护栏施工合同 (模板)

施工合同书

甲方：

乙方：泉州市结实体育用品贸易有限公司

根据我国《合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。

第一条、工程项目：

一、工程名称：泉州市第六中学篮球场改造工程

二、工程地点：泉州市鲤城区第六中学

三、工程的内容及范围：

A、甲方委托乙方在水泥基础面安装，护栏面积约204M2（现

场如有变更，按实际工程量计算）.

四、工程总造价为：人民币整（RMB￥）。详见附表项目单价表（含税），竣工后按实际铺设面积结算。

项目单价表

第一条、施工前准备：

一、甲方：

1、施工前1天负责接通施工现场总的施工用水源、电源（包括水表配电板），应满足施工用水、用电的需要，迁移场地障碍物。

2、提供场地的标准尺寸。

二、乙方：

1、负责施工区域的临时设施，水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。

2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

3、乙方收到合同预付金后，安排生产加工护栏，生产周期为15天。

第三条、工程期限：

一、产品进场施工工期为4个工作天,自2015年月日开工至2015年月日（开工之日算起）竣工验收。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签字后，工期相应顺延：

1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源、道路未能接通、障碍物未能清除，影响进场施工。

2、因甲方监理签证不及时而影响下一道工序施工。

3、雨天、或人力不可抗拒的因素而延误工期。

第二条、工程质量：

一、本工程质量必须要求达到中华人民共和国国家相关标准的规定。

二、工程竣工并甲方验收合格后，乙方对工程实行一年免费保修。免费保修期内，材料费和人工费全由乙方负责（使用不当及恶意破坏的损坏除外）。

第三条、结算方式和付款方法：

一、本合同签定后，甲方支付合同总价的50%预付金，计人民币整（RMB￥）。

二、护栏安装完成总工程量50%，甲方支付合同总价的30%,计人民币

整（RMB￥）。

三、工程竣工验收，甲方支付合同的20%，计人民币整（RMB￥）。

四、甲方负责因拖付工程款而影响工程进度及造成乙方的停、窝工损失。

第六条、工程验收：

一、竣工工程验收：以国家体育设施标准管理办公室制定的有关体育设施验收标准技术文件为依据，由甲方组织人员验收并负责验收相关费用。

二、工程竣工验收合格后，乙方立即交付甲方使用。

第七条、违约责任：

甲方的责任：

一、工程竣工未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任。

二、竣工完成五个工作日内不进行验收即视为工程验收合格。

三、不按规定拨付工程款，按合同规定延付金额每日千分之五偿付乙方赔款金。

四、甲方免费提供施工用电、用水。

五、协助乙方办理施工所需证件。

乙方的责任：

一、如工程质量不合格，乙方除负责无偿修理或返工外，并要承担因此而给甲方造成的经济损失。

二、乙方未能按合同约定的工期完工并交付甲方验收使用，每延期一天，赔偿甲方五佰元违约金。

三、工程竣工交付使用后一年免费保修期内，甲方发现质量问题，乙方接到甲方通知后72小时内应到现场进行维修。如乙方未及时维修，甲方有权另行组织维修，产生的维修费用加10%的管理费由乙方承担。

四、乙方负责指导甲方合理使用设施及售后终生跟踪服务。

五、乙方负责施工人员各项违纪、违法责任。

六、乙方负责施工人员在施工过程中的生产安全。

七、乙方要文明施工，遵守甲方规章制度。

八、乙方在施工过程中应注意保护甲方已完成的工程和周边的卫生，如因施工不当造成甲方损失由乙方承担。

第八条、补充条款

本工程在免费保修期内，如有人为或不可抗拒因素（如地震、地基下沉等）导致的损坏，不属乙方免费保修范围。

第九条、纠纷解决办法：

执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意在甲方所在地的人民法院诉讼。

第十条、附则：

一、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

二、本合同自双方签字、盖公章后生效。

三、未尽事宜，双方协商解决。

2015年月日

不锈钢栏杆工程施工承包合同

不锈钢栏杆工程施工承包合同 甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将楼不锈钢栏杆制作、安装工程承包与乙方，经双方协商一致，特订立本合同。一、承包方式及价款：1、包工包料，承担技术、质量、安全、文明施工及工期全过程施工管理。2、合同价款,单价包干分别计算：窗台栏杆（高）元/m：阳台栏杆（高）元/m;楼梯栏杆（含坡道）元/m；空调板栏杆(方铁管高)元/m;3、甲方供应各种管材，根据乙方领料数量，材料款在乙方工程款中扣除。4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采购（如弯头、埋件、膨胀螺栓、饰盖、焊丝、密封胶等零星材料），材料质量必须符合国家标准要求，并且提供相应资料。 二、承包范围：楼设计图纸范围内的栏杆工程。 包括制作、安装，密封胶的封打、竣工算帐等全部内容。三、工程质量：符合现行国家验收规范及相关标准，质量标准为精品优良。标准确定以济南市质量监督站备案为准，达不到质量标准，按施工总额的10%扣除。施工过程中由于质量问题和进度失控引起的经济损失，由乙方全部承担，工程付款中扣除。 四、工程工期：1、自2012年月日至2012年月日竣工，并通过验收。2、乙方按甲方的进度计划和质量要求，保证施工人员数量，随时接受甲方的核查和监督。无故拖延工期每一天罚款1000元，并承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。 五、结算、付款方式：1、工程结算，按实际长度延长米计算。2、工程付款，竣工验收达到精品标准付总工程款的80%，剩余工程款质保期满付清（质保期二年）。3、乙方出具工资表，领取工程款。六、违约责任：1、如中途出现停工造成的一切经济损失由乙方承担，所发生费用甲方概不负责。2、如工程质量低微，甲方有权更换乙方，所发生费用由乙方全部承担。3、甲方如不能及时提供材料，造成工期延误，工期相应顺延，造成损失甲方承担，七、其他：1、乙方根据大样图编制材料计划，提前3天上报甲方材料处，以便甲方及时组织货源到场。2、乙方施工严格操作规程，出现安全事故均由乙方自行承担。

