XX大桥桥体施工合同
x x x x新建项目
xxxx大桥桥体施工合同
(合同编号：XX-XX-[2013]-XX)
甲方：xxxxx
乙方：xxxxx
签订地点：xxxxx
签订时间：二〇一三年x月x日
xxxx大桥桥体施工合同
（编号：ZS×××-×××-[20××]-×××号）
甲方：xxxxx
乙方：（营业执照登记名全称）
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
1、项目概况
1.1 项目名称：xxxx大桥桥体施工
1.2 项目地点：
2、合同范围
2.1 主要合同内容
土方回填、桥梁现浇混凝土、桥体预制梁架设、人行道路、钢筋制安等，具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。
2.2 主要工程量
本工程主要工程量见附件B：主要工程量清单。
2.3 合同工期
2.3.1开工日期:xxx年x月x日，完工日期xxxx年xx月xx日。
节点工期要求
2.3.2工期延误
如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：
a.重大设计变更；
b.不可抗力；
c.由于业主原因要求停工；
d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2.3.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2.3.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2.3.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
2.4履约保证金
本合同执行履约保证金制度，在本合同签订七日内乙方应以转账形式向甲方指定银行账户转入现金壹佰万元整（100万元）作为履约保证金（包含履约金、农民工工资保证金、安全生产保证金等）。在本合同履约期间，对乙方各种违约行为甲方有权在履约保证金中予以扣除相应金额（含业主、监理罚款），不足部分在乙方应得各种收入中扣完为止。在本合同履约结束且乙方办理完全部退场手续后十五个工作日内以银行转账方式无息返还全部或剩余履约保证金。
3、承包方式
根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意单价为主、总价为辅的方式进行承包。本合同单价及总价项目在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
4、合同价格
4.1 合同总价
合同总价：（人民币）大写元，小写：（不含税金）为暂定总价。
4.2 合同单价
单价项目各合同单价见附件 B 《工程量计价清单》。合同单价包括乙方为完成本合同约定之施工项目所需的全部费用（本合同所列总价承包项目除外），包括但不限于乙方为完成本工程所需人工费、材料费、机械费、间接费、利润、税金（不含营业税及附加）以及各种风险费用；包括但不限于因国家法律法规及政策的变化、气候季节、地质水文、市场价格变
化、施工环境、外部阻碍以及工序协调等各项风险因素导致的施工停窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，合同执行过程中合同价格不再做任何调整，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
4.3 总价项目:
大型设备进出场费、安拆费、模板、梁场建设费、围堰、施工便道为总价承包项目。总价见附件B《工程量计价清单》。
4.4 税费的承担
营业税、城市维护建设税及教育附加费由甲方承担。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳，并在结算时向甲方提交完税证明原件并将复印件留存甲方备案。
5、双方权利与义务
5.1 甲方权利与义务
5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
5.1.2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。
5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
5.1.4甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。
5.1.5甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系（包括协商、签证等）。
5.1.6甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。
5.1.7甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。
5.1.8就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。
5.1.9甲方负责按照合同约定支付工程款。
5.1.10甲方负责每月对乙方完成的工程量进行审核，每一季度对其结算支付一次，结算金
额占当季度工程量总额的30%。
5.1.11甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。
5.1.12甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。
5.1.13甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。
5.1.14甲方有权根据整体工程进度、质量、安全计划对本合同约定的乙方工作范围进行调整（包括但不限于工作区域重新划分、工序调整、工程量调整等），乙方必须按甲方相关指令执行且不得要求任何费用补偿。
5.1.15甲方有权对乙方的现场资源进行合理调配。
5.1.16甲方有权要求乙方配合协调地方工作。
5.1.17甲方有权要求乙方提供甲方认为必要的合法合规票据及资料原件，或将经甲方核对与原件无异的复印件交甲方留存备案。
5.2 乙方权利与义务
5.2.1在本合同签订后3日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。
5.2.2乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。
5.2.3乙方负责按规定每月20日向甲方提交已完成月工程量统计报表。
5.2.4乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行；但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。
5.2.5乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得直接致函业主或监理工程师，不得直接从业主处收取工程款。
5.2.6乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。
5.2.7乙方应严格按照国家有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。在签订本合同时，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。
