搜档网
当前位置:搜档网 › 2018最新通信工程合作协议范本

2018最新通信工程合作协议范本

2018最新通信工程合作协议范本

甲方:

负责人:

职务:

地址:

邮政编码:

电话:

传真:

;

乙方:

负责人:

职务:

地址:

电话:

传真:

风险提示:

合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方

__________________项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议:

第一条协议的范围、内容及时间

风险提示:

应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式

1

通信管道工程合作协议

通信管道工程合作协议 发包方(甲方):__________ 承包方(乙方):______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条、工程项目 1、工程名称:单项工程 2、工程起止点: 3、承接专业及数量: 4、专业界面及内容: (1)、通信线路工程:包括通信管道施工定位测量、路面开挖、回填、 清淤泥、清除障碍物、水泥包砼、砖砌手井、铺设PVC管。做井、井 位编号、试通、提交竣工资料等相关验收和移动送审所需资料事项。 (2)、所有工程包括验收(包含材料、顶管、包含所有协调问题)。 5、承包范围和承包方式 (1)承包范围:工程施工以及完成本工程的所有工作(包含报建、材料、顶管、协调、竣工资料、验收和移动结算送审所需资料); (2)承包方式: ①乙方实行包工包料(包括辅助材料)、包质量、包进度、包安全、包协调赔偿、包路由勘查、包报建(包括所需的图纸资料、设计、验线费用)、包办理产权手续、包综合赔补、包特殊路段处理(含过桥、顶管、水泥包圭寸、炸石、钢管材料等)、包路面恢复等的全包方式。 ②乙方负责通信管道工程的报建(以发包方名义报建)和施工,不享有本合同通信管道的所有权和使用权。新建管道必须与发包方指定的现有管道或电力槽道相连,一般情况下发包方单独占用管井,管首家在不具备单独占用管井条件时可与其它管道需求单位共井。 ③乙方负责通信管道工程通过有关验收(包括所有资料和费用);乙方

负责提供移动结算送审所需资料。 (3)______________________ 施工工期:开工日期:_________________ 年_____________________________ 月_______ 日,竣工日期: ____________ 年 月日(施工期初定个月) 4、按建设单位指定设计院出具的设计方案施工。 5、工程质量和验收标准:按建设单位的要求进行施工和验收。 第二条、双方代表 1、甲方任命为甲方代表。 2、乙方任命_______为乙方代表。 第三条、甲方责任 1、按合同约定的支付条款,按时向乙方支付合同规定的金额; 2、甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理,并检查隐蔽工程。对于 工程进度或质量不符合甲方要求的,有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利;对乙方的整改不及时进行处罚并扣违约款。 3、负责对接建设单位的各项工作; 4、对乙方进行考核。 第四条、乙方责任 1.按工程需要做好施工所需的施工围蔽和安全工作; 2.在施工中乙方严格服从甲方委派的管理人员的合理指挥。 3.按建设单位的工程质量及验收标准进行施工,保证施工质量,做好现场施 工管理和安全管理,将施工物件堆放整齐、使道路畅通,本合同已含一切费用,所以凡施工期间的施工质量、安全事故、文明施工等均由乙方承担全部责任,并且乙方须及时报告给甲方及有关部门; 4 .乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部责任,

2018年最新公路施工合同范本通用

【公路施工合同范本通用】 甲方: 乙方: 为了确保公路工程任务的顺利完成,确保工程质量和工程进度,经甲、乙双方协商,甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任,依据《合同法》有关规定,经双方协商同意,签定本合同。 第一章总则 1、工程名称:。 2、工程地点:。 3、承包范围和内容: (1)承包范围:公路K0+000-K3+600段路面工程,路线长度 3.6公里,路基宽度5.5米,路面宽度 4.5米,路面结构为水泥混凝土路面。 (2)承包内容: 本工程建设内容包括:整修路基,水泥混凝土路面面层,培路肩。 4、承包方式:出国留学网 (1)本工程实行单价承包,工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。 (2)工程承包单价为含税单价,税款由乙方向有关税务部门交纳,或由甲方向有关部门代交,但费用将从乙方的工程款中扣除。 (3)工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。 第二章工程期限 1、本项工程自签定合同之日起,于2011年6月10日开工,至2011年8月10日结束。 2、乙方进场后,甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响 工程进度,甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。乙方进场后要服从甲方技术人员及 各职能部门的领导。

