无讼案例
无讼案例
文书正文当事人信息上诉人（原审被告、反诉原告）海南鸿琛工贸有限公司。法定代表人苏鸿儒。委托代理人李传申。被上诉人（原审原告、反诉被告）东莞市百纳冷藏设备有限公司。法定代表人辛海霞。委托代理人杨广富。委托代理人符庆明。审理经过上诉人海南鸿琛工贸有限公司与被上诉人东莞市百纳冷藏设备有限公司因承揽合同
纠纷一案，不服海南省定安县人民法院（2013）定民初字第524号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年2月27日立案受理后，依法组成合议庭，2014年4月1日在海南省定安县人民法院公开开庭审理了本案。上诉人海南鸿琛工贸有限公司（以下简称鸿琛公司）的法定代表人苏鸿儒及委托代理人李传申，被上诉人东莞市百纳冷藏设备有限公司（以下简称百纳公司）的委托代理人杨广富、符庆明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。一审法院查明原审法院查明，2011年11月5日，鸿琛公司、百纳公司签订《百纳冷库工程安装合同》，约定：百纳公司为鸿琛公司安装冷库工程，包括保鲜库和冷藏库，设备由百纳公司根据材料明细报价表采购、安装。工程总造价37万元，工期35天内，开工日期2011年11月5日，竣工日期2011年12月30日。乙方（百纳公司）安装调试冷库完毕，甲方（鸿琛公司）现场
验收合格，并签字验收认可，未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明，乙方于工程竣工当天书面通知甲方验收，甲方在接到验收通知后两天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章，乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行损伤程序说明及故障咨询。付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方人民币111000元；（2）乙方库体材料货到进场，甲方3
日内支付乙方人民币92500元；（3）乙方机组及其他材料货到进场，甲方3日内支付乙方人民币92500元；（4）乙方冷库安装完工调试正常，甲方3日内支付乙方人民币55500元；（5）保修期满，3日内支付乙方人民币18500元。违约责任：乙方无故拖延工期的，造成的责任及损失由乙方负责，每拖延一天工期，扣工程费的1‰。但因甲方原因造成的除外；甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同总额的20%。产品质量责任和售后服务：使用期间，保修期内如出现问题，乙方在接到维修请求20分钟内
答复，24小时内进行处理，确保达到使用要求，如果乙方因故未进行维修处理甲方可另请维修人员维修，所产生费用，由乙方承担。自验收之日起，工程保修期为壹年。合同还有
其他约定。合同签订后，百纳公司为鸿琛公司安装冷库，但没有证据表明工程的实际完工时间，2013年9月9日，百纳公司向鸿琛公司发出《冷库完工使用通知书》，阐明冷库系统已安装妥当，烦请鸿琛公司签署验收文件后即可使用，鸿琛公司经验收认可冷库系统安装妥当，同意验收，并在通知书上签字、盖章确认。工程验收交付后，因存在质量问题，百纳公司派人对工程进行了维修。2013年9月28日，双方就冷库售后服务条款进行补充协议，签订《百纳冷库售后服务条款补充协议》，约定：1、乙方作为冷库的制造方，负有终身为甲方提供维护服务的责任；2、冷库使用过程中如出观问题，乙方接到甲方的维修请求必须在20分钟内给予回复，正常情况下必须6小时内到现场维修处理，确保甲方使用安全的要求；3、自验收之日起，工程保修期为壹年。保修期内，如冷库出现故障由乙方负责承担维修服务责任。保修期满后，不更换零件收取相应的上门服务费；更换损坏零件，按更换零件市场价格收取人工及零件成本费，但不得高于市场价；4、此补充协议一式贰份，甲乙双方各执一份。经鸿琛公司要求，百纳公司代表在合同落款日期前加上“验收日期”四字。另查明，在冷库安装过程中，鸿琛公司已经依约支付了第一、二、三期的工程款296000元，第四期的工程款55500元及第五期工程款（质量保证金）18500元尚未支付。经百纳公司申请，本院依法向海南省农业厅调取了海南
省瓜果菜田头预冷处理系统建设项目补贴申请审批表、检查验收表。检查验收表被检查验收项目建设情况栏注明：“土建工程已竣工，制冷设备安装完毕，已投入使用。”检查验收组意见栏注明：“通过验收，建议按标准补贴。”检查验收组签名栏有验收人员签名，落款时间为2011年12月5日，鸿琛公司也取得了相应的政府财政资金补贴。经现场查看冷库设备，现场有更换下来的风机、水泵、电热管、水管等，冷库正在使用中。以上事实有《百纳冷库工程安装合同》、《冷库完工使用通知书》、海南省农业厅、财政厅琼农字（2011）123号《通知》、《2011年海南省瓜果菜田头预冷处理系统建设项目资金补贴表》等证据及双方当事人的陈述为证。一审法院认为原审法院认为，本案系承揽合同纠纷。本案当事人争议的焦点是：1、百纳公司、鸿琛公司双方是否违约；
2、百纳公司是否应当赔偿鸿琛公司的直接损失和维修费用。第一、关于双方是否违约的问题。合同第一条第2款第（5）项约定，竣工日期为2011年12月30日。合同第二条约定，乙方工程材料进场时，工程材料的安全由乙方负责。乙方安装调试冷库完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可，未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。根据双方提供的《冷库完工使用通知书》，有签收内容，验收时间，并有双方签字、盖章，是双方的真实意思表示，证实双方于2013年9月9日才对工程进行正式验收交付，晚于合同约
定的竣工时间，属逾期完工，百纳公司的行为已经构成违约。百纳公司主张工程完工时间应当以海南省农业厅的验收时
间即2011年12月5日为准，但根据合同约定工程是否完工应以合同当事人验收为准，百纳公司提供的《海南省瓜果菜田头预冷处理系统建设项目检查验收表》不能作为工程完工交付验收的依据。百纳公司没有证据证明冷库工程已于合同约定完工时间前完工，百纳公司的主张理由不成立，不予支持。鸿琛公司提出补充协议上明确注明验收时间为2013年9月28日，但根据补充协议内容，补充协议只是对售后服务条款进行补充协议，没有任何涉及工程验收的内容，且根据冷库完工使用通知书，足可认定工程验收时间是2013年9月9日，鸿琛公司的抗辩意见没有事实根据，不予采纳。根据合同第四条第2款第（4）项的约定，乙方冷库安装完工调试正常，甲方3日内支付乙方人民币555OO元，工程于2013年9月9日验收交付，鸿琛公司没有按合同约定支付工程款55500元，其行为亦构成违约。百纳公司未按期完工，直至2013年9月9日双方才对工程进行验收，在此期间，鸿琛公司完全可以通过合法手段维护自己的权益，但鸿琛公司并没有积极行使法律赋予的权利，显然是放任、默认百纳公司的行为，鸿琛公司对此负有一定的责任，且根据合同约定，百纳公司如果拖延工期，每天扣工程费的1‰，鸿琛公司未能按合同规定时间支付工程款，每迟延一天，应向百纳
公司支付合同总额1‰的违约金，但违约金总额不超过合同款总额的20%，该约定明显不利于相对方，显失公平。《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定，当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。鉴于双方均存在违约行为，依法应当各自承担相应的责任，因此，双方主张对方承担违约金责任，均不予支持。根据合同约定，冷库安装调试完工正常，鸿琛公司3日内支付第四期款项55500元，但自2013年9月9日双方验收后鸿琛公司一直没有支付，根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬”的规定，百纳公司请求支付工程款55500元，于法有据，应予支持。百纳公司主张鸿琛公司支付第五期款项18500（质量保证金），根据合同约定，该款应于满壹年保修期后才予支付，现保修期尚未满，百纳公司的请求不符合合同约定，不予支持。百纳公司主张鸿琛公司支付因税率增加而多支出的51800元，税款属法定，且系其主动征询鸿琛公司开具何种发票，应视为双方对此重新约定，百纳公司该项主张于法无据，不予支持。第二、关于百纳公司是否应当赔偿鸿琛公司的直接损失和维修费用的问题。鸿琛公司反诉百纳公司赔偿直接损失10万元，即鱼产品变质、腐败的损失，但鸿琛公司提供的证据只有自行制作的相关照片、处理单、报废清单，其真实性无法认定，鸿琛公司的证据尚不足以证明直接损失