锌钢护栏安装合同

锌钢护栏安装合同 发包方：江西省香岚湾投资开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，甲方同意将香岚湾生态园一期36户分户围墙栏杆制作安装工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、工程概况 1、工程名称：香岚湾生态园一期36户分户围墙栏杆制作安装工程； 2、工程地点：抚州市临川区七里岗； 3、工程范围和内容：本工程全部安装面积约为 730 m2（含庭院门，以完成安装后的实际数量为准）； 4、用料要求：分户围墙栅栏：颜色为红铜纹，横杆 40*40*1.0 、立柱 19*19*0.6 包干单价：90元/平米，进户锌钢门:横杆 40*40*1.0 、竖杆 19*19*0.6 包干单价： 90 元/平米，具体内容及栅栏所用附件颜色详见承包人提交的样品。 二、承包方式及工程造价 1、承包方式：乙方包人工、材料、安装。 2、工程不含税总造价暂定为人民币陆万伍仟柒佰元整（￥ 65700 元）。 3、本造价为不含税价，实际工程造价以工程竣工验收实度数量结合含税承包单价计算为准。 4、如因实际需要引起工程量的增减，其结算价格以不含税承包单价为准作相应的调整，如 有需要则补签《增加工程补充协议》。 三、工程期限 1、本工程合同总工程为 30 天（日期天从开工之日算起）。 2、本工程开工日期为 2017 年 7 月 15 日，竣工日期 2017 年 8 月 15日。 3、如遇下列情况，工期作相应顺延，并用收面形式确定顺延期限： （1）甲方在合同规定开工日前 1 天，不能交给乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源

栏杆安装合同书

防护栏杆工程安装承包合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《加工承揽合同条例》等法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方一致同意.特签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1- 1.工程名称：东郡濠景一期主体及配套工程 1- 2 .工程地点：中牟县商都大道与新圃街交叉口 二、承包范围 2- 1 .楼阳台栏杆、飘窗栏杆、空调机位栏杆、楼梯栏杆、落地窗栏杆、女儿墙栏杆等工程。 三、承包方式 3- 1 .本工程采用包安全施工，包工、包材料、包质量、及安装验收合格的承包方式。 四、工期 4- 1 .开、竣工日期：本工程自 ________ 年 _______ 月_______ 日开工，至 _______ 年______ 月__________ 日竣工。 4- 2 .保修期： 4- 2-1 .工程保修期为二年，保修期自工程经质检站验收合格之日起开始计

4- 2-2 .在保修期间，乙方负责免费对由于乙方施工质量所造成的一切质量问题进行保修。非乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修，因此而发生的维修费用由甲方支付。 4- 2-3 ..在保修期内，乙方必须在接到甲方通知后2小时内予以答复；48 小时内完成修复并保证质量。 五、质量要求及验收标准 5- 1 .乙方按照甲方签字认可的技术核定单及附图纸进行制作和安装，乙方必须保证材质厚度（以样品厚度为准）符合甲方的要求.（详细见附件1）5- 2 .验收： 5- 2-1 .本工程的验收标准为甲方签字认可的栏杆施工图和国家相关标准与规范，质量等级为合格。 5- 2-2 .工程完工后由中牟县建设工程质量监督站验收。 六、甲乙双方的责任 6- 1 .甲方 6- _____________________ 1-1.甲方委派同志为该工程现场施工负责人，协调安排施工。 6- 1-2 .甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。 6- 1-3 .切实解决好施工用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利施工。 6-1-4 .在施工过程中，乙方违返有关规定，未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工，造成质量低劣、进度滞后和损害甲方信誉的，甲方有权给予乙方适当的经济处罚，并限期整改，拒绝整改或整改无效，甲方有权单方面中止合同。并按完成工

栏杆工程施工合同(新)

栏杆工程施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 一、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及 其相关的法律法规，甲方工程栏杆的制作、安装承 包给乙方组织施工，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协 商一致达成如下协议： 二、工程名称： 三、工程地点： 四、承包范围：栏杆的制作、安装、喷（刷）漆，包工包料。 1、按照甲方提供的施工图纸、图说、设计变更或经甲方确认的乙方提供的栏杆优化施工图组织施工。 2、所涉及本承包范围内机械费、材料费包括辅助材料、预理铁件、油漆、人工费均属乙方承包范围，用电在甲方指定地点搭设并挂表，电费由乙方负责。 3、所涉本分项的场外运输及现场人力转运（包括人力多次转运在内）。 4、所涉本项的清洁卫生和污染其它工序的清洁卫、如果甲方为了迎接检查，要求提前安装栏杆为此造成的多次清洁卫生及污染处理由乙方自行处理不计费用。 五、承包方式：包工、包料。 六、质量

