地质勘察工程合同模板

（地方名称）建设工程勘察合同

工程名称：

工程地点：

合同编号：

勘察证书等级：

发包人：

勘察人：

签订日期：

（地方名称）勘察设计协会监制

发包人：

勘察人：

发包人委托勘察人承担项目详勘工程任务。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《（地方）建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程建设地点：

1.3 工程规模、热证：

1.4 工程勘察任务委托文号、日期：

1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：

本合同工程包括永久工程、临时工程等建构筑的地质条件详细勘察和对桩超前钻勘察。

1、详细勘察阶段应按每个单体建筑物或建筑群提出详细的岩土资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑物、构筑物地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要应进行的工作有：

1) 按国家及当地现行规范及设计要求进行详细阶段工程地质勘察，由设计方布置

勘察钻孔个。其中控制性孔位置和数量应根据规范要求由现场确定，控制性钻孔占总钻孔个，一般性钻孔个（以设计院最终勘察任务书为准）。

2) 钻孔深度要求：根据现场实际情况按《岩土工程勘察规范》GB 50021-2009、

《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004以及所在地方规定的要求。对于岩质地基，勘探线和勘探点的布置，勘探孔的深度，应根据地质构造、岩体特性、风化情况等，按地方标准或当地经验确定，控制性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于10 米（或进入微风化8米）；一般性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于6 米（或进入微风化5米）；对于土质地基，应符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2009的相关规定（以设计院最终勘察任务书为准）。

3) 查明地质构造、地层结构、岩土工程特性。

4) 查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性做出评价。

5) 对抗震设防烈度等于或大于6 度的场地，应对场地和地基的地震效应做出综合评

价。

6) 查明地下水状况（埋藏条件、渗透性及水位变化幅度等）及对钢筋、混凝土及钢结构侵蚀性判定。

7) 高层建筑勘察时，应对可能采取的地基基础类型、基坑开挖与支护、工程降水方

案进行初步分析评价。

8) 查明地震基本烈度、场地土类型及建筑场地类别，提供抗震设计有关参数。

9) 提供建筑物基础选型的建议及依据。

10) 此建筑场地附近有溶洞出现，故在桩基础施工图完成后进行一桩一孔或大桩多孔的补勘验证。

2、地质勘察的其他要求：

1) 勘探线应垂直地貌单元、地质构造和地层界线布置。

2) 每个地貌单元均应布置勘探点，在地貌单元交接部位和地层变化较大的地段，勘探点应予加密。

3) 在地形平坦地区，可按网格布置勘探点。

4) 现场勘探中如遇特殊地质条件，如陡岩坡，裂缝，破碎带，古河道，淤泥夹层，

古墓，溶洞等应适当增加探孔，以对其作详细描述和正确判处。

5) 钻孔施工前应与地下管线图核对，确保不损坏地下管沟管线等地下设施。

6) 钻孔施工期间，应认真做好钻孔记录，发现异常应及时通知设计单位。

7) 遇以上2）、4）条需要增加钻孔的情况，应及时通知甲方及设计单位，共同商讨是否增加钻孔。

8）钻孔施工前甲乙双方确定地面的标高，每个钻孔入岩及终孔前通知甲方代表验收入土及入岩深度。

3、桩位超前钻检测阶段应在桩设计图出来，按设计要求和现场情况一桩一孔或大桩多孔，主要应进行的工作有：

1）按照桩设计图纸完成勘察孔布置和钻孔工作；

2）形成书面超前钻勘察报告；

3）桩基础施工期间，应及时委派技术人员到现场对进行了超前钻的桩施工进行指导和配合确定桩终孔标准；

4）超前钻钻孔深度根据现行规范、规程综合确定；

5）承包人必须配合进行超前钻部分的桩基础分部工程验收工作。

1.6 承接方式: 。

1.7 勘察工作量

①地质钻孔共个，其中控制性勘探点个；一般性勘探点个（以设计院最终勘察任务书为准）。

②协助甲方进行建筑场地进行地震安全性评价。

③协助甲方进行地质勘察报告审核。

④超前钻孔数根据桩设计图出来后确定。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图，建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图（即地下管线图）。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份及电子文档份。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和合同价款及付款方式

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的详细勘察工作预定于年月开工，开工后个自然日提交勘察成果资料（具体开工日期以发包人书面通知为准）。

超前钻勘察工作待超前钻钻孔布置图及相关技术要求出来后，以甲方通知天内必须进场开工。开工后个自然日提交勘察成果资料。

4.1.2 勘察工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、台风、连续雨天等不良天气、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2 合同价款及付款方式：

