当前位置：搜档网 › 2017-2018年一级造价工程师工程计价考试真题及答案

2017-2018年一级造价工程师工程计价考试真题及答案

2017年一级造价工程师工程计价考试真题及答案

一、单项选择题（共72小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）

A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用

B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资

C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

【答案】D

【解析】本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成。工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。参见教材P1。

2.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列工事中正确的是（）

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运输在内费+进口从属费

【答案】C

【解析】本题考查的是进口设备原价的构成及计算。到岸价=离岸价格+国际运费+运输保险费=运费在内价+运输保险费。参见教材P6。

3.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元。关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。

A.2386.8

B.2176.0

C.2362.0

D.2352.6

【答案】B

【解析】本题考查的是进口设备原价的构成及计算。消费税=(1500+300)×10%/(1-10%)=200(万元)，增值税=(1500+300+200)×17%=340(万元)。进口设备原价=1500+36+300+200+340=2376(万元)。参见教材P7。

4.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）

A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税

B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%

C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

增值税税率为11%;简易计税方法，建筑业增值税税率为3%。选项C错误，采用简易计税法是，税前造价包含增值税的进项税额。参见教材P14。

5.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工用具折旧费的是（）

A.仪器仪表使用费

B.施工机械财产保险费

C.大型机械进出费

D.大型机械安拆费

【答案】A

【解析】本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费。参见教材P11。

6.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）

A.单独列项的增值税

B.材料价格预涨费

C.周转材料摊销费

D.各种现场用水、用电费

【答案】B

【解析】本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。材料费主要包括：(1)材料原价;(2)运杂费;(3)税金;(4)运输损耗及采购保管费;(5)预涨费。参见教材P19。

7.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。

A.建设管理费

B.建设单位管理费

C.建筑安装工程费

D.基本预备费

【答案】A

【解析】本题考查的是与项目建设有关的其他费用。建设管理费包括建设单位管理费、工程监理费、工程总承包管理费。参见教材P25。

8.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）

A.施工单位参加试运转人员的工资

B.单台设备的单机试运转费

C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用

D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用

【答案】A

【解析】本题考查的是与未来生产经营有关的其他费用。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力

资以及专家指导费等;试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。参见教材P29。

9.某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。

A.1006.25

B.1525.00

C.2056.56

D.2601.25

【答案】C

【解析】本题考查的是预备费。第一年的价差预备费=10000×[(1+5%)1+1-0.5-1]=759.30(万元)，第二年的价差预备费=10000×[(1+5%)1+2-0.5-1]=1297.26(万元)，价差费合计=759.30+1297.26=2056.56(万元)。参见教材P31。

10.某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。

A.200

B.500

C.520

D.600

【答案】C

【解析】本题考查的是建设期利息。第一年利息=4000/2×10%=200(万元)，第二年利息=(4000+200+2000/2)×10%=520(万元)。参见教材P31。

11.关于建设工程的分部组合计价，下列说法中正确的是（）

A.适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价

B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元

C.是利用产出函数进行计价

D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点

【答案】B

【解析】本题考查的是工程计价基本原理。选项A错误，如果一个建设项目的设计方案已经确定，常用的是分部组合计价法。选项C错误，当一个建设项目还没有具体的图样和工程量清单时，需要利用产出函数对建设项目投资进行匡算。选项D错误，工程计价是自下而上的分部组合计价。参见教材P33。

12.下列定额中，项目划分最细的造价定额是（）

A.材料消耗定额

C.预算定额

D.概算定额

【答案】C P40

【解析】材料和劳动定额是数量标准，概算定额的项目划分粗细，与扩大初步设计的深度相适应，一般是在预算定额的基础上综合扩大二成的，每一扩大分项概算定额都包含了竖向项预算定额。

13.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是（）

A.工程设备暂估价

B.专业工程暂估价

C.暂列金额

D.计日工费

【答案】A P48

【解析】综合单价是指完成一个清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。

14.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）

A.定额人工费

B.定额人工费+定额材料费

C.定额人工费+定额施工机具使用费

D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费

【答案】B P46

【解析】“计算基础”中安全文明施工费可为“定额计价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”。

15.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）

A.计日工包括各种人工，不应包括材料、施工机械

B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价

C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写

D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

【答案】B P50

【解析】A选项，计日工表包括各种人工材料，施工机具。C选项，项目名称、暂定数量由招标人填写。B 填写，编制招标控制时，单价由招标人按有关计价规定确定。

16.已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、补课避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，该人工挖土的时间定额为（）A.13.33

D.12.50

【答案】B P63

【解析】工序作业时间=1(1-5%)=1.053(工日/m3)

时间定额=1.053/(1-3%-2%-15%)=1.316(工日/m3)=13.16(工日/m3)

17.确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）

A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间

【答案】C P66

【解析】机械时间利用系数公式

18.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。

A.0.250

B.0.253

C.0.241

D.0.243

【答案】A P65

【解析】砂浆净用量=1-529×0.146/100=0.228m3

砂浆系消耗量=0.228×(1+10%)=0.250m3

19.关于材料单价的计算,下列计算公式中正确的是()。

A.(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率)x(1+采购及保管费率)

【解析】本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料单价=(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率)×(1+采购及保管费率)。参见教材P69。

20.其挖掘机配司机1人,若年制度工作日为245天,年工作台班为220台班,人工工日单价为80元,则该挖掘机的人工费为()元/台班。

A.71.8

B.80.0

C.89.1

D.132.7

【答案】C

【解析】本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。台班人工费=1×245/220×80=89.1(元/台班)。参见教材P73。

21.在计算预算定额人工工日消耗量时。含在人工幅度差內的用工是(）

A.超运距用工

B.材料加工用工

C.机械土方工程的配合用工

D.工种交叉作业相互影响的停歇用工

【答案】A

【解析】本题考查的是预算定额及其基价编制。人工幅度差，即预算定额与劳动定额的差额，主要是指在劳动定额中未包括而在正常施工情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。内容包括：(1)各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工;(2)施工过程中，移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间; (3)工程质量检查和隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间;(4)同一现场内单位工程之间因操作地点转移而影响工人操作的时间;(5)工序交接时对前一工序不可避免的休整用工;(6)施工中不可避免的其他零星用工。参见教材P79。

22.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班。当机械幅度差系数为20%时。该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为()台班

A.8.0

B.10.0

C.12.0

D.12.5

【答案】C

【解析】本题考查的是预算定额及其基价编制。台班时间定额=1/100=0.01(台班/m3)，机械耗用台班=0.01×(1+20%)=0.012(台班/m3)，挖1000m3预算定额的台班消耗量=0.012×1000=12(台班)。参见教材P80。