5.2.8为确保合同履行，乙方必须于2013年7月1日前按照本合同14.1条要求安排人员进场；并向甲方书面报告，便于甲方组织现场检查。
5.2.9为确保合同履行，乙方必须于2013年7月1日前按照本合同14.2条安排进场设备，并保证进场设备完好率达到100%以上。在设备进场后3日内及退场前3日内，乙方均须将设备情况书面报送甲方，便于甲方组织现场检查验收。
5.2.10乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全等满足合同要求；保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场达到甲方要求，并承担因自身原因造成的损失和罚款。
5.2.11乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向甲方移交工程。保护期内发生损坏的，由乙方自费修复。
5.2.12乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的，甲方则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
5.2.13如承包合同工程跨年度，乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后14日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。
5.2.14乙方确保其施工人员工资及时发放，并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。
5.2.15乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。
5.2.16乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。
5.2.17乙方应该及时提供年度及完工清算资料，以备甲方审核。
5.2.18乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。
5.2.19业主或监理工程师的指令，乙方必须无条件服从，业主或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项，乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。
5.2.20乙方在签订本协议时，已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。
5.2.21乙方确认为本合同工程项目经理。乙方依据本合同发出的请求及通知，必须由分包项目经理或授权代表签字，否则视为无效。
5.2.22乙方的分包工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表，全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、结算、民工管理等职责，分包工程项目经理离开工地时，须以书面形式向甲方单位请假，经甲方单位同意后方可离开工地。
5.2.23乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。
5.2.24乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方（包括再次分包、事实上的转包等）。
5.2.25乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。
5.2.26乙方必须按照甲方要求每月对材料出库、入库进行盘点并制作书面清单，同时有义务协助甲方完成相关程序。
5.2.27乙方应保证在合同有效期间承担因自身原因造成的所有责任、索赔和诉讼及其费用；
5.2.28乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。乙方进场的自有机械设备应自行办理相关设备险。
6、施工辅助设施
6.1 施工供水
乙方自备水源，其水池/泵站到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准，并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任，费用已包含在相应单价中。
6.2 施工供电
甲方负责向乙方提供电源端口，由甲方在端口处装表计量，并经甲方验收确认。乙方负责该点到工作面的支线安装、维护及拆除，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。主线路由甲方负责管理维护。结算时每月甲方按1元/KWh的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。
6.3 施工用风
乙方自建自营施工用风系统，其压气站（含移动式）、供水站、池（含移动式）和相应管路设施布置要符合甲方现场总体要求并报甲方批准，同时做好日常维护。
6.4现场施工道路
乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求，同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。
6.5 施工住房
生活营地由甲方负责建设，生活及办公用房有偿提供活动板房，按8元/m2计，从乙方月工程进度款中扣除。所需生活及办公用房数量以甲方现场管理人员确定为准，乙方必须服从甲方现场管理，不得以任何理由提出额外数量要求，如乙方使用板房数量超过甲方核准数量，甲方按照所需建设费用在乙方应得收入中扣除。房屋设施产权归甲方所有。
生活用电由乙方在甲方提供的电源点接表计量，按1元/度从月工程进度款中扣除。
生活用水由乙方自行解决，水井的防护、抽水、管路维护、冬季保温等均由乙方自行负责，费用已包含在综合单价中。
生活营地的日常维护和营地取暖费用由乙方承担，甲方不另行支付。
6.6混凝土生产系统由乙方负责建设、运行，费用已包含在相应单价和总价中。
6.7现场仓库、钢材加工厂、设备维修厂、停放场由甲方负责修建，乙方负责日常维修、维护（维修、维护所需一切材料、由乙方负责），费用已包含在综合单价中。乙方在甲方提供的电源点接表计量，按1元/度从月工程进度款中扣除。
7、材料供应
7.1主体工程所需的钢筋、水泥、砂子、碎石、沥青混凝土、钢绞线等主要材料均由甲方供应，钢材甲方供应至乙方现场仓库；水泥、砂石骨料供应地点为拌合站。现场的卸车运输由
乙方负责，费用已包含在综合单价中。
甲方提供的材料按月进行核销，核销标准为图纸设计量加损耗量。主要材料损耗如下：
钢筋损耗率2%、水泥损耗率2%、砂子损耗率2%、碎石损耗率2%。
材料超耗部分按甲方采购价加采保费（3%）、运杂费（2%）进行核销扣款。
统供材料表
7.2上述由甲方负责提供材料，乙方必须提前15天向甲方报送使用计划；办理材料领用时由持有乙方书面授权文件的人员到甲方指定的仓库（或地点）进行调拨，发生的转运费用已包含在合同单价中。
7.3乙方从甲方仓库领用的材料，出库后材料管理的责任由乙方承担。乙方领用及采购材料的堆放和管理要符合甲方总体规划的要求，并且按甲方标准化要求设置标识。
7.4周转性材料的管理