是因冷库质量原因造成的。因此，鸿琛公司该项主张理由不成立，不予支持。鸿琛公司反诉百纳公司赔偿维修费25346元，但鸿琛公司提供的证据冷库改造方案没有维修公司盖章，落款时间早于合同签订时间，也没有维修公司的相关资质证明和正式的维修发票，只有冷库改造报价表，尚不足以证明鸿琛公司是因冷库质量问题而另请人维修所产生的费用，鸿琛公司主张维修后尚在调试阶段，尚未支付维修费。因此，可待维修费实际发生后另行主张，鸿琛公司主张维修费证据不足，不予支持。鸿琛公司反诉百纳公司提供全部设备质量合格证书及进口设备证明文件，合同第三条第二款中约定，乙方于工程竣工当天书面通知甲方验收，甲方在接到验收通知后两天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章，乙方负责提供产品合格证书等。双方于2013年9月9日已经对工程进行了验收，鸿琛公司如认为需要百纳公司提供产品合格证书才予以验收，应当在验收时向百纳公司提出，但鸿琛公司当时并没有向百纳公司提出提供产品合格证书的
要求，因此，应视为鸿琛公司认可工程整体质量符合合同约定，鸿琛公司的该项诉请，理由不成立，不予支持。综上所述，百纳公司请求鸿琛公司支付工程款55500元，有事实根据和法律依据，应予支持，但请求鸿琛公司支付违约金、因税率增加而多支出的税款，于法无据，应予驳回。鸿琛公司
反诉请求百纳公司赔偿直接损失、维修费、逾期完工损失及提供设备合格证书，没有事实根据和法律依据，应予驳回。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百二十条之规定，判决：一、海南鸿琛工贸有限公司于本判决生效之日起十日内向东莞市百纳冷藏设备有
限公司支付工程款55500元；二、驳回东莞市百纳冷藏设备有限公司的其他诉讼请求；三、驳回海南鸿琛工贸有限公司的反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件本诉受理费3112元，东莞市百纳冷藏设备有限公司负担l867元，海南鸿琛工贸有限公司负担1245元，百纳公司已向本院预交，应退还百纳公司1245元，鸿琛公司负担的案件受理费限于判决生效后十日内向法院缴交；案件反诉受理费4895元，由鸿琛公司负担（已交）。上诉人诉称上诉人鸿琛公司上诉称，一审判决认定事实错误，判决没有事实和法律依据。第一，案件性质错误。上诉人与被上诉人于2011年11月5日签订《百纳冷库工程安装合同》，实际上是建筑工程施工合同，不属于加工承揽合同。第二、一审认定事实错误。1、逾期完工的责任问题。一审已经查明：判决书第14页倒数第6行：“证实双方于2013年9月9日验收，晚于合同约定的竣工时间”；判决书第15页第11行：“在此期间，
被告完全可以通过合法途径合法手段维护自己的权益，但是被告并没有积极行使法律赋予的权利，显然是放任、默认原告的行为，被告对此负有一定的责任”，这里一审认定上诉人有不行使权利的责任，完全是一审法院主观臆测出来的，没有任何事实证据。其次，上诉人在什么时间行使自己的权利，是上诉人的自由，法官无权干涉，在一审中提出完全符合法律规定，一审一方面说上诉人没有主张权利，另一方面又说主张权利予以驳回，显然是前后矛盾。2、违约金问题。判
决书第15页第14行：“原告如果拖延工期，每天扣除工程
费1‰，被告未能按照合同约定时间支付工程款，每迟延一天，被告应向原告支付合同总金额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同总额20%，该约定明显不利于相对方，显失公平”。合同均约定同等比例的违约金，怎么就显失公平呢？并且被上诉人在一审中并没有请求降低违约金，依据法律规定，人民法院在当事人未提出要求调减或者调增违约金的情况下，不得主动对约定违约金标准进行调整，还因为合同关系是当事人之间的利益关系，即使违约金数额过高或者过低而当事人却自愿接受，法院没有必要对此进行主动干预。一审法官主动适用违约金的判决，属于干涉当事人的自由，超出审判的职权。3、双方都违约，一审糊涂判案。上诉人之
所以不支付剩余工程款，是因为被上诉人的工程不合格，而被上诉人有维修的责任，被上诉人拒绝维修，所以不应得到
工程款。在被上诉人没有维修之前，无权取得工程款。一审判决：“鉴于双方都违反合同，应当各自承担相应的责任，因此双方主张违约金均不予支持”，这样的判决完全是糊涂判案。
4、维修费用和直接损失问题。一审判决对上诉人提交的维
修合同、维修费用、直接损失等均不予认可，完全不顾事实，凭法官的主观推测就否定上诉人的全部证据，严重违背客观事实。5对工程质量问题和质量合格证问题，判决书第17
页第3行：“2013年9月9日已经对工程进行验收，面对9月28日的再次验收置之不理，被告认为需要原告提交合格
产品证书，应当在验收时提出，但被告当时并没有提出，因此视为被告认可整个工程质量符合合同约定”，变相支持被上诉人没有进出口商品批文和进口商品的合格证书的理由。质量是否合格是凭合格证作为最主要依据，且执行法官也亲自到现场看过损坏的几台风机和其他一堆不合格的零配件。一审这一段推理，没有质量合格证法官就视为合格，完全不顾国家产品质量的规定，完全是颠倒黑白。6、保修责任问题。一审没有认定保修问题，属于漏判。合同约定保修期满，3
日内支付5%即18500元。违约责任：乙方无故拖延工期的，造成的责任及损失由乙方负责，每拖延一天工期，扣工程费的1‰，由于质量不合格造成的损失由乙方负责。自验收之日起，工程保修期为一年。保修期内出现质量问题，由乙方负责维修并承担各种费用。7、支付工程款的时间问题。依
照合同第四条的约定，安装调试正常后才付款，被上诉人安装的冷库工程无法正常使用，上诉人不能支付工程款。工程保修期还未满，被上诉人也无权请求支付5%的质量保证金。一审对此也没有认定。8、对被上诉人违约事实没有认定。被上诉人严重违约，工期延误；工程质量严重不合格；无法正常使用，不进行维修；因无法除霜，砸烂上诉人的设施造成上诉人直接损失。9、工期严重延误。合同签订后，被上诉人迟迟不能将设备运抵现场，一直到2013年10月9日才安装完毕，依照合同约定的工期竣工日期2011年12月30日，被上诉人工期延误10个月零九天。工程质量不合格，被上诉人安装的设备不合格，没有提供任何机械设备合格证明书；使用的材料不符合国家标准，如在夹层中使用泡沫塑料，这本来是国家禁止使用的；安装过程偷工减料，没有安装电源自动开关、冷库使用制动开关、没有安装散热器防护；在水箱里违规安装电热管，造成漏电安全隐患。按照合同约定，被上诉人应该对不合格项目进行维修，重新安装。可是，被上诉人连电话都不接，更不派人到场维修。冷库工程一直无法使用。上诉人万般无奈，只好自己另请人维修，2013
年11月18日，维修花费25346元。因被上诉人安装的冷库无法使用，冰冻炸毁上诉人的设施，合计10万多元的损失。请求：l、撤销定安县人民法院（2013）定民初字第524号民事判决第一项和第三项。2、改判驳回百纳公司的全部
诉讼请求；百纳公司支付鸿琛公司直接损失10万元、支付
维修费用25346元、支付逾期完工损失114330元（计算方法为370000元×1‰×309天），合计为239676元。3、判令百纳公司向鸿琛公司提供全部设备质量合格证书及进口设
备证明文件。被上诉人辩称被上诉人百纳公司答辩称，上诉人的上诉请求没有事实与法律依据，依法应予以驳回。
一、答辩人并非逾期完工，而是被答辩人拖延验收时间。答辩人的工程已经于合同约定的2012年12月31日之前完工，并且经过了海南省农业厅的验收，也拿到了相应的财政补贴。答辩人并没有逾期完工。合同约定工期不到一个月，但是被答辩人却拖延验收时间长达一年多，直到2013年9月9日才给验收，并且在验收完后还找借口拖延支付工程款。二、违约金之约定确实不利于答辩人，显失公平。答辩人在一审时也提出该违约金过高，并且提出了被答辩人故意拖延验收，其主张的违约金是扩大的损失，由其自己承担。三、答辩人没有违约。工程在2013年9月9日已经被答辩人验收。之后出现的水管损坏已经修复，并且被答辩人也在2013年9
月28日进行了修复后的验收。相反，被答辩人违约，其故
意拖延验收时间，验收后还故意拖延工程款的支付。四、被答辩人主张的维修费用及直接损失没有事实根据，且无法证明因果关系。五、工程质量经过验收合格，有海南省农业厅的验收表及被答辩人的验收为证。六、工程验收合格后就应