4.2.1本工程详细勘察采取分岩层、土层综合单价方式收费，详勘土层综合包干价

元/米，详勘岩层（包括溶洞进尺）综合包干价元/米，暂定工程量为m，按实际完成工作量结算。此综合单价包含进退场费、安全文明施工措施费、勘探点测量定位费、外业钻探费、土工实验费、原位测试费、技术费、成果资料费、后续服务费等费用。

本工程后续超前钻采取分岩层综合单价方式收费，超前钻土层综合包干价元/米，超前钻岩层（包括溶洞进尺）综合包干价元/米，暂定工程量m，按实际完成工作量结算。以上超前钻施工勘察综合单价包含安全文明施工措施费、勘探点测量定

位费、外业钻探费、技术费、成果资料费、后续服务费等费用。

以上合计暂定总造价为：元。最终按实际完成工作量结算。

4.2.2详细勘察阶段，勘察人提交勘察成果资料并经第三方审图机构审核合格后办理结算，个工作日后，发包方支付给勘察人的费用为详勘施工勘察实际结算总价的%；项目工程竣工后个工作日内支付乙方结算总价%，支付完所有余款（%尾款支付最迟支付时间不超过年月日）。

超前钻施工勘察阶段，勘察人提交超前钻施工勘察成果资料后办理结算，个工作日后，发包方支付给勘察人的费用为超前钻施工勘察实际结算总价的%；项目工程竣工后个工作日内支付乙方结算总价%（%尾款支付最迟支付时间不超过年月日）。

第五条发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、协调施工用水用电（水电费用由乙方承担）等。

5.1.4发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得

泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.5本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定或相关法定机关裁定。

5.2.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.4在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.5勘察人应提供后续服务工作，验孔时，甲方提前一天通知勘察人，勘察人项目负责工程师在探勘验孔、超前钻验孔、桩基验孔时必须在工地，否则每次扣款500元/次。

5.2.6勘察人应协助发包人委托第三方审图机构对该场地详细勘察报告审核工作。

5.2.7施工期间勘察人必须将勘探钻孔岩样留置于标准规格的方格盒妥善保存并标注进尺深度以备甲方查验。

5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条违约责任

6.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工或委托其他勘察单位勘察的费用由现场勘察人承担。

6.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，发包人应向勘察人支付已完工程量的费用（包括定金）。合同履行期间，由于勘察人原因而中途退场或解除合同，勘察人退还定金及已收款项。同时发包人不予支付已完工工程量款项，并有权追究勘察人的法律责任。

6.3 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.4 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条其他约定事项：无

第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，向有管辖权的人民法院诉讼。

第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第十一条其他

工程地质勘察合同例文

工程地质勘察合同例文 Engineering geological survey contract example 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01

工程地质勘察合同例文 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方：__________公司 法定代表人：__________ 住址：__________ 邮编：__________ 传真：__________ 联系电话：__________ 乙方：__________工程勘察院 法定代表人：__________ 住址：__________ 邮编：__________ 传真：__________ 联系电话：__________

本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于 _________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同， 合同如下： 第一条总述 1．1 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。 1．2 “______________”工程位于_________市 _________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积 _________平方米。 第二条甲方义务

工程施工承包协议书-模板

工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。

2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工

地质勘察报告样本模板

岩土工程勘察报告（详勘） 1、工程与勘察工作概况 1.1、工程概况 根据建设单位提供的《岩土工程勘察技术委托书》，拟建建筑概况见表1.1。 表1.1 拟建建筑概况 1.2、勘察目的与要求 根据《岩土工程勘察技术委托书》及设计要求，依据相关规范、规程，本次勘察目的及任务如下： 1.2.1、查明建筑场地各岩土层的成因、时代、地层结构和均匀性以及特殊性岩土的性质，查明基础下软弱和坚硬地层分布，以及各岩土层的物理力学性质； 1.2.2、查明有无液化地层，并对液化等级作出评价； 1.2.3、查明湿陷性土层厚度、分布情况，判明场地的湿陷性等级； 1.2.4、评价场地的稳定性，适宜性；提出各岩土层的地基承载力特征值；提供计算变形所需的计算参数； 1.2.5、对场地进行抗震地段划分，判明场地土类型和建筑场地类别，为抗震设计提供有关参数； 1.2.6、根据场地和施工条件，提出经济、合理的地基处理方案；对复合地基或桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议；提供桩侧摩阻力和桩端阻力值，对施工中应注意的问题提出意见； 1.2.7、对基坑工程提出建议，提供有关的岩土参数； 1.2.8、在季节性冻土地区，提供场地土的标准冻结深度； 1.2.9、查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