1、乙方承包范围内的所有材料规格、壁厚等必须符合国家现行施工规范和专业施工规范以及施工图说要求，乙方在采购材料前必须先封样板给甲方确认（双方签字），乙方所进的原材料必须按样板进行检验。如因质量造成损失全部由乙方自行负责与甲方无任何责任，甲方如因此向第三人承担的赔偿责任有权向乙方追偿。 2、乙方必须按甲方的技术交底要求施工（严格执行报验和自检程序作为结账时的依据，否则甲方不予支付，所造成的后果由乙方负责）。 3、材质及安装的位置、高度、间距等必须按设计及规范要求安装，否则返工等损失全部由乙方自行负责，并承担因此给甲方造成的损失。 七、安全文明施工 1、乙方进场人员必须报项目部备案后由承包人和项目部共同组织入场安全学习和入场教育。 2、所涉承包范围的安全设备设施，如安全帽、保险绳、保险带等均属乙方承包范围。 3、严禁心脏病和高血压人进入施工现场作业。 4、每周必须组织一次安全学习和文明施工学习，必须有作业人员签字，此项作为结账的依据，如差一周罚款200元。 5、如乙方职工在现场发生打架斗殴，不论是谁的责任，罚款1000元后，再根据情节做出处理。 6、乙方派往现场施工的焊工必须持证上岗。 八、结算方式：按实际安装延长米计算（不按图纸计算）。

防护栏安装施工合同标准样本

合同编号：WU-PO-402-73 防护栏安装施工合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

防护栏安装施工合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 防护栏安装施工合同范文1 甲方：_____ 乙方：_____ 依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况 1、工程内容：锌钢护栏安装制作 2、工程地点： 3、工程单价：元/平方米 二、产品规格 1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆20*20，锌钢配件采用厂家专用配件，为国家标准产品。

2、本工程采用总包干形式，一次包干。 三、双方责任 1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。 2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。 3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等，并协调施工安排和保证乙方的施工安全。 4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。 四、付款方式 工程安装完毕，按工程实际发生量的80%进行支付，验收合格后，工程款支付完毕。

栏杆工程施工合同

栏杆工程施工合同 工程名称：___________________________________ 发包方（甲方）：XX省XX建设工程有限公司承包方（乙方）：________________________________________ 承包容：____________ 栏杆工程_______________ 合同类别：_____________ 包工包料 ______________ 签订地点：____________________________________ 合同编号： ___________________________________ 签订日期：_____ 年____ 月____ 日 第一部分协议专用条款

发包方（以下简称甲方）：_______________________________________ 承包方（以下简称乙方）：________________________________________ 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。 第一条工程概况 1、工程名称：_______________________________________ 2、工程地点：_______________________________________ 3、工程容：室外维护栏杆，包括但不限于室窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积：_____________ 第二条承包围及承包方式 1、承包围：依据上海都市建筑设计有限公司设计的，经甲方盖章确认2016.01 版设计图纸、施工规及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单及 各种工作联系函、甲方通知等围室窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆预埋件制作安装；所有栏杆油漆。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施 工等万式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：___________ 元（大写：人民币__________________ 圆整）。 2、结算单价（含税）： 2.1、室窗户栏杆（不含油漆）单价：________ 元/m ;栏杆油漆单价：________ 元/m。

护栏施工合同(模板)

施工合同书 甲方： 乙方：泉州市结实体育用品贸易有限公司 根据我国《合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。 第一条、工程项目： 一、工程名称：泉州市第六中学篮球场改造工程 二、工程地点：泉州市鲤城区第六中学 三、工程的内容及范围： A、甲方委托乙方在水泥基础面安装，护栏面积约204M2（现 场如有变更，按实际工程量计算）. 四、工程总造价为：人民币整（RMB￥）。详见附表项目单价表（含税），竣工后按实际铺设面积结算。 项目单价表 第一条、施工前准备： 一、甲方： 1、施工前1天负责接通施工现场总的施工用水源、电源（包括水表配电板），应满足施工用水、用电的需要，迁移场地障碍物。 2、提供场地的标准尺寸。 二、乙方： 1、负责施工区域的临时设施，水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、乙方收到合同预付金后，安排生产加工护栏，生产周期为15天。 第三条、工程期限：

