亮化工程施工合同
亮化工程施工合同
篇一：亮化工程施工合同
工程施工合同
发包方：
承包方：
承包下述亮化工程，为明确责任，加强配合，保证施工任务顺利完成，经协商签定本合同，双方共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地点:详见施工图
三、工程内容：详见施工图
四、工程安装价：LED数码管15元/条，LED点光源15元/个
五、合同工期：
本合同签定生效之日起20天完成。若因不可抗拒原因如台风、大雨导致停工则工期顺延。
六、价款支付和结算：
合同生效后，甲方预付工程款即人民币1000元给乙方作为工程备料款，工程亮灯验收后三天内按实际工程量再付工程款给乙方，保留5%的保质金，三个月内付给乙方。
七、双方责任范围：
1、甲方：提供施工用电电源及材料存放并承担费用，按时支付工程价款，组织工程竣工验收，提供广告位用电电
线，每栋楼主电线配电箱提供到位，所有辅材提供。
2、乙方：负责做好材料保管，按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质量，按时完工和交付使用，办理结算，参加竣工验收。
八、其它事项：
1、乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗、确保施工安全，如发生安全事故，由乙方全部承担责任。乙方在施工过程中应遵守安全操作规程，采取安全措施，防止事故发生。乙方必须提供进场人员所购买的保险单证明给甲方查验，发生工伤事
故由乙方负责，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切安全责任及费用。如有事故发生，乙方必须立即报告甲方以便及时处理问题。
2、如一方要求变更工程内容，改变装修范围及条件，应征得对方同意，并办理书面签证（为合同附件）。
3、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方负责。
4、乙方提交具体施工实施方案并作此合同附页，乙方须严格按方案之指定材质购料，施工。
5、乙方自行设置施工安全措施，并严格全面接受甲方有关人员监督，乙方对施工人员安全负责。
6、甲方委派专人对本工程整个过程负责，主要包括对
整个过程质量监控及有关事宜协调。
7、为保证甲方利益自本工程完工后一年内，乙方对整工程均作5%保质金，但是因不可抗拒之原因（如战争、地震、及他人蓄意破坏、甲方使用不当，盗窃引致相关损失不在乙方免费维修保养之列）
8、在执行合同中发生争议，如协商无效，可提交市有关仲裁机构仲裁。
9、本协议一式两份，双方各执一份，经双方协定签名后生效。
10、本协议未尽事宜及实际变通须双方协商并作附页，同具法律效力。
11、本合同双方代表签章后生效，至工程竣工办理交工验收和工程价款结算后失效。
甲方盖章：乙方盖章：
甲方代表签字：乙方代表签字：
签定日期：年月日
篇二：亮化施工合同范本
亮化工程施工合同
项目名称：
甲方：
乙方：
签署日期：年月日
甲方：（全称）（以下简称甲方）乙方：（全称）（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商就本工程事宜协商一致签订本协议，具体条款如下：
一、本工程为包安装、采购、管理费、税金工程，最终结算按工程实际安装数量为准，（材料增减部分按招标书的灯具报价清单上的单价决算，包括安装费和取费）灯具材料名称与施工安装费：详见标书附表。（如需适当调整，凭联系单结算。）
二、甲方指定灯具报价品牌为银星雨、欧曼二品牌。为方便采购、不受行业垄断影响，降低采购成本，确保工程质量、如期完工，二品牌中由乙方选其中一品牌作为正式施工灯具（各个技术参数参照投标文件）。其他辅助材料按国家标准或行业标准。
三、用银星雨总价：整（￥元）。用欧曼总价：整（￥元）。
四、工程区域划分：第一期为高层4#、5#楼及排屋部分占总价： 15% 。第二期为高层6#、7#、8#、13#楼占总价：30% 。第三期为高层1#、2#、3#楼点总价：25%。第四期待为高层9#、10#、11#、12#楼占总价：30%。
五、付款方式。因此工程实际完工的时间较长，灯具安
装验收可能分为三期，按实际需要安装为准。第一期，乙方完成一半工程量时甲方付工程款40%，乙方完成全部工程量时甲方再付工程款的30%，验收合格后投入使用前甲方再付20%。余款10%作为质保金，质保期满二年无质量问题一周内无息付清余款（质保期按竣工验收合格日起算）。第二期、第三期按第一期付款方式为准。
六、工期：每一期工期定为40天。
七、材料设备采购及安装
1、严格按照甲方设计图施工。
2、严格按照行业施工标准施工。
3、甲方不负责采购、供应任何材料设备。
4、所有材料必须符合国家规范的种类和标准。
5、乙方保证灯具及货物是全新的、未使用过的，并完全符合性能要求。
6、乙方使用替代产品必须事先经甲方书面批准。
7、乙方提供主件材料的产品合格证等证明材料。
8、乙方应保证所提供的灯具及货物不存在任何权利上的瑕疵，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。
八、验收方式：
1、灯具应符合相应的国家标准（无国家标准的按部标或行业标准）或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。
2、国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证。
3、灯具及电缆到现场施工前，由甲方组织有关专业人员进行初步查验。
4、货到现场经检验，达不到要求的，甲方可以拒收并要求调换，乙方应无条件调换至合格为止。
九、完工后服务条款
1、合同项目灯具材料及货物的质量保证期至少应为自灯具及货物通过最终验收合格后2年。
2、在质保期内，乙方应对由于工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
3、对不符合本合同技术要求的灯具及设备应立即进行调换。
4、乙方应保证所提供的灯具及设备不存在任何权利上的瑕疵，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。
5、保修期内，按照国家标准和行业规范实行售后“三包”。
6、设备及配件乙方应负责维修。保修期内，乙方对设备及配件提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修；灯具及设备在使用过程中出现质量
问题，维修人员在收到故障报告后必须在 1小时内做到响应，保证 48 小时内到达现场修复。
十、项目管理
乙方要指定一人全权负责该项目的商务和技术。每一项目实施必须由相关负责人现场管理。在项目施工或实施阶段验收时，相关负责人必须配合。十一、分包与转让
1、除甲方事先同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
2、除了合同各方共同签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。
十二、合同的生效
合同工期由甲乙双方协商决定，乙方应尽量满足甲方的完工要求。
十三、乙方提供税务局开具的工程发票。
十四、违约条款
1、经甲乙双方协商同意后的约定工期，乙方如不能履行的，每天按合同总价的万分之五支付违约金。
2、乙方迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同。
3、甲方未按合同约定付款、延迟付款，除支付本金外，并按银行利息四倍支付违约金。
4、其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
十五、不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。十六、争议的解决方式
1、在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。
2、经协商不能解决的争议，可向人民法院提起诉讼。
3、除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。
十七、本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。
十八、本合同一式4份，甲乙双方各执2份。
甲方：乙方：
名称：（盖章）名称：（盖章）
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
全权代表（签字）：全权代表（签字）：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
篇三：亮化工程合同书
亮化工程合同
项目名称：青州市新城片区路南景观工程
签约日期：XX年10月28日
甲方：（发包方）青州市鸿博森水利工程有限公司乙方：（承包方）鑫磊亮化工程有限公司
