货物采购合同模板6篇
货物采购合同模板6篇
货物采购合同模板篇1
__________________为卖方和___________________为买方。双方同意买卖________________，其条款如下：
1.合同货物：______________________
2.产地：________________________
3.数量：________________________
4.商标：________________________
5.合同价格：________________________
6.包装：________________________
7.付款条件：签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的，经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。
8.装船：从卖方收到买方信用证日期算起，45天内予以装船。若发生买方所订船舶未按时到达装货，按本合同规定，卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费，按总金额___%计算为限。因此，买方需向卖方提供银行保证。
9.保证金：卖方收到买方信用证的14个银行日内，向买方寄出___%的保证金或银行保函。若卖方不执行合同其保证金买方予以没收。
10.应附的单据：卖方向买方提供：
(1)全套清洁提货单;
(2)一式四份经签字的商业发票;
(3)原产地证明书;
(4)装箱单;
(5)为出口____________________所需的其他主要单据。
11.装船通知：卖方在规定的装货时间，至少14天前用电报方式将装船条件告知买方。买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。
12.其他条款：质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行。若要求提供所需的其他证件，其办理手续费、领事签证费应由买方负担。
13.装船时间：当日13：00或次日8：00装船。
14.装货效率：每一个晴天工作日，除星期日，节假日外，每舱口进货为____立方吨。
15.延期费/慢装卸罚款：对于________________载重吨船来说，每天
________________ 。
16.不可抗力：签约双方的任何一方由于台风，地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时，则延迟履行合同的期限应相当于出事故所影响的时间。买方：___________
卖方：___________
证人：___________
证人：___________
日期：__________
日期：__________________
货物采购合同模板篇2
供方：需方：
一、供需方本着互相信任、真实合作的原则，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，经双方协商一致，就野生菌供销事宜签订本合同。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按出厂标准。
三、交(提)货地点：供方厂房
四、运输方式及到达站港和费用负担：运费由甲乙双方承担。五、包装标准、包装材料的费用负担：纸箱定重标准散装
六、验收标准、方法及提出异议期限：开箱验收，货到叁天内提出书面异议，否则供方视为需方验收合格无误。
七、结算方式及期限：预付%订货，%款到帐发货，余款年底结清。
八、本合同签订期限为xx年。
九、其他约定事项：
1、由于本合同履行过程中而发生的或与之有关的任何争议或请求，均提交由卓尼仲裁委员会仲裁解决。
2、其他未尽事宜由双方另行签订补充协议确定，本合同自供需双方盖章或签字后生效。
4、本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：年月日：
签订日期：年 x 月 x 日
货物采购合同模板篇3
出租方：(以下简称甲方) 身份证号码：
承租方： (以下简称乙方) 身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方
在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。
一、甲方将位于翼城县唐兴镇城内村新华路东三巷29号房屋(东三间，
厨房，厕所)出租给乙方居住使用，租赁期限自年月日至年月日。
二、本房屋年租金为人民币元，居住前一次付清。甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。
三、乙方租赁期间，水费、电费、有线电视使用费、卫生费以及其它
由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、房屋租赁期为：从年月日至年月日。在此
期间，任何一方要求终止合同，须提前三个月用书面形式通知对方，并偿付对方总租金10%的违约金。合同一经签订，双方都不得提前解除。租赁期内，如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的，本合同自然终止，双方互不承担违约责任。
五、因租用该房屋所发生的除土地费、大修费以外的其它费用，由乙
方承担。
六、在承租期间，未经甲方同意，乙方无权转租或转借该房屋;不得改变房屋
结构及其用途，由于乙方人为原因造成该房屋及其配套设施损坏的，由乙方承担赔偿责任。
七、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或经济赔偿。甲方剩余物品(tcl电视机、电视柜、双人床一张、单人床两张、奥克斯空调、水晶王子电冰箱、亿佳能太阳能、电磁炉、案柜及其它用品等)及西侧三间及西侧平房内所有设施及物品乙方必须保管好，损坏丢失按价赔偿。乙方应于房屋租赁期满后，将承租房屋及附属设施、及甲方原剩余物品交还甲方。
八、合同的变更、解除与终止
1、双方可以协商变更或终止本合同
2、甲方有以下行为之一的，乙方有权解除合同：
(1)不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件，严重影响居住。