乙方自备周转性材料必须在甲方物资部门进行备案,退场时由甲方物资部门对其周转性材料进行核实,并按甲方退场制度办理周转性材料的退场手续。
乙方使用甲方周转性材料应当与甲方另行签订书面租赁协议。
7.5乙方领用的材料仅限在本合同工程施工范围内使用，不得改变其材料的用途。否则应承担相关违约及赔偿责任。
7.6除甲方统供材料外，其余材料均由乙方自购，如有特殊情况，甲方无法供应统供材料，需乙方自购时，乙方需开具自购材料正式发票。
8.施工设备
8.1本合同工程所需所有施工设备均由乙方自行合理配备且满足施工进度要求，按甲方要求时间进场。乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面确认并备案。乙方施工设备未经甲方书面批准不得擅自离开现场，否则应承担相关违约责任。
8.2乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体安排，不得随意进出特定区域或乱停乱
放，否则甲方有权自行移动相关设备并不承担任何责任，由此产生的一切费用由乙方承担。
8.3乙方应按照甲方设备管理规定，每月向甲方报送运行记录。乙方将自有主要设备的完好、使用、维修等情况书面上报甲方设备物资管理部门，供甲方对施工资源与生产进度进行及时分析和掌握。若不及时上报，物资部有权拒绝在每月结算单上签字，由此造成的一切责任由乙方承担。
8.4乙方施工设备应安全装置齐全、性能可靠，其施工设备的安全责任由乙方负责。乙方使用甲方施工设备造成损坏的，应负相应的赔偿责任。
8.5乙方履约完成、退场（含履约完毕退场及中途退场）或乙方违约被清退时，乙方投入本工程的所有设备由乙方自行妥善处理，不得以任何理由要求由甲方收购该设备或要求甲方以任何形式承担任何费用及责任。
9、质量要求
9.1 质量目标与要求
本工程质量标准按国家制定的规范执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率100 %（优良率达85%）以上，工程综合验收质量评定达合格标准。（依据主合同条款补充具体工序的标准、要求）。
9.2 质量检查与验收
9.2.1乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。
9.2.2本合同工程所约定的工程范围内施工测量由甲方负责（包括按规定填报资料），费用由甲方承担。
9.2.3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由甲方负责，费用由乙方承担。
9.2.4乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。
9.2.5工程经甲方验收后，仍需业主、国家或地方质检部门验收合格后方视为正式验收。9.2.6因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约
定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。
9.2.7乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。
9.2.8本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。
10、安全生产与文明施工
10.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，见附件 C ，并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故，该保证金不退还。
10.2乙方负责管理本合同工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。乙方必须配备合格的专职安全管理人员2名、兼职安全管理人员2名，加强施工作业的安全管理。10.3乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
10.4甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。
10.5乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
10.6乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，费用已包含在合同价格中。
10.7发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。
10.8乙方必须为其施工人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。同时，乙方须将保单复印件在签订合同后14天内报送甲方备案。超过14天未办理保险的，由甲方代为购买，费用在工程款支付时扣除。
10.9乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。
10.10乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。
10.11非甲方原因，乙方遭受到财产和人员（包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员）生命、健康损失由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿，交纳的安全保证金不予退回。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责，由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。
11.职业健康与环境保护
11.1 职业健康
11.1.1乙方在签订本合同时须与甲方签订《职业健康安全责任书》，见附件D ，作为本合同的组成部分。
11.1.2乙方应为自己雇用人员配置劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全网、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品。其费用已包含在合同价格中，甲方不再另行支付。
11.1.3乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按国家有关规定保障安全投入的有效实施，并承担由于自身有关措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。
11.1.4其他要求：。
10.2环境保护
11.2.1在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。
11.2.2乙方对固体废弃物进行控制，工业垃圾按照指定要求进行堆放弃渣，生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。
11.2.3乙方对危险化学品、放射源实行有效管理、专人负责，放射源实行有效存放,专人负责，有效控制。
11.2.4乙方对生产生活废水做到规划管理，污水排放符合国家排放标准和满足当地环保部门的要求，不污染河域环境，生产生活废水必须经沉淀池、化粪池、隔油池处理。