23.概算定额与预算定额的差异主要表现在()的不同。

A.项目划分

B.主要工程內容

C.主要表达方式

D.基本使用方法

【答案】A

【解析】本题考查的是概算定额及其基价编制。概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近。概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异，同事，概算定额主要用于设计概算的编制。参见教材P83。

24.设备工器具基期单价、购置数量分别为p0、q0,报告期单价、购置数量分别为p1、q1,则利用派氏公式表达的设备工器且价格指数为()

【答案】D

【解析】本题考查的是工程造价指数的编制。设备、工器具价格指数=∑(报告期设备工器具单价×报告期购置数量)/∑(基期设备工器具单价×报告期购置数量)=∑(p1×q1)/∑(p0×q1)。参见教材P109。

25.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工,针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。

A.标准化

B.有效性

C.定量化

D.高效处理

【答案】B

【解析】本题考查的是工程造价指数的编制和动态管理。有效性原则：工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当价格，针对不同管理层提供不同的要求和浓缩程度的信息。这一原则是为了保证信息产品对于决策支持的有效性。参见教材P110。

A.技术水平对比

B.管理及监测方式对比

C.安全生产条件对比

D.环境效益对比

【答案】C

【解析】本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。环境治理方案比选的主要内容包括：(1)技术水平对比，分析对比不同环境保护治理方案所采用的技术和设备的先进性、适用性、可靠性和可得性。

(2)治理效果对比，分析对比不同环境保护治理方案在治理前及治理后环境指标的变化情况，以及能否满足环境保护法律法规的要求;(3)管理及监测方式对比，分析对比各治理方案所采用的管理和监测方式的优缺点。(4)环境效益对比，将环境治理保护所需投资和环保措施运行费用与所获得的收益相比较，并将分析结果作为方案比选的重要依据。效益费用比值较大的方案为优。参见教材P123。

27.关于项目投资估算的作用,下列说法中正确的是()

A.项目建议书阶段的投资估算,是确定建设投资最高限额的依据

B.可行性研究阶段的授资估算,是项目投资决策的重要依据,不得突破

C.投资估算不能作为制定建设货款计划的依据

D.投资估算是核算建设项目同定资产需要数的重要依据

【答案】C

【解析】本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。(1)项目建议书阶段的投资估算。项目建议书阶段，是指按项目建议书中的产品方案、项目建设规模、产品主要生产工艺、企业车间组成、初选建厂地点等，估算建设项目所需投资额。此阶段项目投资估算是审批项目建议书的依据，是判断项目是否需要进行下一阶段工作的依据，其对投资估算精度的要求为误差控制在±30%以内。(2)预可行性研究阶段的投资估算。预可行性研究阶段，是指在掌握更详细、更深入的资料的条件下，估算建设项目所需投资额。此阶段项目投资估算是初步明确项目方案，为项目进行技术经济论证提供依据，同时是判断是否进行可行性研究的依据，其对投资估算精度的要求为误差控制在±20%以内。(3)可行性研究结算的投资估算。可行性研究阶段的投资估算较为重要，是对项目进行较详细的技术经济分析，决定项目是否可行，并比选出最佳投资方案的依据，此阶段的投资估算经审查批准后，即是工程设计任务书中规定的项目投资限额，对工程设计概算起控制作用。其对投资估算精度的要求为误差控制在±10%以内。参见教材P125。

28.关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是（）

A.项目建议书阶段,允许误差大于±30%

B.投资设想阶段,要求误差控制在±30%以內

C.预可行性研究阶段,要求误差控制在±20%以內

D.可行性研究阶段,要求误差控制在±15%以內

【答案】C

【解析】我国项目投资估算的阶段划分与精度要求（1）项目建议书阶段的投资估算。其对投资估算精度

制在±20%以內。（3）可行性研究阶段的投资估算。其对投资估算精度的要求为误差控制再±10%以內

29.在国外其地建设一座化工厂,已知设备到达工地的用(E)为3000万美元，该项目的朗格系数(K)及包含的內容如下表所示。则该工厂的同接费用为()万美元。

A.9009

B.6930

C.2079

D.1350

【答案】C

【解析】本题考查的是静态投资部分的估算方法。该工厂的间接费用=3000×1.4×1.1×1.5×0.3=2079(万美元)。参见教材P130。

30.按照形成资产法编制建设投资估算表:下列用中可计入无形资产费用的是（）

A.研究试验费

B.非专利技木使用费

C.引进技木和引进设督其他费

D.生产准备及开办费

【答案】B

【解析】本题考查的是投资估算的编制。无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等。参见教材P138。

31.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响,下列说法中正确的是()

A.建筑周长系数越高,建筑工程造价越低

B.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多越经济

C.大中型工业厂房一般选用砌体结构,以降低造价

D.建筑物面积或体积的增加,一股会因其单位面积造价的增加

【答案】B

【解析】本题考查的是建筑设计和工程造价的关系。A选项错误，建筑周长系数越高，建筑工程造价越高；C选项错误，大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构；D选项错误，建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低。

32.其建筑工程的造价组成见下表，该工程的含税造价为（）

A.6826.5

B.6876.0

C.7276.5

D.7326.0

【答案】A

【解析】本题考查的是含税造价的计算。材料费扣除进项税额=345/（1+15%）=3000万元；则含税造价=（800+3000+1600+750）×（1+11%）=6826.5

33.当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）

A.设备价值百分比法

B.设备系数法

C.综合吨位指标法

D.预算单价法

【答案】A

【解析】本题考查的是设备安装工程概算编制方法。设备价值百分百法，又叫安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按设备费的百分比计算。

34.用全费用综合单价法编制施工图预算,下列建筑安装工程范工图预算费计算式正确的是()。

A.∑(子目工程量×子目工料单价)+企业管理费+利润+规费+税金

B.∑(分部分项工程量×分部分项工程全费用综合单价)

C.分部分项工程+措施项目费

D.分部分项工程考+措施项目费+其他项目+规费+税金

【答案】C P169

【解析】本题考查的是施工图预算的编制。采用全费用综合单价法，分部分项工程费与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算费用。

35.施工图预算的二级预算编制形式是指()。

A.编制人编制、亩核人审核

B.建筑安装工程预算,设备工器购置费预算

C.单位工程预算、建设项目总预算

【答案】C P164

【解析】本题考查的是施工图预算的编制内容。当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成。

36.工料单价法编制施工图预算的工作有:①计算主材料②套用工料单价③计算措施项目人材机费用④划分工程项目和计算工程量⑤进行工料分析,下列工作排序正确的是()。

A.④②⑤①③

B.④⑤①②③

C.②④⑤①③

D.④②③⑤①

【答案】D

【解析】本题考查的是施工图预算的编制方法中的工料单价法。采用工料单价法编制施工图预算，其步骤包括：准备工作、列项并计算工程量、套用定额预算单价、计算直接费。直接费为分部分项工程人材机费与措施项目人材机费之和。编制工料分析表。计算主材费并调整直接费。按计价程序计取其他费用，并汇总造价等。