(2)甲方未尽房屋修缮义务，严重影响居住的。
3、房屋租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回出租房屋;
(1)未经甲方书面同意，转租、转借承租房屋。
(2)未经甲方书面同意，拆改变动房屋结构。
(3)损坏承租房屋，在甲方提出的合理期限内仍未修复的。
(4)未经甲方书面同意，改变本合同约定的房屋租赁用途。
(5)利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动。
(6)逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用，已经给甲方造成严重损害的。
(7)拖欠房租累计达___个月以上。
九、此合同未尽事宜，双方可协商解决，并作出补充条款，补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷，先友好协商，协商不成的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼，请求司法解决。
十、本合同连一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：电话：
乙方签字：电话：
年月日
货物采购合同模板篇4
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等自愿的基础上经自由协商，就 (项目名称和编号)达成如下协议：
一、技术条款和商务条款
乙方完全按照大渡口区政府采购中心发出的采购文件(含招标文件、谈判文件、询价文件和补充文件)、《中标通知书》或《成交通知书》和乙方在参与采购活动时提交的文件(含资格文件、报价文件、商务文件、技术文件和澄清及说明)等所规定的技术条款和商务条款提供货物、工程或服务。
二、合同价款和承包方式(此价款须与《中标通知书》或《成交通知书》相符)
1、合同价款：。
2、承包方式: 。
三、合同价款支付方式方法(此方式方法与《招标文件》或者《谈判文件》、《询价文件》规定一致)
甲方办理完付款手续后15个工作日内，(□请按财政全额支付、□财政与需方分别支付、□财政分期支付、□需方全额支付)，付款时间及比例按照《招标文件》、《谈判文件》或《询价文件》执行。
四、合同纠纷的解决和违约责任
甲乙双方在履行合同的过程中，发生纠纷时应友好协商，协商不成的双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲乙双方在履行合同过程中有违约行为的，应当承担相应的违约责任。乙方违约时，甲方有权通知大渡口区政府采购中心按照其发出的采购文件规定扣除乙方提交的履约保证金，此条并不妨碍甲方依法以其他方式要求乙方承担违约责任。
五、本合同附件
1、大渡口区政府采购中心发出的采购文件(含招标文件、谈判文件、询价文件和补充文件)、《中标通知书》或《成交通知书》和乙方在参与采购时提交的文件(含资格文件、报价文件、商务文件、技术文件和澄清及说明)等附件是本合同的组成部分。采购中心发出的采购文件与乙方在参与采购时提交的文件有不一致的，以采购中心发出的采购文件为准。
2、属于应该采用行业协会和有关部门提供的格式合同的，该格式合同为本合同的附件，其效力低于采购中心发出的采购文件和乙方在参与采购时提交的文件。
六、其他
1、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，大渡口区政府采购中心存档一份，大渡口区采购办留存一份，各份合同具同等法律效力。
2、本合同甲方系指采购人，乙方系指中标人或成交人。
3、本合同自签订之日起生效。
甲方：(公章)地址：联系电话：授权代表：签约时间：
乙方：(公章) 地址：电话：传真：开户银行：账号：授权代表：年月日
货物采购合同模板篇5
合同编号：
甲方(采购人)：签定地点：
乙方(中标人)：签定日期：年月日
根据甲方申请并经政府采购领导小组办公室核准的政府采购计划，甲方委托商通采购招标有限公司对设备进行招标采购[招标编号05号]的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：
1、合同标的及合同价格
2、交货方式和交货地点
2.1交货方式：2.2交货地点：
3、供货清单
3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。(采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。)
4、付款方式与条件
4.1货物交货付款
全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以方式向乙方一次性支付 %的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除)。
现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。
a、金额为有关合同货物价格的正式发票。
b、制造厂家出具的货物质量合格证书。
c、甲方已收讫货物的验收凭证。
d、甲方签发的验收合格文件。
4.2分期支付货款的，余下的货款应于(时间)支付。
5、质量要求和技术标准
质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。 (质量要求和技术标准应按照招标文件要求填列。)
6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料(安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。)
7、验收
(货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。)验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。
8、质量保证
各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后小时内应委派专业技术人员到场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案，若小时内无法排除故障，则应先
