（B ）要求，做好项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收等环节工作是工程项目成败的关键． A．建设工程监理程序 B．建设程序 C．监理规则 D．建设工程合同 3．按照《建设工程监理规范》，（ A）应定期主持召开工地例会．A．总监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人D．专业监理工程师 4．按照《建设工程监理规范》，（A ）可以签发工程暂停命令．A．监理工程师 B．施工单位负责人 C．建设单位负责人 D．专业监理工程师 5．按照《建设工程监理规范》，建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交（ A）． A．总监理工程师 B．专业监理工程师C．建设单位负责人D．专业监理员 6．按有关规定，监理业务完成后监理单位应向项目法人提交（ B ）． A．工程竣工图 B．监理档案资料 C．工程技术总结 D．工程决算

7．目标控制流程和监理信息流程应该在（D ）中作出明确规定．A．监理大纲B．监理细则 C．监理工作计划D．监理规划8．监理规划师监理单位重要的（ A）．

A．存档资料 B．计划文件 C．监理资料 D．历史资料 9．监理规划的具体内容应该具有（ C）． A．独特性B．唯一性C．针对性D．实现性 10．建设工程监理是针对（ C）所实施的监督管理． A．工程B．工程项目C．工程项目建设D．工程项目施工 11．按照《建筑法》规定，建设工程监理实施的前提是（ A）．A．需要建设单位的委托和授权 B．建设工程监理单位代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控 C．工程监理企业应当客观、工整的执行监理任务 D．建设工程监理单位必须具有甲级资质 12 监理工程师是一种（ D）职务． A．技术B．行政C．专业D．岗位 13．《监理工程师资格证书》的持有者，自领取证书之日起，（ D）年内未经注册其证书失效． A． 1 B．2 C．3 D．5 14．我国监理工程师不得在影响（ D）监理业务的单位兼职． A．独立执行B．正确执行C．合理执行D．公正执行15．某监理单位招聘三名监理工程师，在应聘得人员中，甲有工程设计管理方面得经验，乙有工程设备制造方面的实践经验，丙有工程经纪管理方面的，丁有工程立项评估方面的实践经验，该监理单位择优选择（D ）． A．甲、乙、丙B．乙、丙、丁C．甲、丙、丁D．甲、乙、丁 16．与监理工作者职业道德相悖的是（C ）． A．要求业主明确授权B．要求承包商提供具体的

2020年监理工程师考试试题库 (四川)

2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．下列属于专业监理工程师职责的是( )。 A、进行工程计量 B、检查工序施工结果 C、复核工程计量有关数据 D、进行见证取样 2．( )成为国际上大型工程咨询公司拓展业务的一个趋势。 A.为业主服务 B.为承包商服务 C.为贷款方服务 D.联合承包工程 3．直线职能制建立组织形式中职能部门与直线指挥部门的差别在于( )。 A.前者不能进行业务指导 B.前者不能进行指挥和发布命令 C.前者对部门的工作全面负责

D.前者的工作是专项负责性质的 4．建设工程监理的依据包括工程建设文件、有关的法律、法规、规章和标准规范、建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。下列选项不属于工程建设文件的有（）。 A．待批准的施工图设计文件 B．施工许可证 C．建设工程规划许可证 D．建设项目选址意见书 5．用于监理人员和辅助人员的其他专项开支，如差旅费、医疗费等，属于工程监理费中的( )。 A直接成本 B间接成本 C经营性业务支出 D附加费 6．监理单位的业务范围是指( )。 A、工程等级 B、工程类别 C、资质等级 D、工程类别和资质等级 7．某防洪堤坝填筑压实后，经核算不满足抗渗能力要求，只能挖除不合格土，重新填筑，进行()。 A、修补处理 B、返工处理 C、调整处理 D、平行处理

8．根据《建设工程监理规范》，监理规划应在（）后开始编制。 A．收到设计文件和施工组织设计 B．签订委托监理合同及收到设计文件和施工组织设计 C．签订委托监理合同及收到施工组织设计 D．签订委托监理合同及收到设计文件 9．下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是( )。 A、10～30年 B、30～60年 C、50～100年 D、80年以上 10．对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个()。 A、子单位工程 B、分部工程 C、分项工程 D、检验批 11．技术经济论证属于()的监理工作内容。 A.立项阶段 B.设计阶段 C.施工招标阶段 D.施工准备阶段 12．目标分解结构与组织分解结构之间存在对应关系，因此目标分解结构