根据《中华人民共和国》法律法规，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、项目名称
项目名称：青州市新城片区路南景观工程
二、项目需要的亮化材料
见亮化材料清单及报价
三、合同金额
1、合同总额人民币小写：518万元，大写：伍佰壹拾捌万元整。
2、合同总额包括：亮化、监控、喷灌及安装、强电、弱电；
3、不含税费及增项。
四、验收标准与要求
1、交付验收标准
在设备安装调试完毕、验收合格后由双验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由乙方负责。
2、货物为原厂制造商未启封全新包装，包装箱号与出厂批号一致，并可追索合同。
3、包装标准为原厂制造商未启封全新包装，包装箱号与出厂批号一致，并可追索合同。
五、安装地点及工期
工期，合同生效后70天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。
七、付款方式
1、合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的70%；
2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的25%；
3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的5%。
八、安装与调试
以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。
九、质保期及售后服务要求
1、质量保证期（简称“质保期”）从验收教付之日起为年，保修期终身（质保期满后开始计算），质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。
2、质保期内，如设备或零部件非人为因素现现故障而造成短期停用时，则质何期限相应顺延。
3、乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
4、乙方须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术
支持，在甲方所在地设有长期稳定售后服务机构（办事处），对甲方的服务须知，办事处机构在接报后8个小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若主要设备的故障在48小时内仍未处理完毕。乙方必须免费提供相间档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。
十、违约责任
1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收,并有权顺延付款;
2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。
十二、争议的解决
合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖，对货物质量的检查鉴定，统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构送行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。
法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。
十三、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成
的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十四、合同生效
本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。
十五、乙方应提供的资料内容
中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。
关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
十六、其它
本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。
如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同荐下的义务。
4、本合同一式两份，甲方、乙方双方各执一份，均具同等法律效力。
5、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确
理解由此而产生的相关权现。
甲方：青州市鸿博森水利工程有限公司乙方：鑫磊亮化工程有限公司
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
XX年10月28日
篇四：LED亮化工程承包施工合同
天禧大酒店LED亮化工程承包施工合同
合同号：XX0411
甲方：
乙方：内蒙古蒙胜科贸有限责任公司
经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达
成如下协议，以期共同遵守。
一、工程概况
1. 工程名称：天禧大酒店LED亮化工程
2. 地点：鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店
3. 工程内容：天禧大酒店LED亮化工程(楼体亮化；数码屏；
发光字)
二、乙方所购产品要求：
1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码
管。
价格、数量、型号详见附表：
2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。
3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现
场卸货及相关费用均由乙方承担。
4、乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相
关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。
6、甲方负责提供施工场地和电源接入口（配电室电源接口）。合同工期
1. 开工日期。
2. 合同工期总日历天数。
三、工程质量与验收
1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许
定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验
收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款；验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。
四、工程款支付
1. 不含税票）。
2. 签定合同后三日之内甲方预付乙方 %的工程总价款，即人
民币大写：小写：￥元；发货时甲
方支付乙方工程总价款的 %，即人民币大写：
小写：￥元；全部工程安装完毕验收合格后三个
工作日内付工程款即人民币：大写：小写：
￥元；余款即人民币：大写：小写：
￥元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质
量问题三个工作日内一次性付清。
五、甲方权利和义务
1. 甲方指派作为其工程负责人，代表甲
方对工程负责。
2. 对施工质量行使检验权，监督权。
3. 对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认
权。
4. 按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。
七、乙方权利与义务
1. 乙方指派电话.
2. 乙方对现场所有人员进行安全教育,保持现场工作井然有序.
3. 工程施工验收合格后,保修期为两年.
4. 在保修期内,履行保修范围,项目的承包人即乙方应及时派人
予以保修.
八、工期延误
因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工期相应顺
延：
(1). 设计变化和工程量增加
(2). 一周内非乙方的原因,停电,造成停工累计超过8小时
(3). 不可抗力
(4). 约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况;
九、现场施工安全
乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。
十、违约责任
1. 甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之
五向乙方支付逾期违约金.