提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。
9、知识产权
乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。
10、违约责任
10.1 未按期交货的违约责任
10.1.1 如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货(不可抗力除外)，在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交 1天，按迟交货物金额的 %。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 %。
10.1.2 如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的(不可抗力除外)，每逾期 1天，乙方应按迟交货物金额的 %向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未支付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。
10.2 若乙方不能交货的(逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外)或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 %的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
10.3 如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期天的，乙方应向甲方支付元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。
10.4 甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日支付逾
期付款违约金。
11、违约终止合同
11.1 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：
11.1.1 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。
11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。
12、不可抗力
因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
本合同中的不可抗力指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：
(1)向 (甲方所在地) 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。
14、其他约定
14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。
14.3 本合同一式四份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送漳州市芗城区政府采购领导小组办公室、漳州市商通采购招标有限公司备案各一份，具有同等效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
单位地址：单位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话、传真：电话、传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
货物采购合同模板篇6
甲方:______________
乙方:______________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
一、合同价款及付款方式:
本合同总价款为人民币_______整。本合同签订后，甲方向乙方支付定金元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。
二、产品质量:
1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。
三、违约责任
1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。
3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。
4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。
四、其他约定事项
本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其它事项:
甲方:_____________________乙方:_____________________
开户银行:_________________开户银行:_________________
账号:_____________________账号:_____________________
_______年_______月_______日
第 11 页共 11 页
采购合同正规模板(精选15篇)
采购合同正规模板（精选15篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同模板（通用6篇）