监理员考试题库(附答案)

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。 D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C

A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制11．工程建设监理是指( )。C

监理员网上考试试题库(总)

选择 2013版施工合同示文本的实施日期是（）。 A.2013年7月1日 B.2013年8月1日 C.2014年1月1日 D.2013年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 A.7天 B.14 天 C.28天 D.56天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才 下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章） 关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规性文件

C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式 提交 下列属于行政法规的是（）。 A.《合同法》 B.《市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的 D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。

四川监理员及监理工程师考试题汇总

一、判断题(正确答 A 、错误答 B ) 1、所谓建设工程监理，是指具有相应资质的监理人员，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表监理单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。 2、如果监理人员出现工作过失，违反了合同约定，其行为将被视为企业违约，由监理人员本人承担相应的违约责任。 3、监理人员利用自己的知识、技能和经验、信息以及必要的试验、检测手段，为建设单位提供管理服务 4、在实施全过程监理的建设工程上，监理单位是建设项目的管理主体。监理单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、建设单位等有关单位进行竣工验收。合格后即由使用单位负责维修。 5、建设工程监理的实践证明，没有专业技能的人不能从事监理工作；有一定专业技能，从事多年工程建设，具有丰富施工管理经验或工程设计经验的专业人员，如果没有学习过工程监理知识，也难以开展监理工作。 6、工程监理企业投标书的核心内容是反映管理服务水平高低的监理大纲，尤其是主要的监理对策。 ( ) 7、工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或不按照规定检査，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 ( 8、风险有以下两种定义：一是风险就是与出现损失有关的确定性；二就是风险在给定情况下和特定时间内，发生的结果之间的差异。 ( 9、在项目监理部，监理资料的管理应由监理员负责，并具体实施，监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档，做到“及时整理、真实完整、分类有序” 。( 10、未经监理工程师签字，建筑材料建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 ( 11、工程文件可按建设程序划分为建设文件、勘查文件、设计文件、监理文件、施工文件、竣工文件。 ( 12、在合同履行中，当履行费用的负担不明确的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行。 ( 13、签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。 ( 14、监理月报中的有关质量问题建设单位长期保存、监理 单位短期保存。 ( 15、监理文件档案的更改应由原制定部门相应责任人执行，涉及审批程序的，由现审批责任人执。 ( 16、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担责任。 ( 17、《四川省建设工程项目监理工作质量考评办法 (暂行)》 使用的适用主体主要是各级建设行政主管部门和工程质量(安全)监督机构。 ( 18、监理办公形象标准化( “标化办公” )，是提升监理企业形象，提高监理行业水平的重要标志，也是保证监理工作正常、顺利进行的基本要求，它主要包括三个方面的内容：办公设施配备、技术资料配备、上墙资料。 ( 1、所谓建设工程监理，是指具有相应资质的监理人员，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表监理单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。 ( 2、如果监理人员出现工作过失，违反了合同约定，其行为将被视为企业违约，由监理人员本人承担相应的违约责任。( 3、监理人员利用自己的知识、技能和经验、信息以及必要的试验、检测手段，为建设单位提供管理服务。 ( 4、在实施全过程监理的建设工程上，监理单位是建设项目的管理主体。监理单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、建设单位等有关单位进行竣工验收。合格后即由使用单位负责维修。 ( 5、建设工程监理的实践证明，没有专业技能的人不能从事监理工作；有一定专业技能，从事多年工程建设，具有丰富施工管理经验或工程设计经验的专业人员，如果没有学习过工程监理知识，也难以开展监理工作。 ( 6、工程监理企业投标书的核心内容是反映管理服务水平高低的监理大纲，尤其是主要的监理对策。 ( 7、工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或不按照规定检査，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 ( 8、风险有以下两种定义：一是风险就是与出现损失有关的确定性；二就是风险在给定情况下和特定时间内，发生的结果之间的差异。 ( 9、在项目监理部，监理资料的管理应由监理员负责，并具体实施，监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档，做到“及时整理、真实完整、分类有序” 。( 10、未经监理工程师签字，建筑材料建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。 ( 11、工程文件可按建设程序划分为建设文件、勘查文件、设计文件、监理文件、施工文件、竣工文件。 ( 12、在合同履行中，当履行费用的负担不明确的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行。 ( 13 、签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。 ( 14 、监理月报中的有关质量问题建设单位长期保存、监理单位短期保存。 ( 15、监理文件档案的更改应由原制定部门相应责任人执行，涉及审批程序的，由现审批责任人执行。 ( 16、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自 己承担责任。（ 17 、《四川省建设工程项目监理工作质量考评办法（暂行）》使用的适用主体主要是各级建设行政主管部门和工程质量（安全）监督机构。（18、监理办公形象标准化（“标化办

