钢结构楼梯制作安装合同协议书范本标准版

编号：_______________

本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢

您的下载

钢结构楼梯制作安装合同协议书范本标准版

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

甲方：_______________________________

乙方：_______________________________

签订日期：年月日

甲方：乙方:

根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例：

一、工程内容：钢楼梯的制作安装

二、工期：

经甲乙双方协商，本工程从年月日始至年月

日结束。总工期为天。

三、工程单价：元/m。

四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家

标准，具体标准以B2、B3作为依据。

五、双方责任：

1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。

2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。

六、付款方式：

1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。

2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%其余25晰2014年12月底前

结清。

第2页共3页

七、安全施工:

乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。

八、工程质量：

1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工，

3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。

九、争议：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉

讼。

本合同壹式参份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。

甲方：（签章）乙方：（签章）

代理人：（签章）代理人：（签章）

年月日

年月日

楼梯制作安装合同协议书范本 标准版

甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：_______________楼梯制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从______年______月______日始至______年______月______日结束。总工期为______天。 三、工程总价：____________元。 四、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由甲方人员现场检测，施工质量达到国家标准。 五、双方责任： 1、甲方配合提供施工现场电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方在施工过程中，要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 施工前甲方需付乙方工程款定金______元，______楼，楼层开口费______元，工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的______元，其余______元于工程验收合格后一月底前结清。 七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系

安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室内用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对楼梯结构施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、本工程钢铁结构部分需喷涂防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日年月日

钢结构安装合同协议书范本 详细版

编号：_____________钢结构安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 乙方负责本项目的安装。为加强两方的协作、保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方达成如下协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：本工程施工图范围内的主次钢、维护结构及其配套构件的现场拼装、焊接及安装。安装总工期：____天。 二、合同施工内容 1、本工程设计施工图中所有内容的施工安装，具体如下： ①、钢结构安装内容：钢柱、钢梁、屋面檩条、墙面檩条、支撑、拉条、套管、系杆、隅撑、门窗框、女儿墙架、天沟支架、钢梯、雨棚骨架、封檐角钢等主次钢； ②、维护系统：屋面彩板、墙面板（含：雨棚彩板、不锈钢天沟、落水管及各种包边泛水。 2、钢结构安装时，乙方负责现场的防锈底漆补刷和构件的小范围整修。 3、乙方负责现场卸车、清点、材料保管，如有场内倒运由乙方自理，乙方负责现场清理、收集剩余材料废料并负责装车。 4、施工完毕后，乙方负责工地现场打扫卫生和清理退场及对已完工程的保修。 三、工期及进度 1、工期要求：合同工期天。 2、乙方必须接受甲方代表对工程施工进度的检查和监督。若工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求改进。

3、当发生人力不可抗拒的因素（如出现暴风雨、地震等因素）并取得建设方工期签证或由于甲方原因并取得甲方签证时，工期可按签证顺延，否则严格安装合同工期执行。 4、如无特殊情况，乙方未能按时开工安装或按工期要求完工，每逾期一天，乙方付给甲方 元/天的逾期违约金，并承担给甲方造成的相应损失。 四、合同价款及工程量 1、钢结构安装（钢柱、钢梁、檩条等所有主次钢的现场安装，但不含预埋锚栓）：约吨，综合安装单价为元 /吨，共计元； 2、屋面双层彩板安装（含采光板、保温棉、PVC落水管、各种包边泛水等安装）：，综合安装单价为双层元/㎡、单层 /㎡，约平方，约元。结算时按屋面双层彩板及采光板实际面积结算，其中采光板、保温棉、PVC落水管、包边泛水等安装费已含入屋面双层彩板安装综合单价中，不再另计价。 3、墙面板安装（含雨棚彩板、包边泛水等安装）约㎡，综合安装单价为单层____元/㎡双层13/㎡约平方。结算时按墙面彩板、雨棚彩板实际面积结算，其中包边泛水等安装费已含入墙面彩板安装综合单价中，不再另计价。 4、以上单价均为现场施工综合包干价，实行所有施工措施费（含安全、施工措施费等）、吊装费、安装人工费、安装辅材、材料构件及设备（压瓦机等）装卸费、场内倒运费、现场压型板抬运人工费、水电费、氧气、乙炔、劳保、意外伤害保险费、税价等费用总包干。 5、甲方所有材料到场乙方负责卸车清点、保管。如果丢失或施工不当造成另部件损坏，由乙方负责，由甲方提供材料所产生的费用在结算时从工程安装款内扣除。 6、楼层板安装（含：栓钉、栓钉焊接）____元每平方，约____平方，约____元。 7、楼梯安装____元每吨，合计约____吨约____元。 6、本安装工程暂定合同总价（人民币）____元（大写：________________元整）。 五、付款方式 1、按工程安装进度付款， 2、工程全部安装完并由甲方或业主初验后，支付至实际完成工程量80%的工程款；

