建设工程劳务大包施工合同范本

建设工程劳务大包施工合同范本

甲方：

乙方：

为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在施工过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实守信的原则，双方就施工安全管理协商达成一致，订立本协议。

1、乙方负责人基本情况

身份证号码：

2、责任范围：乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。

3、责任期：自____年____月____日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。

4、双方义务

4.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规章及标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。

4.2对从业人员进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。

4.3严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。

4.4发生事故，应当迅速采取有限措施，组织抢救伤者、保护好现场，并立即向上级部门报告。

4.5施工现场各自必须配备专职安全生产管理人员负责现场安全监督管理。

5、甲方权利和义务

5.1负责向乙方进行施工前安全技术总交底和施工过程中的安全监督检查。

5.2负责制定和报批安全生产技术措施、专项施工方案并督促相关方实施。

5.3负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，有权要求所在单位及时纠正。

5.4对乙方自备的劳动防护用品(如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等)，甲方有权对乙方采购的防护用品的材质、使用情况进行监督。

5.5负责安全防护所需材料、设备和安全标志标牌的提供。

5.6负责各种机械设备、施工机具和施工用电的安全管理，组织相关方对设备、机具和临时用电进行验收，办理移交手续。

5.7有权对违反安全生产标准和规章制度的行为纠正，必要时进行内部经济处罚或要求乙方停工整改。

5.8负责协调同一施工现场乙方与其他分包单位的安全生产管理。

6、乙方权利和义务

6.1遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准和经批准的工程安全技术措施、专项施工方案进行施工，并随时接受行业、监理等单位安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

遵守施工现场安全生产管理制度和劳动纪律。服从甲方的安全生产管理，由于乙方安全措施不力、不服从管理导致生产安全事故或因施工现场安全不达标被建设主管部门通报批评、停工处罚的，由乙方承担全部责任，甲方有权就此造成的损失，向乙方索赔。

6.2人员进场，必须及时如实向甲方提供进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等信息。

严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种、超过本工种退休年龄的作业人员及身份不明的人员(如违法犯罪人员)，乙方使用以上人员造成生产安全事故或产生其他法律后果，由乙方承担全部责任。

6.3施工、操作人员在施工前，必须接受入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底;未经安全教育培训员不得安排上岗。特种作业人员必须持有《特种作业操作资格证》，严禁安排无证人员上岗操作。安排未经安全教育培训或不具备相应资格、安全考核不合格的人员上岗，或由于乙方违章指挥、违章操作导致生产安全事故的，乙方承担全部责任。

6.4负责自己干活人员的安全生产、文明施工管理。组织实施施工、作业人员入场前及经常性的安全、文明施工教育培训，使干活人员具备必要的安全施工知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，督促施工人员自觉遵守甲方的各项规章制度。

6.5落实甲方安全技术交底和安全技术措施、专项方案的要求，并针对分项工程和作业环境实际，对有关安全施工的技术要求向作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。指导、督促作业人员严格按照安全技术要求和操作规程作业。严禁安排作业人员带病上岗和连续加班。对自己干活人员突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故，乙方承担其工伤保险待遇。

6.6负责自己干活人员提供必要的劳动保护用品(如手套、工作服、胶鞋等)和劳动防护用品(若劳务分包合同约定由乙方自备)，督促施工、作业人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。

6.7向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用，严禁机具“带病”运转。由于自备设备等原因造成的生产安全事故，乙方承担全部责任。

6.8接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人力资源及时整改，不得以任何理由拒绝整改或设置障碍。

6.9有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业;发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

6.10接受甲方比照内部管理规定，对违反安全生产管理规定行为的处罚，并承担由此产生的经济损失。

6.11负责为本单位从事危险作业(如架子工、木工等)的人员办理意外伤害保险，支付保险费。

6.12对本单位施工、操作人员所发生的生产安全事故，乙方应当立即报告甲方和有关部门，配合甲方、政府有关部门按照有关法律法规对事故进行调查处理，并按照约定和调查结论承担相应的民事责任和行政责任。

7、协议的生效与终止

本协议书进入场地开始干活生效，工作内容结束离场时终止。

8、协议份数

本协议书一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方代表人甲方代表人

(或委托代理人) (或委托代理人) 签订时间：____年____月____日

建设工程劳务大包施工合同范本（二）

雇主（甲方）：

代表人：

雇员（乙方）：

负责人：

甲乙双方根据《_____》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、劳务方式：

4、工程内容：

二、质量要求

1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。

2、乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能力，施工人员工种和数量应满足工程需要。

3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。

4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责_____内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。

三、工期

1、本合同自____年____月____日开工，至____年____月____日完工，总工期为____天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。

2、工期顺延与延长：

（1）施工中因甲方过错导致乙方无_____常施工的，本条约定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定）.