2015年下半年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销考试题

2015年下半年四川省监理工程师合同管理：债务相互抵销 考试题 一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。 A：设计单位 B：施工单位 C：资金提供单位 D：政府建设行政主管机构 E：工程保险金 2、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。 A：强化验收 B：完善手段 C：加强评定 D：过程控制 E：工程变更单 3、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。 A：售后服务 B：运输费用 C：付款条件 D：设备性能 E：专业监理 4、工程师对照设计图纸，属于承包人超出设计图纸范围(包括超控、涨线)的工程；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。 A：经发包人同意后计量 B：与承包人协商后计量 C：在竣工结算时计量 D：不予计量 E：专业监理 5、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照处理。 A：增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B：增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延 C：增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D：增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延 E：专业监理 6、所谓工程建设强度，是指__。 A．工程结构所能承受的强度 B．政府对工程建设管理的力度 C．单位时间内投入的工程建设资金的数量

D．单位时间内投入的工程建设人员的数量 7、关于自由时差和总时差，下列说法错误的是。 A：自由时差为零，总时差必定为零 B：总时差为零，自由时差必定为零 C：在不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差 D：在不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差 E：自我评定 8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交。A：索赔意向通知 B：索赔报告 C：施工现场的记录 D：索赔依据 E：专业监理 9、某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是。A：补充单位计价表计算是否准确 B：定额消耗量标准是否合理 C：分项工程单价是否与预算单价相符 D：有关取费标准是否符合规定 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 10、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有。 A：施工过程和流水强度 B：流水节拍和流水步距 C：工作面和施工段 D：成倍节拍和流水节奏 E：自我评定 11、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。 A：提前支付 B：竣工后一次支付 C：确认后一次支付 D：与工程进度款同期支付 E：专业监理 12、发生损失的概率并不大，但当风险事件发生后产生的损失是灾难性的、无法弥补的，此时应采取。 A：风险回避 B：损失控制 C：风险转移 D：风险自留 E：工程保险金 13、因承包人有某项专利技术及设计资质，施工合同内约定部分施工图设计包括在承包工作范围内。承包人完成的该部分工程设计文件，应首先提交给审核。A：发包人 B：设计文件的审批机构 C：监理工程师

四川监理员考试题库附答案

一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作 3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用

2020四川省《安全员》C证考试题库附答案

2020年《安全员》C证考试题库 一、单选题（672题） 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（A）。 A、法律 B、法规 C、规章 D、规范性文件 2、根据《安全生产法》规定，我国安全生产方针是（D）。 A、安全第一、预防为主 B、安全为了生产，生产必须安全 C、安全生产人人有责 D、安全第一、预防为主、综合治理 3、《安全生产法》规定：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险品的生产、经营、储存单 位，应当（B），前款规定以外的其它生产经营单位，从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 A、配备专职管理人员 B、设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员 C、设置安全生产管理机构 D、配备专职或兼职安全管理人员 4、下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。 A、在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法 B、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 C、安全生产管理，坚持安全第一、预防为辅的方针 D、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 5、根据我国《安全生产法》的规定，安全设施投入（D ）。 A、必须纳入建设项目预算 B、应当单独进行概算 C、必须单独进行概算 D、应当纳入建设项目概算 6、《安全生产法》第50条规定，生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ D ）。

