民事反诉答辩状(8篇)
民事反诉答辩状(8篇)
民事反诉答辩状1
答辩人兼反诉人（被告）：惠州市__X实业有限公司
(略)
法定代表人：（略）
被答辩人兼反诉被告（原告）：__X（惠州）有限公司
（略）
法定代表人：略
答辩人暨反诉人惠州市__X实业有限公司收到你院转来的本诉，现提出答辩意见与反诉如下：
一、关于本诉部分之答辩主张
被答辩人诉讼请求存在缺乏法律与事实依据的部分，望法院查明事实后驳回其不合法的诉讼请求。
1、被答辩人要求答辩人支付本单位工人工资没有法律依据
被答辩人与答辩人在《__X收购合同》，被答辩人委托答辩人收集并清理其指定的废料，该合同显然属于承揽合同；合同中
又约定废料作价出售给答辩人，该合同又属于买卖合同。无论是承揽合同还是买卖合同，被答辩人都没有义务向答辩人支付人工费，该人工是直接为被答辩人清理废料所支付，且该员工属于被答辩人单位职工，显然应该由被答辩人支付工资，要求答辩人承担没有事实和法律依据。
答辩人与被答辩人签署的《__X收购合同》显然上述条款显失公平，根据《中华人民共和国合同法》第五十四条的规定，请求法院予以撤销。
2、被答辩人要求____元没有事实依据
答辩人与被答辩人从20__年1月11日到20__年4月2日，长期存在收集并清理废料、收购废料的复式合同。20__年度答辩人支付了被答辩人员工工资__X元，20__年至20__年度支付了被答辩人员工工资__X元，20x年7月__X元货款已经付给被答辩人，因此合计____元应当予以扣减，即被答辩人只能要求____元欠款。
二、关于反诉部分之诉讼请求与事实和理由
反诉之请求
1、请求法院判令被反诉人开具20__年1月11日以来____元的增值税发票，并承担____元的增值税抵扣损失。
2、本案诉讼费用由被反诉人承担。
反诉之事实和理由
20__年1月11日起，反诉人开始为被反诉人收集、清理并收购被反诉人指定的废料，双方通过电子邮件、微信文件、传真文件、银行转账等形式确认并结算。从20__年1月11日到20__年3月2日，反诉人先后向被反诉人支付____元的废品款，但被反诉人长期拒绝开具增值税发票。《中华人民共和国增值税暂行条例》（以下简称《增值税条例》）第二十一条规定“纳税人销售货物或者应税劳务，应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票，并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额”。这说明在买卖交易中，开具增值税发票本质上系出卖方必须履行的一项税法义务。《增值税条例》第四条规定“除本条例第十一条规定外，纳税人销售货物或者提供应税劳务（以下简称销售货物或者应税劳务），应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式：应纳税额=当期销项税额－当期进项税额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣”。鉴于被反诉人长期拒绝开具增值税发票，导致反诉人不能依法进行税额扣抵，蒙受了不要必要的损失。显然，被反诉人有义务向反诉人开具该增值税发票，以弥补反诉人__X元的增值税抵扣损失。
正因为被反诉人长期拒绝开具增值税发票，反诉人才不得不从20__年3月2日起拒付废品货款。显然被反诉人过错在先，应当依法承担不利后果。
此致
惠州市__区人民法院
答辩人暨反诉人：惠州市__X实业有限公司
二O__年六月二十日
民事反诉答辩状2
答辩人(本诉原告、反诉被告)：某某，男，汉族，____年3月24日出生，身份证号码：现住，__市
被答辩人(本诉被告、反诉原告)：某某，女，汉族，____年12月26日出生，身份证号码：，现住__市。
答辩人因培训费用纠纷将被答辩人起诉至贵院的()惠城法民一初字第多少号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。
一、被答辩人要求支付违约金6000元人民币没有事实和法律依据。
答辩人与被答辩人在____年7月31日签订了《承包协议书》，协议书签订后，答辩人依《承包协议书》完全正确履行了协议书的第二项约定，详见答辩人提交的证据1、学员名单，2、约考回执，3、学员的证人证言，4、收据，5，教学日志。被答辩人在签订《承包协议书》时，已是完全民事行为能力人，应当知道自己的行为有法律效力，更知道善用自己的民事行为能力。
二、被答辩人要求答辩人支付车辆使用费、折扣费等共10000元，无事实与法律依据。
《承包协议书》第二条约定的非常明确，答辩人自负盈亏(只是包括油费、修理费、交通事故产生的维修费用及赔偿);况且依据合同约定，答辩人即是自负盈亏，同时也是被答辩人的教练，负责培训被答辩人的学员，顺利拿到这人驾驶证。
三、被答辩人要求支付所欠4名学员学费，无事实与法律依据。
因为该四名学生，未到韶关考试，因此并不存在交学费事实。
综上所述，被答辩人单方面违约，且想不支付答辩人的培训费及保证金是事实，被答辩人提出的反诉请求无事实与法律依据，因此法院应当依法驳回被答辩人的反诉请求，依法保护答辩人的本诉，以维护答辩人的合法权益不受侵犯。
此致
__市惠城区人民法院
答辩人：
年月日
民事反诉答辩状3
答辩人(被告)：____科技有限责任公司
法定代表人：林__职务：董事长
住所地：__市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座4层
被答辩人(原告)：__正大兴业科贸有限责任公司
法定代表人：赵__职务：总经理
住所地：__市大兴区北臧村镇大臧村大华路西十条3号
因被答辩人__正大兴业科贸有限责任公司诉答辩人____科技有限责任公司所谓居间合同纠纷一案，答辩人于__x6年11月3日收到贵院送达的适用简易程序审理的《应诉通知书》、《起诉状》副本以及开庭传票。答辩人认为，本案事实复杂、权利义务关系不明确、争议巨大，诉讼标的金额也高达270余万元，且案涉《__支付密码产品代理协议书》有伪造签字、涉嫌合同欺诈的重大嫌疑，答辩人已申请贵院依职权调查取证和对该协议有关人员的签字进行笔迹鉴定并拟提起反诉请求撤销该协议，故请求
贵院依法裁定驳回被答辩人的起诉或判决驳回其诉讼请求。此前答辩人已向贵院提交了《关于请求适用普通程序并延期开庭审理的申请书》，请求请贵院将本案适用普通程序并延期开庭审理;为进一步澄清事实，分清是非，答辩人现依法提出答辩意见如下：
一、因案涉《__支付密码产品代理协议书》被答辩人方代表人签字有伪造仿冒的重大嫌疑，涉嫌合同欺诈，当事人双方所谓居间服务关系实际并不存在，答辩人保留提起反诉请求撤销前述《代理协议书》的权利。
被答辩人在其《起诉状》中声称：被答辩人与答辩人于__x6年2月24日签订《__支付密码产品代理协议书》(以下简称“《代理协议书》”);在协议书签订后，在被答辩人的努力促成下，答辩人与华夏银行签订了一系列产品销售合同。然而事实上，自
__x3年以来，答辩人就与华夏银行建立了长期良好的业务关系，两单位的主要技术及业务负责人一直就__支付密码系统的销售
进行着频繁的、直接的协商。截至__x6年2月24日之前，为进一步拓展与华夏银行的业务、为后期的销售奠定基础，应其要求，答辩人向该行赠送了3套价值210余万元的支付密码后台核验系统，并交付了8600台价值500余万元的CI-900支付密码器。上述供货事实甚至在被答辩人自身提供的证据中也得到了证实：落款日期从__x5年12月12日到__x6年2月23日的11张《支付密码器签收单》均证明早在__x6年2月24日前述《代理协议书》