37.根据《标准施工招标文件》(2007年版),进行了资格预审的施工招标文件应包括()

A.招标公告

B.投标资格条件

C.投标邀请书

D.评标委员会名单

【答案】C

【解析】本题考查的是招标文件的编制。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书。

38.为编制招标工程量清单,在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是

A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时,仅对主要项目加以估算

B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤

C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险

D.在计算工、料、机资源需要量时,不必考虑节假日、气候的影响

【答案】A

【解析】本题考查的是招标工程量清单的编制工作。在拟定常规的施工组织设计时需注意以下问题：估算整体工程量。根据概算指标或类似工程进行估算，且仅对主要项目加以估算即可，如土石方、混凝土等。B选项错误，不需要考虑施工步骤；C选项错误，计划应尽量提前；D选项错误，在计算工、料、机资源需要量时，需要考虑节假日、气候的影响。

39.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是()

A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其內容会有直接影响

C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金

D.计日工的暂定数量可以由投标人填写

【答案】B

【解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。A选项错误，投标人不会对其内容有直接影响；C选项错误，专业工程暂估价不包括规费和税金；D选项错误，计日工的暂定数量由招标人填写。

40.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于招标控制价的编制要求,下列说法中正确的是()

A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制

B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的用

C.应由招标工程量清单编制单位负责编制

D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价

【答案】D

【解析】本题考查的是招标控制价的编制。A选项错误，应依据常规施工方案进行编制；B选项错误，应包括招标文件中要求投标人承担风险的费用；D选项错误，应使用行业和国家、省级等的计价定额与相关文件计价，不应使用地方的。

41.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),招标控制价的综合单价组价工作包括:①确定工、料、机单价:②确定所组价定额项目名称;③计价组价定项目的会价:④除以工程量清单项目工程量:⑤计算组价定额项目工程量,下列工作排序正确的是()。

A.②⑤①③④

B.①②⑨④③

C.②③①⑤④

D.①②⑤④⑤

【答案】A

【解析】首先，依据提供的工程量和施工图纸，按照工程所在地区颁布的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称，并计算相应的工程量;其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价;同时，在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，按规定程序计算出所组价定额项目的合价，然后将若干项所组价的定额项目合价相加除以工程量清单项目工程量，便得到工程量清单项目综合单价

42.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，在招标文件未另有要求的情况下授标报价的综合单价一段要考虑的风险因素是（）

A.政策法规的变化

B.人工单价的市场变化

C.政府定价材料的价格变化

D.管理费、利润的风险

【解析】招标文件中要求投标人承担的风险费用，投标人应考虑进入综合单价。对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身的实际合理确定、自主报价、该部分风险由承包人全部成本担。

43.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于施工发承包投标报价的编制,下列做法正确的是()

A.设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的,以设计图纸特征为准

B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动

C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价,乘以所需数量后计入其他项目费

D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价

【答案】D

【解析】A选项，设计图纸与招标工程量清单特征描述不同的，以招标工程量清单项目特征为准。B选项，暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得表动。C选项，暂估价中的材料、工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估价计入清单项目的综合单价。

44.施工招标工程量清单中:应由投标人自主报价的其他项目是()。

A.专业工程暂估价

B.暂列金额

C.工程设备暂估价

D.计日工单价

【答案】D

45.关于联合体投标需遵循的规定,下列说法中正确的是（）

A.联会合体各方签订共同投标协议后,可再以目己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体,按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

【答案】D

【解析】A选项，联合体各方面签订共同投标协议后，不得用以自己名义单独投标。 B选项，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。C选项，由同一专业的单位组成的联合体，安其中较低资质确定联合资质登记

46.下列施工评标及相关工作事宜中,属于清标工作内容的是()。

A.授标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析

【解析】清标工作主要包含下列内容：

①对招标文件的实质性响应;

②错漏项分析;

③分部分项工程量清单项目综合单价的合理性分析;

④措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用正确分析;

⑤其他项目清单项目完整和合理性分析;

⑥不平衡报价分析;

⑦暂列金额、暂估价正确性复核;

⑧总价与合价的算术核及修正建议;

⑨其他应分析和澄清的问题

47.我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定借款国內投标人有7.5%的评标优惠,若投标工期提前,则按每月25万美元进行报价修正,现国內甲投标人报价5000万美元,承诺较投标要求工期提前2个月,则甲投标人评价标为（）万美元

A.5000

B.4625

C.4600

D.4575

【答案】D

【解析】本题考查的是详细评审中的经评审的最低投标价法。甲投标人评标价=5000*（1-7.5%）-50=4575.

48.关于评标过程中,对投标报价算术错误的修正,下列做法中正确的是（）

A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C.投标入应接受修正价格,否则将没收其投标保证仝

D.投标文件中的大写与小写金额不一致的,以小写金额为准

【答案】A

【解析】A选项错误，评标委员会对报价中的算术性错误进行修正应依据相应的原则；C选项错误，投标人不接受修正后价格，其投标被否决，投标保证金退回；D选项错误，投标文件中的大写与小写金额不一致的，以大写金额为准。

49.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）

A.交钥匙总承包

B.EPC总承包

C.设计—一施工总承包

D.工程项目管理总承包

【解析】本题考查的是工程总承包的类型。EPC总承包及工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

50.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本:其成本费用应由()等组成

A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费

B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润

C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用

D.公司本部美用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用

【答案】C

【解析】本题考查的是总承包投标报价中的成本费用构成。工程总承包项目的成本费用由施工费用，直接设备材料费用，分包合同费用，公司本部费用，调试、开车服务费用和其他费用组成。

51.国际竟争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）

A.清标

B.审标

C.评标

D.定标

【答案】C

【解析】本题考查的是国际竞争性招标中的评标。评标只是对标书的报价和其他因素，以及标书是否符合招标程序要求和技术要求进行评比，而不是对投标人是否具备实施合同的经验、财务能力和技术能力的资格进行评审。

52.为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程。在施工会同中约定的基准日期一股为（）。

A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天

B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第42天

C.施工合同签订前的第28天

D.施工合同签订前的第42天

【答案】A

【解析】本题考查的是法规变化类中基准日的确定。为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天。

53.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),中标人投标报价浮动率的计算公式是()。

A.(1-中标价/招标控制价)×100%

B.(1-中标价/施工图预算)×100%

C.(1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明工费的招标控制价)×100%

D.(1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明市工的施工图预算)×100%

【答案】C

②不实行招标的工程：承包人报价浮动率L=(1-报价值/施工图预算)