A、请求赔偿权 B、建议权 C、处理权 D、知情权 7、《安全生产法》第51条规定，从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生 产中从业人员享有（ C ）。 A、请求赔偿权 B、建议权 C、拒绝权 D、知情权 8、根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场人员应当立即报告（ A）。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 9、《安全生产法》规定，生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设 置明显的（C ）。 A、安全宣传标语 B、安全宣传挂图 C、安全警示标志 D、安全警示标语 10、根据《安全生产法》的规定，（D ）有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用进行监督，提出意见。 A、本单位负责人 B、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D、工会 11、《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须对从 业人员进行（C）的安全生产教育培训。 A、班组级 B、车间级 C、专门 D、三级 12、某建筑施工企业由于安全生产管理不善，发生了多起一般级以下的安全生产事故，经查，该企业 的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，并且构成犯罪，被追究刑事责任。 依据我国《安全生产法》的规定，该负责人自刑罚执行完毕之日起，不得担任任何生产经营单位的主要负责人的时限是（D ）。 A、2年内 B、3年内 C、4年内 D、5年内 13、某企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正，但在限期内未整改。有关 部门将依据我国《安全生产法》的规定，责令其停产整顿并罚款，其限额是（ C ）。 A、1万元以上2万元以下 B、2万元以上5万元以下 C、5万元以上10万元以下 D、1万元以上5万元以下

监理员网上考试题库

选择 2013版施工合同示范文本的实施日期是（）。 年7月1日 年8月1日 年1月1日 年10月1日 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。 天 天 天 天 争议评审小组作出的书面决定（）对双方具有约束力，双方应遵照执行。 A.自然 B.经合同当事人签字确认后 C.任何情况下都 D.必须经法院判决才

下列关于法的效力高低的表述不正确的是( )。 A.法律的效力低于宪法，但高于其他的法 B.行政法规的效力低于宪法和法律 C.地方性法规的效力低于宪法、法律和行政法规 D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地方性法规 译：（宪法>法律>行政法规>行政规章>地方性法规>地方性规章）关于法的形式，下列表述不正确的是( )。 A.—切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触 B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规范性文件 C.狭义上的法律，仅指全国人大及其常委会制定的规范性文件 D.自治条例和单行条例、特别行政区法律等，属于我国法的形式提交 下列属于行政法规的是（）。

A.《合同法》 B.《北京市招标投标条例》 C.《建筑法》 D.《建设工程质量管理条例》 下列属于民法商法的是（）。 A.土地管理法 B.公司法 C.建筑法 D.劳动法 资金等值是指由于资金时间价值的存在，使（）资金可以具有相同的经济价值。 A.相同时点上的不同金额的 B.不同时点上的不同金额的 C.不同时点上的相同金额的

D.相同时点上的相同金额的 相对某个系统，在一定时期各时点上实际发生的资金流出或资金流入称为（）。 A.现金流入 B.现金流出 C.现金流量 D.净现金流量 在国民经济评价中，以下不属于转移支付的是（）。 A.国外借款利息 B.税金 C.补贴 D.国内借款利息` 以下属于现金流出的是（）。 A.营业收入 B.补贴收入 C.经营成本

2018监理员考试题

1、清水混凝土表面质量得最终效果取决于（）A、清水混凝土浇筑B、清水混凝土模板C、清水混凝土配比D、清水混凝土养护 正确答案：B您得答案：B 2、合同审查工作，特别就是补充协议得签署应慎重。有关补充协议”得说法正确得为（）。 A、补充协议得效力低于原合同 B、补充协议得效力等于原合同G补充协议得效力高于原合同D、在不违反法律、行政法规得强制性规定得情况下，补充协议得效力高于原合同 正确答案：D您得答案：D 3、临时宿舍、办公用房得建筑材料要米用（）级不燃材料。 A、A B B G C D D 正确答案：A您得答案：A 4、厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构、大跨度工业厂房、大型公共建筑、塔桅结构等工程厚度（）mm以上 A、20、0 B、30、0 G 40、0 D、60、0 正确答案：C您得答案：C 5、高层建筑、既有建筑改造工程得外脚手架、支模架得架体，应采用（）材料搭设。 A、阻燃 B、不燃 C、难燃 D、可燃 正确答案：B您得答案：B 6、灰土或素土垫层可消除湿陷性黄土（）得湿陷性。A、1、0?2、0m B、1、0?3、0m C 1、0?4、0m D、4、0?5、0m正确答案：B您得答案：B 7、高强高性能混凝土（简称HS-HPC就是强度等级超过得HPC A C60