楼梯施工合同协议书范本全面

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 楼梯施工合同协议书范本全面 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

楼梯施工会同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 签订日期：______ 年M 日 甲方： 乙方： 为了达到项目部制定的工程质量、安全、进度、创建省级文明工地的目标，加快施工进度、保证工程质量，以高标准、严要求、低损耗、保安全、争时间完成施工任务，明确甲、乙双方在施工中责任与权益，劳务公司与班组达成如下协议，并共同遵守。

一、承包范围，工作内容： 小区楼工程施工图所展示的全部施工内容及施工工艺、甲方技术交底内容、 设计变更范围内的全部楼梯粉刷工程以及甲方要求进行施工的部位和施工现场内需乙方配合施 工的其它工作。具体内容包含但不局限于如下： 1、楼梯粉刷所需材料进场时，必要的卸料、二次搬运、机械就位以及材料的覆保工作。 2、楼梯粉刷所有施工工序：基层清理、垃圾及时清理到垃圾场地、楼层备砂（适时备用水泥） 楼梯井挂通垂线、踏步分线的微调、超厚部位的自拌瓜子片徒垫层浇筑、施工楼梯的封闭和成 品保护、防滑条安装、压铜条、楼梯面层施工、毛毯覆盖浇水养护、滴水条粘贴、滴水线粉刷、 挡水粉刷、踢脚线粉刷、踢脚线塑料条粘贴、毛毯的收集整理归还、多余砂和水泥等材料的清理到料场以 及完工后的清理打扫工作。 3、机械设备、工具和材料供应、领用、清理维保工作。详见“机械、工具材料管理”条款。 4、遵守项目部现场文明标化工地管理制度要求做好原材料堆场、加工制作区、施工操作区的落手清工作。 5、配合项目部做好现场安全文明施工和生活区的文明后勤管理。 6、配合项目部做好质量检查、成本控制工作，配合项目部或上级主管部门组织开展的各项活动。 二、承包方式 包清工（不得另行分包），一次性包干，承包人自负盈亏。 三、承包单价 1、结算按图示楼梯自然层数计算。双跑楼梯水泥砂浆压光（包括踢脚线、踏步防滑条、滴水线、挡水板）每层元，单跑楼梯水泥砂浆压光（包括踢脚线、踏步防滑条、局部压铜条、滴水 线、挡水板）每层元。 2、以上单价为实测实量达95%标准价格，若实测实量未达95编准的，各单价下浮10%。 3、以上单价包括合同承包范围内的一切工作内容和义务，并包含职工医疗保险费、养老保险费 等所有费用。实际发生而未确定单价的，双方协商解决。 4、本工程原则上不发生点工，发生点工时，技工元/小时，普工元/小时。 5、以上单价在任何情况下不做调整。

钢结构楼梯制作安装合同

钢结构楼梯制作安装合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：新华百货钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从2013年4月20日始至2013 年5月30日结束。总工期为45天，其中制作工期为30 天，安装工期为30天。如遇不可抗力因素，（如战争、地震、雨天等）工期顺延。 三、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由乙方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准。 四、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，原材料，。 2、在工程期间产生的住宿费用、交通费用、生活费用等其他费用由乙方自行负责。 3、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，如需现场复查，可联系沟通，但费用甲方承担，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格 五、付款方式: 1、钢楼梯安装费用以50.0元/米计算，图纸使用钢材量约40吨。 2、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 3、付款方式：一层楼梯安装完成后先预付人民币10000.0元万元，钢楼梯四层安装后再付人民币15000.0元万元，待工程完工后经检查合格10日内全部付清余下款项。 4、计算方式为每吨8000.0元乘以图纸实际总量为工程总造价。