签订之前答辩人就已经与华夏银行供货建立了供货合同关系。在此过程中答辩人并未得到任何外力的帮助，被答辩人所称的“在被答辩人的努力下促成下”答辩人与华夏银行签订了一系列产品销售合同显属与事实不符。
值得强调的是，答辩人完全不需要早在__x3年就已与华夏银行建立供货关系之后还再与被答辩人签订所谓的“居间服务协议”来达到营销目的，案涉《代理协议书》不过是答辩人的业务经理郑芳为达到个人牟利之目的与他人内外串通、蒙骗公司的结果。种种迹象表明，郑芳为获取私利，虚构了公司需要被答辩人合作才能与华夏银行签订合同的假象，声称被答辩人法定代表人赵__与中国华远国际金融公司(IFC)的代表杨书琴女士熟悉，可以经由与华夏银行有着良好关系的杨书琴女士为答辩人提供居
间服务，甚至提出由杨书琴女士作为被答辩人代表人在前述《代理协议书》上签了字。然而，不久之后答辩人即得知杨书琴女士所在的中国华远国际金融公司(IFC)过去为华夏银行的合作方，__x5年3月成为华夏银行的股东，杨书琴女士作为中国华远国际金融公司(IFC)新闻负责人是不可能以被答辩人代表人的身份参与其与华夏银行的商业活动并为答辩人与华夏银行的贸易往
来提供媒介服务的，更不可能作为被答辩人方代表在前述《代理协议书》上签字。因该笔迹与答辩人业务经理郑芳笔迹极为相似，答辩人高度怀疑该签名实为郑芳仿冒所为。此前答辩人曾找郑芳谈话并指出该协议书的疑点所在，要求郑芳转告被答辩人的法定
代表人赵__废除该涉嫌伪造的协议，郑芳对此不置可否，并进而离职下落不明，有关责任追究问题目前正在进行当中。答辩人已就此向贵院提交《调查取证申请书》和《笔迹鉴定申请书》，请求贵院依法向杨书琴女士调查取证，以核实被答辩人提交的《代理协议书》中乙方代表签名“杨书琴”三字是否系杨书琴女士所书，以及请求贵院鉴定该“杨书琴”三字是否系答辩人业务人员郑芳仿冒。
因此，案涉《代理协议书》存在严重的合同欺诈嫌疑，当事人双方所谓居间服务关系事实上并不存在。根据《中华人民共和国合同法》第五十四条第二款规定，“一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销”。因此，答辩人作为受损害方有权据此主张撤销该协议;被答辩人与答辩人个别业务人员为谋取私利串通虚拟的该合同为效力待定合同，答辩人拟向贵院提起反诉以撤销该协议，被答辩人以此即将丧失效力的合同主张所谓的销售佣金显然是站不住脚的。
二、基于上述分析，案涉《代理协议书》纯属答辩人个别业务人员为牟取私利而与被答辩人的一份虚假合同，该合同事实上不可能也没有履行;即使抛开该协议的有效性不谈，被答辩人也没有履行约定的合同义务，无权要求获得所谓的销售佣金，恳请
法庭查清事实并裁定驳回被答辩人起诉或判决驳回被答辩人的诉讼请求。
被答辩人在其《起诉状》中声称：“原告帮助被告__公司向华夏银行销售产品累计CI-90023000台,CI-910270台,CP-10016台。截至目前，华夏银行已经累计向被告给付货款9720900元。根据原、被告所签订的协议书第六条的规定，被告应当给付原告佣金累计达270万元。”显而易见，被答辩人所述与事实严重不符。
首先，如前所述，早在__x6年2月24日《代理协议书》签订之前答辩人就已经与华夏银行建立了供货合同关系，被答辩人所称的“在原告的努力下促成下”答辩人与华夏银行签订了一系列产品销售合同显属与事实不符。
其次，作为《代理协议书》有机组成部分的附件二《甲乙双方应履行的日常义务》明确规定：“乙方应及时向甲方通报其在代理销售区域内的活动、市场情况以及竞争状况”、“除节假日外，乙方须于每周五前见乙方在本周内有关‘产品’的活动以文字形式传真给甲方市场部”，该附件与《代理协议书》具有同等法律效力。但是，迄今为止，答辩人从未收到乙方的所谓通报或书面报告;基于前述分析，案涉《代理协议书》纯属答辩人个别业务人员为牟取私利而与被答辩人虚拟的一份合同，该合同事实上不可能也没有履行，乙方也从未履行过所谓通报或书面报告义
务，只有履行这些义务才能证明其为答辩人提供了居间服务。根据《中华人民共和国合同法》第六十六条之规定：“当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。”很显然，《代理协议书》并未就上述日常义务与答辩人给付佣金约定履行先后顺序，因此，在被答辩人也没有完全履行义务的情况下，答辩人有权拒绝向其支付所谓的销售佣金，恳请法庭依法裁定驳回被答辩人的起诉或判决驳回被答辩人的诉讼请求。
三、退而言之，即使认定该《代理协议书》能够成立，被答辩人现在起诉也属于过早地主张权利，并且夸大了需要向其支付佣金的销售产品数额和产品结算金额，其《起诉状》中所称的多处内容与事实不符，请求贵院在查清事实的基础上依法裁定驳回其起诉或判决驳回其诉讼请求。
被答辩人在其《起诉状》中声称：“原告帮助被告__公司向华夏银行销售产品累计CI-90023000台,CI-910270台,CP-10016台。截至目前，华夏银行已经累计向被告给付货款9720900元。根据原、被告所签订的协议书第六条的规定，被告应当给付原告佣金累计达270万元。”答辩人认为，即使认定答辩人与被答辩人签订的《代理协议书》符合法律规定，根据该协议及其附件，被答辩人可以从答辩人处获取佣金的前提，也必须是促成答辩人
与华夏银行签订产品销售合同，支付佣金仅限于华夏银行向答辩人直接“定购”或“发出定单”，而自__x6年2月24日该协议签订以来，答辩人只与华夏银行签订了5000台支付密码销售的协议，价值__x万元，远非原告在其起诉状中声称的23000台，故涉及支付佣金的仅有5000台密码器。其次，《代理协议书》第六条关于佣金的计算方式约定：“佣金=(银行最终结算单价-__结算单价)×实际发货数量×收款期参数”即佣金的支付以银行最终结算价(即答辩人与华夏银行交易价)不低于__结算价为前提，但事实上，银行最终结算价400元/台低于《代理协议书》第六条规定的__结算价435元。因此，即使该《代理协议书》为有效合同，依照双方约定，答辩人需要支付的佣金数额为零，被答辩人还是无权向答辩人要求支付佣金，答辩人并未有任何违约行为。
同时，即使认定该《代理协议书》能够成立，答辩人现在向被答辩人起诉要求支付佣金也是过早的行使了合同权利。查案涉《代理协议书》第七条第二款对双方佣金结算方式有明确约定：“甲方同意在收到客户每次定单所支付之全部结算货款后10个工作日内依照本协议第六条之规定支付乙方佣金。”也就是说，被答辩人只有在答辩人收到每次定单的全部结算货款之后才能向答辩人主张支付佣金的权利。而在答辩人与华夏银行于__x6年4月签订的《华夏银行电子支付密码器项目、设备合同》第五条第三款明确规定：“设备安装调试合格后，甲方支付80%货款;
设备运行到30日内无故障，支付17%货款;在设备保质期内双方协定根据合同执行情况支付合同的尾款，即3%货款。”又该合同第八条第一款约定：“乙方对所提供产品免费保修3年及终身维护。保修起始日期以安装验收报告日期为准。”也就是说，答辩人对设备的保质期为3年;按该合同中关于付款方式的约定，答辩人要在安装验收后3年才能就该次定单收回全部结算货款，在答辩人收回该次订单的全部结算货款后十天内才应向被答辩人支付该次订单的佣金。而该合同不过刚履行几个月，离3年的保质期限还相距甚远，答辩人也要等待2年多才能收回全部的结算货款。根据《代理协议书》双方关于佣金结算方式的约定，被答辩人无权在答辩人收回全部结算货款之前主张结算该次定单的佣金。因此，被答辩人提起本次诉讼之举是过早的行使其合同权利，被答辩人有权拒绝履行且不承担任何违约责任，请求贵院在查清事实的基础上依法裁定驳回其起诉或判决驳回其诉讼请求。