一、产品进场施工工期为 4个工作天 ,自2015年月日开工至2015年月日（开工之日算起）竣工验收。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签字后，工期相应顺延： 1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源、道路未能接通、障碍物未能清除，影响进场施工。 2、因甲方监理签证不及时而影响下一道工序施工。 3、雨天、或人力不可抗拒的因素而延误工期。 第二条、工程质量： 一、本工程质量必须要求达到中华人民共和国国家相关标准的规定。 二、工程竣工并甲方验收合格后，乙方对工程实行一年免费保修。免费保修期内，材料费和人工费全由乙方负责（使用不当及恶意破坏的损坏除外）。 第三条、结算方式和付款方法： 一、本合同签定后，甲方支付合同总价的50%预付金，计人民币整（RMB ￥）。 二、护栏安装完成总工程量50%，甲方支付合同总价的30%,计人民币 整（RMB￥）。 三、工程竣工验收，甲方支付合同的20%，计人民币整（RMB￥）。 四、甲方负责因拖付工程款而影响工程进度及造成乙方的停、窝工损失。 第六条、工程验收： 一、竣工工程验收：以国家体育设施标准管理办公室制定的有关体育设施验收标准技术文件为依据，由甲方组织人员验收并负责验收相关费用。 二、工程竣工验收合格后，乙方立即交付甲方使用。 第七条、违约责任： 甲方的责任： 一、工程竣工未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任。 二、竣工完成五个工作日内不进行验收即视为工程验收合格。 三、不按规定拨付工程款，按合同规定延付金额每日千分之五偿付乙方赔款金。 四、甲方免费提供施工用电、用水。

护栏施工合同(模板)

护栏施工合同(模板) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

施工合同书 甲方： 乙方：泉州市结实体育用品贸易有限公司 根据我国《合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签定本合同。 第一条、工程项目： 一、工程名称：泉州市第六中学篮球场改造工程 二、工程地点：泉州市鲤城区第六中学 三、工程的内容及范围： A、甲方委托乙方在水泥基础面安装，护栏面积约204M2（现场如 有变更，按实际工程量计算）. 四、工程总造价为：人民币整（RMB￥）。详见附表项目单价表（含税），竣工后按实际铺设面积结算。 项目单价表 第一条、施工前准备： 一、甲方： 1、施工前1天负责接通施工现场总的施工用水源、电源（包括水表配电 板）， 应满足施工用水、用电的需要，迁移场地障碍物。 2、提供场地的标准尺寸。 二、乙方：

1、负责施工区域的临时设施，水电管线的铺设、管理、使用和维修工 作。 2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3、乙方收到合同预付金后，安排生产加工护栏，生产周期为15天。 第三条、工程期限： 一、产品进场施工工期为 4个工作天 ,自2015年月日开工至2015年月日（开工之日算起）竣工验收。 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签字后，工期相应顺延： 1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源、道路未能接通、障碍 物未能清除，影响进场施工。 2、因甲方监理签证不及时而影响下一道工序施工。 3、雨天、或人力不可抗拒的因素而延误工期。 第二条、工程质量： 一、本工程质量必须要求达到中华人民共和国国家相关标准的规定。 二、工程竣工并甲方验收合格后，乙方对工程实行一年免费保修。免费保修期内，材料费和人工费全由乙方负责（使用不当及恶意破坏的损坏除外）。 第三条、结算方式和付款方法： 一、本合同签定后，甲方支付合同总价的50%预付金，计人民币整（RMB ￥）。 二、护栏安装完成总工程量50%，甲方支付合同总价的30%,计人民币 整（RMB￥）。 三、工程竣工验收，甲方支付合同的20%，计人民币整（RMB ￥）。 四、甲方负责因拖付工程款而影响工程进度及造成乙方的停、窝工损失。 第六条、工程验收： 一、竣工工程验收：以国家体育设施标准管理办公室制定的有关体育设施验收标准技术文件为依据，由甲方组织人员验收并负责验收相关费用。 二、工程竣工验收合格后，乙方立即交付甲方使用。 第七条、违约责任： 甲方的责任： 一、工程竣工未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题由甲方承担责任。 二、竣工完成五个工作日内不进行验收即视为工程验收合格。

铁艺栏杆制作及安装合同

建设工程施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 l 、工程名称： 2 、工程地点： 3 、建筑面积： 4 、工程内容： 。 5 、承包方式：包工、包料。 二、工期要求 1 、总工期为20天，从签定协议之日至2016 年5月20日完成，根据甲方进度施工将所有的空调板铁艺护栏制作、安装到位。 2 、属甲方原因造成的工期延误者，乙方可要求甲方将工期相应顺延。 三、协议价款 1 、本协议的空调板铁艺护栏单价为75 元／米。 2 、以上单价包括：购料、加工制作、安装、包装、装卸车、运输至工程安装地点、安装损耗、保管、成品保护、工人工资、保护用品发生的费用。 四、结算方式 甲方对护杆及施工中所有铁艺验收后，按实际发生数量办理结算。