5、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。 六、安全施工: 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 七、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工， 3、本工程价格不含税价格 4、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院提起诉讼。 本合同一式二份，甲乙双方各持一份。工程结算完毕。付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 电话: 电话: 年月日年月日

钢结构制作安装合同范本

建筑钢结构制作安装合同 合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订时间：200 年月日 签订地点： 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方友好协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：钢结构及彩板工程制作、安装 1、结构：门式钢架结构 2、建筑面积：以实际测量为准。 3、层数、建筑高度：以实际测量为准。 第二条工程设计技术条件 一、工程技术要求： 1、根据承包方提供的由设计的图纸（图号: ；结

施）的说明要求及甲乙双方约定要求和项目按双方约定的结果为准，进行钢结构制作安装。 第三条工程承包范围 一、承包范围：图纸范围内的所有钢构部分工程。 二、+0.000以上二层屋面钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装。 三、本工程钢结构建筑面积：以实际测量为准。 四、本工程运输由承包方负责，运费包含在本合同造价内。 五、其它： 第四条工程造价 一、工程定价方式为固定合同价。 二、本工程合同价款为人民币元整（￥元整)，其组成详见报价单 附件；报价单为合同定价的依据。 三、合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、运输、工 程安装费等。 第五条设计及其变更 一、本工程设计由承包方负责，承包方于本合同订立时向发包方提供完整的施工图，承包方严格按照图纸进行钢结构制作安装。 二、承包方应于本合同生效后三日内向发包方提交据以设计的全部资料，承包方应于合同签订后日内完成制作安装前期准备工作。

第六条工地代表、项目经理、监理 一、发包方工地代表 1、发包方派驻工地的工程师为1名。姓名为：。 2、发包方更换工程师，应提前7天书面通知承包方。 二、承包方项目经理 1、承包方派驻工地现场的代表称为项目经理。项目经理是承包方组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专业知识。项目经理必须常驻工地现场。 2、承包方派驻工地的项目经理姓名为：（进场前一周内明确人员） 3、原则上不更换项目经理；如有特殊情况确需更换项目经理的，承包方须提前7天书面通知发包方并必须经发包方同意。新委派的项目经理必须经甲方认可并具备相应知识。 第七条施工准备 一、承包方的施工准备工作 1、承包方应派员参加由发包方组织的施工图设计会审和交底会议。发包方提 出书面会审纪要。 2、设计图纸经会审确定后，承包方即应组织设备、原辅材料采购和构件制 作加工。 3、编制施工组织设计文件和施工方案；制订施工进度计划和材料、构件、 施工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前5 天送交发包方。

钢结构楼梯制作安装合同协议书范本标准版

编号：钢结构楼梯制作安装合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日

甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：___________________ 钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从____________ 年________ 月_______ 日始至_________ 年________ 月 ________ 日结束。总工期为___________ 天。 三、工程单价：_______ 元/m。 四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家 标准，具体标准以B2、B3 作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%，其余25%于2014年12月底前 结清。 第2页共3页

七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系 安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配 电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲 方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、 标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提 起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 乙方：（签章） 代理人：（签章） 代理人：（签章） 年月日 甲方：（签章） 年月日

钢结构制作安装合同协议书范本 标准版

甲方（总承包方）： 乙方（分包方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲方通过考察，选定乙方为本工程钢结构制作安装承包方，乙方在甲方的管理下，按照甲方的管理模式进行制作、安装施工：本着平等、自愿、诚实信用的原则，双方就本工程合作事宜通过友好协商，签订本劳务合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称： __________________公司厂区建设项目（一期）库房一（面积8814平方米）、库房二（面积8814平方米） 1.2 工程地点：________________________ 1.3 规划许可证文号 规划许可证批准号： （见附件《规划许可证复印件》） 1.4 土地证文号： 土地证批准号： （见附件《土地规划许可证复印件》） 1.5 施工图纸（见附件） 第二条承包方式及承包内容细则 2.1 承包方式：甲方带料，乙方负责加工、运输及安装。 2.1.1 除本合同明确约定由甲方提供的施工用原材料以外，其它加工辅料均由乙方负责，包括但不限于防锈漆、电焊条、焊药焊丝等。 2.2 承包内容：乙方承诺对甲方的设计图纸及施工要求全部知晓并认可，完全按图纸施工，包括但不限于如下范围及内容：

