当前位置：搜档网 › 最新整理土石方爆破作业协作合同

最新整理土石方爆破作业协作合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载

最新整理土石方爆破作业协作合同

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

甲方：xxxx 建设有限公司xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 三标段（以下简称甲方）

乙方：剑阁县恒安爆破有限公司（以下简称乙方）

为保证xxxx 建设有限公司xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 三标段工程的施工需要。

依照《中华人民共和国合同法》、地方政府、业主、监理之相关规定、结合本工

程的实际情况，甲、乙双方本着诚信、自愿、公平的原则，就土石方爆破一体化协作作业，经甲、乙双方协商一致达成如下协议并共同遵守执行。

一、协作项目

1、工程范围：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 三标段工程内。

2、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 三标段。

3、工程地点：xx省剑阁普安镇、城北镇。

4、工程期限：20xx年1月30日至20xx年3月30日。

5、工程内容：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 三标段工程内路基土石方开挖爆破作业。

二、合同价款支付、期限与方式

1、本合同收款人必须是签约单位。

2、甲方按每次申请购买的爆炸物品数量，乘以炸药xxx00元/吨，雷管2.6元/发的价格向乙方一次支付了活当次购货款含管理费（乙方提供正式发票）。

3、本合同在约定工程期满后，自动失效。

4、本合同价款以现金或转帐支票的方式支付。

三、甲、乙方的义务与权力

1、甲方的义务：

①向乙方提供购买爆破物品有效的相关证件、资质和作业现场准确的红线图、红线内电缆、光缆、管wang位置图及相关资料。

②向乙方提供现场负责管理、安全监督、协调相关事项的负责人名单通讯录。

③提供合格有效资质的爆破人员，向公安机关备案后，严格按照乙方设计的方案组织实施爆破作业。

④甲方按合同约定支付乙方的购货款，否则停工损失甲方负责。

2、甲方的权力：

①甲方有权监督和管理乙方的各项作业程序。

②甲方有权力向乙方下达限期整改、停工、处罚或终止本合同的权力。

3、乙方的义务：

①甲方所使用爆破物品的审批、购买、运输、保管、活退和数据信息上报的工作

乙方负责办理。

②乙方应按本合同约定期限，组织爆破员、爆破器材进场。

③乙方作业人员进入现场作业应持证上岗和购买人身保险。

④乙方作业人员进入作业现场应遵守甲方的各项规章制度和安排。

⑤乙方严格按照相关规定作业，具体负责技术设计、安全运输、保管和活退工作。

4、乙方的权力：

①乙方有权提出作业中发现的与设计不符等相关问题，并以书面的方式向甲方提出合理化的建议。

②若甲方未能按合同约定造成乙方误工、停工（如：现场不严格按设计方案施工；购货资金不及时一次支付、了活等），乙方有权要求甲方赔偿赔因此造成的一切损失，并有权终止本合同。

四、安全责任

1、乙方的爆破器材、爆破员进场时，甲方安全员应进行验收鉴定、审核、存档备案。

2、甲方负责在爆破时产生的正常冲击波对周边影响的调解工作和周边的爆破警示

标语、标牌的架设张挂。

3、甲方负责协调爆破时现场的人、畜及其它设备等疏散工作及警戒工作。

4、甲方严格按照设计的爆破方案实施爆破作业，爆破作业现场的一切安全责任甲

方自行负责。

5、甲方、乙方双方在各自的履职工作中，严格按照《民用爆炸物品安全管

理条例》、《爆破安全规程》执行

6、乙方作业的各项《爆破技术设计参数表》附后，作为本合同的组成部分具有同等的安全责任法律效力。

7、乙方爆破物品的购买、运输、保管、活退时发生的一切安全事故均乙方承担，甲方不承担任何的法律、经济、民事责任和连带的责任。

五、违约责任

1、若甲、乙双方某一方不按本合同约定条款履行，则向对方赔偿违约金贰拾万圆整（￥ 200000.00元整）。

六、其它约定

1、甲方公司的资质、资信、承建合同书、公司委托书、项目经理证件的复

印件和现场安全员名单等并加盖鲜章作为本合同的组成部分，具有同等的法律效

力。

2、乙方公司的资质、资信、证件的复印件，进场作业《爆破技术设计参数制表》、爆破员、押运员、驾驶员等操作人员名单并加盖鲜章作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