2. 乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之
五向甲方支付延误工期违约金。
十一、本合同未尽事宜可签订书面合同。
十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均
可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、本合同需双方签字、盖章之日起生效。
十四、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方：乙方：内蒙古蒙胜科贸有限
责任公司
（盖公章处）：（盖公章处）：委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
年月日年月日
篇五：亮化工程合同范本
外墙
亮化
工程
合同
书
范本
项目名称：签约地点：签约日期：甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
一、项目名称
项目名称：
二、合同金额
1.合同总金额人民币小写：
合同总金额人民币大写：整
2. 合同总额包括：亮化材料及零配件的购置和安装、工程实施、运输保险、装卸、质保期售后服务、建筑安装发票。（详情请见附件详单及效果图）三、付款方式
1. 合同签订生效后，甲方支付乙方合同总金额的，合计￥元，做为定金。乙方就着手开始定货着手生产。
2. 乙方施工进度到甲方确定的进程，安装完成后，甲方既支付给乙方合同总金额的 % ，合计￥元。
3.整体LED光源、电源全部安装完成，由甲方验收交接后，甲方支付合同总额的%，合计￥元。余款即合同总金额
的，合计￥元作为质量保证金。在项目验收合格的个月后5个工作日内甲方一次性付清。
四、验收标准与要求
1. 验收标准
乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准，验收合格后由甲方出具验收报告。
2、施工要求
光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放，乙方自行负责保管，施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。
五、交付时间
乙方在合同生效后工作日内安装调试完毕、验收合格并交付使用。因人力不可抗拒因素（如雨天，暴风等）耽误工期不能纳入乙方施工的正常工作日之内。
六、质保期及售后服务要求
1. 质量保证期（简称“质保期”），从验收交付之日起为期内乙方对所供货物实行包修、包换、包维护保养（因人为因素或人力不可抗拒的因素，造成产品的损坏，乙方不提供免费质量保证）。质保期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。
2.乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。
3.乙方须提供常设8小时热线服务。对甲方的服务通知，乙方在接报后三天内处理完毕。
七、违约责任
1. 乙方未按合同要求完成施工时，甲方有权拒绝验收，并有权顺延付款，且乙方须向甲方支付合同总金额 1 %的违约金，逾期15日以上时，甲方有权解除合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。
2. 甲方未按要求履行合同，因甲方的原因造成工程逾期，由甲方承担一切责任，且甲方须向乙方支付合同总金额1% 的违约金，工期相应延期。
3、甲方需提供的电源接口至顶楼机房内，墙外一切线源由乙方自行解决。
八、争议的解决
合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院裁决。
九、合同生效
本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后，即时生效。
十、其它
1. 如一方地址、电话号码有变更，应在变更3日内书面及口头通知对方，否则，应承担相应责任。
亮化工程施工合同范本
亮化工程施工合同范本 我国城镇化建设步伐不断加快,促使城市亮化工程不断发展。亮化工程施工合同怎么写呢?以下是为大家整理的亮化工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 亮化工程施工合同范文1 发包方： 承包方： 承包下述亮化工程，为明确责任，加强配合，保证施工任务顺利完成，经协商签定本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点:详见施工图 三、工程内容：详见施工图 四、工程安装价：LED数码管15元/条，LED点光源15元/个 五、合同工期： 本合同签定生效之日起20天完成。若因不可抗拒原因如台风、大雨导致停工则工期顺延。 六、价款支付和结算： 合同生效后，甲方预付工程款即人民币1000元给乙方作为工程备料款，工程亮灯验收后三天内按实际工程量再付工程款给乙方，保留5%的保质金，三个月内付给乙方。 七、双方责任范围：
1、甲方：提供施工用电电源及材料存放并承担费用，按时支付工程价款，组织工程竣工验收，提供广告位用电电线，每栋楼主电线配电箱提供到位，所有辅材提供。 2、乙方：负责做好材料保管，按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质量，按时完工和交付使用，办理结算，参加竣工验收。 八、其它事项： 1、乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗、确保施工安全，如发生安全事故，由乙方全部承担责任。乙方在施工过程中应遵守安全操作规程，采取安全措施，防止事故发生。乙方必须提供进场人员所购买的保险单证明给甲方查验，发生工伤故由乙方负责，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切安全责任及费用。如有事故发生，乙方必须立即报告甲方以便及时处理问题。 2、如一方要求变更工程内容，改变装修范围及条件，应征得对方同意，并办理书面签证(为合同附件)。 3、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方负责。 4、乙方提交具体施工实施方案并作此合同附页，乙方须严格按方案之指定材质购料，施工。 5、乙方自行设置施工安全措施，并严格全面接受甲方有关人员监督，乙方对施工人员安全负责。 6、甲方委派专人对本工程整个过程负责，主要包括对整个过程质量监控及有关事宜协调。
楼宇亮化工程施工合同
楼宇亮化制作安装工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律，法规的规定，甲、乙双方在平等，自愿，协商一致的基础上，就乙方为甲方的楼宇亮化制作安装工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议。 一．工程概况： 1．工程地点：甲方所指定的安装及施工地 工程期限为天。7．工程总报价：经甲、乙双方协商，此工程总造价金额（人民币）为：大写： 二．此工程项目现场施工负责人： 甲方（）乙方（） 三．工程变更： 在施工期间对合同约定的工程内容如需要变更，双方应当协商一致，由合同双方签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。 四．工程监理及验收方式方法 1.双方进行竣工验收前，甲方负责保护工程成品和工程施工现场人员的全部安全，并为施工现场的工作人员买好人身意外伤亡保险，如发生一切安全责任事故与甲方无关。 2.工程自验收合格后，双方现场施工负责人均签字为证。 五．工程款支付方式： 1．合同签字生效后，甲方应在三日内一次性向乙方预付工程总额的预付款； 2. 安装调试完及验收合格后，甲方在两日内应一次性向乙方支付剩余的 工程款；