注：上述公式中的中标价、招标控制价或报价值、施工图预算、均不含安全文明施工费

54.其分项工程招标工程量清单数量为4000㎡,施工中由于设计变更调减为3000㎡,该项目招标控制价综合单价为600元/㎡,投标报价为450元/㎡。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时,综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为()万元。

A.137.70

B.155.25

C.186.30

D.207.00

【答案】A

【解析】3000÷4000=75%，工程量减少超过15%，需对单价调整。

P2×(1-L)×(1-15%)=600×(1-10%)×(1-15%)=459＞450所以结算价按459计算，结算价=459×3000=137.7(万元)

55.其施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额。调价因素及有关数据见下表。其月完成进度款为1500万元,则该月应当支付给承包人的价格调整金额为()万元。

A.-30.3

B.36.45

C.112.5

D.130.5

【答案】B

【解析】

P0=1500×{(0.3+[0.1×(90÷80)+0.1)×(102÷100)+0.15×(120÷110)+0.15×(110÷120)+0.20×(120÷115)]-1}=36.45万元

56.根据《标准准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款;下列引起承包人索赔的事件中,只能获得工期补偿的是()

A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备

B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工

C.因发包人原因导致工程试运行失败

【解析】异常恶劣的气候条件导致工期延误是属于不可抗力，只索赔工期。

57.关于施工过程中的现场签证,下列说法中正确的是()。

A.发包人应按照现场签证內容计算价款,在竣工结算时一并支付

B.没有计日工单价的现场签证,按承包商提出的价格计算并支付

C.因发包人口头指令实的现场签证事项,其发生的费用应由发包人承担

D.经发包人授权的工程造价咨询人,可与承包人做现场签证

【答案】D

【解析】关于A，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。关于B，如果现场签证的工作没有相应计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量及其单价。关于C，合同工程发生现场签证事项，未经发包人QQ751210170签证确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人书面同意，否则发生的费用由承包人承担。承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需要的相关资料;承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。关于D，现场签证是指发包人或其授权现场代表包括(工程监理人、工程造价咨询人)与承包人或其授权现场代表就施工过程中涉及的责任事件所做的签人证明。

58.其施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日:②因恶分天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为()元。

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500

【答案】C

【解析】各事件处理结果如下：

(1)异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔。

(2)抢修道路用工的索赔额：20×200=4000(元)

(3)停电导致的索赔额：10×200×25%=500(元)

总索赔费用=4000+500=4500(元)

59.关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是()

A.在初始延误发生作用期同,其他并发延误者按比例承担责任

B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内,承包人可得到经济补偿

C.若初始延误者是客观原因,则在其延误期內,承包人不能得到经济补偿

【解析】共同延误的处理。在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三中原因同事发生(或相互作用)而形成的，故称为“共同延误”。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：

①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。

②如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延期内，承包人即可得到工期延长，又可得到经济补偿。

③如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。

④如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

60.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),关于工程计量,下列说法中正确的是（）

A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量

B.因异常恶分天气造成的返工工程量不予计量

C.成本加酬金合同应按总价合同的计量规定进行计量

D.总价合同应按实际完成的工程量计算

【答案】A

【解析】关于A，工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容;合同文件中规定的各种费用支付项目，如果用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等

61.关于范工合同工程预付款,下列说法中正确的是（）

A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款

B,采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利

C.孩付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少

D.预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关

【答案】D

【解析】关于A，预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。关于B，起扣点计算对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金，但是，显然不利于发包人资金使用，关于C，预付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担保金额也相应逐月减少。

62.关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的是（）

A.期中进度款的支付比例,一股不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例,一般不高于期中价款总额的80%

C.综合单价发生调整的项目,其增减费在竣工结算时一并结算

D.发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款

【解析】进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%，因此，A正确，B错误。综合单价发生调整的，依法承包双方确认调整的综合单价计算进度款，C错误。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书

63.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是()。

A.将该工程自主拍卖

B.将该工程折价出售

C.将该工程抵押货款

D.催告发包人支付,并索要延迟付款利息

【答案】D

【解析】发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息，D正确，发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请该工程依法拍卖。

64.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限;下列说法中正确的是()。

A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C.承包人提岀索赔的期限自缺陌责任期满时终止

D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止

【答案】D

【解析】承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权在提出在合同工程接收证书颁发前所发生德任何索赔，A错误。承包人在提交的最终结清中，只限于提出工程接受证书颁发后发生的索赔，B错误。提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止，C错误，D正确。

65.调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径，下列关于调解的说法中正确是()

A.承包人对调解书有异议时,可以停止施工

B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件

C.发承包双方可在合同行期间协议调换或终止合同约定的调解人

D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认收终止

【答案】C

【解析】除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中作出修改，或合同已经解除，承包人应继续按照合同实施工程，A错误。如果调解人一就争议事项发承包双方提交了调解书，而任一方在收到调解书后28天内，均未发出表示异议的通知，则调解书对发承包双方均具有约束力，B错误。合同履行期间，发承包双方可以协调或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动，C正确。在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止，D错误。

66.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是（）

A.工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款

B.工程竣工验收不合格、但修改后合格,发包人要求承包人承担修复费用

C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款

D.承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理

【答案】C

【解析】A选项，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承保人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。B选项，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的额，应予以支持。C选项，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承保人请求支付工程价款的，不予支持。D 选项，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前去的相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。

67.根据《建设项目工程总成本合同示范文本(实行)》(GF-2011-0216)，下列变更事项,属于采购变更的是（）

A.对设备规格和数量的调整

B.改变检查、检验、检测、试验地点

C.重新进行竣工试验

D.对配套工程系统的工艺调整

【答案】B

【解析】采购变更的范围包括：①承包人已按合同约定的程序，相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，发包人通知承包人选择另一家供货商;②因执行基准日期之后心颁布的法律、标准、规范、引起的变更;③发包人要求改变检查、验收、检测、实验的地点和增加的附加实验;④发包人要求增加合同约定的备品备件、专用工具、竣工后试验物资的采购数量;⑤上述变更所需要的附加工作

68.根据 FIDIC《施工合同文件》(199版)通用合同条件,关于发包人对保留金的保留和返还,下列说法中正确的是（）

A.每次其中支付时扣留2.5%~5%作为保留金

B.签发整个工程的接收证书后,返还40%的保留金

C.工程最后一个缺陷通知期满后,返还剩余的保留金

D.如承包人有尚未完成的工作,不应返还剩余的保证金

【答案】C

【解析】在国际工程实践中，每次期中支付时，扣留的百分比一般为5%~10%，累计扣留的最高限额一般为中标合同价的20%~5%，在工程的最后一个缺陷通知期期满后，保留金的余额应立即支付给承包商。如果在返换保留金是，承包商商尚有任何工作仍需完成，工程师有权在此类工作完成之前扣发与完成工作所需要费用相应的保留金余额。

