消防工程合同书
消防安装工程施工合同书
建设单位：马尔康恒通地产有限公司 （以下简称甲方）
施工单位：河北仁安消防安全工程有限公司四川分公司（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。
第一条：工程概况
工程名称：马尔康阳光新城 地块消防工程
工程规模： 平方米
工程地点：马尔康日瓦坝阿底新区
第二条 工程内容：
按经甲方确认及提供的马尔康阳光新城 地块工程施工图纸及设计文件。包括：水灭火系统（消火栓系统）、气体灭火系统、火灾自动报警系统 联动系统 、防排烟系统、防火卷帘系统安装工程等。
水灭火系统：包括自市政管网与红线范围的消防管网连接的第一个阀门 不含该阀门 起，至该消防系统的终端灭火设备 含该设备 止的所有消防水管、阀门、水箱、喷头、报警装置、水幕装置、水流指示器、减压板、试水装置、集热板、消火栓、消防水泵、消防水泵接合器、消防气压给水设备等的敷设、安装及调试；如配设有消防水池时，则自消防水池的消防出水管的第一个阀门 不含该阀门 起至该消防系统的终端灭火设备 含该设备 止的所有消防水管、阀门、水箱、喷头、报警装置、水幕装置、水流指示器、减压板、试水装置、集热板、消火栓、消防水泵、消防水泵接合器、消防气压给水设备等的敷设、安装及调试。同时，亦包括该系统所有设备的线缆、线管及管内穿线的敷设及连接，如该设备房内配设有配电箱时，则自配电箱 不含该配电箱 起至该设备及控制柜止的所有线管及管内穿线敷设、线缆敷设、线缆与配电箱或控制柜之间的连接等；如未配设有配电箱时，则为预留线缆与
设备及控制柜之间的连接 该控制柜前的线缆由甲方预留 。
气体灭火系统：包括贮存装置、检漏装置、驱动装置、管道、喷头、阀门等的敷设、安装及调试。同时，亦包括该系统所有设备的线缆、线管及管内穿线的敷设及连接，如该设备房内配设有配电箱时，则自配电箱 不含该配电箱 起至该设备及控制柜止的所有线管及管内穿线敷设、线缆敷设、线缆与配电箱或控制柜之间的连接等；如未配设有配电箱时，则为预留线缆与设备及控制柜之间的连接 该控制柜前的线缆由甲方预留 。
火灾自动报警系统工程：包括探测器、按钮、模块、报警控制器、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、报警装置、远程控制器等的敷设、安装及调试。同时，亦包括该系统所有设备的线缆、线管及管内穿线的敷设及连接，如该设备房内配设有配电箱时，则自配电箱 不含该配电箱 起至该设备及控制柜止的所有线管及管内穿线敷设、线缆敷设、线缆与配电箱或控制柜之间的连接等；如未配设有配电箱时，则为预留线缆与设备及控制柜之间的连接 该控制柜前的线缆由甲方预留 。
防排烟系统：包括阀门、管道、风机、风口及控制装置等的敷设、安装及调试。同时，亦包括该系统所有设备的线缆、线管及管内穿线的敷设及连接，如该设备房内配设有配电箱时，则自配电箱 不含该配电箱 起至该设备及控制柜止的所有线管及管内穿线敷设、线缆敷设、线缆与配电箱或控制柜之间的连接等；如未配设有配电箱时，则为预留线缆与设备及控制柜之间的连接 该控制柜前的线缆由甲方预留 。
防火卷帘门系统：防火卷帘、开关、控制系统等的敷设、安装及调试。
消防工程所涉及的所有设备的线缆、线管及管内穿线的敷设及连接，均由乙方负责。如该设备房内配设有配电箱时，则自配电箱 不含该配电箱 起至该设备及控制柜止的所有线管及管内穿线敷设、线缆敷设、线缆与配电箱或控制柜之间的连
接等；如未配设有配电箱时，则为预留线缆与设备及控制柜之间的连接 该控制柜前的线缆由甲方预留 。
消防工程所涉及二次深化设计，包括火灾自动报警系统、气体灭火系统、大空间灭火系统 含水灭火系统、气体灭火系统 、自动喷淋装置布局，由乙方负责。
消防工程所涉及的预留孔洞、预埋件制作与安装以及管线在穿楼板或穿墙时的孔洞修补 复 ，均由乙方负责；如因乙方原因而未能及时埋设或埋设位置不符合要求时，相关责任均由乙方负责；同时，因乙方原因而需另行刨沟、挖沟、凿洞时，所需回填及塞缝等工序亦由乙方负责。
第二条：承包方式和价格
、承包方式：本工程采用包设备、包材料、包安装、包二次深化设计、包备案、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包消防检测、包消防验收合格、包税金及有关费用等在内的大包干方式承包。工程总价款： 整（￥：元），本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担。施工过程中，因消防报验及相关手续未通过而致停工或相关行政处罚，由乙方负责。
第三条：付款方式
、本合同在进场施工后消防主管道施工完支付合同总价款 ；消防设备安装完支付给乙方合同总价款 ；
、在工程竣工验收、乙方向甲方移交增减工程量资料、办理完竣工结算且消防验收合格并由消防部门发放验收合格证后 个工作日内，甲方支付工程款至结算价的 ％。
、留 作为质保金，二年保修期满无质量问题后付清。
第四条：施工日期
、总工期为 ，开工日期为 ，竣工日期为 室内： 个月，室外： 个月（室内管网优先安装）。
、具体开工日期以甲方发出的开工令为准。乙方根据总承包单位的工期制定计划，并经监理及甲方审查批准，以不影响整体工期为前提。
、期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
第五条：设备及材料供应方式
、本工程所需设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应 。
、乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。
、工程材料、设备进场后乙方应及时报验，甲方认可后方可使用。
第六条、消防工程特别条款。
、乙方施工范围内的工程必须通过消防报审验收并取得消防合格证、各个单体的消防综合备案表中的消防盖章，包括乙方施工的消防工程检测合格（含检测费）。
、出现下列情形的，视为乙方严重违约，乙方须承担违约责任，并赔偿甲方损失
乙方施工范围内未能通过消防部门验收的；
、出现上述 中情形的，在乙方承担违约责任的同时，甲方还有权按下列任一方式处理：
、解除合同、并要求乙方赔偿经济损失；
、延付合同款项直至乙方履行完毕上述 的义务；
、由甲方另行指定第三方进行工程整改和办理消防证照，由此而产生的工程整改费用、消防证照办理费用或甲方其他损失等均由乙方承担。
、消防开工日期以甲方开工令为准，乙方应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，今后不作调整。合同执行期间，因防洪抗汛、建筑安装原材料、成品紧缺等原因产生的建筑安装材料价格上涨对工程造成的风险，乙方不得向甲方索取或索赔任何增加费用，因此而提出的工期延长申请将不被批准。
第七条：工程质量标准及验收程序
、工程必须按照相关规范《火灾自动报警系统施工及验收规范 》；《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》；《通风与空调工程施工质量验收规范 》；《给排水施工及验收规范 》进行验收。
、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
、必须严格按照设计图纸和甲方确认的施工图纸及变更通知单和设计要求进行施工，按照有关规范标准的相关要求为质量验收评定标准。必须符合行业的质量合格标准，争创优良标准，如验收不合格，乙方必须返工、必须整改达到质量合格标准。