2.2.1合同签订后，乙方根据施工图纸进行详细拆图，3天内向甲方提供材料理论重量采购清单（其中包含加工损耗3%）。 2.2.2 钢结构制作：包括但不限于钢结构柱、梁、支撑、系杆、隅撑、拉条等钢结构构件的制作、主结构抛丸喷砂除锈、防锈漆喷涂（2遍厚度不低于45um）。 2.2.3钢结构的运输及装卸：包括装车、运输、吊卸至本合同工程项目乙方安装所需卸货地点。 2.2.4钢结构的安装：包括但不限于钢结构构件的组装、吊装等及少量焊接。（安装所需的螺栓、螺母根据乙方所提材料计划由甲方提供）。 2.2.5檩条安装：甲方根据乙方提供的檩条计划进行材料采购，运至施工现场，由乙方负责安装。 2.2.6 预埋地脚螺栓的安装:包括但不限于地脚螺栓的就位、焊接固定等。（螺栓由甲方提供材料，乙方负责加工；地脚螺栓与钢筋网连接的边角料由乙方承担。） 第三条合同价款及结算付款方式 3.1 本工程合同价款综合单价包死。 3.1.1 合同价款： （1）制作、运输及安装费为：____元/吨（即制作费：____元/吨；装卸及运费____元/吨；安装费____元/吨） （2）制作材料损耗按3%计算，以检斤为准。加工费以工程构件实际重量的103%计价。 （3）损耗超过3%以外部分，由乙方承担，材料价格以甲方采购价格为准。 （4）檩条只计算安装费（即____元/吨）。 （5）甲方需要发票时发生税金由甲方承担。 (6) 验收检查（第三方检测部分）费用由甲方承担。 3.2付款方式： 乙方达到本合同约定的付款条件后，向甲方提出付款书面申请，甲方或甲方委托的第三方查验工程量和质量合格后10天内给付乙方工程款。工程款汇入乙方指定账户。 收款单位： 开户行：

楼梯栏杆工程合同

楼梯栏杆施工合同 （工程） 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：*****小区楼梯栏杆工程 工程地址： 工程内容：包括产品制作、运输、装卸、安装、保修期内的保修费等全部费用 二、工程承包范围 承包范围：*****小区楼梯栏杆制作安装工程。 三、合同工期： 楼梯栏杆第一批进场以签订合同后十天安装，其它各栋楼的进场应与土建工程整体进度要求一致，不得延误土建工期，否则承担违约造成损失。 四、合同价款 序号名称型号材质价格（元 /M） 颜色 楼梯栏杆楼梯斜栏杆高950mm，平台 栏杆高1050mm (见附图)， 红榉扶手 镀锌静电 喷塑 121.5 与窗户同色，扶 手见样品 以上表格中结算按现场实际长度为准，综合单价包干,综合单价包含所有费用。 2、工程款支付 付款方式：栏杆进场安装数量经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的35%，栏杆等工序施工结束经甲方和监理验收合格后付实际施工数量总价的50%，房子竣工验收合格后一个月内付实际施工数量总价的10%，5%作为质保金竣工验收合格后一年内付清（如有质量问题施工方要负责维修）。 五、材料设备供应