3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。 4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。未经甲方同意,擅自拉运的质量不合格的材料,其费用不得结算。 第三章安全生产与文明施工 1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工,负责检查消除施工现场所有安全隐患,做好防火、防洪、现场安全操作等工作。 2、加强施工现场管理,做到文明施工,建立健全各项管理制度和安全生产措施,按照业主及监理的要求做好各项工作,树立良好的企业形象。 3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。 第四章双方义务 1、甲方合同义务 (1)甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。 (2)甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。 (3)依照约定支付乙方工程款。 2、乙方合同义务 (1)按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设,按时完成工程建设任务,确保工程质量合格。 (2)服从甲方派出的各级管理人员的管理,执行工程建设的各项规范标准。 (3)乙方在施工期间食宿自理。 第五章工程款结算方式 1、本工程实行单价承包。合同单价为元/平方米。其中,整修路基元/平方米,水泥混凝土路面面层元/平方米,培路肩元/米。工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。 2、甲乙双方签订合同,乙方及时进入施工现场开工后,甲方先期支付15%工程预付款,以后根据完成工程的形象进度,可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和

2019年通信工程合作合同协议书范本

通信工程合作协议 甲方:________________________________ 乙方:________________________________ 签订日期:________ 年 ______ 月 _____ 日甲方:负责人:

职务: 地址: 邮政编码: 电话: 传真: 乙方: 负责人: 职务: 地址: 电话: 传真: 合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式 涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方_________________ 项目内的通信设备、 网络布线及后期通信业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议: 第一条协议的范围、内容及时间应明确约定合作方式,尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时,应明确各自的权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

1、合作范围:甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为 ___________________ (以下 简该项目)。 2、合作内容:乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护,负责通信运营商的业务接入,为甲方业主提 供全面优质的服务,保障甲方业主通信网络的正常使用。 3、合作时间:本协议自签订之日起生效,期限为 _________ 年。到期后双方如无异议,自动顺延。 第二条双方投资网络建设内容 1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。 2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房,机房需求见第五条。 3、乙方负责该项目通信网络建设的投入,按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设,包括:投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通 信设备,室内语音、数据综合布线系统,语音、数据面板及模块等。 4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护,详细内容在第六条中阐述。应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际 情况进行拟定。 第三条甲方的责任 1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸,在网络工程建设完工后,乙方具有保留上述图纸的权利,以便通信网络的运行管理维护。 2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工,并提供必要的条件,为该项目的日常维护和设备

通信工程施工合同模板

甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。 第一条本合同期限类型为固定期限(固定期限/无固定期限/以完成一定工作任务为期限),自 20XX 年月日起至 20XX 年月日止。其中,试用期(有/无), 自年月日起至 年月日止。 第二条甲方安排乙方从事的工作内容为通信工程施工,检修维护,设备安装,后勤服务,工作地点为。 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求,认真履行岗位职责,按时完成工作任务。 第三条甲方安排乙方执行不定时工时工作制(标准工时/综合计算工时/不定时)。 第四条甲方应在每月_30__日发放乙方的工资,并由乙方签字确认。甲方于每月 5 日前以现金或转账形式及时足额支付乙方工资,工资(计时/计件)标准为。其中,试用期期间的工资标准 为。甲方在劳动合同终止、解除后应当一次性付清乙方的工资。甲乙双方对工资支付的其他约定乙方的所得收入计算方式:总收入=基本工资+综合考评分红<总体原则按劳分配>