当支付工程款，保修问题与工程款的支付无关，并且合同中约定的质量保证金尚未支付。七、被答辩人主张的其他事实与理由均不成立。本院认为一审中，百纳公司和鸿琛公司均提供《冷库完工使用通知书》，百纳公司欲证明鸿琛公司不及时对工程进行验收，一直到2013年才对工程进行验收。鸿琛公司欲证明百纳公司2013年9月9日才通知其对工程进行验收。本院认为，该份证据只能证明双方于2013年9月9日对冷库工程进行验收。百纳公司提供的《检查验收表》，证明冷库已于2011年12月安装完毕，投入使用，并通过相关部门验收。鸿琛公司对其真实性没有异议，对其证明力有异议。本院认为，该份证据能够证明制冷设备安装完毕，已投入使用，对其真实性和证明力均予以确认。鸿琛公司提供的《请款单》，证明百纳公司的设备于2011年12月26日才运抵现场，百纳公司对其真实性和证明力均不予认可。该份证明没有原件，鸿琛公司称其在百纳公司提供的证据中复印，百纳公司并未提供该证据，本院对其真实性和证明力均不予确认。除上述证据外，对一审其他证据的认证意见与一审一致，本院予以确认。二审中，上诉人鸿琛公司提供发票号为07714736、07714737、07714738三张发票，证明冷库改造的费用及鸿琛公司另找人对百纳公司安装不合格的部分进行了施工。被上诉人百纳公司对其真实性无异议，但认为发票维修的主体是个人，是否有维修主体资格
不清楚。即使是百纳公司安装的冷库需要维修，那也是质保金的问题。本院认为，该三张发票维修的主体都是个人，也没有维修清单，不能证明冷库改造的费用，对其证明力不予确认。二审查明，2011年11月5日，鸿琛公司、百纳公
司签订《百纳冷库工程安装合同》，约定：百纳公司为鸿琛
公司安装冷库工程，包括保鲜库和冷藏库，设备由百纳公司根据材料明细报价表采购、安装。工程总造价37万元，工
期35天内，开工日期2011年11月5日，竣工日期2011
年12月30日。乙方（百纳公司）安装调试冷库完毕，甲方（鸿琛公司）现场验收合格，并签字验收认可，未有甲乙双方验收签字，材料、设备不得使用、安装。乙方于工程竣工当天书面通知甲方验收，甲方在接到验收通知后两天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章，乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行损伤程序说明及故障咨询。付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方人民币111000元；（2）乙方库体材料货到进场，甲方3
日内支付乙方人民币92500元；（3）乙方机组及其他材料货到进场，甲方3日内支付乙方人民币92500元；（4）乙方冷库安装完工调试正常甲方3日内支付乙方人民币55500元；（5）保修期满，3日内支付乙方人民币18500元。违约责任：乙方无故拖延工期的，造成的责任及损失由乙方负责，
每拖延一天工期，扣工程费的1‰。但因甲方原因造成的除外；甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金，但违约金总额不超过合同总额的20%。产品质量责任和售后服务：使用期间，保修期内如出现问题，乙方在接到维修请求20分钟内答复，24小时内进行处理，确保达到使用要求，如果乙方因故未进行维修处理甲方可另请维修人员维修，所产生费用，由乙方承担。自验收之日起，工程保修期为壹年。2013年9月9日，鸿琛公司在百纳公司发出的《冷库完工使用通知书》上签名盖章，对冷库系统进行验收。双方验收后，因存在质量问题，百纳公司派人对工程进行了维修。2013年9月28日，双方就冷库售后服务条款进行补充协议，签订《百纳冷库售后服务条款补充协议》。在冷库安装过程中，鸿琛公司已经依约支付了第一、二、三期的工程款296000元，第四期的工程款55500元及第五期工程款（质量保证金）18500元尚未支付。经百纳公司申请，原审法院依法向海南省农业厅调取了海南瓜果菜田头预冷处理系统建设项目补贴申请
审批表、检查验收表。检查验收表被检查验收项目建设情况栏注明：“土建工程已竣工，制冷设备安装完毕，已投入使用。”检查验收组意见栏注明：“通过验收，建议按标准补贴。”检查验收组签名栏有验收人员签名，落款时间为2011年12月5日，鸿琛公司也取得了相应的政府财政资金补贴。经一审
法院现场查看冷库设备，现场有更换下来的风机、水泵、电热管、水管等，冷库正在使用中。另查明，苏鸿儒因新建鸿琛预冷库，于2011年12月份领取了预冷处理系统建设项目的财政资金补贴26.4万元。本院认为，本案的争议焦点为：一、本案应定性为承揽合同纠纷还是建设工程施工合同纠纷；二、鸿琛公司是否应支付工程款55500元给百纳公司；
三、鸿琛公司请求的直接损失10万元、维修费用25346元、逾期完工损失114330元是否有事实和法律依据；四、鸿琛公司是否应向百纳公司向其提供全部设备质量合格证书及
进口设备证明文件。关于本案应定性为承揽合同纠纷还是建设工程施工合同纠纷的问题。承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。《合同法》第287条规定，法律对建设工程合同没有特别规定的，适用承揽合同的有关规定。因此，建设工程合同是承揽合同的一种，是特殊的承揽合同。本案中，百纳公司按照鸿琛公司的要求安装冷库，交付工作成果，鸿琛公司支付报酬，符合承揽合同的特征。原审法院将本案定性为承揽合同并无不当，鸿琛公司上诉称本案案件定性错误，本院不予采信。二、关于鸿琛公司是否应支付工程款55500元给百纳公司的问题。从《检查验收表》可以看出，冷库的制冷设备安装完毕，已投入使用，通过验收，建议按标准补贴。
实际上鸿琛公司于2011年12月份已领取海南省瓜果菜田头预冷处理系统建设项目资金补贴26.4万元。根据《冷库完工使用通知书》的内容，双方于2013年9月9日才对工程进行验收，这并不影响冷库制冷设备早已安装完毕并投入使用的事实。鸿琛公司辩称2011年12月5日制冷设备安装完毕，已投入使用是为了申请补贴而作的虚假陈述，本院不予采信。《百纳冷库工程安装合同》中约定，百纳公司冷库安装完工调试正常，鸿琛公司3日内支付百纳公司人民币55500元。现冷库制冷设备已安装完毕并验收，鸿琛公司应向百纳公司支付工程款55500元。同时，根据合同约定保修期内质量问题由百纳公司负责维修并承担费用。至双方发生纠纷时，尚在维修期内，鸿琛公司如果认为冷库存在质量问题应要求百纳公司进行维修，或者经双方协商后自行进行维修并以质保金折抵维修费用。鸿琛公司以冷库存在质量问题拒绝支付工程款55500元没有合同依据，本院不予支持。三、关于鸿琛公司请求的直接损失10万元、维修费用25346元、逾期完工损失114330元是否有事实和法律依据的问题。鸿琛公司请求百纳公司赔偿直接损失10万元，其没有对安装工程
的质量问题进行鉴定，只提供了其单方制作的相关照片、处理单、报废清单。这些证据不足以证明鸿琛公司的直接损失是由冷库质量原因造成的。因此，鸿琛公司的该项主张，本院不予支持。鸿琛公司请求百纳公司赔偿维修费25346元，
其一审中提供了证据《冷库改造方案》和《冷库改造报价表》。二审中提供了发票号为07714736、07714737、07714738三张维修发票。《冷库改造方案》落款时间为2011年10月17日，早于双方合同签订时间，中川机电设备有限公司也没有盖章，不具有证明效力。而单凭琼海中川机电设备有限公司出具的《冷库改造报价表》，也不足以证明鸿琛公司因冷库质量问题而产生的实际维修费用。鸿琛公司提供的07714736、07714737、07714738三张维修发票，没有维修清单佐证，鸿琛公司的该项主张证据不足，本院不予支持。鸿琛公司请求百纳公司赔偿逾期完工损失114330元，其认为百纳公司在2013年9月9日才将冷库设备安装完毕，已经逾期了10个月零9天。事实上，冷库安装工程已于2011年12月30日前已安装完毕，该日期在合同约定的期限内，不存在逾期完工的事实，对鸿琛公司的该项主张，本院不予支持。四、关于鸿琛公司是否应向百纳公司向其提供全部设备质量合格证书及进口设备证明文件的问题。依据合同约定，提供设备质量合格证书及进口设备证明文件是百纳公司的附随义务。鸿深公司一审反诉及上诉均要求百纳公司提供设备质量合格证书及进口设备证明文件，但鸿深公司未列明要求提供哪些产品的质量合格证书，哪些设备的进口证明文件，其请求不明确，本案不予审理。鸿深公司可与百纳公司协商处理或另行主张。综上所述，原审判决认定事实基本
清楚，适用法律正确，实体处理适当，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：二审裁判结果驳回上诉，维持原判。二审案件受理费6082.5元，由上诉人海南鸿琛工贸有限公司负担。本判决为终审判决。审判人员审判长昌盛代理审判员邱甜代理审判员林芝静裁判日期二〇一四年四月二十三日书记员书记员梁莹
案例检索报告