五、付款方式 现金支付或银行转账，甲乙双方经同意签订合同后，甲方预付给乙方工程款一万元；待乙方材料进场后，甲方付给乙方60%的工程款；待乙方安装完成后，付给乙方90%的工程款；经甲方及验收单位检验合格，甲方一次性付给乙方全部工程款。 六、质量目标 1、不得在已安装完成的护栏上涂抹砂浆及挂放杂物。 2、为防污染，在交叉作业过程中，成品护栏需盖上保护膜。 七、施工保护 1、成品出厂保护措施： 成品出场之前需要进行包装保护。 2、成品运输保护措施： 成品装车时做到轻放轻拿，全部有序的竖立摆放在车上，成品中间用软物分隔，防止相互碰花。 3、成品工地装卸保护措施： 成品运至工地后，首先找个空旷的地方集中放置，然后分批分量运至安装洞口，期间做到专人专运，运送期间做到不碰花，轻放轻拿。 4、成品安装保护措施： 包装膜在竣工验收前去除，去除后进行清理，并修补。 5、与其他分项承包单位的配合： 我司将积极友好的配合其他工种的工作，不得妨碍及破坏自身承包范围外的其他工程、工作。 八、纠纷处理 合同履行中发生争议时，双方应协商解决，协商不成的可向有关部

波形护栏工程施工合同.doc

波形护栏工程施工合同 发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方友好协商，甲方同意将 工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： 4.工程工期：以材料到场时间起，2015年4月18日完工。 二、承包方式、单价及规格 1.乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。 2.安装方式为：钻孔和打桩。 3.安装单价为：每个端头600元，缆索安装为每米20元。 4.安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况处理。 三、工程付款方式

1.双方合同签订后，甲方即向乙方支付30000元整（叁万元整）为该合同工程的预付款（施工进场施工费），安装完工后甲方即向乙方支付剩余全部款项。 四、甲方工作 1.甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。 2.甲方负责协调工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。 3.按时及时支付工程款。 五、乙方工作 1.在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作，在该护栏施工中，如果出现安全事故，由乙方全部负责。 2、乙方保证施工现场的清洁卫生，做好施工现场的材料管理及垃圾处理工作。 3、乙方负责该波形护栏的安装工作。 六、违约责任 1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则按工程总价款的每日千分之五计算违约金。 2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成，剩余部分工程款待全部完成后再进行支付，并且缴纳违约金1000元/天。 七、争议的解释 甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过

铁艺栏杆工程施工合同

铁艺栏杆工程施工合同 发包方：________________________________ （以下简称甲方） 承包方：_______________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称：_______________________________________________ 1.2工程内容：_______________________________________________ 二、工程承包范围 2.1甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认 并签字的图纸（后附施工图纸）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后 以实际工程量结算。 3.1.1阳台栏杆：数量_____ 米，综合单价 ___ 元，合价________ 元; 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价

元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.5厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价 _______________________________________________________________ 元 ； 总记合价 _______________ 元（人民币大写 ____________________________ ）。 3.2工程款支付方式 3.2.1合同签订后按照合同价的40液付预付款元____________ （人 民 币大写—） 3.2.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的 95% 元（人民币大 写—）。 3.2.3工程保修款：保修款按照合同价款的 5%十取_______________ 元（人民币大写—）。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲

锌钢护栏安装合同范本

锌钢护栏安装合同 发包方：省香岚湾投资开发（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲、乙双方根据《中华人民国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，甲方同意将香岚湾生态园一期36户分户围墙栏杆制作安装工程委托乙方施工。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行： 一、工程概况 1、工程名称：香岚湾生态园一期36户分户围墙栏杆制作安装工程； 2、工程地点：抚州市区七里岗； 3、工程围和容：本工程全部安装面积约为 730 m2（含庭院门，以完成安装后的实际数量为准）； 4、用料要求：分户围墙栅栏：颜色为红铜纹，横杆 40*40*1.0 、立柱 19*19*0.6 包干单价：90元/平米，进户锌钢门:横杆 40*40*1.0 、竖杆 19*19*0.6 包干单价： 90 元/平米，具体容及栅栏所用附件颜色详见承包人提交的样品。 二、承包方式及工程造价 1、承包方式：乙方包人工、材料、安装。 2、工程不含税总造价暂定为人民币陆万伍仟柒佰元整（￥ 65700 元）。 3、本造价为不含税价，实际工程造价以工程竣工验收实度数量结合含税承包单价计算为准。 4、如因实际需要引起工程量的增减，其结算价格以不含税承包单价为准作相应的调整，如 有需要则补签《增加工程补充协议》。 三、工程期限 1、本工程合同总工程为 30 天（日期天从开工之日算起）。 2、本工程开工日期为 2017 年 7 月 15 日，竣工日期 2017 年 8 月 15日。 3、如遇下列情况，工期作相应顺延，并用收面形式确定顺延期限： （1）甲方在合同规定开工日前 1 天，不能交给乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者；

