搜档网
当前位置:搜档网 › 《建设工程监理规范》新旧版本区别

《建设工程监理规范》新旧版本区别

《建设工程监理规范》新旧版本区别
《建设工程监理规范》新旧版本区别

2014年《建设工程监理规范》新旧版本区别新规范GB/50319-2013(旧版GB50319-2000)

发布日期:2013年5月13日,实施日期:2014年3月1日

新规范增加了基本规定一章。增加了相关服务一章。调整了按阶段划分的章名。删除了部分不协调或与新颁布标准不一致的内容。增加了具有可操作性的内容。

一、新规范的总则中,明确了工程监理的主要依据

1、法律法规及建设工程相关标准;

2、建设工程勘察设计文件;

3、建设工程监理合同及其他合同文件。

二、新规范的总则中,重新明确了工程监理的准则

1、新规范的监理准则:公平、独立、诚信、科学;

2、旧规范的监理准则:守法、诚信、公正、科学;(或公正、独立、自主)。

三、新规范对部分术语进行了重新定义

1、总监的定义:由监理公司法人代表任命;必须是注册监理工程师;已取消工程实践经验年限要求的明确要求(原规范为3年)。

2、总监代表的定义:由总监授权;代表总监行使其部分权力和职责;具有工程类注册执业资格(如:注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等)担或具有中级及以上专业技术职称、3年(原为2年)及以上工程监理实践经验的监理人员(并非一定是注册监理工程师)。

3、专业监理工程师的定义:由总监授权;具有工程类注册执业资格(如:注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等)担或具有中级及以上专业技术职称、2 年(原为1年)及以上工程实践经验的监理人员(并非一定是注册监理工程师)。

4、监理员的定义:从事具体监理工作,具有中专及以上学历并经过监理业务培训的监理人员(监理员不同于项目监理机构中的其他行政辅助人员)。

5、注意区分注册监理工程师和监理工程师的概念:

6、监理规划的定义:指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件(原定义为“指导性文件)。

7、工程计量的定义:根据工程设计文件及施工合同约定,项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行的核验(原定义为“已完成工程”)。

8、注意区分工程延期与工程延误的概念:

工程延期、工期延误的结果均是工期延长,但其责任承担者不同,工程延期是由于非施工单位原因造成的,如建设单位原因、不可抗力等,施工单位不承担责任;而工期延误是由于施工单位自身原因造成的,需要施工单位采取赶工措施加快施工进度,如果不能按合同工期完成工程施工,施工单位还需根据施工合同约定承担误期责任。

四、新规范新增了“基本规定”章节,其中重点强调了以下内容:

1、监理工作应遵循事情控制和主动控制的原则;

2、施工组织设计审查的基本内容:

(1 )、编审程序应符合相关规定;

(2 )、施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求;

(3 )、资源(资金、劳动力、材料、设备)供应计划应满足工程施工需要;

(4 )、安全技术措施应符合工程建设强制性标准;

(5 )、施工总平面布置应科学合理。

3、专项施工方案审查的基本内容:

(1 )、编审程序应符合相关规定;

(2 )、安全技术措施应符合工程建设强制性标准。

4、项目监理机构应要求施工单位按照已批准的施工组织设计、专项施工方案组织施工。施工组织设计、专项施工方案需要调整的,项目监理机构应按程序重新审查。

5、针对安全事故隐患,监理工程师已签发监理通知或工程暂停令,施工单位拒不整改或者不停止施工的,项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。

6、总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料,同时具备以下条件的,由总监理工程师签署审查意见,报建设单位批准后,总监理工程师签发开工令:(1 )设计交底和图纸会审已完成;

(2)施工组织设计已由总监理工程师签认;

(3)施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立,管理及施工人员已到位,施工机械具备使用条件,主要工程材料已落实;

(4 )进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

7、总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意,在紧急情况下未能事先报告的,应在事后及时向建设单位作出书面报告。

五、新规范中监理人员职责的增减内容:

1、总监职责新增:组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况;

2、总监职责不能委托给总监代表履行的,由原来的5项增加为8项,分别新增:

(1)、组织审查施工组织设计、(专项)施工方案、应急救援预案;

(2)、审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收,组织编写工程质量评估报告,参与工程竣工验收;(原为“签发工程竣工报验单)

(3)、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

3、专监职责中,进一步明确或新增了下列内容:

(1)、检验批(新明确)、隐蔽工程、分项工程均由专监负责验收;

(2)、参与审核分包单位资格;

(3)、参与工程竣工预验收和竣工验收;

(4)、处置发现的质量问题和安全事故隐患。

4、监理员职责中,进一步明确或新增了下列内容:

(1)、进行见证取样(原为:进行旁站);

(2)、处置发现的施工作业问题(原为:发现问题及时指出并向专监报告

六、新规范中,对监理规划和细则的新要求:

1、对监理规划和细则的编制要求更明确:

(1)、监理规划应具有指导性和针对性(原为:应具有可操作性);

(2)、监理细则应具有可操作性(原为:应具体、具有可操作性);

2、新规范中,删除了“监理规划编制依据的相关内容”。

3、新规范中,对监理规划的编制内容重新进行了细分(不过与

原规范相比,基本一致,大同小异)。

4、新规范中,重新明确了应编制监理细则的工程项目范围:

采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程,以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程,应编制监理实施细则。(原为:对中型及以上或专业性较强的工程项目,项目监理机构应编制监理实施细则。)

5、新规范中,监理细则编制的依据基本没变化,个别依据已进

一步具体化:如“新规中的监理细则编制依据之一:专项施工方案”,就是对“原规范中的监理细则编制依据之一:技术资料”的具体化。

七、新规范的质量控制条文中,对原规范的部分内容进行了细化、具体化:

1、施工方案审查的基本内容:

(1)编审程序应符合相关规定;

(2)工程质量保证措施应符合有关标准。

2、新规中,对分包单位资格审查的内容基本没变化,个别依

据已进一步具体化:如“新规中的审查内容之一:安全生产许可文件”,就是对“原规范中的审查内容之一:特殊行业施工许可证”

的具体化。

3、专业监理工程师应要求施工单位定期提交影响工程质量的

计量设备的检查和检定报告(新增条文)。

4、项目监理机构发现下列情形之一的,总监理工程师应及时

签发工程暂停令,要求施工单位停工整改:

(1 )施工单位未经批准擅自施工的;

(2 )施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;

(3 )施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的;

(4 )施工存在重大质量事故隐患或发生质量事故的。

(原条文为:1、建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工;

2、为了保证工程质量而需要进行停工处理;

3、施工出现了安全

隐患,总监理工程师认为有必要停工以消除隐患;4、发生了必须暂时停止施工的紧急事件;5、承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目监理机构管理。)

八、新规范的进度控制条文中,对原规范的部分内容进行了修改或具体化:

1、新规范中,进一步明确了施工进度计划审查的基本内容:

(1)施工进度计划应符合施工合同中工期的约定;

(2)施工进度计划中主要工程项目无遗漏,应满足分批动用或配套动用的需要,阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求;

(3)施工顺序的安排应符合施工工艺要求;

(4)施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要;

(5)施工进度计划应满足建设单位提供的施工条件(资金、施工图纸、施工场地、物资等)。

2、项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划,提出审查意见,由总监理工程师审核后报建设单位。

(原规范为:总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划、年、季、月度施工进度计划;)

九、新规范的变更处理条文中,对原规范的部分内容进行了修改或具体化:

1、新规范中,针对涉及工程变更费用和工程影响,要求专监应对下列内容进行分析,以为总监评估提供依据:

(1)工程变更引起的增减工程量;

(2)工程变更引起的费用变化;

(3)工程变更对工期的影响。

2、新规范中,明确要求:项目监理机构应在工程变更实施前与

建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款。

十、新规的费用索赔条文中,对原规范的部分内容进行了修改或具体化:

1、新规范中,明确了项目监理机构处理费用索赔的主要依据:(1 )法律法规;

(2 )勘察设计文件、施工合同文件;

(3)工程建设标准;

(4 )索赔事件的证据。

2、新规范中,明确了项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列三个条件:

(1 )施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔;

(2 )索赔事件是因非施工单位原因造成,不可抗力除外;

(3 )索赔事件造成施工单位直接经济损失。

十一、新规范的工程延期与延误条文中,对原规范的部分内容进行了修改或具体化:

1、新规范中、明确了项目监理机构批准工程延期应同时满足下列三个条件:

(1)施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期;

(2)因非施工单位原因造成施工进度滞后;

(3)施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。

十二、新规范的施工合同争议的处理条文中,对原规范的部分内容

2019年咨询工程师继续教育-我国招标投标法律法规解读及案例分析-82分

一、单选题【本题型共15道题】 1.根据《招标投标法》,投标人少于()个的,招标人应当依法重新招标。 A.2 B.3 C.4 D.5 用户答案:[B] 得分:2.00 2.对于国家发展和改革委员会确定的不适宜公开招标的国家重点项目,招标人申请邀请招标的,应由()审批。 A.国务院 B.省级人民政府 C.国务院发展改革部门 D.有关行业主管部门 用户答案:[C] 得分:2.00 3.下列关于两阶段招标的说法,正确的是()。 A.招标人应当在第一阶段向投标人发出招标文件 B.投标人应当在第一阶段缴纳投标保证金 C.第一阶段未提交技术建议的投标人可继续参与第二阶段投标 D.投标人应当在第二阶段提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件 用户答案:[D] 得分:2.00 4.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》,具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没

有特殊要求的工程建设项目的招标,一般适用的评标方法是()。 A.性价比法 B.经评审的最低投标价法 C.综合评估法 D.最低投标价法 用户答案:[D] 得分:0.00 5.根据《招标投标法实施条例》,招标人必须对投标人提出的异议当场作出答复的是()。 A.对资格预审文件的异议 B.对招标文件的异议 C.对开标过程的异议 D.对评标结果的异议 用户答案:[C] 得分:2.00 6.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》,在评标过程中,评标委员会对同一投标文件中表述不一致的问题,正确的处理方法是()。 A.投标文件的小写金额和大写金额不一致的,应以小写为准 B.投标函与投标文件其他部分的金额不一致的,应以投标文件其他部分为准 C.总价金额与单价金额不一致的,应以总价金额为准 D.对不同文字文本的投标文件解释发生异议的,以中文文本为准 用户答案:[D] 得分:2.00 7.根据《招标投标法实施条例》,招标人在招标文件中不得规定()。 A.最高投标限价