、进场的施工材料必须严格按规范和图纸要求采购和施工。乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书、试验、化验报告单，使用说明、检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测，不合格的材料、设备不允许进场使用及安装。因乙方原因材料设备达不到设计要求的质量标准，乙方必须返工或更换、整改达到约定的质量标准，由此造成的一切经济损失与法律责任均由乙方负责。
、乙方在施工期间，应服从甲方工地代表及监理工程师和总包施工单位的指挥，因乙方原因导致他方产品受损或变形，乙方必须补修恢复原形，由此造成的经济损
失均由乙方承担。
、根据有关国家规定和双方协定，本工程实行保质期为二年，自工程竣工验收合格之日起计算，乙方负责二年内的免费维修。
、工程竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，并提交由乙方提供的竣工工程验收资料，并壹式 叁 份。
第八条：工程变更、竣工及移交
、本工程采用固定总价方式，合同总价为 万。工程款在原设计范围内一次包死，若设计不变，价款不变，若发生设计变更，对变更部分按实进行结算，工程量增减部分相应增减价款。
、按实发生的设计变更工程量，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后做最终核算，由甲方财务部进行审计确认。
、工程涉及变更及增减工程量，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部签字，并在实际发生日的十五日内报甲方财务部复核签字，否则甲方有权不予认可。
第九条：安全施工与检查
、乙方为施工场地的安全负责人，负责整个场地的安全责任。乙方应遵守工程建设安全生产、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范规定，严格按安全标准组织施工，保证周边及其他设施安全正常，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
、在施工中若发生任何事故（包括高空作业）均由乙方承担责任，与甲方无关。如果任何第三方就施工事故向甲方索赔，乙方应协助甲方处理，甲方因此而承担责任或遭受任何损失的，乙方应足额补偿甲方的损失。
、乙方负责施工现场的安全保卫、防火、防盗等工作。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全、失窃和火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第十条：双方职责
甲方职责：
、委派 王双全 为驻工地代表，行使甲方权利，负责协调与土建单位等工作，负责工程质量及设计变更等初步确认工作。对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工及工程验收签证。
、甲方（验收签字）按合同条款及时向乙方办理和拨付合格工程款。
、负责协调提供施工用水、用电等。
、如甲方要求设计变更、增减工程项目或改变工程内容，应及时通知乙方，并办理书面签证。竣工验收后按实结算，否则 乙方有权拒绝设计和施工。
乙方职责：
、乙方委派 为驻工地代表，行使乙方权利履行乙方义务，全面负责
乙方施工现场的日常工作。
、开工前提供施工进度计划、施工组织设计和材料（设备）、进场计划表，并经发包人审核通过。合同签订 日内，派驻专业技术人员到现场，落实消防分项工作，及时做好各项施工准备工作和向甲方提交开工通知书。
、按合同规定，与甲方商定做好材料和设备的采购、供应和管理工作，并保证所用材料、设备必须是国家认可的合格产品且满足设计要求。
、严格按照设计图纸和消防规范进行施工，确保工程质量。根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫看，如未履行义务造成工程和财产的损失、人身伤害等由乙方承担相应的责任和所发生的费用。
、做好施工记录、隐蔽工程记录，工程竣工后应整理好项目的所有技术资料移交给甲方。
、工程竣工未交给甲方之前，乙方负责保护，保护期间发生损坏，由乙方负责出资修复。
、本工程的保修期为二年 在保修期内该工程出现的一切故障均由乙方免费负责保修 人为的不良操作所造成的故障除外 。保修响应为甲方发出维修通知 小时后，乙方维修人员必须到场并在 个工作日内将故障排除完毕，如不能在上述时间内到场或不能在上述时间内排除故障，甲方有权扣除该工程的保修款的 作为罚款。
、已安装的设备，在工程投入使用前负责保管，并清理好施工场地。做到施工现场“三清六好”。
、乙方负责消防箱的粉刷。
、及时提交竣工验收资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收，严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。工程竣工交验后，乙方应义务培训建设方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修。在施工过程中，所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙方承担。
、未经甲方许可，不得将该工程转包给它人，若乙方私自转包，甲方有权解除本合同的履行，并按本工程总造价的 作为违约金赔偿给甲方，以承担甲方由此造成的工期和经济损失。
第十一条：争议解决
、合同履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或到有关部门进行调解。
、双方协商或调解不成时，双方同意由 。
第十二条：违约责任
、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的 承担违约金，或每天按 元向甲方支付违约金。
、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的 承担违约金。
第十三条：其它
．本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。
．本合同未尽事宜，双方协商议定。
．本合同自双方签字盖章之日起生效。
．本合同壹式 肆 份，甲、乙双方各执贰份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
单位地址： 单位地址：
单位电话： 单位电话：
邮 编： 邮 编：
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮
给排水工程施工合同(样板)
给排水工程施工合同(样板) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
给排水工程 施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为加快XXXXXXXXXXX建设，甲方将“基地”给排水管网工程发包给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 工程名称：。 工程地点：。 工程规模：用地红线范围内给排水管网工程。 工程造价：按实际完成的工程量办理结算，具体以甲乙双方签字认可的竣工结算为准。 第二条工程范围及承包方式 工程范围：本工程为XXXXXXXXXXX红线范围内的给水及雨污水管网工程（与主体工程雨、废水立管接驳，污水管网及化粪池，与粪立管接驳），具体工程内容以通过审核的施工图为准。
