园林绿化工程分包合同范本
园林绿化工程分包合同
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
通讯地址：
电子邮箱：
联系电话：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
通讯地址：
电子邮箱：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙双方平等协商，本着自愿、公平、诚实信用的原则，双方就XXXX项目XXXX工程分包相关事宜订立本合同。
第1条工程概况
1.1工程名称:
1.2 工程地点：
1.3承包范围：
第2条承包方式
2.1乙方包工包料、包工期、包质量、包验收、包风险、包安全、包现场文明施工、包与其他分包单位的配合、包税金等方式进行承包施工。
2.2乙方需在合同签订5日内向甲方缴纳万元（大写：）保证金。（保证金包含：签约保证金占保证金总金额比例为5%、农民工工资保证金占保证金总额比例为45%、履约保证金占保证金总额比例为50%）保证金以现金或支票方式缴纳；保证金的返还按附件《保证金的返还》流程执行。
第3条计价方式及工程款支付
3.1本工程按以下方式进行计价:
3.1.1承包价格按甲方与业主总承包合同约定计价方式计价后总价下浮 %为合同价，乙方另向甲方缴纳 %的规费， %的水电费，乙方收取工程款式开具全额有效的建安发票，所有税费由乙方自行承担（以下浮之前的总金额为定税基数，即下浮部分的税金也由乙方承担），否则，甲方有权拒付。
3.1.2该工程总价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税金、赶工费、劳保费、劳动保护费、保险费及医疗费、施工安全、文明施工、窝工费、人工进退场费、机械进出场费、利润、税金及政府规费等。
3.1.3合同暂定价：人民币万元（大写：万元整）。最终以结算金额为准。
3.2工程量的确认：
3.2.1甲方对乙方呈交的《工程量报告》进行审核确认，并通知乙方派人参加计量，乙方应当为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程款支付的依据。对乙方超出承包范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。如过程中有异议，应以甲方为准，并最终以业主方核定的工程量为准。乙方不得对工程量向甲方主张任何权利。
3.3 工程款的支付
3.3.1付款方式：乙方每月20日向甲方申报产值，甲方按业主审定的工程进度扣除下浮率后的80%，以银行承兑汇票或转账支票方式支付乙方工程进度款，如需贴现，费用由乙方自行承担。每次付款时，乙方除了向甲方提供由XXXX开具的等额有效的建筑安装发票，还应具备工程量及质量合格证明，并确保工程资料、经济资料的完整及已交相关资料原件到项目（分公司）的证明。否则，甲方有权拒付工程款。最后一次付款要有合格的竣工资料及经济资料已完善并交项目（分公司）的证明后才予支付（经济资料移交分公司成控部、技术资料移交分公司项管部）。（注：甲方对业主的审核结果有异议、则其可以进行二次审核，乙方对甲方的合理行为不得持反对态度。）
3.3.2乙方完成承包范围内的全部工作内容并经监理、业主及相关检测部门验收合格及有关部门备案，安全文明达到合同约定的标准且甲方同该工程业主方的工程结算定案十四日内完成与乙方的结算，乙方结算完成且收到业主工程款后的七日内银行承兑汇票或转账支票支付乙方工程款至结算额的95%，余5%为质保金，质保金待存活保养期满后十四日内无息给予支付。资料与付款同步，资料完善方可付款。
3.3.3甲方对乙方付款以本项目业主对甲方的付款为前提，若因本项目业主方拖欠甲方工程款导致甲方付款出现困难，甲方有权暂缓支付乙方工程款并不承担违约责任，乙方对此表示理
解和认可。
3.3.4乙方指定以下账户为收款账户，工程款均需通过该账户支付。如乙方须变更收款账户，应提前十五天以上书面通知甲方，否则造成资金流失的损失由乙方自行承担，与甲方无关。
乙方的收款账户信息如下：
户名：
账号：
开户行：
第4条施工工期
4.1具体施工日期以甲方的通知为准，乙方应严格按照甲方的施工计划配合施工，并满足甲方阶段性工期要求。乙方必须服从甲方的工期规定。因不可抗力（指中雨、持续五天以上大雪、洪灾及对建筑物造成损害的地震）、地质情况异常或甲方、业主原因造成的工期顺延以及供电部门一天累计停电8小时以上，乙方必须按程序办理工期顺延确认手续，但不作任何经济补偿。乙方应保证进场设备满足连续施工的需要。严格按照甲方工程师书面通知日期开始施工。否则，按元/天进行违约处理，并承担由工期延误带来的一切损失。
4.2如因乙方原因造成的质量不合格，进行处理所需工期不予顺延，费用由乙方承担。
4.3乙方应随工期同步完成质量保证资料、质量控制资料和经济资料。
第5条工程质量
5.1乙方分包的工程质量必须符合国家施工验收规范和园林绿化工程质量评定标准及设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件的要求。乙方所施工的部分工程质量确保一次交验合格，否则乙方向甲方支付工程造价1％的违约金。
5.2工程质量不符合设计要求和双方约定的标准，甲方可要求乙方停工、拆除返工或整改，造成的损失费用由乙方承担甲方的材料费，工期不予顺延。
5.3乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检，随时接受业主、监理公司、设计院和甲方代表的检查验收，并为检查验收提供便利条件。
5.4除以上条款外，乙方在施工过程中的分项质量达不到验收的标准，乙方必须承担相应的违约金，违约金在当月进度款中予以扣除。
5.5乙方按甲方提供的施工图进行施工，确保工程质量达到合格。
5.6工程的维护存活保养期为壹年，保养期间乙方需保证栽植成活率为100%。其他工程质量保修条款执行主合同。存活保养期内保证金为总造价的5%，一年后无息退还。
第6条安全文明施工及检查
6.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，落实安全生产责任制，施工现场严格按照
《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）以及《中国建筑第四工程局有限公司建筑施工现场安全防护设施标准化图集》组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担，同时，乙方还应无条件接受甲方的违约处理，并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失。乙方必须对进场作业人员实行实名制管理，进场前，必须将作业人员名单报甲方备案。
6.2甲方对乙方进场的工作人员必须进行安全教育及安全交底并做好记录，过程中做好检查、监督和指导。特殊工种必须持有效证件上岗，不得违章作业、野蛮施工。
6.3文明施工：乙方应严格执行国家和地方关于建设工程环保、文明施工的管理规定，遵循甲方和本项目业主方关于现场文明施工的管理要求，采取有效措施，切实做好文明施工管理和环境保护工作。如因乙方原因引起政府有关部门罚款、停工整改等处理，则乙方除了承担发生的所有费用外，还应无条件接受甲方的违约处理，并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损失。
6.4杜绝安全隐患和安全事故的发生，若乙方人员发生重大伤亡及其他安全事故，双方均应尽力抢救，并保护好现场。乙方应自行按国家有关规定对伤亡事故中的工伤职工或家属进行经济补偿，甲方不负任何经济和法律责任。同时，甲方有权对乙方的事故处理情况进行监督，若发现乙方对事故避不处理或处理不当，则甲方有权代乙方与伤亡事故中的工伤职工或家属进行协商，并从拟支付乙方的工程款项中扣除应当支付的事故费用，乙方对此不得有任何异议。
6.5乙方承包范围内的安全文明施工所需的所有安全用品、用具（包括但不限于安全帽、保险绳、胶手套、上下人梯用脚踏板等）均由乙方负责提供。若乙方不按规范提供相关安全用品、用具，甲方有权代为购买并发放，并在实际采购费用基础上另加5%（采保费）向乙方计取费用。工作服由甲方统一购买后发给乙方，费用按实际发生额计算并由乙方承担。
6.6甲方有权对乙方进行安全文明施工监督检查，乙方应为此提供便利条件。视情节严重程度和影响大小，甲方有权按照元/次/例对乙方进行违约处理，并要求乙方就存在的不符合安全文明施工要求的事项进行整改或停工整改，乙方应遵照执行，否则，甲方有权自行做出安排，发生的所有费用由乙方承担。如因乙方原因导致停工、整改，则乙方除了承担发生的所有费用外，还应无条件接受甲方的违约处理，并赔偿甲方因此而遭受的包括停工和工期延误在内的一切损
失。