1.2.10、判定地下水和土对建筑材料的腐蚀性。 1.3、勘察依据 本次勘察主要执行以下勘察文件和标准： 《岩土工程勘察技术委托书》（2013.05） 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版） 《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004） 《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB50025-2004） 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010） 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011） 《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2002） 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008） 《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999） 《建筑地基基础勘察设计规范》（DBJ04-258-2008） 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008） 《建筑工程勘察文件编制标准》（DBJ04-248-2006） 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2010年版） 1.4、岩土工程勘察等级 根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第3.1.1条~第3.1.4条确定： 拟建建筑工程重要性等级为一级；场地复杂程度等级为二级（中等复杂场地）；地基复杂程度等级为二级（中等复杂地基）；岩土工程勘察等级为甲级。 根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第3.0.1条确定：拟建建筑地基基础设计等级为甲级。 根据《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB50025-2004）第3.0.1条确定：拟建建筑为甲类建筑。 根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）第6.0.12条确定：拟建建

地质勘探劳务合同

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 地质勘探劳务合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

测斜孔钻孔劳务合同 工程名称：怦市两横两纵洗束路用部快谏路X5^监薄页目拙质钻孑LX作 甲方：吉林省现代城建轨道交通勘察设计院有限公司____________ 乙方：______ 新泰市泉沟镇道明打井队______________________________ 日期：2012 年9 月5—日 测斜孔钻孔劳务合同 甲方委托乙方承担长春市两横两纵快速路之西部快速路X5标段监测项目地质钻孔工作。根据 〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况， 经共同协商达成以下劳务协议，以兹共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称： _____________

1.2工程地点：长春市卫星路与前进大街交汇北京建工集团施工现场_____________________________ 第二条：钻孔方式及内容 钻孑L方式及内容：_________________ 钻直径①110mmFL埋设测斜管______________________________ 第三条：工期要求 本工程工期共计10 天: 由2012 年9月15 日至2012年月25 日。 第四条：工程质量要求及验收标准 满足测斜管安放及相应后期监测任务的操作，保证测斜管安装符合相关规范要求。 第五条：收费标准及付费方式 5.1合同价格60 元/m __________________________ 5.2付费方式__________ 现金支付___________________________________________________________________ 5.3乙方必须在甲方支付完工程款之后，为甲方出具正式劳务公司发票。 第六条安全生产管理和责任要求 6.1根据国家有关法律、法规，乙方应严格执行双方签订的“工程勘察安全协议”； 6.2乙方制定安全防治措施及预案，设置专门安全人员，避免发生安全事故，一旦发生安全事 故后乙方在第一时间通知甲方，乙方负责人应在事故发生后在第一时间赶到现场处理事故； 6.3 一旦发生安全事故，乙方要对由此产生的损失进行全额赔偿。同时甲方责令乙方停工整顿 直至清退出场。 第七条环境管理责任要求 根据国家有关法律、法规，乙方应严格执行双方签订的“工程勘察环境管理协议”，做好环境管理。 第八条：甲方、乙方责任 8.1甲方责任 8.1.1负责协助协调乙方施工过程中与主承包单位各个有关部门的关系，保证施工顺利进行。 8.1.2甲方现场技术人员和钻探质量监管人员对乙方现场的安全、质量、文明施工和环保等方 面工作进行交底，有权进行现场监督检查，如发现质量不符要求或乙方人员违规操作、存在质量、 安全隐患时，有权立即责令乙方停止施工进行整改，整改合格后，经甲方同意方能复工。 8.1.3按照协议规定按期支付钻孔劳务费用。 8.2乙方责任 8.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求进行工程钻孔，按本协议规定的

工程地质勘察合同范本(2020版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-022445 工程地质勘察合同范本(2020

工程地质勘察合同范本(2020版) 甲方：______________________________公司 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 乙方：________________________工程勘察院 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下：第一条总述

工程项目承包合同

发包人（以下简称甲方）：______________________________ 法定代表人：____________________________________ 承包人（以下简称乙方）：________________________ 代表人：__________________________________________ 为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议： 一、承包的方式：风险抵押、个人承包 乙方同意向甲方交纳风险抵押金_____万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。 二、承包的期限：自_____年____月_____日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。 三、承包工程项目概况： 1、工程名称：___________________________ 2、工程地址：___________________________ 3、建设单位：___________________________ 4、设计单位：___________________________ 5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加