护栏工程施工合同

江苏省南水北调蔺家坝泵站护栏翻新及其他附属工程 施工协议书 甲方：江苏省南水北调蔺家坝泵站工程项目管理部 乙方：徐州市雅宸建筑装饰工程有限公司

江苏省南水北调护栏翻新及其他附属工程 施工协议书 甲方： 乙方： 在平等、自愿、公平和诚信的原则下，结合本工程具体情况，甲乙双方经友好协商， 江苏南水北调蔺家坝泵站护栏翻新工程项目工程有关承包事项签约如下： 一、项目内容和要求 1．工程名称：江苏省南水北调蔺家坝泵站护栏翻新及其他附属工程 2．工程地址：徐州市铜山区沿湖农场南水北调蔺家坝泵站 3．项目要求 （1承包方式：总承包 （2合同价款： （3价款说明： （3.1本合同单价为包干综合单价，甲方有权视为乙方在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，在合同固定综合单价内已充分考虑，甲方不予调整。 （3.2固定综合单价包含但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、燃油费、措施费、风险费（含不可预见费）、检测试验费（水冲洗及打压）、规费、保险、管理费、利润、税金办理施工及验收手续等为完成本工程所应发生的全部费用。 （3.3施工中出现扰民费用、安全文明环保费用、按政府规定应由乙方交纳的政府收费、因乙方责任造成的罚款等已包含在合同固定综合单价内，发生时不另行计取。 （3.4乙方必须保证出入场区车辆清洁干净，如因车辆不清洁违反市容市貌管理规定引起的一切相关部门罚款均由乙方承担。 （3.5固定综合单价不得以任何原因的变动而调增。 （3.6合同工期： 25天 （3.7乙方预算报价作为本合同附件。

（3.8项目实施过程中如有变更，乙方无条件按甲方变更要求完成，费用按甲方现场代表签字确认的工程变更洽商单及双方核定单价计算。 二、质量和安全 1．质量 （1）乙方应按甲方要求，执行国家相关的最新技术标准（GB/T18477.1-2007）、严格按照（GB50242-2002）施工规范验收标准等组织施工，质量达到合格要求。 （2）乙方主要项目施工材料进场，应经甲方人员检查验收，合格者方可用于项目中。隐蔽工程开始前应通报甲方到现场查看，竣工后应通知甲方组织专项验收。 2．安全 （1）乙方应按国家相关法律法规、安全规范等组织实施，项目实施过程中的一切安全责任均由乙方负责。 （2）乙方在甲方现场内进行施工时，应遵守甲方的各项安全及其他相关制度，如有违反，按甲方相关制度规定进行处罚。 三、项目验收和质量保证 1．项目验收 项目结束后，经乙方自验合格，应申请甲方验收。甲方收到乙方申请后，应在一周内组织验收。对于项目验收过程中发现的瑕疵，乙方应负责免费立即组织整改，整改不另增加工期和费用。 2．双方对项目的验收，不能免除乙方提交合格工程的责任。项目验收后如发现属于乙方施工质量问题的事项，乙方仍应免费维修，否则应承担赔偿责任。 3．因乙方工程质量而造成的瑕疵，乙方应在收到甲方通知后24 小时内予以维修。愈期不至，甲方有权委托第三方进行维修，发生之一切费用由乙方承担，甲方可从应付乙方的任何款项中扣除。 四、合同价款支付 1．结算方式为大包待工程验收合格后全额支付。 2．合同承包各项目完成后，经甲方验收合格，乙方凭甲方签字确认的的项目验收单、本合同及符合国家规定的全额发票向甲方申请结算。甲方收到乙方结算申请经审查无误后5天内付款。 五、违约责任 1．质量违约

门窗及栏杆制作安装合同协议书范本

编号：______________ 门窗及栏杆制作安装合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年______月______ 日 发包方：___________________________ （以下简称“甲方”）

承包方：___________________________ （以下简称“乙方”） 乙方承诺具有承包及完成本承包合同的资质与能力，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，结合本工程实际情况，就____________ 工程项目有关事项，双方协商一致制定本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称： _____________________________ ； 1.2工程地点： ____________________________ ； 1.3工程范围： ___________________________ 。 第二条：计量规则 2.1飘窗栏杆、阳台栏板、空调百叶窗以现场实际制作安装尺寸计量。 2.2 PVC-U塑料飘窗按窗台板外围展开尺寸及建施图纸设计窗的高度计量；其他塑料外窗按建施图纸中外窗洞设计尺寸计量。 第三条承包内容 3.1 承包内容：___________________ 。 3.2承包方式：包工包料、包安全文明施工、垂直运输费、安装水电费、临时设施费等费用；确保安装工程工期、质量，质量保修期一年。 第四条承包单价 4.1本工程各类塑钢外窗、飘窗栏杆阳台栏板、空调百叶窗等安装工程固定综合单价确定如下： 4.2上述承包综合固定单价中已包括施工设备、劳务、材料、配件、安装调试费、运输费、采购保管费、售 后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定等为完成本工程承包内容而须支付的费用。 第五条工期要求5.1接到甲方书面开工通知后一个半月内进场施工，保证不影响其他专业施工队伍施工。5.2因乙方原因导致工期延误时，乙方应预期告知甲方，并征得甲方同意，否则应向甲方支付违 约金，违约金为每延误一天，按2000元/天（累加）计算，直到工期竣工验收合格。