综上所述，案涉《__产品代理协议书》因有伪造他人签字、涉嫌合同欺诈的重大嫌疑而成为可撤销的合同，被答辩人依据该协议主张所谓的佣金和违约责任是不能成立的。事实上当事人双方之间所谓的居间服务关系并不存，在该协议不可能也没有实际履行。即使该协议能够成立，现在起诉也属于过早地主张权利，此举与双方达成的《__产品代理协议书》关于答辩人收回全部结算货款才向被答辩人结算佣金的约定明显不符;且被答辩人随意
夸大销售产品的数额和结算货款，并在此基础上索要巨额佣金，是没有事实依据和法律依据的。答辩人保留对其提起反诉的权利。答辩人特具上述意见，请求贵院在查清事实的基础上裁定驳回被答辩人的起诉或判决驳回其诉讼请求，以维护答辩人的合法权益。
此致
__市海淀区人民法院
答辩人：____科技有限责任公司
法定代表人：
__x6年11月15日
民事反诉答辩状4
案号：（20__）某某法民一初字第__x号
答辩人兼反诉人（被告）：陆某某，男，汉族，19__年__月__日出生，现住在某某市某某区某某路x栋__x房，身份证号码(略)。联系电话（略）。
答辩人暨反诉人201c年__月__日收到你院转来的本诉，现提出答辩意见与反诉如下：
一、关于本诉部分之答辩主张
原告诉讼请求缺乏法律与事实依据，望法院驳回其诉讼请求。
1、被答辩人诉讼请求不明确
我国《民事诉讼法》第一百一十九条明确规定起诉必须“有具体的诉讼请求和事实、理由”，被答辩人诉讼请求第一项存在两种选择性要求，显然属于不符合“有具体诉讼请求”的规定，法院应当予以驳回。
2、答辩人与被答辩人签署的《房屋租赁合同》合法有效
答辩人与被答辩人20__年1月31日签署《房屋租赁合同》，无论该转租是否征得房东同意，该《房屋租赁合同》都合法有效。根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十六条第一款的规定“出租人知道或者应当知道承租人转租，但在六个月内未提出异议，其以承租人未经同意为由请求解除合同或者认定转租合同无效的，人民法院不予支持”。从20__年1月31日答辩人转租到20__年3月被答辩人起诉，房东从未提出异议，显然属于默认该转租有效。答辩人与被答辩人签署的《房屋租赁合同》不违反法律禁止性规定，当然应当受到法律保护。
3、被答辩人无权要求退回租赁押金
答辩人与被答辩人《房屋租赁合同》既然合法有效，那么起到担保作用的租赁押金当然无需退还。答辩人收取被答辩人租赁押金，属于双方合意，并不违反法律禁止性规定，因此被答辩人无权要求退还租赁押金。
二、关于反诉部分之诉讼请求与事实和理由
反诉之请求
1、请求法院解除反诉人与被反诉人签署的《房屋租赁合同》，并支付拖欠的租金93，000元（暂计至20__年11月1日），
2、本案诉讼费用由被反诉人承担。
反诉之事实和理由
20__年1月31日反诉人与被反诉人签署《房屋租赁合同》，约定反诉人将位于某某县某某镇某某路__号某某酒店的一楼、二楼约500平方米的房屋出租给被反诉人从事餐饮经营，租期为15年。20__年7月1日开始计租金，3年内每月6，000元，20__年7月1日到20__年6月30日每月租金6，600元。合同签署后，被反诉人开始装修并开始营业。
20__年9月以后，被反诉人一直拖延支付租金，严重违反合同约定。根据《房屋租赁合同》第四条的约定，反诉人有权在被反诉人逾期15天交付租金时单方面终止租赁合同不作任何补
偿。因此，反诉人要求解除与被反诉人《房屋租赁合同》并要求支付拖欠的租金，并不退还保证金。
此致
某某县人民法院
答辩人暨反诉人：
二O一x年十一月十九日
民事反诉答辩状5
答辩人(本诉原告、反诉被告)：冼某升，男，汉族，__x年10月2日出生，现住在佛山市__区__镇__村__街__巷__号，电话____________x。
被答辩人(本诉被告、反诉原告)：__市某某装饰工程有限公司__分公司
__市河南岸__路__x新村__大厦首层__号。
负责人：黎某某电话________________。
答辩人因装修合同纠纷将被答辩人起诉至贵院的(____)惠城法民一初字第__号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。
一、被答辩人要求答辩人支付工程欠款67254元及违约金122402.28元没有事实和法律依据。
1、被答辩人单方面增加工程项目，违反合同约定。
在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第一项第3条规定工程安装内容、施工费用、增减项目都需要经双方签认后生效。但是，被答辩人将双方约定的工程总造价7.1万元增加到13.9006万元(折后价12.5982万元)，没有答辩人的签字确认，因此该增加的所谓工程项目和工程款违背了合同约定，超出了答辩人的委托范围，本身是对答辩人权利的侵害，不仅无权要求答辩人支付增加的款项，而且需要承担侵权责任。
2、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化，没有任何证据。
被答辩人以答辩人在施工图纸中“配电系统图”中签字确认“开工，以实践数为准”，就武断认为被答辩人所从事的'一切工程施工都得到答辩人认可，显然是荒唐的。一方面双方在《装饰工程合同书》第七项第1条规定施工图须答辩人签字认可后被答辩人方可施工，另一方面第七款第3条规定答辩人变更设计或增减项目须书面通知被答辩人并列明原因、部位、时间、材料等，这就说明任何未经答辩人签字确认的施工一律属于被答辩人违约，任何未经答辩人书面详细通知被答辩人的变更行为一律视为未变更。被答辩人拿出答辩人在配电系统图中的签字确认，就认
为答辩人认可一切施工变更，明显违背了合同约定。即使答辩人同意了施工变更，也只是同意配电系统图的变更，答辩人并没有在其他图纸上签字确认。
二、被答辩人拒绝支付第三期所谓工程款符合法律规定。
在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第四项地1条规定工程总价款为7.1万元，第一期工程款、第二期工程款分别为总价款的50%和35%，即答辩人已经支付了总价款的85%，履行了主要合同义务。可是，被答辩人经答辩人确认完成的工程量却尚未达到总量一半，答辩人不是认真按照合同约定完成装修项目，而是一再单方面增加装修项目以牟取合同约定之外的非法利益，因此答辩人有权行使同时履行抗辩权，要求被答辩人提供的合法工程量与答辩人所支付的工程款相适应。
答辩人已经支付了合同约定总价款85%的工程款，在被答辩人未能完成合同约定85%的工程量之前，答辩人拒绝支付第三期所谓工程款，符合相关法律规定。被答辩人只有完成了相应的工程量，才有权要求答辩人支付余下的工程款。
三、被答辩人单方面停工，需承担违约责任。
根据答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第七项第1条的规定，施工图须在答辩人签字确认后被答辩人方可以施工，____年11月4日答辩人在被答辩人提供的施工图上签字，因此