七、争议的解决方式

1、本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方友好协商解决，协商不成

的依法向施工所在地人民法院提起诉讼。

八、本合同的生效和失效

1、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，经双方代表签字、盖章并加盖骑缝意后生效。

2、工程完结，完活所有结算手续并支付活计量款后，本合同自动失效。

3、本合同届打印文件，除处、日期手写，其他手写均视为无效合同。

4、本合同未尽事宜以补充协议的形式补充，补充协议具有同等的法律效力。

爆破工程施工承包合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载爆破工程施工承包合同甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方：乙方：甲方景区改造增加滑雪场项目已投入使用，为确保顾客的安全，对滑雪场实施降坡。降坡工程甲方采用挖机开挖，但遇到局部岩石特别坚硬，机械无法施工的情况下，甲方委托乙方进行爆破作业。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就滑雪场降坡爆破工程承包协商一致，订立本合同并共同遵照执行。—、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容：①降坡岩石、孤石、突石及其他零星爆破；②水沟渠道爆破。 4.工程量：估2000m 3 5.工期：自公安部门批准爆破手续后30天内完成，如遇中雨以上（以气象部门发布的气象资料为准）和其它不可抗力，工期顺延。二、单价

1.降坡岩石、孤石、突石，爆破单价为88元/m3 2.水沟渠道（底宽1米左右）爆破单价为200元/m3 （内含爆破人工费用、爆破人员意外险、爆破炸药材料费、爆破材料派送费、二次搬运费） 3.根据浙江省公安厅“二个标准”旅游景区必须执行监理评估，以及爆区偏远，爆破器材多次搬运，机械设备搬运等因素双方协商固定补7万元。三、工程量核算与确认： 1.爆破工程数量按甲方指定的地段及施工，经双方现场测量工程量为准，据实确定爆破工程数量。 2.每天所完成的爆破工程数量必须以工程签单的形式，经双方签字确认，做到日清日结。 3.乙方必须按设计要求开展爆破作业，甲方在双方协定爆破数量前必须提供足够爆破资源（包括：钻机，炸药，柴油等）四、质量安全及验收：（一）工程质量；

爆破工程施工合同

爆破工程施工合同发包人:杭州徐拓建设有限公司以下简称(甲方）承包人:淳安县华远古建工程有限公司以下简称（乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，经甲乙双方友好协商,发包人将高铁新区文昌路青石湾段(省道路口）土石方开挖工程整体发包给承包人爆破施工。双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况：工程名称: 高铁新区文昌路青石湾段(省道路口）土石方开挖工程工程地点:淳安县文昌镇。工程内容：施工图纸范围红线内的露天土石方爆破开挖。爆破工艺:岩石松动爆破。二、承包范围： 1、指定范围内的露天土石方爆破开挖； 2、具体甲方指定红线内以测量为准的剩余土石方爆破开挖; 3、爆破后石渣挖运由发包人自行处理；

4、爆破总量:约7．０万/m３左右,最终以双方实测量为准; 三、合同工期: 1、合同工期总日历天数为:40天; 2、计划开工日期：２0１6年4月6日; 3、计划竣工日期:2016年5月15日; 四、工程质量级计量标准： 1、爆破后块粒：以设计为准,以发包方挖机能装车位限，块粒０.８立方以上乙方负责改小,块粒0.8以下乙方不负责。 2、发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。五、合同价款及支付方式： 1、合同款:本合同为单价价款合同，合同单价为7．2元/立方米，不含任何税费（大写：柒元贰角／立方米）。 2、合同价款支付:发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付： (1）、在本合同生效乙方机械人员进场开始施工,甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。（2)、甲、乙双方没有保证金和预付款，验收合格后30日内一次性支

爆破作业合同标准版本

The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日爆破作业合同标准版本

爆破作业合同标准版本温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。发包方（以下简称甲方）：__________ 身份证：____________ 承包方（以下简称乙方）：__________ 身份证：____________ 根据甲乙双方友好协商，甲方委托乙方对进行采石场爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，并结合本工程实际情况，以安全、质量为前提，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同信守。一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地点：

3．工程范围、内容和要求工程范围：甲方提供的采石场地形图规定的范围内；工程内容：爆破作业方案的设计。工程计价：甲方按每方__元的价格给乙方结算，按月发放，不准拖欠，年终必须估方给乙方结算全年生产的产量；其中乙方不负责任何生产爆破费用、生活费，材料费等一切费用。二、甲方权利和义务 1．甲方负责施工现场的统一指挥，负责协调、疏通施工现场的工作人员和周围驻地单位及住户关系，并认真做好安全警戒工作，确保爆破作业的安全顺利进行； 2．甲方负责向乙方免费提供爆破作业现场

土石方爆破施工合同(1)

土石方爆破施工合同甲方：住址：法定代表人：乙方：_________________________________ 住址：法定代表人: 位于_______________________________项目的土石方施工工程由本合同甲方承包，乙方是具有土石方爆破施工资质的主体。现甲方欲将该项目土石方工程的土石方爆破施工工程发包给乙方，现双方就土石方爆破事宜平等、自愿的基础上协商一致，共同达成如下协议：一、工程地点：_______________________________。二、工程量：工程量约为_____方，最终以实际爆破方量为准。三、工期：以甲方施工进展和甲方指定为准。四、工程单价：甲方按照元/方支付乙方，乙方爆破方量按照____________________________________________计算。五、结算方式：乙方施工满一个月，甲方按照乙方完成方量的80%结算并支付工程款，以后双方根据月工程进度，月结一次，甲方根据乙方当月完成的实际方量按80%结算并支付工程款。余款在工程完工后甲乙双方结算之日起40日内支付完毕。六、甲乙双方责任 (一)甲方责任：