采购合同 采购合同模板（通用6篇） 在人们愈发重视契约的社会中，合同起到的作用越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的采购合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。采购合同篇1 甲方(供方)： 乙方(需方)： 为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，甲乙双方就购买酒店餐具用品达成如下协议： 一、产品名称及清单见附表 二、合同总金额x人民币(大写)x(不含税费、运杂费、保险费及其它相关费用等)。 三、付款方式：合同签订，甲方将样品送交乙方封存后，乙方向甲方一次性支付全部货款。 四、验收标准 1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。 2、甲方按照乙方要求，分品种提供样品交乙方封存，收货时以封存样品核对验收。 五、违约责任 1、逾期交货：因甲方原因，不能按期交货，每推迟一天，甲方每天按合同货款总值的1%支付违约金。 2、逾期付款：若乙方无正当理由延期付款，乙方需向甲方支付违约金，每推迟一周付款，则按合同货款总值的1%支付罚金，给予乙方补偿。 六、本合同一式贰份，签字盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份，合同附件一与本合同具有同等法律效力。 七、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙
双方应通过友好协商解决。 甲方： 乙方： 签约日期： 采购合同篇2 甲方（需方）： 乙方（供方）： 经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守，履行合同。 一，产品清单及友情链接 1、产品清单及价格（此表须与招标文件一致，可附后）设备名称____________________设备型号____________________数量____________________单价____________________合计____________________中标总价格（大写） 2、友情链接全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的x%即元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。合同总金额x%的余款即元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。 二，交货时间及地点 1、交货时间：（投标文件承诺时间）。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货，服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。 2、交货地点：送货上门，安装调试。 三，保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。下例情况不属保修范围： 1、不可抗力引起的损害； 2、用户电力系统故障（如接地不良，电压超过规定范围等）引起的损坏； 3、用户私自维修引起的损坏； 4、用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；
采购合同书样本(通用18篇)
采购合同书样本（通用18篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
标准采购合同模板(通用6篇)
标准采购合同模板（通用6篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同范文6篇
采购合同范文6篇 第1篇示例： 采购合同是一种约束供应商和采购商双方的法律文件，用以确保双方在采购过程中遵守相关规定并充分保护双方的合法权益。在采购合同中，需明确产品的数量、质量、价格、交付时间以及支付方式等关键信息，以避免发生纠纷并确保双方能够按照合同约定履行自己的义务。 采购合同范文如下： 甲方：（采购商名称） 鉴于甲方为自身业务需要，拟向乙方采购下列商品，双方经友好协商，达成如下协议： 第一条商品规格和数量 1. 乙方同意向甲方提供以下商品： （商品名称）：（规格）（数量） 2. 乙方应保证所提供的商品符合国家相关标准，无质量瑕疵。 第二条交货时间 1. 乙方应于合同签订后（交货日期）前将商品交付至甲方指定地点。
2. 若乙方因不可抗力等原因无法按时交货，应提前通知甲方并延期交货。 第三条价格和支付方式 1. 商品总金额为（金额），价格包含所有费用，不得再次增加。 2. 甲方应于收到商品并确认无误后（支付方式）支付全部款项给乙方。 第四条质量保证 1. 乙方保证所提供的商品符合合同约定的规格和质量要求，如有质量问题，乙方应承担相应责任。 2. 商品交付后发现质量问题，甲方有权要求退货或换货，并由乙方承担所有相关费用。 第五条违约责任 1. 一方未能履行合同约定的义务，应承担对方因此造成的一切损失。 2. 若一方严重违约，另一方有权解除合同并要求违约方赔偿损失。 第六条争议解决 1. 若在履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成可向相关部门申诉。
2. 若争议无法通过协商解决，双方同意提交至仲裁机构处理。 第七条其他条款 1. 本合同一式两份，双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效。 2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商确定。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 签订日期：_______年______月______日 以上为采购合同范本，双方在签订合同前应认真阅读并理解合同 内容，确保自身权益不受损失。希望双方遵守本合同约定，共同合作，达成共赢。 第2篇示例： 采购合同是指双方约定的采购商品或服务的条件和价格等相关事 宜的书面协议。采购合同在商务活动中起着非常重要的作用，能够规 范双方的交易行为，保证双方的权益。下面是一份关于采购合同的范文，仅供参考： 采购合同 甲方：__________ 公司 鉴于甲方对乙方的采购商品表示满意，双方经友好协商，达成如 下协议：
商品货物采购合同6篇