承包方式：本工程采用包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过及相关服务的总包干方式进行施工承包。 第三条履约保证金 为确保本合同顺利履行，乙方在本合同签订前按拟承包的工程，向甲方缴纳人民币万圆的履约保证金。 合同签订后，乙方按规定进场施工，在第一次拨付工程进度款时甲方全额返还乙方履约保证金。 第四条工程价款及结算方式。 本工程计价办法采用工程量清单计价。 本工程结算以施工图纸、图纸会审、技术交底、设计变更以及三方（甲方、乙方、监理方）签字认可的工程（经济）签证单为依据，按实际完成的工程量，执行湖南省2014年《消耗量标准》，并按湘建价【2016】160号文件及相关配套文件计算，税前造价下浮5%。《消耗量标准》具体为： 土建、装饰装修工程：按2014年《湖南省2014建筑装饰装修工程消耗量标准》计算； 水、电安装工程：按2014年《湖南省2014安装工程消耗量标准》计算； 人工工资：按XX市造价管理站发布的最新综合工资单价计算，定额外计时点工按180元/工日（不含税）计算；
消防工程维修合同示范文本
消防工程维修合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
消防工程维修合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 委托方(以下简称甲方)： 服务方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商， 就甲方的消防设备委托乙方进行维修，达成如下协议条 款，共同遵守。 一、项目名称： 二、项目地点： 三、委托内容：甲方委托乙方维修火灾自动报警/消防 联动控制系统(包工包料)。 四、协议起止日期： 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效，维修费用 结清时本协议解除。
五、双方义务和责任： 1 、甲方需提供消防系统的全套竣工资料，如果竣工资料不全，应提供消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺利进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位提供有关资料，甲方应牵头做好协调工作。 2 、在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施，若不可避免要对原装修进行改动，由甲乙双方协商解决。 六、维修费用及其付款结算办法： 1 、经双方协商，该项工作维修费元。(大写：元整)。 2 、协议双方签字盖章生效后一周内支付协议额的%的维护费，即元。(大写：元整)。
消防工程施工合同范本2018最新整理版
消防工程施工合同范本2018最新整理版 合同范本
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1、工程名称：_______________________项目消防工程 2、程地点： 3、承包范围：按甲方提供的_______________________项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、___________消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为：
（1）与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 （2）消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统。 （3）喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统。 （4）自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 （5）消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 （6）整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 （7）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 （8）移动灭火器设备配置。 （9）风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 （10）切断非消防电源线路。 （11）消防水池水位报警系统、线路等。 （12）消防设备的监控及反馈系统。 （13）气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送___________消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过________消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
二手车交易协议书
手车交易协议书 甲方基本情况: 身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□现居住地址____________________________________________ 邮政编码联系电话 乙方基本情况： 身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□现居住地址____________________________________________ 邮政编码__________________ 联系电话____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。 一、车辆情况 1、车牌号码_______________ 车类型号_____________________________ 车身颜色_____________ 行驶公里_______ KM 发动机号 ___________________________ 车架号码 _________________________ 初次登记时间_______ 年_月—日登记证号___________________ 车购税完税号__________________ 车辆保险险种及截止日期 ____________________________________________________________________ 配置_______________________________________________________________________________________ 年检签证有效期至_________ 年____月其他 ____________________________________________________ 2、车辆具备下列证件及备件（在方格里打“V”为示）： □行驶证正、副本□购置税（费）证□强制保险标志 □机动车辆登记证书□车辆审验标志□营运证 □备胎□千斤顶□钥匙□随车工具□灭火器 其他___________________________________________________________ 3、买方确认所购车辆的目前实际状况，不得以车况为由中途退车。 4、卖方保证该车的来源合法，手续齐全、真实有效，并承担因该车和手续不合法引起的法律责任。 、交易金额及付款方式 1、本车价款为__________________ 人民币（大写 ______________________ 元）。