被答辩人最早开工时间应该是____年11月4日。到____年11月30日，被答辩人开工不超过26天，答辩人已经支付合同约定85%的工程款。按照《装饰工程合同书》规定两个月的工期进度，被答辩人尚未完成总工程量半数，就要求答辩人支付95%的总价款，并在____年12月22日单方面停工，明显侵害了答辩人合法权益。
此外，该《装饰工程合同书》没有约定合法停工的事由，因此被答辩人即使自身权益受到损害，也只享有法律所规定对完成的工作成果行使留置权或通过合法途径要求答辩人付清工程款，而无权采取停工这种激化矛盾的粗暴方式损害答辩人利益。因此，被答辩人单方面停工既没有法定依据也没有约定依据，属于严重违约行为，需承担违约责任。
综上所述，被答辩人单方面增加装修工程量，在收取绝大部分合同约定工程款后未完成相应工程量的情况下，又单方面停工，严重损害了答辩人合法权益。因此，被答辩人要求答辩人支付未经答辩人签字认可的新增工程款，显然没有事实和法律依据。被答辩人单方面停工造成答辩人严重损失，被答辩人需承担违约责任并按照合同约定完整履行合同义务。
此致
__市__区人民法院
答辩人：冼某升
民事反诉答辩状(8篇)
民事反诉答辩状(8篇) 民事反诉答辩状1 答辩人兼反诉人（被告）：惠州市__X实业有限公司 (略) 法定代表人：（略） 被答辩人兼反诉被告（原告）：__X（惠州）有限公司 （略） 法定代表人：略 答辩人暨反诉人惠州市__X实业有限公司收到你院转来的本诉，现提出答辩意见与反诉如下： 一、关于本诉部分之答辩主张 被答辩人诉讼请求存在缺乏法律与事实依据的部分，望法院查明事实后驳回其不合法的诉讼请求。 1、被答辩人要求答辩人支付本单位工人工资没有法律依据 被答辩人与答辩人在《__X收购合同》，被答辩人委托答辩人收集并清理其指定的废料，该合同显然属于承揽合同；合同中
又约定废料作价出售给答辩人，该合同又属于买卖合同。无论是承揽合同还是买卖合同，被答辩人都没有义务向答辩人支付人工费，该人工是直接为被答辩人清理废料所支付，且该员工属于被答辩人单位职工，显然应该由被答辩人支付工资，要求答辩人承担没有事实和法律依据。 答辩人与被答辩人签署的《__X收购合同》显然上述条款显失公平，根据《中华人民共和国合同法》第五十四条的规定，请求法院予以撤销。 2、被答辩人要求____元没有事实依据 答辩人与被答辩人从20__年1月11日到20__年4月2日，长期存在收集并清理废料、收购废料的复式合同。20__年度答辩人支付了被答辩人员工工资__X元，20__年至20__年度支付了被答辩人员工工资__X元，20x年7月__X元货款已经付给被答辩人，因此合计____元应当予以扣减，即被答辩人只能要求____元欠款。 二、关于反诉部分之诉讼请求与事实和理由 反诉之请求 1、请求法院判令被反诉人开具20__年1月11日以来____元的增值税发票，并承担____元的增值税抵扣损失。 2、本案诉讼费用由被反诉人承担。
民事答辩状范本
民事答辩状范本 民事答辩状范本（通用3篇） 民事答辩状范本篇1 答辩人： 地址： 被答辩人： 地址： 法定代表人： 20__年5月29 日，答辩人因收到四川市顺庆区人民法院转来——四川XX房地产开*有限公司关于“判令被反诉人支付因违法阻拦反诉人铺设自然气管道导致反诉人转变原设计方案而造成的损失20000元”一案，现依法提出如下答辩看法： 答辩事项： 答辩人恳求人民法院依法驳回四川XX房地产开*有限公司不合理且不合法的反诉恳求。 事实和理由： 一、答辩人未见到所谓的“城市首座项目原铺设自然气管道的设计方案”，四川XX房地产开*有限公司也未事先书面告知答辩人或城市印象业主大会，更不用说，此方案能否获得通过 二、“城市印象”小区六百多户住户，自然气管道已根据小区户数计算输气管径，并已定型管径。自然气等能源利用配套设施在业主购置商品房时已向自然气公司（其费用已由四川泰合房地产开*有限公司代
收）购买自然气使用权。“城市印象”小区规划区域内的用自然气等附属设施自然属于业主共有。 三、假如1000多户的“城市首座”小区要到我小区开自然气接口分流或接已定型管径输送的自然气管道，小区生活用自然气压力必定有影响（因定型管径输送的自然气未增压）。这与《民法典》第九十二条（不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的，应当尽量避开对相邻的不动产权利人造成损害;造成损害的，应当赐予赔偿）的规定相违反。 “城市首座”小区最终借道“城市印象”小区23幢旁在市政主自然气管开接口分流或接生活用自然气管道，对我小区的用气质量影响相比较小，答辩人并赐予便利。这符合《民法典》第八十八条（不动产权利人因建筑、修缮建筑物以及铺设电线、电缆、水管、暖气和燃气管线等必需利用相邻土地、建筑物的，该土地、建筑物的权利人应当供应必要的便利。）的规定。 四、在社区居委会和答辩人建议下，要求自然气公司负责人书面承诺公示于我小区：“城市首座”小区要到“城市印象”小区开自然气接口分流或接已定型管径输送的自然气管道后，承诺确保今后“城市印象”小区自然气用户每天高峰用气压力无影响或正常使用，答辩人的合理诉求，自然气公司始终不发布承诺书公示于小区。 五、依据《民法典》第七十六条和《物业管理条例》第十一条规定的事项由业主共同打算。其中，打算第（七）项有关共有和共同管理权利的其他重大事项，应当经专有部分占建筑物总面积过半数的业主且占总人
反诉答辩状范本
反诉辩论状范本 反诉辩论状范本。 辩论人： 地址： 被辩论人： 地址： 被辩论人〔本诉被告〕反诉辩论人〔本诉原告〕 __________林地合同纠纷一案。辩论人〔本诉原告〕针对反诉所称事实，理由和相关证据结合我国法律规定依法做出如下辩论： 一、恳求事项：驳回被辩论人的诉求，支持辩论人〔本诉原告〕的本诉恳求。 二、事实与理由： 1、辩论人〔本诉原告〕签订《补偿协议》后正常使用林地，在被辩论人〔本诉被告〕同意的情况下搭建临时使用房，该临时使用房随时可以撤除恢复__________林地，辩论人〔本诉原告〕只是为了有效使用__________林地，并没有改变林地的用处。
2、辩论人〔本诉原告〕是否受过行政处分与本案没有任何关系，更不属于同一法律关系。辩论人〔本诉原告〕在被辩论人〔本诉被告〕同意的情况下搭建临时使用房，已经承受了行政处分后最终撤除了临时使用房，已经承当了相应的法律责任。 3、被辩论人〔本诉被告〕诉称事实有误，成心歪曲事实，意图违背合同不诚信履行。本案的真正事实为__________年__________月______________诉原被告签订《补偿协议》，双方约定对方对__________林地有偿使用，使用期限至 __________年，并约定双方权利义务内容受__________年 __________月______________诉被告与龚飞签订的 《____________________林地有偿有期使用合同书》约束。但__________年__________月，被告不遵守双方的约定通知原告解除合同并擅自撤除原告的地上建筑物，原告问其缘由，被告称该地被告要用来堆放渣土。 综上论证，辩论人〔本诉原告〕认为：被辩论人〔本诉被告〕诉称恳求没有事实和法律根据，理应驳回。支持辩论人〔本诉原告〕的本诉恳求。 此致 _____________人民法院 辩论人：_________________________