6.7乙方必须做到工完场清，垃圾必须外运。
6.8本合同之外，甲方将另行与乙方签订相关的安全与文明施工管理协议，如与本合同条款
有冲突的地方，以本合同中约定条款为准。
第7条设备供应与管理
7.1 全部机械设备由乙方自行提供，相关费用含在定额取费中。
7.2 乙方配备的机械设备操作人员必须服从甲方的统一管理，甲方对机械设备有支配权和使用权。
7.3 乙方在自行配备的机械设备进场前应当向甲方提交设备清单，并提供产品合格证、使用说明书及出厂厂家、编号和日期标志等资料，经甲方核准后方可进场使用。但甲方的核准并不能免除乙方对其自行配备的机械设备应当承担的任何责任。
7.4 乙方应严格遵守甲方对机械设备的管理规定，并负责对机械设备进行维护、保养及维修，保证机械设备的完好率及出勤率。由于乙方原因造成的损失及费用支出均由乙方承担。
7.5乙方对机械设备的使用和管理必须符合有关的安全操作规程和管理规定。
第8条材料供应与管理
本工程所需的材料均由乙方承担,乙方提供的材料应为合同约定的合格产品，本工程乙方所有材料由乙方提供合格证，并承担检验及试验费用（综合单价已包含此费用）。
第9条现场临时设施
乙方住宿自理，相关费用由乙方自行承担，乙方承诺在住宿地点发生的任何安全事故均由乙方自行承担。
第10条现场用电用水
甲方负责提供施工现场用电的主电源，并根据施工需要分别在相应施工地点设置固定配电箱（二级配电箱）；固定配电箱之后的用电工作及所需的设备、人工和全部材料（包括但不限于分配电箱、开关箱、电缆电线、照明灯具〈含碘钨灯〉），均由乙方自行负责。甲方根据施工需要分别在相应地点设置固定水龙头；固定水龙头之后的用水工作及所需的人工和全部材料，均由乙方自行负责。乙方现场的用电用水必须接受甲方的统一管理和监督。乙方需节约用电用水，若乙方用水用电浪费，则甲方有权对乙方进行违约处理。
第11条双方主要权利和义务
11.1 甲方的主要权利和义务
11.1.1有权对乙方的施工过程进行监督，并要求乙方采取有效措施保障工程进度、质量、安全文明施工等各方面的目标实现，包括但不限于要求乙方辞退或增加有关管理人员、施工班组工人、要求乙方增加相关人力、物力投入。乙方如不能按照甲方要求实施，甲方有权自行安排，并在因此产生的实际费用的基础上另加10%向乙方计取费用（在拟支付乙方的工程款中扣除）。
11.1.2 有权随时抽查乙方的用工管理、现场管理及其他各项管理工作情况，并要求乙方加以改进或纠正。
11.1.3 有权对乙方的测量、放线工作进行复核，每月向乙方下达施工和作业计划，并督促乙方按期完成。
11.1.4 有权对乙方工资发放情况进行监督检查，如因乙方原因造成工人工资拖欠，经查实，甲方可用乙方的工程款直接向工人发放工资，乙方对此不得有任何异议。
11.1.5 对乙方进行施工技术指导及安全交底工作，解决施工遇到的技术难题。
11.1.6 对乙方提交的已完工作量进行审核，并按照合同约定支付工程款。
11.1.7负责施工现场各分包单位之间的生产协调工作。
11.1.8 甲方派驻本工程施工现场的代表为，电话：其权限如下：
①对工程质量、安全、文明、成本、进度全权负责。
②全权负责对外的协调。
11.2 乙方的主要权利和义务
11.2.1 乙方必须根据工程施工要求建立健全项目管理体系，严格本条约定的人员配备施工管理人员，如有缺失，应按元/人向甲方支付违约金。同时，未经甲方同意，乙方不得擅自更换现场管理人员，否则，按元/人向甲方支付违约金。
乙方的现场人员配备至少须满足以下要求（人员名单和相关证件须报甲方备案）：
①技术主管一名
②专职安全员 1 名以上
11.2.2 乙方必须严格按照甲方施工方案、施工方法、技术交底、进度计划进行作业，并做好资料的原始收集工作，无条件配合甲方做好资料管理工作。未经甲方同意，乙方不得擅自施工，否则由此造成的安全、质量等一切事故均由乙方承担。同时，乙方应做好与其它分包商的施工配合工作，若因乙方原因给甲方或第三方造成损失，一切损失均由乙方承担。
11.2.3 乙方必须按照相关规定规范用工管理，依法签订劳动合同并为所有现场工作人员购买工伤保险在内的各种社会保险及保险金额不低于元的意外伤害保险。若因此给甲方带来损失，甲方可直接从应付给乙方的工程款中予以扣除。操作人员的年龄应在18～50岁，特殊工种必须持有效证件并经甲方审核后方能上岗作业。进场后的三日内，乙方应将所有进场人员的花名册、身份证、暂住证、上岗证、计生证等有关证件的原件和彩色照片交到项目部登记办理工作证（进出场证）并支付相应费用，如中途退场或换人，必须事先通知甲方并补办相关手续。
11.2.4 乙方应严格按照有关规定，建立健全农民工工资支付制度并及时足额支付农民工工资和各项补助、津贴。
11.2.5 乙方在施工过程中需严格执行政府及甲方关于施工现场文明标准化管理的规章制度，接受甲方的监督检查，做到工完料尽场地清（工程完工后三日内，必须将现场清理干净，人员及机械撤离现场，并做好施工现场的交接工作）。如发现乙方有违反安全文明施工要求的行为，甲方有权视情况按照元/次进行违约处理。
11.2.6 乙方负责施工期间的安全工作，承担施工期间的安全责任。如现场出现安全、消防事故，乙方有义务保护现场并采取一切措施组织援救，同时按政府有关规定做好上报及善后工作。
11.2.7 乙方应当遵守甲方施工现场和生活区的安全保卫、卫生保洁、食宿以及用水用电管理制度，并配备至少一名专职后勤、保洁服务人员。乙方除了负责对施工区域建筑垃圾和生活垃圾进行清理并运至项目部指定地点外，还应根据甲方要求，配合甲方做好对生活区的规划、保洁等管理工作。家属等非施工操作人员不得出现在施工现场和生活区，严禁男女混居。乙方应当节约用水、用电，如有浪费，甲方有权视情况按照元/次对乙方进行违约处理。若因乙方不遵守甲方的管理要求而造成的火灾等安全事故，所有损失由乙方承担，且甲方有权对乙另行进行违约处理。
11.2.8乙方不得将本合同项下义务转由其他法人或自然人履行，亦不得将其本合同项下义务肢解或分包给其他法人或自然人履行。未经甲方书面同意，乙方亦不得将本合同的权利义务转让予第三人。否则，经查实，甲方有权单方面解除合同，乙方须在48小时内退场（现场清理干净，人员及机械撤离现场，并做好施工现场的交接工作，否则不予结算工程款），并按已完工程造价的20%向甲方支付违约金，如果甲方因此遭受损失，一切损失赔偿责任均由乙方承担。
11.2.9 如有需要，乙方应自备现场通讯设备（对讲机），但频率应和项目统一。
11.2.10乙方应采取有效措施，避免出现劳资纠纷。如发生农民工聚众闹事、上街游行等恶性负面事件，乙方必须采取积极稳妥的措施，防止事态进一步扩大。若因乙方原因发生劳资纠纷，经查实，乙方须立即采取有效措施解决纠纷，乙方不得以任何理由或借口回避、推诿、拖延，同时，甲方有权按照元/人/次对乙方进行违约处理；如发生上述恶性负面事件，不论何种原因，甲方均有权视情况按照元/次对乙方进行违约处理，甚至解除合同，乙方须在接到通知后的48小时内退场（现场清理干净，人员及机械撤离现场，并做好施工现场的交接工作，否则不予结算工程款），并承担因此产生的一切责任。如果因乙方原因导致劳资纠纷，甲方有权支配使用工程款直接向农民工发放工资。
11.2.11 乙方派驻本工程施工现场的代表，身份证号码：手机号码：，其权限为：全面代表乙方履行本合同及对本工程进行施工组织和管理，并有权代表乙方签署文件。
11.2.12甲方对乙方现场代表及乙方现场其他管理人员作出的任何形式的通知（包括不限于电话通知），均视作已通知至乙方，乙方对此无异议。
11.2.13乙方的承诺
（1）乙方承诺其完全具备签订和履行本合同的全部法定资格的合法性，已经完成了乙方内部的所需的全部审批流程。
（2）乙方承诺本着诚实守信的原则参与甲方投标、签约、履约等工作，其向甲方提交的所有资料，包括但不限于各类证件、证书、文件、报表、过往业绩说明等均真实、有效。
若乙方存在以上违反诚实守信诚实信用原则的行为，包括但不限于虚构、冒用、伪造证书、资质、业绩、文件等行为，甲方有权解除合同；对于双方已经履行的部分，合同价格下浮【20%】进行结算，并且甲方此前若存在任何违约行为均无须承担违约责任，乙方应在甲方做出解除合同决定后3天内无条件【退场】，并承担由此造成的一切损失。
第12条其他
12.1 乙方同时应当严格履行甲方与本项目业主方签订的施工合同及其他相关协议中对工程质量、工期、安全文明施工等事宜的相关约定，若由于乙方未按照约定履行相应义务而使甲方遭受损失（包括但不限于甲方向业主方承担的违约责任），乙方应负责赔偿。
12.2 施工图纸
甲方向乙方提供一套本工程施工图纸，乙方如需加晒，甲方可予以配合解决，但所需费用由乙方承担。
12.3 工程变更
12.3.1 施工期间，如出现工程变更，乙方应无条件接受甲方工程变更指令，并按照变更后的施工图纸进行施工。
