四川省国内旅游合同模板

使用说明

依据有关法律、法规的规定，旅行社在提供旅游服务前应当与旅游者签订书面合同。本合同是根据《中华人民共和国合同法》和《旅行社条例》及有关法律、法规制定，供双方当事人约定采用。签订合同前请仔细阅读。

1、本合同为示范文本，适用于住所地在本省行政区域内旅行社与旅游者之间订立的国内组团旅游服务关系?

2、旅游者参加国内旅游应选择具有合法经营旅游业务资格的旅行社。旅行社应具有旅游行政管理部门统一颁发的《旅行社业务经营许可证》和工商行政管理部门统一颁发的《营业执照》。

3、旅游者在交纳费用后，旅行社应开具发票。旅游者请保存好旅游活动中的有关票据?证明和资料，以便当合法权益受到侵害时作为投诉凭据?索赔证据?

4、旅行社对旅游过程中可能危及旅游者人身、财产安全的事项以及其他须注意的问题，

应当事先向旅游者作真实说明和明确警示，并采取防止危害发生的必要措施。旅游者应结合

自身状况选择旅游项目。

5、旅行社因故将旅游者转交给其他旅行社组织、接待时，须事先告知并征得旅游者的同意。

6、旅行社在签订合同时应真实注明该旅游项目所包含的景点门票及住宿、餐饮、交通标准、导游服务等相关内容。自选项目应安排在自由活动时间，并不得影响旅游整体行程。旅行社不得强制旅游者参加其安排的自选项目。

7、双方当事人在签订本示范合同范本时，对本格式条款存在争议、不明确或需另行补充约定事项的，经双方协商，另行签订的补充条款均为合同的组成部分。

8、旅游服务监督、投诉机构：

四川省市（州、县、区）旅游执法（质监）机构服务质量监督、投诉

电话：（区号）+96927 或

地址：

邮编：

四川省国内旅游合同

甲方（旅游者或旅游团体签约人代表）：性

别

国籍身份证

号：

住所或单位地

址：

邮编：电话：

乙方（组团旅行社）：________________________________________________________________________

经营许可证编号：

经营范

围：地

址：

邮编：电

话：

联系人：

账户信息：

账户名：

开户行：

账号：

为保证旅游服务质量，明确合同当事人的权利、义务，本着平等协商的原则，就甲方参加由乙方组织的本次旅游的有关事项经双方协商一致，达成如下协议：

一、合同标的

旅游路线名

称

行程共计天夜（含在途时间）。

出发日期，出发地

点。

途经地

占

八、、

。

目的地。

结束日期，返回地

点。

二、行程与标准

（一）行程安排《主要游览景点应当注明保证旅游者实际游览的最少时间（游览时间）以小时填写，交通工具不含景区内观光车、索道等，行程天数不够填写加页约定》

行程时间主要景点名称（游览时间）交通工具（标地接社名称

准）

年月曰

年月曰

年月曰

年月曰

年月曰

年月曰

年月曰

年月曰

江苏省国内旅游合同书

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 江苏省国内旅游合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

合同编号： 第一部分特别告知 本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省旅游管理条例》、《江苏省合同监督管理办法》及有关法律、法规、规章制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。 为了明确旅游者的权利与义务，旅游者参加国内旅游应知晓以下事项： 一、旅游者参加旅游应选择具有旅游行政管理部门统一颁发的《旅行社业务经营许可证》和工商行政管理机关核发的营业执照，并且明码标价的旅游经营者。《旅行社业务经营许可证》、营业执照上的住所或营业地址与实际营业场所应当一致。 二、旅游者参加旅游前应与旅游经营者订立书面旅游合同，旅游合同不得擅自变更或解除，旅游者在交纳费用后应要求旅游经营者出具由江苏省税务部门印制的发票。 三、旅游者与旅游经营者订立合同或者填写各种报名材料时，内容要真实、准确，并使用有效身份证件。旅游者与旅游经营者订立合同后，应当按照约定履行合同。旅游者本人不能成行，可以让他人代为履行合同，因代为履行合同增加的费用，应当由旅游者支付。 四、旅游者应妥善保管好随身携带的财物，以免损坏或遗失。 五、合同双方因不能成行造成违约的，违约方应当提前3天通知对方;双方也可以另行约定提前告知的时间。对于违约责任，双方已有约定的，按照约定承担。没有约定的，按照下列标准承担违约责任： (一)违约方按规定时间通知对方的，应当支付旅游合同总价5%的违约金。 (二)违约方未按规定时间通知对方的，应当支付旅游合同总价10%的违约金。 因违约造成的损失，按有关法律、法规和规章的规定承担赔偿责任;涉及航空、陆运、水运的票务损失问题，参照有关部门现行条款补偿损失。