B、C80 C C90 D C100 正确答案：B您得答案：B 8、钢丝网水泥夹芯板中（）芯材得材料已有行业标准 A、聚苯乙烯泡沫塑料板 B、硬质聚氨酯泡沫塑料G半硬质岩棉板D、都不就是 正确答案：A您得答案：A 9、指混凝土拌合物不需要振捣仅依靠白重即能充满模板、包裹钢筋得水泥就是（）混凝土。 A、高强高性能 B、高耐久性 C、轻骨料 D、白密实 正确答案：D您得答案：D 10、项目监理机构批准工程延期不包括得条件就是（）。 A、施工单位在施工合同约定得期限内提出工程延期 B、施工进度滞后，经采取措施赶工，进度符合计划要求G因非施工单位原因造成施工进度滞后D、施工进度滞后影响到施工合同约定得工期 正确答案：B您得答案：B 11、普通混凝土新浇白重标准值可取（）KN/m3。 A、12、0 B、18、0 G 24、0 D、30、0 正确答案：C您得答案：C 12、工程开工令由（）签发。A、施工单位项目经理B、经授权委托得总监理工程师代表C、总监理工程师D、建设单位项目负责人 正确答案：C您得答案：C 13、在扣件式钢管脚手架安全检查中，开口型脚手架得两端必须设置连墙 件，连墙件得垂直间距不应大于建筑物得高度，并且不应大于（）m。

2014四川造价员机考真题8

2014省造价员(土建专业有审核权) 基础知识卷面总分：70分造价实务卷面总分：146分合格分数线:144分 一、单项选择题 共18题，每题1分，共18分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。 第1题根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请14天，发包人应按不低于工程价款的（），不高与工程价款的90%向承包人支付工程进度款。（不限） ?A．45% ?B．60% ?C．50% ?D．65% 【选择答案】A B C D 正确答案： B（建设工程价款结算暂行办法-财建【2004】369号第13条-3-1） 第2题当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的（）。（不限） ?A．支持 ?B．经上级主管部门同意可以进行 ?C．向仲裁机构申请同意后可以进行 ?D．不予支持 【选择答案】A B C D 正确答案： D 第3题对边设计、边施工的工程，宜采用的合同类型为。（不限） ?A．总价合同 ?B．单价合同 ?C．成本加酬金合同 ?D．可调总价合同 【选择答案】A B C D 正确答案： C 第4题发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同叫___________。（不限）

?A．单价合同 ?B．总价合同 ?C．固定单价合同 ?D．固定综合单价合同 【选择答案】A B C D 正确答案： A（GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规术语2.0.11） 第5题发包人、承包人在履行合同时发生争议，双方不愿和解、调解或者和解、调解不成，又没有达成仲裁协议的。可依法向（）提起诉讼。（不限） ?A．检察院 ?B．人民法院 ?C．国务院 ?D．仲裁委员会 【选择答案】A B C D 正确答案： B（2013规第13.5.4条） 第6题包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的（）。（不限） ?A．10% ?B．20% ?C．30% ?D．40% 【选择答案】A B C D 正确答案： C 第7题投标报价不得（）工程成本，不得（）最高投标限价。（不限） ?A．高于；高于 ?B．低于；高于 ?C．高于；低于 ?D．低于；低于 【选择答案】A B C D 正确答案： B（住建部令第16号第10条） 第8题招标人应在招标文件中明确在分部分项工程量清单项目中随机抽取（）项的综合单价作为必须评审的分部分项工程量清单项目综合单价。（不限）

监理员考试题集(内部培训资料)

监理员考试题库（内部培训资料） 一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准 B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权 D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩 B．注册资金 C．工程技术和管理人员 D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权 B．复核、确认权 C．检查、监督权 D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任 B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任 D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案 B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令 D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案 B．进行设计交底 C．施工测量放线 D．审批工程开工 9．下列人员中，( )通常以规划为基本职能。B A．总监理工程师 B．总监理工程师助理 C．总监理工程师代表 D．专业监理工程师 10．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。A A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制 11．工程建设监理是指( )。C A．受业主委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 B．受建设单位委托对工程建设进行的监督和管理活动 C．受业主委托对工程建设项目实施阶段进行监督和管理的活动 D．受建设单位委托对工程建设项目施工阶段进行的监督和管理活动 12．根据中华人民共和国建设部1992年第十六号令，监理单位的资质等级( )。C A．一年核定一次 B．二年核定一次 C．三年核定一次 D．四年核定一次 13．监理单位经营活动的基本准则是( )。B A．客观、公正、科学、诚信 B．守法、公正、科学、诚信 C．客观、公正、科学、信用 D．守法、公正、科学、信用

监理员考试复习题及答案(背熟必过)