12.3.2 若乙方拒绝甲方变更指令，甲方有权按相应条款中的三倍价格另行发包处理，相关费用在乙方工程款中扣除，乙方工程款不足以抵扣上述费用的，由乙方另外支付。
12.2.3 因非乙方原因造成的返工费用按现场签证计算。签证的时效为发生或完成之日起2天内，超过时效则甲方不予认可，甲方在收到乙方签证单后，应在10日内审核完毕。
12.3 不可抗力
12.3.1 本合同中所指的不可抗力与甲方和本项目业主方签订的施工合同及其他相关协议中的不可抗力的定义相同。
12.32 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方认为有必要暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后的48小时内，乙方应以书面形式向甲方通报损害情况，并提供相关的证明材料。
12.3.3 因不可抗力导致的费用和责任双方按照以下原则承担：
①建筑物本身的损害风险：由甲方承担，但若因乙方未采取必要措施而导致损害扩大的，扩大部分由乙方承担。
②材料、设备的损害风险：施工现场用于施工的材料和设备遭受损害的，由甲方承担，但若因乙方未采取必要措施而导致损害扩大的，扩大部分由乙方承担。
③停工期间，乙方应甲方要求留在施工现场的必要的管理人员工资由甲方承担。
④双方人员伤亡：责任由其所属单位承担。
⑤延误的工期相应顺延。
第13条违约责任
13.1 若因乙方原因，本工程质量达不到合同约定标准，乙方除无条件返工至合格外，还须按照工程总造价的1%向甲方支付违约金，违约金由甲方在拟支付乙方的工程结算款中扣除，同时，造成的损失费用及返工所需的甲方材料费由乙方承担，工期不予顺延。若分部、分项工程验收达不到合格标准，甲方有权视情况按照元/每项（处）对乙方进行违约处理，违约金在拟支付乙方的工程进度款中扣除（若本工程质量最终达到合同约定标准，则该违约金可视情况予以部分返还）。
13.2 若因乙方的原因导致本工程未能满足合同约定的安全文明需要，乙方应按照工程总造价的2%向甲方支付违约金。
13.3乙方必须严格按照承包范围进行施工，否则甲方有权另行发包处理，如因此导致甲方遭受损失或者费用支出增加，乙方应付赔偿责任，赔偿款项在甲方拟支付乙方的工程款中扣除，若乙方工程款不足以抵扣，甲方有权向乙方追偿。
13.4 属乙方承包范围内的工作内容，如乙方未按照约定全面履行，甲方可向乙方发出整改通知，乙方应当按照通知要求进行整改，若乙方不能按照通知要求进行整改或者整改结果不能满足甲方要求，甲方有权将本合同约定的乙方承包范围内的全部或者部分工作内容委托第三方实施或者整改，而且该相应工程量不得纳入乙方工程款结算范围，同时，甲方还有权按照实际发生费用并另加10％违约金向乙方计取费用，该费用在拟支付乙方的工程款中扣除。
13.5若乙方违约行为给甲方造成损失，乙方除按以上约定承担责任外，还应赔偿甲方的一切损失。
13.6乙方在本项目承接工程范围内因自身原因引起的诉讼和非诉讼法律纠纷（包括但不限于调解、仲裁或诉讼），由乙方自行处理、自行承担一切经济与法律责任；若乙方不履行纠纷确定的义务给甲方造成的一切经济损失，甲方有权从乙方的应收工程款、结算款、保证金当中直接扣除，并另加收合同总价1%的违约金支付给甲方。
13.7达到履行期限后，乙方报送验收申请，甲方按约及时进行验收。验收不合格的，乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，甲方按本项约定的程序重新进行验收。
第14条知识产权与保密
14.1 除另有约定外，甲方提供给乙方的图纸、乙方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
14．2 除另有约定外，乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
14.3 乙方保证在履行合同过程中不得侵犯甲方及第三方的知识产权。乙方提供的产品和服务所涉及的全部知识产权均为乙方所有或已取得有关权利人的许可；乙方在向甲方提供产品和服务的过程中，若实施了侵犯他人知识产权的行为，其后果由乙方承担，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。
14.4 除合同另有约定，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
14.5 甲乙双方在合同订立及履行过程中知悉的商业秘密，不得泄露或者不正当使用。任何一方泄露或者不正当使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。
第15条合同争议
本合同如发生争议，双方应当友好协商解决。若发生纠纷，协商不成时，向甲方所在地或甲方所在地人民法院起诉解决。
第16条合同解除
16.1 发生以下情形，本合同解除：
①甲乙双方经协商一致，可以解除合同。
②因不可抗力致使本合同无法履行时，甲乙双方可以解除合同。
③乙方存在违约行为，或者甲方认为乙方没有能力履行合同时，甲方可向乙方发出合同解除的通知，通知到达乙方时合同解除。
④因业主方原因造成本工程停建或缓建，致使合同无法履行时，合同解除。
⑤本合同约定合同解除的其他情形。
16.2 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程及剩余材料、设备的保护和移交工作，并在合同解除后的48小时内按照甲方要求撤出施工场地，否则，甲方有权向乙方收取场地占用费，该笔费用从拟支付乙方的工程结算款项中直接扣除。
第17条合同生效终止及其他
17.1本合同自双方加盖公章并经法定代表人或授权代理人签字之日起生效，至工程完工结算办理完毕，乙方将工程交付甲方，甲方支付约定的工程款后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款自行终止。
17.2合同有效期内，如有未尽事宜，双方经协商一致，并签订书面补充协议。
17.3本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
第18条合同附件：
（以下无正文，为签字盖章页）
甲方：乙方：
代表：代表：您好，欢迎您阅读我的文章，本WORD文档可编辑修改，也可以直接打印。阅读过后，希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯，坚持下去，让我们共同进步。
园林绿化工程专业分包合同范本(最终签订)
编号：______________ 园林绿化工程专业分包合同 发包方：_______________________________ 乙方：_________________________________ 签订日期：________ 年______ 月______ 日 发包方（以下简称甲方）： 乙方（以下简称乙方）：为优质、高效的完成工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、互利的原则，经双方协商，达成如下协议，
共同遵守。 第一条: 组成合同的文件 1.本合同及附件； 2.甲方下达或转发的相关文件、指令、通知、会议纪要、设计洽商与变更通知单等； 3.工程实物量和设备材料清单或确定工程造价的施工图预算书和施工图纸； 4.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。合同组成文件如有不一致之处，以发生的时间先后顺序为准。 第二条: 本合同概况 l 、工程名称： 2、工程地点： 3、分包合同范围及内容： 3.1 合同分包范围：按甲方提供的施工图纸，并按乙方提供且经甲方审定项目、品种、规格 和质量进行施工，包括但不限于围墙、入口LOGO景石、前广场水景、条石坐凳木平台、假山水 景区水池及铺装、广告廊架、景亭、园林种植土回填及绿化工程、庭院电气工程、其他配套设施（垃圾桶、休息伞膜、成品推拉门等）以上内容及与以上内容相关的附属工程均属于本合同的分包范围。 3.2 合同分包内容（本合同包括但不限于以下内容）： 321包括围墙、入口LOGO景石、前广场水景、条石坐凳木平台（含条石坐凳安装）、假山水景区水池及铺装、广告廊架、景亭、园林种植土回填及绿化工程、庭院电气工程、其他配套设施（垃圾桶、休息伞膜、成品推拉门等）完成以上内容以及与上述内容相关的一切附属工程均属于本合同的分包内容。 3.2.2临建、现场办公室和办公条件：乙方自行提供满足其施工需要的临时住房、办公用房， 并应为其所有进场人员合理安排临时设施，并自行解决住房内的住宿用床及日常生活必需品、办公必需品。合同价款中已包含乙方临建设施（生活、生产、办公等）、日常消耗材料的费用； 3.2.2现场临水、临电：甲方只提供水电接驳口，乙方在甲方指定的接驳口进行水电接岀，并安装电表、水表进行水电计量，按照甲方的收费标准进行水电费缴纳。合同价款中已经包含乙方临时水电费的各种费用； 323文明施工：本工程施工范围内的安全文明施工由乙方负责。具体包括：O 1迎接各级检查、工程验收等活动；O 2本工程所用材料、设备的二次搬运、转移、码放整齐等；O 3工程施工现 场浮土、垃圾的清扫、现场堆放材料及设备的整理、素土覆盖、临边防护、挂牌管理及相应的处理措施；04