四川省装饰装修施工合同样本

四川省装饰装修施工合同样本 Sample of decoration construction contract in Sichuan Province 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

四川省装饰装修施工合同样本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 委托代理人（姓名）： 民族： 住所： 身份证号： 联系电话： 手机号： 承包方（以下简称乙方）： 营业执照号： 住所： 法定代表人： 联系电话：

委托代理人： 联系电话： 建筑资质等级证书号： 本工程设计人： 联系电话： 施工队负责人： 联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜， 达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程地点： 1.2工程装饰装修面积: 1.3工程户型:

1.4工程内容及做法（见报价单和图纸）; 1.5工程承包，采取下列第种方式: （1）乙方包工、包全部材料（见附表三）。 （2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（见附表二、三）。 1.6工程期限日（以实际工作日计算）; 开工日期________年____月____日; 竣工日期________年____月____日。 1.7工程款和报价单 （1）工程款:本合同工程造价为（人民币） 金额大写: （2）报价单应当以《四川家庭装饰工程参考价格》为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。 （3）报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。 第二条工程监理

浙江省国内旅游合同(标准范本)

浙江省国内旅游合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号：YH-FS-555735浙江省国内旅游合同 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 甲方（旅游者）：____________ □本人□法定代表人：_______________ □身份证□护照□营业执照号码：_____ 地址：_______________ 邮政编码：___________ 联系电话：___________ 委托代理人：_________ 乙方（旅行社）：____________ 注册地址：___________ 旅行社经营许可证号码：_____________ 营业执照号码：______________ 邮政编码：___________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________

委托代理机构：______________ 注册地址：___________ 营业执照号码：______________ 法定代表人：_________ 根据《中华人民共和国合同法》和《浙江省旅游管理条例》及有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平协商的基础上，甲、乙双方达成如下协议： 第一条旅游时间 旅游时间为______日游，共______晚______天。自______年_____月_____日_________地点出发至______年_____月_____日___地点结束。 第二条旅游价格和支付时间约定 甲方参加本次旅游共_________人，总金额为（_________币）_________元整。包括：交通费（不含机场建设费、机场的行李超重费）、餐费（若在飞机上用餐，则不另外安排用餐）、住宿费（不含酒店内各种酒类、饮料、洗衣、通讯等费用）、门票费（不含园中园门票）、导游服务费及_________费。

上海市国内旅游合同参考文本

上海市国内旅游合同参考 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

上海市国内旅游合同参考文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：（旅游者或旅游团体） 乙方：（组团旅行社） 甲方自愿购买乙方所销售的旅游服务，为保证旅游服 务质量，明确双方的权利义务，本着平等协商的原则，现 就有关事宜达成如下协议： 第一条报名与成团 1．甲方参加乙方组织的国内旅游团，应事先向乙方详 细了解咨询，乙方有义务全面介绍其服务项目和质量，并 按规定在报名时签定合同。 2．甲方在签约时，应将全部旅游费用付讫。 3．双方约定由于甲方或乙方责任未成行的处理方式。 4．"特别告知"为本合同的一部分，签订合同前甲方应

当仔细阅读"特别告知"内容。 第二条内容与标准 1．主要事项 团号（如签约时暂无团号，此项可空缺）团体人数（附名单） 线路名称行程共计晚天（飞机、车、船等在途时间包括在行程天数内） 出发时间结束时间 出发地点返回地点 游览景点 交通工具标准 用餐次数标准 住宿次数标准 购物、自费项目安排 景点门票

国内旅游合同(完整版)

合同编号：YT-FS-2266-74 国内旅游合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

国内旅游合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 甲方策划活动与乙方合作，由乙方组织策划活动中的室内激光/烟火表演部分，双方友好协商签定合同的具体事项如下： 表演要求 表演时间： 表演地点： 表演内容： 每天激光器表演时间不超过小时。 安装工位：现场具体分析。 表演效果：参考效果图案。造型清晰，色彩艳丽。具体示现场情况由乙方专业设计人员与甲方协商确定。甲方责任事项：

设备器材运到后，甲方协助乙方安置和存放表演设备的安全。 负责与当地主管部门和场地的领导部门协调关系。使设备的存放，安装，能够安全合理合法地顺利进行。 安装表演期间甲方负责维护现场的秩序。并且保证工作区域（工作区域由乙方征求甲方意见后双方共同确定。）内无游人、闲杂人员。 乙方责任事项： 负责安排激光烟火表演器材设备和技术人员。 负责器材设备的来往运输。 负责现场设备的安装，调试，设计并提出合理方案。 负责表演和设备控制。 负责表演后现场的清理（激光工作区域）。 表演设备 激光部分： 激光器绿色离子激光器，蓝色离子激光器各一台，激光表演软件及电脑两套。三色小型激光器台，