§1-1《建设工程监理规范》GB/T 50319-2013——复习题 1.1判断题 1.1.1总则 1.《建设工程监理规范》（ GB/T 50319-2013）属于推荐性国家标准。（ X ） 2.在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过工程监理通知单（应该是通过工程监理单位）进行。（ X ） 3.监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。（√）1.1.2术语 1. 总监理工程师代表是由总监理工程师授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，是注册监理工程师。（ X ） 2.监理规划是指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件。（√） 3.监理实施细则是针对某一专业或某一方面监理工作的指导性文件。（√） 4.监理员是从事具体监理工作，具有高中及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。（X） 5.工程计量根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验。（√） 6.旁站是监理人员在施工现场对工程实体非关键部位的施工质量进行的监督检查活动。（X） 7.巡视是监理人员在施工现场进行的定期或不定期的监督检查活动。（X） 8. 项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，按照有关规定或建设工程监理合同约定独立进行的检测试验活动。（√） 9.见证取样是项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。（√） 10.工程延期是由于施工单位原因造成合同工期延长的时间。（X） 11.工期延误是由于非施工单位自身原因造成施工期延长的时间。（X） 12.工程临时延期批准属于发生非施工单位原因造成的永久性影响工期事件所作出的临时延长合同工期的批准。（X） 13.工程最终延期批准属于发生施工单位原因造成的持续性影响工期事件所作出的最终延长合同工期的批准。（X） 14.监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及建设工程实施情况所做的记录。（√） 15．监理月报是项目监理机构每月向施工单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。（X）

九大员继教复习题

一、单选题 1.热传导是由温差引起的物体内部微粒运动产生的热量转移过程。 2.现有一樘窗的传热系数K值为 3.4 W/（m2·K），则其传热阻R00.294 m2·K/ W。 3.热惰性指标的单位是无量纲。 4.建筑物与室外大气直接接触的外表面面积与其所包围体积的比值是指建筑体形系数。5．建筑节能材料的共性为表观密度一般不大于600kg/m3，导热系数不大于 0.15 W/（m·K），抗压强度不小于0.3Mpa。 6.传热系数的单位应为W/（m2·K）。 7.围护结构中的某些部位的传热系数明显大于其他部位,使得热量集中地从这些部位快速传 递 ,这些部位称为冷热桥。 8.四川省成都市属于全国建筑热工设计分区的哪一个地区夏热冬冷地区。 9.聚苯板薄抹灰外墙外保温墙体，在每块保温板处，应采用机械锚固件辅助连接。 10.现浇混凝土复合有网聚苯板聚苯颗粒外墙外保温体系的特点是利用混凝土对钢丝的握裹力实现拉结，拉接更可靠和克服了由于钢丝网架带来的热桥影响，提高了保温和抗裂效果。 11.钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温工程是以现浇混凝土为基层墙体，采用腹丝穿透型钢丝网架聚苯板作保温隔热材料，聚苯板单面钢丝网架板置于外墙外模板内侧，并以Φ6锚筋钩紧钢丝网片作为辅助固定。 12.墙体节能工程验收的检验划分,采用相同材料,工艺和施工做法的墙面,每500～1000㎡面积划分一个检验批，不足500㎡也为一个检验批。 13.墙体节能工程采用的粘结材料，进场时应对粘结材料的粘结强度进行复验，复验应为见证取样送检。 14.建筑外门窗工程检验批划分是按同厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100 樘划分为一个检验批。 15.高层建筑的外窗，每个检验批应抽查10%，并不少于10樘，不足10樘时应全数检查 16.建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求，中空玻璃应采用双道密封 17.用于屋面节能工程的保温隔热材料按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查。 18.屋面保温隔热层应每100m2抽查一处，每处10 m2，整个屋面抽查不得少于3处。 19.外墙节能构造钻芯检验中，当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上且最小 值不低于设计厚度的90%时，应判定保温层厚度符合设计要求。 20.外墙节能构造钻芯检验时，钻芯芯样的直径为70mm。 21.外墙节能构造钻芯检验时，应在监理（建设）单位人员见证下实施。 22.外墙节能构造钻芯检验中，外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。 23.围护结构的保温性能是指是指在冬季室内外条件下，围护结构阻止由室内向室外传热，从而使室内保持适当温度的能力。 24.建筑节能验收是单位工程验收的先决条件，具有“一票否决权”。 25.建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，应应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。