3.本工程质量保证期为一年。 六．对以下原因造成竣工的日期延误,工期应当顺延： 1. 工程量变化或设计变更；（变动后工程项目所增加的成本由甲方承担） 2. 不可抗力； 3. 甲方同意工期顺延的其它情况； 4. 甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的； 5. 甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的； 6. 因甲方责任造成工期延误的其它情况。 七．违约责任与违约金额： 1．甲、乙双方必需共同遵守并认真履行合同中的各项条款，任何一方不得随意违反合同规定，否则，因违约方所造成的损失，均由违约方承担一切损失及费用；2．本合同违约金：人民币壹万元整(10000.00元) 八．争议解决方式： 本合同发生的争议，双方应当友好协商，若协商或者调解解决不成时，可向甲，乙双方任何一方所在地法院提出诉讼。 九．本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效，具有同等法律效应。 甲方（公章）：乙方（公章）： 经办人：经办人： 日期：日期： 附： 1、本工程具体施工方案详见甲方设计后的动画效果图为准。
楼体亮化工程合同书精装版
( 合同范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 楼体亮化工程合同书精装版 The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
楼体亮化工程合同书精装版 楼体亮化工程合同书范文篇一 甲方：__ 乙方:__ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律，法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，双方达成以下合同条款。 第一条工程名称：_楼体亮化_ 第二条工程地点：__大荔宾馆餐饮楼 第三条工程价款及支付方式 1、工程价款合同价款(￥10000)大写壹万元 2、支付方式：首付50%材料费5000元，余款在工程验收后天一次付清。 第四条工期
工程期限为8天，即合同生效时间起。 注：施工期间如遇不可抗力因素(雨，冰雹，四级以上大风，停电，地震)等或甲方原因造成停电等原因，工期顺序后延。 第五条双方责任 甲方责任： 负责工程的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工为止;向乙方提供准确的施工位置，确保此位置无管道线路以及其他障碍物;为乙方施工提供场所，水电等便于施工的条件;按本合同第4条规定的工程款支付方式支付工程费用。 乙方责任： 1)严格按照合同约定工期制作，施工完毕; 2)严格按照甲方确认的施工方案制作，施工; 3)如现场条件与既定方案不符，及时报请甲方协商修改确定; 4)负责按质量完成合同所约定的项目内容，如因安装不当导致的质量问题，一切责任由乙方承担;
亮化工程施工合同
亮化工程施工合同 甲方: (发包方) 乙方: (承包方) 根据《中华人民共和国合同法》法律法规。经双方协商、本着平等、互利和诚实信用的原则，同意将XXX项目亮化工程承包给乙方施工。经双方协商签订本合同如下。 一、项目名称 项目名称： 二、承包的内容 1、整幢大楼的外墙面亮化、小区内场地亮化。 2、亮化图纸的设计及报批。 3、亮化工程施工（包工包料）、验收。 三、合同金额 1、本合同采用可调价合同。 2、合同总额暂按每平方米35元计，总价暂估105万元。 四、验收标准与要求 1、乙方设计的图纸（经甲方确认），设备品牌、型号清单。 2、符合江阴当地对城市亮化的要求。 五、安装地点及工期 1、安装地点： 2、工期：具备安装条件后 20天内安装调试完毕、验收合格并交
付使用。 六、付款方式 1、在经审核通过的图纸出来，工程量清单、单价确认后，支付合同暂估价的10%。 2、安装完成支付至清单确认价的80%，结算出来扣除10%为保修金后一次性付清。 3、在甲方支付工程款有困难时，乙方同意用甲方的房屋进行抵扣工程款。 七、安装与调试 以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备(系统)安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。 八、质修期要求 1.、质量保证期从验收交付之日起为一年。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。期满后可提供终身(有偿)保养服务。 2.、质保期内：如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。 九、违约责任 1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款。 2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。
亮化工程合同书
亮化工程合同 甲方: 电话: 乙方: 电话: 签订地点: 签订时间: 根据《中华人民共与国合同法》及有关规定,甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则,为明确各自在工程当中应有的权利与义务,经协商一致,签定本亮化合同。 一、工程概况 1、工程地址 2、工程范围及要求 楼体用霓虹灯勾勒轮廓;规划公示牌用射灯打亮。 3、工程期限 开工日期: 年月日;竣工日期: 年月日,合同工期总日历天数天(如遇风、雨等恶劣天气影响,工期顺延)。 二、工程(款)造价 金额(大写): 元(人民币) ￥: 元 三、甲方义务与权利 1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款; 2、甲方如发现有质量问题,有权要求乙方予以调换; 3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产
生的问题,甲方与有关部门协调解决。 四、乙方义务与权利 1、乙方对工程质量负责的期限(保修期): 灯具均保修一年; 2、乙方使用的材料由其自行提供,但应确保材料的质量达到国家有关标准; 3、乙方在施工中注意文明施工、安全 施工。 ．． 4、乙方负责将货物运至工地,运输费、搬运费等由乙方负责,其余费用由甲方承担(电费)。 五、付款、结算方式 工程竣工(亮灯)后一次性付清工程款。 六、违约责任 双方必须认真履行本合同的内容,任何一方未履行本合同所规定的条款均视为违约,其违约责任按照《中华人民共与国合同法》的有关条款进行赔偿。 七、合同争议的解决方式 本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列2种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁(二)依法向人民法院起诉 八、附则 1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合 同具有同等法律效力;
LED亮化工程承包施工合同协议书范本
编号：_____________ LED亮化工程承包施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》法律法规，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原则，就乙方承包甲方 LED亮化工程施工程事宜，达成如下协议，以期共同遵守，一致同意签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称： LED亮化工程 2. 地点： 3. 工程内容： 二、乙方所购产品要求： 1. 按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为价格、数量、型号（一切以甲方最后确定过的样品为准）详见附表。 2. 应满足国家现行行业和企业有关标准。 3. 乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由方承担。 4. 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的时，应妥善保管产品货物，并同时在天之内向乙方提出异议，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。如甲方未按规定期限提出异议的，则视为乙方所提交的产品货物符合本合同约定，甲方不得以其他理由拒绝支付乙方产品货款。 5. 因甲方人为操作使用不当，保管、保养不善等导致产品货物质量下降或产品毁损的，甲方不得提出质量异议，由此产生的经济损失和维修、更换费用开支由甲方自行承担。 6. 光源灯具产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放，乙方自行负责保管，施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。甲方须提供施工环境及施工现场的电源接口。