旅游合同纠纷案

旅游合同纠纷案 原告王林祥、陈卫东因与被告江苏省扬州市雄都旅行社(以下简称雄都社)发生旅游合同纠纷，向江苏省扬州市中级人民法院提起诉讼。 二原告诉称：被告在组织旅游中不履行安全告知义务，以致原告之子王呈在海滨浴场玩耍时死亡。被告还没有按规定在出发前为旅游者办理每人 30万元的旅游意外保险，以致王呈死亡的事故发生后，原告不能获得保险公司理赔。请求判令被告给付原告 30万元保险金额的损失，给原告赔偿精神抚慰金、人身损害赔偿金 20万元。 被告辩称：原告王林祥和其子王呈去海滨浴场游泳，既不是被告安排的旅游项目，也不在被告安排的时间内。王呈死亡后，原告已从事故单位海滨浴场获得赔偿。王呈死亡与被告无关，不能由被告承担责任。按照中国人寿保险公司江苏分公司的旅游意外保险适用条款，王呈不满16周岁，不能参加保险;而且王林祥交纳的旅游费用中，也不包含连王呈在内几名小孩的保险费。原告要求被告承担赔偿责任，缺乏法律依据，应当驳回其诉讼请求。 扬州市中级人民法院经审理查明： 1999年 8月 2日，原告王林祥到被告雄都社联系外出旅游事宜。根据雄都社提供的旅游行程分解表，双方口头达成了 8月 3日至 7日游览普陀山等地的旅游合同，王林祥预付了 10个人的旅游费 7000元。旅游行程分解表中注明，旅游价格包含了人身保险费。 8月 3日上午，被告雄都社组织包括原告王林祥等 10人在内的旅游团出发。 8月 5日晚，该旅游团在普陀山下的一个饭店住宿后，原告王林祥及其子王呈(14岁)与其他人等到距饭店不

远的普陀山海滨浴场游玩。 18时 30分左右，王呈因不慎被海浪卷走，直至同月 9日尸体才被发现。为此，海滨浴场给王林祥赔偿了浴场门票保险金额 5万元和其他费用 3万元。 原告王林祥回江都后，在处理王呈的善后事宜时发现，被告雄都社在旅游团出发前并未给王呈投保，而是事后补办的投保手续，保险公司拒绝给王林祥理赔。为此，王林祥与雄都社发生纠纷。 另查明：1999年 8月 6日，被告雄都社在中国人寿保险公司江都支公司为王呈等 9人办理了旅游意外保险。保险单注明：被保险人数为 9人，保险项目为意外伤害，保险费 9人合计为 108元，保险金额合计为 270万元，保险期间为 3天。 以上事实，有双方当事人的陈述，庭审笔录，雄都社旅游行程分解表，雄都社收取王林祥交纳的旅游预付款凭证，同行旅游的陈小祥、滕家明、黄益林、徐萍等证人的证词，雄都社与中国人寿保险公司江都市支公司于 1999年 8月 6日订立的旅游(团体)意外保险合同抄件，国务院发布的《旅行社管理条例》，国家旅游局颁布的《旅行社办理旅游意外保险暂行规定》，中国人寿保险公司江苏分公司苏保寿发(1999)119号和52号文件，王呈的户籍证明，普陀山海滨浴场门票以及舟山市公安局普陀山分局关于王呈失踪及尸体发现过程的情况说明，海滨浴场向王林祥支付门票保险金额 5万元和赔偿金 3万元的凭证等证据证明。所有证据经质证，可以作为认定事实的根据。 扬州市中级人民法院认为： 《中华人民共和国民法通则》(以下简称民法通则)第五十六条规定：“民事法律行为可以采取书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定用特定形式的，应当依照法律规定。”第八十五条规定：“合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法

四川省建设工程施工合同

省建设工程施工合同（示文本） 第一部分协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《中华人民国招标投标法》、《中华人民国担保法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及履约担保事项协商一致，订立本合同。 1、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 2、合同工期 合同工期总日历天数天，从发包人发出开工通知或批准承包人开工报告的次日算起。 3、质量标准 工程质量标准： 4、合同价款 合同总价金额（大写）：元（人民币） ￥：元（人民币） 项目单价：□详见承包人的投标报价书（适用于招标工程） 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程） 5、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： （1）本合同协议书 （2）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充协议（含会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和工程价款调整报告等修正文件） （3）中标通知书（适用于招标工程） （4）投标书及其附录（包括评标期间承包人的澄清文件和已标价工程量清单。适用于招标工程）发承包双方确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程） （5）本合同专用条款和补充条款 （6）本合同通用条款 （7）标准、规及有关技术文件 （8）图纸