或调整的工程内容。） 6、建筑面积：____平方米 7、施工工期：总日历工期：____天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延。工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行。超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。 8、分段任务：________年________月________日前完成基础 _________年________月________日前完成主体结构封顶 _________年________月________日前完成装修 _________年________月________日前交付使用 如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。 四、承包的指标 1、成本指标：本工程承包价款确定为____万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。 2、质量指标：一次验收合格率100%。 3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。 4、进度指标：满足总承包合同的要求， 5、其他约定：_______________________ 五、甲方的职责和权限 1、甲方的职责 （1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接。开工前交施工设计图纸__套及相应的施工技术资料给乙方。 （2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料

工程地质勘察合同(2021律师)通用版

合同编号：YTO-FS-PD120 工程地质勘察合同（2021律师）通用 版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

工程地质勘察合同（2021律师）通 用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 甲方：_________公司 法定代表人：______________ 住址：_____________ 邮编：_____________ 传真：_____________ 联系电话：_________ 乙方：__________工程勘察院 法定代表人：______________ 住址：_____________ 邮编：_____________ 传真：_____________ 联系电话：_________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于 _________年_________月_________日在_________市订立。 甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下：

(完整版)工程项目总承包合同模版

合同编号: ###################光伏工程 EPC总承包合同 发包人：###############公司 承包人：****************公司 合同签订地： 2015 年10 月06 日

第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于2015年10月06 日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于###################光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币(￥万元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币万元(￥万元)。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 符合技术设计要求及安装工程施工规范的有关规定，保证工程质量达到合格标准，并符合以下标准： GB/T9535 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 GB/T18479 《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》

建设工程地质勘察劳务合同

建设工程地质勘察劳务合同 发包人：身份证号： (以下简称甲方) 地勘劳务队：身份证号： 身份证号： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规、规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保勘察工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条，工程概况 1、工程名称：隆回邦盛凤凰城 2、工程建设地点：隆回县大桥路西沿江南路以南 第二条，勘察任务(内容)与技术要求及勘察工作量 1、勘察任务(内容)：详细勘察及施工勘察 2、技术要求：按国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)及《建筑桩基设计规范》和建设单位要求执行。乙方向甲方提交的勘察成果资料真实有效，并对其勘察质量负责。 3、勘察工作量：详细勘察约135个勘察钻孔，施工勘察约600个勘察钻孔。 第三条，承接方式、地勘劳务单价及结算方法

1、承接方式：按实际完成工作量结算，严禁弄虚作假，工作量以建设方现场签证为准。 2、地勘劳务单价：综合单价85元/m(包含乙方的一切施工生产、生活、交通等费用，不含税) 3、结算方法：乙方进场勘察施工平均每台钻机完成5个勘察钻孔的工作量以后(按建设方签证为准)，甲方向乙方按每天每台钻机200元的标准支付日常开支(此费用在结算中扣除)。每阶段（详细勘察、施工勘察）野外施工完成后，在8日内甲方向乙方支付70%的勘察劳务费，在二个月内一次性全部付清勘察劳务费。 第四条，开工时间、施工时间约定及钻机数量要求 1、开工时间：2018年正月初九日进场施工。 2、施工时间约定：详细勘察从进场日计算，25个工作日完成野外工作，并及时提交勘察野外编录（如不可抗因素除外），施工勘察第一期(约280个勘察钻孔)45个工作日完成野外工作，并及时提交勘察野外编录（如不可抗因素除外）。 3、钻机数量要求：开工之日满足10以上钻机进场，三日内满足15台钻机进场施工。根据施工进度，甲方合理酌情增加钻机。 4、不是乙方原因所造成的停工，甲方应支付乙方每台每天500元生活费用。 第五条，甲、乙双方的责任 1、甲方负责施工三通一平，并承担费用，确保施工顺

工程项目承包合同

工程项目承包合同 工程项目承包，是我国基本建设体制改革的具体措施，对于工 程项目承包合同你了解多少呢?下面是出guo的“工程项目承包合同”，供您参考，请点击出guo()查看。 现针对xx工程项目，双方本着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照《 * 合同法》、《 * 建筑法》的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同书。 xx有限公司 (以下简称甲方) xx (以下简称乙方) 项目内容：消防给水系统自动喷淋系统、自动报警系统、正压 送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算 工程内容)。 本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单 位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表;