第五条甲方应当按照国家和地方有关规定为乙方缴纳社会保险费,具体项目为。乙方负担的部分由甲方负责代扣代缴。 第六条甲方为乙方提供安全生产培训,并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的,应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。甲方为乙方提供专项培训费用,对其进行专业技术培训,双方可以订立专项协议,约定服务期。 乙方违反服务期约定的,应当按照约定支付违约金。 乙方发生工伤时,甲方应当及时采取措施使乙方得到救治,并按照《工伤保险条例》的规定,向乙方支付相应的工伤待遇。 第七条甲乙双方应当按照《劳动合同法》的相关规定履行、变更、解除、终止本合同。符合《劳动合同法》有关规定情形的,甲方应当依法支付乙方经济补偿。乙方在履行劳动合同期间,因个人失职给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。 第八条甲方违法解除或者终止本合同,乙方要求继续履行本合同的,甲方应当继续履行;乙方不要求继续履行本合同或者本合同已经不能继续履行的,甲方应当依法按照经济补偿标准的二倍向乙方支付赔偿金。乙方违法解除劳动合同,或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制给甲方造成损失的,应当承担赔偿责任。保守商业秘密的约定: 不能泄露甲方的商业秘密<甲方不允许公开或告知他人的信息等> 第九条甲方有下列情形之一的,乙方可以随时解除劳动合同:(一)在试用期内的;(二)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(三)

2018建设工程施工合同示范文本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 2018建设工程施工合同示范文本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工 工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平■等的民事主体。 建设工程施工合同示范文本 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:____________________________________ 工程地点:____________________________________ 工程内容:____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: ___________________________ 资金__________________________________ 、工程承包范围

通信工程合作协议范本专业版

编号:HZ-20215571 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 通信工程合作协议范本专业版 The parties shall, when making a contract, have corresponding capacity for civil rights and civil conduct.

[标签:titlecontent] 甲方: 负责人: 职务: 地址: 邮政编码: 电话: 传真: 乙方: 负责人: 职务: 地址: 电话: 传真: 鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方__________________项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议:

第一条协议的范围、内容及时间 1、合作范围:甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________(以下简该项目)。 2、合作内容:乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护,负责通信运营商的业务接入,为甲方业主提供全面优质的服务,保障甲方业主通信网络的正常使用。 3、合作时间:本协议自签订之日起生效,期限为_________年。到期后双方如无异议,自动顺延。 第二条双方投资网络建设内容 1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。 2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房,机房需求见第五条。 3、乙方负责该项目通信网络建设的投入,按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设,包括:投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备,室内语音、数据综合布线系统,语音、数据面板及模块等。 4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护,详细内容在第六条中阐述。 第三条甲方的责任 1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸,在网络工程建设完工后,乙方具有保留上述图纸的权利,以便通信网络的运行管理维护。

通信工程外包合作协议范本标准版本

文件编号:RHD-QB-K5994 (协议范本系列) 甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 签订日期:XXXXXX 通信工程外包合作协议范本标准版本

通信工程外包合作协议范本标准版 本 操作指导:该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上,本着诚实守信、互惠互利的原则,根据有关法律法规的规定,达成如下条款,并由双方共同恪守。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方(发包方): 法定代表人: 住址: 电话: 传真: 乙方(承包方): 法定代表人: 住址: 电话: 传真:

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程项目 1、项目名称:_____________。 2、工程名称:_____________。 二、工程地点 地点:_____________。 三、工程期限 1、本合同总工期为________年________月 ________日开工,至_________年_________月________日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺延。 (1)施工现场不符合安全施工。

(2)设计范围内重大设计变更。 (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度。 (4)甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的_________天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在_________天内予以确认和答复,逾期不予答乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款工程总价:___________人民币元整(¥___________元)。 五、付款方式 1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价_________%作为预付款,即人民币___________元整(¥___________元)。 2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付