1、负责爆破施工的技术、质量管理全部工作。 2、在合同期内对乙方劳务人员进行统一管理。 3、负责对乙方安全、环保交底。 4、负责劳务费拨付和工程结算。 5、对爆破产生的石料享有所有权，有权进行支配和处分。 6、负责现场指导，督促乙方劳务人员。 7、负责协助乙方作好爆破安全警戒工作。 (二)乙方责任： 1、乙方确保进入现场施工的劳务人员持有国家相关部门颁发的爆破施工证，乙方必须严格管理其施工人员，合理采纳甲方的建议。 2、乙方必须执行公安机关的管理规定，严格按照操作规程及甲方要求进行施工。 3、爆破施工所需的机械、炸药、爆破设计、安全防护均由乙方负责（围墙护栏除外），上述物品必须满足施工要求。 4、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场，并保证人员和设备能满足甲方施工进度的需要。 5、乙方指定____为乙方在工地的现场负责人，因工作特殊，其负责人员不得擅自离开工地。 6、乙方在施工过程中，其员工发生工伤事故，由乙方承担相关赔偿责任。

爆破施工安全协议样本

爆破施工安全协议样本 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-087389

爆破施工安全协议样本甲方：________________ 乙方：________________ 从开工到施工的过程中，为保证生产安全，保障施工人员及财产安全，将紧紧围绕安全为中心，精心组织，精心施工，按期保质保量完成生产任务，特制定以下协议，并双方严格履行：一、乙方进入施工现场，必须和甲方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行。二、乙方必须督促爆破员、技工严格按照《爆破施工技术方案》和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工违章、违纪行为，确保安全生产。三、乙方必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤离至安全地点后，始

准爆破。爆破必须对现场进行检查、确定安全后，才能解除警戒信号。四、乙方必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库。五、乙方使用爆破器材时，必须做好出入库记录，保证帐务相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材。六、乙方在施工管理时严禁饮酒，若违反规定发生事故，甲方不负任何责任。七、乙方服从甲方管理，教育施工人员，管理好自己的施工队伍，对于同施工附近人员及社会其他人发生的打架、斗殴事件，乙方负全部责任。八、乙方必须遵守执行以上条款，如不遵守执行的，造成安全事故，乙方负全部责任。九、合同约定承包工程项目内容对甲方需要爆破的工作面进行爆破，按照甲方的要求爆破到位。十、工程质量：按国家验收规范达到合格质量标准并符合设计

爆破作业合同

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载爆破作业合同甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

发包方（以下简称甲方）：__________ 身份证：__________________________ 承包方（以下简称乙方）：__________ 身份证：__________________________ 根据甲乙双方友好协商，甲方委托乙方对进行采石场爆破施工。根据《民法典》及其他相关法律、法规，并结合本工程实际情况，以安全、质量为前提，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同信守。一、工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．工程范围、内容和要求工程范围：甲方提供的采石场地形图规定的范围内；工程内容：爆破作业方案的设计。工程计价：甲方按每方__元的价格给乙方结算，按月发放，不准拖欠，年终必须估方给乙方结算全年生产的产量；其中乙方不负责任何生产爆破费用、生活费，材料费等一切费用。二、甲方权利和义务 1．甲方负责施工现场的统一指挥，负责协调、疏通施工现场的工作人员和周围驻地单位及住户关系，并认真做好安全警戒工作，确保爆破作业的安全顺利进行； 2．甲方负责向乙方免费提供爆破作业现场的安全、充足的动力及照明用电，作业设备，以及乙方需要的对实施爆破作业的一切材料，甲方负责购买民爆器材的全部费用（包含运费）； 3．甲方负责施工现场的统一指挥，负责协调、疏通施工现场的工作人员和周围驻地单位及住户关系，并认真做好安全警戒工作，确保爆破作业的安全顺利进行；