（2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。

四、劳务费用

1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：____元。

2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。

3、甲方每月____日委托_____银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。

五、甲方职责

1、甲方应按照合同的约定，向乙方提供合适的劳动环境。

2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。

3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。

4、甲方在收到竣工验收通知时，应及时安排人员组织验收。

5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。

六、乙方职责

1、乙方应按照合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。

2、乙方在工作时，应按照合同的规定安全、____的施行，及时完成任务。

3、乙方应按照合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。

4、工程完工当天应通知甲方验收。

七、竣工验收

1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。

2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。

3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在____小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算.

4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。

八、违约责任

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按____元向甲方支付违约金。

3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的____%---____%承担违约金。

九、争议解决

如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

十、附则

1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。

2、本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

地址：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签约时间：____年____月____日乙方：

地址：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签约时间：____年____月____日

建筑工程劳务承包合同12篇

If you want to live an ordinary life, you will encounter ordinary setbacks.简单易用轻享办公（页眉可删）建筑工程劳务承包合同12篇 建筑工程劳务承包合同1 甲方：公司 乙方：身份证号： 经双方友好协商，甲方将_____工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程情况： 二、承包范围及方式： 1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手

清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等; 2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。 3.钢筋的材料水平运输(从成型场地至绑扎点)、钢筋的垂直运输(现场有塔吊)、现场投料、绑扎、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。)、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧(螺纹内丝的制作不在内)、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。 4.无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。

建筑工程劳务总承包合同6篇

建筑工程劳务总承包合同6篇 建筑工程劳务总承包合同 (1) 甲方：郴州永升建筑有限公司桂东县城污水管网二期工程项目部 (以下简称甲方) 乙方：身份证号： (以下简称乙方) 经甲乙双方协商，甲方将污水管网二期(二标)市政工程土建施工劳务分包给 乙方具体施工，协定内容如下： 一、承包方式和承包范围 (一)承包方式：按包工不包料方式承包 (二)承包范围： 施工路段： 1、管道施工前期工作：主要包括放样，配合查找地下管线、光缆、设施， 准备好施工围挡、抽水设备等。 2、钢筋混凝土检查井及支井(管)：淤泥清理，混凝土垫层，支井(管)人工 开挖，砌筑、抹灰，钢筋制作、焊接、绑扎，模板制作、安装，支管安装，管周 及井坑外回填，路面恢复(包括水泥稳定层拌料、压实，路面砼浇筑、划线、养 护); 3、井盖安装、井坑边防护、路面卫生、交通警示标志及现场交通疏导。 不包括： 1、污水管钻孔拉管施工，锯管、焊管和抽泥浆、运输; 2、土石方机械开挖、装卸、运输，大方量机械回填、夯实。 二、承包价格、付款和结算方式 (一)承包价格：

1、检查井按单项单价承包价格计算，即：元/M计算，(其中：含井底清淤，砼垫层，底板、井身、井盖钢筋砼，井周回填，围挡，爬梯，井盖安装)如遇地下水或需要施工护壁时按照附表1单价计算，井周路面恢复按照元/m3另行计算。 2、截污井承包价格(3M)：护壁施工按照元/m3计算，井底、井身、井盖砼浇筑按照元/m3计算，路面恢复按照元/m3计算，人工截留污水，抽水台班，旧井拆除、闸槽、砖砌截污堰、爬梯等施工单价按照附表2计算; 3、砖砌支井：φ700mm 支井按元/米深度计算(包括人工挖土、砼垫层、砌砖抹灰、安装井盖等)，详细单价见附表3; 4、φ400mm支管埋设：支管埋设按元/m 计算;详见附表3; 5、路面眀挖及路面恢复：人工开挖、回填、浇筑： ①需进行人工开挖的小方量土石方按照元/m3计算，集中堆放，由甲方铲车装运，乙方人工辅助清场; ②管沟回填砂及土方回填(含人工或机械夯实)：15.00元/m3; ③路面恢复：基层6%水稳层按元/m3计算工资(压实)。路面C30砼按元/m3计算工资(含找平、收光、压线、养护及短途机械运输费用) 6、井底土质不良需换土处理时(经甲方技术人员确定)，砂垫层施工按元/m3计算工资，应分层回填、夯实，达到设计、规范要求。以上价格均不包含税、费在内。 (二)、付款和结算方式 甲方每月按乙方实际发生工程量的 %结算工程款，在乙方承包范围内的工程全部完工时付款达到 %，余款在工程竣工验收合格后一个月内办理结算，一次结清。 三、甲、乙双方职责 (一)甲方职责 1、由甲方提供的大型机械设备有：挖掘机带炮机，运输车辆，铲车，路面