69.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当且具备的资料包括()。

2016年造价工程师《工程计价》真题及答案解析

2016年造价工程师考试真题及答案解析《建设工程计价》一、单项选择题（共72题，每题1分，每题的备选选项中，只有1个最符合题意） 1.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。 A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】C 【justdo解析】非生产性建设项目总投资没有流动资金，故A错误；生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，故B错误；建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，故D错误。 2.已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。 A.3.366 B.3.370 C.3.376 D.3.876 【答案】C 【justdo解析】废品损失费=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工器具费）=30×10%=3万元。包装费=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工器具费+废品损失费+外购配套件费）=（30+30×10%+5）×2%=0.76万元。利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工器具费+废品损失费+包装费）=（30+3+0.76）×10%=3.376万元。 3.进口设备的原价是指进口设备的（）。 A.到岸价 B.抵岸价 C.离岸价 D.运费在内价【答案】B 【justdo解析】此题是考查进口设备的概念，进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格，故B正确。 4.某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制估算的税前造价为6000万元，已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价为（）万元。 A.6198.0 B.6201.2 C.6204.8 D.6208.6

2017年造价工程师真题及答案

真题价》考试程造价工师《工程计年2017一、单项选择题 1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是() A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成答案：CP1 2、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。 A、3.366 B、3.370 C、3.376 D、3.876 CP4 答案： 3、进口设备的原价是指进口设备的()

A、到岸价 B、抵岸价 C、离岸价 D、运费在内价答案：BP5 4、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为()万元。 A、6198.0 B、6201.6 C、6204.8 D、6208.8 答案：DP14 5、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是() A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用、工人的安全防护用品的购置费用B． C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费 D、建筑物的临时保护设施费答案：BP16 6、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是()

一级造价工程师【计价】18年真题及答案

2018 年造价工程师《工程计价》考试真题及答案解析一、单项选择题（共 72 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.根据现行建设项目投资构成相关规定，固定资产投资应与（）相对应。 A.工程费用+工程建设其他费用 B.建设投资+建设期利息 C.建设安装工程费+设备及工器具购置费 D.建设项目总投资【答案】B 【解析】p1，固定资产投资包括建设投资和建设期利息。 2.国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。这种交易价格被称为（）。 A.离岸价 B.运费在内价 C.到岸价 D.抵岸价【答案】A 【解析】p5，国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。这种交易价格被称为离岸价。 3.国内生产某台非标准设备需材料费 18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率为 5%，废品损失率 10%，包装费 0.4 万元，利润率为 10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。 A.2.00 B.2.10 C.2.31 D.2.35 【答案】D 【解析】p4，[（18+2）×（1+5%）×（1+10%）+0.4]×10%=2.35 万元。 4.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于造价形成划分的是（）。 A.人工费 B.企业管理费 C.利润 D.税金【答案】D 【解析】p10，ABC 属于按照费用构成要素划分的。 5.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。 A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用 B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用 C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣 D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】C 【解析】p11，工具用具使用费是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额以购进货物或接受修理修配劳务适用的税率扣减。

2018年造价工程师《工程计价》真题及答案(完整版)

1.根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与( )相对应。 A.工程费用+工程建设其他费用 B.建设投资+建设期利息 C.建设安装工程费+设备及工器具购置费 D.建设项目总投资【参考答案】 B 2.国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为( )。 A.离岸价 B.运费在内价 C.到岸价 D.抵岸价【参考答案】 A 3.国内生产某台非标准设备需材料费18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4 万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是( )万元。

A.2.00 B.2.10 C.2.31 D.2.35 【参考答案】 D 4.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是( )。 A.人工费 B.企业管理费 C.利润 D.税金【参考答案】 D 5.根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是( )。 A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费 B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费 C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣

D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【参考答案】 C 6.按照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是( )。 A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工 B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算 C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费 D.包括工资、加班费和代理人费用【参考答案】 C 7.建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付( )。 A.安置补助费 B.土地出让金 C.青苗补偿费 D.土地管理费【参考答案】 B 8.关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是()。

2019年注册造价工程师考试真题-建设工程计价(完整解析版)

2019年注册造价工程师考试真题建设工程计价（完整解析版）单选题(1-10小题) 1.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是() A.固定资产投资+流动资金 B.固定资产投资+铺底流动资金 C.固定资产投资 D.建设投资答案：C 琪琪独家解析：固定资产投资在数值上与工程造价相等。 2.设备原价的说法,正确的是（）。 A.进口设备的原价是指其到岸价 B.国产设备原价应通过词相关交易价格或向生产厂家询价获得

C.设备原价通常包含备品备件费在内 D.设备原价占设备购置妻比重增大，意味资本有机构的提高答案：C 3.某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3%，则该设备应计的运输保险费折合人民币()万元。 A.1.200 B.1.204 C.1.290 D.1.2 答案：D 4.下列用中属于安全文明施工费的是()。 A.脚手架费 B.临时设施费 C.二次搬运费 D.非夜间施工照明【答案】B 琪琪独家解析：安全文明施工费是指工程项目施工期间，施工单位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。2.设备原价的说法，正确的是（）。 5.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用般计入（）。 A.直接工程费 B.现场管理费 C.公司办理非 D.开力费答案：A 6.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位官理费的是（） A.监理费 B.竣工验收费

C.可行性研究费 D.节能评估答案：B 7.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转应包括（） A.施工单位参加联合试运转人员的工资 B.设备安装中的试车费用 C.试运转中暴露的设备缺陌的处理费 D.生产人员的提前进厂费答案：A 8.根据我国现行建没项目总投溶及工程造们检工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的表用，应包含在()内。 A.未明确项目准备金 B.工程建设不可预见费 C.暂列金额 D.不可预见准备金答案：B 9.某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行货款，第一年货款200万元第年货款300货款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。 A.36.00 B.46.00 C.52.00 D.70.00 答案：B 10.关于工程定额的应用，下列说法正确的是（） A.施工定额是编制施工图预算的依据 B.行业统一定额只能在本行业范围内使用 C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标佳，直用于工程计价 D.工明定额是工程定额的种美型，但不属于工程计价定额答案：D