通信工程施工合作协议书

通信工程施工合作协议 发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)为适应通信建设市场的发展,以实现强强联合,双方互赢为目的。依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承包工程施工的事宜,签订如下协议,共同遵守执行。 第一条工程名称:中国联通广州分公司本地传输网二期主干光缆、接入光缆工程 工程地点:广州市 第二条工程范围:按设计施工 第三条工程开工日期:年月日 工程竣工日期:年月日 第四条工程质量:验收质量评定合格以上。 第五条合作方式:通过对乙方的技术力量、经营状况、工程业 绩的评定,并根据本工程的要求,甲方同意把乙方编组为:通信线路光、电缆及管道施工队。参与甲方所承接的通信工程项目的施工。 第六条工程内容:本项目包括以下内容: 1、通信管道工程:采取包工包部分材料的方式,具体为:包辅助材 料、管材、井框、井盖除外。 2、开挖自埋光缆:采取包工包部分材料的方式,具体为:包辅助材料。管材、井框、井盖除外。 3、架空光缆、墙壁光缆工程:采取包工的方式,以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 4、顶管工程::采取包工的方式,以实际完成的工程量(建设单位

审定后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 5、管道光缆、架空光缆、墙壁光缆布放工程:采取包工的方式,以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。 6、光缆成端、接续工程:采取包工的方式,以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。如与纤芯调查等其他成端、接续以外的工作需要另外计算劳务费。 第七条劳务费单价及结算办法 1、劳务费单价为综合单价,按项目分为: (1)管道工程:(不含水泥路) 3200.00 元/公里(包工包砖、沙、水泥材料) (2)开挖自埋(不含水泥路): 20000.00 元/公里(包恢复)(3)开挖自埋(水泥路): 32000.00 元/公里(包恢复) (3)架空杆路: 2200.00 元/公里里 (4)墙壁光缆: 3500.00 元/公里 (5)加挂光缆: 2000.00 元/公里 (6)管道光缆: 1300.00 元/公里(48芯以下) (7)管道光缆: 1400.00 元/公里(96芯以下) (8)光缆成端: 25.00 元/每芯(不足12芯安12芯机取,含接头不足12芯按12芯算每头) (9)纤芯调查等其他成端、接续以外的工作按每天每人120元劳务费计算。

2018施工总承包合同范本最新版

HT-2018-0103 合同编号: 施工总承包合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________

发包方(以下简称甲方): 代表人: 承包方(以下简称乙方): 责任人: 依照合同法等相关法律、法规,本着友好、诚信的原则,甲方将_________工程交由乙方承包,就相关事宜协商一致,达成如下协议: 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程内容: 3、工程总量: 4、承包期限: 计划开工日期:______年______月______日,计划完工日期:______年______月_____日,总共_______天。 5、工程价款: 6、支付方式: 7、工程质量: 二、双方职责 1、甲方职责 (1)负责施工前的准备工作,保证工程交接时符合施工条件。 (2)及时交付图纸,设计变更时要及时与乙方协商。 (3)对工程进行安全监督、检查。 (4)工程竣工时,及时组织人员进行验收。

(5)按时支付工程款,不得无故拖延。 2、乙方职责 (1)熟悉图纸与合同的所以内容。 (2)积极配合甲方在设计变更时的工作。 (3)安全生产,文明施工,酒后不得作业,不得穿拖鞋进场。 (4)工程完工时及时通知甲方验收。 (5)未经甲方同意,乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。 三、安全条款 1、甲方负责监督乙方的生产作业,制定安全生产规范供乙方执行。 2、乙方确保施工环境的安全,一旦施工环境不符合施工条件,必须马上停工。 3、乙方必须严格执行国家、行业的安全规范,安全会议要经常开,安全知识要时时普及。 4、乙方必须规范每个工人的行为,不戴安全帽不得进场。 四、工程验收 1、乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。 2、由于_________工地是几个工程队同时在进行施工,所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议,乙方可委托有政府认可的测检资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。 五、违约责任 1、合同履行过程中,任何一方违反本合同,违约方均须向守约方赔偿因此受到