建筑工程劳务合同范本6篇

建筑工程劳务合同范本6篇 建筑工程劳务合同范本 (1) (一)甲方的职责 1、提供生活设施：宿舍、食堂、水、电照明。 2、提花机具设备及材料：搅拌机、龙门吊。 3、提供现场工长管现甲方现场工长、按该项工程进度进行技术交底和安全 技术交底，负责进行各工种间的协调;检查、验收工程质量。 4、质量、安全、进度及文明施工要求：严格按优良工程标准进行技术交底 和质量控制，严格按协议工期要求组织施工及检查施工进度，严格按安全管理条 例及文明施工十二条标准组织入场和现场监督管理。若乙方不能满足甲方工期、 质量要求，甲方有权终止合同，并要求乙方无条件退场。 (二)乙方的职责 1、向甲方提交所承包工程的施工质量、安全、进度、文明施工、治安消防 保证书。 2、施工质量必须达到质监站、监理单位、建设单位要求的优良标准。认真 做好成品保护。 3、施工安全保证：严格执行施工规范，确保无安全责任事故。如发生安全 事故，_______元以下由班组自行承担费用，_______元以上分清责任，协商解决， 乙方所有进场人员必须按甲方要求统一佩戴合格的安全帽、安全带。入场人员如 不戴安全帽1次给以处罚_______元、不系安全带1次给以处罚_______元。发现 多次以对翻的方式罚款严格执行。 4、文明施工：本工程属标准化工程，不能在楼层里大小便如果发现一次对 该人员罚款_______元。在对该楼层完工后即时对楼层清扫，剩余材料转运。按 规格进行堆码，严格执行项目部文明施工管理规定，施工过程落手清，并且必须 做到工完场清。楼层经常保持无剩余沙浆。否则甲方派人收捡，造成的用工费用

由乙方支付，并且甲方将视其情节给予处罚。 5、治安消防保证：不出治安、消防责任事故。遵纪守法和遵守施工现场的 各种规章制度，严禁打架斗殴，若有违反者，先对打架的班组双方各处罚_______ 元，再交项目部解决。严禁各种赌博和不文明两句，严禁盗窃，若有违反者除罚 款所在班组人员_______元在结算方单上扣除外，并将其逐出工地，严重者将追 究其刑事责任。 6、机械、设备使用：甲方提供机械、设备等要爱护使用，严禁损坏机械、 设备，如违反者将按价值1-2倍罚款。 7、材料节约：该项工程属内外墙交叉作业，每天派专人收捡落地灰，必须 2次使用。楼层元隔夜灰，无剩余材料。加强材料节约，施工过程限额使用，杜 绝材料费和超耗，如产生超耗按其价值1-5倍罚款。 8、乙方有责任对甲方的施工方案、施工程序、技术交底进行审查，并有义 务对甲方的施工方案、施工程序、技术交底中不完善、不合理的，提出合理化建 议的意见，并在甲方审定修改扣严格执行。 9、劳动力保证：确保工程进度所必须的劳动力，特别是农忙季节，如果因 劳动力不足无力完成所交的工作，甲方另请第三方进行该项工作，乙方必须对此 负完全责任，除该项工作费由第三方收取外，并承担经济赔偿，赔偿金按该项工 作所需费用的_______%计取，情节严重者甲方有权责令乙方退场，并扣发乙方在 甲方的保证金。 10、办理劳动力用工许可证、外来人的暂住证，由甲方按规定统一办理。入 场人员必须带上身份证，无身份证严禁使用。 11、乙方离场人员的行李、包箱应主动交门卫检查。 12、乙方进场人员必须熟悉施工现场的十必须、十不准、文明施工十二条。 建筑工程劳务合同范本 (2) 根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法通则》，结合本