材料均由承包人自行采购，承包人应按国标或有关规范要求进行采购和安装，并接受现场工程师的监督与指导（施工前必需做样板间，经验收合格，以样品为准，进行大面积验收）。 八、工程质量 1、承包人按发包人认可的栏杆图纸及封样制作（图纸共肆张作为合同附件），所用材料必须满足图纸及规范要求，栏杆拼接处，空管两端封闭，防止雨水及潮汽渗入。楼梯栏杆必须整体采用热镀锌处理。 2、严格按照本合同约定的栏杆施工工艺及防锈蚀处理，面层饰面在热镀锌后采用静电喷塑面漆，面漆涂层应光滑均匀一致，无流坠，所有油漆保证在正常情况下一年内涂层不剥离，金属部件不生锈，无透底无皱皮。 4、楼梯栏杆铁件由承包人负责制安，成品栏杆与预埋铁件栏杆拼接处后应先作防腐处理。 5、栏杆安装应整齐平直。 6、栏杆加工前承包人应到现场复核砼柱或导墙等结构尺寸，遇转角处应实地测量、放样后再行加工，避免出现偏差。 7、栏杆安装后成品保护由承包人负责。 九、质量保修 工程质量保修根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》执行，本工程保修期为一年，保修期自工程竣工验收合格，工程移交之日起算。保修期内因施工质量缺陷引发的问题，由承包人进行免费修理或更换。如造成其它经济损失的应当作相应的赔偿。如属用户使用不当、保管不善或人为造成损坏，承包人应及时给予修理，适当收取材料成本费。超过保修期的产品承包人实行长期有偿维修服务。 十、安全施工 根据谁施工谁负责安全的原则，承包人应严格按照安全规定组织施工。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡等），发包人有协助紧急抢救伤员的义务，由承包人负责事故上报、经济赔偿及善后处理。 十一、双方一般权利和义务 1、双方现场代表 发包人委派同志为现场代表，负责本合同项目的实施与协调。

钢结构楼梯制作安装合同协议书范本标准版

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢 您的下载 钢结构楼梯制作安装合同协议书范本标准版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：年月日 甲方：乙方: 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从年月日始至年月 日结束。总工期为天。 三、工程单价：元/m。 四、质量及技术标准：所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家 标准，具体标准以B2、B3作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。

2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%其余25晰2014年12月底前 结清。 第2页共3页

七、安全施工: 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议：本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉 讼。 本合同壹式参份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日 年月日

钢结构楼梯制作安装合同

钢结构楼梯制作安装合同 甲方：张北景冠房地产开发有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》规定，及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成以下条例： 一、工程内容：中央大道B5、B6、B7、B8商业楼钢楼梯的制作安装 二、工期： 经甲乙双方协商，本工程从2014年9月1日始至2014年9月20日结束。总工期为20天。 三、工程单价：600元/m。 四、质量及技术标准： 所有材料必须达到合格，由甲方质量人员现场检测，施工质量达到国家标准，具体标准以B2、B3作为依据。 五、双方责任： 1、甲方提供标准的施工图纸，如有变更，及时给予解答，并及时提供变更图纸，甲方提供原材料堆放场地；提供电源及电表箱以上电线，配合乙方解决施工中出现的问题。 2、乙方认真领会图纸及设计要求，按图施工，同时提供材料检测报告，在施工过程中，乙方要准守国家的法律法规，工程质量确保合格。 六、付款方式： 1、以最终设计图纸发生的总量为结算依据。 2、付款方式：工程竣工后经甲方验收合格后支付工程款的75%，其余25%于2014年12月底前结清。 3、计算方式为每延米600元乘以图纸实际总量为工程总造价。 七、安全施工： 乙方工人进入工地，必须遵守工地的安全规范，统一安排，自备安全用品。

高空作业，必须系安全带，配带安全帽，使用电气设备要规范，必须安全可靠，特别室外用电要防水，接地，配电箱要配备漏电保护器，以防为主，安全施工。如发生不安全事故，一切责任由乙方自负，甲方不承担任何事故责任及经济损失。 八、工程质量： 1、乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 2、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工， 3、本工程喷涂中灰防锈油漆两道。 九、争议： 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：（签章）乙方：（签章） 代理人：（签章）代理人：（签章） 年月日年月日

钢结构制作安装合同协议书修订版

钢结构制作安装合同协 议书修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

建筑钢结构制作安装合同 合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签订时间：200 年月日 签订地点： 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方友好协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：钢结构及彩板工程制作、安装 1、结构：门式钢架结构 2、建筑面积：以实际测量为准。 3、层数、建筑高度：以实际测量为准。 第二条工程设计技术条件 一、工程技术要求：

1、根据承包方提供的由设计的图纸（图号: ；结 施）的说明要求及甲乙双方约定要求和项目按双方约定的结果为准，进行钢结构制作安装。 第三条工程承包范围 一、承包范围：图纸范围内的所有钢构部分工程。 二、+0.000以上二层屋面钢结构原辅助材料采购、制造、运输、安装。 三、本工程钢结构建筑面积：以实际测量为准。 四、本工程运输由承包方负责，运费包含在本合同造价内。 五、其它： 第四条工程造价 一、工程定价方式为固定合同价。 二、本工程合同价款为人民币元整（￥元整)，其组成详见报价单附件；报 价单为合同定价的依据。 三、合同价款内容包括：承包范围内工程的原、辅材料，构件制作、运输、工程安装费 等。 第五条设计及其变更 一、本工程设计由承包方负责，承包方于本合同订立时向发包方提供完整的施工图，承包方严格按照图纸进行钢结构制作安装。