栏杆工程施工合同

栏杆工程施工合同 编号：004 使用劳务单位：李维昌 提供劳务单位： 项目名称：樊华似锦三期 施工地址：绵阳市石桥铺 （栏杆班组） 2013 年12 月15 日

使用劳务单位：（以下简称甲方）提供建筑劳务单位：（以下简称乙方）根据《经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》、《建筑安装工程承包合同》、《职业健康安全管理条例》、《环境保护法》、《施工现场安全技术规范》（JGJ59-11）有关条例，为明确双方在建筑劳务合同中的权利、义务和违约责任，本着平等、公平、自愿、合作的原则，经双方协商，达成以下协议： 第一条合作项目：樊华似锦三期77# 78# 82# 工程地址：绵阳市石桥铺 合同内容及承包分项工程内容： 1、承包项目：樊华似锦三期77# 78# 82#栏杆工程 2、承包方式：双包 3、承包范围：室内外所有的栏杆。 4、承包工期：按项目部要求完成 第二条承包内容及单价：凸窗栏杆88.0元每米，阳台玻璃栏杆198.0元每米,楼梯靠墙扶手30.0元每米，楼梯栏杆110.0元每米。（以上所有栏杆及扶手做法同樊华似锦二期） 第三条结算方式：各项工程量均由施工员计算、工地安全员、保管员、会计签字，由项目经理、技术负责人审核后为准。 付款方式：（1）

第四条甲方责任 1、甲方负责项目工程总体的计划、调度和人力、物力的安排，对 总体质量、进度负责。 2、甲方负责为乙方提供技术指导、技术要求、数据和所需施工图 纸以及施工技术资料和技术交底。 3、甲方负责派专人对乙方施工人员进行安全教育和安全交底，定 期进行安全检查工作。 4、甲方负责为乙方提供施工场所、工程所需材料、水、电、路畅 通。 5、工期监督。本工程工期按建设单位审批的当月计划进行，每天 必须按要求完成当天的施工任务。 6、质量监督。监督乙方操作人员按图施工，严格按标准、规范施 工。处罚乙方造成的返工损失和延期损失等。 7、按合同及时办理工程预付款，并负责监督乙方向民工发放工资， 如乙方有违反相关规定的行为，甲方有权处罚。 第五条乙方责任 1、乙方必须认真遵守国家的《安全生产法》及有关安全生产的法 律、法规和当地政府、建委和甲方综合管理规章制度的有关规 定。

城市公路护栏施工合同

城市公路护栏施工合同 篇一：018波形护栏施工合同 来源:护栏板 合同编号：3（W）00018 钢护栏施工合同 签约时间：2012年月日 签约地点：奉溪高速合同段项目部 钢护栏专业施工合同 合同编号：018 发包人: 天津城建道桥工程有限公司奉溪高速公路合同段项目部承包人: 四川华驿公路交通工程有限公司 为优质、高效的完成奉溪高速标钢结构护栏工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、互利的原则，经双方协商，达成如下协议，共同遵守。 第一条:组成合同的文件 1.本合同及附件；

2. 甲方下达或转发的相关文件、指令、通知、会议纪要等； 3.甲方与业主签订的合同的“技术规范”部分（以下简称“技术规范”）。 合同组成文件如有不一致之处，以次序在先者为准。 第二条:本合同概况 1.工程名称：钢结构护栏工程 2.工程地点：重庆市奉溪高速公路 3.工程范围及内容: 1）施工段落或桩号：0383（0）段落内钢结构护栏加工制作安装施工 2）施工内容： 钢结构护栏的制造、运输、安装，立柱的安装,正常施工完毕后调整更换及成品保护，以及相关测量、实验、报检、资料编制所有相关工作，还包括缺陷责任期内养护等一切工程内容。 本合同所约定的工程施工范围和工程量均为暂定，甲方有权根据业主工程变更情况和乙方工程实施的进度情况予以调整。

4.工期:2012年7 月20日至2013年6月31日 5.缺陷责任期：主体工程完工日起两年。 6.工程造价: 1）工程数量及单价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》； 本合同《工程量清单》内工程数量为暂定数量，最终结算以实际完成经甲方验收合格 的工程数量为准，同时乙方不得以最终结算数量与合同暂定数量的差异为由要求调差。结算时提供相应正式发票。 承包单价中均已包括了乙方为实施和完成本合同工程所需的全部费用，包括劳务、材料、机械设备、质检（自检）、安装、安全生产施工费用、环境保护费用、冬雨季、夜间施工增加费、临时设施费、工地转移费、保险、税金（系指营业税、城市建设维护税、教育费附加以外的各种税费，如印花税、资源税、所得税等国家和地方规定的各种应收税

栏杆制作安装合同

楼梯、阳台栏杆制作安装合同 甲方：江苏省苏中建设集团股份有限公司 乙方：上海隆业建筑装饰工程有限公司 经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方的萧政工出【2017】5号标准厂房建设项目二标段窗户及楼梯栏杆的制作安装。本着平等、自愿、互惠互利的原则，特订立本合同。 一、工程名称：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段） 二、工程地点：萧山区红泰六路与垦辉七路交叉口苏中工地 三、工程范围：萧政工出[2017]5号-标准厂房建设项目（二标段）13~16、25~30、31~39号楼的楼梯、窗户栏杆及电梯井护栏的制作安装和维修。 四、型材质量及规格要求 2、材料要求： （1）不锈钢楼梯栏杆的型材为：扶手为直径50（壁厚为1.5㎜）；立柱为直径38（壁厚为1.4㎜）；不锈钢管直径16（壁厚为12㎜）；横管为直径32（壁厚为1.4㎜）。 （2）电梯井防护用方管：16*16*1.2方管背衬、30*50*1.5方管立杆横杆； 1.5mm踢脚板;2mm钢丝网。 现场安装的栏杆必须与业主及甲方认可的由业主进行封样的样品一致。 五、施工质量和验收要求 1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家楼梯栏杆和阳台栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。乙方须保证一次性验收合格，造成返工等一切损失由乙方承担。 2、楼梯及阳台栏杆的立柱间距≤1000㎜，栅栏间距≤110㎜（中对中），栏杆高度1100㎜。连接牢固，艺术、美观，达到相关技术规范要求。 3、电梯井防护栏杆必须按照图纸要求进行喷漆，达到甲方设计要求。 4、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。乙方配合做阳台栏杆抗冲击性试验，须保证抗冲击性试验合格，检测试验费用由