亮化设计合同范本
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 亮化设计合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
亮化设计合同范本 篇一：亮化设计合同 合同编号：20XX07 合肥百盛置业有限公司盛景大厦 灯光景观设计合同 甲方：合肥白盛置业有限公司盛景大厦乙方：安徽省东 舜电气工程有限公司签订日期：20XX年月日 合肥百盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设计合同 委托方（甲方）：合肥百盛置业有限公司盛景大厦设计 方（乙方）：安徽省东舜电气工程有限公司 为了配合合肥百盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设 计的建设，甲方委托乙方承 担该项目灯光景观工程方案设计工作。根据《中华人民 共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律法规规定，经双方协商一致，签 订本合同，以便共同遵守。 第一条本合同工程设计项目的名称、地点、时间 1.1委托项目的名称：合肥白盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设计。1.2委
托项目的地点：安徽合肥 第二条设计依据及标准 2.1甲方提供的合肥白盛置业有限公司盛景大厦的基础资料。2.2甲方给乙方的设计需求和要求。 2.3主要设计依据：cle第94号出版物，《泛光照明指南》1993年；cle第136-2000号出版物，《城区照明指南》；JgJ/T163-20XX《城市夜景照明设计规范》；gb50054-95《低压配电设计规范》；gb50057-94《建筑物防宙设计规范》；JgJ16-20XX《民用建筑电气设计规范》；gb50303-20XX《建筑电气工程施工质虽验收规范》。 第三条设计内容和提供的设计成果 设计内容：合肥百盛置业有限公司盛景大厦灯光景观设计。 需要提供的设计成果：效果图、灯光动画演示、布灯布线图、系统控制图、灯具安装 节点图、信号点位布置图、灯具配置表和主材表、以及必要的设计说明等。 第四条设计费用及支付 4.1双方商定，本次委托的方案设计费为本次灯光亮化工程总款的2.5%。4.2 费用支付：合同签订后甲方在三天内 一次性直接全额支付乙方设计费用 第五条双方责任 5. 1甲方责任 5.1.1甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并 对其完整性、正确性及时限性负责，甲方不得要求乙方违反 国家有关标准进行设计。
夜景亮化工程承包合同书
夜景亮化工程承包合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确工程内容及技术经济责任确保工程质量及进度，双方就夜景灯亮化事宜协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包方式 本工程双方商定由甲方将工程发包给乙方进行工程的制作与安装。工程安装调试完成后，由项目负责人验收确认无质量问题后，该工程即视为验收合格。如该工程未经验收确认合格则视为不合格；若不合格时，需乙方整改到项目负责人经确认合格为标准。 三、工程计价 按固定单价计算：（计）最后按实际安装数计算 16元／颗 16元／根 16元／套 四、工程工期 1、开工日期：年月日 2、竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天。 3、工期延误 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： （1）甲方未能按合同的约定提供符合开工条件的施工场地； （2）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更或工程量增加； （5）非乙方原因停水、停电、等原因造成停工； （6）不可抗力及自然灾害； （7）甲方同意工期相应顺延的其它情况。 五、合同价款与支付 1、合同价款暂定为人民币（大写）：元整（￥元整）， 最后按实际安装数量计算；合同单价在合同实施期间内不因市场变化因素而 变动。 2、甲乙双方签字盖章合同生效后，年月日前甲方向乙方支付工程合同总造价的30%约人民币元整（￥元整）作为工程预付款;；经甲方工程项目负责人确认后，于年月日前将该工程合同总造价的60%约人民币元整（￥元整）支付给乙方作为工程进度款；乙方将承包范围内的所有工作内容施工完毕，经甲乙双方验收合格7个工作日内甲方向乙方支付工程合同总造价的5%约人民币元整（￥元正）的工程款支付给乙方；甲方不得拖欠乙方的工程款。 3.当该工程验收完毕，乙方应交给甲方工程质保金人民币元整（￥元正）作为质量保修金，保修期年；保修期满一年且甲方确保其承包范围内的内容能正常使用后，甲方于7个工作日内乙方一次性返还质保 金（无息）人民币元整（￥元正）。如乙方存在质量保修问题，在收到甲方递交的整改通知函或电话通知后两天内必须到现场查看，并拿出整改方案及整改负责人。若乙方在收到整改通知函或电话通知后两天不作回复，甲方有权自行安排人员维修，所发生费用在年内质量保证金内扣除，年内由乙方承担，乙方无条件认可。 六、保修及维护 （1）自安装完毕并通过甲方验收合格之日起，整体质量保修期为年。年
灯光亮化工程设计协议合同
灯光亮化工程设计协议甲方： 乙方：
甲方（委托方）： 乙方（承接方）： 甲乙双方经友好协商，根据平等自愿、诚实信用原则，根据《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规，就项目灯光亮化设计事宜，达成如下协议： 第一条项目概况 1、项目名称：。 2、项目地址：。 3、建筑类型及规模：住宅幢，共平方米。其中高层幢，共平方米。小高层幢，共平方米。多层幢，共平方米。 商业幢，共平方米。 第二条设计内容 1、设计包含以下阶段（打“√”者表示双方认可，打“×”者表示否定）： 【】方案设计； 【】方案文本； 【】施工图设计； 【】方案审批/备案。 2、设计内容：以上各阶段的设计所规定的范围及成果要求详见《项目灯光亮化工程专项设计任务书》及《设计内容\成果及设计单位配合工
作》。 3、本工程设计图纸的编制方法，应以国家及项目所在地相关规定及规范为标准。 4、依据的主要技术规范、标准：<城市道路照明设计标准> CJJ 45-91,<民用建筑电气设计规范> JGJ/T16-92等相关规范。 第三条设计费用及付款方式 1、设计费用 （1）设计费计算： （2）设计费用总额万元，大写万元。 2、设计费范围 （1）该设计费包含《项目灯光亮化工程专项设计任务书》所提及的所有文件及成果制作费；