(3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调乙方组织有关部门验收。 2、乙方的职责 (1)乙方应保证施工符合消防管理部门标准要求，乙方必须在项目施工现场完成本合同书中规定的所有工作。 (2)乙方在本合同正式签订后，应根据甲方的要求，及时做好施工前的各项准备工作，并根据甲方提供的总体进度要求，制定分阶段的施工进度计划和具体施工方案(包括安全措施)、施工工艺、施工组织结构、施工管理、主要施工员的名单和施工质量保证措施等文件，并报甲方核校和确认。 (3)根据甲、乙双方协商确定的技术交底日期，乙方应及时派出该项目的主管人员，技术人员及主要施工人员参加施工图纸技术交底会。 (4)乙方在收到甲方开工通知后，应立即组织项目管理人员和施工人员进场。 (5)乙方在整个施工期间应做到文明施工(其中施工垃圾须及时清除)、安全施工;在施工期间若发生人员伤亡或其它工伤事故均由乙方自己负责，甲方不承担连带责任。

工程地质勘察报告

XXXXXXXX工程名称 工程地质勘察报告 二○一七年七月 工程地质勘察报告

1、前言 1.1工程概况 1.2勘察内容 1）对坝址区内主要的地形、地貌、地层岩性、地质构造、地震、地下水特性和不良地质现象的类别、规模和特征等的阐述。并查明坝基地层物理力学性质等工程地质条件。 2）查明坝基及坝肩渗漏、渗透特性等水文地质条件，通过压水试验等查明坝基渗透性。 3）通过砌体取芯样做抗压强度试验、坝体压水试验等检查坝体砌筑质量。 4）通过钻孔试验数据对坝址工程整体地质情况进行描述和确认。 1.3勘察依据及执行标准 本次勘察工作所依据的技术规范、标准及文件 ●行标《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005） ●国标《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008) ●行标《水利水电工程钻孔压水试验规程》（SL31-2003） ●行标《水利水电工程钻探规程》（SL291-2003） ●行标《水利水电工程边坡设计规范》（SL386-2007） ●行标《水工建筑物抗震设计规范》（DL5073-2000） ●国标《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001） ●国标《土工试验方法标准》（GB/T 50123-1999） ●《水利水电工程地质手册》 ●设计单位提供《钻探技术要求》 1.4勘察工作布置及工作完成情况 1.4.1勘察工作布置 本次勘察工作勘探点的数量和位置由设计单位布设，详见“坝址区勘探点平面位置图（图号S-1）”。勘探点的位置沿坝体工程布置，左、右岸坝肩各布置1个勘探点,共布设勘探点2个,勘察点间距约98米。 根据设计单位提出的“勘察技术要求”和“勘探点布置图”，遵照现行规范和有关文件的要求，布设2个均为控制孔，孔深控制：各孔深入稳定基岩、压水试验值小于3Lu。 1.4.2勘察工作完成情况 本次勘察工作于2012年12月22日至12月28日完成野外钻探、取样及压

工程地质勘察合同正式版

编号：JY-HT-05324 工程地质勘察合同正式版The role of the contract is to protect the legitimate rights of both parties from damage 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日

工程地质勘察合同正式版 甲方：______________________________公司 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 乙方：________________________工程勘察院 法定代表人：____________________________ 住址：__________________________________ 邮编：__________________________________ 传真：__________________________________ 联系电话：______________________________ 本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

工程地质勘察合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程地质勘察合同

编号：FS-DY-61840 工程地质勘察合同 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担“xx·白金城”城中村棚户区房开一期(A5组团、D地块)建设项目地质勘察任务事宜，按照《中国人民共和国合同法》及国家有关法规规定，在公开、公平、公正的前提条件下，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程地质勘察质量，经过甲乙双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：“xx·白金城”城中村棚户区房开一期(A5组团、D地块)建设项目地质勘察。 2、工程地点：贵阳市白云区 3、工程规模：“xx·白金城”城中村棚户区房开一期A5组团、D地块，其A5组团建筑面积约为33.73万㎡，D地块建

筑面积约19.09万㎡。 4、承包范围：严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行勘察工作，提供初勘和详勘报告。 5、工作内容 5.1查明场地范围内的地形地貌特征，地貌成因类型及地貌单元的划分; 5.2查明建筑物范围内的地层结构、岩石和土的物理力学性质，并对地基的稳定性及承载能力做出评价，提供地基承载能力和地下水位设计参数，提供基础设计优化方案; 5.3查明建筑物附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象(如溶洞)、泥槽、软弱地质夹层以及古河道或人工洞穴等，查明有无可液化的地层，标明对场地或地基的危害程度，提供不良地质现象的防冶工程所需的计算指标及资料; 5.4查明地下水的埋藏条件和对建筑物材料的侵蚀性，查明地层的渗透性，水位变化幅度及规律; 5.5查明洪水的淹没范围、河流水位和地表径流条件等; 5.6在抗震设防区应划分场地土类别，并对饱和土、粘土、沙土及粉土进行液化判断;