建设工程施工分包合同范本专业版
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 建设工程施工分包合同范本专业版 You have to get the permission of all the signatories to the agreement if you want to change the terms.
建设工程施工分包合同 承包方（甲方）： 住址： 分包方（乙方）： 住址： 依照《民法典》的有关规定，就______________工程的分包事项达成一致，经双方协商一致，签订本合同，并遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程编号： 3、工程地点： 4、工程范围： 5、工程造价： 二、工程期限 1、双方商定工程总工期为_______天（日历天），自____年____月____日开工至________年____月____日竣工验收。 2、开工前____天，乙方向甲方发开工通知书。
3、在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期： （1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工； （2）因业主、甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工； （3）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工； （4）因甲方不能按期供图、供料或其它所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工； （5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 三、施工准备 甲方 1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件； 2、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份； 3、组织设计、施工单位进行工程设计交底。 乙方 1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底； 2、负责编制施工组织设计或施工方案； 3、进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。 四、物资供应 1、甲方提供大型的施工设备，并缴纳相应的保险。除发甲方供
工程分包合同范本
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
园林绿化工程分包合同范本
园林绿化工程分包合同 甲方： 法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 电子邮箱： 联系电话： 乙方： 法定代表人： 委托代理人： 通讯地址： 电子邮箱： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙双方平等协商，本着自愿、公平、诚实信用的原则，双方就XXXX项目XXXX工程分包相关事宜订立本合同。 第1条工程概况 1.1工程名称: 1.2 工程地点： 1.3承包范围： 第2条承包方式 2.1乙方包工包料、包工期、包质量、包验收、包风险、包安全、包现场文明施工、包与其他分包单位的配合、包税金等方式进行承包施工。 2.2乙方需在合同签订5日内向甲方缴纳万元（大写：）保证金。（保证金包含：签约保证金占保证金总金额比例为5%、农民工工资保证金占保证金总额比例为45%、履约保证金占保证金总额比例为50%）保证金以现金或支票方式缴纳；保证金的返还按附件《保证金的返还》流程执行。 第3条计价方式及工程款支付
3.1本工程按以下方式进行计价: 3.1.1承包价格按甲方与业主总承包合同约定计价方式计价后总价下浮 %为合同价，乙方另向甲方缴纳 %的规费， %的水电费，乙方收取工程款式开具全额有效的建安发票，所有税费由乙方自行承担（以下浮之前的总金额为定税基数，即下浮部分的税金也由乙方承担），否则，甲方有权拒付。 3.1.2该工程总价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、税金、赶工费、劳保费、劳动保护费、保险费及医疗费、施工安全、文明施工、窝工费、人工进退场费、机械进出场费、利润、税金及政府规费等。 3.1.3合同暂定价：人民币万元（大写：万元整）。最终以结算金额为准。 3.2工程量的确认： 3.2.1甲方对乙方呈交的《工程量报告》进行审核确认，并通知乙方派人参加计量，乙方应当为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程款支付的依据。对乙方超出承包范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。如过程中有异议，应以甲方为准，并最终以业主方核定的工程量为准。乙方不得对工程量向甲方主张任何权利。 3.3 工程款的支付 3.3.1付款方式：乙方每月20日向甲方申报产值，甲方按业主审定的工程进度扣除下浮率后的80%，以银行承兑汇票或转账支票方式支付乙方工程进度款，如需贴现，费用由乙方自行承担。每次付款时，乙方除了向甲方提供由XXXX开具的等额有效的建筑安装发票，还应具备工程量及质量合格证明，并确保工程资料、经济资料的完整及已交相关资料原件到项目（分公司）的证明。否则，甲方有权拒付工程款。最后一次付款要有合格的竣工资料及经济资料已完善并交项目（分公司）的证明后才予支付（经济资料移交分公司成控部、技术资料移交分公司项管部）。（注：甲方对业主的审核结果有异议、则其可以进行二次审核，乙方对甲方的合理行为不得持反对态度。） 3.3.2乙方完成承包范围内的全部工作内容并经监理、业主及相关检测部门验收合格及有关部门备案，安全文明达到合同约定的标准且甲方同该工程业主方的工程结算定案十四日内完成与乙方的结算，乙方结算完成且收到业主工程款后的七日内银行承兑汇票或转账支票支付乙方工程款至结算额的95%，余5%为质保金，质保金待存活保养期满后十四日内无息给予支付。资料与付款同步，资料完善方可付款。 3.3.3甲方对乙方付款以本项目业主对甲方的付款为前提，若因本项目业主方拖欠甲方工程款导致甲方付款出现困难，甲方有权暂缓支付乙方工程款并不承担违约责任，乙方对此表示理
工程专业分包合同模板
合同编号： 专业分包合同 承包人： 分包人： 签订时刻：年月日 签订地点：
工程专业分包合同 承包人(全称)： 分包人(全称)： 鉴于: （以下简称为“发包人”）与承包人差不多签订施工承包合同（以下简称：总包合同），承包人就承包工程中的专项工程部分对外发包，分包人有意承包。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，承包人与分包人遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，就专项工程分包事项进行了充分协商，达成了以下合同条款，以资双方共同遵守。 第一部分专用条款 1.分包工程概况 1.1分包工程名称： 1.2分包工程地点：
2．分包范围与分包方式 2.1分包范围：施工图纸范围内全部工程的施工。包括辅材的采购与检验试验，分包工程施工，成品爱护，竣工清理，竣工验收，售后服务，以及承包人代表书面指令施工范围和合同中明示或暗示的履行合同和满足施工图纸、相关规范和技术要求规定所涉及的其他工作与服务。 2.2分包方式：包工包料，包小型机械设备和施工工具 3．合同工期 开工日期：年月日 完工日期：年月日 合同工期总日历天数为：天 4．质量标准 分包工程质量标准：，以上质量标准不应低于总包合同规定之标准，否则以总包合同规定之标准为准。 如分包工程质量达不到标准，分包人向承包人交纳分包工程总造价的10%作为质量违约金。假如因质量问题造成承包人的全部直接损失和间接损失超出前述10%的对应款项，分包人还应就超出部分的损失额向承包人全额赔付。 5．合同价款 5.1本合同价款为人民币（大写）：（￥：）元。 双方同意本合同价款系依照下列第_______种方式确定的： （1）固定总价。 （2）固定单价。