通信工程合作协议范本专业版(1)

YOUR LOGO 通信工程合作协议范本专业版(1) The state maintains social and economic order by enacting laws, and agreements signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业协议系列,下载即可用

通信工程合作协议范本专业版(1) 说明:本协议书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序,规范协议当事人的行为,依法签订的协议具有法律效力,受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用(使用前请详细阅读内容是否合适)。 甲方: 负责人: 职务: 地址: 邮政编码: 电话: 传真: 乙方: 负责人: 职务: 地址: 电话: 传真: 鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方 __________________项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议:第一条协议的范围、内容及时间 1、合作范围:甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________(以下简该项目)。

2、合作内容:乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护,负责通信运营商的业务接入,为甲方业主提供全面优质的服务,保障甲方业主通信网络的正常使用。 3、合作时间:本协议自签订之日起生效,期限为 _________年。到期后双方如无异议,自动顺延。 第二条双方投资网络建设内容 1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。 2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房,机房需求见第五条。 3、乙方负责该项目通信网络建设的投入,按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设,包括:投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备,室内语音、数据综合布线系统,语音、数据面板及模块等。 4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护,详细内容在第六条中阐述。 第三条甲方的责任 1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸,在网络工程建设完工后,乙方具有保留上述图纸的权利,以便通信网络的运行管理维护。

通信工程施工协议书

工程合作施工协议书 甲方: 乙方: 电话: 身份证号码: 依照《中华人民共和国合同法》和国家相关法律法规,结合工程的具体情况,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方工程施工的事宜,签订如下合同,共同遵守执行。 一、工程项目 1.工程名称:移动工程 2.工程地点:定西市岷县 二、甲方责任 1.甲方负责协调及工程结算工作。 2.甲方负责监督工程实施的管理工作,负责审核工程实施计划。 3.指定工程项目负责人,协助办理工程变更、验收和工程实施的其他事宜。 4.甲方有权监督乙方施工质量,甲方代表可对正在施工和已施工完的部分进行质量检查。 5.施工过程中因建设杆路、光缆占用当地村民土地而产生的赔偿由甲方承担。 6. 工程验收合格后,甲方需向乙方提供工程验收合格证明。

三、乙方责任 1.乙方不得将所承担的项目部分或全部转包第三方。 2.参加甲方组织的现场技术交底,及时向甲方提供施工方案和进度计划。 3.负责工程材料管理工作,严格按质量要求和材料配比进行施工,乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。由于客观原因造成甲方提供的工程材料的剩余,剩余部分须在工程结束后退回甲方仓库并双方签署工余料签收证明。 4.严格按照施工图及其说明组织施工,出现工程变更时,必须由甲方单位确认。 5.如出现工程质量问题,乙方必须无条件返工,直至工程质量良好为止,甲方不承担返工费用。 6.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,杜绝发生施工安全事故,妥善处理施工中发生的争议。 7.工程竣工未移交之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 8.乙方须在施工前向甲方提供参与施工的人员名单及资料作备案,在施工人员发生变更时应及报甲方备案。发生劳资纠纷时,由乙方承担法律责任。 9.参加验收,编制结算和竣工文件,配合甲方进行相关验收移交工作。 四、工程工期

工程合同范本2018专业版

工程合同范本2018 专业版 (文中蓝色字体下载后有风险提示) 发包人(全称): 法定代表人: 联系电话: 承包人(全称): 法定代表人: 联系电话: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:。 工程地点:。 工程内容:。 工程立项批准文号:。 资金来源:。 二、工程承包范围 承包范围:。 三、合同工期: 开工日期:年月日。 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日

期。 竣工日期:年月日。 合同工期总日历天数天。 四、工程质量管理及验收 1、质量标准:工程质量符合标准。 2、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前 48 小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 3、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方 提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 五、工程价款、结算及付款方式 本合同实行按实结算,双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮作为本合同的结算价款。 1、甲方于年月日支付元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书 ,留做质保金,,经甲方审核确认后,付至结算价款的 待保修期满后个工作日内付清。 3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后 方可作为结算依据。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括:

通信工程外包合作协议完整版

通信工程外包合作协议完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

通信工程外包合作协议完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方(发包方): 法定代表人: 住址: 电话: 传真: 乙方(承包方): 法定代表人: 住址: 电话: 传真: 根据《中华人民共和国合同法》及

有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议: 一、工程项目 1、项目名称:_____________。 2、工程名称:_____________。 二、工程地点 地点:_____________。 三、工程期限 1、本合同总工期为________年 ________月________日开工,至_________年_________月________日结束。 2、如遇下列情况,工期作相应顺

2018土方工程合同范本

2018土方工程合同范本 土方工程是冶金业的术语是包括土的开挖,运输和填筑等施工过程,有时还要进行排水,降水和土壁支撑等准备工作。以下是风林网络小编为大家精心整理的“2018土方工程合同范本”,希望对大家有所帮助! 2018土方工程合同范本(一) 甲方: 乙方: 合同签订地: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 二、工程范围及内容: 工程量: 承包形式: 三、工期: 1、开工日期: 2、竣工日期: 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为:

五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式: 1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行: (1) 工程预算价: (工程结束后按实结算) 工程单价: (含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。 (5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。 (6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。 (7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。 (8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。 六、付款方式 1、本工程预算款为: 扣回工程预付款的方式为: 2、工程款按方式支付,具体为: (1)本工程无预付款;

通信工程施工合作协议最完整版

通信工程项目施工合作协议 甲方:上海通信科技有限公司 地址: 法定代表人: 授权委托人: 话: 真: 方: 址: 法定代表人: 授权委托人: 电话: 传真: 协议编号: 签订时间: 签订地点:

为明确甲、乙双方在合作过程中的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、互惠互利的原则,经双方友好协商,就双方合作事宜达成以下一致意见,以供双方共同遵守执行。 、合作地点: 二、合作范围: 1甲方负责:项目宏观管理、协调项目立项、乙供辅材、竣工文件及决算审计; 2、乙方负责:业主签约和协调、勘测设计、集成施工、工作量上报、售后服务及确保验收合格。 三、合作标准: 1、依照国家有关施工规范标准和邮电设计院以及甲方提供的其他相关施工规范和具体要求,依照工程施工图纸、施工说明等文件进行施工和开通及验收; 2、符合相关的甲方、建设方以及相关行业技术参数要求。 四、双方的权利义务 (一)、甲方的权利与责任 1、负责工程全方位的管理; 2、组织双方负责人会议,专题讨论解决合作过程中的相关问题; 3、对乙方的现场施工、开通、调测、验收及维护进行实时管理,发现问题及时提醒乙方立即改正; 4、积极配合乙方进行工程的正常施工; 5、根据合同约定和乙方开具的发票,承付相关费用; (二)、乙方的权利与责任 1、负责与业主签订施工协议书,以及提供相关完整证明和资料给甲方; 2、负责该工程内所有布线、天馈系统安装等配套设备的设计和施工等工作,如验收工程中出现施工质量问题,均由乙方负责返修,直至甲方和建设方验收合格为止; 3、应服从甲方施工现场管理人员的管理及指挥,并对施工中发现的问题及时与甲方沟通、解决问题务必做到高效和迅速; 4、应按照甲方和建设方要求,按时按质完成工程施工; 5、对所施工项目做好整体的施工计划,施工前递交给甲方“设计方案”和“施工大纲” 为甲方与建设方沟通提供便利条件;

2018最新工程总承包合同范本

2018最新工程总承包合同范本 发包人(以下简称甲方) __________________________________________________________ 承包人(以下简称乙方) __________________________________________________________ 风险提示:发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就 _________________________项目工程总承包事宜经协商一致,订立本合同。 ; 一、工程概况 1、工程名称:__________________________________ 2、工程地点:__________________________________ 3、工程范围:__________________________________ 4、承包形式:__________________________________ 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际 1