建设工程监理规范GBT-最新版本

目次 1 总则 2 术语 3 项目监理机构及其设施 3.1 一般规定 3.2 监理人员职责 3.3 监理设施 4 监理规划及监理实施细则 4.1 一般规定 4.2 监理规划 4.3 监理实施细则 5 工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作5.1 一般规定 5.2 工程质量控制 5.3 工程造价控制 5.4 工程进度控制 5.5 安全生产管理的监理工作 6 工程变更、索赔及施工合同争议处理 6.1 一般规定 6.2 工程暂停及复工 6.3 工程变更 6.4 费用索赔 6.5 工程延期及工期延误 6.6 施工合同争议 6.7 施工合同解除 7 监理文件资料管理 7.1 一般规定 7.2 监理文件资料内容 7.3 监理文件资料归档 8 设备采购与设备监造

8.1 一般规定 8.2 设备采购 8.3 设备监造 9 相关服务 9.1 一般规定 9.2 工程勘察设计阶段服务9.3 工程保修阶段服务 附录A 工程监理单位用表 附录B 施工单位报审、报验用表附录C 通用表 本规范用词说明 附:条文说明

1总则 1.0.1为规范建设工程监理与相关服务行为,提高建设工程监理与相关服务水平,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3实施建设工程监理前,建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位,并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同,合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金,以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时,建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的,应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4工程开工前,建设单位应将工程监理单位的名称,监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5在建设工程监理工作范围内,建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动,应通过工程监理单位进行。 1.0.6实施建设工程监理应遵循下列主要依据: 1法律法规及工程建设标准; 2建设工程勘察设计文件; 3 建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10建设工程监理与相关服务活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语 2.0.1工程监理单位construction project management enterprise 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书,从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2建设工程监理construction project management 工程监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工

16G101系列新平法知识体系---新旧平法对比解析

16G101系列新平法知识体系---新旧平法对比解析 目录 第一章新旧平法对比解析(16G101-1)概述-------------------------------2 第二章新旧平法对比解析(16G101-1)总则和一般构造------------------ 5 第三章新旧平法对比解析(16G101-1)柱部分---------------------------12 第四章新旧平法对比解析(16G101-1)剪力墙部分----------------------22 第五章新旧平法对比解析(16G101-1)梁部分---------------------------38 第六章新旧平法对比解析(16G101-1)板、楼板-------------------------53 第七章新旧平法对比解析(16G101-2)楼梯部分-------------------------60第八章新旧平法对比解析(16G101-3)基础部分 (包括总则、墙柱插筋构造、独立基础、条形基础)-------------------63 第九章新旧平法对比解析(16G101-3)基础部分 (包括基础梁、桩、桩承台、基础相关)------------------------------74

第一章新旧平法对比解析(16G101-1)概述 一、实施时间 新平法自2016年9月1日起实施(替代11G101-1、11G101-2、11G101-3) 二、变化及影响 16G101-1不适用于非抗震现浇混凝土墙、梁、板等主体结构的设计;锚固搭接长度及做了局部的调整;抗震等级、钢筋种类、保护层等方面影响不大。新增连梁(LLK)、楼层框架扁梁(KBL)、托柱转换梁等墙梁、梁、柱类型。 三、图集主要设计依据 本次图集的修编按GB18306-2015《中国地震动参数区划图》、GB50011-2010《建筑抗震设计规范》及2016年局部修订、GB50010-2010《混凝土结构设计规范》(2015年版)等新标准,结合近年来工程实践对图集处理的反馈意见,对原有图集内容进行了系统的梳理、修订,同时考虑实践工程应用需要又新增了框架扁梁等内容。 四、适用范围 16G101-1;适用现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板,替代原11G101-1; 16G101-2;适用现浇混凝土板式楼梯,替代原11G101-2; 16G101-3;适用独立基础、条形基础、筏型基础、桩基础,替代原11G101-3 五、柱 1.新增柱上部结构嵌固部位的注写: (1)嵌固部位在基础顶面时 (2)嵌固部位不在基础顶面时 (3)嵌固部位不在地下室顶板 2.柱编号:“转换柱”替代“框支柱”; 3.取消原11G图集“非抗震KZ纵向钢筋连接构造; 4.新增:KZ边角柱柱顶等截面伸出时纵向钢筋构造;

新版《建设工程监理规范》

建设工程监理规范GB/T 50319—2013 A类表:监理单位 表A.0.1 总监理工程师任命书 表A.0.2 工程 表A.0.3 监理通知单 表A.0.4 监理报告 表A.0.5 工程暂停令 表A.0.6 旁站记录 表A.0.7 工程复工令 表A.0.8 工程款支付证书 B类表:施工单位 表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 表B.0.2 工程开工报审表 表B.0.3 工程复工报审表 表B.0.4 分包单位资格报审表 表B.0.5 施工控制测量成果报审表 表B.0.6 工程材料、构配件或设备报审表 表B.0.7 报审/报验表 表B.0.8 分部工程报验表 表B.0.9 监理通知回复 C类表:通用表 表C.0.1 工作联系单 表C.0.2 工程变更单 表C.0.3 索赔意向通知书 表A.0.1 总监理工程师任 工程名称:编号:

填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份表 A.0.2 工程开工令 工程名称:编号: 表 A.0.3 监理通知 工程名称:编号:

填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.4 监理报告 工程名称:编号: 填报说明:本表一式四份,主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。 表 A.0.5 工程暂停令 工程名称:编号:

填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.6 旁站记录 工程名称:编号: 填报说明:本表一式一份,项目监理机构留存。 表 A.0.7 工程复工令 工程名称:编号:

填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 表 A.0.8 工程款支付证书 工程名称:编号: 表 B.0.1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表

《建设工程监理规范》GB50319-2019表格

《建设工程监理规范》GB50319-2019表格 A类表〔施工单位报审/验表〕 A1 施工组织设计/〔专项〕施工方案报审表 A2 开工报审表 A3 复工报审表 A4 分包单位资格报审表 A5 施工控制测量成果报验表 A6 工程材料/设备/构配件报审表 A7 报审/验表 A8 分部工程报验表 A9 监理通知回复单 A10 单位工程竣工验收报表 A11 工程款支付申请表 A12 施工进度计划报审表 A13 费用索赔报审表 A14 工程临时/最终延期报审表 B类表〔工程监理单位用表〕 B1 总监理工程师任命书 B2 开工令 B3 监理通知 B4 工程暂停令 B5 监理报告 B6 旁站记录 B7 复工令 B8 工程款支付证书

C类表〔通用表〕 C1 工作联系单 C2 工程变更单 C3 索赔意向通知书 A1 施工组织设计/〔专项〕施工方案报审表 工程名称:编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A2

开工报审表 工程名称:编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A3 复工报审表 工程名称:编号:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A4 分包单位资格报审表 工程名称:编号:

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A5 施工控制测量成果报验表 工程名称:编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 A6 工程材料/设备/构配件报审表 工程名称:编号:

注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。 A7 报审/验表 工程名称:编号: 注:本表一式二份,项目监理机构、施工单位各一份。 A8 分部工程报验表 工程名称:编号:

我国招标投标法律法规解读及案例分析

一、单选题【本题型共15道题】 1.《招标投标法》规定的招标方式是()。 A.公开招标和代理招标 B.自行招标和委托招标 C.公开招标、邀请招标和议标 D.公开招标和邀请招标 用户答案:[D] 得分:2.00 2.根据《招标投标法实施条例》,招标人在招标文件中不得规定()。 A.最高投标限价 B.暂列金额 C.参考成本价 D.最低投标限价 用户答案:[D] 得分:2.00 3.下列关于投标文件澄清和说明的说法,正确的是()。 A.评标委员会可以书面要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清B.评标委员会可以向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题 C.投标人作出的澄清或者说明可以超出投标文件的范围 D.投标人作出的澄清或者说明不视为投标文件的组成部分 用户答案:[A] 得分:2.00 4.根据《招标投标法》,投标人少于()个的,招标人应当依法重新招标。 A.2 B.3 C.4 D.5 用户答案:[B] 得分:2.00 5.根据《招标投标法实施条例》,对无法精确拟定其技术规格的货物,招标人可以()。

A.不招标 B.直接采购 C.采用两阶段招标 D.邀请招标 用户答案:[C] 得分:2.00 6.根据《必须招标的工程项目规定》,全部使用国有资金投资建设的项目,施工单项合同估算价在()万元人民币币以上的,必须进行招标。 A.600 B.500 C.400 D.200 用户答案:[C] 得分:2.00 7.在电子招标投标系统中,满足交易平台之间信息交换、资源共享需要,并为市场主体、行政监督部门和社会公众提供信息服务的信息平台是()。 A.交易平台 B.公共服务平台 C.行政监督平台 D.综合信息平台 用户答案:[B] 得分:2.00 8.对于国家发展和改革委员会确定的不适宜公开招标的国家重点项目,招标人申请邀请招标的,应由()审批。 A.国务院 B.省级人民政府 C.国务院发展改革部门 D.有关行业主管部门 用户答案:[D] 得分:0.00 9.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》,在评标过程中,评标委员会对同一投标文件中表述不一致的问题,正确的处理方法是()。

《建设工程监理规范》GB50319-2019

构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳 2013版《建设工程监理规范》 (2014年3月1日起实施) 1 总则 1.0.1 为规范建设工程监理与相关服务行为,提高建设工程监理与相关服务水平,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3实施建设工程监理前,建设单位必须委托具有相应资质的工程监理单位,并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同,合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金,以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时,建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的,应在合同中明确相关服务工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4 工程开工前,建设单位应将工程监理单位的名称,监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5 在建设工程监理工作范围内,建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动,应通过工程监理单位进行。 1.0.6 实施建设工程监理应遵循以下主要依据: 1、法律法规及工程建设标准; 2、建设工程勘察设计文件; 3、建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7 建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8 建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9 工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10 建设工程监理与相关服务活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语 2.0.1 工程监理单位 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书,从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2 建设工程监理 工程监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 2.0.3 相关服务 工程监理单位受建设单位委托;按照建设工程监理合同约定,在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供服务活动。 2.0.4 项目监理机构 工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 2.0.5 注册监理工程师 取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章,从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。 2.0.6 总监理工程师 由工程监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 2.0.7 总监理工程师代表 经工程监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.8 专业监理工程师 由总监理工程师授权,负责实施某一专业或某一岗位的监理工作,有相应监理文件签发权,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年