2019年监理员考试试题及答案(卷三)

2019年监理员考试试题及答案（卷三） 1. 组织施工方式中，单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织，有利于提高技术水平和劳动生产率，这属于( C)的特点。 A.依次施工 B.平行施工 C.流水施工 D.搭接施工 2. 考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是( D)。 A.依次施工和平行施工 B.平行施工和流水施工 C.搭接施工和平行施工 D.依次施工和流水施工 3. 在下列施工组织方式中，不能实现工作专业化施工的组织方式是(A )。 A.依次施工和平行施工 B.平行施工和流水施工 C.搭接施工和平行施工 D.依次施工和流水施工 4. 水施工方式是一种先进、科学的施工方式，其技术经济效果不包括(B )。 A.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益 B.单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，可

以提高工程质量 C.降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益 D.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率 5. 某分部工程有3个施工过程，分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、2天，则拟采用的专业工作队为(D )。 A.2.0 B.3.0 C.4.0 D.6.0 6. 在组织异节奏流水施工时，每个施工过程成立一个专业工作队，由其完成各施工段任务的流水施工指的是(A )。 A.异步距异节奏流水施工 B.等步距异节奏流水施工 C.非节奏流水施工 D.等节奏流水施工 7. 不属于全等节拍流水施工特点的是(C )。 A.t=k B.时间连续 C.空间不连续 D.T=(m+n-1)K+∑Z-∑D 8. 施工段划分一般应遵循原则不包括(C )。 A.工程量大致相等，相差不大于10%～15%; B.满足最小工作面的要求; C.多层建筑流水施工，m一般不大于n;

铁路监理不良行为及典型事故案例警示教育培训考试题及答案

成都大西南铁路监理有限公司 铁路监理不良行为及典型案例警示教育培训考试题 一、选择题（共20题，每题1分） 1、监理企业信用评价是对监理企业合同履约及 监理人员履职情况的综合评价。 2、铁路工程建设失信行为根据行为性质、危害后果和 影响程度，分为一般失信行为和严重失信行为两类。 3、监理企业信用评价每半年为一个评价期，建设项目 初步验收后下一评价期不再参加评价。 4、2018年12月16日14时34分，成都局渝怀线鱼嘴至洛碛间上、下行轨道电路区段，施工损坏信号电缆发生红光带，构成铁路交通一般 D 类（D9）事故。 5、监理企业信用评价工作应坚持 公平、公正、公开的原则，以铁路工程管理平台为信息化支撑，接受相关部门和单位的监督。 6、铁路监管部门按照 “ 谁监管、谁负责”的原则办理失信行为认定、记录和公布工作。 7、铁路建设项目监理企业信用评价办法规定，实施委托代建的建设项目由 代建方负责监理信用评价工作。 8、依据《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》，发生较大铁路建设工程质量事故，或１年内累计发３起及以上铁路建设工姓 名 ： 职务： 专 监 工作机构： 监理 项 目部 答 题 请 勿 超 过 密 封 线 答 题 请 勿 超 过 密 封线

程一般质量事故的，认定记录为一般失信行为。 9、2019年“7.14”挖掘机碰断渝怀线接触网杆一般C类事故中，中铁二十三局集团有限公司负事故主要责任，哈尔滨铁路建设工程监理有限公司负事故重要责任。 10、铁路建设项目监理企业信用评价中，标准化管理绩效考评满分为10分。 11、2019年11月22日，中国铁路总公司工程质量监督管理局广州监督站，检查广州（新塘）至汕尾铁路，广东至艺工程建设监理有限公司时发现监理试验室超委托授权范围开展试验被认定为一般不良行为。 12、铁路建设项目监理企业信用评价办法规定，未及时组织分项、分部工程验收的可认定记录为一般不良行为。 13、依据《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》，未办理铁路建设工程项目开工手续擅自施工，或未组织竣工验收或者验收不合格擅自交付使用的可认定记录为一般失信行为。 14、一个评价期内发生重大不良行为或 2 件及以上较大不良行为的监理企业，监理项目标准化管理达标考评不得评为合格。 15、监理企业和人员不良行为分为一般不良行为、较大不良行为和重大不良行为。 16、评价期监理人员出现连续 3 天未记录监理日记或监理日志可认定为一般不良行为。 17、2019年11月25日，国铁集团南昌监督站检查郑州至济南