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 案例检索报告 云星-股权转让协议效力研究-案例检索报告检索背景检索问题签订《股权转让协议》，但标的公司的资产主要为国有土地使用权协议是否因名为股权转让实为国有土地使用权转让而被认定无效案例序号裁判文书名称方路恒与黄山美森新材料科技有限公司、盛贾抡合同纠纷一审民事判决书宋某甲、俞某甲与张某甲、朱某甲股权转让纠纷案来源威科先行链接/ 索引审理法院/ 审级杭州市富阳区人民法院（浙江省富阳市人民法上海市金山区人民法院 /一审案号 (2015) 杭富商初字第 3183 (2013) 金民二 (商)初字第463号 (2015) 杭萧商初字第 1103 号 (2016) 辽01 民终 3666 号内容双方之行为从根本上，应当判定，系以股权转让协议为外表，实质为国有土地使用权的买卖。 该行为并非合法之行为，系以合法形式掩盖非法目的。 故从现有证据应当认定，原、被告于2014年9月22日签订股权转让协议，属以合法形式掩盖非法目的，应当被认定为无效。 本院认为：原告宋某甲、俞某甲与被告张某甲、朱某甲签订的补充协议，约定原告方将其所持有的在上海高凡公司的股权转让给两被告，两被告向两原告支付相应的对价。 之后双方也按此办理了相关的股权变更手续。 补充协议符合股权转让合同的特性，应定性为股权转让合同，难以认定双方这一转让行为实为土地倒卖行为。 1/ 5
《文献检索》 检索报告及范例(1)
《科技文献检索》课程检索报告 题目单片机原理及原理 班级 学号 姓名
一、检索课题：中文：单片机原理及应用 中文关键词：单片机原理，应用 英文：Principle and application of single chip microcomputer 英文关键词：Single chip microcomputer principle，application 二、中文检索 1、期刊论文检索 1）数据库或者网址名称：中国学术期刊网络出版总库 检索词：单片机原理，应用 检出条数：752 检索步骤描述：打开中国知网，选择“期刊”，高级检索，输入主题为“单片机原理”，并且包含“应用”，精确查询，检索出752条结果。 [1]贡雪梅. 项目教学法在单片机原理课程设计中的应用[J]. 实验技术与管理,2009,07:115-116+144. [2]王瑾. 《单片机原理与应用》教改探索[J]. 中国科技信息,2008,02:235+239. [3]石明江,顾亚雄,张禾. 单片机原理与应用课程教学改革与实践[J]. 计算机
教育,2011,06:11-13. [4]陈浩. 单片机原理的应用与开发技巧探讨[J]. 赤峰学院学报(科学教育版),2011,04:131-132. [5]赵月静,陈继荣,张永弟. 单片机原理及应用课程创新实践教学改革[J]. 实验技术与管理,2013,01:176-179. 2）数据库或者网址名称：万方数据知识服务平台 检索词：单片机原理，应用 检出条数：733 检索步骤描述：打开万方数据库，选择“期刊”，高级检索，选择“主题”字段，输入“单片机原理”，并且“主题”字段包含“应用”，精确匹配，检索出733条结果。 [1] 王海滨,薛伟,邢涛等.森林工程专业单片机原理与应用教学改革研究与探讨[J].安徽农业科学,2015,(1):344-345,: [2] 贡雪梅.项目教学法在单片机原理课程设计中的应用[J].实验技术与管理,2009,26(7):115-116,:
无线智能化设备技术参数
无线智能化设备技术参数 一、无线控制器 1.千兆以太网口数≥4个；并需提供1个RJ-45 Console管理口，提供USB接口数 ≥2，用于外接硬件设备 2.集中转发模式下最大可支持管理AP数≥72，单台设备最大可支持管理AP数≥ 600； 3.支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac wave2、 802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议 4.支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等企 业认证，以及二维码审核认证、微信认证、短信认证、APP认证、临时访客账号、Facebook等外来访客认证方式； 5.支持对接移动办公平台进行用户认证，包括阿里钉钉、微信企业号、口袋助 理等主流平台，支持同步组织架构实现不同部门人员分配不同的上网权限策略，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供后台功能截图证明）； 6.支持接入终端操作系统智能识别，能识别安卓、ios、windows移动终端、 windows PC、MAC PC等接入终端， 7.支持智能无线网盾准入，设置只允许采用同品牌智能无线网盾的终端才能接 入（提供后台功能截图证明）； 8.支持Portal认证页面自定义，包括页面展示信息、页面标题、文字描述、免 责声明等信息； 9.支持认证方式排序，实现同一个SSID不同认证方式，员工使用PC机登录认证 时默认显示账号认证，外来访客的移动终端登录认证时默认显示访客认证（微信、二维码等） 10.提供多种规则的页面推送方式，支持根据AP位置、时间计划、性别、运营商 类型、归属地等推送不同的Portal页面，实现不同效果的首页推送； 11.支持根据用户/接入AP/终端类型设置不同的跳转页面或URL，同时将用户名、 终端MAC、IP以及接入的AP/AP组等信息传递给网站，用于二次开发或统计分析
《文献检索》检索报告要求及范例
《文献检索》检索报告 1、检索目的：通过检索检索，加深对课堂所学检索知识和检索方法的巩固，对 我馆订购的重要中外文数据库有形象而直观的认识，并熟练掌握有关中外文数据库的检索方法，通过检索掌握各种搜索语法的使用，提高针对专业课题进行检索的实际操作能力，特别是计算机信息检索的能力。 2、检索内容： 结合自己所学专业自选题目（课题不许重复），注意选题不要太大，一般应包含两个以上的关键词，并列出此选题的中英文题名。按照自选课题，进行文献检索，要求使用不同的检索方法和手段，给出检索结果页面截图，并列出检索结果条数和结果举例（5个为宜）。 4、检索说明及要求 1)本报告中的题录格式书写参照参考文献格式（见下页）。 2)检出篇（条）数指按检索词或检索式实际检出的篇（条）数，而非经人工筛 选的切题篇数。 3)检索步骤描述包括检索词、字段限定、检索途径（简单或高级检索等）及因 检索结果不理想而调整检索策略的过程。 4)在检索结果不理想时，如检出篇数为零时可进行检索词调整，在报告中应对 检索策略作说明。 5)“检索报告”为本课程考核形式，课程结束时统一打印上交。如两份检索报 告相同，两份均记为零分。 6)“检索报告”格式，封面如下下页所示，A4纸打印，正文部分中文宋体、 西文和数字Times New Roman，小四号，倍行距。 7)检索报告在10-15页，打印成册上交。
电子文献[序号］主要责任者．电子文献题名［文献类型/载体类型］．电子文献的出版或可获得地址，发表或更新的期/引用日期(任选)． 例：[21] 王明亮．中国学术期刊标准化数据库系统工程的［EB/OL］． ,1998-08-16/1998-10-04． 《文献检索》课程 检索报告 题目 ____________________ 姓名 专业 学号
HQAV智能无线终端产品说明书
HQ6006A智能无线终端 产品使用说明书 封面背景请沿用原来的版本！ 制作时请打样提交华强公司确认！
HQ6006A智能无线终端产品使用说明书 （适合于V31/V35/V36/V37/V52/V53等系列HQ6006A智能无线终端） V3.0.1-Build-By HQITI 产品简介 欢迎您成为华强GPS大家庭一员！ 恭喜您成为华强GPS智能无线终端产品的用户，我们非常感谢您选择了本款GPS 产品。 HQ6006A智能无线终端是深圳华强信息产业有限公司自主研发生产的新一代高科技产品；通过本产品利用全球卫星定位导航系统（GPS）、电子地图（GIS）、移动通信网络（GSM / GPRS / CDMA）、计算机通信及自动控制等技术能提供您更加优质的卫星定位、移动通信、远程控制、信息传输等产品功能。 知识产权申明 本手册中所描述的华强GPS产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有深圳华强信息产业有限公司和第三方版权的软件。中国和其他国家的法律保护深圳华强信息产业有限公司和第三方软件供应商对版权软件的专营权，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有深圳华强信息产业有限公司版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买深圳华强信息产业有限公司产品并不意味着直接或间接地承认买方拥有深圳华强信息产业有限公司与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利使