施工劳务合同范本(通用5篇)

施工劳务合同范本（通用5篇） 施工劳务合同1 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 一、工程地点：_____________________________。 二、工程名称：_____________________________。 三、工程内容：_____________________________。 四、合同工期 开工日期：_____年____月____日； 竣工日期：_____年____月____日； 合同总工期：_________天。 合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算，因不可抗力自然因素，及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期顺延，不计算在合同规定施工工期内。 五、工程单项承包单价（单包工不包料）种类规格安装费（元）备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等，所需要的高路坚及档土墙按设计要求____元/m3全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素，不在调整价格，此价格为全费用包干价注：以上工程包验收合格，若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。

六、工程质量技术要求： 乙方严格按照现行施工规范和验收标准要求施工，必须达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求，以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工，质量达不到规范标准要求的，甲方现场管理人员一经发现，乙方应立即拆除和重新施工，其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误，由乙方独立承担相关责任及费用，乙方不服从管理的应立刻清退出场并中止合同，产生的一切后果由乙方负责。 七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责，部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场，领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失，施工方应负责修复和照价赔偿。 八、现场处罚制度承包必须服从发包方现场施工管理人员的管理，由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时，甲方现场施工管理人员有权进行现场处罚处罚金（50-200元），乙方拒不签字时，由甲方做施工记录为准，结算时在工程结算款中予以扣除。 因乙方单方面造成工期延误时，处以每天____元罚金，乙方不得有任何异议。 九、安全施工与检查乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格安全组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包方及其劳务人员所有安全责任和因此发生的费用，由承包方全部承担，发包方不与承担任何连带责任。施工现场必须带安全帽，严禁穿拖鞋，一经发现由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元。 十、工程付款方式 本工程无预付款，承包方进场施工之日起，每施工30天后，按确认完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由发包方工程师组织验收，合格后30天支付剩余款项。工程完工验收合格。

建筑工程劳务承包合同范本(3篇)

建筑工程劳务承包合同范本 发包方（甲方）：劳务分包方（乙方）： 为了保证完成工程施工，需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着平等自愿、公平信用、协商一致的原则，经甲、乙双方协商订立合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程造价：总单价元/m，（其中安全30%，主体55%，粉刷15%）。 4、施工期限：____年____月____日起____年____月____日止。 5、质量要求：合格。 6、安全文明目标：杜绝重大伤亡等各种安全事故发生。 7、建筑面积和工程量：以国家规定建筑面积计算为准。 二、劳务承包范围及工作内容： 1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包机械。采用固定单价合同。 2、劳务承包范围及工作内容： 2.1人工费： 2.1.1结构主体：基础下人工配合清土、基础（不包含防水层）、主体框架结构模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。

2.1.2砌体：建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星部分的土建人工费。 2.1.3粉刷：室内抹灰（毛面）、地坪（毛面）、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。 2.1.4现场安全：按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏或空间安全防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”安全防护，施工用电按规范防护和维护。 2.1.5文明施工：施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。 2.2施工机械工具费： 2.2.1主要机械：塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。 2.2.2辅助机械：砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外所有一切大小机具均由乙方自己承担。 2.3材料费 2.3.1周转及消耗材料：模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立安全网。 2.3.2小型材料：三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电

建筑施工劳务合同范本8篇

建筑施工劳务合同范本8篇 建筑施工劳务合同范本1 发包单位：(以下简称甲方) 承包单位：(以下简称乙方) 因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。 一、工程项目： 二、工程地点： 1、承包方式及范围： 2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。 4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖__装、楼梯扶手。室内外回填土方等。 5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区__全围护和住房，排除外部干扰。 三、合同期处罚条款： 1、年月________年____月____日完工。 2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电__装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。 四、__伞生产，文明施工。 (一)__全生产

建筑工劳务承包合同范本(6篇)