园林景观设计合同范本
工程 设计合同书 委托单位（甲方）： 承接单位（乙方）：
委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 根据双方 的多次协商，为做好 工 程整体规划， 设计出与周边环境融为一体，具有鲜明个性特色 的标志性环境景观， 甲方经研究决定，委托 承担 园林景观设 计任务。依照《中华人民共和国合同法》和《建设工 程勘察设计合同 条例》 的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 一、合同基本内容： 1、工 程名称： 工 程 2、设计规模：总规划用地面积 平方米。 平方米，景观设计面积 约为 3、设计阶段及要求： 4、设计内容： 二、设计进度 1、景观方案完成时间控制在 日以内，如遇景观方案调整则时 日以内，如遇景观施工 图调整 间相应顺延。 2、景观施工 图完成时间控制在 则时间相应顺延。 三、设计费用及支付方式：
（一、设计费用 设计收费：按 2 元/m 人民币，合同暂定价款为人民币 元整。该价格为包干价，包括 税费、设计阶段和乙方往返 的差旅费、住宿费、餐费等所有费用。 2 元/m 计 注：如设计面积在 50000平方米以上则设计收费按 算。 （二）付款进度：分三次付款 1，第一次付款：按总价 30%即 元作为定金，本合同在 元，乙方 的设计成果经 元，乙方 的施工 图设计 甲乙双方签订后 3天内 2，第二次付款：按总价 30%即 甲方认可后 3天内 3，第三次付款：按总价 40%即 成果经甲方认可后 3天内 四、甲方应向乙方提交 的有关基础资料和文件 已审定 的建筑规划总平面图、建筑设计 CAD 文件、设计任务书 等。 五、乙方应向甲方提交各阶段 的设计成果。 1、方案初步设计阶段 的设计成果。 2、施工 图设计阶段 的设计成果。 六、甲乙双方权责任 （一）甲方权责： 1、甲方应及时向乙方提交有关资料及文件，并对其完整性、正
绿化工程承包合同范本正式版
YOUR LOGO 绿化工程承包合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
绿化工程承包合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方(甲方)：_________ 承包方(已方)：_________ 经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 1、工程地点：_________。 2、工程总造价：_________万元(大写)。 3、工期 乙方确保在________年____月____日开工，于____月____日完工，工程标准达到合格_________级。 4、开工准备 甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。 5、工程款支付 苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3;半年后经复验合格，再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合
工程项目分包合同范本
工程项目分包合同(范本) 合同编号： 甲方（全称）：中国水利水电第七工程局项目经理部 乙方（全称）： 甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，结合工程主合同（甲方所签合同）的要求，就工程分包事宜协商一致，并签定本分包合同，以资共同遵守。 第一条合同工程名称、地点、范围、工程量及价格 1.1 工程名称： 1.2 工程地点: 1.3 工程范围: 1.4 工程项目、工程量、工程价格：见附表《××工程项目、工程量、价格及费用表》。 1.5 合同总价款为： 第二条施工工期及进退场要求 2.1 合同工期：自到 2.2 施工设备及人员进场：见附表 2.3 阶段性工期及单项工程完工时间：按甲方下达的施工进度计划执行 2.4 退场时间： 第三条本合同文件的组成及合同文件的优先解释顺序 3.1 本合同 3.2 中标通知 3.3 投标（或议标）书及附件 3.4 本合同所列附表附件或专用条款 3.5 施工图纸、设计修改通知 3.6 标准、规范及主合同的有关技术文件（列表） 3.7 工程量清单及相应报价表 3.8 甲方审定的施工管理办法、施工组织设计、施工措施等 3.9 …… 第四条施工设备及施工材料 4.1 施工设备 4.1.1 乙方施工设备应报甲方签到，按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出指定区域
和乱停乱放。 4.1.2 乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则执行罚则相关条款。 4.1.3 乙方施工设备的安全责任由乙方负责，对安全风险较高的设备如：（列表示）由甲方强制乙方购买相应保险。 4.1.4 乙方使用甲方设备除符合上述4.1.2-4.1.4条款要求外按元/台班元/台时……（列明细表或另拟租赁协议）的协商价格和实际用量在支付中抵扣。 4.1.5 …… 4.2 施工材料 4.2.1 乙方所用施工材料，特别是构成主体工程或永久工程的材料要符合甲方ISO-2000版质量管理体系文件及质量、安全管理的要求，并向甲方报送相应资料（列表示）。 4.2.2 乙方为完成本合同项目的材料，其运输和仓储安全由乙方自行负责，仓储地点和最大库存量应符合甲方对乙方分包工程的现场总体管理的要求，并报甲方批准。 4.2.3 乙方为完成本合同项目所需的特殊材料（如火工、燃油、有毒化工、特殊化工和其他施工材料）的运输及仓储安全，由乙方按照国家和部颁规范及相关行业规定自行负责，并接受甲方监督，须持证者进行持证管理。特殊材料仓储地点和仓储量为：燃油库在：，最大库量： 雷管库在：，最大库存量；炸药库在，最大库存量：；…… 4.2.4 乙方从甲方仓库领用的材料，出库后材料管理的责任即由乙方承担，并按4.2.2-4.2.3款的对应要求执行，其价格按：元/T；元/KG；……的协商价格和实际用量及领用规定（另列要求明细表或补充协议）在结算支付中予以抵扣。 4.2.5 …… 第五条现场施工道路、风水电及营房营地 5.1 现场施工道路 5.1.1 甲方按工程主合同要求（另见图表）向乙方无偿提供如图所示的施工道路，该道路的维护保养由乙方负责，完工退场时乙方将道路及道路设施恢复为起始状交还给甲方。 5.1.2 乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求，同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。 5.1.3 …… 5.2 现场施工用风水电 5.2.1 乙方自建自营施工用风、施工用水系统，其压气站（含移动式）、供水站、池（含移动式）和相应管路设施布置要符合甲方现场总体要求并报甲方批准，同时做好日常维护。 5.2.2 甲方设置施工用风、施工用水的主管路端点至距现场作业面米处，该点以上由甲方管理维护，该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并拆除。每月甲方按风元/立方米；水元/T 的协商价格和实际用量（计表）在支付结算中予以抵扣。 5.3 现场施工用电 5.3.1 甲方提供V，KVA的交流电源端口（盘柜）至工作面米处，该点以上部份由甲方负责管理维护，该点以下到工作面由乙方安装维护并拆除。每月甲方按元/KWH的协商价格和实际用量（计表）在结算支付中予以抵扣。 5.3.2 乙方自备电源，其发电站（机）到各工作面的整个设施安装拆除方案要报经甲方批准，并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任。 5.4 现场营房及营地 5.4.1 乙方自建营房或营地（包括其它临时设施和场地）要符合甲方现场的总体要求并报经甲方
园林景观工程劳务分包规定合同
工程编号： 合同编号：XXX建筑施工劳务分包合同 工程名称：XXXXXXXX 工程地点：XXXXXXXXX 工程承包人：XXXXXXX有限公司 劳务分包人：XXXXXXXX劳务有限公司