二、承包方应于本合同生效后三日内向发包方提交据以设计的全部资料，承包方应于合 同签订后日内完成制作安装前期准备工作。 第六条工地代表、项目经理、监理 一、发包方工地代表 1、发包方派驻工地的工程师为1名。姓名为：。 2、发包方更换工程师，应提前7天书面通知承包方。 二、承包方项目经理 1、承包方派驻工地现场的代表称为项目经理。项目经理是承包方组织现场安装施工的 代表。项目经理应具有相关专业知识。项目经理必须常驻工地现场。 2、承包方派驻工地的项目经理姓名为：（进场前一周内明确人员） 3、原则上不更换项目经理；如有特殊情况确需更换项目经理的，承包方须提前7天书 面通知发包方并必须经发包方同意。新委派的项目经理必须经甲方认可并具备相应知识。 第七条施工准备 一、承包方的施工准备工作 1、承包方应派员参加由发包方组织的施工图设计会审和交底会议。发包方提出书面会 审纪要。 2、设计图纸经会审确定后，承包方即应组织设备、原辅材料采购和构件制作加工。

室外消防钢楼梯施工合同

室外消防钢楼梯施工合同 建设方：（下简称甲方） 施工方：（下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况 1.1、工程名称： ______________________ 1.2、工程地点： ___________________ 1.3、承包范围：施工图纸设计的室外钢消防楼梯。 二、合同工期及图纸 合同工期由乙方根据总承包单位施工现场情况合理进入施工场区，最终 不得影响甲方交工竣工验收。 三、质量标准 工程质量标准：合格工程。 四、合同价款 本工程总合同金额为（大写）：，（小写）Y: —元整。本工程合同 价格为固定价格，包括综合考虑了工程施工图纸，工程相关规范，同时充分考虑图纸及规范中隐含工作的费用以及最终交工验收时的各项费用。 五、工程款支付方式 1、乙方不付备料款，待工程施工完成工程量达到一半时，甲方支付合同总金额的_。

2、乙方施工结束，具备验收条件时，甲方再支付合同总额的20%乙方随同该工程组织各部门进行验收并承担相关费用。 3、工程验收合格后，甲方支付至合同总金额的95%乙方将工程及完整的竣工资料移交甲方，剩余5%乍为质保金，质保期为年，质保期满后返还乙方。 六、甲方的权利和义务 1、甲方向乙方提供一处满足设备储藏要求的场地作为乙方堆放材料设备的库房。 2、甲方负责配合乙方与总承包方之间的协调工作如发生费用，由乙方承担。 3、乙方进场施工之前，甲方组织乙方、总承包方、监理方召开专题协调会，对乙方施工质量、施工进度进行定期检查。 七、乙方权利和义务 1、乙方所完成的室外钢制消防楼梯必须经各部门验收合格，并确保设计要求的所有功能正常使用。 2、施工组织部署及进度计划表的提交乙方必须严格遵循合同工期。 3、乙方派驻______________ 为现场技术工程师，乙方现场人员安排必须满足施工现场要求。 4、乙方现场技术工程师必须参加每周工地例会，因故不能参加的应提前向甲方及监理方请假，并说明原因。 5、乙方要密切配合甲方、监理及总承包方对工程进度、质量、安全等进行管理。 6、乙方必须按照约定文件规定的品牌、规格采购，并做好材料和设备的供应和保管工作。 7、乙方材料及设备进场前应严格履行报验手续，进场后报监理、甲方验收并及时提交材料设备的检验报告或质保证书。