污水排水管道工程施工合同
岳成东城花园污水管网施工合同 发包方：邯郸市同昶房地产开发有限公司（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1工程名称：岳成东城花园污水管网工程 2工程地点：岳成东城花园 3工程内容：19#、20#楼污水管安装工程，主管、支管、和雨水进水井等建安工程。 4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|） 5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 6合同价款： 第二条：图纸及附件 1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲方工作 1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 6组织定期检验和工程验收。 7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第四条：乙方工作 1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。 2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。
3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 4保护地下管线。 5负责施工现场交通和噪音控制。 6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 7负责现场材料、物资设备等安全保卫。 8负责及时整理和上报施工资料。 9保持施工场地文明、卫生。 10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 11负责工程资金垫资的问题。 12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第五条质量与验收 1质量等级：合格。 2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 第六条工程款支付 6．1污水管网施工完毕后，工程检验合格后， 第七条：工程量核实 1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 第八条：乙方所采购材料和设备供应 1钢筋混凝土管、井盖、井篦等成品、半成品材料必须有合格证明和检验报告。 2其余材料和设备由乙方自备。 3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告，达到合格要求。 第九条：设计变更 1未经甲方同意乙方不得变更设计施工，确需进行变更时应有原设计单
消防工程维修服务合同
消防工程维修服务合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为了保障国家和人民生命、财产的安全，防止因消防设备维修保养不及时，而导致消防设备不能正常运行，一旦发生火灾，不能真正起到自动报警和自动灭火的作用，为此按《成都市消防条例》第三十五条的规定及市政府1997年（66）号《成都市建筑工程消防管理规定》二十四条文件精神，需要对消防工程进行维护保养，以保证消防设施的正常运行。现甲方将“”消防设施的维护保养委托给乙方承担，为了明确责任、分工协作、互相配合，经双方协商同意，特订本合同条款如下： 一、服务的消防工程名称： 二、维修服务的消防工程地址： 三、维修服务的消防工程范围： 火灾自动报警系统；（含声光、手动报警按钮、控制模块、消火栓按钮、火灾探测器、广播、消控室主机）。 四、维修服务时间： 1.每季度乙方定期全面检测维修一次，每月按消防维修方案规定至少巡检一次 （维修单、巡检表可查），对有故障的设施、设备进行维护（维修单可查）。保证第三款范围内所有系统完好。了解系统运行情况，指导甲方人员工作。 2.甲方应安排专人负责该系统的日常管理和监护，并按消防规范的要求，对火 灾报警控制器进行月检.甲方一旦发现故障不能自行排除时，应及时果断采取
有效措施控制事态的发展，同时以电话方式通知乙方，乙方在与甲方联系确认后8小时内，必须派员到现场进行处理，并据实填写维修单由甲、乙双方有关人员签字后交甲、乙双方分别存档。 五、合同标的、期限及付款方式： 1.消防工程维修服务的期限年，自年月日起至年 月日止，共计。 2.设备和材料的维修更换费用50元以上的由甲方承担，50元以下由乙方承担。 3.如维修消防工程系统，需要进行改造和增减设备，所需费用另计； 4.维修工程总费用为每年元整(小写：元) ，付款时间：每 季度期满5日内付款。每季度付款金额：（小写：元）. 六、甲、乙双方责任 1.甲方应提供“”消防工程图纸资料一套，以供乙 方建档和实施维保工作的基础资料。 2.甲方必须按本合同的第五款第4条按时付给乙方维护工程款，甲方不得无故 拖欠各种应付款项，如发生无故拖欠不付现象，按《经济合同法》规定承担责任。 3.乙方每季度的全面检测及每月的巡检工作完成后，应向甲方提供维修技术报 告存档，该报告需由双方有关授权人员签字方能生效；在不定期维修期间，若甲方通知乙方到现场，乙方不按时到达现场处理故障，视为违约，由此造成的损失由乙方负责。 4.因乙方原因，在维修中造成的乙方人员伤亡由乙方负责，甲方应积极协助乙方，实行救助。 5.乙方应义务指导甲方维修、运行人员掌握本消防系统的保养知识和提供维护咨询服务。 6.乙方不得擅自改动消防系统的电气、电子线路和零部件，如有必要，应通知
消防工程合同书模板标准版
消防工程合同书模板标准版 Standard version of fire engineering contract template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
消防工程合同书模板标准版 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就启城项目消防系统安装工程事项协商一致订立本合同： 一、工程名称： 二、建设地点： 三、工程内容：本标段工程图纸内所设计的消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动系统、与消防系统相连的通风排烟设施等所有消防系统成品半成品的购买及安装，以及消防安装系统的资料采集、系统报验、试验和竣工验收并合格。 四、承包方式