爆破劳务协议书

爆破劳务协议书甲方：乙方：乙方现场充分考证，协商后，也本着平等、自愿、诚实、守信的原则，同意承包中国石油三公司爆破项目工程。起点是贵阳安顺平坝至幺辅镇，间距约40公里，下标是79公里，共计二个标段。现就该工程事宜，达成以下协议，共同遵守。一、甲方提供乙方爆破施工现场，按时将炸药和雷管运送到场，炸药、雷管成本价为炸药每吨12000元，雷管每发2元计算，柴油价低于市场价格0.6元/公斤，如市场价提高，均与乙方无关，而且乙方只按以前的单价计算。二、结款方式为前期：2012年11月8日进场施工之日起（具体时间以进场通知书为准），至2013年1月5日结算前期的总工程量的90%，计算并付现金，以后按每月进度90%计价付款，剩余余款在本标段施工完两个月结清。三、乙方进场生活费、油费、炸药费、雷管费由甲方先行垫支，之后在首次付款时在乙方所完成的工程中扣除。其生活费暂按每人每天拾元计算。四、乙方进场自带所需的工程用具、设备和相关技术人员，并出示所持有相关的工作证件。管理安排好进场劳务人员。须服从甲方项目部管理人员的正确安排。如有违反甲方有权给予处罚。甲方负责给乙方的工作人员购买人身安全险。

五、乙方在施工过程中，申报当日所需炸材计划表，签写好进出数据单，填写当日施工记录，做好爆破前安全防范，准确的给出引爆信息，严控装的量。禁止放冲天炮或大炮，严格按照中国石油三公司项目部爆破方案实施。如有违反者给予处罚，并承担由此所造成的损失。六、乙方在施工中，如因甲方原因影响施工，应给予乙方人工费和机械误工费，价格按当前市场价定给予赔偿。乙方必需完成项目部下达每月计划的工程（12km-16km）如期不能完成给予处罚，即日整改。七、乙方爆破土石方每立方综合价9.5人民币计算（一次性包干）。均以实际收方为标准。如乙方在施工中，500米以下未产生引爆过程，甲方须无条件按实际方量计价并付款。超过500米则不给予乙方计量付款。八、甲乙双方的约定，签订协议的当日，乙方向甲方交付合同履约金贰万人民币。待工程正常运行后期满一月。甲方退还乙方履约金贰万人民币，并不计息。九、本协议一式二份，双方认可签字生效。未尽事宜，甲乙双方另行商议。甲方：乙方：证件号：证件号：手机号：手机号：签订地点：年月日年月日

土石方爆破合同

土石方爆破合同甲方：乙方：根据有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围及内容：。 4、工程量：二、工程内容及工期 1、工程内容：岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置（30米以内）。 2、工期：三、工程造价及付款方法 1、工程造价：预算价元，工程单价爆破单价为元/ m3。工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。 2、付款方式：工程完工天内付清。四、工程量核算与确认： 1、爆破施工前，甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算，并经双方签字后确认； 2、施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上，爆破范围扩大或深度增加，则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认，单价不变； 3、实际发生的总爆破工程量由上述两款方量相加后得出。五、质量、安全及验收：（一）、工程质量： 1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作； 2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，按照情节轻重，由乙方赔偿部分或全部经济损失。 4、乙方爆破块石大小满足机械清运要求，石块直径不大于300mm。

（二）、安全管理及责任： 1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须注意重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。 2、乙方在深坑作业时，必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽，由乙方自备。 3、乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全。（三）、爆破机械及现场爆破器材的管理： 1、乙方在施工中，使用乙方自带的爆破相关机具，乙方在开工作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作； 2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管，不得损坏和丢失，施工中乙方必须按施工图施工，听从现场施工员的指导，测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火！六、双方责任（一）、甲方责任： 1、按合同规定及时支付各种款项； 2、乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件；如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方负责； 3、以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高； 4、协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作；（二）、乙方责任： 1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程施工； 2、结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案； 3、负责办理爆破方案审批手续； 4、严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求； 5、做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。 6、采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。

土石方劳务承包施工合同

土石方劳务承包施工合同发包方;(以下简称甲方) 承包方;(以下简称乙方) 根据(中华人民共和国合同法）和相关法律.法规的规定，为明确甲.乙双方在工程承包中的权利.义务与责任,确保工程任务的全面完成,本着平等互利.自愿的原则, 经甲.乙双方协商,签订本合同. 一。工程概况 1，工程名称；亿源煤矿土石方施工 2，工程地点；亿源煤矿 3；工程量;按甲.乙双方共同测量数据为准(实方). 4;工程造价;经双方协商确定土石方挖.运.平的单价每立方8.5元,爆破税除外,排土场.养护乙方负责,(爆破由甲方自行完成)。 5；工程土石方运距1.2公里,深度40米,超出部分由甲方补贴乙方. 第二条物价因素在施工过程中,油料由甲方供给,按当地的石油市场价,最高现价不能超过9000元/ 超出部分由甲方负责. 第三条.工程结算与付款方式 1.工程价款结算;甲乙双方每月共同测量核算后为最终结算依据.