造价工程师《计价》真题及答案

2016 造价工程师《建设工程计价》真题及答案详解一、单项选择题( 本大题共72 小题，每小题1 分，共72 分) 1.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是() A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】C 【解析】A 错误，不包含流动资金;B 错误，应该包含流动资金;D 错误，固定资产投资包含建设投资和建设期利息。【考点】我国建设项目投资及工程造价的构成。 2.已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计为30 万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5 万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为() 元。【答案】C 【解析】{[30 X (1+10%)+5] X (1+2%)-5 } X 10%=3.376 【考点】国产非标准设备原价的计算。 3.进□设备的原价是指进口设备的() A.到岸价 B.抵岸价 C.离岸价 D.运费在内价【答案】B 【解析】进口设备的原价就指进口设备的抵岸价。 4.某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015 年8 月编制估算的税前造价为，已知6000 万元，已知营业税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育附加率和地方费附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价为() 万元 A.6198.0 B.6201.2

C.6204.8 D.6208.6 【答案】D 【解析】6000心-3%-3% X 7%-3%< 3%-3%< 2%)=6208.6 【考点】税金的计算. 5.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的() A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用 B.工人安全防护用品的购置费用 C.地下室施工时采用的照明设施拆除费 D.建筑物的临时保护设施费【答案】B 【解析】A 属于夜间施工增加费;C 属于非夜间施工照明费;D 选项属于建筑物的临时保护设施费。【考点】措施费的构成。 6.关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是() A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润 B.材料的预涨费计入管理费 C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费 D.* 【答案】C 【解析】A 错误，分包工程费包括：分包报价、总包管理费和利润。材料预涨费属于材料费的一部分，B错误。 7.下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是() A. 土地补偿费 B.青苗补偿费 C.拆迁补偿费 D.新菜地开发建设基金【答案】A 【解析】B 选项青苗补偿费归青苗所有者;C 拆迁补偿费归被拆迁人;D 选项新菜地开发建设基金归政府。考点】建设用地费的构成。 8.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是()

造价工程师真题答案全套

2015造价工程师真题答案全套 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：https://www.sodocs.net/doc/a010525089.html,/e7nmoo 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群348630685 考试科目考试设四个科目。具体是：《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量》（本科目分土建和安装两个专业，考生可任选其一，下同）、《工程造价案例分析》。其中，《工程造价案例分析》为主观题，在答题纸上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。考生应考试时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编辑功能）。考试分4个半天进行，《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》的考试时间均为两个半小时；《工程造价计价与控制》的考试时间为3个小时；《工程造价案例分析》的考试时间为4个小时。考试成绩管理考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。真题及答案： 1．计算进口设备原价，需要考虑的项目是（）。 A．进口设备的备品备件测绘费 B．进口设备的外贸手续费 C．进口设备的运杂费 D．进口环节的增值税 E．进口设备的银行担保费 2．下列（）属于按照费用构成要素划分的费用。 A．人工费 B．材料费 C．措施费 D．企业管理费 E．规费

3．根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。 A．冬雨期施工增加费 B．施工机械作业时所发生的安拆费 C．工程排污费 D．已完工程及设备保护费 E．地上、地下设施、建筑物的临时保护费 4．关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。 A．场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用 B．建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费 C．建设单位临时建设费用包括了施工期问专用桥梁的加固、养护、维修等费用 D．场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费 E．改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算 5．下列表述中，属于施工定额特性的是（）。 A．计价性定额 B．企业定额 C．分项最细 D．基础性定额 E．以工序为研究对象 6．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有（）。 A．施工排水、施工降水 B．垂直运输 C．冬雨季施工 D．安全文明施工 E．大型机械设备进出场及安拆 7．根据工人工作时间分类，下列不属于必需消耗的时间是（）。 A．工人下班前工具整理所耗的时间 B．钢筋工在钢筋下料前熟悉图样所耗的时间 C．因混凝土养护导致的停工时间

2019年造价工程师《工程计价》考试

2019年造价工程师《工程计价》考试大纲发布【考试目的】通过本科目考试，主要测查应考人员对于工程造价构成以及基本计价依据的掌握情况，以及使用这些知识系统地实行建设工程计价的水平，包括投资估算、设计概算、施工图预算在内的造价预测，以工程量清单计价方式为核心的合同价款管理，竣工决算的编制等水平。【考试内容】一、工程造价构成 (一)工程造价的构成; (二)建筑安装工程费用的构成和计算; (三)设备及工器具购置费用的构成和计算; (四)工程建设其他费用的构成和计算; (五)预备费、建设期利息的计算; (六)国外工程造价的构成。二、工程计价方法与计价依据 (一)工程计价方法及计价依据的分类; (二)建筑安装工程人工、材料和机械台班消耗量的编制;(三)建筑安装工程人工、材料和机械台班单价的确定;(四)工程计价定额的编制; (五)工程量清单计量及计价规范; (六)工程造价信息。三、投资决策及设计阶段工程造价预测 (一)决策阶段影响工程造价的主要因素;

(二)投资估算的编制; (三)设计阶段影响工程造价的主要因素; (四)设计概算的编制; (五)xx预算的编制。四、发承包阶段合同价款的约定 (一)招标工程量清单的编制; (二)招标控制价的编制; (三)投标报价的编制; (四)评标及xx标价确定; (五)施工合同价款的约定; (六)总承包合同价款的约定; (七)国际工程合同价款的约定。五、施工阶段合同价款的调整与结算 (一)工程合同价款的调整; (二)工程索赔的处理原则和计算; (三)工程计量的程序和方法;工程价款的支付与结算; (四)工程总承包和国际工程合同价款结算。六、竣工决算的编制和竣工后质量保证金的处理 (一)竣工验收工作程序 (二)竣工决算的内容和编制; (三)新增资产价值的确定;

造价工程师《工程计价》真题及答案

2017造价工程师《工程计价》真题及答案 1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指() A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用 B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资 C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D.在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D 2.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列工事中正确的是() A.到岸价=离岸价+运输保险费 B.到岸价=离岸价+进口从属费 C.到岸价=运费在内价+运输保险费 D.到岸价=运输在内费+进口从属费答案：C 3.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元。关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为()万元。 A.2386.8

B.2176.0 C.2362.0 D.2352.6 答案：B 4.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是() A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税 B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11% C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额 D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额答案：D 5.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工用具折旧费的是() A.仪器仪表使用费 B.施工机械财产保险费 C.大型机械进出费 D.大型机械安拆费答案：A

6.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是() A.单独列项的增值税 B.材料价格预涨费 C.周转材料摊销费 D.各种现场用水、用电费答案：B 7.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从()中支出。 A.建设管理费 B.建设单位管理费 C.建筑安装工程费 D.基本预备费答案：A 8.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是() A.施工单位参加试运转人员的工资 B.单台设备的单机试运转费 C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用 D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用