用权，但产品销售法规定的普通产品，不具有专有权的产品和具有免费特许权的产品除外。 如下标识归属深圳华强信息产业有限公司所有，任何个人和组织在没有获得授权的情况下不得随意使用或篡改： ※如本手册所述内容与您的GPS智能无线终端不符，请以智能无线终端为准。 ※深圳华强信息产业有限公司拥有本手册的最终解释权。 ※深圳华强信息产业有限公司保留修改技术规则而不事先通知的权利。 ※深圳华强信息产业有限公司保留修改本手册内容的权利，恕不另行通知。 2000-2007，深圳华强信息产业有限公司版权所有。 公司网址：全国统一客服电话：400-886-1199 注意事项 1、用户安装设备前请仔细阅读本说明书。 2、安装设备前请先插入SIM或UIM卡，否则设备无法正常工作。 3、请先确认所有设备和连线连接正确后再接主机电源。切勿在主机上电的情况下安装或拆卸。如发现有遗漏线或误接，请先切断电源，否则容易损坏设备。 4、建议在指定的安装地点安装本设备，如在使用过程中发现异常，请立即到指定维修点维修。在非指定安装点或维修点安装、维修，造成的设备损坏不在产品保修范
自动化毕业论文智能无线技术简介
智能无线技术简介 智能天线原名自适应天线阵列（AAA，Adaptive Antenna Array），最初应用于雷达、声纳、军事方面，主要用来完成空间 滤波和定位，大家熟悉的相挂阵雷达就是一种较简单的自适应无 线阵。移动通信研究者给应用于移动通信的自适应无线阵起了一 个较吸引入的名字：智能无线，英文名为smart antenna或Intelligent antenna。 1.基本结构顾名思义自适应天线阵由多 个天线单元组成，每一个天线后接一个加权器（即乘以某一个系数，这个系数通常是复数，既调节幅度又调节相位，而在相控阵 雷达中只有相位可调），最后用相加器进行合并。这种结构的智 能天线只能完成空域处理，同时具有空域、时域处理能刀的智能 天线在结构上相对复杂些，每个天线后接的是一个延时抽头加权 网（结构上与时城FIR均衡器相同）。自适应或智能的主要含义 是指这些加权系数可以恰当改变自适应调整。上面介绍的其实是 智能天线用作接收天线时的结构，当用它进行发射时结构稍有变化，加权器或加权网络置于天线之前，也没有相加合并器。 2.工 作原理假设满足天线传输窄带条件，即某～人射信号在各天线单 元的响应输出只有相位差异而没有幅度变化，这些相位差异由人 射信号到达各天线所走路线的长度差决定。若人射信号为平面波（只有一个人射方向），则这些相位差由载波波长、人射角度、 天线位置分布唯一确定。给足～粗加权值，一定的人射信号强度，不同人射角度的信号由于在天线问的相位差不同，合并器后的输 出信号强度也会不同。以人射角为横坐标对应的智能无线输出增 益（dB）为纵坐标所作的图被称为方向图（天线术语），智能天 线的方向图不同于全向（omni－）天线（理想时为一直线），而
忏悔作文
“人非圣贤，孰能无过。”哪一个人未曾犯过愚昧或盲从的错误呢？幸好在我们的心里，都埋藏着一种叫“忏悔”的种子。忏悔是一种勇气，一种敢于面对自己、面对生活的勇气，一种敢于认识过去错误而感觉痛心的情感体验。 请以“忏悔”为话题，写一篇文章。要求：①所写内容必须在话题范围之内；②立意自定；③文体自选（诗歌除外）；④题目自拟；⑤不少于600字；⑤要有自己的体验和感悟。不得抄袭。⑦书写要正确、规范、美观。 如果只是一味地承认自己的过错，整篇文章像一封“”，那就进入了主题平淡的误区；若不突破“做错事”“做砸事”“做坏事”等题材，寻找到新颖而又富有情感的写作内容，又容易出现千篇一律的问题。写作时要注意两点：一要展示良好的精神风貌，忏悔不是丑恶的延伸，而是一个人精神的新生，应当是愉悦的；忏悔不是个人品质的下降，而是心灵的飞升；忏悔不是耻辱，因为真诚和使命已经成为力量，是生命中的又一次新生。我们要巧妙地将这些情感融入到具体的事例中。二要寻找新颖独特的构思，想构思出彩，先要让忏海的内容与众不同。如你忏海是因为你无法给予他人更多的帮助，这种情感就非同寻常；你忏悔是因为你在取得成功时却漠视了他人的存在，这种内容就与众不同。这样的立意才会有高人一筹。 迟到的忏悔 光阴似箭，日月如梭。如今，我已是一个１４岁的少女。回首过去的十四个春秋，一次次失败，一次次成功，一次次欣喜，一次次失落……那些回忆我都珍藏在心中。它们如冬天的雪花，点点滴滴都飘落在我的眼前。伸手接住一片，那么美丽，那么忧伤…… 在20XX年的春天，那个万物复苏，百花争艳的四月，我却顾不得身边的美景，被自责与忏悔折磨得彻夜难眠。 那时的我很不懂事，爸爸妈妈说不得，爷爷奶奶讲不得。任性、蛮横、不讲理……妈妈的工作很忙，爸爸的应酬很多，我便由姥姥照看。姨妈家４岁的妹妹除了哭就会撒娇，她也住在姥姥家。当然，８岁的我很不情愿妹妹也住在那里。于是，我天天和妹妹吵，听到她哭喊我可以无动于衷，而且，凡是她有的我就一定要有。姥姥总是轻声对我说：“你是姐姐，就让着妹妹一点吧……”每当这时，我就会没好气地回一句：“不让不让，谁让姨妈晚生她的？我凭什么让着她啊？”姥姥只能无奈地摇摇头，颤颤巍巍地拖着她那中风的身子走开了。那时，看着她步履蹒跚的背影，我心里也有些自责，可我却一直不肯承认错误。 一次，我和妹妹分果汁，姥姥不小心给妹妹多倒了一点。我一定要妹妹倒给我一些，妹妹抱着杯子就是不肯给我。姥姥对我说：“你就让着她吧，她还小呢！”我生气地冲着姥姥大叫：“你就是偏爱妹妹，哼！”说着，竟把一整杯果汁倒在了姥姥身上。 那天下午，妈妈来接我回家。她一进门，妈妈便问我：“小妤，今天在这里有没有不听话啊？”我犹豫着，不知该怎么回答。姥姥慢慢走到我身边，轻抚着我的头，对妈妈说：“她今天可乖了……”我惊讶地看着姥姥，姥姥用她那慈祥的目光看着我，看得我好心虚、好难过。我决定从明天起要听姥姥的话了。 但天违人愿，就在第二天，姥姥因高血压突然发病，抢救无效离开了我们。那天，我的心像被谁撕扯着，钻心之痛令我哭得昏天黑地，懊悔和痛苦就这样环绕着我，一刻都不肯离开。 天堂中的姥姥啊，您能听见我的呼唤与忏悔吗？ 2朋友的忏悔
检索报告案例
《文献检索》检索报告 课题名称：汽车无级自动变速器控制系统的 现状研究 专业： 班级： 学号： 姓名： 得分：
完成时间：2010年月日 评分体系及项目得分 评分项目及其要求项目得分 1．课题难度值（10分）得分： 2．选择和使用工具书(检索系统)的情况（70分）： （1）选择检索工具、系统（数据库）的种类[至少5种，其中必有一种外文数据库] （15分）得分：（2）查的文献条目的数量(至少10条，多查适当加分) （15分） 得分：（3）所查文献的出版类型(图书、期刊论文、会议论文、专利、标准等5 种以上，每种出版类型1分)（15分）得分：（4）所查的原始文献的文种(限中英文两种)（05分）得分： （5）综合运用所选检索系统（数据库）的各种检索途径或制订检索策略的能力（05分）得分：（6）所查检索条目查准率情况（检索条目与选择课题的针对性评价，每查准一条1分）（15分）得分：3．原始文献的获取情况（请您至少提供2篇原文的第一页复印件或打印件）（10分）得分： 4．按照“步骤要求”和“格式要求”完成检索报告（10分）得分：
总得分： 课题名称：汽车无级自动变速器控制系统的 现状研究 一、分析研究课题 1．背景分析： 金属带式无级自动变速器(Continuously VariableTransmission,简称为CVT)能根据车辆行驶条件自动连续变化速比,使发动机按最佳燃油经济性曲线或最佳动力性曲线工作。无级变速传动是一种理想的传动方式,自汽车诞生以来一直是人们追求的目标。它与常规变速传动相比可以显著提高汽车的燃油经济性,改善汽车的动力性和乘坐舒适性,降低发动机的排放污染等优点。20年来,尤其是近年CVT作为传动技术正在以更快的速度在欧洲并向世界各国扩展,引起越来越多的汽车制造厂家的关注并已被投入批量生产,有着广阔的发展空间。自动变速器主要有电液控制系统、机液控制系统等几种类型。 2．需要解决的问题： （1）汽车无级自动变速器控制系统概念、类型、功用等。（2）汽车无级自动变速器控制系统发展历史、研究现状。（3）汽车无级自动变速器控制系统的技术突破与发展前景？…… 3．检索文献的要求 （1）所需的文献内容、水平。紧贴本课题的要求的文献，文献能够代表当今该技术领域的研究水平。 （2）所需文献的时间、地域、类型、文种： 原文发表时间（年代）：为近十年发表的文献； 原文发表地域：不限国别；
智能无线WiFi覆盖解决方案
智能无线 WiFi 覆盖解决方案 智能无线WiFi 覆盖解决方案 2015-08 1 / 13 智能无线WiFi 覆盖解决方案 1.2 无线案例