（2）因设计需要发生的差旅费、住宿费、效果图制作、通讯费、邮递快递等费用； （3）甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时，应负责提供乙方必要的工作条件，所产生的费用由乙方承担，已包含在工程设计费总额之中，甲方无需另行支付。 3、付款方式：具体付款节奏进度和付款条件详见下表： 设计付款方式 预付款 %（如有），于协议签订之日起7个工作日内支付，并冲抵下阶段设计费用。 4、其他说明 （1）支付的币种要求：人民币； （2）上述费用为估算设计费，最终以双方共同确认的设计面积结合上述单价核算设计费； （3）各阶段相关费用按各阶段实际出图面积计算； （4）乙方所收的设计费一切税费由乙方负责； （5）付款前乙方应提供正式、合规发票；
亮化工程施工合同
亮化工程施工合同 工程发包方：金所工业园区 工程承包方：姜连荣 甲方因金所工业园区工程建设需要，将该项目的亮化工程发包给乙方施工，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，遵循公平、诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，协商一致，特订立本合同。 一、工程简况 1.工程名称： 2.工程质量标准：优良 3.工程地点：金所工业园区 4.工程造价：1280000.00元（大写：壹佰贰拾捌万元整） 二、承包形式 甲方采用包工包料包验收包移交的方式将此亮化工程整体发包给乙方施工，与此相关的各分项工程及质量安全责任由乙方负责。 三、甲方权利义务 1.办理施工有关手续，保证场地具备施工条件； 2.向乙方提供准确的施工场地、工程地质和地下管线资料，指派施工技术人员协助乙方施工； 3.组织图纸会审和技术交底，并向乙方提供施工图纸；
4.严格监督工程质量和进度，组织审核和调整乙方报送的施工方案、进度计划和材料供应，如乙方工程质量或进度不能满足甲方工程需要，甲方有权利要求停工或退场； 5.组织施工验收，协助乙方协调与施工有关的关系，保证工程顺利进行。 四、乙方权利与义务 1.乙方委派李佳为代表负责协调处理路灯管理所的关系，甲方在结算时只认可李佳。乙方指派一名现场管理人员协调关系，必须坚守施工现场，随时执行甲方的工作指令； 2.组织专业技术人员在规定的时间内进场，提供承包资质，编撰施工资料并整理成册，在工程竣工后搞好结算工作，及时送至甲方审核调整； 3.抓好质量和进度管理，服从甲方、监理单位和建设单位的监督，材料采购和施工工序必须经甲方同意认可，如因材料非指定产品或工序不合理乙方必须无条件返工或修改并承担相应的一切损失； 4.抓好安全生产管理，遵循工程建设安全生产有关管理规定，对工作人员进行技术交底和安全教育，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，如因乙方操作不当或安全措施不得而造成安全事故的责任由乙方承担； 5.在办理亮化移交以前乙方负有保管保护的责任，在移交前因发生偷盗产生的损失由乙方负责；
亮化工程合同书
亮化工程合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则，为明确各自在工程当中应有的权利和义务，经协商一致，签定本亮化合同。 一、工程概况 1、工程地址 攀枝花火车站 2、工程范围及要求 对攀枝花火车站（从金江镇政府门口至攀枝花铁路医院以及火车站广场内）所有树木（共150根）用流星雨、灯带等广告材料进行美化 3、工程期限 开工日期：2012年12月19日；竣工日期：2012年12月22日，合同工期总日历天数4天（如遇风、雨等恶劣天气影响，工期顺延）。 二、工程（款）造价 金额（大写）：一十五万八千元（人民币） ￥：158000元 三、甲方义务与权利
1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款； 2、甲方如发现有质量问题，有权要求乙方予以调换； 3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题，甲方与有关部门协调解决。 四、乙方义务与权利 1、乙方对工程质量负责的期限（保修期）：灯具均保修一年； 2、乙方使用的材料由其自行提供，但应确保材料的质量达到国家有关标准； 3、乙方在施工中注意文明施工、安全 ．．施工。 4、乙方负责将货物运至攀枝花火车站工地，运输费、搬运费等由乙方负责，其余费用由甲方承担（电费）。 五、付款、结算方式 1. 工程总价款为大写：一十五万八千元小写：￥158000 元（此价格不含税票）。 2.全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付讫工程款即人民币：大写：一十五万八千元小写：￥158000 元。 八、附则 1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合 同具有同等法律效力； 2、本合同附有《工程预算清单》一份,工程预算 ．．．． 元，双方同意以 ．．．． ．．．．．．．元结算。
亮化施工合同优秀范本
亮化施工合同优秀范本 甲方： 乙方： 签署日期：年月日 甲方：（全称）（以下简称甲方）乙方：（全称）（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，经双方协商就本工程事宜协商一致签订本协议，具体条款如下： 一、本工程为包安装、采购、管理费、税金工程，最终结算按工程实际安装数量为准，（材料增减部分按招标书的灯具报价清单上的单价决算，包括安装费和取费）灯具材料名 称与施工安装费：详见标书附表。（如需适当调整，凭联系单结算。） 二、甲方指定灯具报价品牌为银星雨、欧曼二品牌。为方便采购、不受行业垄断影响，降低采购成本，确保工程质量、如期完工，二品牌中由乙方选其中一品牌作为正式施工灯 具（各个技术参数参照投标文件）。其他辅助材料按国家标准或行业标准。 三、用银星雨总价：整（￥元）。用欧曼总价：整（￥元）。 四、工程区域划分：第一期为高层4#、5#楼及排屋部分占总价： 15% 。第二期为高 层6#、7#、8#、13#楼占总价： 30% 。第三期为高层1#、2#、3#楼点总价： 25% 。第四 期待为高层9#、10#、11#、12#楼占总价： 30% 。 五、付款方式。因此工程实际完工的时间较长，灯具安装验收可能分为三期，按实际 需要安装为准。第一期，乙方完成一半工程量时甲方付工程款40%，乙方完成全部工程量 时甲方再付工程款的30%，验收合格后投入使用前甲方再付20%。余款10%作为质保金，质保期满二年无质量问题一周内无息付清余款（质保期按竣工验收合格日起算）。第二期、 第三期按第一期付款方式为准。 六、工期：每一期工期定为40天。 七、材料设备采购及安装 1、严格按照甲方设计图施工。 2、严格按照行业施工标准施工。 3、甲方不负责采购、供应任何材料设备。
乡村街道亮化建设工程施工合同协议书范本模板
编号：_____________乡村街道亮化建设工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 丙方：________________________________________ 为进一步推动中央帮扶点扶贫建设，积极改善农村居住环境，提高农民生活水平，中央决定在________村援建路灯亮化工程，具体建设事宜由________全权负责。 为了切实加强建设工程施工现场安全生产管理，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等相关法律法规，经甲乙丙三方平等协商，签定本施工协议。 一、工程概况 1、工程名称：________________村街道亮化建设工程。 2、工程地点：________________村。 3、工程主要范围及内容：xx村主街道亮化（包括村内主要街道及连接四个自然庄的路灯安装） 二、合同工期 开工日期：________年________月________日 竣工日期：________年________月________日 合同工期总日历天数________天。 三、质量标准 工程质量标准：符合现行国家及河北省有关工程施工质量验收规范和标准的要求。
亮化工程施工承包合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-1475-87 亮化工程施工承包合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