（9）担保资料及其他 6、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 7、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。除不可抗力外，承包人由于非发包人的原因而不履行合同约定的义务时，由其保证人按“承包人履约保函”的约定，向发包人履行保证责任。 8、发包人承诺 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。发包人不按合同约定履行工程款支付义务，由其保证人按照“发包人支付保函”的约定向承包人履行保证责任。 9、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定且双方按专用条款的约定提供履约担保后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：地址： 法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）：委托代理人（签字或盖章）： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 电子信箱：电子信箱： 合同备案机构（备案专用章）经办人：年月日

2020新编上海市国内旅游合同样本

编号：JX─20528 2020新编上海市国内旅游合同样本 This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract period. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日

上海市国内旅游合同 协议编号：______________ _________旅游（_____天___夜游） 甲方：_______________（旅游者） 乙方：_______________（旅行社） 甲方自愿购买乙方所销售的旅游服务，为保证旅游服务质量，明确双方的 权利义务，本着平等协商的原则，现就有关事宜达成如下协议： 一、游程及景点______________________________________________________。 二、出发时间：_______________；出发地点：___________________________。 三、结束时间：_______________；返回地点：___________________________。 四、供应标准 1．交通___________________________。 2．门票___________________________。 3．车辆__________________________。 4．住宿___________________________。 5．供餐___________________________。 6．旅游保险___________________________。 7．导游服务___________________________。

国内旅游合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 国内旅游合同

编号：FS-DY-20703 国内旅游合同 合同编号：____ 甲方：____ （旅游者或单位） 住所或单位地址：_____ 电话：_____ 乙方：_____（组团旅行社） 地址：_____ 电话：_____ 甲、乙双方就乙方参加由甲方组织的本次旅游的有关事项经平等协商，自愿签订合同如下： 第一条[旅游内容] 本旅游团团号为：_______。 旅游线路为：_______。 旅游团出发时间为____年____月____日，结束时间为____年____月____日，共计____天____夜。

前款所列旅游线路、’行程安排详见《旅游行程表》。《旅游行程表》经甲、乙双方签字作为本合同的组成部分。 第二条[服务标准] 本旅游团服务质量执行国家旅游局颁布实施的《旅行社国内旅游服务质量》标准（或由甲、乙双方约定）第三条[旅游费用] 本旅游团旅游费用总额共计____元人民币。签订本合同之日，甲方应预付____元人民币，余款应于出发前____日付讫。 第四条[项目费用] 甲方依照本合同第三条约定支付的旅游费用，包含以下项目： 1．代办证件的手续费：乙方代甲方办理所需旅行证件的手续费。 2．交通客票费：乙方代甲方向民航、铁路、长途客运公司、水运等公共交通部门购买交通客票的费用。 3．餐饮住宿费：《旅游行程表》内所列应由乙方安排的餐饮、住宿费。

江苏省出境旅游合同(JSF—2001—1601)

江苏省出境旅游合同（JSF —2001—1601） 合同范本

合同编号：_________ 第一部分特别告知 本合同根据《中华人民共和国合同法》和《江苏省合同监督管理办法》及有关法律、法规制定，签订合同前双方当事人应当仔细阅读。 依据我国法律、法规的规定，旅游者在旅游活动中享有下列权利，并应当履行下列义务： 一、旅游者的权利 （一）旅游者享有自主选择旅游经营者的权利。我国出境旅游实行特许经营制度，因此，旅游者有权要求旅游经营者出示出境旅游经营许可证明，并与旅游经营者协商签订旅游合同，约定双方的权利和义务。 （二）旅游者享有知悉旅游经营者服务的真实情况的权利。旅游者有权要求旅游经营者提供行程时间表和赴有关国家（地区）的旅行须知，提供旅游经营者服务价格、住宿标准、餐饮标准、交通标准等旅游服务标准和境外接待旅行团的旅游经营者名称等有关情况。