2.付款方式,每月30日双方测量向甲方上报工程量,甲乙双方进行核定后次月8日前以现金形式打入乙方账户,乙方指定一名财务人员与甲方结清,按当月工程量90%结算,次月按100%结算. 3.乙方付给甲方保证金元人民币大写元人民币,当合同终止时, 甲方应在7天内无条件退还给乙方元人民币大写元人民币. 第四条双放责任一.甲方责任; 1.保证施工方用水.用电到达现场后,水.电费由乙方承担,道路畅通,有足够的临建场地及停车场地. 2.如有群众闹事甲方出面负责处理及与有关部门协调解决,为施工队伍创造良好的施工环境. 3.甲方派代表在施工现场引进技术,质量监督检查及有关施工签证.解决应该有甲方解决的问题. 4.工程变更,甲方应在三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外协商,否则造成的经济损失由甲方承担,并相应顺延工期,进场时间开工时间, 如不能开工,甲方要赔尝乙方所有的费用. 5.(不可抗力的因素或主管部门的检查除外)由于甲方原因造成乙方施工机械运输车辆误工或停工,责任由甲方承担,并承担相应的费用,工期顺延,补尝乙方机械误工费,挖掘机2000元/天,翻斗车1000元/天,铲车800元/天,洒水车500元/天,人工费每人200元/天. 6.工程竣工后,甲方应组织专门人员在三日内进行验收,所剩工程款在七个工作日内全

土石方爆破工程施工合同范本

编号：_____________ 土石方爆破工程施工合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：乙方：甲、乙双方本着互惠互利的原则，双方就土石方爆破工程达成如下条款，甲乙双方共同遵守，任何一方不得违约。一、概况：工程名称：工程地点：工程量：单价：工程计量：结算方式：预付当月工程款，每天结算一次。二、甲方责任 1 甲方派代表到现场，负责工程的管理、监督、协调、工程款的结算。 2 甲方协调地方关系，确保乙方施工不受外界干扰。三、乙方责任 1 乙方必须按照发包方开工令的指定时间，将爆破设备、人员进入现场。 2 乙方必须严格遵守国家有关规定的操作规程进行施工作业，必须做好施工人员的安全教育工作，进入施工现场的施工人员必须持证上岗，必须上人身保险，杜绝人身伤亡事故的发生，如果施工人员发生伤亡事故，甲方将配合乙方搞好治疗、善后工作，具体事故责任与费用全部由乙方自己承担，甲方不承担任何责任。 3 乙方必须严格执行安全生产保护措施，做到安全生产无事故。 4 除因不可预见的自然灾害停工外，乙方若无故停工，甲方有权终止合同。

5 乙方必须保证工人工资每月按时发放，如果出现问题，甲方有权终止合同。 6 乙方必须严格执行公安部门对炸药的管理条例，如出现问题，乙方自行负责。 7 本合同不准转让或出卖，如违约，甲方有权将合同收回作废。 8 特大岩石块装不上车或在车上卸不下来，要进行二次爆破或用油锤破碎。 9 乙方在施工地点以外与地方发生冲突，乙方自行解决。四、双方责任 1 甲乙双方未按合同履行责任义务，均视违约，按照《经济合同法》有关规定处理。 2 甲乙双方发生争议时，应及时协商解决，如协商不妥协，任何一方均有向经济仲裁单位或法院起诉的权利。 3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 4 本合同自签字之日起生效，至全部工程价款结清之日失效。 5 未尽事宜另行协商、补充条款。五、补充条款。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：年月日年月日

土石方爆破工程合同范本

爆破工程合同书编号（20 ）第号甲方：____________________________________________ （发包方）乙方：浙江京安爆破工程有限公司____________________ （承包方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，并结合本工程实际情况，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同信守。一、工程概况 1.工程名称：________________________________________________ 2.工程地点：________________________________________________ 3.工程范围、内容、工程量及要求：____________________________ 二、工程工期 1.期限：二O ________ 年一月_________ 日至二O ________ 年—月日。 2.由于甲方原因乙方不能正常开工或施工，工期顺延。 3.遇不可抗力因素，经双方协商认可，酌情延长工期。 4. _________________________________________________________ 三、工程单价及计算方法

四、双方责任甲方责任： 1、甲方如实提供设计施工图纸及现场地质资料，并在开工前进行技术交底。 2、甲方负责施工范围内一切设施、树木、作物等的迁移和清除，以及进场施工道路的修筑，为乙方提供可正常施工的条件和环境。 3、甲方负责开工前的方量测量、确认，并办好领地、矿管、劳动许可证。 4、甲方协助乙方施工队临时设施的落实和水电使用的协调，为乙方施工人员的吃、住提供方便，其费用由乙方自负。 5、甲方负责施工过程中与当地政府、单位及村民的关系协调和政策性问题的处理，必要时乙方可派人协助；由于乙方原因而产生的费用由乙方负责。 6、甲方协助乙方根据公安部门的要求与周边单位、居民签订安全协议，以便爆破方案的及时审批，爆破时协助做好安全警戒工作。 7、_________________________________________________________ 乙方责任: 1、乙方根据甲方提供的技术资料，负责编制施工组织设计方案，并负责办理相关报批手续。 2、乙方负责组织施工力量，若开工条件具备，乙方保证在本合同签定生效之日起___________ 天内进场施工。 3、乙方负责火工品的购买、运输、使用及管理，并承担此过程中的一切安全责任