11.2.5乙方在工程项目设计要求范围内进行施工,不发生施工设计规划以外的破坏环境保护性质的施工行为。
11.2.6乙方对工作生活场所大气污染环境因素（源）进行控制管理，大气污染物排放符合国家排放标准。
11.2.7乙方生产、施工场界噪声控制指标应符合《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90标准。
11.2.8乙方应加强节能降耗，控制高能耗设备和超产品能耗设计性能设备的使用。
11.2.9乙方负责教育本单位现场工作人员，不断提高环境意识。
11.2.10乙方应确保本单位在施工活动中遵守国家、地方有关环境保护方面的法律和法规。
11.2.11乙方应遵守甲方环境管理规定，适时接受并配合甲方对环境管理工作实施的监督检查活动。
11.3 责任划分
乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。
12、技术条款
对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准，对本合同同样有效；对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。详见附件 E 。
13、资源配置
乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。当乙方资源配置影响承包项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方承担。
14、施工协作
14.1乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必
须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
14.2乙方按约定完成施工作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得第三方的配合。
14.3乙方必须服从甲方现场有关的管理制度。
15、计量原则及工程量确认
15.1 计量原则
15.1.1甲方按施工设计图纸及技术规范规定的计量方法和标准为依据，对乙方已完成的质量合格的工程进行验收、计量。隐蔽工程部分，乙方须通知甲方进行现场验收，验收合格后才能进行下一道工序的施工，办理现场签证方可计量。
15.1.2乙方按照设计图纸实际完成的、符合合同质量要求的、经甲方确认的工程量才能作为结算的依据。对乙方超出设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量不予计量，责任由乙方自行承担，且不免除承担因此造成甲方的损失的责任（含业主、监理的罚款等）。对于规范允许的超挖超填工程量已计入单价中。
15.1.3甲方与业主主合同的结算签证，均不作为甲乙双方之间结算的依据。
15.2 工程量确认
15.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。若乙方收到通知后不参加计量，则计量结果有效。
15.2.2乙方的结算工程量以甲方确定为准。乙方按照5.2.3条上报已完工程量报表，经甲方工程技术部门校核结算依据。
15.2.3 乙方每月与甲方计量部门核对当月工程量，并上报结算部门进行挂账。
16、结算与支付
16.1 结算方式
工程结算时段为每月25日至次月5日前，过期不予办理，乙方凭甲方签认批准的已完工程量报表及物资材料核销报表，在甲方经营管理部办理月进度结算凭证，作为支付依据。在结算时扣除以下项目：
1）工程结算款5%的质保金；
2）合同约定乙方应承担的材料款（含水电费）；
3）甲方供应主材超耗材料款；
4）其它应扣款项。
16.2 支付方式
16.2.1本合同执行按季度支付，采用银行转账支付，乙方必须在建设银行开设结算专门账户，在合同执行期间甲方不提供现金。甲方每季度支付乙方完成工程量中人工、机械费用的30%，待乙方完成合同所有工作内容，甲方支付乙方完成工程量中人工、机械费用的80%，剩余费用甲方自乙方完工之日起2年付清。
16.2.2工程结算时段为每月25日至次月5日，过期不予办理，乙方凭甲方确认的工程量、验收报告及库房领用材料结算单统一结算。
16.2.3乙方在进场前一次性向甲方交纳100万元的履约保证金。
16.2.4原则上工程款支付与业主给甲方结算同步同比例支付，工程余款根据业主给甲方实际支付一次或分期支付（不计息）。
16.2.5乙方雇佣人员工资保证金返还按照本合同13.2条执行。
16.2.6在本合同项目施工结束后，乙方按期足额发放了本单位工人的工资、并清理完自己的债务后，甲方在30个工作日内一次付清不计息的剩余履约保证金。
16.2.7施工期未发生任何安全事故，在完工验收后，甲方在14个工作日内一次付清不计息的安全生产保证金。若发生安全生产事故，安全生产保证金按照安全生产责任书规定进行部分返还或罚没处理。
16.2.8在本工程保质期届满后14个工作日内一次付清不计息的质保金。
17、变更
17.1施工中如需对原工作内容进行变更，甲方应提前7 天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行施工。
17.2在紧急（防洪、抢险、救灾等）情况下，乙方应立即执行甲方的变更指令。
17.3施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。否则，由此发生的费用和导致甲方的损失，由乙方承担。
17.4 变更处置原则
a若变更引起工期变化时，则按以下原则调整工期：
若变更需要延长工期时，应按第2.4.4款的规定办理；
若变更使合同工作量减少，甲方认为应予提前变更项目的工期时，由双方协商确定，但确定的完工日期不得晚于业主对该项工作批复的完工日期。
18、竣工验收与完工结算
18.1 竣工验收
18.1.1乙方施工完毕，应向甲方提出验收申请，由甲方在15日内组织验收。若由于业主、监理原因不能及时验收，乙方应予充分理解，不能以此要求增加任何费用，但甲方应该积极协调，尽快组织验收。
18.1.2如乙方所完成工程质量，经验收不符合本合同约定，乙方应负责无偿返工或修复。乙方如未在甲方规定的时间内返工或修复时，由甲方组织人员返工或修复，由此发生的一切费用由乙方承担，甲方不对此承担任何责任。在质量保修期内发生的质量问题，由乙方负责处理，直至符合合同约定标准；否则，由甲方有权组织人员修复并不承担任何责任，由此发生的全部费用及责任均由乙方承担。
18.1.3乙方应注意成品的防护工作，不以中间交工验收免除乙方成品的保护责任。
18.2 完工结算
18.2.1完工结算时，乙方须递交其未拖欠所雇佣人员工资的文件、已完成与工程有关债务的清算文件、与项目部各部门手续清理文件、质量证明文件、完工工程量统计表、完工结算统计表等一切甲方认为应当递交的书面证明文件。
18.2.2甲方收到乙方递交的相关文件，在 7个工作日内审查完毕，无误后再进行完工结算，乙方递交的工程量统计表经乙方签字、甲方有关职能部门及项目经理书面审核确认后生效，方可作为结算依据。
18.2.3经完工验收合格后，28天内双方完成完工结算。
19、质保期
本合同质保期为2年，时间从完工验收之日算起。
20、担保及保险
20.1乙方必须按照本合同5.2.16条及10.8条的要求为其进场人员办理保险。
20.2乙方应保障甲方免于承受在本项目实施全过程中引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：