咨询工程师【我国招标投标法律法规解读及案例分析】试题

咨询工程师【我国招标投标法律法规解读及案例分析】试题 一、单选题【本题型共15道题】 2.如果经过初步评审,合格的投标人仅有1家或者2家,正确的做法是()。 A.因投标人不足3家,依法应当重新招标 B.如果剩2家,则可以继续评标;如果仅剩1家,则不可以继续评标 C.在未通过初步评审投标人中保留1家,但不让其通过详细评审 D.评标委员会对剩余投标人的竞争性进行判断,如果认为有竞争性就继续对剩余投标人进行评标 用户答案:[D] 得分:2.00 3.下列行为中,符合《招标投标法》及其实施条例有关规定的是()。 A.对于投标人Y在踏勘现场的提问,招标人事后书面仅向Y做了解答 B.为保证投标人都能参加踏勘现场,招标人点名集合潜在投标人 C.招标人在招标文件约定某月某日到现场踏勘,8个潜在投标人只有3人到场 D.在现场踏勘结束后,潜在投标人提出还有疑点需要招标人说明,招标人又到现场对其做了解释 用户答案:[C] 得分:2.00 4.根据《招标投标法实施条例》,依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。 A.3 B.5 C.7 D.9 用户答案:[B] 得分:2.00 5.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》,具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的工程建设项目的招标,一般适用的评标方法是()。 A.性价比法 B.经评审的最低投标价法 C.综合评估法 D.最低投标价法 用户答案:[B] 得分:2.00

7.下列行为中,符合《招标投标法》有关规定的是()。 A.评标委员会未经评审,将报价最低的投标人确定为排名第一的中标候选人 B.中标通知书发出后,中标人发觉自己投标报价计算有误,拒绝与招标人签订合同 C.评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标 D.招标人在确定中标人后第20日,向有关行政监督部门提交了招标投标情况的书面报告 用户答案:[C] 得分:2.00 8.中标人按照合同约定或经招标人同意,可以将中标项目的()工作分包给他人完成。 A.部分主体、非关键性 B.部分非主体、非关键性 C.部分主体、关键性 D.部分非主体、关键性 用户答案:[B] 得分:2.00 9.根据《招标投标法实施条例》,招标人在招标文件中不得规定()。 A.最高投标限价 B.暂列金额 C.参考成本价 D.最低投标限价 用户答案:[D] 得分:2.00 10.评标委员会成员的名单在()之前保密。 A.合同签订 B.开标 C.中标结果确定 D.评标报告备案 用户答案:[C] 得分:2.00 11.确定中标人的权利属于()。

2019咨询工程师继续教育我国招标招投标法律法规解读和案例分析试卷和答案(84分)

2019年咨询工程师继续教育我国招标投标法律法规解读及案例分析试卷及答案(84分) 1.单选题【本题型共15道题】 1.下列关于两阶段招标的说法,正确的是(D )。 A.招标人应当在第一阶段向投标人发出招标文件 B.投标人应当在第一阶段缴纳投标保证金 C.第一阶段未提交技术建议的投标人可继续参与第二阶段投标 D.投标人应当在第二阶段提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件 2.根据《必须招标的工程项目规定》,全部使用国有资金投资建设的项目,施工单项合同估算价在(C )万元人民币币以上的,必须进行招标。 A.600 B.500 C.400 D.200 3.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的,应当在开标后由(A )负责完成。 A.评标委员会 B.资格审查委员会 C.招标人 D.招标代理机构 4.下列关于《招标投标法》适用范围的说法中,正确的是(A)。

A.适用于我国境内进行的招标投标活动 B.适用于我国境内依法必须招标的招标投标活动 C.适用于香港、澳门地区进行的招标投标活动 D.适用于我国境内进行的政府采购招标投标活动 5.某投标联合体由两名成员组成,牵头人具有公路工程专业设计甲级资质和交通工程设计乙级资质,另一成员具有公路工程专业设计乙级资质和交通工程设计甲级资质,在联合体协议书中牵头人承担标段范围内的公路工程(不含交通工程)设计工作,另一成员承担标段范围内的交通工程(不含公路工程)设计工作,则联合体的资质等级为(D)。 A.公路工程专业设计甲级资质和交通工程设计甲级资质 B.公路工程专业设计甲级资质和交通工程设计乙级资质 C.公路工程专业设计乙级资质和交通工程设计甲级资质 D.公路工程专业设计乙级资质和交通工程设计乙级资质 6.评标委员会成员的名单在(C)之前保密。 A.合同签订 B.开标 C.中标结果确定 D.评标报告备案 7.根据《招标投标法实施条例》,招标人在招标文件中不得规定(D)。 A.最高投标限价 B.暂列金额 C.参考成本价