(完整版)2017年造价工程师《造价管理》考试真题及答案解析,推荐文档

2017年造价工程师《造价管理》考试真题及答案解析一、单项选择题（共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1.建设项目的造价是指项目总投资中的（）。P3 A.固定资产与流动资产投资之和 B.建筑安装工程投资 C.建筑安装工程费与设备费之和 D.固定资产投资总额【参考答案】：D 【答案解析】：考查工程造价的含义及相关概念，常规考点。从投资者的角度，工程造价即为固定资产投资。 2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。P4 A.全过程造价管理 B.全方位造价管理 C.全寿命期造价管理 D.全要素造价管理【参考答案】：B 【答案解析】：考查建设工程全面造价管理的概念，常规考点。 3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。P12 A.1

B.2 C.3 D.4 【参考答案】：C 【答案解析】：考查法律责任，常规考点。隐瞒的1年内；欺骗的3年内。4.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。P17 A.5000元 B.1万元 C.2万元 D.3万元【参考答案】：B 【答案解析】：考查法律责任中经营违规责任。 5.美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。P23 A.C系列 B.D系列 C.F系列 D.G系列【参考答案】：C 【答案解析】：考查国际常见的合同文本：FIDIC、JCT、ACA、ICE、AIA等，

造价工程师工程计价真题及答案

造价工程师工程计价真题及答案造价工程师工程计价真题及答案单项选择题(共72题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是()。 A、临时公共设施及场地的维持费 B、建设保险和债券费 C、开工试车费 D、土地征购费答案：CP3 解析：本题考查项目简介成本，包括项目管理费、开工时车费、业主的行政性费用、生产前准备费、运费和保险费、地方税，选项中其余三个全部为项目直接建设成本 2、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是()。 A、它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成 B、它是固定资产投资中的消极部分 C、在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步 D、在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高答案：CP3

解析：本题考查设备及工器具购置费的作用，选项A错在“生活”家具，应是“生产家具”;B应是积极部分而非消极部分;D工业建筑中设备费所占的比重增大意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高 3、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为()。 A、25、82万元 B、25、85万元 C、26、09万元 D、29、09万元答案：CP5 解析：考核单台非标准设备原价的计算=(((材料费+加工费+)(1+专用工具费)(1+废品损失率)+外购配套件费)(1+包装费率)-外购配套件费)*(1+利润率)+销项税额+非标准设备设计费+外购配套件费 =((20+3)*1、01-3)*1、08+1+3=25、85万元注意计算利润时应扣除外购配套件费，非标准设备费中应有外购配套件费 4、根据我国现行建设安装工程费用项目组成的规定。下列有关费用表述中不正确的是()。 A、人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用 B、材料费中的材料单价有材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成 C、材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费 D、施工机具使用费包含仪器仪表使用费

2017年造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案

2017年造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案（全）一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1?根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（） A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用 B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资 C为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D?在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D P1 2?关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（） A.到岸价=离岸价+运输保险费 B到岸价=离岸价+进口从属费 C到岸价=运费在内价+运输保险费 D.到岸价=运输在内费+进口从属费答案：C P6 3?某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元。关税300万元, 消费税和增值税税率分别为10%、17%,则该进口设备原价为（）万元。 A.2386.8 B.2176.0 C.2362.0 D.2352.6 答案：B P7 4?关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（） A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税 B.—般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11% C采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额 D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额答案：D P14 5?根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（） A.仪器仪表使用费 B.施工机械财产保险费 C.大型机械进出费 D.大型机械安拆费答案：A P11 6.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（） A.单独列项的增值税 B.材料价格预涨费 C周转材料摊销费 D.各种现场用水、用电费答案：B P20 7.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。

2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析.doc

造价工程师考试真题及答案解析《建设工程计价》一、单项选择题（共72题，每题1分，每题的备选选项中，只有1个最符合题意） 1.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。 A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】C 【justdo解析】非生产性建设项目总投资没有流动资金，故A错误；生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分，故B错误；建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分，故D错误。 2.已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。 A.3.366 B.3.370 C.3.376 D.3.876 【答案】C 【justdo解析】废品损失费=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工器具费）=30×10%=3万元。包装费=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工器具费+废品损失费+外购配套件费）=（30+30×10%+5）×2%=0.76万元。利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工器具费+废品损失费+包装费）=（30+3+0.76）×10%=3.376万元。 3.进口设备的原价是指进口设备的（）。 A.到岸价 B.抵岸价 C.离岸价 D.运费在内价【答案】B 【justdo解析】此题是考查进口设备的概念，进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格，故B正确。 4.某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制估算的税前造价为6000万元，已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价为（）万元。 A.6198.0 B.6201.2 C.6204.8 D.6208.6

2019年二级造价工程师考试《安装工程》模拟试题(一)

【例题1·单选】某阀门结构简单、体积小、重量轻，仅由少数几个零件组成，操作简单，具有较好的流量控制特性，适合安装在大口径管路上。该阀门应为( )。 A.截止阀 B.蝶阀 C.旋塞阀 D.闸阀【答案】B 【解析】本题考查蝶阀的特点。蝶阀适合安装在大口径管道上。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成，只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时具有良好的流体控制特性，具有较好的流量控制特性。适合安装在大口径管路上。故B 选项正确。【例题2·单选】球阀是近年来发展最快的阀门品种之一，其主要特点为( )。 A.密封性能好，但结构复杂 B.启闭慢、维修不方便 C.不能用于输送氧气、过氧化氢等介质 D.适用于含纤维、微小固体颗粒的介质

【答案】D 【解析】本题考查球阀的特点。球阀具有结构紧凑、密封性能好、结构简单、体积较小、质量轻、材料耗用少、安装尺寸小、驱动力矩小、操作简便、易实现快速启闭和维修方便等特点。适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，且特别适用于含纤维、微小固体颗料等介质。故D 选项正确。【例题3·多选】以下关于旋塞阀使用环境说法正确的是( )。 A.可以用于高温输送管路上 B.一般用于低压管道上 C.可以用作热水龙头 D.不适合用在温度较低的管道上【答案】BC 【解析】通常用于温度和压力不高的管路上。热水龙头属于旋塞阀。【例题4·多选】与其他几种人工补偿器相比，球形补偿器除具有补偿能力大、流体阻力小的特点外，还包括( )。 A.补偿器变形应力小 B.对固定支座的作用力小