商品货物采购合同6篇 商品货物采购合同 (1) 购货方：合同编号： 供货方：签定地点： 一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间签定时间：备注： 以实际米数结算 二、质量要求、技术标准：按国家一等品生产，颜色、手感、品质按我司确 认的为标准。 三、交(提)货地点、方式：供货方仓库。 四、合理损耗及计算方法：按合同数量交货，短溢装范围为0～+3%。 五、包装标准、包装物的供应和回收：卷筒布包装不定码，内衬塑料袋，段 长30米以上，交货数量允许0～+3%。 六、验收标准、方法及提出异议期限：购货方在收货后发现质量问题立即通 知供货方，供货方在得到通知后立即解决并保证不影响购货方的交期.。 七、结算方式及期限：货到购货方仓库后天凭全全额增值税发票结款。 八、违约责任：交货期每延迟交货壹天，每日按合同总价的2%计算违约金， 由供货方支付购货方。如因数量/质量等问题因供方原因造成客户拒收货物/退货 /索赔或扣款等，由供方承担一切责任。 九、解决合同纠纷的方式：由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方 同意由购货方所在地人民法院管辖处理。 十、其他约定事项： 十一、合同有效期限： 年月日至年月日
购货方：供货方： 法定代表人：法定代表人： 商品货物采购合同 (2) 第一条，产品名称、价格、数量。 后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。 第二条，交货地点及时间。 1地点：北京市___x。 2时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。 第三条，加工形式。 1 乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量 生产。 2 采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。 3货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理 交接签字手续。 第四条，甲方责任。 1甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。 2 甲方定好量体时间，保证人员齐全。 3 按此合同付款日期，按时付款。 第五条，乙方责任。 1 乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。 2 按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二 /每日的货款作为违约金。
采购合同模板6篇
采购合同模板6篇 采购合同篇1 甲方（卖方）： 经办人： 地址： 乙方（买方）： 地址： 一、标的车辆状况： 品牌：型号：车身颜色：坐椅颜色/ 材质： 发动机号：车架号： 产地：制造商： 二、价款及支付方式： 总价款为人民币 1、车价 3、、本合同第五条第 1、一次性付款。 2、分期付款：签合同时付定金元，余款提车前付清。 3、按揭贷款( )：（1）银行同意对乙方贷款的，本合同生效，乙方签合同时付首付款元，银行贷款到甲方帐上视为乙方付清全款；银行不同意对乙方贷款的，本合同不生效。（2）无论银行是否同意贷款，本合同均为有效；银行不同意贷款的，改由乙方向甲方现金支付全部车款：签合同时付定金元，余款提车前付清。 三、车辆交付： 1、交付时间： 2、交付地点：甲方经营场所。 3、乙方可书面委托甲方代办运输，所需费用由乙方承担，甲方将车辆交付给第一承运人的地点和时间为交付的地点和时间。
4、由于乙方联系方式变更并未能及时通知甲方，导致甲方无法联系到乙方，甲方在合同约定交货时间截止一周后可以不为乙方保留合同车辆，并有权不退还已收定金。 5、车辆交付完成时，甲、乙双方应共同在交接单上签字，乙方所购车辆的所有权及风险从甲方转移至乙方。 四、甲方同意向乙方赠送以下设备、配件： 五、经乙方书面委托，甲方可向乙方提供以下服务。乙方打勾选定如下服务项目，同时应按甲方和保险公司、银行、车辆登记机关的要求提供所需的文件和证明，并承担相关费用。 1 、代理乙方向保险公司购买汽车保险； 2、代理乙方向银行办理汽车贷款； 1 电话： 电话：身份证号码：电话：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定签订本合同。自排挡或手排挡：出厂日期：元，该金额由以下几部分构成：元 ; 款的代办费元。元 ; 2、购臵税；付款方式及时间（）： 3、代理乙方为所购汽车上牌。 六、车辆质量、验收和维修： 1、甲方向乙方出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准和汽车行业标准。必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车或合法的进口汽车。 2、甲方在交付车辆时必须向乙方提供以下书面文件： （1）汽车销售发票（车价）；（2）车辆合格证、海关进口证明和商品检验单（进口车）； （3）保修卡或保修手册；（4）中文说明书；（5）随车工具及附件。 3、乙方在提车时应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。并对
物资采购合同(实用9篇)
物资采购合同（实用9篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购商品合同模板(六篇)
采购商品合同模板 供方：_____ 需方：_____ 一、产品名称、质量要求、规格型号、计量单位、单价是、数量、金额 二、执行标准：按国家质量标准。 三、交、提地点：供方送货到需方指定库房或生产现场，当场验收。 四、运输方式及费用：需方电话通知送货，提前一日报所需品种和数量。运输费用由供方承担。 五、包装要求：供方提供合格的气瓶，气瓶安全管理按《气瓶安全监察规程》执行。 六、到货验收及提出异议的期限：当场验收，以双方提货卡签字认可生效。需方气体产品入库后，如产品质量有缺陷，供方派员到现场询问处理。召回该产品进行质量检测，检测结果及时通知需方并及时改进。 七、结算方式：转帐支票或现金，供方每月____日前核对气体用量并开具发票，需方于____日前付清款项。 八、违约责任：按合同法中有关规定解决。 九、解决合同纠纷的方式： 1、双方协商解决。