建设工程监理规范GBT50319-2013

1总则 1.0.1为规范建设工程监理与相关服务行为,提高建设工程监理与相关服务水平,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3实施建设工程监理前,建设单位应委托具有相应资质的工程监理单位,并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同,合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金,以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时,建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的,应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4工程开工前,建设单位应将工程监理单位的名称,监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5在建设工程监理工作范围内,建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动,应通过工程监理单位进行。 1.0.6实施建设工程监理应遵循下列主要依据: 1法律法规及工程建设标准; 2建设工程勘察设计文件; 3建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10建设工程监理与相关服务活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1工程监理单位construction project management enterprise 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书,从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2建设工程监理construction project management 工程监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 2.0.3相关服务related services 工程监理单位受建设单位委托,按照建设工程监理合同约定,在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 2.0.4项目监理机构project management department 工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 2.0.5注册监理工程师registered project management engineer 取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章,从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。 2.0.6总监理工程师chief project management engineer 由工程监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 2.0.7总监理工程师代表representative of chief project management engineer 经工程监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.8专业监理工程师specialty project management engineer

兴旺管理----无水印版新建设工程监理规范新表-2014

建设工程监理规范 监理单位用表 (电子版) 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 二○一四年十二月

A类表(工程监理单位用表)JL-A001 总监理工程师任命书 JL-A002 项目监理机构印章使用授权书 JL-A003 监理规划 JL-A004 监理实施细则 JL-A005 工程开工令 JL-A006 监理通知单(质量/安全) JL-A007 监理报告 JL-A008 工程暂停令 JL-A009 旁站记录 JL-A010 工程复工令 JL-A011 工程款支付证书 B类表(施工单位报审、报验用表)JL-B001 施工组织设计或(专项)施工方案报审表JL-B002 工程开工报审表 JL-B003 工程复工报审表 JL-B004 施工现场质量、安全生产管理体系报审表JL-B005 分包单位资格报审表 JL-B006 施工控制测量成果报验表 JL-B007 工程材料、构配件或设备报审表 JL-B008 隐蔽工程/检验批/分项工程报验表 JL-B009 分部工程报验表 JL-B010 单位工程竣工验收报审表 JL-B011 监理通知回复单(质量/安全) JL-B012 工程款支付报审表 JL-B013 施工进度计划报审表 JL-B014 施工机械、设施报审表 JL-B015 费用索赔报审表 JL-B016 工程临时或最终延期报审表 JL-B017 报审、报验表 C类表(通用表) JL-C001 工作联系单 JL-C002 工程变更单 JL-C003 索赔意向通知书 JL-C004 会议纪要

JL-A001 总监理工程师任命书 工程名称:编号: 致:(建设单位) 兹任命(注册监理工程师注册号:)为我单位 项目总监理工程师。负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。 附件:(1)身份证复印件 (2)注册证书复印件 监理单位(印章) 法定代表人(签字): 年月日 注:本表一式三份,建设单位、施工单位、项目监理机构各一份。 四川省住房和城乡建设厅制

我国招投标制度的实施现状及存在的问题

我国招投标制度的实施现状及存在的问题 随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善,我国先后制定了《建筑法》、《招投标法》等法规,由此建设工程招标投标应用而生,且发展速度迅猛,并建立了各级有形建筑市场,实施规范的招投标制度,逐步规范了建筑市场中的不正当竞争行为,为整顿建筑市场秩序,有效地从源头上预防和治理了工程建设领域的腐败现象。但一些地区仍存在招投标中违规操纵,互相串通等诸多不规范的竞争和运作,给建筑工程质量及安全埋下隐患。 对于这些问题,可以从国家行政部门的管理和建筑招投标相关各方这两大方面进行分析。 一.我国建筑工程招投标管理方面存在的问题 1.我国招投标存在多头管理的现象十分严重。在中央开始,分成建设部和各专业部委,然后发展成地方各省市建设主管部门和各专业部委设立的工程招投标机构。这两种机构,是根据自己的工作范围、工作内容,发布实施着各自的招投标规定,使本来统一的建筑市场,分为建筑工程和专业工程,使政府设置的建筑主管部门只能管理建筑工程市场招投标,而对专业工程的招投标却无法涉及,造成建筑市场管理不统一。 2. 相关行政部门监管不力。我国招投标工作通过《招标投标法》的出台与实施,以立法形式把竞争机制引入建筑领域,对工程的招投标范围、方式、程序等一系列活动进行了规范,使大家对招投标工作的认识有所提高。但是,对于招投标监督管理部门而言,对招投标进行检查、仲裁的规章制度尚不健全,而且其自身也受到多重领导,很多时候难以开展工作,形成监督力度缺乏,监督工作严重滞后。还有一些招投标活动中的违法违规行为比较隐蔽,一般难以发现。即使发现了,往往实施经济处罚的多,追究法律责任的少。因此违法违规行为付出的风险成本低,而获取的收益高,受利益驱动,使人铤而走险。 二.我国建筑工程招标各方面存在的问题 在当前的招投标活动中,从参与者的角度划分,可分为:招标人、投标人、招标代理机构、评审专家和监督部门。这参与者在招投标活动中有着各自不同的职能或利益,他们之间既有共同的利益又有矛盾。而这些参与者不同程度的问题主要表现在以下内容中:(一)招标人方面存在的问题 1、招标人的委托行为不规范,《招标投标法》规定:招标人有权自行选择招标代理机构。在实际招标活动中,不少招标人为达到目的,通常不管代理机构的业务水平,服务水平,只重视能否按自己的要求完成任务。这样既不利于代理机构改进工作,又容易造成“商业贿赂”情况的发生。 2、招标人规避公开招标或者虚假招标,明招暗定。招标人在招标前与投标人谈妥条件,并找一些企业“陪标”。或是在资格预审确定投标单位时,存在明显的倾向性和排斥性。 3、招标文件不规范。 (二)投标人方面存在的问题 1、投标人与招标人串通,虚假招标。 2、现行招标办法要求招标单位不少于 7 家,促使投标单位互相串通,彼此达成协议,出现陪标、大家轮流中标的现象或借机抬高标价,损害招标人利益,损害国家和社会的利益,削弱、限制了正当的竞争,使招投标流于形式。 3、投标单位挂靠、超越资质等级承揽工程现象严重。投标单位不具备要求的施工资质和能力,就借用别的施工企业资质,中标后再分包,获得工程利益,使工程项目质量得不到应有的保证。 (三)招标代理机构方面存在的问题