亮化工程施工承包合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同号： 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。 一、工程概况 1. 工程名称：天禧大酒店LED亮化工程 2. 地点：鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店 3. 工程内容：天禧大酒店LED亮化工程(楼体亮化;数码屏;发光字) 二、乙方所购产品要求： 1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED
数码管。价格、数量、型号详见附表： 2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。 3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。 4、乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。 5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。合同工期 1. 开工日期。 2. 合同工期总日历天数。 三、工程质量与验收 1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造
亮化工程协议书的
亮化工程协议书的 甲方：XXXX农业委员会 乙方：XXXX阳光广告文化有限公司 XXXXX X以下简称甲方）拟委托XXXXX（以下简称乙方）安装办公楼亮化轮廓灯, 为明确责任，保证质量，经双方协商，特签订本协议。 一、规格：材质采用104 颗粒非透明外管黄色、白色护栏管对其办公大楼进行亮化, 主线路采用国标 6 平方防老化线,支线分别采用 4 平方、2。5平方国标铜线。另在新楼二三层窗户下安装彩色灯管。 二、工程造价为58586元,后附预算明细及安装图,完工后由甲方后按实际测量结果及明细价格进行结算。 三、制作期限：自签订之日日起，于二?一四年元月二十五日止完工；若乙方逾期， 甲方有权终止本协议； 四、质量保证：安装时，乙方不得偷工减料，以次充好。否则，甲方有权终止本协议，同时所产生的一切费用及损失由乙方承担； 五、甲方义务及权利：乙须方在规定期限内完成大楼亮化工程并交付甲方。经甲方 验收无误后；由乙方开具正式票据结算。甲方应一次性付清货款，不得拖欠； 六、乙方义务及权利：乙方在施工过程中首先要确保安全，同时按照本协约要求采 用优质材料制作，因乙方违规操作引发的安全事故，由乙方全部负责；乙方施工完毕后，应及时报请甲方验收； 七、本工程完工之日起一年内由乙方免费负责保修、免费更换配件，如出现短路、 色泽暗淡、灯管损毁，由乙方全面承担责任；一年后，如故障，乙方须在第一时间内提供免工时费服务； 八、本协议一式二份，甲乙双方签字后具有法律效应。 甲方：XXXX农业委员会（章） 负责人签字： 乙方：XXXX阳光广告文化有限公司（章）开户行：XXXXX账号：000000 负责人签字：
楼宇亮化照明工程安装合同
楼宇亮化照明工程安装劳务合同甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，为明确双方的权力、义务和经济责任，经甲、乙双方协商一致，建筑夜景观亮化工程灯具安装施工签订本合同，以资共同遵守。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包价： 四、工程内容： 1、施工项目： 本项目的灯具、灯架及照明配电箱安装、各种规格的管线敷设、照明系统的调试以及安装。 2、施工范围：按照包工不包料包验收的包干方式，建 筑夜景观亮化工程的制作和安装。本工程灯具安装承包价经双 方商定后不再变更。 五、施工要求： 1、乙方必须严格按照建设方审定的设计方案及做法要 求进行施工，并保证按期完工。 2、所有设备设施的安装要牢固安全、可靠，电线、电
缆的敷设路径须合理、规范。施工质量应符合国家《建筑电气工程施工质量验收规范（JB50303-2002）》有关规范和标准。 六、工程材料： 1、本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工 地，由乙方当场验收并承担保管责任，乙方须保管好材料签收单据，工程竣工办理安装费结款时交回甲方。 2、乙方在使用时须尽量做到节约用材，避免不必要的 浪费。凡因乙方原因造成安装材料浪费、丢失和损坏，均由乙方负责赔偿。 3、乙方不得擅自添置或变更安装材料，更不允许使用 不合要求的材料，否则，乙方承担由此而发生的费用，并接受甲方双倍相应违规价款的处罚。 七、工程质量安全： 1、各项安装指示必须满足设计要求和国家相关规范和 标准，如检测发现不符合要求的，由乙方负责调整直至符合要求，否则甲方有权扣减部分乃至全部工程款。 2、乙方有责任确保本灯光系统工程的灯具、设备等电 气安装的质量，并保证通过建设方的验收。 八、工期要求： 整体工期从年月日起计，必须在同月日竣工（除阴雨天不能施工，时间顺延）。 九、文明施工
亮化工程施工承包合同范本
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 亮化工程施工承包合同
编号：FS-DY-38041 亮化工程施工承包合同 合同号： 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。 一、工程概况 1. 工程名称：天禧大酒店LED亮化工程 2. 地点：鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店 3. 工程内容：天禧大酒店LED亮化工程(楼体亮化;数码屏;发光字) 二、乙方所购产品要求： 1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管。价格、数量、型号详见附表： 2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。
3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。 4、乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。 5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。合同工期 1. 开工日期。 2. 合同工期总日历天数。 三、工程质量与验收 1. 工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。 2. 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验
亮化工程施工承包合同范文(完整版)
合同编号：YT-FS-5596-41 亮化工程施工承包合同范 文(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
亮化工程施工承包合同范文(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方： 承包方： 根据《中华人民共和国合同法》，甲方将盛世华轩夜景亮化工程承包给乙方施工，在平等、自愿的原则下，经双方友好协商，签订本合同： 一、工程名称：盛世华轩夜景亮化工程 二、工程地点：赤华北路西侧 三、承包方式：包施工工期、包施工质量、包施工安全、包工包料 四、工程内容：夜景灯光亮化项目 五、工程造价：工程预算见下表： 六、质量要求：