钢结构制作安装合同协议书范本

编号：_____________钢结构制作安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 甲方将钢结构工程的制作安装业务委托给乙方，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 一、全管架结构，普通灰色防锈底漆一遍。 二、价格： 1、工程量约平方，单价为元/平方。 2、合同总价暂定为：￥元，大写人民币（最终以四周滴水实际面积结算为准）。 三、安装制作范围：见实际样本房为准 四、工期要求： 1、工期：天。自签订合同打订金后开始计算工期。 2、工期顺延： 出现下列约定事由，且在乙方取得甲方签署的相关确认书后，乙方施工工期相应顺延： 1、甲方未按合同约定按期支付应付工程款； 2、甲方货场没有清理出来； 3、因停电；下雨而无法施工的原因； 4、不可抗力原因直接影响； 五、验收交付： 1、甲方有权委派代表在乙方工厂内全权负责构件的检测验收。若乙方交验不符合“质量要求”，

甲方有权立即通知乙方整改，其整改所产生的一切费用由乙方自行承担。 2、乙方加工好的钢构件经甲方验收合格后，方可吊装到屋顶上。 六、结算付款： 1、付款方试：乙方全部竣工后甲方一次性付给乙方全部工程款。 2、乙方在制作安装完成后，甲方必须在一个周之内付清全部工程。如超出一周未付，则每日按合同总额的百分之三收取场违约金、 七、甲方主要责任和义务： 1、提供相关的技术要求，及时解决制作中的技术协调问题。 2、在施工中，乙方实行包工包料，做到文明施工，安全第一，质量第一的原则，若在施工中出现一切安全事故，都与甲方无关，乙方应承担一切责任。 3、按合同约定的期限、准备好向乙方支付合同款项的工程款。 八、乙方主要责任和义务： 1、按合同约定组织人工、材料、设备等进行施工制作、交付成品，保证按工期履行本合同。 2、根据甲方提供的技术要求等施工，按照本合同约定的质量要求制作，确保钢构件成品质量合格。 九、违约责任 由于一方不履行或不完全履行合同约定义务，导致对方违背相关合同义务而违约，或给对方造成相应经济损失时，应由违约方承担全部赔偿经济责任。 十、未尽事宜： 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。 十一、争议解决：

楼梯栏杆施工合同范本

某某防护栏杆施工合同 发包人（全称）：甲方（以下简称甲方） 承包人（全称）：乙方（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就某某工程的铁艺栏杆及不锈钢栏杆施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况 1、工程名称：某某防护栏杆工程 2、工程地点： 3、工程范围:某某工程的楼梯铁艺栏杆、屋面铁艺栏杆、楼层不锈钢防护栏杆等的加工制作与安装。 第二条栏杆工程量、单价及合同总造价 1、各栋号栏杆工程量、综合单价及合同总造价详见汇总表。 某某栏杆工程量汇总表

注：（1）上表中综合单价为固定全费用综合单价。竣工后按固定综合单价和实际发生的工程量结算。综合单价包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、措施费（含安全、质量、文明施工等措施费）、配合、场内运输费、垂直运输、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。 （2）室内楼梯栏杆顶层平直段的高度≮1050㎜；表中各种规格型号的栏杆根据现场情况经双方协商可做适当调整。 （3）各种栏杆的式样、材质以双方确认的图纸及制作工艺为准。 （4）屋面钢梯等零星构件如需乙方制作安装，双方定价办理签证。 2、本工程合同总造价约1183881元，人民币大写：壹佰壹拾捌万叁仟捌佰捌拾壹元整。竣工结算工程量以现场甲方、乙方及监理三方的实测长度签证为准。 第三条工程工期：开工日期以现场具备施工条件监理公司签发的开工令为准，施工绝对工期45日历天。 第四条工程质量标准和工程验收 1、工程质量标准：工程竣工验收时达合格标准。

钢结构楼梯施工合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 钢结构楼梯施工合同正式 版

钢结构楼梯施工合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 发包方： 承包方：湖南金海钢结构集团有限公司谭曼生 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：衡阳松木工业园区标准厂房c栋钢结构工程 二、工程地点：衡阳松木工业园区 三、承包范围和内容：钢结构的设计

与施工，二层钢结构含承重结构钢柱、梁、楼梯的施工图设计、制作与安装工程以及防腐、防火的处理。 四、工程造价：贰佰万捌仟叁佰陆拾（XX360）元整，每平米_230元整 五、建筑面积：_8732平方米 第二条施工准备 一、发包方： 1、在开工前（合同签定后2天内），接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。 2、协助承包方办理所需有关证件，相关费用按规定各自交纳。 3、指派现场施工代表，负责处理施工现场的事务，如监督检查进度、质量及隐