XXXXXXXXXXX工程 劳务分包合同 甲方（工程承包人） : 乙方（劳务分包人） : 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、行政法规，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原 则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。 一、乙方资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业等级： 二、工作概况 1、工程名称；XXXXXXXXXXXXXX 2、工程地点：XXXXXXXXXXXXX 3、工作范围及内容：园建铺装、苗木采购、种植及养护、垃圾土外运等施工图纸内容。 具体工作范围及工作内容可参照甲方与建设单位签订的工程施工合同（下称施 工合同） 4、承包方式：包工不包料。 三、工作期限 开工日期： 2016年 06月 25日（以实际开工日期为准） 完工日期： 2017年 1月 25日 总日历工期天数210天 其他：如有变化，另行协商。 四、工作质量 按施工合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》 和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。 五、合同价款 合同总价（人民币大写）：肆佰叁拾贰万圆整（暂定价） （小写）：4320000元 六、合同文件 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： ⑴甲方与建设单位签订的与本劳务合同相关的工程施工合同（含补充协议）或
工程分包合同（含补充协议），但有关工程价格条款除外； ⑵本合同 ⑶投标文件（适用招投标工程） ; ⑷经确认的工程量清单报价单或预算书（适用非招投标工程） ; ⑸标准、规范及有关技术文件； ⑹图纸； ⑺双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件； ⑻甲方代表有关通知及工程会议纪要； ⑼工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。 七、甲方工作 1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行本合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向建设单位负责； 2、甲方应提供与建设单位签订的施工合同（复印件作为合同附件）；于开工前 7 天，向乙方提供与工作相关的施工图纸 1 套，以及与本合同劳务工作有关的标准图 1 套；根据工作需要，于开工前 7 天向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料； 3、根据本工程实际，甲方完成乙方施工前期的下列全部（或部分）工作并承担 费用： ⑴在 2016年 6月25日前向乙方交付具备本合同项下劳务工作开工条件的工作场地，具备开工条件的工作场地交付要求为：土建施工已完成、场地整洁。 ⑵在 2016年 6月 25日前完成施工场地内施工所需水、电、通讯线路的管线施工和施工道路，并满足完成本合同劳务工作所需的能源供应； ⑶在 2016 年 6月25日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及乙方自身的手续除外）：各种报审手续。 ⑷在 2016年6月 25日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：各施工面（或外装墙面）的水准控制点，作好书面记录。 ⑸在 2016 年 6 月 25 日前向乙方提供下列生产、生活临时设施：工人宿舍 4、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收； 5、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集及交工验收； 6、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、
绿化工程合同范本
绿化工程合同 发包方（甲方）： 承包方（已方）： 经公开招标，甲方将__ _____绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下： 一、工程地点：_________. 二、工程总造价：8500万元（大写：捌仟伍佰万元整） 三、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、保养护、包成活率、包安全。 四、工期 乙方_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工，工期共计 7 个月，工程标准达到合格。 五、开工准备 1、乙方负责该项目的土地出让金120万元（大写：壹佰贰拾万元整），开工后如因甲方原因造成停工或工程不能正常进行，甲方负责退还乙方所缴纳的土地出让金； 2、甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
六、计价方式及工程款支付 1、工程按贵州省2016年5部定额计价及施工期间最新配套文件全额取费； 2、安全文明措施费按总价2.5%计取； 3、材料采保费按总价的2%计取； 4、乙方进场施工三个月后开始报月进度款，甲方按乙方所报进度款的80% 支付； 5、工程竣工验收合格后支付乙方至总款的95%，剩余5%在养护一年后一次 性支付与乙方； 七、工程质量 （1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植； （2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责； （3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负； （4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。 八、养护管理和质量要求。 （1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮； （2）栽植后及时封堰浇透水； （3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长； （4）苗木要及时防治病虫害；
工程分包协议书(工程施工)
工程分包协议书 甲方:河南水电有限公司 乙方: 根据施工的的需要，甲方将 K0+000-K4+000段工程交给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，达成以下协议。 一、工程名称： 二、承包方式： 三、工程单价： 四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。 五、工期要求：按业主要求工期年月日完工。 六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故，安全四项指标为零。 七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。 八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额 %支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的 %，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。 九、双方责任： （一）甲方责任： 1、负责协调施工环境、业主及监理关系。 2、负责技术、协助整理施工技术资料。
3、严格履行项目部各项管理工作。 4、对工程质量、工期、各项费用严格控制，按设计合同要求合理安排、组织、检查。 （二）乙方责任： 1、严格按业主设计及国家有关施工规范进行施工，服从业主、监理及甲方管理。 2、施工过程中及时按规定上报报验、验收等施工资料和中间计量、月财务报表等，否则由此产生的后果由乙方承担。 3、保证工程质量，如因乙方施工造成质量问题由乙方承担责任。 4、保证工程按时完成。 5、乙方自行解决施工所需机械设备、施工人员、技术人员及垫付资金等。 6、施工中严格按施工安全生产规范进行，服从上级安全部门及甲方管理，对安全负全部责任。 7、向甲方缴纳元施工保证金，工程竣工验收合格后如无质量问题、安全事故、材料费和人工费的拖欠等事项发生，甲方即予以退还。如有上述等事项发生，甲方有权予以扣除作对应支付；乙方缴纳的保证金不能满足扣除的，甲方有权从乙方工程款中直接予以扣除。 十、合同解除： 乙方有下列情形的，甲方有权解除合同： 1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的； 2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期