爆破工程施工合同

爆破工程施工合同甲方：贵州吉泰房地产开发有限公司乙方：六盘水久翔爆破工程有限责任公司甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》GB6722-2011、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于花渔洞的“花渔新区”工程爆破工程的经济责任管理达成以下协议：一、工程概况：工程名称：花渔新区工程工程地点：花渔洞工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。（所有作业的施工机械、水电费及人工、材料费用）二、工程单价和工程量： 1、工程单价：17元/m3为地下室开挖工程内容完成综合价。（不含税费） 2、工程量：以甲乙双方验收方量计算签字为准。三、工程计价与结算： 1、工程款=工程量*单价 2、工程进度款的支付：施工期间乙方应于每月最后一周的正常工作日内向甲方申报工程进度，甲方按乙方申报的进度在次月5日

前支付实际完成工程量

80%的进度款，施工中如甲方不按时支付乙方进度款，导致乙方无法正常施工的责任由甲方承担。 3、工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续，逾期不支付的，按工程款10%收取滞纳金。四、工期要求：本合同工期：年月日至年月日。五、双方责权利：甲方责权利： 1、甲方向乙方提供准确的项目立项审批文件、用地审批手续、中标通知书、设计图纸、地勘资料、爆破区域周边重要设施情况，并保证相关资料真实性。 2、甲方负责周边房屋现状调查（爆前调查资料甲乙双方各执一份），并协调四邻关系，因征地拆迁、堵工造成乙方窝工7个工作日以上经济损失的，由甲方承担，窝工7个工作日以内的费用乙方自行承担。 3、甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续，因甲方未按合同规定执行工程进度款和工程结算的，按第三条相关规定执行。 4、每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

2021版的土石方爆破施工合同新整理版

合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称：甲方：乙方：签订时间：签订地点：

土石方爆破施工合同新整理版爆破施工技术是工程施工中常用的一种技术,对于工程施工进度和成本有着较大的影响。土石方爆破施工合同是怎样的以下是小编为大家整理的土石方爆破施工合同范文，欢迎参考阅读。土石方爆破施工合同范文1 甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务及经济责任，经双方协商一致，订立本合同。第一条：工程名称：福建省闽江女子监狱平整场地石方爆破工程。第二条：工程地点：闽侯县南通镇南屿桐南村女子戒毒所。第三条：工程范围：平整场地爆破按土零起为标高，工程量按现场测量为准。每立方米单价为13.5元正。第四条：合同工期：总爆破方量在月内(除不可抗拒自然灾害除外)季节期间工期顺延。如方量超出部分工期继续顺延。第五条：乙方机械设备进场施工，甲方先付五万元正，工人住宿甲方免费提供。第六条：火工材料按物资局定价提供，配送乙方负责。四员证、监理费用由甲方全部负责，费用与乙方无关。柴油甲方提供，每升按市场价结算。工程结束扣回。

第七条：付款与决算：按工程进度款付85%，中途乙方机械购配件和工人生活费用甲方先预付。工程完成后扣回，施工结束甲方七天内付清尾款。第八条：甲方在施工爆破后的出方量，乙方必须在当天及时将出方量清理干净。如因乙方没能及时把当天的出方量及时清除而导致甲方无法正常施工。乙方须补贴甲方包括伙食费每人每天200元，潜孔钻每天每台2000元第九条：乙方必须让挖掘机配合甲方清理当天的道路以及场地保证甲方正常施工。第十条：在爆破施工现场，万一与周边的群众发生纠纷而导致机械受损，乙方须按照第八条进行处理赔偿。机械维修费用由乙方承担。第十一条：乙方必须每天提供甲方炸药和导爆管雷管，具体数量由甲方决定后通知乙方。第十二条：其他事项： 1. 本合同未尽事宜，双方协商解决。 2. 附件作为本合同的补充，具有同等法律效力。 3. 本合同一式两份甲乙双方各执一份。 4. 本合同经双方单位及代表签字盖章后生效。 5. 工程结束七个工作日内款付清，本合同作废。补充协议; 1. 经甲乙双方协商。以上误工所产生的误工费，由甲方一次性补贴人民币伍万元整。乙方潜孔钻进场，甲方既当日先付贰万元整。