智能WiFi 覆盖案例 备注： 速8酒店KTV休闲中心大洋百货商场2 / 13
智能无线WiFi 覆盖解决方案 一、无线WiFi 覆盖趋势 2.1 无线网络现状无线网络技术的诞生标志着一个新的计算机时代——移动计算时代的来临。特别是以IEEE802.11n(Wi-Fi) 为主的无线网络应用的日益广泛，各式移动电脑、智能手机、MID等终端的广泛普及，人们对移动应用的依赖也日益增加。随之各行业涌现出为满足人们的日益需求及方便自身行业网络应用，实现各行业、企业、家庭无线WiFi 部署，已成为他们的首先要求。特别是对于服务行业，如商场、宾馆、KTV场所等，这些场所无线网络的覆盖，由于突破传统的有线固定上网方式，客户可以自由地在覆盖区域内，如商场大堂、休息区、会议室、餐厅、客房等等，不仅可以通过笔记本，还能用自身携带的智能手机、平板电脑等终端，随心所欲走动式、多样式的实现互联网应用。这无疑给客户带来前所未有的方便。这对激烈竞争的服务行业来说，这样不仅能吸引大量客户前来，而且还能带来不少的回头客; 另一方面，通过一些认证功能，WEB页面推广，可对商场、宾馆实行一定程度的推广服务。方便用户的同时，也对商场、宾馆的品牌、特色进行了推广。 可以说无线网络它正在改变我们传统的作业模式，带给大家带来了一个全新的应用理念。开展无线覆盖，实为百利而无一害之举。 2.2 无线网络优、劣势无线网络相对于传统的有线网络，有一定的弊端，但也有一定的优势。弊端在于: 因无线网络是利用空气做为媒介传输，在传输质量上，毕竟还是不能等同于利用线材做为物质传输的有线网络。但对于一些智能终端如智能手机、MID平板、 笔记本上网应用来说，还是绰绰有余。而无线网络的优势上，相当较多，其主要表现在: 总体来讲，对于各行业的网络需求，部署无线网络远远是利大于弊。
以忏悔为话题作文800字5篇
以忏悔为话题作文800字5篇 忏悔是一种勇气，一种敢于面对自己、面对生活的勇气，一种敢于认识过去错误而感觉痛心的情感体验，下面是橙子为大家带来的有关忏悔为话题作文800字5篇。 忏悔 在偌大的教堂里，一片漆黑，没有点亮一根蜡烛。外面在稀里哗啦地下着暴风雨。忽地，一记闪光在漆黑的夜空划过，惨白的光亮顿时照亮天地。透过五彩的玻璃窗，光亮映射在一名女孩身上。她，在跪在神面前忏悔。窗外的树舞枝影投入教堂，犹如众多的手舞足蹈的鬼魅在狂风暴雨的夜里开舞会，直煞人。但女孩丝毫不为其所动，她虔诚地低着头，紧闭着双眼，口中念念有词。 “轰隆隆——”一声震耳欲聋的雷声突地在天地间爆开。那一瞬间，大地仿佛也震动了一下，任谁受得了如此骇人的雷声呢?女孩却只瑟缩了一下身子，仍跪着忏悔。 “咔嘞——”窗外的一棵大树经受不住风神的摧残，倒了，正好倒向教堂。窗破了，五彩的玻璃撒满地上，就在女孩的身后。一块玻璃碎片划过女孩的脸，美丽的面颊上渗出一痕淡淡的血珠。女孩轻呼了一声，也不理会脸上的伤，仍跪在神面前忏悔。 亮白刺眼的闪光从窗外直射进来，照在满地的玻璃碎片上反射出诡异的五彩斑斓的光。冷冽的风从破烂的窗席卷而来。带着阴冷的笑容，风神携着他的舞伴——雨神，(新年礼物)在教堂里开起了舞会。五彩的光照耀着舞台，伴着噼里啪啦的音乐伴奏，他们跳遍了教堂的
每一个角落。女孩拉了拉紧身上薄薄的外衣，仍低着头跪在神面前忏悔…… 第二天早晨，阳光灿烂，只有残叶上痛苦的泪水向人们诉说昨夜那场可怕的暴风雨。人们在破烂的教堂里发现了女孩。她，带着一生中最美的笑容，在神的脚下沉沉睡去……在她的眼角处闪烁着光亮，是雨水，还是泪水? 忏悔 在一座美丽的大森林里，居住则许多活泼可爱的小动物。可有一天，一个大怪物(大吊车)把树木全都吊走了，森林里的动物不是死了，就是逃了，美丽的森林变成了沙漠，成了死亡森林。 读了这篇文章，我掩卷深思，心里不由感慨万千我们欠地球的太多了!几千年来，我们人类不断砍伐树木，使森林覆盖面积逐渐减少，而沙漠却越来越多。取代森林的是一座座高耸入云的大厦朵朵白云变成了朵朵白烟天上飞舞的小鸟变由天上飞舞的塑料袋接班整天呼吸着灰蒙蒙的乌烟瘴气，而那些所谓的新人类却说这是时代的气息! 再说一说动物吧!原来遍地的麻雀现在只能看见一两只了，原来满街跑的野猫野狗都被绳子拴着人们毫无节制的取用资源。先拿吃来说，且不说一位公爵吃一顿饭要杀72头牛，可每次只吃不到一头就不吃了，任剩下的71头牛烂掉且不说一道鱼血杀上百条鱼，只取其血，全鱼皆费且不说一道猴脑，杀十几只猴，只取其脑，一人也只吃一两口罢只道中国古代官僚，一顿饭，摆满一桌子，一道菜也只吃一两口!
智能无线网络WIA产品及解决方案
智能无线网络WIA产品及解决方案中国科学院沈阳自动化研究所建立于1958年。作为国家自动化领域的主要研究机构，沈阳自动化研究所建所以来共完成各类科研项目1000多项，获得国家、中国科学院和各部委及省、市科技成果奖200多项，在工业自动化、水下机器人、工业机器人、光电信息等方面取得了一批具有国际水平、具有自主知识产权的成果，成为在国内具有领先与带头作用，在国际具有较高知名度的国家级研究开发基地。 中国科学院沈阳自动化研究所是国内最早开展工业无线技术研究的科研单位之一，是中国工业无线联盟的发起者。攻克了工业无线技术的抗干扰、实时通信、节能等难点问题，提出具有自主知识产权的智能无线网络WIA技术体系，并开发出系列产品。目前，以WIA为基础的中国工业无线技术国家标准体系已初步形成，WIA正在成为与Wireless HART、ISA100并列的国际主流工业无线技术体系。2008年10月31日，由沈阳自动化研究所主持研发的用于工业过程自动化的无线网络WIA-PA（Wireless Networks for Industrial Automation-Process Automation）规范经过国际电工委员会（IEC）全体成员国的投票，以96％的
得票率获得通过，作为公共可用规范IEC/PAS 62601标准化文件正式发布。 智能无线网络WIA技术 智能无线网络WIA(Wireless Networks for Industrial Automation)技术是由中科院沈阳自动化所推出的具有自主知识产权的高可靠、超低功耗的自组织多跳无线传感器网络技术。 智能无线网络WIA技术基于短程无线通信IEEE 802.15.4标准，使用符合中国无委会规定的自由频带，解决恶劣环境下遍布的各种大型器械、金属管道等对无线信号的反射、散射造成的多径效应，以及马达、器械运转时产生电磁噪声对无线通信的干扰，提供能够满足应用需求的高可靠、实时无线通信服务。 通过使用智能无线网络WIA技术，用户可以以较低的投资和成本实现对全流程的“泛在感知”，获取传统由于成本原因无法在线监测的重要过程参数，并以此为基础实施优化控制，来达到提高产品质量和节能降耗的目标。 智能无线网络WIA技术不仅适用于家庭自动化、智能楼宇、环境检测、医疗护理等低速率、低成本、近距离、数据量较
信息检索方法与程序分析案例
110240232 张嘉自控1108 文献检索方法是为了达到既定目的所采取的手段。检索途径是按照文献存贮与检索基本原理，并依检索工具的编排方法来查找有关的具体文献信息。两者都是为实现检索服务的，这是它们的相同点。但从检索步骤看，两者又是有区别的。多数是在选定检索工具书刊或数据库的前提下，先定检索途径，后定检索方法。 一、文献检索方法 文献检索方法有多种，主要有： (一)时序检索法。时序检索法是按时间先后次序由近及远或由远及近地查找文献信息的方法。分顺时法、逆时法和分段法三种。 １·顺时序法。这是以课题研究所涉时间为检索起点，由远及近地检索所需文献的方法。适用于需要系统掌握有关文献的研究课题。优点：查全率高并可系统掌握现有的研究成果，便于分析、比较和筛选文献。缺点：所需的检索工具书刊或数据库较全、时间较多，否则反而影响文献检索质量。 例如，查汕头经济特区的发展史料，即可采用顺时法。所涉工具书刊除《全国报刊索引·社会科学》分册及其数据库和中国人民大学书报资料中心编的复印资料有关经济类各分册和索引外，《经济年鉴》、《汕头经济特区年鉴》及有关经济专题索引等检索工具，也是不可或缺的。 ２·逆时序法。这是以课题研究所涉时间为检索起点，由近及远地检索所需文献的方法，又称倒查法。适用于新课题或老而有新进展的课题研究所采用。如“汕头与深圳经济特区利用外资结构的分析研究”，即可采用此法。优点：可迅速掌握本课题的研究动态、新观点、新数据等文献信息，缩短查资料的时间。缺点：漏检率高，以至影响对现有文献的有效利用。 ３·分段法。是顺时法与逆时法交替使用的检索方法，又称循环法、交替法。采用此法查找文献大致有两种情况：一是已知在某一时期内有关本课题文献的集中与分散情况；二是已知某一专题学术会议中必议题与时间。凡与本课题有关的文献集中期，则列为重点检索的时间范围，其它时间内的文献可作为补充性检索。优点：目标明确，可迅速掌握切题文献信息和节省检索时间。但对本课题的研究动态及其脉络必须有清晰的了解。 (二)跟踪检索法。利用所见图书或论文的后附引文索引、脚注、参考文献等所提供的文献线索，循踪觅迹地扩大检索范围的检索方法，又称追溯法、扩展法。这种由此及彼地扩大检索范围的检索方法，往往可以查到意想不到的切题文献。在检索工具不完备的条件下，广泛地利用文献综述或述评、研究报告等文献后所附的参考文献，不失为扩大检索范围的好方法。但扩展法所索文献往往不系统、漏检率也高。 (三)综合检索法。是指上述检索法的综合利用。例如，对某一时期的文献集散情况较为了解，即先利用逆时法或分段法以越过文献稀少时期。而发现某书或