2019年造价工程师网络继续教育题目及答案

2016-2017年造价工程师网络继续教育试题及答案 1.下列关于邮包收据不正确的是（）。 A.是邮局收到寄件人的邮包所签发的收据 B.可以作为索赔和理赔的依据 C.邮包收据可以作为物权凭证 D.是收件人提取邮件的凭据【正确答案】：C ------------------------------------------------------------------------ 2.下列原因不是因发包人造成建设工程质量缺陷的，应当承担过错责任是（）。 A.提供的设计有缺陷 B.提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准 C.直接指定分包人分包专业工程 D.对承包人发出指示【正确答案】：D ------------------------------------------------------------------------ 3.下列项目中，既可以采用费率方式又可以采用人工计价的是（）。 A.软件服务 B.软件开发 C.商用套装软件实施 D.以上答案均不对【正确答案】：A ------------------------------------------------------------------------ 4.某国际工程在施工过程中因为施工人员操作不当造成第三方发生的财产损失，该风险属于（）。 A 财产损失风险 B 责任风险 C 政治风险 D 雇员风险【正确答案】：B ------------------------------------------------------------------------ 5.根据索赔目的可分为（）和费用索赔。 A.质量索赔 B.工期索赔 C.合同约定的索赔 D.单项索赔【正确答案】：B ------------------------------------------------------------------------ 6.下列选项中属于《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》中应当调整合同价款事项的是（）。 A.工程量清单缺项 B.暂估价 C.不可抗力 D.以上都属于【正确答案】：D ------------------------------------------------------------------------ 7.下列属于特别附加险的是（）。 A.提货不着险 B.罢工险 C.破碎险 D.进口关税险【正确答案】：D ------------------------------------------------------------------------ 8.某国有企业采购生产工艺设备，因设备技术性能及要求难以描述，根据本项目特点招标代理机构应当建议优先采取（）方式。

造价工程师历年真题下载(完整版)

造价工程师历年真题下载（完整版） 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群：5（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是( )。 A．工程概算价 B．工程预算价 C．工程结算价 D．工程决算价 2．建设工程全寿命期造价是指建设工程的( )之和。 A．初始建造成本与建成后的日常使用成本 B．建筑安装成本与报废拆除成本 C．土地使用成本与建筑安装成本 D．基本建设投资与更新改造投资 3．建设工程项目投资决策完成后。有效控制工程造价的关键在于( )。 A．审核施工图预算 B．进行设计多方案比选 C．编制工程量清单 D．选择施工方案 4．美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是( )。 A．财务管理表格 B．专用条件 C．合同管理表格 D．通用条件 5．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应在注册有效期满( )目前，按照规定的程序申请延续注册。

A．5 B．10 C．20 D．30 6．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不应低于出资人总数的( )。 A．50％ B．60％ C．70％ D．80％ 7．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数应不少于( )人。 A．3 B．4 C．5 D．6 8．某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8％，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息( )万元。 A．1893．30 B．1753．06 C．1623．20 D．1620．00 9．某企业从银行借入1年期的短期借款500万元，年利率l22，按季度计算并支付利息，则每季度需支付利息( )万元。 A．15．00 B．15．15 C．15．69 D．20．00 10．按是否考虑资金的时间价值，投资方案经济效果评价方法分为( )。 A．线性评价方法和非线性评价方法 B．静态评价方法和动态评价方法

(完整版)2019年一级造价工程师考试真题-计价

单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是( )。 A.固定资产投资+流动资金 B.固定资产投资+铺底流动资金 C.固定资产投资 D.建设投资 2.关于设备原价的说法，正确的是( )。 A.进口设备的原价是指其到岸价 B.国产设备原价应通过直接查询相关交易价格或向生产厂家询价获得 C.设备原价通常包含备品备件费在内 D.设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高 3.某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3%，则该设备应计的运输保险费折合人民币( )万元。 A.1.200 B.1.204 C.1.290 D.1.294 4.根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是( )。 A.脚手架费 B.临时设施费 C.二次搬运费 D.非夜间施工照明

5.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用一般计入( )。 A.直接工程费 B.现场管理费 C.公司管理费 D.开办费 6.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是( )。 A.监理费 B.竣工验收费 C.可行性研究费 D.节能评估费 7.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括( )。 A.施工单位参加联合试运转人员的工资 B.设备安装中的试车费用 C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费 D.生产人员的提前进厂费 8.根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在( )内。 A.未明确项目准备金 B.工程建设不可预见费 C.暂列金额 D.不可预见准备金

2015年一级造价工程师工程计价真题及答案

2015年造价工程师考试《建设工程计价》试卷一、单项选择（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1. 根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。 A. 未明确项目准备金 B. 基本预备费 C. 不可预见准备金 D. 建设成本上升费用【答案】C 2. 采用成本计算股价法计算非标准设备租赁时，下列表述中正确的是（）。 A. 专用工具费=（材料费+加工费）X专用工具费率 B. 加工费=设备总重量X （1+加工耗损系数）^设备每吨加工费 C. 包装费的计算基数中不应包含废品损失费 D. 利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】D 3. 某批进口设备离岸价格为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1%。XX设备关税完税价格税为（）万元人民币。 A. 1100.00 B. 1110.00 C. 1111.00 D. 1111.11 【答案】D 4. 关于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是（） A. 外贸手续费=FOB X人民币外汇汇率X外贸手续费率 B. 外贸手续费=CIF X人民币外汇汇率X外贸手续费率咖"賈三匕外贸手续尋率杠 C. 外贸手续费= D.外贸手续费=芈聲奢X外贸手续费率心

【答案】B 5. 根据我国现行建筑安全工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。 A. 冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用 B. 施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成 C. 当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费 D. 已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】A 6. 根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是（）。 A. 施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证等费用 B. 应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用 C. 对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用 D. 施工用电、用水的开办费【答案】A 7. 某市建筑公司收到某某县城工程一笔1000万元的进度款，一直营业税率为3%，教育费附加为3%，地方教育附加为2%，市区、县城城市维护建设税率分别为7%、5%，则该建筑公司为这笔进度款缴纳的建筑安装工程税金（）万元。 A. 33.60 B. 33.00 C. 34.77 D. 34.13 【答案】B 8. 下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。 A. 为验证设计数X而进行必要的研究试验所需的费用 B. 新产品试验费 C. 施工企业技术革新的研究试验费 D. 设计模型制作费

2017-2018年一级造价工程师工程计价考试真题及答案

2016年造价工程师《工程计价》真题及答案解析

2017年造价工程师真题及答案

一级造价工程师【计价】18年真题及答案

2018年造价工程师《工程计价》真题及答案(完整版)

2019年注册造价工程师考试真题-建设工程计价(完整解析版)

造价工程师《计价》真题及答案

造价工程师真题答案全套

2019年造价工程师《工程计价》考试

造价工程师《工程计价》真题及答案

(完整版)2017年造价工程师《造价管理》考试真题及答案解析,推荐文档

造价工程师工程计价真题及答案

2017年造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案

最新造价工程师计价知识点汇总

2019年造价工程师《工程计价》真题及答案解析.doc

2019年二级造价工程师考试《安装工程》模拟试题(一)

2019年造价工程师网络继续教育题目及答案

造价工程师历年真题下载(完整版)

(完整版)2019年一级造价工程师考试真题-计价

2015年一级造价工程师工程计价真题及答案

相关文档

最新文档