民事反诉答辩状
民事反诉答辩状 民事反诉答辩状是一种被告人对原告提出的诉讼请求进行反诉的一种诉讼形式。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条、第六十四条之规定，被告在答辩期内可以向法院提出对原告进行反诉的请求。因此，民事反诉答辩状是被告人在答辩期内向法院提交的一份重要文书，具有很高的诉讼效力。 一、民事反诉答辩状的作用 1.开辟被告人难以进行反击的“一条道路” 在民事诉讼中，原告方在起诉过程中拥有一定的优势，而被告方往往处于劣势。因此，被告方需要选择合适的方法进行反击，挽回损失。反诉是被告方的一种重要手段，可以有效抵制原告方的主张，消除原告方在起诉过程中的优势。因此，民事反诉答辩状可以有效地为被告人开辟一条道路，使其更充分地表达自己的诉求。 2.降低诉讼的成本 在一场民事诉讼中，原告和被告都要面临很高的诉讼成本。反诉是被告降低诉讼成本的一种方式。在反诉过程中，被告可以通过对原告的反击来减少自己的损失，从而降低自己在这次诉讼中的成本。 3.提高诉讼的效率
反诉是诉讼过程中的一种重要手段，通过反诉可以充分地表达被告人的诉求。通过民事反诉答辩状这一手续，被告人可以在诉讼过程中对原告方的诉求提出反击，从而更快地推进诉讼程序。 二、民事反诉答辩状的组成要素 民事反诉答辩状的组成要素应与一般答辩状相似，但应注意反诉状元要素的需要。 1.标题 民事反诉答辩状的标题应该清楚明确，标注本案件的案号、原告和被告名称以及诉讼程序等基本信息。 2.反诉请求 反诉请求应该在民事反诉答辩状中得到明确阐述。答辩人可以通过反诉，主张对原告要求压缩或使自己产生利益使用权等，此时在反诉请求中要求阐述反诉的具体内容及其请求。 3.理由及证据 在民事反诉答辩状中，被告方需要充分阐述自己的立场和相关证据，以使法院判断的材料更加充分和明确。被告方需要提前准备有效的证据，以支持其恢复损失的主张。 4.法律依据 针对反诉请求和理由提出相应的法律依据，以便法院对反诉请求进行法律判断和评估。法律依据包括相关的法律法规、司法解释等。
2021最新民事反诉答辩状范本
2021最新民事反诉答辩状范本 风险提示： 一份严谨的民事诉讼答辩状，首先需要分清是否属于法院主管，是否有需要写民事诉讼答辩状；其次是弄清楚受理法院的管辖；再有就是检查诉讼主体是否遗漏，是否有误；此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。在明显存在上述问题时，不要急于答辩，答辩时在答辩中明确提出异议，往往能事半功倍，即可令对方败诉。 反诉被告反诉与原告签订商铺转让协议的纠纷一案，作答辩如下： 答辩事项： 1、请求人民法院依法撤销原被告之间签订的《商铺转让协议书》。 2、请求人民法院依法判令原告返还被告支付的转让费______元 3、反诉的诉讼费由反诉原告自行承担。 风险提示：
制作民事答辩状时，应当围绕原告在民事起诉状中叙述的事实和理由进行。答辩人有权否认对自己不利的不能成立的和无证据证明的事实。进而有取舍地阐述对自己有利的，及对方当事人没有提及的事实，特别在一些双方当事人存在混合过错或都有违约行为的案件，答辩人更应当注意如何承认、如何反驳及如何确立自己的观点。从而达到以自己的事实和理由和对方的事实和理由相抗衡。 事实与理由： 原被告双方在______年______月______日，签订了一份《商铺转让协议书》，该协议原告以本人的名义将商铺的权利义务转让给被告，被告按约定当即支付______万元转让费给被告，剩余转让费按月支付。合同履行过程中，被告于______年______月______日发现（从转让商铺所有权人北理工学校了解到）原告没有相应的转让代理权，被告权益得不到相应的保障。根据《中华人民共和国合同法》第48条第1款行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任的规定，该合同对被告不发生效力，并由原告承担责任，所以原被告双方签订的《商铺转让协议书》为无效协议。反诉被告就多次找反诉原告协商，要求撤销协议，返还转让费，但反诉原告不同意，必须强买强卖，被告本需需求法律程序解决，但被原告抢先一步，为维护被告合法权益，现被告反诉原告返还被告支付的转让费______元。
民事反诉答辩状范文
民事反诉答辩状范文 尊敬的法官： 我系被告X公司的控告人，特向贵庭提出反诉答辩状，具体事项如下： 一、案件回顾 原告Y先生以侵犯商业秘密为由，起诉本公司，要求判决本公司停止侵权行为并赔偿损失。 二、反诉请求 根据切实的证据和事实，我们认为在此案中原告即存在违法行为，故我们提出反诉请求，要求贵庭判决以下事项： 1. 原告犯有商业诽谤行为，对本公司声誉造成了严重的负面影响，要求原告公开道歉并赔偿相应损失。 2. 原告恶意与其他竞争对手串通作恶，侵犯本公司商业机密并泄露公司机密信息，导致公司商业利益受到严重损害，要求原告赔偿惩罚性赔偿金。 三、回应原告指控 为针对原告的指控作出回应，本公司详细回顾了相关证据，并得出以下结论： 1. 原告所指控的商业秘密侵犯并不存在，无证据支持其指控。
2. 本公司积极配合调查，已完全清楚证明了自身无任何涉及商业秘密的违法行为。 四、反证据 我们还特意搜集了与本案相关的相关证据，向贵庭呈交，以证明原告的指控完全站不住脚，并证明了原告本人在此案中存在虚假陈述的事实。 五、法律依据 在此，我们特别引用了以下相关法律条款来支持我们的反诉请求： 1. 《中华人民共和国民法通则》第三百四十六条第一款：“当事人依法响应民事诉讼应付主张举证的责任，自己的主张不予证明的除外。” 2. 《中华人民共和国合同法》第一百五十一条：“当事人在合同履行中有权利的，无正当理由拒绝对方主张这种权利。” 3. 《中华人民共和国商业秘密保护法》第十五条：“非经法定程序或者权利人许可，其他人不得蓄意取得、披露或者使用他人商业秘密。” 4. 《中华人民共和国刑法》第二百二十六条：“泄露国家秘密情报罪”的相关条款。 六、举证和证据保全申请
民事答辩状范文
民事辩论状该怎么(zěn me)写呢?下面是给大家带来了“民事辩论状范文〞，欢送阅读。 篇一：民事(mínshì)辩论状范文 辩论人：XX市顺庆区城市(chéngshì)印象业主委员会。 地址(dìzhǐ)：XX市顺庆区金鱼岭街42号 业主(yèzhǔ)委员会负责人：XXX 被辩论人：四川泰合房地产开发。 地址：四川省XX市顺庆区杨家巷16号2楼。：0817-*******。 法定代表人：XXX 2022年5月29 日，辩论人因收到XX市顺庆区人民法院转来——四川泰合房地产开发关于“判令被反诉人支付因违法阻拦反诉人铺设天然气管道导致反诉人改变原设计方案而造成的损失20220元〞一案，现依法提出如下辩论意见： 辩论事项： 辩论人恳求人民法院依法驳回四川泰合房地产开发不合理且不合法的反诉恳求。 事实和理由： 一、辩论人未见到所谓的“城市首座工程原铺设天然气管道的设计方案〞，四川泰合房地产开发也未事先书面告知辩论人或城市印象业主大会，更不用说，此方案能否获得通过? 二、“城市印象〞小区六百多户住户，天然气管道已按照小区户数计算输气管径，并已定型管径。天然气等能源利用配套设施在业主购置商品房时已向天然气公司(其费用已由四川泰合房地产开发代收)购置天然气使用权。“城市印象〞小区规划区域内的用天然气等附属设施自然属于业主共有。 