通信建设工程施工合同

通信建设工程施工合同 通信建设工程施工合同第1篇合同编号:____________ 发包方(甲方):__________________ 承包方(乙方):__________________ 根据及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称:______________________________ 2.工程地点:______________________________ 3.工程范围和内容:________________________ 第二条甲方权利和义务 1.组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务; 2.提供必要的施工条件; 3.负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表; 4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查; 5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收; 6.按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条乙方权利和义务 1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;

2.应编制,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据; 3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人; 4.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包; 5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工; 6.合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案; 7.严格按设计文件及、等规范要求施工; 8.做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任; 9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任; 10.线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。

电信企业业务合作框架协议协议书

电信企业业务合作协议书 甲方:陕西省泾河东庄水利枢纽工程现场管理处(以下简称甲方) 乙方:中国电信股份有限公司咸阳分公司(以下简称乙方) 甲乙双方经过友好协商,本着自愿、平等的原则,在互惠互利的基础上达成如下协议: 第一条总则 一、甲方视乙方为密切的电信合作伙伴,建立、保持与乙方的长期电信业务关系,唯一选择乙方能够提供的电信业务。 二、乙方视甲方为重要大客户,提供优先、优质、优惠、快捷的通信服务,承诺在《电信服务标准》基础上,尽最大能力向甲方提供通信便利条件,满足甲方需求。 三、甲乙双方在目前业务合作的基础上,着眼于未来合作方向,根据各自拥有的可利用的资源情况,逐步在宽带上网、数据通信组网、固定电话、移动通信、信息化应用等业务领域开展全方位合作,发挥各自职能和资源优势,充分进行开发利用达到双赢目的。 第二条业务服务约定 一、甲乙双方任一方有新的合作意向时,可通过协商方式向对方提出,双方确定具体项目后,按照本协议(或补充协议)条款规定的双方权责予以实施。 二、双方在本协议中认定以下一系列业务合作项目,主要内容如下: 1、光纤接入互联网; 2、全球眼业务; 3、固定电话业务; 4、天翼移动业务; 5、信息化行业应用业务; 6、ITV业务; 7、电信能够提供的其他业务。 第三条甲方的权利和义务

1、甲方作为乙方的重要大客户,享受乙方为大客户提供的“一站式”等一系列优质服务和业务优惠条件; 2、甲方承诺在乙方能够满足其通信需求的条件下,唯一选择乙方提供的电信业务,否则乙方有权停止执行提供的优惠、优先条件及要求甲方返还已享受的优惠; 3、未经乙方同意,甲方不得将租用的电信业务超范围使用或转租给第三方使用; 4、甲方保证连接到电信公众网络上的设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求; 5、甲方应积极配合乙方进行电信管线建设,提供安装电信设备,配线架、机架的专用机房,协助保护乙方在甲方所在地建设的电信设施; 6、甲方应遵守国家主管部门制定相关电信业务使用管理规定,依照《中华人民共和国电信条例》或双方达成的补充协议,按时支付电信费用。 第四条乙方的权利和义务 1、乙方视甲方为电信重要大客户,为其提供各类电信通信、业务咨询、组网建议等综合性通信服务; 2、乙方根据甲方业务需要,投资建设电信管线、网络设备至甲方提供给乙方的专用机房(甲方内部网络所需的线路、设备由甲方自行负责投资和建设); 3、乙方保证通信工程建设质量符合国家有关主管部门规定的标准; 4、乙方所提供的通信业务应按《中华人民共和国电信条例》规定保证产品和服务质量,甲方应给予必要的配合和协助。 5、在通信资源具备的条件下,乙方应优先向甲方宣传,提供试用各类电信新业务。 6、甲方在接入和使用电信业务过程中出现任何问题均可就近向乙方各县(市、区)

相关主题