2、在买卖过程中若买卖双方发生法律纠纷，法律诉讼地为买方所在地法院。 十、其它约定事项： 1、供方有责任为需方提供气体方面的技术支持。宣讲气体气瓶安全使用方法，注意事项等相关内容。 2、需方有义务提供气瓶的安全存放场地，并对供方所提供的气瓶实行安全管理、监督。 3.为了安全，在气瓶使用时拴好铁链以防撞到伤人。 4、需方在使用过程中，要爱护气瓶及其附件，若人为损坏气瓶则按以下价格进行赔偿：钢瓶650元/支、手轮10元/支、胶圈5元/支、瓶阀60元/支。 5、需方在供货前一次性交纳气瓶押金方一次性退还所交押金。 6、需方在气体使用完后需保留0.5MPa的余气，以确保下一次的气体纯度。如无余气按50元/瓶收取钢瓶处理费。 7、需方在气体使用完后，需要保持钢瓶清洁，忌油、忌水。如有污染，按50元/瓶收取钢瓶处理费。 十一、为了保证供需双方的商业利益，本合同不得向同行业的第三方泄露。 十二、本合同有效期限：____年至年月 供方：_____ 需方：_____ 单位地址：_____ 单位地址：_____
采购合同的模板(通用7篇)
采购合同的模板（通用7篇） 采购合同的模板第1篇 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 编号： 甲方因生产需要向乙方采购产品。甲乙双方在平等互利的基础上，遵行自愿、公平、合理的原则经协商达成以下合同： 一、产品的名称、规格型号、数量和价格： 产品名称 规格型号 计量单位 单价(含税rmb) 备注 双方确认以电子邮件作为日常信息的传递： 甲方接收邮件的电子邮箱： 乙方接收邮件的电子邮箱： 二、产品的技术质量要求：以甲方提供的图样、技术质量文件及双方签订的《技术质量协议书》为准。 三、交货的时间、地点和运输方式： 1、交货的时间：以《采购订单》中甲方要求的交货时间为准。
2、交货的地点：乙方负责将货物送达甲方厂内指定的地点。 3、运送方式：运输方式由乙方自定，相关费用由乙方自负。 四、包装标准、包装物的供应与回收： 乙方提供的货物应该进行包装，其包装物乙方不予回收。 五、验收的标准、方法及提出异议的期限： 1、验收标准：按本合同约定的技术质量要求作为验收标准。 2、验收方法：甲方组织验收，由甲方质检部门出具进货环节的验收结论。 3、异议期限：如有质量异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。 4、甲方进货环节的质量验收结论并非该货物质量的最终结论。 六、结算方式、付款方式及期限： 1、结算方式：每月号为双方对上月业务的结算日。乙方根据甲方的入库单据开具增值税发票(附入库单据)于每月5号前将上月发票(附上个月的发票汇总表及入库单据)交甲方业务员审核入帐。由于乙方原因导致发票没有按时交给甲方的，甲方有权按发票金额的17%要求乙方给予经济补偿。 2、付款方式：期限六个月内(含六个月)的银行承兑汇票支付。 3、付款期限：自乙方将增值税发票交给甲方业务员后90天内付款，
简单版采购合同范本(集锦7篇)
简单版采购合同范本（集锦7篇） 简单版采购合同范本第1篇 甲方：__________________ 乙方：__________________ 为保证___________员工食堂__________配送工作的顺利实施，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商一致，特订立此合同。 第一条 甲方向乙方采购__________，乙方向甲方供给猪源。具体供货时间、供货数量以及个体重由甲乙双方根据各自情况自行商定。 第二条 生猪价格由物价局联同相关部门根据市场行情定价，当__________市场不景气时，实行保护价收购。 第三条 交易方式为乙方将__________运往甲方指定地点屠宰场进行查验、称重以及资金结算，运输费用由乙方承担。 第四条 乙方不得向甲方提____________________，如经发现乙方违反前述情况，甲方有权拒绝此类__________入场，并上报有关部门进行查处。 第五条
在乙方按合同正常提供__________时，甲方不得以其他为由拒绝收购乙方__________。 第六条生效时间 本合同自甲乙双方签订之日起生效，有效期为_____年，有效期满后双方如无异议可续约，合同期内双方不得随意更改合同内容。 第七条违约责任 在合同履行期间，乙方拒不交货、延期交货、不按足额交货或供 给不合格_____，甲方拒不收货、延期付款，因此造成的损失和责任须由另一方全额承担。 第八条争端解决 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决，如经双方协商不能解决的，各方均可向有管辖权的人民法院起诉。 第九条合同说明 本合同应在双方授权代表签字、盖章后方生效。合同正本一式三份，甲乙双方各持一份，另一份交由第三方__________保管，每份具有同等法律效力。 合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。 甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
采购合同协议范本6篇
采购合同协议范本6篇 买、卖双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定签署采购合同。今天小编就给大家整理了采购合同协议范本6篇，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 采购合同协议1 购货单位(简称甲方)： 供货单位(简称乙方)： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公办公用品，协议如下： 一、合同范围：甲方向乙方购买办公用品、班级用品。 二、合作方式：甲方每月按学校实际需要向乙方提供需要采购的办公用品清单，乙方根据甲方的清单向甲方提供质量合格的办公用品。乙方收到清单后三个工作日内将采购办公用品送至指定地点(特殊商品除外)，配送所产生的费用由乙方负责。甲方如有急需用品乙方保证在8小时内送到甲方指定地点，也可自行到乙方处自提。货到后，甲乙双方共同验收，甲方需核对来货单是否与订单一致，产品的规格型号以订单为准，确认产品符合要求后甲方在送货单上签字，双方各执一份，用以月未结款凭据。进货价格及更改：办公用品价格以双方协商确定的报价为依据，任何一方不得擅自变更。本合同期内乙方不得随意调整双方协商确定的报价，否则甲方有权扣除违约金1000元。当某种办公的市场价格升幅大于或等于20%时，乙方可就该办公向甲方提出调价申请。 5、乙方提出调价申请必须要以书面方式通知甲方，并双方沟通协商，甲方接到乙方的通知后20个工作日内，给予最终确认(以书面形式通知)，如规定的时间内未接到确认单，将视为默认更新价格即日起执行新的价格。 6、本合同期内甲方有权拒绝乙方的调价申请。