（三）旅游者享有人身、财物不受损害的权利。旅游者有权要求旅游经营者提供符合保障人身、财物安全要求的旅行服务，要求旅游经营者为旅游者办理符合旅游行政管理部门规定的旅行社责任保险。 （四）旅游者享有要求旅游经营者提供约定服务的权利。旅游者有权要求旅游经营者按照合同约定和行程时间表安排旅行游览；旅游者有权要求旅游经营者为旅行团委派持有《领队证》的专职领队人员，代表旅游经营者安排境外旅游活动，协调处理旅游事宜。 （五）旅游者享有自主购物和公平交易的权利。境外购物纯属自愿，购物务必谨慎。旅游者有权要求旅游经营者带团到旅游目的地国家或地区旅游管理当局指定的商店购物；有权拒绝超合同约定的购物行程安排；有权拒绝到非指定商店购物；有权拒绝旅游经营者的强迫购物要求。 （六）旅游者享有自主选择自费项目的权利。参加自费项目纯属个人自愿，旅游者有权拒绝旅游经营者、导游或领队推荐的各种形式的自费项目，有权拒绝自费风味餐等。 （七）旅游者享有依法获得赔偿的权利。出境旅游活动过程中，旅游者的权利受到法律保护，当受到不法侵害时，旅游者有权要求赔偿。旅游者和旅游经营者已有约定的，按照约定承担，没有约定的，按照下列协议承担违约责任： 1、因旅游经营者原因不能出行造成违约的：

云南国内旅游合同(官方范本)

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 云南国内旅游合同(官方范本) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 云南国内旅游合同（官方范本） 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：年月日 国内旅游参游须知 1、为保护消费者的合法权益，打击违法经营，游客向旅行社报名参游时，应首先了解该旅行社是否属合法有证经营社。旅行社应当将许可

证’与’营业执照'一起悬挂在营业场所。与游客协商洽谈旅游业务的， 应当是旅行社法定代表人或持有授权委托书的代理人。 2、团队或游客委托代理人为其办理旅游业务必须提交书面委托书，委托书应载明委托事项及范围。代理人在代理权限内以被代理人的名义与旅行社签约，其法律后果直接归于被其所代理的游客。 3、游客参加旅行社短长线团旅游，须提前3-30天报名，报名时及旅途中须持本人身份证或其它有效证件，2019岁以下未成年人可凭户口册、出生证报名。 4、游客应充分了解旅游线路的行程内容并预约出团时期。旅行社应全面如实向游客介绍其服务内容及质量。 5、游客应当与旅行社签定正式的〈〈云南省国内旅游组团合同》，旅游合同应加盖旅行社公章。签定合同前，游客应认真阅读合同条款，如对合同条款有不同看法或理解有异议，可请旅行社作出解释，并将解释的结果在合同中注明或以签定补充协议的形式加以确定，否则，一旦发生纠纷，将无法有效维护游客的合法权益。 6、旅行社应与游客共同签定〈〈旅游行程表》，一般在出团前召开出团说明会时签定。该表上应列明每日的行程安排，明确游览点、航班号、酒店名称及标准、用餐次数、购物次数、白费旅游项目等内容。经旅行社 通知无故缺席者视同为已签字认可该行程表内容的游客。 7、游客就预交团费有权索取发票。团费原则上一次付清，双方另有 约定的，按约定方法办理。 8、旅行社在确定出团日期后，会通知游客，故游客应预留能够让旅行社与白己联系得上的电话或其他通讯方式，旅行社的通知方式以合同（含附件）约定为准。

上海市国内旅游合同示范文本(2020版)

上海市国内旅游合同示范文本（2020版） Shanghai domestic tourism contract model text (2020 Edition) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

上海市国内旅游合同示范文本（2020版）前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据服务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 上海市工商行政管理局 上海市旅游局 使用说明 一、旅游者参加国内旅游应选择具有合法经营旅游业务 资格的旅行社。旅行社应具有旅游行政管理部门统一颁发的 《旅行社业务经营许可证》和工商行政管理部门统一颁发的 《营业执照》。 二、旅游前，旅行社应当与旅游者签订书面旅游合同， 旅游者在交纳费用后，旅行社应开具发票。旅游者与旅行社签 订合同可采用本合同示范文本。 三、旅行社对旅游过程中可能危及旅游者人身安全的项 目以及其他须注意的问题，应当事先向旅游者作真实说明和明 确警示。旅游者应结合自身身体状况选择旅游项目。

四、旅行社委托组团的，须事先告知并征得旅游者书面同意。 五、在填写本合同第二条“游程与标准”时，旅行社应以准确、明晰的语言表述，不得出现“准X星级”、“相当于X星级”等模糊用语。 六、旅行社在签订合同时应真实注明该旅游项目所包含的景点门票及住宿、餐饮、交通标准、导游服务等相关内容。自选项目应安排在自由活动时间，并不得影响旅游整体行程。旅行社不得强制旅游者参加其安排的自选项目。 七、本合同示范文本是《上海市国内旅游合同（20xx年A版和B版）》合并修改版本，自本通知下发之日起使用，今后凡未制定新的版本前，本版本延续使用。 八、旅游咨询与投诉机构： 上海市___________区（县）旅游部门地址： __________________ 旅游质量监督电话：___________邮编： ______________________