《建设工程监理规范》(GB50319-2013)25 个监理基本表式

《建设工程监理规范》(GB50319-2013) 25 个监理基本表式 一、附录A:工程监理单位用表 (1)表 A.0.1 总监理工程师任命书 (2)表 A.0.2 工程开工令 (3)表 A.0.3 监理通知 (4)表 A.0.4 监理报告 (5)表 A.0.5 工程暂停令 (6)表 A.0.6 旁站记录 (7)表 A.0.7 工程复工令 (8)表 A.0.8 工程款支付证书 二、附录B:施工单位报审/验用表 (9)表 B.0.1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表(10)表 B.0.2 开工报审表 (11)表 B.0.3 复工报审表 (12)表 B.0.4 分包单位资格报审表 (13)表 B.0.5 施工控制测量成果报验表 (14)表 B.0.6 工程材料/构配件/设备报审表 (15)表B.0.7 (16)表B.0.8 (17)表B.0.9 报审/验表分部工程报验表 监理通知回复单 (18)表 B.0.10 单位工程竣工验收报审表(19)表 B.0.11 工程款支付报审表 (20)表 B.0.12 施工进度计划报审表 (21)表 B.0.13 费用索赔报审表 (22)表 B.0.14 工程临时/最终延期报审表 三、附录C:通用表 (23)表C.0.1 (24)表C.0.2 工作联系单工程变更单

一、附录A:工程监理单位用表 工程名称:表 A.0.1 总监理工程师任命书 编号:

工程名称:表 A.0.2 工程开工令 编号:

工程名称:表A.0.3 监理通知 编号:

工程名称:表 A.0.4 监理报告 编号: 填报说明:本表一式四份,主管部门、建设单位、工程监理单位、项目监理机构

建设工程监理规范用表

建设工程监理规范 施工阶段监理工作的基本表式使用说明 一、基本表式: A类表(承包单位用表)计14种(新增4种); B类表(监理单位用表)计5种(合并2种); C类表(各方通用表)计5种(新增3种); A、B、C类表共计24种。E类表(桩基工程参考用表)计15种。 二、用表说明: 其中: (1)A类表14种(新增4种):系承包单位用表,此表是承包单位在 施工过程中向监理单位、建设单位进行申请、报审、报验等方面工作所用的表格,它是反映施工方与监理方相互工作的原始记录。 (2)B类表5种(合并了原B4、B5表):系监理单位使用表格,做为 监理单位发布指令、通知和审批使用。 (3)C类表5种(各方通用表):系监理工作联系,工程变更等用表。 (4)E类表15种(桩基工程用表),做为推荐参考选用。 E1测量(抄平)放线记录。 E2灌注桩桩位定位记录。 E3桩孔开孔申报表。 E4灌注桩隐蔽工程验收记录。 E5泥浆测定记录。

E6灌注桩砼浇注记录。 E7灌注桩工程验收汇总表。 E8碎石桩施工记录。 E9碎石桩验收记录。 E10压灌桩施工记录。 E11深层喷粉(浆)搅拌桩施工记录表。 E12深层搅拌桩(粉喷)成桩监理记录表。 E13高压单管旋喷桩监理记录。 E14长螺旋钻孔泵压灌注砼(CFG)桩施工监理记录。 E15工程桩砼搅拌监理记录表。 三、表格填写的具体要求: 1. 表格填写传递程序及作用见附页。 2. 各种报表、表格要与工程同步形成,要做到及时、准确,不漏项,不补办。 3. 各种表格要用蓝(黑)钢笔填写(复写时可用圆珠笔),施工单位和建设单位的复写件在签认后监理留第二页,由监理发出的复写件要留原件。 4. 填写时要做到字迹清楚、用字规范、用词严谨、表中签字齐全、编号齐全、年月日齐全,并加盖监理工程师的资格印章。 5. 复写时表格要及时分送有关单位。 6. 报表中有复印件时,要在复印件上注明原件保存处。 四、表样(39种)附件