三、假如1000多户的“城市首座〞小区要到我小区开天然气接口分流或接已定型管径输送的天然气管道，小区生活用天然气压力必定有影响(因定型管径输送的天然气未增压)。这与?物权法?第九十二条(不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的，应当尽量防止对相邻的不动产权利人造成损害;造成损害的，应当给予赔偿。)的规定相违犯。 “城市首座〞小区最终借道“城市印象〞小区23幢旁在市政主天然气管开接口分流或接生活用天然气管道，对我小区的用气质量影响相比拟小，辩论人并给予方便。这符合?物权法?第八十八条(不动产权利人因建造、修缮建筑物以及铺设电线、电缆、水管、暖气和燃气管线等必须利用相邻土地、建筑物的，该土地、建筑物的权利人应当提供必要的便利。)的规定。 四、在社区居委会和辩论人建议下，要求XX天然气公司负责人书面承诺公示于我小区：“城市首座〞小区要到“城市印象〞小区开天然气接口分流或接已定型管径输送的天然气管道后，承诺确保今后“城市印象〞小区天然气用户每天顶峰用气压力无影响或正常使用，辩论人的合理诉求，XX天然气公司一直不发布承诺书公示于小区。 五、根据?物权法?第七十六条和?物业管理条例?第十一条规定的事项(shìxiàng)由业主共同决定。其中，决定第(七)项有关共有和共同管理权利的其他重大事项，应当经专有局部占建筑物总面积过半数的业主且占总人数过半数的业主同意。事实上，过非常之一的业主民意同意都没有，更不用说书面表决
反诉答辩状范文
反诉答辩状范文 反诉答辩在民事审判案件中比较常见，一般反诉都是被告人的权力，以此也体现了我国法律的人性化，彰显了法律的公平，正义。重要的是能保护当事人的合法权益，所以说，反诉在民事案件中尤为的重要。通常也受到被告人的高度关注。那么反诉答辩状范文怎么写?下面就让我为大家讲解吧。 反诉答辩状论文 答辩人：xxxx有限公司 住所地：xx市xxx区xx号 法定代表人：xx,公司董事长. 因原告xxx有限公司诉被告大连xxx有限公司解除联建合同按实际工程量结算工程造价纠纷一案,现被告提出反诉请求,故提出答辩如下： 不同意被告的反诉请求,请法庭驳回被告的反诉. 1、按照200x年x月x日原、被告双方签订的xxx工程联建合同第x条第x款约定,被告支付的xxx万元是联建工程(xxx项目)的施工定金,这项款的性质不是支付给原告的,而是对双方联建这项工程项目的一种保证,依据我国法律,被告无理由要求原告双倍返还. 2、依据本案事实造成双方联建合同一开始就无法履行的原因,不是原告违约,而是被告违约,如岩体基坑支护问题,按合同约定,应当由被告负责施工,但被告没履行,原告无奈为保证工程进度,原告垫
资干的,原告垫资xxx万元.另外按联建合同约定应由被告代垫的费用,被告一概未付,使工程无法继续开展,原告无奈又垫资xx万元,基于这个事实,被告违约,无理由追要原告的违约金,要求双倍返还保证金,没有事实和法律依据. 3、被告反诉请求支付xxx万罚金违反法律程序. (1)根据本案事实,由于xxx万是联建工程施工的保证金,原审法庭在xxx号判决中已有裁决结果,本次原告提出申诉的本案焦点是x 区土石方挖运造价问题,因此不应在本次审理范围之内. (2)被告就这个xxx万罚金问题,曾向中级人民法院提起诉讼,大连市中院民二庭xxx号判决驳回被告起诉,被告上诉致省高院,省高 院200x辽立房终字xx号裁定书再次已维持市中院xxx号民事裁定书,现已生效. 基于以上答辩事实和理由,请人民法院驳回被告的反诉请求. 答辩人：xxxx有限公司 200x年xx月xx日 反诉答辩的产生： 反诉则是指在已经开始的诉讼程序中，本诉的被告向人民法院提出的以本诉原告作为被告的一种独立的反请求。 从民法理论上去探寻，反诉提起的条件一般包括： ①提起反诉的主体只能是本诉的被告; ②反诉诉请应当与本诉的诉请具有牵连性，即反诉与本诉的诉请或诉请理由基于同一事实或者同一法律关系，没有此种联系，应视为
民事反诉答辩状范文
民事反诉答辩状 民事反诉答辩状范文 反诉直接意思就是原告变被告，那么，下面是CN人才公文网小编给大家整理收集的民事反诉答辩状范文，供大家阅读参考。 民事反诉答辩状范文1 答辩人(本诉原告、反诉被告)：冼某升，男，汉族，xxx年10月2日出生，现住在佛山市xx区xx镇xx村xx街xx巷xx号，电话xxxxxxxxxxxxx。 被答辩人(本诉被告、反诉原告)：xx市某某装饰工程有限公司xx 分公司 地址：xx市河南岸xx路xxx新村xx大厦首层xx号。 负责人：黎某某电话xxxxxxxxxxxxxxxx。 答辩人因装修合同纠纷将被答辩人起诉至贵院的(xxxx)惠城法民一初字第xx号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。 一、被答辩人要求答辩人支付工程欠款67254元及违约金122402.28元没有事实和法律依据。 1、被答辩人单方面增加工程项目，违反合同约定。 在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第一项第3条规定工程安装内容、施工费用、增减项目都需要经双方签认后生效。但是，被答辩人将双方约定的工程总造价7.1万元增加到13.9006万元(折后价12.5982万元)，没有答辩人的签字确认，因此该增加的所谓工程项目和工程款违背了合同约定，超出了答辩人的委托范围，本身是对答辩人权利的侵害，不仅无权要求答辩人支付增加的款项，而且需要承担侵权责任。 2、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化，没有任何证据。 被答辩人以答辩人在施工图纸中“配电系统图”中签字确认“开工，以实践数为准”，就武断认为被答辩人所从事的一切工程施工都得到答辩人认可，显然是荒唐的。一方面双方在《装饰工程合同书》
对反诉的答辩状
对反诉的答辩状 答辩状 被告：[被告姓名] 原告：[原告姓名] 法院：[法院名称] 案号：[案号] 一、概述 尊敬的法官： 本被告谨以此答辩状出庭，就原告提出的诉讼请求作出如下回应。 二、引言 1. 背景信息： 本案涉及[案件的背景信息]。 2. 声明： 本被告对原告的诉求提出否认，并将对其提出的指控逐一进行详细解释。 三、对原告主张的否认与辩驳 1. 第一项争议点
前文提到的第一项争议点是[争议点具体细节]。关于该争议点，本 被告提出如下辩护意见： （在此详细解释本被告对第一项争议点的辩护意见） 2. 第二项争议点 前文提到的第二项争议点是[争议点具体细节]。关于该争议点，本 被告提出如下辩护意见： （在此详细解释本被告对第二项争议点的辩护意见） 3. 第三项争议点 前文提到的第三项争议点是[争议点具体细节]。关于该争议点，本 被告提出如下辩护意见： （在此详细解释本被告对第三项争议点的辩护意见） 四、反诉与辩解 1. 反诉内容说明 本被告对原告的某些行为提出反诉，并按照如下条款提出相关诉求：（在此详细列出反诉内容及相关要求） 2. 对反诉的辩解 原告对于本被告的反诉提出异议，本被告特述如下： （在此详细解释本被告对原告对反诉异议的辩解）