专业分包合同范本
110千伏XX变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分）分包合同 承包人：XX市输变电工程公司 分包人：南方送变电有限公司 签署地点： 110千伏输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部 分） 第一部分协议书 承包人(全称)：XXX市XX输变电工程公司 分包人(全称)：XXX省XXX市南方送变电有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于XX电网公司XX供电局 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：110千伏XX输变电配套线路工程（电缆部分及架空部分）（土建部分） 分包工程地点：XX市XX镇 分包工程承包范围： 1.工程主要包括（但不限于）以下内容（具体按施工图纸、招标文件及供电局要求施工）： 1.1 架空部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.1.1 本工程架空部分的土石方工程； 1.1.2 本工程架空部分的基础工程； 1.1.3 架线工作、施工道路、临时施工用地、接地线铺设及竣工后植被恢复； 1.1.4 桩基检测费； 1.1.5 材料卸车保管费等； 1.2 电缆部分专业工作主要包括（但不限于）： 1.2.1 双回路砼电缆沟1884米,每隔25米设臵一个沟间直通工作井； 1.2.2 新建双回8线埋管634米,每隔20米设臵一个直通工作井； 1.2.3 新建双回8线顶管305米； 1.2.4 新建管(顶管、埋管)沟间直通工作井27个； 1.2.5 新建90°工作井4个； 1.2.6 新建中间接头井4个； 1.2.7 电缆终端场一处等； 1.2.8 包括施工临时占地、围护栏、甲供材卸车保管费、白蚁防治、电缆线路标志桩等； 1.3 安全措施费及文明施工费（￥36,560元，已包含在工程限价内）； 1.4 为完成工程发生的有关费用； 1.5 材料归属： 1.5.1 本工程供电局提供清单上的材料； 1.5.2 甲方提供￥1,398,535元钢筋、混凝土及顶管管材的工程施工材料； 1.5.3 非上述约定材料由乙方负责。 二、分包合同价款 金额：大写：人民币伍佰壹拾万玖仟壹佰元整，小写：￥5,109,100.00元 三、工期 开工日期：本分包工程定于 2011年11 月1日开工； 竣工日期：本分包工程定于2012年6月30日竣工；
园林绿化工程承包合同范本
[2011]ZS.E17 合同编号： 园林绿化工程承包合同 （综合单价） 甲方： 乙方： 签约地点： 签约日期：
目录 （综合单价） 0 第一部分协议书 (4) 第一条工程概况 (5) 第二条工程承包方式 (5) 第三条工程承包范围 (5) 第四条合同工期及工期延误 (5) 第五条合同价款 (6) 第六条工程量及结算条款 (6) 第七条工程款支付 (6) 第八条合同文件的组成及解释顺序 (7) 第九条工程履约担保 (7) 第十条双方义务 (8) 第十一条合同生效 (9) 第二部分合同条款 (11) 第一条甲方的一般责任和义务 (12) 第二条甲方代表 (12) 第三条甲方的指示 (12) 第四条工程监理 (13) 第五条甲方和监理进出工地 (13) 第六条乙方的一般责任 (13) 第八条乙方的其他责任 (15) 第十条图纸与设计 (16) 第十一条工期条款 (16) 第十二条材料设备及工程质量 (19) 第十三条价款 (20) 第十四条支付 (20) 第十五条工程变更 (23) 工程变更 (23) 第十六条保险 (24) 第十七条不可抗力 (26)
第十八条知识产权 (28) 第十九条转让与分包 (28) 第二十条验收与保修 (28) 第二十一条违约责任与争议解决 (30) 第二十二条合同终止 (31) 第二十四条合同生效和终止 (33) 附录：索引 (34) 附录A:工程工期及误期违约金 (36) 附录B:工程质量保修书 (38) 第三部分履约保函（样本） (42) 第四部分廉洁协议 (45) 第五部分工程规范和技术说明 (49) A部：关于工程承包范围的详细说明 (50) A1、关于工程承包范围的详细说明 (50) B部：质量奖项和工期要求 (51) B1.工程质量奖项 (51) B2.工期及进度要求 (51) C部:基本要求和措施项目 (52) C1.文件 (52) C2商务安排 (53) C3.项目实施项目管理 (53) C4临时工程和施工机械、设备、工器具 (58) C5材料和施工工艺 (59) C6竣工交付 (62) D部适用于本工程的工程技术规范 (64) E部：甲方指定品牌、乙方负责采购的主要材料设备表(简称“B”类材料) (65) F部:乙方自报品牌的材料设备一览表(简称“C”类材料) (76) 第六部分综合中标价格 (77) 第七部分合同图纸 (79) 第八部分其他文件 (81)
建设工程施工分包合同样本
建设工程施工分包合同 工程名称：___________________________ 发包人：_____________________________ 承包人：_____________________________ 签订日期：___________________________
土建工程施工分包合同 发包方（甲方） 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定，为明确双方在施工过 程中 的权利、义务和责任，结合工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 1工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程内容: 1.4承包方式: 1.5承包范围： 具体描述工程区域范围 1.6结算标准: 1.7材料价格: 按工程所在地同期造价信息价和市场价格调差。 2工程期限 2.1工程开工日期为一年一月一日，竣工日期为一年一月一日，合同工期总日 历天数为_ 天。如遇特殊原因无法完工的，双方协商顺延工期。 2.2延期开工：乙方不能按时开工，应在开工日期 _日之前，向甲方施工现场负责 人提出 延期开 工的理由和要求。甲方施工现场负责人在 一日内答复乙方。甲方施 工现场负责人不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求， 竣工日期 不予顺延。由于不能按期开工，给甲方造成的损失由乙方承担。甲方以书面形式通 知乙 方后可推迟开工日期。 2.3暂停施工。甲方施工现场负责人在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提 出要求 后一小 合同编号: 地点：
时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施甲方 施工现场负责人处理意见合格后向其提出复工要求，甲方施工现场负责人批准后继续施工。甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后小时内未予答复，乙 方可自行复工。 2.4工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方施工现场负责人确认，工期相应顺延 241变更。 241.1甲方提出的变更：业主对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由甲方或监理单位向乙方发出变更申请通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变，则应事先与乙方协商。 2.4.1.2乙方提出的变更：乙方提出的工程变更应征得监理单位的同意并经设计单位审查，设计单位审查同意后，报甲方批准后方可实施。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、免于自身干扰等原因而提出的变更，增加的费用由乙方承担。 241.3设计造成变更：在施工中若出现设计图纸有误或地质条件与设计出入较大或其他严重不合理设计情况时，报设计单位进行设计修改，监理审核，甲方批准后乙方按修改后的图纸组织施工。 241.4乙方应在设计变更事由发生之日起—日内向甲方提出变更申请，逾期未提出变更申请的，视为该项变更不涉及任何费用、工期的增加或延长；甲方将在乙方提出设计变更申请后个工作日内给与答复。因变更引起合同价格的减少，甲方 有权根据设计变更的资料扣减相应的费用，变更以甲方发出的变更通知书的内容为准。 2.4.1.5除非甲方发出指令中止相关工作，乙方在双方协商是否属于变更、及/ 或与此有关的变更具体金额的审查和协商期间，不得停止或不履行任何工作，即使甲方和乙方未就上述事项达成一致意见，乙方仍须按照甲方相关指令的要求完成工作，不得推迟。2.4.2不可抗力。 2.4.3合同中约定或甲方施工现场负责人同意给予顺延的其他情况。非上述原因，工程不能按合同 工期竣工，乙方承担违约责任。