建筑工劳务承包合同范本 发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方) 为了规范项目施工管理行为，全面提高工程质量，保证施工安全，文明施工，施工工期顺利进行。确保双方合法权益，经甲乙双方共同协商，达成如下协议： 一、承包方式： 甲方以包工不包料形式承包给乙方，乙方自带操作工具，以及包质量、工期、安全、文明、消防的形式承包给乙方施工。乙方不得采用转包的形式把该工程转包给他人 二、承包范围及结算方式 承包F区施工图纸包括的全部主体部分及基础部分工程内容。并包括台阶，周边水沟，施工现场灰渣清理(化粪池除外)建筑面积按____年颁发的消耗量标准中建筑面积计算规则结算。甲方除提供板车外，其它施工工具由乙方自备。每平方米承包价格为元。 三，施工进度要求 乙方必须按项目部编制的施工进度表如质如量完成各个阶段任务，各班组必须相互协调配合施工，当天事当天毕，做到分工合理。乙方不得以任何借口不完成该做的工程量或须配套完成的工程量，如甲方认为乙方的工作人员不够，甲方有权自行调配安排工作人员，所用工资在乙方工程款中扣除。乙方因组织管理不

力等自身原因，无法完成各阶段计划，甲方施工人员有权当场作出处罚决定。依据情节轻重处罚责任班组____元罚金。在当期支付的工程款中扣除。 四.工程质量要求 乙方在施工期间必须服从建设方、监理方、甲方的监督管理，在施工期间乙方负责人必须坚守工地，工地会议按时到场，如迟到或不到甲方将处罚班组长 ____元/次。乙方在施工过程中必须严格按照设计图纸，技术规范及国家强制性条文规定施工。精心组织，科学管理，用材合理，分部分项工程必须通过项目部及质监管理人员查验合格后才准进行下一道工序施工。如因乙方原因不能满足工程质量要求，甲方有权责令整改，并处____元罚款，工料损失由乙方负责; 如乙方在施工过程中，不能确保工程质量和施工工期，甲方有权责令其退场，退场后甲方按实际完成工程量结算款的____%结算，剩下____%作为处罚金，且乙方不得以任何理由阻止甲方正常施工。 五.付款方式 二层完工后付已完工程量的造价的____%，主体封顶付总承包价的____%，竣工验收合格付总承包价的____%，余款待验收合格后____个月付清。 六，安全，文明施工 为保证本工程不发生一例大小工伤事故，且做到文明施工，所有施工人员须同甲方签订安全文明施工合同，自觉接受甲方安全教育，有权拒绝甲方及建设方的违规指挥，但同时也须遵守甲方及建设方所制订的各项安全文明奖罚制度。

建筑工程劳务大清包合同模板(通用12篇)

建筑工程劳务大清包合同模板〔通用12篇〕 建筑工程劳务大清包合同模板〔通用12篇〕 建筑工程劳务大清包合同1 发包方〔以下简称甲方〕： 承包方〔以下简称乙方〕： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程详细情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工工期： 开工日期_______年______月_____日，完工日期_______年_____月_____日，工期______日。 四、承包范围： 工程范围：在业主规定甲方范围内的______________工程的_______工程及现场平安文明施工。 五、工作内容： 根据施工要求的现场_______等工作内容。

六、承包方式： 包工、包工期、包质量、包平安、包文明施工承包方式，其详细目的如下： 1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。 2、包工期目的：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承当相应违约损失。 3、包平安文明施工目的：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 4、包质量目的：确保一次交验合格。 七、承包费用： 1、工程劳务承包价_________元整； 2、工程劳务承包价分期支付： 乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的 _______的生活费；工程完成总工作量的_____时，支付工程劳务承包价的_______，完工后〔即工人撤场时〕支付工程劳务承包价的_______，余款在完全交工后___天内一次付清。 3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量_____支付，半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承当。

建筑工程施工劳务分包合同范本(3篇)

建筑工程施工劳务分包合同范本 甲方：_____劳务公司(以下简称甲方 )乙方：_____班组(以下简称乙方) 根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将模板制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。 具体条款如下：_____ 工程名称：_____ 模板安装、拆除工程地址：_____ 结构类型：_____ 建筑面积：_____ 承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。 承包内容及要求： 模板工程： 1、场内地面、楼层的模板、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的模板安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。多层顶板支撑板带。 2、根据设计图纸或模板翻样图加工模板，安装前墙、柱、梁、现浇板模板内垃圾的清理，浇砼时护模。按施工图纸及验收规范进行模