禁毒教育教案(00001)
禁毒教育教案
禁毒教育教案 授课教师韩杰强 珍爱生命拒绝毒品 教学内容：血泪控诉——忏悔篇 教学目标： 通过教学使学生进一步感悟到毒品的危害性，从而自觉做到远离毒品，珍爱生命；同时，在教学过程中不断培养学生社会调查能力，抗诱惑能力和搜索资料及分析归纳问题的能力。 教学重点： 毒品的危害性及对毒品的态度。 教学难点： 面对身边吸毒的亲人，你会怎样做？ 教学方法 体验式教学法和探究合作是学习法。 课前准备： 布置学生通过各种途径，包括利用网络、查阅资料，调查走访相关人员，每人准备一篇关于吸毒人员忏悔录的资料。老师也事先下载相关的资料，作为课堂教学的必备资料和载体。 教学手段：多媒体教学。 课时安排：1课时 教学过程： 主要让学生结合第一课时时的观看内容，思考，讨论解决以下问题：1、看完上节课的资料后，你有何感想？ 学生畅所欲言，老师小结： 1面对美好的生命，邪恶的毒品，我们每个人都应该行动起来，从现在做起，从自我做起，拒绝毒品，珍爱生命。
禁毒教育教案 授课教师张玉光 毒品的危害性 一、目标： 1、使学生了解什么是毒品，毒品的种类，认识吸毒行为,认清毒品的危害性。 2、让学生懂得"珍惜生命，远离毒品"，培养禁毒意识，提高学生拒绝毒品 的心理防御能力和自觉性。 3、自觉与涉毒违法犯罪作斗争。 4、自觉远离毒品，增强他们防毒、拒毒的意识和能力 5、认识毒品的种类；认识毒品的危害；认识吸毒成瘾的途径；认识吸毒成瘾的原因，如何预防； 6、结合社会现象的理论联系实际的能力和分析能力 二、重点难点 1、认识毒品及毒品的危害 2、认识吸毒行为，青少年如何防止吸毒 三、教学方法 观看VCD谈观后感上网查找资料及讨论总结 四、教具 禁毒教育宣传片 五、教学过程 (一)、课前学生的观看VCD禁毒教育宣传片谈观后感，让学生从感性上了解毒品对人类的危害。激发学生学习的兴趣。教师总结毒品的危害 1、吸毒摧残人生 对身体的危害
关于做错事忏悔的句子大全
关于做错事忏悔的句子大全 【篇一】 1、我知道你现在的工作真的很棘手，对不起我不该总拿那些无聊的事来冤枉你，一切都会顺利起来的，我会乖乖等你。 2、如果时光能倒流，只盼与你不曾争吵，依然欢声笑语情依旧。而今我已知错了，望你大量莫计较，盼你原谅开笑口。 3、有你开心省心，对你真心痴心，为你担心痛心，也曾伤心碎心，不敢变心花心，不要多心疑心，最怕你是无心。 4、我只是在忏悔，惮忏悔我们之间本应该有一个更好的结果。我们之间本应该是那种最单纯且淡然的情感，我们本可以平淡的相守一生的，结果都错过了，我感觉到好可惜。 5、晚上我出现在你的梦里，握一束爱的玫瑰，向你深深忏悔，如果你不要玫瑰，我会在你梦中永远不离去，直到你接受我的歉意！ 6、我伸出我的手，请求你舒展眉头；我睁开我的眸，期盼你别再忧愁；我低下我的头，希望你不要远走。我的自由请你没收，我的歉意请你接受。宝贝，原谅我好吗？ 7、在这么一个夜里，没有月色、没有星星的夜里，我的心情在疼痛中*着。捂着痛的不能再痛的胸口，我在惮悔着。 8、我知道你生气了，而且你每次生气我都好害怕，理解我，好吗？原谅我，好吗？
9、我平静了心情给你发这条短信，希望我的过失没有给你带来多大的伤害，希望我们以后还是朋友在乎情谊，希望我们不会为了这点小节失去了真情意，我向你道歉，原谅我，哥们！ 10、原谅我吧！我知道我错了，你若不能原谅我的话，那就不断的打电话骂我吧！我愿意被你骂到老。 【篇二】 1、我已彻底想通了，也许一直以来我给你压力太大了，我知道你也很苦，很累。有些事，你有你的难处，你的苦衷。 2、你的误会，你的懊恼，你的失望，你的痛楚。一层层包围着我，令我体会到了“作茧自缚”的真正内涵，就让我用真诚的歉意、由衷的悔意、无限的爱意剪掉误会枷锁，原谅我，让我早日“化茧成蝶”吧！ 3、渴望你的原谅，就像渴望见到黎明的曙光；渴望你的原谅，就像渴望嗅到花朵的芬芳；渴望你的原谅，就像渴望晒到冬日的暖阳。宝贝，原谅我吧！ 4、为了集中精力解决“你不理我”这个难题，我决定饿了不吃，渴了不喝，累了不休，困了不睡，直到攻克难关你感动为止，为了证明你也关心我，回个信息吧！ 5、若是因为我爱你而使你忧心或伤心，那么什么话语都代替不了我愧疚的心情，对不起，我该怎样的对待你呢？ 6、老公，我昨晚几乎一晚没睡，除了反省自己的过错，我还要用行动表示，抓紧时间赶制“温暖”牌，原谅我吧！ 7、我知道你很生气。而且你每次生气我都好害怕。理解我，好么？原谅我，好么？
检索报告参考范例
检索报告参考范例 一、我选择的检索课题是：为考研搜集相关信息和资料 二、和这个课题相关的信息需求主要有： a)考研要选择学校和专业； b)要选择导师； c)要了解导师的专业方向； d)要知道考试科目； e)要知道考试大纲； f)要知道专业课的参考书； g)考试科目的历年考题； h)各科培训讲义、培训视频等等。 三、相关信息的检索渠道分别是： a)通过查找和浏览各高校的招生简章或者相关学院网站了解专业、导师、专业课参考 书信息； b)通过期刊论文数据库查找导师发表的文章或者通过学位论文数据库查找导师指导 的学生写的学位论文来了解导师的研究方向； c)用图书馆的数据库查询图书的馆藏并去图书馆借书； d)用电子书数据库查询相关书籍； e)通过搜索引擎或试题数据库查找考试大纲、讲义、历年考题、培训视频等。 四、检索过程及结果如下： a)在搜索引擎（如百度）中输入四川大学，找到四川大学网站，通过上面的链接分别 打开招生就业网和研究生院网站，通过浏览查找，发现研究生院的网上有四川大学 2012年硕士研究生招生专业目录（https://www.sodocs.net/doc/eb12541412.html,/newDetail.aspx?ID=93 5） b)招生简章上有各学院的专业、专业方向、指导老师等信息，我选择了经济学院的西 方经济学专业，导师为张衔老师，考试科目为：英语、政治、数学和经济学原理。 c)通过查找四川大学经济学院网站，找到四川大学2012年硕士研究生入学考试参考 书目汇总（https://www.sodocs.net/doc/eb12541412.html,/NewsDetail.aspx?id=1660），找到经济学原 理的参考书为政治经济学（上册）（朱方明主编四川大学出版社）、西方经济学（李 扬主编四川大学出版社）、国际经济学（李天德主编四川大学出版社） d)在百度百科中输入“张衔”，获得了有关张衔老师的介绍资料 （https://www.sodocs.net/doc/eb12541412.html,/view/688750.htm）；在CNKI中以“作者”作为检索点、以 “张衔”作为检索词，找到了张衔老师发表的论文45篇，其中以第一作者发表论 文29篇，最近两年以第一作者发表的论文如下（只列出2010年以来的4篇）： [1]张衔,. 劳动生产率与商品价值量关系的思考[J]. 教学与研究,2011,(7). [2]张衔,谭克诚,. 企业社会责任研究新探[J]. 中国流通经济,2011,(1). [3]张衔,庄志晖,. 另一种经济学:理解资本主义的现代视角——评《理解资本主义: 竞争、统制与变革》[J]. 教学与研究,2010,(9). [4]张衔,肖斌,. 企业社会责任的依据与维度[J]. 四川大学学报(哲学社会科学 版),2010,(2). e)通过万方学位论文数据库，以“导师”为检索点，以“张衔”为检索词，找到张衔 老师指导的硕士学位论文7篇 1 国有企业劳动者参与剩余分配研究
智能无线WiFi覆盖方案书--商场篇 (1)(1)(1)
智能无线WiFi覆盖方案书 2014-09
1.2 无线案例 备注： 安徽合肥市速8商场 深圳隆添利科技宿舍 黄山市批云百变徽菜 深圳亮点KTV 休闲中心 黄山市柏晶戴斯商场 合肥市肖氏生态园 合肥大洋百货商场 大别山宾馆 虎泉青年酒店 梅园宾馆 六安皖西宾馆 。。。。。。。。 智能WiFi 覆盖案例