1、包工包料及图纸设计所含的所有消防内容，包括竣工 验收。本项目不得肢解分包。 2、乙方负责本合同工程资料的整理、报验，并密切配合 土建总承包单位服从总承包单位的管理。 3、乙方负责本合同段与消防监督部门和相关部门的协调 工作，并使本工程按甲方规定工期要求通过相关部门的验收并交付使用。 五、合同价款：本标段公寓楼为第四标段，合同暂定总价为 含税价万元（大写：万元整）。本价格不作为最终价格，只作为中间拨付工程款的依据，最终价格为工程竣工验收后，甲、乙双方按《xx省建筑安装定额》、《xx省建安工程取费标准》三类取费，总价下浮2%进行计算。材料价格取定依据市场或xxx市造价信息指导价为依据进行计算。开工前乙方为甲方提 供本标段《工程预算单》。 六、付款方式：本工程无预付款。工程全部完成后经甲、乙、监理三方验收，七日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的60%;消防主管部门验收合格并取得书面证明后十五日内 甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的85%;最终验收含 本标段与工程同步的相关资料，并交付承包单位接收归档，审
交易协议书
交易协议书 1、本《交易协议书》适用于甲乙双方已签署的《xx证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》（简称“《业务协议》”）（协议编号：【】），构成甲乙双方特定一笔交易的有效约定。 2、本《交易协议书》一式肆份，经甲乙双方签署后生效；甲乙双方各执一份，其余文本由乙方留存并报监管机关备案或办理公证使用。
附：强制执行公证条款 （一）双方共同确认：根据有关法律规定，双方已经对强制执行公证的含义、内容、程序、效力、后果等知晓理解。双方向【】公证处办理赋予本协议强制执行效力公证的意思表示真实。 （二）双方共同确认：本协议所约定的债权债务关系及给付内容明确；乙方在本协议中为债权人，甲方为债务人，该债务系夫妻共同债务；给付内容为：本协议交易项下的全部债务，包括但不限于甲方应支付的全部资金金额、其他款项及乙方为实现债权与担保权利而发生的费用等。 （三）甲方承诺：因交易双方均为专业机构，且交易目的与交易形式特定，甲方不对乙方的债权进行抗辩并放弃抗辩的权利；甲方承诺无条件接受乙方单方面确定的全部债务数额；【】公证处出具执行证书的执行债务数额包括：甲方应支付的全部资金金额（包括但不限于应付未付的回购利息、购回交易金额）、违约金、赔偿金；甲方应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）；乙方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。 （四）甲方承诺：如甲方不履行、不完全履行或不适当履行本强制执行条款中明确的给付义务，则乙方有权直接向【】公证处申请执行证书，此后持公证书和执行证书向有管辖权的人民法院申请强制执行，而无需经过诉讼程序；甲方承诺自愿接受人民法院的强制执行措施，对包括质押标的证券在内的甲方及配偶的财产采用强制执行的方式依法进行拍卖、变卖或以物抵债，以清偿本协议交易项下甲方的全部债务，实现乙方合法债权。 （五）申请执行证书时，乙方将在【】公证处监督下，向甲方以邮政国内专递形式送达《履行应偿债务通知书》，给予甲方【5】个工作日宽限期举证是否已经清偿了本强制执行条款中明确的给付义务。如甲方在《履行应偿债务通知书》约定的宽限期满时仍未能清偿，则：乙方可直接向【】公证处申请执行证书。 （六）甲方对本协议约定的联系方式等发生变更时，及时将变更通知送达至乙方及【】公证处联系公证员并取得回执。否则，乙方或【】公证处按照本协议所约定的联系方式对其送达时，自文件发出之日起【5】个工作日，视为已送达。 公证处地址： 邮编： 电话： 联系公证员： （七）与强制执行公证及强制执行相关的费用由甲方承担，包括但不限于催收费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、差旅费、强制执行公证费等。 甲方：（个人签字/机构盖章）：甲方配偶（个人签字）： 甲方法定代表人/授权代表（签字）：
排水管道施工合同协议书范本模板
甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，需供双方在自愿、平等、公平、诚信的基础上，就工程的相关事宜协商一致并订立本合同，以下条款双方共同遵守执行。 第一条工程概况 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程范围： （四）承包方式： 第二条工程总造价：经双方确定在项目范围内按本合同工程范围实施综合包干单价结算。全部工程总造价约为人民币￥：万元，大写：人民币万元整。以上价格含税金。 第三条工程期限 项目进场时甲、乙双方另行协商若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。 第四条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。 第五条工程价款结算 1、按月进度工程量支付，支付到总工程价款的%，剩余%工程款待工程
完工验收合格之后3个月付清。乙需将月进度工程量报甲方审核，甲方在5个工作日内审核完毕支付款项。 2、工程余款%，即约人民币万元整（￥元），在工程完工乙方编制结算书交甲方审核同意，甲乙双方验收合格后，结余的尾款甲方须在3个月内一次性付清给乙方。最后结算以实际工程量为准。 第六条双方责任 （一）甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实地不符，除工期得以顺延外，甲方不负责由此引起的乙方误工或停工损失及甲方已标明第三方附着的损失，未标明第三方损失由甲方承担。但甲方有责任尽量提供详实相关资料。 2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。具体施工区域由甲方提供图纸给乙方。双方对原始数据需书面确认。 3、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。 4、工程竣工后，甲方应组织专门人员在日内进行验收。 5、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的万分之支付滞纳金。 （二）乙方责任 1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。 2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。 3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，施工过程中发生事故由乙方负担。 4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。如遇任何原因造成乙方误工、停工，甲方不承担任何责任。如由于乙方原因造成工程延误，每延误一天赔偿甲方总工程价款万分之。
消防工程施工合同协议书标准版
消防工程施工合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期：_________ 年_______ 月_______ 日