团队国内旅游合同(完整版)

团队国内旅游合同 合同编号：______________ 旅游者：等人（名单可附页，需旅行社和旅游者代表签字盖章确认）； 旅行社：； 旅行社经营范围：（一）入境旅游业务；（二）国内旅游业务；（三）出境旅游业务；（赴台旅游业务） 旅行社业务经营许可证编号： 代理社： 地址： 联系人：联系方式： 第一章定义和概念 第一条本合同词语定义 1、旅行社，指取得《旅行社业务经营许可证》和《企业法人营业执照》、经营旅游业务的企业法人。 2、旅游者，指与旅行社签订国内旅游合同，参加国内旅游活动的个人或者团体。 3、国内旅游服务，指旅行社依据《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》等法律法规，组织旅游者在中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）旅游，代订公共交通客票，安排餐饮、住宿、游览等服务活动。

4、旅游费用，指旅游者支付给旅行社，用于购买国内旅游服务的费用。 旅游费用包括： (1)交通费； (2)住宿费； (3)餐费（不含酒水费）； (4)旅行社统一安排的景区景点的第一道门票费； (5)行程中安排的其他项目费用； (6)导游服务费和旅行社（含旅游目的地地接旅行社）的其他服务费用。 旅游费用不包括： (1)旅游者投保的个人旅游保险费用； (2)合同约定需要旅游者另行付费项目的费用； (3)合同未约定由旅行社支付的费用，包括但不限于行程以外非合同约定活动项目所需的费用、自行安排活动期间发生的费用； (4)行程中发生的旅游者个人费用，包括但不限于交通工具上的非免费餐饮费、行李超重费，住宿期间的洗衣、电话、饮料及酒类费，个人娱乐费用，个人伤病医疗费，寻找个人遗失物品的费用及报酬，个人原因造成的赔偿费用。 5、购物场所，指应旅游者要求或双方协商一致在《旅游行程安排单》中安排的或旅游者与旅行社签订的补充协议中约定的，专门或者主要以购物为活动内容的场所。 6、自由活动，指《旅游行程安排单》中安排的自由活动。 7、自行安排活动期间，指《旅游行程安排单》中安排的自由活动期间、旅游者不参加旅游行程活动期间、每日行程开始前、结束后旅游者离开住宿设施的个

青海省国内旅游合同(合同范本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-029741 青海省国内旅游合同(合同范

青海省国内旅游合同(合同范本) 甲方：__________________（旅游者或旅游团体） 住所或单位地址：____________________________ 联系电话：__________________________________ 乙方：________________________（旅团旅行社） 住所或单位地址：____________________________ 联系电话：__________________________________ 甲方自愿购买乙方所销售的旅游服务，为保证旅游服务质量，明确双方的权利义务，本着平等协商的原则。现就旅游有关事宜达成如下协议：第一条报名与成团 1．甲方参加乙方组织的国内旅游团。应事先向乙方详细了解咨询。乙方有义务全面介绍其服务项目和质量，并按规定在报名时签订合同。 2．甲方在签约时，应将全部旅游费用付讫，费用包括： （1）交通客票费：乙方代甲方向民航、铁路、长途客运（本运）公司等部门购买的交通客票费： （2）餐饮住宿费：乙方代甲方按排的餐饮、住宿费： （3）旅游费：乙方代甲方安排的旅游费用，包括住宿地至旅游地交通费、

门票费。 （4）接送费：旅游期间从机场、港口、车站等至住宿旅游的接送费用：（5）旅游服务费：乙方提供各项旅游服务收获的费用（含导游服务费用）（6）甲、乙双方约定的其他费用____________________________________； 3．各项目的费用甲方依照本合同约定支付的旅游费用，不包含以下项目：（1）各地机场建设费。 （2）旅途中发生的甲方个人费用：如交通工具上的个人餐饮费；个人医疗费；行李超重费等。 （3）甲方自行投保的保险费：航空人身意外保险费及甲方自行投保的其他个人保险的费用。 4．如甲方要求提高饮住宿费标准，经乙方同意安排的，甲方应补交所需差额。 5．双方约定由于甲方成乙方责任未成行的处理方式。 6．“特别告知”为本合同的一部分，签订合同前甲方应当仔细阅读“特别告知”内容。 第二条内容与标准 1．主要事项 属号__________________（如签约时暂无循号，此项可空缺）团体人数 _________（附名单） 线路名称___________________________ 行程共计_________晚_________天（飞机、车、船等在途时间包括在行程天数内）