工程项目承包合同示范文本

工程项目承包合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

工程项目承包合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 现针对“恒洋·印象江南小区”消防工程项目，双方本 着平等互利的共同合作精神，为确保项目的实施，按照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 的规定，结合具体情况，经过友好协商，特订立本合同 书。 一、合同签订人： 安庆市恒洋房地产开发有限公司(以下简称甲方) 江加 帅(以下简称乙方) 二、项目名称：“恒洋·印象江南小区”中小高层及地 下车库消防工程。 三、项目实施地址：安庆市大桥开发区 项目内容：消防给水系统√自动喷淋系统、自动报警系

统、正压送风系统、风管系统、室外消防管网(具体见施工图纸及包干价预算工程内容)。 四、工程施工期限： 本项合同工程施工进度应根据具体情况，与土建、装饰施工单位积极配合，协调同步进行，以不影响土建、装饰工程施工进度为准。如遇人力不可抗拒的因素或非乙方原因拖延施工时间，施工工期相应顺延。 l、甲方职责 (1)甲方应向乙方提交该项目工程的施工图纸，并在施工中监督; (2)甲方应及时向乙方提交开工通知书，项目施工整体工程进度表; (3)当乙方与土建、装饰工程单位发生施工进度矛盾和施工冲突等矛盾时，甲方应及时的协调解决; (4)线路敷设和设备安装、调试完成后，甲方及时协调

高速公路项目设计勘察初测初勘(定测详勘)验收成果报告格式

附件2 高速公路项目设计勘察初测初勘 （定测详勘）验收成果报告格式 1 项目概况 项目背景 项目概述 项目特点 勘察设计依据 技术标准及工程规模 项目进展情况 地形地貌、气象、水文等自然地理特征 批复及审查意见落实情况 ※工可批复或审查专家组意见落实情况； Δ初步设计批复或审查专家组意见落实情况，与初步设计比较大或重大变更情况。 2 外业勘测及调查 勘测经过（包括各节点的起讫时间，最短勘测周期须满足省厅相关文件的要求） 外业测量 2.2.1 控制测量及地形图测量（包括外业资料及成果资料清单） 2.2.2 路线测量（包括外业资料及成果资料清单）

2.2.3 其他测量 外业调查 2.3.1 收集资料清单（包括收集的气象、水文、规划、航道等资料清单） 2.3.2 路线调查 2.3.3 路基路面防护及排水调查 2.3.4 桥涵及分离立交调查 2.3.5 隧道调查 2.3.6 互通式立体交叉调查 2.3.7 其他调查 2.3.8 内业资料整理工作 2.3.9 外业调查资料清单（包括各专业调查记录本及照片等资料清单） 3 地质勘察 勘察目的和要求 勘察依据 勘察重点与难点 勘察经过(包括地质勘察监理工作联系单的执行情况；各节点的起讫时间，最短勘察周期须满足省厅相关文件的要求) 勘察工作量（包括勘察实际工作量与事先指导书工作量的详细对照，以及工作量调整情况的说明） Δ详勘利用初勘勘察成果情况的说明。

沿线自然地理特征 3.6.1 地质构造 3.6.2 区域稳定性 3.6.3 水文地质条件 场地工程地质条件 3.7.1 工程地质层组特征 路基工程地质条件 桥梁及立体交叉工程地质条件 隧道工程地质条件 不良地质及特殊性岩土 结论与建议（包括不良地质及特殊性岩土的特性与特点，并提出相应的设计和施工处置措施） 资料清单（包括勘探孔原始记录、地质调绘记录、物探成果（如有）、室内试验资料等） 4 其他需提交的材料(另册) 初测、初勘验收其他需提供的材料 4.1.1 初测需提供的材料 （1） 1:10000路线方案平面图（图上应标明已建的高速公路、地方道路、铁路、村庄、学校、工厂、水库及地面、地下管线等）； （2） 1:2000的路线平面图及路线纵断面图； （3）高边坡、高挡墙，地形特别复杂或深水河流的大桥、偏压严重的隧道等路段实测的控制性断面；

建设项目勘察服务合同(建文)