a．人员的伤亡；
b．承包工程以外的任何财产的损失或损害。
20.3工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由乙方承担风险责任。
a.由于乙方对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏。
b.由于乙方的施工组织措施失误造成的损失和损坏。
c.由于乙方其他原因造成的损失和损坏。
21、暂停施工与补偿
21.1因征地拆迁、主材供应造成的施工停窝工，持续48小时以内的一切损失由乙方自行承担，超过48小时起的窝工费用由甲方承担，窝工费用计算标准按照以下原则计算：窝工人员数量及时间以甲方指定的现场负责人及项目经理书面确认的数量为准，窝工费用补偿标准按照综合价格60元/工日（不分工种且乙方管理人员不予计算）计算；设备型号及数量按甲方现场签认的乙方作业面实际停工的施工设备计算，停置时间按按台班计，设备每停置一昼夜折合1个台班，机械台时补偿单价基本折旧费采用市政工程定额标准，其余费用均由乙方自行承担（设备折旧费用标准见附表）。以上人员及设备窝工数量每月进行工程款结算时统一上报，过期不予补偿。
21.2乙方施工中因施工排水、废水、粉尘污染、有害气体排放、爆破、噪音污染等造成地方及村民阻工，所导致的施工停滞、窝工风险由乙方自行承担损失。
21.3由于施工工序、施工工艺、进度安排、地质水文气候等原因的暂停施工引起的误工已包含在合同价格中，甲方不再另外承担暂停施工的施工人员、设备停工补偿。
21.4发生暂停施工事件时，乙方应服从甲方安排，将暂停施工发生的人员、设备尽可能协调分流到其它施工工作面施工，减少因暂停施工发生的施工人员、设备的窝工。如乙方不服从甲方安排造成的停窝工甲方不予补偿。
22、违约责任
22.1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起承担违约金贰仟元。
22.2乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应承担违约金拾万元及由此造成甲方的全部损失。
22.3由于乙方原因不能继续履行合同，乙方应承担违约金伍拾万元及甲方由此发生的全部损失。甲方根据乙方履行情况推断出乙方无力继续履行本合同的，经甲方发出限期整改通知书后 7天内仍未提供确保合同履行的措施、方案的，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应承担违约金伍拾万元及由此造成甲方的全部损失。
22.4由于乙方原因造成工期逾期的，乙方应按逾期天数以壹万元/天向甲方计付违约金，并承担由此造成的甲方一切经济损失。
22.5乙方在施工中发生并被甲方认为有重大偷工减料行为时，甲方有权单方面解除合同，没收乙方履约保证金同时乙方应承担违约金伍拾万元，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失；工程质量达不到合同约定的质量标准的，乙方应承担返修及赔偿损失责任；当乙方质保金不足以充抵的，以履约保证金充抵。造成工期逾期的，按22.4条执行。
22.6如发生乙方拖欠雇员工资，乙方同意甲方从其工资保证金或工程款中扣除直接支付给乙方雇员，不足以支付的部分乙方应当另行支付，同时每发生一起，乙方应向甲方支付违约金拾万元。
22.7如乙方煽动所使用的农民工闹事或因乙方拖欠农民工工资导致聚众闹事时，均属乙方违约，甲方有权书面通知乙方解除合同，乙方承担由此增加的全部费用及因工期延误造成的甲方应当向业主承担的全部违约及赔偿责任，乙方的履约保证金不予退还。同时每发生一起，乙方应向甲方支付违约金拾万元。
22.8在施工过程中，如乙方未经甲方同意擅自暂停施工的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金拾万元，并承担由此给甲方造成的一切损失。
22.9违约金总额限制
本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额（完工结算总额）的 10%。23、不可抗力及免责条款
23.1不可抗力
不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。不可抗力事件发生后，乙方应立即以电话或传真方式迅速通知甲方，并在不可抗力事件发生后三日内就事件发生情况向甲方提交书面报告。乙方应当在不可抗力事件发生后，在力所能及的条件下，最大限度的迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力结束后7天内，乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。
24、争议与仲裁
24.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。
24.2合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。
25、合同解除与终止
25.1合同解除
25.1.1合同执行过程中乙方出现以下任何一种情况时，甲方可单方面解除施工合同，要求乙方无条件退场：
（1）乙方工程进度连续三个月不满足甲方进度考核指标；
（2）工程质量无法满足规程规范要求，或出现严重质量事故；
（3）未经甲方书面同意或未得到业主及监理书面停工通知，乙方擅自停止施工；
（4）乙方组织其雇员或串联其他承包人恶意罢工或严重扰乱工地及甲方办公现场秩序；
（5）乙方恶意拖欠或挪用农民工工资，造成恶劣影响；
（6）、对甲方下达指令不予执行，不服从正常生产经营安排，影响施工进度或工程质量；
对以上重大违约行为实行“零容忍”，一旦发生将立即进行清退，履约保证金不予返还，列入不合格分包商名录。
25.1.2对本合同的解除，要求解除合同一方应提前28日通知另一方，经双方协商一致后，应当签订书面解除协议。
25.1.3乙方在履行本合同期间，甲方与业主的合同终止，则甲方与乙方合同自然终止。乙方接到甲方通知后7天内办理退场，甲方根据业主赔付情况支付乙方已完工程未支付的工程款。
25.1.4因不可抗力或因业主原因造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，甲乙双方
可以解除合同。
25.1.5发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。
25.1.6合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力，同时不免除乙方就其施工内容对甲方及业主的质量保证责任。
25.2 合同终止
自合同双方当事人履行完毕合同全部义务，包括乙方向甲方交付符合约定的竣工工程，甲方支付完毕竣工结算价款后，本合同自行终止。
26、特别约定
26.1甲乙双方的本工程项目负责人必须是各自单位的法定代表人或取得书面授权的委托代理人，在其授权范围内负责履行本合同项目的相关权利义务。未取得书面授权的其他人员或委托代理人超出授权范围签署的文件资料，一律不得作为任何结算及认定事实的依据。26.2乙方进入施工现场后应负责缴纳地方政府规定征收的税费（如地方税、暂住费等）。26.3因甲方企业文化建设需要，乙方人员、设备使用甲方标志时，不代表设备为甲方所有，也不代表乙方人员与甲方有任何劳动关系。
26.4乙方应按甲方的质量、环境、健康要求和认证体系运行，执行甲方相关的体系文件和管理办法，并签订《职业健康安全责任书》。