板安装，安装完毕模板内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。主体结构的剔打，修补等。模板每两层刷一次隔离剂。 3、拆除模板的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。砼导墙模板的支、拆、零星构件模板(含所有小模板、构造柱模板等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件模板、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护模板制作、安放等); 4、所有模板工程必须达到市优质结构要求。模板的最大接缝宽度控制在_____以内，模板的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。 5、工作范围内的文明标化、清理卫生等。 6、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。 7、承包工程范围内的安全、文明施工等。 甲方:_____ 乙方:_____ _____年_____月_____日 建筑工程施工劳务分包合同范本（二） 建筑工程劳务分包承包合同

工程劳务承包合同范本3篇

工程劳务承包合同范本3篇 工程劳务承包合同范本篇1 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 甲、乙双方在平等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。 一、项目概况 1、工程名称：海南润城国际公寓; 2、工程地点：海南省澄迈县金江镇; 3、结构形式：框架结构; 4、最高层数：十七层; 5、建筑面积：22503.06平方米。 二、施工质量要求 本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。 三、工期 酒店部分自20_年4月日开工，20_年8月31日竣工，公寓部分20_年4月日开工，20_年9月30日竣工。 四、承包方式 此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及 防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。 五、合同价款

按平方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。 六、甲方权利与责任 1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进度款中扣除; 2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款; 3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质量负责; 4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施 5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配合; 6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进行友好地配合，而且不收取配合费及施工机械使用等费用; 7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。 七、乙方权利与责任 1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认，甲方审批的总进度计划乙方应严格执行，同时对总计划进行分解，形成月计划，周计划以保证总计划; 2、乙方对本项目的施工质量负责，如果乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责; 3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任，如乙方管理疏忽造成安全事

建筑工程劳务承包合同范本3篇

建筑工程劳务承包合同范本3篇 目录： 1、建筑工程劳务承包合同范本3篇 2、建筑工程施工承包合同范本3篇 建筑工程劳务承包合同范本3篇 建筑工程劳务承包合同范本1 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 兹有乙方承包甲方教学场所守护保洁劳务项目，根据国家合同法规，按照平等，自愿，协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下： 一，劳务承包项目：_____________________ 二，承包期限：_________________________ 三，承包费用：_________________________ 四、承包费支付方式：由甲方在每月底末至次月前_______日内，以现金或支票方式按月向乙方支付当月的承包费用。 五，甲方提供条件：甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六，承包期内乙方的职责，任务和要求 (一)，乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家，地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。 (二)，在承包期内，对所需人员的聘用，教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员

所发生的劳务纠纷，工伤，病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 (三)，乙方须将所聘人员名单，住址，身份证件号码及复印件报送甲方备案。 (四)，具体职责，任务和要求： ________________________________________ 七，合同的变更，解除或终止 本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更，解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更，解除或终止。 八，违约责任 (一)，甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按当月承包费的 _____%向乙方支付滞纳金。 (二)，如乙方未按职责，任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，每达一次甲方有权按当月不底于承包费总额的_____%扣减当月承包费。 (三)，乙方及其所聘人员对甲方公共财物，设施，设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。 (四)，甲，乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更，解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的_____%支付赔偿金。 九，未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。 十，本合同一式四分，甲，乙双方各持一分;甲方存档一分;人事部门备案一分。

建筑劳务大清包合同范本

建筑劳务大清包合同范本 .. 建设工程劳务合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》和XXX，建设部颁发《建设施工劳务合同》与业主签到的施工合同文本，及其它有关法律、法规和省、市有关规定，经双方协商，本着平等自愿，公平协商一致和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，就本工程土建、装饰全部劳务分包达成以下协议条款，望发包方承包方双方共同遵守执行。第一条：工程概况 1、签订地点： 2、工程名称： 3、工程地点： 4、工程结构形:框剪结构 第二条：承包方式及围：大清包方式（包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包人工费、包机械设备、包周转材