四川省建设工程施工合同

四川省建设工程施工合同（示范文本） 目录 第一部分协议书 第二部分通用条款 1．词语定义 1．1.1合同文件 1．1.2合同当事人和人员 1．1.3工程和设备 1．1.4日期 1．1.5合同价款 1．1.6其它 2．一般约定 1．2.1合同文件及解释顺序 2.2法律 1．2.3语言文字 1．2.4标准、规范 1．2.5图纸和文件 2.6保密 1．2.7联络 1．2.8现场查勘 2.9招标文件错失的修正 2.10投标文件的完备性和算术性错误的修正

2.12施工设备和临时设施 2.13交通运输 1．2.14专利技术及特殊工艺1．2.15文物、化石和地下障碍物1．2.16联合承包 1．2.17员工 2.18工程档案 1．2.19严禁贿赂 3．合同当事人及相关人 1．3.1发包人 1．3.2承包人 1．3.3监理人 1．3.4工程造价咨询人 3.5现场管理人员的任命和更换3.6现场管理人员的职权 1．3.7专业工程分包 3.8承包人劳务分包 4．工期 1．4.1开工 1．4.2施工进度计划 1．4.3工期延误

4.5复工 4.6加快进度 4.7竣工日期 4.8提前竣工奖励 4.9误期赔偿 5．材料和设备供应 1．5.1发包人供应材料和工程设备1．5.2承包人采购材料和工程设备1．5.3材料和工程设备检验 5.4样品 5.5材料代换 5.6进口材料和工程设备 5.7禁止使用不合格的材料和工程设备6．安全文明施工与环境保护 1．6.1安全施工 1．6.2安全防护 1．6.3事故处理 1．6.4工程保护与照管 6.5治安保 6.6文明施工 6.7环境保护

7．工程质量 1．7.1工程质量要求 7.2测量放线 1．7.3质量检查 1．7.4隐蔽工程验收1．7.5重新验收和额外检验7.6缺陷修复 1．7.7工程试车 8．工程变更 1．8.1工程变更的条件1．8.2工程变更的范围 8.3工程变更的权限 8.4承包人的合理化建议9．工程造价 1．9.1资金使用计划和安排9.2工程计量 9.3暂列金额 9.4暂估价 9.5计日工 1．9.6合同价款调整 9.7法律法规变化 9.8工程变更

上海市国内旅游合同(B版)通用范本

内部编号：AN-QP-HT940 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 上海市国内旅游合同(B版)通用范本

上海市国内旅游合同(B版)通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 合同编号：______________ _________旅游（_____天___夜游） 甲方：_______________（旅游者） 乙方：_______________（旅行社） 甲方自愿购买乙方所销售的旅游服务，为保证旅游服务质量，明确双方的权利义务，本着平等协商的原则，现就有关事宜达成如下协议： 一、游程及景点____________。 二、出发时间：_______________；出发地点：_____________。 三、结束时间：_______________；返回地

上海市国内旅游合同模板(示范合同)

上海市国内旅游合同模板(示 范合同) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-059232

上海市国内旅游合同模板(示范合同) 甲方：_________(旅游者或旅游团体) 乙方：_______________(组团旅行社) 甲方自愿购买乙方所销售的旅游服务，为保证旅游服务质量，明确双方的权利义务，本着平等协商的原则，现就有关事宜达成如下协议： 第一条报名与成团 1.甲方参加乙方组织的国内旅游团，应事先向乙方详细了解咨询，乙方有义务全面介绍其服务项目和质量，并按规定在报名时签定合同。 2.甲方在签约时，应将全部旅游费用付讫。 3.双方约定由于甲方或乙方责任未成行的处理方式。 4.“特别告知”为本合同的一部分，签订合同前甲方应当仔细

阅读“特别告知”内容。 第二条内容与标准 1.主要事项 a.团号_________(如签约时暂无团号，此项可空缺);团体人数_________(附名单); b.线路名称_______________行程共计_________晚_________天(飞机、车、船等在途时间包括在行程天数内); c.出发时间_______________;结束时间_______________; d.出发地点_______________;返回地点_______________; e.游览景点________________________________________; f.交通工具_________，标准_____________________; g.用餐次数_________，标准_____________________; h.住宿次数_________，标准_____________________; i.购物、自费项目安排__________________________; j.景点门票_____________________; k.保险情况_____________________;