编号: 建设工程勘察服务合同 工程名称： 工程地点： 委托人（甲方）： 受托人（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日 建设工程勘察服务合同 委托人（甲方）： 受托人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律、法律法规的要求，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担 地质勘察工作达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条工程概况 、工程名称：地质勘察工程 、工程地点： 第二条地质勘察范围 乙方根据甲方要求进行的地质勘察工作。 第三条结算方式 、本合同地质勘察范围内所需仪器，设备及相关耗材等勘察资料一律由乙方承担。 、结算办法：乙方在每一钻孔完成前四小时应通知甲方委派的工程监理到现场核对

工作量（包括入岩深度和钻孔深度）并办理签证。否则，视为乙方放弃签证的权利，该部分工作量签证甲方不再予以确认。勘察工作的结算以每一钻孔签证的工作量为统计依据，未经确认和签证的工作量甲方不予结算。甲方现场签证人员为甲方技术人员、工程设计部经理及甲方审核部人员。 、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成进度、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。 第四条勘察周期 、勘察周期共计天，自甲方书面通知确认的开工进度之日起，至乙方提交勘察技术报告经甲方确认之日止。 、如遇下列情况，经甲乙双方代表签证，勘察进度相应顺延： () 因甲方原因，影响工程项目进度，如:未按时交出场地、接通水电、甲方设计变更影响施工。 () 不可抗力的因素。 第五条技术要求和验收标准 、本工程的勘察要求按国家规范和的技术要求进行，其质量标准应符合国家现行勘察、设计规程、规范和标准，地质报告应满足单体设计及支护土方工程的要求，物理试验成果报告应齐全、准确。 、甲方提供的工作场地应当满足“三通一平”的条件。 乙方应按钻探点布置的要求，布技术孔个，具体钻孔数量以甲方通知为准。 、钻孔深度要求：技术孔入风化岩米，或孔深大于米。所有钻探孔入岩深度或孔深超出上述要求部分的不予结算。上述未注明的，按甲方签认的设计图纸要求或甲方通知为准。如特殊原因需加深超钻的，须经甲方书面确认。 、钻探机械要求：钻机（柴油发电）台。 第六条合同价款及付款方式 （一）本工程含税综合包干单价为人民币元米（此含税综合单价已包含人工，材料，机械费及水电，临时设施，机械进退场费等本工程所含的全部费用）。钻探总数量暂按米，勘察预算总价款暂按元（人民币大写），乙方提交勘察技术报告经甲方审定后，以甲乙双方共同签证的实际工程量为准按实结算勘察总价款。当勘察项目变更较大时，甲

工程项目内部承包标准合同

工程项目部承包标准合同 甲方： 乙方： 为加强工程项目施工管理，全面履行（以下简称公司）与业主签订的施工合同（以下简称《施工合同》），确保甲、乙双方利益不受损害，根据国家法律法规、公司相关管理制度和本工程实际情况，经甲、乙双方协商，就项目承包事宜达成如下合同条款，共同遵守。 一、甲方同意将工程项目（合同造价万元）承包给乙方施工管理，工程围及承包容详见公司与（业主）签订的施工合同。 1、承包原则。乙方按照“依法经营、独立核算、自负盈亏、照章纳税、确保上交、自担风险”的原则和“五保（保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉）”要求，实行全面风险责任承包。严格做到“无亏损、无拖欠工资和材料设备款、无安全和死亡事故、无顾客投诉、无债务纠纷”。并对施工项目的工程质量实行终身负责制。 2、承包管理模式。本工程由乙方按施工合同组织施工，全面履行《施工合同》，并承担一切经济与法律责任。 3、管理费上交。乙方按工程结算总造价的%向甲方上交管理费。 （1）在甲方与业主签订施工合同的同时，乙方按合同工程造价向甲方上缴管理费。管理费不含劳保基金、各项税费、项目应负担的管理人员工资及附加费等（上缴管理费不能以帐、物冲抵）。待工程结算完成后，乙方按照结算总造价补足余下部分管理费。 （2）工程项目劳保基金全部返回公司，乙方不得分享和截留。在办理劳保基金返回手续中，乙方必须全力支持并配合。 4、税费上缴。乙方按国家法律、政策和工程项目所在地政府管理部门的有关规定缴纳各项税费。工程项目所在地与公司注册地税收管理不一致的，从高适用税种、税目、税率。