一、无线WiFi覆盖趋势 2.1 无线网络现状 无线网络技术的诞生标志着一个新的计算机时代——移动计算时代的来临。特别是以IEEE802.11n(Wi-Fi)为主的无线网络应用的日益广泛，各式移动电脑、智能手机、MID等终端的广泛普及，人们对移动应用的依赖也日益增加。随之各行业涌现出为满足人们的日益需求及方便自身行业网络应用，实现各行业、企业、家庭无线WiFi部署，已成为他们的首先要求。特别是对于服务行业，如商场、宾馆、KTV场所等，这些场所无线网络的覆盖，由于突破传统的有线固定上网方式，客户可以自由地在覆盖区域内，如商场大堂、休息区、会议室、餐厅、客房等等，不仅可以通过笔记本，还能用自身携带的智能手机、平板电脑等终端，随心所欲走动式、多样式的实现互联网应用。这无疑给客户带来前所未有的方便。这对激烈竞争的服务行业来说，这样不仅能吸引大量客户前来，而且还能带来不少的回头客；另一方面，通过一些认证功能，WEB页面推广，可对商场、宾馆实行一定程度的推广服务。方便用户的同时，也对商场、宾馆的品牌、特色进行了推广。 可以说无线网络它正在改变我们传统的作业模式，带给大家带来了一个全新的应用理念。开展无线覆盖，实为百利而无一害之举。 2.2 无线网络优、劣势 无线网络相对于传统的有线网络，有一定的弊端，但也有一定的优势。弊端在于：因无线网络是利用空气做为媒介传输，在传输质量上，毕竟还是不能等同于利用线材做为物质传输的有线网络。但对于一些智能终端如智能手机、MID平板、笔记本上网应用来说，还是绰绰有余。而无线网络的优势上，相当较多，其主要表现在： 总体来讲，对于各行业的网络需求，部署无线网络远远是利大于弊。
信息检索方法与程序 案例
第三节信息检索方法与程序 整个检索过程通常有以下6个步骤：研究课题分析——检索系统确定——检索方法选择——检索途径确定——文献信息查找——原始信息获取。 【案例】检索“城际高速磁浮列车的紧急制动控制及其应用研究”的资料 【课题英文题名】study on emergency braking control in high-speed intercity maglev train and its application 【题解】 1.分析课题: 本课题的学科分类主要属于交通动输中的列车制动装置（U260.35）方面，涉及的知识学科门类比较专指，可以采用“分类号”结合其他限定性关键词的方式进行检索。 该课题属自然科学领域一般层次的应用型研究，通常情况下需要首先检索时间跨度为5年左右的文献，再视具体情况回溯5~10年。信息类型涉及中外文专利、期刊、学位论文、会议文献等。 2. 检索工具的选择： 根据检索课题的学科范围和研究的方向性质，确定需要查找的检索工具如下： 1)维普中文科技期刊数据库 2)万方中国科技文献数据库群 3)万方中国科学技术成果数据库 4)万方中国学术会议论文数据库 5)万方中国学位论文数据库 6)CNKI中国优秀博硕士学位论文全文数据库 7)CNKI中国重要会议论文集全文数据库 8)CNKI中国期刊全文数据库 9)NSTL 中文库：中文期刊中文会议论文中文学位论文 西文库：西文期刊外文会议论文外文学位论文国外科技报告 10)EBSCO Host 11)AIP/APS（美国物理所/物理协会）数据库 12)CSA（剑桥科学文摘数据库）11
13)Engineering Village 2（EI） 14)中国国家知识产权局专利检索 15)欧洲专利局 16)美国专利商标局 3.确定检索途径 本课题最好选用主题(关键词)途径，必要时可结合分类途径，检索方法选用交替法，即时间法与引文法交替进行。 4.确定检索词 首选检索词：本课题可以选用的关键词有：城际铁路（intercity railroad）；高速列车（high-speed train）；高速铁路（high-speed railway）；磁浮（maglev、magnetic levitation）；紧急制动(emergency braking)；制动控制(braking control)；涡流制动(Eddy-current brake)。 备选检索词：快速列车（express trains）；有限元（Finite Element Analysis）；距离限值（stance limit）；模糊控制（fuzzy control）；刹车（brake）；制动力学（braking dynamics）。 5.拟定检索式（仅列举部分） 1)（城际铁路 OR 高速铁路 OR 磁浮）AND （制动力学 OR 紧急制动 OR涡流制动 OR U260.35） 2)（intercity railroad OR high-speed railway OR maglev*）AND （brak* dynamics OR emergency brak* OR Eddy-current brak* OR U260.35） 6.检索实施： 根据不同检索系统的语法规则，对上述检索式作适当的调整，并选择合适的检索字段进行检索，本示例对上述15个数据库分别进行了检索，并利用网络搜索引擎(baidu)进行了补充查找；时间跨度均为15年。共检索出相关文献50余篇，现按文献类型部分列举如下： 1)期刊论文 (1)骆廷勇，郭其一.基于涡流制动技术的高速磁悬浮列车安全制动控制研究. 铁道机车 车辆,2006 (2)应之丁.涡流制动技术在高速列车上的应用. 电力机车与城轨车辆,2004 (3)В.Н.Смелов, 张兆平.高速列车新型制动系统.国外内燃机车,2006 (4)郭其一，胡景泰，路向阳等.高速列车线性涡流制动的特性研究.同济大学学报(自 然科学版),2006 (5)高尾.高速铁路制动系统控制技术. 国外铁道车辆,1997 (6)袁有车,周光德,姜靖国.准高速列车电空制动控制系统. 铁道车辆，1992 (7)王卓，王艳辉，贾利民等.基于ANFIS的高速列车制动控制仿真研究. 铁道学报,2005 (8)苗勇，王新.高速列车（300km／h）电空制动控制单元的研究. 铁道机车车辆,2000 (9)The preparation of brake linings for a high speed railway car. By Wang, H-Q; Wang, C-G; Zhuang, G-S; Sun, Y; Li, L; Yao, Y-Q Source: New Carbon Materials (China). Vol. 17, no. 2, pp. 29-34. June 2002 (10)Analysis of eddy-current brakes for high speed railway. By Wang, P.J. (Natl Tsing Hua Univ); Chiueh, S.J. Source: IEEE Transactions on Magnetics, v 34, n 4 pt 1, Jul, 1998, p 1237-1239 2)学术会议论文 (1)胡波,姜靖国,吴萌岭.高速列车与动车制动系统电空转换装置的研究. 中国铁道学会车 辆委员会制动分会第一次学术研讨会,1999
商场智能无线WiFi覆盖方案书
智能无线WiFi覆盖方案书 一、无线WiFi覆盖趋势 1.1 无线网络现状 无线网络技术的诞生标志着一个新的计算机时代——移动计算时代的来临。特别是以IEEE802.11n(Wi-Fi)为主的无线网络应用的日益广泛，各式移动电脑、智能手机、MID等终端的广泛普及，人们对移动应用的依赖也日益增加。随之各行业涌现出为满足人们的日益需求及方便自身行业网络应用，实现各行业、企业、家庭无线WiFi部署，已成为他们的首先要求。特别是对于服务行业，如商场、宾馆、KTV场所等，这些场所无线网络的覆盖，由于突破传统的有线固定上网方式，客户可以自由地在覆盖区域内，如商场大堂、休息区、会议室、餐厅、客房等等，不仅可以通过笔记本，还能用自身携带的智能手机、平板电脑等终端，随心所欲走动式、多样式的实现互联网应用。这无疑给客户带来前所未有的方便。这对激烈竞争的服务行业来说，这样不仅能吸引大量客户前来，而且还能带来不少的回头客；另一方面，通过一些认证功能，WEB页面推广，可对商场、宾馆实行一定程度的推广服务。方便用户的同时，也对商场、宾馆的品牌、特色进行了推广。 可以说无线网络它正在改变我们传统的作业模式，带给大家带来了一个全新的应用理念。开展无线覆盖，实为百利而无一害之举。 1.2 无线网络优势 无线网络相对于传统的有线网络，有一定的弊端，但也有一定的优势。弊端在于：因无线网络是利用空气做为媒介传输，在传输质量上，毕竟还是不能等同于利用线材做为物质传输的有线网络。但对于一些智能终端如智能手机、MID平板、笔记本上网应用来说，还是绰绰有余。而无线网络的优势上，相当较多，其主要表现在： 1 移动性：不受时间,空间的限制,用户可在网中漫游. 2 灵活性：不受线缆的限制,可以随意增加和配置工作站. 3 低成本：无线局域网不需要大量的工程布线,同时节省线路维护的费用. 总体来讲，对于各行业的网络需求，部署无线网络远远是利大于弊。