投标人在《招标投标法实施条例》中应重点关注的19个法律问题

投标人在《招标投标法实施条例》中应重点关注的19个 法律问题 发布日期:12-03-27未经许可,任何单位和个人不得在任何媒体上擅自转载和引用本网站中“招标公告”与 “中标公示”中的内容浏览次数269 《招标投标法实施条例》(以下简称《条例》)日前已公布,将于2012年2月1日起施行。《条例》的出台,填补了我国招标投标法律体系在行政法规层面的空白,是我国招标投标立法进程中的重要里程碑,必将对我国招标投标市场产生深远的影响。在《条例》即将施行的背景下,应重点关注哪些法律问题,成为招标投标市场各主体特别关心的问题。本文试图以投标人的角度,通过解读《条例》的相关规定,从投标文件准备阶段、投标阶段以及开标、评标和定标等阶段对上述问题进行阐述和分析。 一、投标文件准备阶段投标人应重点关注的法律问题 1、资格预审文件、招标文件不得以营利为目的,天价标书有望成为历史 实践中,一些招标项目尤其是施工招标中招标文件内容和数量都比较多,招标代理机构为了回收编制的成本,会向购买标书的投标人收取一定金额的费用。比较大的招标项目,标书甚至会卖到几千元甚至上万元一套,给投标人造成了一定的经济负担。因此,《条例》明确规定,招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出,不得以营利为目的。另外,对于图纸押金,招标代理机构也应以合理的金额为准,而且在投标人退还图纸等设计文件后,应当将押金退还给投标人。 2、对资格预审文件或招标文件有异议,应在法定期限内提出 关于潜在投标人对资格预审文件或招标文件有异议应在何时提出的问题,《条例》出台前,法律及部门规章未对此作出明确规定,导致纠纷不断,影响招标的进程。此次《条例》明确规定,潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出;对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出。并且规定了招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。因此,潜在投标人若对资格预审文件或招标文件有异议应及时在法定期限内提出。 3、投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,而非投标价的2% 根据《条例》的规定,投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。在《条例》出台之前,其他部门规章规定投标保证金最高为投标总价的2%。实践中,将投标保证金设定为投标报价的2%,一方面各投标人的投标保证金额度不统一,另外投标保证金的金额也可能导致泄露投标报价。《条例》施行后,投标保证金的金额上限应统一为招标项目估算价的

建设工程监理规范GB50319-2013

建设工程监理规范GB50319-2013

1总则 1.0.1 为规范建设工程监理与相关服务行为,提高建设工程监理与相关服务水平,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3 实施建设工程监理前,建设单位必须委托具有相应资质的工程监理单位,并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同,合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金,以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时,建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的,应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4 工程开工前,建设单位应将工程监理单位的名称,监理的范围、内容和权限及总监理工程师的娃名书面通知施工单位。 1.0.5 在建设工程监理工作范围内,建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动,应通过工程监理单位进行。 1.0.6 实施建设工程监理应遵循以下主要依据: 1 法律法规及工程建设标准; 2 建设工程勘察设计文件; 3 建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7 建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8 建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9 工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10 建设工程监理与相关服务活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规定。

2术语 2.0.1 工程监理单位Construction project management enterprise 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书,从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2 建设工程监理Construction project management 工程监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 2.0.3 相关服务Related services 工程监理单位受建设单位委托,按照建设工程监理合同约定,在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 2.0.4 项目监理机构project management department 工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 2.0.5 注册监理工程师Registered project management engineer 取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章,从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。 2.0.6 总监理工程师Chief project management engineer 由工程监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 2.0.7 总监理工程师代表Representative of chief project management engineer 经工程监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.8 专业监理工程师specialty project management engineer 由总监理工程师授权,负责实施某一专业或某一岗位的监理工作,有相应监理文件签发权,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.9 监理员site supervisor

最新建设工程监理规范

1 总则 1.0.1 为规范建设工程监理与相关服务行为,提高建设工程监理与相关服务水平,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。 1.0.3 实施建设工程监理前,建设单位必须委托具有相应资质的工程监理单位,并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同,合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金,以及双方的义务、违约责任等相关条款。 在订立建设工程监理合同时,建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的,应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。 1.0.4 工程开工前,建设单位应将工程监理单位的名称,监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。 1.0.5 在建设工程监理工作范围内,建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动,应通过工程监理单位进行。 1.0.6 实施建设工程监理应遵循以下主要依据: 1、法律法规及工程建设标准; 2、建设工程勘察设计文件; 3、建设工程监理合同及其他合同文件。 1.0.7 建设工程监理应实行总监理工程师负责制。 1.0.8 建设工程监理宜实施信息化管理。 1.0.9 工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。 1.0.10 建设工程监理与相关服务活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语 2.0.1 工程监理单位·Construction project management enterprise 依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书,从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。 2.0.2 建设工程监理Construction project management 工程监理单位受建设单位委托,根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 2.0.3 相关服务Related services 工程监理单位受建设单位委托;按照建设工程监理合同约定,在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 2.0.4 项目监理机构Project management department 工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。 2.0.5 注册监理工程师Registered project management engineer 取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章,从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。 2.0.6 总监理工程师Chief project management engineer 由工程监理单位法定代表人书面任命,负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 2.0.7 总监理工程师代表Representative of chief project management engineer 经工程监理单位法定代表人同意,由总监理工程师书面授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权力,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。 2.0.8 专业监理工程师Specialty project management engineer 由总监理工程师授权,负责实施某一专业或某一岗位的监理工作,有相应监理文件签发权,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理

相关主题