钢构楼梯安装合同协议书范本

编号：_____________钢构楼梯安装合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程建设的顺利进行，明确双方的责、权、利关系，经甲、乙双方友好协商，签订合同如下： 第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程概况：钢构楼梯。（钢柱钢梁，梯梁楼梯踏步） 四、工程类别：按省建筑工程分类标准划分工程类别； 五、承包方式：包工包辅材包起重设备。（甲方仅供加工成品到场，卸货由乙方承担费用） 六、承包范围和内容：钢楼梯钢柱、钢梯梁、钢板楼梯踏步，钢板休息平台的安装、拼装及焊接，补油漆。 七、工期：正常施工工期为_____天。 第二条合同付款 总造价元（人民币_____元），采用图纸设计方案包干价形式。 第三条付款方式 付款方式：主体完工付50%。完工验收合格付45%。5%为质保金三个月后付清。 第四条施工准备 1、施工前发包方负责做好建筑物施工现场水源、电源和运输道路的畅通。 2、发包方负责处理工程周边协调工作。

第五条工程质量与安全施工 一、本工程竣工质量标准为武汉市合格工程。 二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工。在施工期间服从甲方的现场管理，接受建设行来管理部门依法实施的监督检查。应由甲方办理工地交通运输、施工噪音、环境保护等相关手续，发生的费用按相关规定甲方承担。 三、乙方在施工中必须遵守下列规定： 1、凡用于工程（包括由甲方提供）的主要原材料、设备、构配件、半成品必须经甲方、监理方认可，并按有关标准和规定提供质量合格证，经检测合格后方可用于工程。 2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表和监理公司检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表和监理方会同设计方人员必须在接到乙方隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查，逾期不予答复，乙方即可视为已验收合格，可进行下道工序的施工。其中，工程中间环节的验收必须书面通知甲方、监理方参加。 3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代表及有关部门，一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方会签，重大质量事故的处理方案，应经甲方、监理方、设计方、建设行政主管部门共同研究并经签证后实施。 4、乙方必须按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工。因乙方原因导致施工中发生的安全事故由乙方负责，因其他原因导致的责任事故由责任人负责。 第六条施工与设计变更 一、乙方必须严格按设计图纸、说明文件施工，甲方不得擅自修改，本包干价含图纸包含的钢结构楼梯。 二、甲方如需变更设计，原则上由原设计单位出具正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。 三、甲方收到乙方所有的签证资料，须在三日内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为要求已被确认。 第七条其它

钢结构制作与安装合同书通用版

钢结构制作安装合同书 甲方：__________________________ 乙方：__________________________

签订日期：_____ 年_____ 月 ____ 日

甲方: 乙方: 经甲、乙双方共同协商，在平等互利的条件下，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合 本工程具体情况，甲方将项目工程中的制作与安装，由乙方承包。为确保工程按工期、按质量完成，本着平等互利、紧密合作的关系，经双方协商议定如下条款： 一、承包内容、范围形式及两方责任： 1、甲方将所建造交由乙方负责加 工制作安装。具体规定及数量详见附表。实际施工数量和规格以现场确认为准。 2、承包方式： 二、双方责任： 甲方责任及义务： 1、合同签订时甲方向乙方及时提供确认的施工图纸或制作方法及要求说明壹份、向乙方现场交底、并提供产品的规格、颜色、数量及其他技术参数等。进场施工前乙方须向甲方提供产品附带的色板以供确认。 2、甲方需向乙方提供产品附带安装所需的水、电、砂浆和垂直运输设备、施工条件等的服务，协调乙方做好产品现场的库存和安全保护，甲方负责提供施工人员的住宿环境。 3、甲方的图纸等如需变更，须以书面告之于乙方。 4、甲方指派专人为工地代表、负责现场的沟通、合同履行、安装质量、进度监督检查，办理验收、变更手续签证和其他事项。 5、甲方必须按时向乙方支付工程款。 乙方责任及义务： 1、乙方指派专人为工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完工，解决甲方提出的各项履约事宜。 2、乙方安排专人参加甲方组织的施工图纸或制作方法及要求的现场交底, 的安排。拟订施工方案和进度计划