甲方：身份证号：电话： 乙方：身份证号：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲乙双方就消防工程事宜协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：消防系统(1) 火灾自动报警系统 4、工程工期：___________ 年 ____________ 月___________ 日至__________ 年___________ 月 __________ 日。 二、承包方式：包工包料 三、工程造价： 四、工程质量及评定标准 1、质量要求：合格工程并符合消防设计要求。 2、评定标准：按国家和甘肃现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 3、安全生产必须符合国家安全施工规范的要求，防止事故发生。 4、材料及设备品牌必须采用消防部门认可的合格产品、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证工程质量. 五、付款方式 1、合同签订当天，甲方支付乙方合同款 2、工程完工甲方向乙方支付余款
六、双方责任及义务 1、甲方责任 (1) 按合同付款方式提供合同书所规定的全部费用 (2) 指定专人负责系统工程项目建设的协调工作，免费为乙方施工提供存放器材的房间及施工电源和施工用水。 (3) 负责系统工程项目的组织及验收。( 甲方内部验收) (4) 甲方负责现场设备安装位置的供电，确认布线路、管道等设施的协调工作。 2、乙方责任 (1) 负责系统设计、安装、调试、开通试运行的全部工作。开通试运行后向甲方交付系统竣工资料和全套系统的技术资料，按时向甲方交付一个符合技术规范验收合格的系统。 (2) 乙方在施期间，乙方施工人员及设施发生意外事故，造成的伤亡和损失均由乙方全权负责，与甲方无关。 (3) 乙方工程如不符合消防验收规范需要返工，所造成的一切损失由乙方承担，在施工期间因甲方造成的损失应由甲方承担，在工程完工后由甲方造成的人为损坏由甲方全权负责。 (4) 工程验收：按照消防部门意见，由乙方配合，甲方负责验收。 (5) 负责对甲方的系统使用和维护人员的技术培训。 (6) 自系统开通运行之日起，乙方提供对系统及系统设备免费保修工作( 质量责任限于产品本 身的修理、更换或维护，不包括其他人为破坏因素或使用不当造成的损坏，人为不可抗拒因素除外) ，壹年后提供优惠服务，系统出现故障后，乙方将在24 小时内响应，对一般故障在一天内予以解决，并对设备实行终身维修和系统长期售后技术支持。
消防工程施工合同书_2
消防工程施工合同书 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、建筑面积：。 第二条工程范围 乙方承包的工程范围：。 第三条承包方式 承包方式（请在方框内打勾）： □包工包料 □其他：。 第四条合同工期 一、本合同工期为日，自乙方进场之日起计算。 乙方接到甲方书面进场通知后日内进场施工。 二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：
（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的； （二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的；所供材料、设备不符合施工需要的；所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的； （三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的； （四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的； （五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的； （六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的； 第五条工程价款 双方选择下列第种方式确定本合同工程价款，并附《预算单》，价款不含消防检测费： 合同价款的形成：以XX年《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。如有增项，结算方式执行上述同等标准。 一、暂定价格。工程价款暂定，双方在结算时确定最终
二手房买卖合同书(标准版).docx
编号：_____________二手房买卖合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
出卖人(甲方):__________ 法定代表人身份证号码： 受让人(乙方):__________ 法定代表人身份证号码： 各方根据中华人民共和国相关法律、法规，在平等、自愿的基础上，经友好协商，就二手房买卖相关事宜达成以下合同条款。 第一条房屋的基本情况 甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_________;位于第_________层，共_________(套间)，房屋结构为_________，建筑面积_________平方米(其中实际建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米)，房屋用途为_________;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号房地产权证号)为_________。第二条房屋面积的特殊约定 1、本合同 第一条所约定的面积为(甲方暂测原产权证上标明房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。 2、该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的177;_________%(不包括177;_________%)时，房价款保持不变。
雨水、污水排水管道工程施工合同书
凤凰城东侧支路路段雨污水城市排水管道安装工程合同书 建设单位：成都九天建设工程有限公司 承建单位： 二O一四年十月八日
管道安装及涵洞工程合同 发包方：成都九天建设工程有限公司（甲方） 承包方：（乙方） 依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：凤凰城东侧支路路段雨污排水管道安装工程 1．2工程地点：资中县火车站片区 1．3工程内容： ①检查井砖砌体：包括清底、运砖、拌灰、砌筑、井盖安装、清理卫生 等全部工作内容。 ②路沿石安装：放线、挖沟、砌筑、回填、清理卫生等全部工作内容。 ③涵洞工程：包括清基、运条石、拌灰、安砌、表面加工、清理卫生等 全部操作过程。 ④井内抹灰：拌灰、运灰、抹面、收光、清理卫生等全部。 ⑤管道安装：包括清基、安装、灌浆等全部工作内容。 ⑥涵砼盖板：包括模板及脚手架材料、制作，钢筋加工、绑扎，板浇筑， 安装，灌浆等。 1．4承包范围：全部人工费（包括除挖掘机等大型机械外的工具用具，临时施工、生活设施，工人食宿等产生的一切费用）。 1．5工程概况及工程标准： 工程为资中县火车站片区市政道路建设工程（凤凰城东侧支路）路段雨污排水，道路全长733.825m，采用雨污水分流体制。涵洞位于道路KO+180处。管道实际长度、管径型号、检查井以及涵洞砌筑条石，砼等工程量以实际发生并经过现场验收签证为准。 1．6合同价款：检查井：150元∕立方米，检查井内抹灰：9元/平方米，管道安装：30元∕米，路沿石：12元/ 米，涵洞墙身条石砌筑，涵底铺