1.乙方提供夜景亮化工程产品的质检报告及合格证; 2.乙方负责工程的整体施工及系统工程，包括设备供货、系统设计、安装调试和操作培训工作; 3.乙方承包甲方施工的夜景亮化工程，必须按照原设计方案要求、夜景亮化效果、灯具布臵图等要求施工，保证达到质量、效果要求; 七、甲、乙双方责任： 甲方责任：对工程进度和质量进行监督，及时组织工程验收，按期支付工程价款。积极配合乙方施工，做好施工现场协调、协助工作。 乙方责任：施工前编制组织设计，严格按规定施工，保证施工质量，按合同规定如期完工和交付，办理工程竣工验收和结算。工程竣工后，在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无条件修理，因施工质量问题造成甲方的损失由乙方赔偿。 八、安全责任： 乙方严格按照安全规范操作，确保安全施工，否
亮化工程施工合同
工程施工合同 发包方： 承包方： 承包下述亮化工程，为明确责任，加强配合，保证施工任务顺利完成，经协商签定本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点:详见施工图 三、工程内容：详见施工图 四、工程安装价：LED数码管15元/条，LED点光源15元/个 五、合同工期： 本合同签定生效之日起20天完成。若因不可抗拒原因如台风、大雨导致停工则工期顺延。 六、价款支付和结算： 合同生效后，甲方预付工程款即人民币1000元给乙方作为工程备料款，工程亮灯验收后三天内按实际工程量再付工程款给乙方，保留5%的保质金，三个月内付给乙方。 七、双方责任范围： 1、甲方：提供施工用电电源及材料存放并承担费用，按时支付工程价款，组织工程竣工验收，提供广告位用电电线，每栋楼主电线配电箱提供到位，所有辅材提供。 2、乙方：负责做好材料保管，按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质量，按时完工和交付使用，办理结算，参加竣工验收。 八、其它事项： 1、乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗、确保施工安全，如发生安全事故，由乙方全部承担责任。乙方在施工过程中应遵守安全操作规程，采取安全措施，防止事故发生。乙方必须提供进场人员所购买的保险单证明给甲方查验，发生工伤事
故由乙方负责，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切安全责任及费用。如有事故发生，乙方必须立即报告甲方以便及时处理问题。 2、如一方要求变更工程内容，改变装修范围及条件，应征得对方同意，并办理书面签证（为合同附件）。 3、工程未经验收，甲方擅自提前使用，由此发生的质量及其它问题，由甲方负责。 4、乙方提交具体施工实施方案并作此合同附页，乙方须严格按方案之指定材质购料，施工。 5、乙方自行设置施工安全措施，并严格全面接受甲方有关人员监督，乙方对施工人员安全负责。 6、甲方委派专人对本工程整个过程负责，主要包括对整个过程质量监控及有关事宜协调。 7、为保证甲方利益自本工程完工后一年内，乙方对整工程均作5%保质金，但是因不可抗拒之原因（如战争、地震、及他人蓄意破坏、甲方使用不当，盗窃引致相关损失不在乙方免费维修保养之列） 8、在执行合同中发生争议，如协商无效，可提交市有关仲裁机构仲裁。 9、本协议一式两份，双方各执一份，经双方协定签名后生效。 10、本协议未尽事宜及实际变通须双方协商并作附页，同具法律效力。 11、本合同双方代表签章后生效，至工程竣工办理交工验收和工程价款结算后失效。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方代表签字：乙方代表签字： 签定日期：年月日
亮化施工合同范本
亮化工程施工合同项目名称： 甲方： 乙方： 签署日期：年月日
甲方：（全称）（以下简称甲方） 乙方：（全称）（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商就本工程事宜协商一致签订本协议，具体条款如下： 一、本工程为包安装、采购、管理费、税金工程，最终结算按工程实际安装数量为准，（材料增减部分按招标书的灯具报价清单上的单价决算，包括安装费和取费）灯具材料名称与施工安装费：详见标书附表。（如需适当调整，凭联系单结算。） 二、甲方指定灯具报价品牌为银星雨、欧曼二品牌。为方便采购、不受行业垄断影响，降低采购成本，确保工程质量、如期完工，二品牌中由乙方选其中一品牌作为正式施工灯具（各个技术参数参照投标文件）。其他辅助材料按国家标准或行业标准。 三、用银星雨总价：整（￥元）。用欧曼总价：整（￥元）。 四、工程区域划分：第一期为高层4#、5#楼及排屋部分占总价： 15% 。第二期为高层6#、7#、8#、13#楼占总价： 30% 。第三期为高层1#、2#、3#楼点总价： 25% 。第四期待为高层9#、10#、11#、12#楼占总价： 30% 。 五、付款方式。因此工程实际完工的时间较长，灯具安装验收可能分为三期，按实际需要安装为准。第一期，乙方完成一半工程量时甲方付工程款40%，乙方完成全部工程量时甲方再付工程款的30%，验收合格后投入使用前甲方再付20%。余款10%作为质保金，质保期满二年无质量问题一周内无息付清余款（质保期按竣工验收合格日起算）。第二期、第三期按第一期付款方式为准。 六、工期：每一期工期定为40天。 七、材料设备采购及安装 1、严格按照甲方设计图施工。
亮化工程承包合同
编号：________ 亮化工程承包合同 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共19 页
亮化工程承包合同 亮化工程承包合同(一) 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》法律法规，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原则，就乙方承包甲方LED亮化工程施工程事宜，达成如下协议，以期共同遵守，一致同意签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：LED亮化工程 2. 地点： 3. 工程内容： 二、乙方所购产品要求： 1. 按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为价格、数量、型号(一切以甲方最后确定过的样品为准)详见附表。 2. 应满足国家现行行业和企业有关标准。 3. 乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由方承担。 4. 乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人 第 2 页共 19 页
员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的时，应妥善保管产品货物，并同时在天之内向乙方提出异议，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。如甲方未按规定期限提出异议的，则视为乙方所提交的产品货物符合本合同约定，甲方不得以其他理由拒绝支付乙方产品货款。 5. 因甲方人为操作使用不当，保管、保养不善等导致产品货物质量下降或产品毁损的，甲方不得提出质量异议，由此产生的经济损失和维修、更换费用开支由甲方自行承担。 6. 光源灯具产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方负责提供场地存放，乙方自行负责保管，施工及提货由乙方自行安排。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。甲方须提供施工环境及施工现场的电源接口。 7. 灯具、光源为原厂制造的全新合格产品,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规合法安全使用。乙方提供的灯具、光源等产品必须有国家强制认识标志，不得提供假冒伪劣、产品质量不合格等，不良产品。包装标准为原厂制造商未启封全新包装,包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。 三、合同工期 1. 开工日期 2. 合同工期总日历天数(乙方收到甲方应付的预付款完成原材料 第 3 页共 19 页