孔桩爆破工程施工合同

合同编号：xxxxxxx 孔桩爆破工程施工合同甲方：乙方：签订时间：签订地点：

发包方：_________________项目部（以下简称甲方）承包方：_____，身份证号：______（以下简称乙方）甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《爆破安全管理规程》 GB6722-2011．《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于 4号会展中心孔桩爆破工程的责任管理达成以下协议：一、工程概况：工程名称：______爆破工程工程地点：______________ 承包工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣（含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用），不含孔底清渣。二、工程单价和工程量： 1．工程单价：爆破单价按/m（不含税费），钎探单价按/元，甲方代扣2‰的保险费用。 2．工程量确认：以实际收方计算，若乙方装药量过大导致孔桩直径过大，孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。三、进度款支付： 1．工程进度款的支付：按照当月实际完成工程量的80%支付进度

款。 2．工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续。四、工期要求：本合同工期：本项工程工期为31天：开工时间为____年____月____日；竣工时间为____年____月____日，若乙方原因拖延工期的，甲方有权按照/天对乙方进行罚款处理。五、双方责权利：甲方责权利： 1．给乙方提供施工基础图1份。 2．及时办理技术交底。 3．为甲方工程师，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任，处理现场问题，协调关系，负责质量、安全、进度、文明施工管理。 4．甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。 5．每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。乙方责权利： 1．乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。 3．乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据

土石方爆破工程安全生产管理协议

土石方爆破安全生产管理协议甲方：乙方：因施工需要，乙方在XXXX高速公路xx段第xx标段（）段承担土石方爆破工作。本着“安全第一”的宗旨，加快施工进度，保质保量完成施工任务，结合本工程具体情况，达成以下合同条款：一、甲方责任 1、甲方负责监督检查工程质量、进度安全、文明施工、协调乙方施工过程中需要甲方配合的事项，协助乙方办理相关手续； 2、甲方负责向乙方提供技术指导及安全相关的技术交底； 3、甲方对乙方的炸药、雷管进行跟踪管理。二、乙方责任 1、向甲方提供设备检测合格证书，管理和技术人员，有效爆破证，制定安全操作管理制度； 2、按公安机关要求建设炸药库，选择诚实可靠的仓库保管制定严格的仓库管理制度； 3、乙方要为劳务人员办理意外伤害保险和职业健康检查，按劳动法规定提供作业人员的一切防护用品； 4、向甲方提供所有从业人员的三证及上岗证，内部成立安全责任人、仓库保管员，并将复印件上报到项目部；

5、施工现场做到文明施工、安全施工，对现场施工设备要摆放整齐，生活区要整洁卫生，对周围环境不造成污染； 6、乙方负责人对作业人员要经常性的安全教育，遵守甲方的安全管理制度，积极参加项目部的一切安全教育活动，严格按照安全操作规程和安全防范措施作业，严禁一切违章作业； 7、乙方负责人管理好内部员工的生活、工作秩序，不发生打架、斗殴事件和其它任何违法乱纪刑事案件。如发现有失盗或安全事故的立即向项目部及公安机关报告；如因违章操作造成意外事故发生的一切责任由乙方负责，并视情节轻重追究责任。本合同一式三份，（项目部一份，乙方一份，施工工人一份）自双方签字日期生效到工程结束。甲方代表：乙方代表：日期：日期：

爆破施工合同(完整版)

合同编号：YT-FS-8052-71 爆破施工合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

爆破施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方：_______ 乙方：_______ 甲方将_____爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：一、工程地点：_________ 二、工程量：_________ 三、工程造价：_________ 四、付款方式：乙方设备进场开始_____作业，甲方支付乙方工程款的50％，尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任（一）甲方责任： 1．负责_____，以方便乙方_____作业。 2．派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

（二）乙方责任： 1．负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。 2．负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_____楼体结构不予影响及破坏。 3．作业人员持证上岗。 4．加强安全警戒工作。六、违约责任 1．乙方按甲方要求完成爆破施工。 2．甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本合同一式肆份，双方各执二份。甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____ 甲方代表（签字）：_____ 乙方代表（签字）：_____ _____年____月____日_____年____月____日这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here

土石方爆破施工合同

土石方爆破工程施工合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方工程在建设过程中遇岩石急需通过爆破松动后才能满足开挖要求。为此，甲方聘请乙方进行爆破施工，并就相关事项在平等自愿的基础上，通过充分协商，双方达成一致意见，同意签订合同条款如下：一、工程概况 1、工程名称：高速公路爆破工程； 2、工程地点：。二、工程内容、工期及计量方式 1、工程内容：土石方松动爆破； 2、工期：201 年月日至201 年月日，总工期天（遇雨天或其它不可抗拒因素时工期自然顺延）； 3、计量方式：以实测的爆破方量为准三、爆破单价及付款方法 1、爆破单价（不含税）：双方约定爆破单价计人民币元/ m3； 2、付款方式： ⑴甲乙双方签订本合同时，甲方付给乙方进场费万元整； ⑵完成50%爆破工程量时，甲方再付给乙方万元整； ⑶爆破工程结束甲方验收合格后三天内一次性付清余款给乙方。四、质量及安全（一）工程质量 1、乙方必须严格按照国家标准《爆破安全规程》和爆破工程相关