四、支付方式：每月结束后5个工作日内，甲乙双方核对本月来货总额无误后，乙方提供发票，甲方确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的费用以转账的方式支付，发票税收由乙方承担。 五、权力与义务 ⅰ、甲方的权力与义务 甲方按照采购协议的规定监督乙方履行合同，做好明确的订货、收货和协调工作。甲方可对乙方采购的办公办公用品的质量进行监督，有权拒收不合格的办公用品;办公用品在使用过程中如出现质量问题不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在24小时内进行更换。甲方指定一人负责与乙方订购，沟通工作。 ⅱ、乙方的权力与义务 乙方保证所提供所有的产品为投标书中所规定的原厂产品，质量符合标书中之规定的标准，如果产品质量与投标书的标准不符合，乙方应负责更换，如更换后仍不能达到招标书规定的要求甲方有权退货。甲方并有权终止合约。乙方承诺所提供商品和服务符合国家环境保护的有关规定，并承担由此造成的经济损失。乙方所提供商品和服务不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害，否则承担由此产生的全部责任及经济损失。乙方指定一人负责与甲方的订购，沟通工作。 六、合同期限： 合同期限：拾贰个月，自2013年1月1日至2013年12月31日止。 七、乙方必须全力做好办公用品的配送，如遇不可抗力之原因引起合同无法履行的，乙方需在72小时内通知甲方，双方协商解决，并在事后继续履行合约职责。 八、合同未尽事项，由双方平等协商解决，如需添加合同条款或签订附件，经双方签署后生效，具有同等效力。 九、合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后即日生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
采购合同范本完整版(合集6篇)
采购合同范本完整版（合集6篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
物品采购合同范文
物品采购合同范文 物品采购合同范文（精选16篇） 物品采购合同范文篇1 甲方(需方)： 乙方(供方)： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、充分协商的基础上，签订本合同。 第一条货物名称、价格及质量标准 第二条交货方式及期限 1、交货时间：乙方收到甲方订货通知后 2、乙方承诺将货物运送至甲方所在地：，卸货至甲方指定地点，并承担由此产生的运费及保险费用。 第三条支付方式
1、甲方在货物验收合格后的__日内，向乙方支付货款。乙方承诺在甲方支付款项前开具与合同金额同等的正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项，同时不承担任何违约责任。 2、甲乙双方同意以银行转账的方式支付款项。乙方银行账户信息确认如下： 开户行： 账户名： 账户号： 乙方确保上述信息真实无误，如有变动，须在甲方付款前十日内以书面形式进行通知，迟延通知的，由此产生的一切后果由乙方承担。 第四条产品质量异议 1、甲方验收货物时，如发现乙方所提供的货物品种、型号、规格、花色、质量等与样品不符时，有权拒绝收货。 2、甲方接收货物后发现乙方所交付货物确有质量问题，甲方须在接受货物后15日内向乙方书面提出异议，
并且妥善保管该批货物。异议书应当写明该批货物数量、合同编号、运单号、车号、接收日期等。 3、乙方承诺在收到甲方的异议说明后日内向甲方另行提供符合合同约定的货物，否则视为逾期交货，同时应按照甲方的规定缴纳场地占用费。 第五条违约责任 1、甲方应按照合同约定及时履行付款义务，如逾期支付货款,乙方有权要求甲方支付未支付货款的本金及同期银行利息外，每日加收所欠货款金额万分之五的违约金。 2、乙方应按照合同约定为甲方提供合格货物，如乙方所提供的货物存在质量问题，甲方有权要求乙方承担不合格货物总金额的20%作为违约金。 3、乙方应按照合同约定如期交货，如存在迟延交货，乙方须承担逾期交货的违约责任，支付逾期交货的货物金额的20%作为违约金。 第六条免责条款
采购合同通用模板6篇
采购合同通用模板6篇 （最新版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、报告大全、演讲致辞、条据书信、心得体会、党团资料、读后感、作文大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as work summary, report encyclopedia, speeches, articles and letters, experience and experience, party and group information, after reading, composition encyclopedia, teaching materials, other sample essays, etc. I want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay! 采购合同通用模板6篇 随着合同的频繁使用，大家一定都掌握了写合同的技巧，近几年，很多企业对合同的需求越来越大，以下是本店铺精心为您推荐的采购合同通用模板6篇，供大家参考。 采购合同通用模板篇1 买方：______________
采购合同范本模板(必备10篇)
采购合同范本模板（必备10篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购合同范本6篇