具、包小五金等项包验收、包配合费、包自负盈亏的方式，不得转包。 1、施工图纸设计的所有土建、装饰工程施工木工、泥工、钢筋工、抹灰、植筋、砼工、瓦工全部劳务工程量、劳务施工中使用的大小工程机械设备、钢管、模板、方木、扣件及全部周转架材，大小型用具。耗材及辅助材料包括：园钉、扎丝、铁丝、对拉丝、胶布、胶带、垫块、用于伸缩缝的聚苯泡沫板、封堵穿墙管孔的聚氨酯泡沫填缝剂，冬夏季施工用塑料薄膜（遮盖原材的塑料布、覆盖新浇筑砼的地膜）及冬季施工用的防护用品、剪力墙套管、钢筋全部焊接费，、外脚手架、网，安全保护用品与文明施工费用，所有临时建设施工场地整理硬化，乙方负责施工现场及临建所有安全防护、安全通道的搭设与材料。临时建筑用房劳务费，如甲方提供临建民工用房、办公室，乙方应支付给甲方已建好临建民工住宿、办公室临建房费用。土方开挖、土方回填、夯实机械费用（包括地下室基础外的土方回填、夯实等）止水钢板的焊接（焊条乙方购买），顶棚做法（参照建施-02建筑室装修构造做法表，仅不包含吊顶及涂料），外墙面粉刷，楼地面做法（参照建施-02建筑室装修构造做法表，仅不包含瓷砖铺贴），屋面所有做法。按图纸设计的全部土建工程和装饰工程都包含在本劳务合同费用总

建筑工程劳务承包合同范本

建筑工程劳务承包合同范本 目录： 1、建筑工程劳务承包合同范本 2、砌筑工程劳务承包合同范本 建筑工程劳务承包合同范本 建筑工程劳务承包合同1 发包方(甲方)： 承包商(乙方)： 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定，在平等、自愿的基础上，结合甲、乙双方及本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围： 4、承包方式：具体工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、实施方案及书面通知为准。 二、工期： 开工日期为，完工日期为 三、工程质量： 1、严格按照图纸、变更和现行有关规范要求施工。 2、遵从技术交底要求施工;正式施工前须做样板，并在征得甲方同意后进行大面施工;若乙方有新工艺、新技术应用的建议，需经甲

方认可并做样板。 3、分项工程按楼层划分验收批，验收标准执行现行相关标准，各验收批应确保主控项目必须合格，否则则该验收批单价下浮15%;一般项目按高级要求抽查项数，要求合格率90% ，否则该部分工作量单价下浮10% 四、工程单价： 1、乙方以包工不包料，包部分施工机械的方式进行承包(即甲方除提供工程材料及材料垂直运输机械、各楼层水电接口、外架，其余周转材料、机具等均由乙方自备，含砂浆机、斗车、跳板、支撑架、灯具、水管等)。 2、工程量计算方法：按福陕西省20_年建筑、装饰预算定额规则计算。 3、单价： 砌砖墙：元/平方米 构造柱和圈梁砼浇筑(修补)：元/平方米 内墙粉刷(含梁、柱面)：元/平方米 外墙)粉刷(含线条、分隔缝、栏杆、滴水线及屋面零星构件：元/立方米; 天棚粉刷(含各种板底、滴水线) 元/平方米 地面、屋面找平(含分隔缝)：元/平方米 地面贴砖( cm)：元/平方米 内墙面贴砖：元/平方米 楼梯贴砖(含找平、挡水线、踢脚线)：元/平方米(按水平投影面计算);

建筑劳务承包合同范本(4篇)

建筑劳务承包合同范本 甲方：__________ 电话：__________身份证号码： 乙方：__________ 电话：__________身份证号码： 甲方将其承包的项目劳务以形式承包给乙方，为明确权利义务关系，保质保量、多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议： 第一条工程概况及承包方式 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式：审核单价不包干形式，包安装，不包龙骨，该单价包括但不限于包人工、包质量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包损耗率、包成品保护、包放线、包技术配合等费用。 5、工期： 第二条工程单价及付款方式