的法律、法规进行爆破作业，保证在安全的前提下按时完成爆破任务； 2、甲方提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时监督检查。（二）安全管理及责任 1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的《爆破安全规程》施工，杜绝发生爆破安全责任事故； 2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全；确保工程验收合格。（三）爆破机械、爆破器材购买及管理 1、乙方在施工中，使用自带的爆破相关机具，乙方在爆破作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识； 2、乙方应派出有专业资格人员对爆破器材进行管理，保证爆破器材安全。五、双方责任（一）甲方责任 1、按合同规定及时支付工程费用； 2、负责施工全面指导工作； 3、乙方进场前，甲方要先做好爆破周边群众及其他相关人员的协调工作（此间产生的费用由甲方承担），为爆破施工创造条件，如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方承担； 4、甲方做好爆破前后的安全防护措施，如爆前检查作业面有无危

爆破施工劳务合同

爆破施工劳务合同合同编号：ZSlJ-JQ-2016-第01号甲方：中国水利水电第六工程局有限公司金桥水电站引水系统工程项目部乙方：西藏天宇爆破工程有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆破物品安全管理条例》、《爆破安全规程GB6772-2013》、《爆破作业项目管理要求CA911-2012》等法律法规的，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，双方共同遵守。一、工程概况 1、工程名称：西藏金桥水电站引水隧洞、调压井及压力管道土建工程施工。 2、工程地点：那曲地区嘉黎县忠玉乡 3、劳务工程范围：与甲方工程施工有关的爆破物品领取，签字，装药盒，起爆，当日未用完的爆破物品当日退库等劳务作业。二、工期 1、暂定30个月（按金桥水电站引水隧洞爆破施工工期计算）费用，结算工期以实际爆破作业时间按月计算，若不足整月则按整月计算。三、价格及付款方式 1、施工管理服务费：乙方每月向甲方领取人民币￥35000.00元，大写叁万伍仟元。 2、付款方式：月底支付，支付前乙方需提供增值税专用发票。 3、火工材料购买必须提供发票。四、双方责任甲方责任 1、甲方成立爆破作业施工队的现场管理机构，全面负责工程进度，工程质量，施工技术，安全生产管理工作。 2、负责火工材料款的支付，负责爆破，钻孔，装药，联网，警戒，起爆等工作。

3、有权监督、和纠正乙方所派相关作业人员的违规操作和不安全行为。 4、负责向乙方提供竣工项目的施工合同、施工方案和全部单位资质资料。 5、确保乙方在爆破施工前、爆破工地所设计的管线，网线，下水道，构筑物，树木和农作物等全部拆除，覆质土清理干净。 6、承担废弃土石方的堆放地选择和挖运等相关费用，严格按照规范化施工，台阶式开采，边坡的危石清理。 7、负责爆破施工时，机械设备的拆除，人员疏散及安全工作，做到安全生产、文明施工，如出现大小安全事故，由甲方自行承担各项经济损失和法律责任。 8、甲方所派的工作人员必须购买60万元以上保险。乙方 1、负责作业地点派专职人员，具体对爆破物品的领取、发放、退库、装药、起爆工作。 2、乙方专职人员发现安全隐患，应即时向甲方现场负责人报告，报告后甲方现场负责人应即时排除，如甲方现场负责人不即时安排排除，乙方专职人员有权停止爆破物品的发放和使用。 3、乙方按照现行《劳动合同法》与所属员工签订劳动合同，购买工伤保险，商业保险额必须在60万以上。 4、乙方所有进场人员的调整，必须提前3天向甲方项目负责人申请，取得甲方项目负责人同意后方可进行调整。五、合同未尽事宜本合同在实施过程中，如有不足经过双方协商签订补充合同，补充合同经双方签字盖章与本合同具有同等效力。六、争议的解决本合同履行过程中发生争议，双方本着友好的原则，协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。七、违约责任 1、双方应严格遵守合同，任何乙方违反合同约定，给对方造成损失时，应向守约方支付总额10％的违约金。

最新整理土石方爆破作业协作合同

爆破工程施工承包合同

爆破工程施工合同

爆破作业合同标准版本

土石方爆破施工合同(1)

爆破施工安全协议样本

爆破作业合同

爆破劳务协议书

土石方爆破合同

最新爆破工程承包合同合集大全

土石方劳务承包施工合同

土石方爆破工程施工合同范本

土石方爆破工程合同范本

爆破工程施工合同

2021版的土石方爆破施工合同新整理版

孔桩爆破工程施工合同

土石方爆破工程安全生产管理协议

爆破施工合同(完整版)

土石方爆破施工合同

爆破施工劳务合同

相关文档

最新文档