栏杆工程施工合同

栏杆工程施工合同 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

栏杆工程施工合同 工程名称： 发包方（甲方）：福建省德龙建设工程有限公司 承包方（乙方）： 承包内容：栏杆工程 合同类别：包工包料 签订地点： 合同编号： 签订日期：年月日 第一部分协议专用条款 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外维护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积： 第二条承包范围及承包方式 1、承包范围：依据上海都市建筑设计有限公司设计的，经甲方盖章确认版设计图纸、施工规范及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单

及各种工作联系函、甲方通知等范围内室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆预埋件制作安装；所有栏杆油漆。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。 2、结算单价（含税）： 、室内窗户栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、楼梯栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、靠墙扶手栏杆（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、室外铁艺栏杆高1m（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、室外铁艺栏杆高（不含油漆）单价：元/m；栏杆油漆单价：元/m。 、电梯机房爬梯及栏杆（包括铁件制作安装）单价：元/m；爬梯及栏杆油漆单价：元/m。 、残疾人不锈钢栏杆单价（不锈钢）：元/m。 、预埋件制作安装单价：元/t。 3、以上单价为一次性含税单价，包含但不限于： 、制作安装费、油漆费、材料费、管理费、综合费、社保费（含劳保费）、利润、规费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、已完工程及设备保护费、缩短工期措施费、风雨高低温季施工措施费、生产工具使用费、工程交接费、场地清理费、工地内自身机具看保管费、各工种施工配合费、风险费、赶工费、加班点心费伙食费、法定节假日工人加班工资费、降温费、保险费、暂住费、卫生费等一切费用。同时双方均同意不因施工工艺难易、工程量大小不分、栋号楼层多少、层高高低工效差等进行调整，也不因施工期政府政策性文件对人工费、材料费、机械费上下调整而调整，也不因施工期市场人工工资、机械费、材料价格上下浮动而调整。 、包含各种施工机械、各种施工工具、所有工程用材料及消耗材料。施工用照明电线及灯具、三级配电箱及电缆、末级开关箱及其所需4芯电缆、临时用脚手架及挑板、所有安全防护用具、床板、床架等机械劳保材料费用。以上各分项

不锈钢栏杆安装合同

不锈钢栏杆承包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及建筑安装工程承包合同条例等相关法律规定，为了明确双方有合同中的权利和义务，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下条款： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包工不包料，包工具及氧气焊丝、磨片、抛光轮、包质量、包进度、包文明施工。 4、工期：乙方接甲方进场通知后，三天内进施工现场正式施工，进度要求，乙方于年月日前完成全部工程内容，并配合甲方于年元月日以前完成使用功能检测工作。 第二条工程质量及验收 1、本工程按施工设计图纸施工，按甲方做的样品方式样和质量施工及验收。 2、本工程质量按国家标准，规范验收，尺寸规格设计图纸及甲方要求。 3、工程完成后，乙方应及时通知甲方，甲方配同建设方验收，如有验收不上的地方乙方会及时修补。 第三条工程单价及付款方式 工程按实际工程量结算，每米单价贰拾元，按乙方进度付50%，如乙方全部完成本工程量甲方应按90%工程款全部付给乙方，余款验收合格后甲方付乙方10%。

第四条甲方责任 1、甲方负责提供与本工程相关的资料与图纸，协调乙方工作进行技术交底，监督检查乙方完成栏杆的制作安装质量。 2、甲方协助乙方与土建队伍的衔接工作. 3、甲方按合同约定如期支付工程进度款。 4、甲方提供现场加工场地及制作安装，照明用电。 5、甲方负责乙方施工人员意外保险 第五条乙方负任 1、编制施工方案和进度计划后甲方审定 2、严格执行施工规范，安全操作规程，防炎安全环境保护规定，按照国纸和做法说明进行施工。 3、由于乙方的责任所发生的安全事故概由乙方自行承担所有责任。 第六条违约责任 1、若乙方在本合同约定的时间内不能按质按量完成，而影响工程交付使用，逾期三天按承包款0.5%，逾期15天以上按工程承包总款2%向甲方支付违约金，逾期30天以上，甲方有权另找单位施工，其工程余款不予结付。 第七条争议处理 本合同履行期间，双方发生争议时，应及时协商解决，协商不成可向人民法院超诉。 第八条本合同经双方签字生效，工程完工，款项结清后合同终止，本合一式贰份，双方各执壹份。 甲方签字：乙方签字： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日