1、工程单价 A.外墙干挂石材，不包龙骨元/平方 B.所有访型的线条/米 C.栏杆、扶手/米 2、付款方式 A.乙方进场施工____天，甲方支付乙方生活费元 B.在施工期间，甲方保证乙方的生活费，按每天 C.乙方做到工程的%，甲方支付乙方完成量的 D.工程全部做完____天，甲方支付乙方____%的工程款 E.工程验收后30工作日甲方支付乙方工程量的___% 第三条合同变更及终止 1、乙方中途终止合同，后果自负 2、甲方中途终止合同，发双倍工资给乙方 第四条其他 1、本合同自双方签字之日起生效。合同附件及补充协议、签证单等作为本合同的必要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式一份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。 乙方签名：__________ 乙方签名：__________ 建筑劳务承包合同范本（二） 发包方：衡阳旭光锌锗科技有限公司办公楼建设工程项目经理部 (以下简称甲方) 承包方：泥工班组(贺遵亚)身份证号4304224 (以下简称乙方) A、工程名称：衡阳旭光锌锗科技有限公司办公楼建设工程。 B、建设地点：位于衡阳松木经开区上倪路。 C、经甲乙双方协定，甲方将上述工程的泥工工资劳务包工总承包的方式给乙方。根据有关建筑法律法规条文，为确保工程施工保质保量按期完成施工任务和明确双方在施工过程中所履行的合同义务，经济权益及职责，以平等互利，友好合作的原则达成如下协议条款。 一、承包范围： 根据本工程设计施工全图承包下列内容： 1、基础工程：桩基础凿桩头，割桩头钢筋，基础土方机械开挖成型、初平后的人工清理、修整、细平。机械开挖不到位的土方死角、塌方人工清挖、基坑

建筑工程施工劳务承包合同范本(3篇)

建筑工程施工劳务承包合同范本 甲方：__________ 乙方：__________ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工， 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况 1.工程名称：__________ 2.工程地点：__________ 3.工程数量：__________ 4.工程数量及内容：__________ 第二条工期 1.开工日期：____年____月____日开工。 2.竣工日期：____年____月____日竣工。

3.总工期为：日历天____天。 4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。 4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。

建筑施工劳务承包合同范本9篇

建筑施工劳务承包合同范本9篇 建筑施工劳务承包合同范本1 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________ 工程地点：______________ 第二条工程承包范围 ___________________________________ 第三条工程工期 1．计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天； 2．主要节点工期：___________________________________ 3．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1．本合同； 2．本合同附件； 3．招投标文件； 4．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：____________________________

第七条甲方责任和义务 1．负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2．负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3．根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4．及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5．按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6．统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用： 7．协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条乙方责任和义务 1．遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3．应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100% 4．服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况； 5．做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6．按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁

建筑工程劳务大清包施工合同

建筑工程劳务大清包施工合同 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!

建筑工程劳务施工合同范本(17篇)

建筑工程劳务施工合同范本 发包方： 承包方：(以下简称甲方)(以下简称乙方) 甲、乙双方就梁平县政府工地人工挖孔桩基础施工劳务承包事宜，依据《中华人民共和国合同法》、是《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平公正的原则，双方友好协商，签订如下合同： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：人工挖孔桩基础 四、劳务分包范围： 1、人工挖桩孔、护壁钢筋支模、拆模、砼搅拌运输、护壁浇灌砼、水磨钻、剔芯等全过程。 2、提供本承包范围内工种所使用的各种机械成套设备、设施(包括空压机、抽水机、风管成套送风、空枪、模板、吊机、水磨钻、卷扬机、小型工具等)以及完成各种安全防护措施的搭设和拆除。 3、现场材料的清理、堆放、场内清洁卫生及文明施工所要求的工作。井口防护、挖完后的盖口、砼封底直至钢筋笼放入井内前的抽水清底等工作。

五、工期要求：乙方必须按照甲乙双方所约定的工期十二天内将现有的十九个桩水磨钻完成，其它二十六个挖孔桩必须在一个月内完成，否则视为乙方违约，甲方处罚乙方每立方米____元(即后水磨钻按____元/立方米结账)。 六、工程质量要求： 必须满足设计图纸及施工规范、质量验收规范要求，达到合格标准，每桩坑必需按四方要求全部护壁，桩垂直度误差外围桩2CM，内总桩3CM。桩顶至桩底持力层由验桩各方认可为准。 七、工程单价： 工种单价： 1、本工程挖孔桩无论回填方、原始土方、软土、页岩均按综合单价每立方米____元计算。 2、钢筋：凡有钢筋护壁每米加____元钢筋工工资。 3、水磨钻：统一按____元/立方米计价。 八、付款方式：在施工期间，中途借少量的生活费，主体工程修至正负0 以上第二楼之后一次性付清所有人工挖孔桩款项。 九、在施工过程中，严格按照安全操作规程和安全交底书执行。 十、双方责任与权利义务：