四川建设工程合同备案管理办法

四川省建设工程合同备案管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为加强建筑市场管理，维护建筑市场秩序，规范建设工程合同签订和履行，保护建设工程合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《四川省建筑管理条例》、《四川省合同监督条例》等有关法律、法规，制定本办法。 第二条四川省行政区域内建设工程合同（以下简称“合同”）的备案管理及企业在省外签订的合同的登记管理，适用本办法。 第三条本办法所称建设工程指房屋建筑和市政基础设施工程。 房屋建筑工程，是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装饰装修工程。 市政基础设施工程，是指城市道路、公共交通、桥梁、隧道、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程。 第四条本办法所称的合同包括： （一）建设工程勘察、设计类合同，包括： 1、建设工程勘察合同; 2、建设工程设计合同。 （二）建设工程服务类合同，包括： 1、建设工程项目管理服务合同；

2、建设工程招标代理合同； 3、建设工程委托监理合同； 4、建设工程造价咨询合同。 （三）建设工程施工类合同，包括： 1、建设项目工程总承包合同； 2、建设工程施工合同，包括： （1）施工总承包合同； （2）施工专业承包合同，包括：建设单位发包的专业工程承包合同和施工总承包企业发包的专业工程分包合同。 3、建设工程施工劳务分包合同。 （四）其他有关建设工程合同。 第五条本办法所称合同备案管理是指住房城乡建设行政主管部门按照职责权限，对当事人所订立合同是否符合相关法律、法规和强制性标准、规范性文件规定进行监督检查的行为。 第六条企业在省内签订的各类合同实行备案制，企业在省外签订的各类合同实行登记制。 第七条省住房城乡建设厅负责全省行政区域内合同备案管理工作，具体工作由省建设工程造价管理总站组织实施。 （一）省住房城乡建设厅负责合同备案管理的承办机构: 厅科技设计处负责建设工程勘察、设计类合同备案； 省建设工程招标投标管理总站负责建设工程招标代理合同备案； 省建设工程质量安全监督总站负责建设工程委托监理合同备案；

国内旅游合同范本[004]

国内旅游合同范本甲方（旅游者或旅游团体签约人代表）：性别_ _ 国籍身份证号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 住所或单位地址：邮编：电话：乙方（组团旅行社）：经营许可证编号：经营范围：地址：邮编：610041 报名分支机构名称地址：营业执照号：旅行社经办人：联系电话：为保证旅游服务质量，明确合同当事人的权利、义务，本着平等协商的原则，就甲方参加由乙方组织的本次旅游的有关事项经双方协商一致，达成如下协议：一、合同标的旅游路线名称。行程共计天夜（含在途时间）。出发日期，出发地点。途经地点。目的地。结束日期，返回地点散团。二、行程与标准（一）行程安排《主要游览景点应当注明保证旅游者实际游览的最少时间（游览时间）以小时填写，交通工具不含景区内观光车、索道等，行程天数不够填写加页约定》行程时间主要景点名称（游览时间）交通工具（标地接社名称准）年月日年月日年月日年月日年月日年月日备注：一、“交通工具”栏中的（标准）按各类别的标准填写。（如：飞机，经济舱）飞机：头等舱／商务舱／经济舱；火车：普通车／空调车／动车组；（其中：软卧／硬卧／软座／硬座）；轮船：普通客船／星级游船人/间（其中：是否带卫生间）；汽车：空调大巴／空调卧铺／

普通客车二、乙方在团队出发前，将发团旅行社及异地接待旅行社的名称、联系人、电话等信息告知甲方。 1 （二）住宿标准(住宿天数不够填写加页约定）第1晚：酒店名称标准房间标准第2晚：酒店名称标准房间标准第3晚：酒店名称标准房间标准第4晚：酒店名称标准房间标准第5晚：酒店名称标准房间标准第6晚：酒店名称标准房间标准（三）用餐标准：早餐次，标准元/餐／人；正餐次，标准元／餐／人（含菜汤）（四）购物安排：购物次数每日不超过一次,每次停留时间不得超过双方约定时间。日期购物场所名称停留时间日期购物场所名称停留时间 1、 4、 2、 5、 3、6、（五）住宿时如遇单人住宿,住宿差价的解决办法：。（六）如因人数不足无法单独成团，将委托______省_______市__________旅行社出团，联系电话：______地址：______________________（乙方应与接受委托的旅行社就其与甲方签订的本合同内容再签订委托合同）。（七）甲方自由活动时间安排。（详见《旅游行程表》）（八）导游服务（□全陪、□地陪）。（九）乙方应根据本合同约定，制作详细的《旅游行程表》，并加盖旅行社或分社团队专用章，作为本合同的附件，于出发前日交甲方留存。三、旅游者保险乙方应提示甲方购买旅游意外险。经乙方推荐，甲方（须填同意或不同意，未填或打勾等视为乙方代甲方购买）委托乙方办理个人投保的旅游意外保险。保险公司及