五、证据 本被告将在庭审时提交以下证据以支持辩护和反诉： 1. 证据一： （在此详细列出证据一的内容、来源和重要性） 2. 证据二： （在此详细列出证据二的内容、来源和重要性） 3. 证据三： （在此详细列出证据三的内容、来源和重要性） 六、请求 基于上述辩解和反诉，本被告诚恳请求法庭如下： 1. 判决驳回原告的诉讼请求； 2. 判决支持本被告的反诉，并满足相关诉求； 3. 其他可能的补救措施和救济措施，以公平合理为基础。 七、结束语 本被告谨以此答辩状表示对法庭的尊重和合作，同时等候法庭的公正裁决。特此呈上。 被告：_________________ 日期：_________________
民事反诉答辩状范文
Knowing what I want to do, in the dead of night, ask myself my future plans, and move in that direction to realize it.悉心整理助您一臂（页眉可删） 民事反诉答辩状范文 民事反诉答辩状范文【1】 答辩及反诉人：胡______，女______岁，汉族，临时工，______省______县人，住______县林业局竹木加工厂宿舍。 委托代理人：______县法律顾问处律师______ 原告______县土产公司诉债务一案，现提出答辩及反诉如下： (一)答辩部分：我(答辩及反诉人)自_____年_____月_____日起，由原告雇为临时工，专做货车装卸毛竹、竹片等土产品。 ____年_____月_____日上午，我与其他5名临时工在原告院内装毛竹，因该卡车无固定的铁架或木架，仅临时选用几根毛竹做插杆，装车设备不牢，加上超载2.6吨(250支毛竹)，以致毛竹塌落，我从车上摔下，被毛竹打伤，不省人事。 经医院检查诊断，我为“外伤性脾破裂，脑震荡”，头部裂伤缝合12针，脾脏切除，共输血1810毫升，住院治疗56天，花去医疗费890.27元。
出院后，医嘱休息半年(医院诊断书已呈交你院)。 这起工伤事故的发生，完全是原告方的装车设备不牢，劳动保护制度不健全所引起的。 原告作为国营企业，对此不仅不检查改进自己的工作，反而推脱责任，这是很不应该的。 劳动部公布的《劳动保险条例实施细则修正草案》第三十六条第一项规定：“实行劳动保险的企业的临时工、季节工及试用人员，因公负伤医疗期间待遇与一般工人相同。”根据这一规定精神，我因公负伤医疗期间的待遇，应按照《劳动保险条例》第十二条甲项的规定办理，即：其全部诊疗费、医药费、住院费、住院时的膳费与就医路费，均由企业或厂方负担。 在医疗期间，工资照发。 由此可见，原告预支给我的医疗费用______元作为我的欠款而现在要我返还，纯属不知法、不懂法的表现。 (二)反诉部分：我因公负伤医疗期间，依法应由原告负担的费用如下： 1.以现金交纳的医药费、输血费救护车费计667.54元(全部单据已呈交你院); 2.住院期间的膳费84元(每天1.50元，56天);
反诉答辩状范文
反诉答辩状文 导语：如果是这样就好合好散，不要把事情扯复杂。以下小编为大家介绍反诉答辩状文文章，仅供参考! 反诉答辩状文 反诉人(本诉被告)：XXX，男，1984年12月8日出生，汉族，住所：： 反诉人(本诉被告)：XXX，男，1985年4月9日出生，汉族，住所：，： 被反诉人(本诉原告)：XXX，女，1985年4月9日出生，汉族，住所地：XXXXXXXXXXXXXXX，： 反诉被告：XXX、XXX，反诉与原告XXX，签订商铺转让协议的纠纷一案，作答辩如下： 1、请求人民法院依法撤销原被告之间签订的《商铺转让协议书》。 2、请求人民法院依法判令原告返还被告支付的转让费xxxxx 元 3、反诉的诉讼费由反诉原告自行承担。 具体事实理由如下： 原被告双方在20xx年6月18日，签订了一份《商铺转让协议书》，该协议原告以本人的名义将商铺的权利义务转让给被告，被告
按约定当即支付7万元转让费给被告，剩余转让费按月支付。合同履行过程中，被告于20xx年XX月XX日发现(从转让商铺所有权人北理工学校了解到)原告没有相应的转让代理权，被告权益得不到相应的保障。根据《中华人民国合同法》第48条第 1款“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任”的规定，该合同对被告不发生效力，并由原告承担责任，所以原被告双方签订的《商铺转让协议书》为无效协议。反诉被告就多次找反诉原告协商，要求撤销协议，返还转让费，但反诉原告不同意，必须强买强卖，被告本需需求法律程序解决，但被原告抢先一步，为维护被告合法权益，现被告反诉原告返还被告支付的转让费xxxxx元。 综上所述，原被告签订的《商铺转让协议书》，是无效协议，不具有法律效力，理应解除协议，返还原告转让费。因此，请求人民依法裁判，支持反诉被告人的意见为。 此致 XX市XX区人民法院 答辩人： 年月日 反诉答辩状文 答辩反诉人：曾苑，女，布依族，1978年出生，大专文化，无业，现住市建邺区路嘉邺城，：。
反诉答辩状
反诉答辩状 反诉答辩状1 答辩人(本诉原告、反诉被告)：冼__，男，汉族，__x年10月2日出生，现住在佛山市__区__镇__村__街__巷__号，电话________x。 被答辩人(本诉被告、反诉原告)：广州市某某装饰工程有限公司__分公司__市河南岸__路__x新村__大厦首层__号。 负责人：黎某某电话0____________。 答辩人因装修合同纠纷将被答辩人起诉至贵院的(__x)惠城法民一初字第__号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。 一、被答辩人要求答辩人支付工程欠款67254元及违约金122402.28元没有事实和法律依据。 1、被答辩人单方面增加工程项目，违反合同约定。 在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第一项第3条规定工程安装内容、施工费用、增减项目都需要经双方签认后生效。但是，被答辩人将双方约定的工程总造价7.1万元增加到13.9006万元(折后价12.5982万元)，没有答辩人的签字确认，因此该增加的所谓工程项目和工程款违背了合同约定，超出了答辩人的委托范围，本身是对答辩人权利的侵害，不仅无权要求答辩人支付增加的款项，而且需要承担侵权责任。 2、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化，没有任何证据。 被答辩人以答辩人在施工图纸中“配电系统图”中签字确认“开工，以实践数为准”，就武断认为被答辩人所从事的一切工程施工都得到答辩人认可，显然
是荒唐的。一方面双方在《装饰工程合同书》第七项第1条规定施工图须答辩人签字认可后被答辩人方可施工，另一方面第七款第3条规定答辩人变更设计或增减项目须书面通知被答辩人并列明原因、部位、时间、材料等，这就说明任何未经答辩人签字确认的施工一律属于被答辩人违约，任何未经答辩人书面详细通知被答辩人的变更行为一律视为未变更。被答辩人拿出答辩人在配电系统图中的签字确认，就认为答辩人认可一切施工变更，明显违背了合同约定。即使答辩人同意了施工变更，也只是同意配电系统图的变更，答辩人并没有在其他图纸上签字确认。 二、被答辩人拒绝支付第三期所谓工程款符合法律规定。 在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第四项地1条规定工程总价款为7.1万元，第一期工程款、第二期工程款分别为总价款的50%和35%，即答辩人已经支付了总价款的85%，履行了主要合同义务。可是，被答辩人经答辩人确认完成的工程量却尚未达到总量一半，答辩人不是认真按照合同约定完成装修项目，而是一再单方面增加装修项目以牟取合同约定之外的非法利益，因此答辩人有权行使同时履行抗辩权，要求被答辩人提供的合法工程量与答辩人所支付的工程款相适应。 答辩人已经支付了合同约定总价款85%的工程款，在被答辩人未能完成合同约定85%的工程量之前，答辩人拒绝支付第三期所谓工程款，符合相关法律规定。被答辩人只有完成了相应的工程量，才有权要求答辩人支付余下的工程款。 三、被答辩人单方面停工，需承担违约责任。 根据答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第七项第1条的规定，施工图须在答辩人签字确认后被答辩人方可以施工，__x年11月4日答辩人在被答辩人提供的施工图上签字，因此被答辩人最早开工时间应该是__x年11月4日。到__x年11月30日，被答辩人开工不超过26天，答辩人已经支付合同约定85%的工程款。按照《装饰工程合同书》规定两个月的工期进度，被答辩人尚