消防设备维修合同协议书范文
消防设备维修合同协议 书范文 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
消 防 设 备 维 修 合 同 工程名称： 建设单位： 施工单位： 签定日期：xxx年xx月xx日 消防工程合同书甲方： 乙方：
甲乙双方经平等协调，就甲方消防工程维修、调试事宜达成如下合同： 一、工程内容 甲方将坐落于xxxxxxxxxxxxxxx的消防报警系统交给乙方维修、调试。乙方确保维修调试后的消防报警系统能正常工作并满足消防部门要求。具体工程施工内容： 二、工程期限 xx年xx月xx日开工 xx 年xx月xx日完成。 三、承包方式 本工程实行包工包料，乙方负责此工程消防报警系统的维修、设备更换、安装、线路检查维修、调试等工作。 五、付款方式
1、乙方进场施工后一周内，甲方支付合同总价款的50%，待消防报警系统维修完工并经甲方验收合格后一周内，甲方支付至合同总价款的90%。，剩余10%工程款作为质保金（只质保乙方更换的消防设备），于质保期一年满后一个月内一次性无息支付乙方。（质保期至工程完工并经甲方验收合格之日起算） 2、甲方每次付款前，乙方须先行提供甲方等额有效发票。否则，甲方有权不付款。 六、质量要求 防管理部门消防要求进行施工，乙方必须确保维修完工的设备符合消防部门要求。 2、乙方在本次维修的工程配备的各种消防设备、消防设施、消防器材及工程所用材料保质期为一年，必须达到消防部门的技术标准要求。 3、如乙方无法达到本条第1、2款约定质量要求的，甲方有权要求乙方按合同总价款的20%承担赔偿责任，并乙方应及时进行整改，延误的工期，乙方还需按本合同第七条第1款约定支付甲方误工费用。 4、质保期为一年，质保内容是乙方更换的设备，维修的线路不包含在内，因为线路是原有。
消防工程合同书(标准版).docx
编号：_________________ 消防工程合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
甲方(全称): 乙方(全称): 按照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 二、工程日期 开工日期：
竣工日期： 合同工期总日历天数：_____天三、质量标准 工程质量标准： 四、合同价款 金额(人民币大写)： 五、组成合同的文件 1、本合同 2、中标通知书 3、投标书及附件 4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸 6、工程量清单 7、工程报价单及预算书 双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。 六、合同的生效及终止 1、合同签订之日起生效 2、除质量保证书外，甲乙双方履行合同的全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后，本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后，甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。 七、图纸 提供方及份数： 八、甲方工作：
1、提供经当地消防部门审批的设计资料，如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。 2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。 3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作，甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。 4、提供具备施工条件的施工场地 5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地 6、双方约定甲方应做的其他工作： 九、乙方工作 1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。 2、在施工过程中，如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出，由甲方和设计单位与消防部门协商解决。
基本交易合同书(日文)参考
基本取引契約書 契約番号：締結場所： 20 年月日 ______________________________________________________________________________ _ （以下甲という）と会社（以下乙という）は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する（契約）。 第一章総則 第1条：基本原則 甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。 第2条：適用範囲 他の有効的な書面契約がない場合に、本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約（以下個別契約という）に適用する。 第3条：個別契約 １、個別契約のは甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから一週間内に異議を提起しずに受注になる。 ２、甲が注文する製品の名称、数量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関内容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。 第4条：個別契約の変更 １、甲は製品に設計変更と生産変更を行うまたは他の原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の内容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。 ２、上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、甲は乙と相談してから賠償する。 第二章取引
第5条：製品規格 １、甲に渡す製品の規格は、乙が甲の以下の指定要求の通り実行する。 ⑴甲に貸してもらった図面、説明書、各規格標準及び他の技術書類や資料等（以下借りた図面という）。 ⑵乙は図面、説明書によって製造して、甲はそれを認可する（以下認可図面という）。 ２、乙は借りた図面、認可図面及び甲のほかの要求に対して、質問または不明な所がある時、直ちに甲に提出して、指示を待つ。甲は乙の質問に対して、早く返事すること。 ３、需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。 ４、乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。 第6条：借りた図面の管理 乙は借りた図面管理する専職担当者を置けて、以下の要求を厳格に守ること。 ⑴甲の書面認可をもらわないと、乙が図面をコピーしてはならない；甲乙以外の人に貸してあげまたは読ませてはならない。 ⑵使用済みまたは要求された場合に、乙は直ちに借りた図面を甲に返すこと。第7条：価格 １、個別契約を締結する前に、甲乙双方は相談した上で価格を確定する。２、甲に見積書またはコスト予算計画を提供する要求された時、乙は早く提供すること。 第8条：納品 １、乙は業務によく知っている専任の検査人員を手配して、出荷する前に厳格に検査して、規定された期日、数量と納品方法によって合格製品を指定場所まで送ること。 ２、乙は迅速、安全、安値、納期守りの原則に基づいて運送を按排する。運賃の負担について双方が価格と一緒に決定する。 ３、乙は納品する時に、注文書のコピーや他の要求される検査記録と予備品を一緒に渡す。