26.5甲乙双方签订的《安全生产责任书》，系本合同的组成部分，双方须按其规定执行。26.6甲乙双方应签订《保廉合同》，双方应共同遵守其规定。
26.7本合同履约中甲乙双方往来的通知、指示、要求、确认、决定等均应以书面函件为准；紧急情况下可以先口头通知，后补充书面材料；并应送达约定地点和办理签收手续。
26．8甲方对于业主下发的进度、质量、安全文明施工奖励根据一定比例对乙方给予奖励，具体奖励比例另行签订补充协议。
27、其他
本合同一式6份，其中正本2份、副本4份，正本甲乙双方各1份，副本甲方4份。
本合同签订地为甲方法人住所地：河南省南阳市邓州市
合同附件
A法人授权书
B工程量计价清单
道路工程施工合同范本
编号：________ 道路工程施工合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共4 页
道路工程施工合同范本 签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。 道路工程施工合同范本 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1.第标段由K + 至K + ，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）补遗书； （4）投标函及投标函附录； 第2 页共4 页
（5）项目专用合同条款； （6）公路工程专用合同条款； （7）通用合同条款； （8）技术规范； （9）图纸； （10）已标价工程量清单； （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计； （12）其他合同文件。 3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。 5. 承包人项目经理：.承包人项目总工：. 6. 工程质量符合标准。 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。 10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人
电力安装工程补充协议(定稿)
宜宾市世外桃源度假酒店维修改造项目 高低压配电设备搬迁、改造工程协议 甲方：宜宾市川旅旅游文化策划开发有限公司 乙方：宇洋园林工程有限公司 根据世外桃源度假酒店维修改造工程工期极为紧张的实际情况，经双方充分协商一致，在项目施工主合同的基础上，特就高低压配电设备搬迁、改造工程签订本补充协议，以共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：宜宾竹海世外桃源度假酒店高低压配电设备搬迁、 改造工程 二、工程地点：宜宾竹海世外桃源度假酒店 三、承包工程项目内容：（以甲方提供的全套施工蓝图为准） 新建变压器房及电缆沟设备基础、接地网（不含配电房屋顶加固） 高压柜安装KYN-28 7面 电力变压器安装SCB10-1600kVA 2台 低压母线桥安装 19米 低压配电柜安装GLK-04 23面 直流屏 1面 馈线屏 1面 高压电缆敷设 4条
高压电缆头制安， 8个 二次控制电缆敷设制作安装 系统调试及耐压试验 竣工资料 说明： 1、原配电室（位于地下一层），搬迁至地面新建10KV配电室。保留原配电室电缆，改接至新建配电室低压出线柜。新安装高压开关柜、低压开关柜、变压器等变配电装置。 2、员工箱变800KVA位置不变，待新建高压配电柜达到运行条件后，800KVA 员工箱变电源电缆接入新建10KV高压配电柜（AH7）供电。 3、为了保证酒店正常营业用电现由3T变压器临时供电，待新建配电室：1T、2T变压器及高压柜（AH 4、AH5）低压柜接入高低压电缆后能保证正常运行，满足酒店正常营业用电要求后。再对已有3T变压器搬迁至新建配电室接入10KV高压柜（AH6）供电，原有3T变压器低压电缆改接至新建3T变压器低压配电柜。 4、乙方不能因临时用电切换，施工中间验收等事宜而导致长时间停电；乙方须提前作出详细的操作计划，经甲方和业主方同意后，在甲方和业主 方配合下实施，涉及高压部分由乙方报供电公司妥善解决停电/送电时间。 四、工程造价及付款方式： 因本工程为应急工程，付款方式按下列方式约定，本协议工程范围内 暂估价人民币：（大写）贰佰肆拾壹万元整（￥：2410000.00元正），签署 协议后甲方预借给乙方该工程暂估价的30%，即人民币（大写）柒拾万元整；
黄河大桥施工合同
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 黄河大桥施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：顶管工程施工合同 顶管工程施工合同 甲方:身份证号码 乙方:身份证号码 为确保工程质虽、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任和权利，按 照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况。 经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。 1工程名称：武西高速桃花欲黄河大桥过路顶管工程。 （具体位置双方现场指定） 2. 质虽等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工；严格按照有 关工程质虽标准、工程质虽控制标准、工程评定标准、 工程质H检验评定统一标 准、施工质H验收统一标准、工程质H检验评定标准进行检验评定；工程质H必 须达到有关标准的合格等级 3. 合同价款： 3. 1合同造价定为
3. 2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何 原因，双方均不做任何调整。 4. 工程结算： 顶管长度以顶管的入土点到出土点的直线距离长度计算，出土点入土点的位 置由双方共同苞定。 每完成一处顶管工程付该处顶管工程的顶管费用，工程结束时顶管费用全部 结清。 5. 进度计划：乙方于开始施工，中间不得间断停工，随时接受 甲方检查、监督。 6. 质虽与检验：乙方所顶的管道，必须保证管道畅通，无变形，乙方负责穿过 12#铁丝，否则甲方将不同意接收。施工过程中如有拖断等情况甲方不承担任何 费用及责任。 7. (1)乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》 按照国家和有关行业的 规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查 标准》jgj59-99 和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，
混凝土施工承包合同范本