民事答辩状范本(律师精选)
民事辩论状范本〔律师精选〕 民事辩论状范本〔律师精选〕。 辩论人： 地址： 被辩论人： 地址： 法定代表人： 2023年5月29 日，辩论人因收到四川市顺庆区人民法院转来——四川XX房地产开发关于“判令被反诉人支付因违法阻拦反诉人铺设天然气管道导致反诉人改变原设计方案而造成的损失20000元”一案，现依法提出如下辩论意见：辩论事项： 辩论人恳求人民法院依法驳回四川XX房地产开发不合理且不合法的反诉恳求。 事实和理由： 一、辩论人未见到所谓的“城市首座工程原铺设天然气管道的设计方案”，四川XX房地产开发也未事先书面告知辩论人或城市印象业主大会，更不用说，此方案能否获得通过？
二、“城市印象”小区六百多户住户，天然气管道已按照小区户数计算输气管径，并已定型管径。天然气等能利用配套设施在业主购置商品房时已向天然气公司〔其费用已由四川泰合房地产开发代收〕购置天然气使用权。“城市印象”小区规划区域内的用天然气等附属设施自然属于业主共有。 三、假如1000多户的“城市首座”小区要到我小区开天然气接口分流或接已定型管径输送的天然气管道，小区生活用天然气压力必定有影响〔因定型管径输送的天然气未增压〕。这与《物权法》第九十二条〔不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的，应当尽量防止对相邻的不动产权利人造成损害;造成损害的，应当给予赔偿〕的规定相违犯。 “城市首座”小区最终借道“城市印象”小区23幢旁在市政主天然气管开接口分流或接生活用天然气管道，对我小区的用气质量影响相比拟小，辩论人并给予方便。这符合《物权法》第八十八条〔不动产权利人因建造、修缮建筑物以及铺设电线、电缆、水管、暖气和燃气管线等必须利用相邻土地、建筑物的，该土地、建筑物的权利人应当提供必要的便利。〕的规定。 四、在社区居委会和辩论人建议下，要求XX天然气公司负责人书面承诺公示于我小区：“城市首座”小区要到“城市
答辩状及反诉状
答辩状及反诉状 尊敬的法院： 我系被告，对于原告的起诉，本被告有以下回应和反诉。 一、关于原告的起诉 原告以我的与其之间的合同纠纷为由，对我提起了诉讼。本被告对 此提起的诉讼表示异议，并就以下几点提出辩解： 1. 合同履行： 据本被告了解，我与原告之间确实存在一份合同，双方都应遵守合 同的相关约定。但是，在合同的履行过程中，我已经按照约定对原告 支付了相应的款项，并且已经尽力履行了自己的义务。因此，原告的 起诉缺乏事实依据。 2. 单方解约： 根据合同的约定，双方都有解除合同的权利。在本次纠纷中，本被 告在遵守合同约定的前提下，对原告的要求进行了解释和拒绝。因此，本被告主张自己的解约行为是合法的。 3. 其他争议事项： 除了上述两个方面，我没有对合同进行违反或者违约行为。如果原 告还存在其他争议事项，本被告愿意与原告进行进一步的协商和沟通，解决双方之间的分歧。
基于以上事实和相关证据，本被告对原告的起诉表示异议，并请求法院对原告的起诉做出驳回的判决。 二、本被告的反诉 鉴于原告的起诉行为，本被告同时提出了反诉内容，并且请求法院进行审理。具体反诉如下： 1. 违反合同义务： 虽然原告起诉本被告存在争议，但是本被告发现原告在合同的履行过程中存在一系列的不当行为，违反了合同的相关约定。因此，本被告认为原告应当对违反合同义务的行为负责。 2. 损失赔偿： 本被告在合同履行过程中，由于原告的违约行为造成了严重的经济损失，包括直接损失、利息损失以及相关的追偿费用等。因此，本被告要求原告对损失进行相应的赔偿。 3. 声誉损害赔偿： 由于原告的起诉行为，本被告的声誉受到了不必要的损害。请求法院判决原告对本被告的声誉损害进行赔偿，并承担因此产生的相关费用。 基于以上反诉事实和相关证据，本被告请求法院正式受理本被告的反诉，并对原告进行相应的赔偿和责任追究。 三、请求
民事反诉答辩状8篇
民事反诉答辩状8篇 民事反诉答辩状1 【案件情况】20xx年10月，男女双方经共同之亲戚介绍后认识，赶在百年一遇的20xx.11.11登记。婚前缺少了解，且存在女高男低文化水平差异，男方脾气相对急躁。男方之父好酒，多次规劝无果。在案件中的那次对其父规劝中，女方收到惊吓，回娘家，到本县精神病医院就诊。男方误以为其精神病严峻且难以医治，遂提起诉讼。并索要彩礼等财务5000余元。 【登记时间】20xx年11月11日 【诉讼时间】20xx年5月 【诉讼提起】男方 【诉讼理由】女方无故回娘家，拒不返回夫家 【诉讼请求】解除婚姻，索要彩礼 【诉讼成本】男方20xx元律师代理费，女方为0 【结案方式】案件开庭前，原告方代理律师告知女方：撤诉，并给予女方肯定补偿。 【维权方式】乐观应诉外，提出反诉。 【案件切入点】 1.疑点问题：处于新婚之喜的女孩，不可能无故回娘家而拒绝回夫家。 2.显失公平：男方起诉离婚，竟然向女方索要费用，超出一般人的思维。
3.提出反诉：反诉离婚及返还财产及予以精神赔偿。 （离婚）民事答辩状 答辩人：刘**，女，1988年**月**日生，汉族，农夫，身份证号*************，住山东省***县**镇***村，联系电话***********。 答辩人因原告赵**诉答辩人离婚纠纷一案，提出答辩如下： 一、原告起诉离婚的“事实与理由”与真实存在之事实严峻不符。 原告在“民事诉状”中，有“被告无故回娘家居住不归”，并“原告及家人多次去被告娘门叫人，被告不回”及“被告拒不回家”的离婚理由。可事实是：原告的父亲于20xx年*月**日在外饮酒至醉回家，原告见状后当即跑到屋里拿出菜刀，情绪极其激动的让其父亲要么当即将原告砍死，要么从此以后不再喝酒，并又返回屋内将**瓶白酒和**瓶啤酒一一的猛摔到地上。在这一过程中，被告曾试图对原告的恶劣行为予以阻拦，可原告竟然将菜刀和酒瓶挥向被告。面对被告的家庭暴力行为，看着地上破裂的酒瓶和满地流淌着的酒液，被告突然觉得原告竟然会对辛辛苦苦哺育了自己20多年的父亲实施了如此剧烈的家庭暴力，可见自己的人身平安更是无从可言。便匆忙独自一人回了娘家。当晚，因受到原告家庭暴力的恐吓，而致使被告患病，后被***县精神病医院诊断为：“由于受到剧烈刺激引起的抑郁症”。 其间，原告及其家人确实到过被告娘家，但并非为劝说被告返回夫家，而是窥探被告的病情。当得知被告到精神病医院看过病后，原告及其父亲等家人担忧原告日后会成为“包袱”，而根本没有提出让被告返回夫家的要求，更未给被告供应医病之费用。