采购合同范本6篇 采购合同范本 (1) 甲方(供货方)： 乙方(购货方)： 甲方为具有法定的餐饮用产品生产、经营许可的企业(或专业户)，乙方为 具有法定的餐饮业服务许可的经营企业，甲乙双方根据《食品安全法》、《合同法》 及相关法律法规的规定，本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，经友好协 商，就甲方向乙方配送餐饮用产品达成如下条款： 一、产品名称：。 二、产品数量：。 三、产品价款：。 四、产品质量要求： 甲方提供的产品必须附有国家有关部门关于该食品合格的证明文件，如有包 装的产成品，其包装、标签、说明书必须齐全，必须在全效期或半效期以上，肉 禽、蛋豆、水产品、生鲜、蔬菜必须鲜活、新鲜无变质，必须绿色、环保无污染， 必须农家、有机无农药。产品的质量必须符合国家有关部门的质量标准，产品的 产地、品牌必须正宗，如果出现质量问题或假货，必须假一赔十，并承担因此给 乙方和顾客造成损害的一切法律责任。同时，乙方有权终止合同。 五、结算方式： 1、货款实行实销实结，每月日结清货款。乙方如有拖欠甲方货款，逾期超 过月，甲方有权终止合同。 2、甲乙双方在规定的对账期内对账，其对账依据由甲方每次送货出具的销 售单据，该销售单据上必须有乙方指定人员的查验、过磅后签收确认的签名。 六、双方责任(除严格遵守本合同其它条款外，双方还必须做到)：
甲方： 1、甲方必须在双方约定的时间内将货物送到乙方指定的地点，运输费用由甲方承担，如出现不合格、损坏的情况，由甲方负责及时调换。 2、甲方不得擅自涨价，否则乙方有权终止协议，并由甲方承担一切后果。 3、甲方配送的产品成品如果销售不畅，任何品牌的产品，随时可配合乙方调换别的产品或原价办理退货。 乙方： 1、乙方必须提前向甲方提供购货计划，及时向甲方反馈购货动向或信息。 2、乙方应及时配合甲方验收所定购的产品并签收合格的产品。 3、按照双方约定的结算方式及时向甲方结清货款。 七、合同期限 本合同有效期限自201 年月日至201 年月日止，合同期满前个月内，甲乙双方协商是否续约，本合同期内，甲乙双方有特殊情况不能履约，须提前以书面形式通知对方，并向对方承担相应的法律责任及经济损失。 八、违约责任 任何一方如违反本合同，履约方有权向违约方索赔损失，索赔损失额不低于对方相应的销售额。 九、甲乙双方其它约定的事项： 1、酒水配送，甲方须给乙方进店费万元，在正式签订合同后日内以现金一次性付清，合同终止后日内乙方一次性返还甲方。 每月结算时甲方按货款 %作乙方的返利，并现金兑现瓶盖费。 2、配送其他产品的约定事项： 十、本合同未尽事项，甲乙双方另行协商，本合同壹式两份，经双方代表签字加盖公章生效，甲乙双方各执壹份。
最新购货合同范本精选模板6篇
最新购货合同范本精选模板6篇 最新购货合同范本精选模板 (1) 甲方：__________________________________ 联系电话： 乙方：_______________________ 联系电话： 合同编号：__________________________________ 招标编号： 签订地点：签订时间： 甲方根据发展的需要，对标的物的采购于__ 年__ 月__ 日___ 时在金华职 业技术学院________ 会议室进行了公开招标。为确保甲乙双方的合法权益得到 保障，经双方认真协商达成合同如下： 第一条、采购标的物的名称、品牌、型号、厂家、数量、金额。 第二条、设备、材料、物品质量要求及乙方对质量负责条件和限定供货期限： (1)乙方必须在合同签定之日一次性交清履约保证金人民币大写________ (标的物到货验收合格后无息退回)。 (2)乙方提供的设备应符合《招标文件》、《评标结果确认书》规定的要求(特 殊的商品，甲方须提供相关的技术资料和技术标准)，严格按照设计要求和国家 有关标准生产、检验、包装，确保产品质量。 (3)设备、物(产)品的到货验收包括：数量、外观、质量、随设备备件备品、 装箱单和资料及原包装完整无损。 (4)设备、物(产)品出现质量问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)， 每台设备、物(产)品上均应订铭牌(内容包括制造单位、设备名称、型号规格、 出厂日期等)。 (5)限定在_______ 年_______ 月_______ 日前交货并负责安装调试完毕。 第三条、交货地点、方式：送至甲方指定地点和位置 第四条、包装费用、运输费用、搬运至甲方指定位置费用及安装调试费用均
采购合同模板6篇
采购合同模板6篇(企业采购合同模板) 采购合同模板1 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则下签订本合同，以资共同遵守。 一、合作期限 本合同有效期为年，自年月日至年月日止。壹年期满后，若乙方能正确履行合同有关条款，经双方协商可以续签壹年。 二、供货范围 乙方授权__公司负责向甲方食堂供应配送范围包括：粮油、蔬菜、水果、鲜鸡蛋、鲜猪肉、冻品、水产品（含海产品）、干货食品（包括紫菜、花生米、地瓜粉、淀粉、干香菇、白糖、绿豆、黄豆、干辣椒等）、日用品（如洗洁精、碗筷、厨房用品等），甲方可根据实际需要选择配送货品。如甲方另有需求，乙方均可供货。 三、供货质量与食品安全 1、乙方需保证供货商品质量合格，确保食品安全。乙方对因产品质量问题引起的食物中毒（经
查证属实的）依法承担相关法律责任。 2、甲方工作人员应注意清洗、煮沸等涉及食品安全的问题，若因烹饪不当或者食堂卫生状况 等原因造成食物中毒等概由甲方负责。 四、供货价格：供货价格以乙方商场上午供货时店内售价为准。 五、配送要求 1、乙方按甲方要求的时间，将所配送的商品准时备好。 2、如果乙方所备货物质量不符合要求，甲方有权要求换货或退货。 六、收货方式 乙方送货时需提供收银小票和供货商品明细表（电脑打印，内容包含供货日期、商品名称、单价、总价、合计金额等项目）给甲方，甲方现场验货完毕，由甲方指定的负责人在供货商品明细表上签收后黄单留给乙方记账并作为结算凭证，另外红单给甲方记账。 七、付款方式 1、甲方以向乙方购买储值卡或者现金的形式进行货款的结算。 2、汇款账户：甲方通过银行转帐方式将货款转入乙方账户。 乙方开户名称： 乙方开户银行：