混凝土施工承包合同 甲方： 乙方： 甲方将工程劳务发包给乙方施工，为明确双方责任和义务，经过双方友好协商，订立本合同。 一、工程项目和承包范围名称： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围 挡墙基础开挖、运输，所有图纸上涉及到，混凝土结构的浇注施工、砼输送泵布料机及管道的安装和拆除、现场清理、砼试块的留置、砼及试块的养护、砼质量缺陷的修补、维护，砼拟浇筑部位的清理等）。 混凝土施工过程中要求合理施工，平整度、垂直度等均满足规范要求。修补混凝土成型后存在的质量通病如：烂根、蜂窝、麻面、起沙、涨模等，保证混凝土浇筑质量，并在规范要求天的数内，对不同类型的混凝土进行养护。在施工过程中，避免混凝土的不合理浪费，并要求混凝土浇筑、振捣完毕后及时清运混凝土残渣。混凝土修补过程中产生的垃圾及废弃物，混凝土施工班组，无条件对此进行清理。如在浇筑混凝土过程中，混凝土将管道、预留管道等堵塞，则混凝土班组负责对管道的疏通和清理，并承担由此发生的一切费用。 三、承包方式及合同价款：
1、承包方式：本工程模板制用安装项目以包清工、包工期、包质量、包安全、包小型工器具（如铁锹、振捣棒，平板式振捣器、铁抹子、木抹子等） 2、本工程按照施工中挡墙混凝土有效体积包干。 价款：每立方米按照元（质量、进度、安全文明施工，各占据元/平方米，达不到要求从此部位工程款中扣除），其单价组成为：施工操作等占以上单价的70%，清理现场、废料回收等占据30%。承包单价已包括工人作业所需要的安全防护用品及工伤保险金等，达不到合格标准按照合同价的85%结算。 挡墙基础开挖及运输按实际方量结算，元/立方米。挡墙回填方量按实际方量结算，元/立方米。 3、上述单价均为综合单价包干，凡为完成约定工作所必须进行的辅助工作所发生的费用均包含在上述单价中，为完成上述工作进行的相关工作部进行计量。 本合同最终解释权归甲方。 四、工期： 1、本工程自年月日开始进场，总工期为 天。 2、在履行合同过程中，根据变更、不可抗力等因素而影响工期时，经过甲、乙双方协调后确认。 五、质量工艺要求： 1、质量标准为
桥梁工程施工合同范本
桥梁工程施工合同 发包方：（以下简称甲方) 承包方：（以下简称乙方） 乙方委派为项目负责人，为现场负责人，负责现场管理工作。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、分项工程名称：桥梁分项工程。 3、工程地点：
本标段-桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程。 第二条承包方式 一、承包方式 1、乙方按包工、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保养的方式承包本工程。 第三条额外工程量 发生的图纸变更等情况，由业主认可的监理等人员进行签字，并给付乙方相应资金。 第四条付款方式 1、当工程-桥梁桩基、系梁、耳背墙、承台、肋板、立柱、预制梁及上部构造完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之。
1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。 2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所增加的费用（按双倍计）在乙方工程款或结算款中扣除。 4、乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。 5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。
桥梁工程施工合同模板
桥梁工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲方委托乙方承担XXX 大桥工程的施工工作。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称： （二）工程地点： （三）工程内容：乙方按照甲方确认的 施工图及甲方提出的施工要求进行基础、桥梁、引桥及人行梯道等的制作、安装施工。具体包括：桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程。 （四）承包方式：乙方以包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收、包保养的形式承包本工程。
第二条工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历天数： 第三条工程合同价款 工程造价金额：人民币肆拾肆万玖仟柒佰元整（￥：449700.00元） 第四条工程款支付和结算 本合同工程完工后，按质量总体评定、交工验收及竣工验收程序进行验收，总体验收通过后30 天内，甲方一次性支付乙方合同价款的95 %，另5 %作为质保金，待保修期满后付清，保修期为1 年。 第五条工程质量标准和保修期 （一）本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100％，质量达到合格标准。 （二）工程保修期根据建设部颁发的《建筑工程保修办法》，经双方协商确定为：自工程竣工验收合格之日起1 年。保修期内，如发现施工质量问题，乙方负责免费及时维修。乙方在接到返修通
知后 5 天内必须进场返修，否则甲方有权安排其它施工单位进场返修，所发生的费用由乙方负责支付。 第六条材料设备供应 （一）工程所需一切材料及施工设备由乙方采购供应至施工场地，并保证所采购的材料质量合格。 （二）材料应附有出厂合格证明等材料。如甲方对材料质量有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由甲方负责，检验不合格，由乙方负责所造成的损失。 第七条双方责任 （一）甲方责任 1、向乙方提供施工图纸，审核乙方编制的工程进度计划。 2、完成施工场地的“三通一平”，负责提供施工场地的水源、电源（KW），本工程施工期间发生的水电费由乙方支付。 3、委派管理人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、工程期间质量验收等事宜。 4、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。 5、如工程中因甲方原因造成中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，工期顺延。 6、在竣工验收后的保修期内，因甲方原因引起的工程质量问
山西大唐左云五路山风电场升压站及有关电气试验合同书.doc
大唐国际左云风电升压站及有关 电气试验合同书 甲方：（简称甲方） 乙方：山西世纪新盛电力有限公司（简称乙方）甲方就大唐国际左云风电升压站一、二次变电设备及有关电气试验的有关事宜委托乙方完成。根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定，结合本试验的具体情况，为明确甲乙双方在试验过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商共同遵守和履行以下条款。 第一条试验概况： 一、试验名称：大唐国际左云风电升压站一、二次变电设备及有关电气试验。 二、试验范围和内容：见附表及调试大刚 三、有关资料：设计施工图纸、设备说明书、设备出厂报告和数据由甲方负责向乙方提供。 四、试验费用：人民币万元（小写：元）。 五、工期：站内全部设备以及有关电气设备，在具备试验条件的情况下乙方保证在甲方要求的天内试验完毕。由于不可抗力及其他因数造成延误，工期顺延。 第二条承包方式：根据预算审定的价款一次包死。 第三条试验前甲方负责对设计技术资料进行审定。乙方严格按照审定后的有关规程进行试验。 第四条本试验如发生承包范围以外的项目，另行编制预算，由