建设工程专业施工专业分包规定合同示范文本
实用标准 建设工程施工专业分包合同 项目 编号
签订日期：年月日 签订地点： 建设工程施工专业分包合同 工程承包人(以下简称甲方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程分包人(以下简称乙方)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就＿＿＿＿＿＿＿工程专业分包事项，经协商一致，订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、工程专业分包内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 3.1开始工作日期：＿＿年＿＿月＿＿日，结束工作日期：＿＿年＿＿月
＿＿日，总日历工作天数为：天。 3.2工期如需顺延，必须经甲方同意，并以书面形式确定。 4、质量标准 工程质量：按承包合同（指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同）关于质量的约定、国家现行规范和标准执行，质量标准为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。本工程必须达到业主、建设单位质量评定标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 5、合同价款 5.1本工程合同总价暂定为人民币：元，（大写：＿＿＿＿＿＿元）。最终总价以经甲方签认的乙方实际完成的合格工作量乘以清单固定综合单价为准。 5.2本工程的各项清单固定综合单价，（详见附表一），均为一次包死，不予调整。 5.3本合同清单固定综合单价包括了为实施本合同内容所发生的人员及机械设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料（不含甲供料）、机械、燃油、管理费、利润、保险等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、费用（税费除外）。 5.4本合同清单固定综合单价已包括了甲方应与乙方结算的所有款项。除此之外，甲方再无其他结算和付款义务。 6、甲方的权利、义务 6.1组建与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作。 6.2向乙方进行技术交底和安全技术交底并提供相关技术资料（包括水准点与坐标控制点位置、作业指导书、基线等）。 6.3提供施工现场附近的电源、水源接点。电力、管线接至施工现场所发生的费用和水电费由乙方承担。 6.4负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐蔽工程检查、物资采购、现场计量、作业进度等进行全面管理、控制、监督、检查和验收。 6.5审核乙方提交的结算资料，按本合同约定，办理结算手续，向乙方支付工程款。 6.6制定确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。 6.7当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容，甲方有权单方决定调减乙方的工作量，或直接解除本合同，并有权追究乙方的相关责任。 6.8负责与发包方（业主）、监理、设计单位及有关部门进行联系。 6.9施工过程中，最终末次结算付款前，乙方未及时清算为履行本合同而
园林工程分包合同模板(完整版)
合同编号：YT-FS-6845-13 园林工程分包合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
园林工程分包合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其它法律、行 政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：玫瑰园十七区园林景观工程 工程地点：东坡区一环路与大东街交界处 分包范围：土方、砌体、粉刷、结构、铺装、水 电安装等园林景观工程所属除植物栽培以外的工程。 第二条分包工作期限 根据甲方要求暂定为 第三条质量标准 工程质量应符合国家现行相关标准
第四条甲方义务 1、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬; 2、向乙方提供工作作业面，负责及时做好材料，机具准备，协调现场工作，做好分部工程进度和劳动力安排。 3、甲方应对乙方施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全进行负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。 第五条乙方义务 1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和工程进度向甲方负责，组织具有相应技术和足够劳动力的熟练工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;按月付给所属工人人工工资。 2、严格按照甲方提供设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;承担由于自身责任造成的责任修改、返工、现场脏乱造成的损失。 3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检
绿化工程大包干承包合同范本
甲方： 乙方： 甲方将XXXX工程采用大包干的方式承包给乙方，为确保如期保质完成本工程，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，条款如下： 一、工程内容 1、经甲方批准的设计图纸中的全部绿化种植任务（包括从场地平整开始到工程约定养护期结束时的全部工程任务）。 2、施工范围界限： 二、工程造价及结算 （一）合同总价为万元，大写：整。包括苗木和草坪总造价、病虫害防治费用、养护除草费用、浇水施肥费用等一切至工程约定养护期结束时所发生的费用。 （二）工程款的结算数额：依据工程完工后甲方最终的验收结果和预算书中的规格、单价及计算方法从实进行确定。 （三）合同所附带的经双方签字认可的预算书中的规格、单价及计算方法为工程量增减费用计算、工程决算的唯一计价标准。 （四）工程需要变更设计标准和增减工程量的（不论是甲方或乙方提出变更），乙方必须按规定履行手续，凡未按规定履行变更手续或无有效变更文件的，导致验收结果与合同签定时依据的设计图纸不一致的，甲方只承担与合同签定时依据的设计图纸完全一致部分的工程费用。 （五）需增加合同签定时依据的设计图纸以外的土建工程和其它工程项目费用由双方签定补充协议予以约定。
三、工程质量要求 1、工程质量依据为合同签定时依据的设计图纸中的质量要求、建设部《城市园林绿化工程施工及验收规范》和《城市园林绿化用植物材料木本苗》 （DB11/T211-20XX），在工程交付时，凡不符合上述质量标准的，为不合格工程，甲方不结算该部分工程款。 2、施工过程中，乙方必须服从工程监理和甲方的监督及质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部承担；因此影响工期的，乙方还需承担相应的违约责任 3、乙方在施工中应按照在投标书中提交的《工程施工组织方案》精心组织工程施工，并认真落实防范措施，确保施工安全，如有不安全事故发生，由乙方全部承担相关责任及费用。 4、乙方要注重施工现场清洁，及时清理废弃物，确保不污染环境。 5、乙方保证绿化树木和草坪的成活率为100%。栽植成活缓宜期不超过5个月，达到植物生长发育正常，尽快满足景观成形要求。 6、乙方在施工过程中必须按照国家有关规范标准选用优质苗木，并保证按规范带土球（一般树木为胸径6—8倍，珍稀树种类为8—10倍，任何苗木不得裸根入场），分枝、树冠、干径（胸径或米径）、苗高等标准，均严格遵照设计要求及相关规范执行。 7、栽植养护期为12个月，养护期时间自工程全面完成栽植任务之日起计算。养护期内乙方负责死亡苗木更换栽植，并负责树木花草浇水、病虫害防治，定形、修剪，清除工程区内杂草、杂物等。 8、乙方在种植施工中应采取一系列必要的保活措施，对出现死亡的苗木做到及