（1）上缴国家的税金由公司从业主拨付的工程进度款中代扣代缴； （2）其他税费由乙方负责上缴，税费凭据由公司财务保管。 5、项目管理保证金。为确保公司各项管理制度的顺利推行并强化执行力，根据公司《项目管理保证金管理办法》的规定，乙方应在本合同签订前，足额向公司缴纳项目管理保证金万元。项目完工结算后，按公司《项目财务管理制度》规定填报《项目管理保证金退回会签审批表》，经保证金管理委员会成员会签后办理退回手续。 6、项目承包指标： （1）工期：按公司与业主签订的施工合同规定的施工工期，包括奖励与罚款。 （2）质量：必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求，施工质量达到一次性验收合格，创工程。 （3）职业健康安全：一般事故年频率低于 1.2‰ ；年负伤频率低于8‰，重伤事故频率低于0.4‰ ；杜绝死亡事故及重大设备、火灾、交通事故；职业病发生率0；保证劳动保护用品的及时发放并正确使用率100%。争创安全质量标准化示工程。施工过程中，安全质量标准化达标验收必须合格。 （4）环境保护：影响环境的水、气、声、渣排放必须达到国家环保标准。 （5）项目信息管理。严格按甲方要求在项目经理部应用项目管理综合软件系统；明确专人担任项目信息员，并按规定录入系统要求的相关数据； （6）施工现场规宣传。门楼、围墙、塔吊、五牌一图、现场操作区、办公区布置及现场安全生产应符合公司安全生产文明施工标准图集要求。 （7）技术资料（含“创优”、“科技示”、“贯标”资料）和工程结算资料必须满足当地建设行政主管部门和《施工合同》的相关要求，并符合公司相关管理部门规定的标准。竣工后向甲方提交一套完整的竣工资料原件（包括全套扫描光盘资料）。 （8）工程保修。在保修期接到业主关于质量投诉或通知后，必须

阜新地质勘察正式报告

目录 一、工程概况 1、前言 2、拟建建筑物概况 二、勘察工作概况 1、工作量及工作时间 2、提交工作成果 3、勘察工作依据 三、勘察场地位置、地形地貌及区域地质构造 四、场地气象要素 五、场地地基土构成及性质 六、各层地基土的物理力学性质 七、水文地质条件 八、抗震分析评价 九、地基土评价 十、结论及建议 十一、其它

附表： 1、勘探点一览表（附表1） 2、物理力学指标统计表（附表2） 3、标准贯入试验统计表（附表3） 4、重型动力触探试验统计表（附表4） 5、工程地质勘察任务书（附表5） 6、水质分析成果表（附表6） 7、土的腐蚀性分析成果表（附表7） 8、三轴试验成果图表（附表8） 9、地基土波速测试报告（附表9） 附图： 1、图纸目录 2、勘探点平面布置图图 1 3、工程地质剖面图图 2～16 4、土工试验结果报表图17～19

一、工程概况 1、前言 中国建筑东北设计研究院有限公司受阜新#####有限公司的委托，对其拟建的阜新#####CBD公园项目场地进行岩土工程详细勘察，要求查明场地地基土的地质构成及其物理力学性质，为设计与施工单位提供可靠的依据。该工程重要性等级为一级，场地等级为二级，地基等级为二级，地基基础设计等级为甲级，勘察等级为甲级。 2、拟建建筑物概况 建筑群类别楼层结构形式地下室五星级酒店、公寓、商场20 框剪3层 天桥3－５框剪无规划地坪标高：139.00米，建筑面积：164200平方米， 基础埋深15米。 二、工作概况 1、工作量及工作时间 （1）工程钻探 钻孔：47个 钻探总进尺：1695.00米； 标贯试验：44次； 重型动力触探试验：19.4米； 取样：原状样18件，扰动样42件，岩样31件， 水样3组，土的腐蚀性分析3组。

工程地质勘察合同书

合同编号: 主合同文本 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 签订地点： This Term Sheet ("TS") is entered into on [DD MMM YYYY] between Party A and Party B (as respectively defined below) and sets out the key terms relating to the Proposed Tran sacti on (as defi ned below). The key terms set out here in shall form the basis of the definitive agreements("Definitive Agreements') to be negotiated and entered into betwee n the Parties in relati on to the Proposed Tran sacti on 此框架协议(以下称“本协议“)与【】年【】月【】日，由甲方与乙方签署(”甲方”与“乙方”的定义在以下的协议内容明细)，明确相关单位就本协议的具体投资条款清单。 本协议的条款将作为日后双方协商以及签署的投资合同(以下称“合同“)的基础。

工程地质勘察合同书 甲方： _________司 法定代表人： _________ 住址： 联系电话： _________ 乙方： _________程勘察院 法定代表人： _________ 住址： 联系电话： _________ 本“ _________ "工程地质勘察合同由上列各方于__________ 年_________ 月_________ 日在_________ 订立。 鉴于： 甲、乙双方经协商一致，达成“_________ ”工程地质勘察合同, 合同如下： 第一条总述 1.1根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同