雨水、污水排水管道工程施工合同书
郑州市北三环（黄家庵东路—中州大道）雨污水改造工程（七标段）合同书 二O一三年月日
合同条款 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：雨水管、渠工程 1．2工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1．3工程内容：雨水管（渠) 安装工程（全长1848m），主管(渠）、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1．4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）1．5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 1．6合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整（￥：1800000元）。 第二条：图纸及附件 2．1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2．2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3．1甲方驻工地代表： 3．2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4．1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4．2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4．3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4．5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4．6组织定期检验和工程验收。 4．7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5．3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5．4保护地下管线。 5．5负责施工现场交通和噪音控制。 5．6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 5．7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5．8负责及时整理和上报施工资料。 5．9保持施工场地文明、卫生。 5．10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5．11负责工程资金垫资的问题。 5．12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6．1质量等级：合格。 6．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6．3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6．5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7．1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7．2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条：工程量核实 8．1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 8．2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8．3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条：乙方所采购材料和设备供应
消防维修工程合同协议书
消防维修工程合同协议书 It was last revised on January 2, 2021
消防维修工程合同 发包单位: (简称甲方) 分包单位: (简称乙方) 根据《中国人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方本着互惠互利的原则，为明确各方的权利和义务，经友好协商签订本合同，合同条款如下: 一、工程概况 l、工程名称:火灾报警系统、室内外消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统联动维修及后续工程量施工工程 2、工程地点: 3、承包内容:火灾报警系统、室内外消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统联动等所有消防工程的维修调试施工，直至工程完工合格后交付业主单位接手。 4、承包方式:人工费承包 二、双方责任和义务 (一)甲方 1、甲方应给乙方创造必要的施工条件 (施工用水、电及有关材料存放场所)。施工当中若遇到甲方负责的事项，甲方应及时解决，并做好施工交叉部分的协凋工作。 (二)乙方 1、乙方必须按有关规定、规范进行施工，并接受甲方单位的监督。 2、乙方必须紧密配合业主单位，不得拖后腿。 3、乙方在施工期间及时做好工程的有关施工交接和隐蔽资料。 三、结算与付款方式
四、工程质量 本工程质量等级为合格，按照《建筑安装工程质量验收评定标准》、现行国家安装工程标准、规范进行检测。若因安装不规范不合理乙方必须及时组织返工修复，直至合格，维修保质期至 五、违约责任本合同经双方代表签字盖章生效后，除不可抗拒原因外不得单方面中止合同，否则即为违约，违约方按照合同规定经当地法院仲裁后赔偿另一方经济损失。六、其它 l、乙方施工人员进现场施工，必须遵守业主单位各项规章制度。 2、乙方在施工期间，必须做好自身安全防范工作，施工期间安全责任事故均由乙方承担，甲方不负任何责任。 3、本合同未尽事宜，协商解决，协商条款与本合同一并实施，并具有同等法律效力。 4、本合同经双方代表签字盖章后生效，工程完工结算付清全部工程款后终止。 5、本合同壹式贰份，甲、乙、双方各执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 代表（签字）：代表（签字）： 签订日期：年月日签订日期：年月日