甲方审定后增加工程价款。 第五条付款方式：合同签订后，甲方应预付乙方全部费用的50%，即人民币万元(小写：元),试验验收全部合格后再付40%,即人民币万元(小写：元)。留10%作为质保金即人民币元(小写：元)三个月后付清。 第六条为保证试验质量，乙方对试验全过程应加强质量管理，按有关规范、标准进行试验，乙方不遵守安全规程和技术规范，所造成的损失有乙方负责。 第七条试验验收完成后，乙方及时提交完整的试验报告以及所有技术资料。 第八条试验验收中，以厂家说明书以及国家颁发的验收规范和质量验收标准为依据。 第九条附则： 1．本合同未尽事宜，由甲乙双方根据实际情况协商处理。 2．本合同一式四份，正本两份，双方各执一份，副本两份，由甲方分送有关单位。 3．本合同自双方代表签字盖章后生效，试验验收合格签证后价款结清失效。 甲方： 代表人：
桥梁施工合同
桥梁施工合同 桥梁施工合同（一） 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：XXXXXXX公路桥建设工程。 2、建设地点：XXXXX村XXXX。 二、承包方式及结算方式 1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。 2、工程完工验收后甲方结清工程款XXX万元整（预付工程启动资金XXXX万元）。 三、双方责任 （一）甲方 1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。 2、按协定及时支付工程款项。 （二）乙方
1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。 2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。 3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。 四、施工内容及要求 1、修建长XXXX米，宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。 2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于XXXX,基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。 3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。 五、工程期限 1、本工程从**年**月**日开工，**年**月**日前完工。 2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。 六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方：
白藤大桥施工合同
合同协议书 江门市蓬江区荷塘桥路发展有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）委托广东省长大公路工程有限公司（承包人名称，以下简称承包人”）对江门市白藤大桥维修加固工程 进行施工。双方共同达成如下协议。 1. 本工程为对江门市白藤大桥进行维修加固，只设一个标段。 2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料） （2）施工委托书； （3）项目专用合同条款； （4）公路工程专用合同条款； （5）通用合同条款； （6）技术规范； （7）图纸； （8）已标价工程量清单； （9）其他合同文件。 3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税）：人民币 （大写）叁佰肆拾柒万元（丫3470000.00_）。 5. 承包人项目经理：徐会超。承包人项目总工: 李建青。 6. 工程质量符合公路工程质量检验标准标准。 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 9. 承包人应按照监理人指示开工，工程在2011年11月10日前完工，其中上部构造在2011年9月 22日前完工并开放交通。 10. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11. 本协议书正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。 12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分
380V开关柜技术协议
新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇工程 0.4kV开关柜 技 术 规 范 书 二0一三年七月四日
1、总则 1.1 本技术规范书仅限于新疆巴州东辰工贸有限公司0.4kV低压开关柜的技术和其它方面的要求，其中包括技术指标、性能、结构、试验以及资料交付和技术文件等要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，供方按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,能满足其要求。 1.3 本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 2、设备规范 2.1 设备名称：低压开关柜 2.2 型号： 2.3 参数： 2.3.1额定电压：380／220伏 2.3.2额定绝缘电压：690伏 2.3.3母线动稳定电流：100KA（峰值） 2.3.4母线热稳定电流：50KA（峰值） 2.3.5主母线和中性线母线最大持续电流：以订货图为准 进线单元、馈线单元垂直引线所能承受的额定短时耐受电流及额定峰值耐受电流不低于水平母线的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。 2.4 柜内设备选型： 2.4.1 主要元件组合 2.4.1.1 电源进线柜： GW3、GSW1、CW2、CLSW2、RMW1 系列智能型框架断路器2.4.1.2 母线联络柜： GW3、GSW1、CW2、CLSW2、RMW1 系列智能型框架断路器
2.4.1.3 大容量馈线柜：GW3、GSW1、CW2、CLSW2、RMW1 系列智能型框架断路器2.4.1.4 电动机馈线柜： GM8、 GSM1、 CM3 、CLSM2、RMM1 系列塑壳断路器 3 设备使用环境条件(本设备安装于户内)：(由用户填写) 1）海拔高度1000m 2）气温（干球温度）23.6℃ （1）年平均气温10.7℃ （2）极端最高气温+40℃ （3）极端最低气温-25℃ （4）最热月（7）平均气温℃ （5）最冷月（1）平均气温℃ （6）最热月（7）平均最高气温℃ （7）最冷月（1）平均最低气温℃ 3）相对湿度 （1）年平均相对湿度50% （2）最热月（7）平均相对湿度% （3）最冷月（1）平均相对湿度% （4）年平均水气压Pa 4）大气压 （1）年平均气压904.7KPa （2）夏季平均气压hPa （3）冬季平均气压hPa 5）降雨量 （1）年平均降雨量64.3mm （2）日最大降雨量45.7mm （3）小时最大降雨量mm 6）雪 （1）最大积雪深21cm （2）基本雪压kN/m2
混凝土工程承包合同范本
混凝土工程劳务承包合同 甲方： 乙方：混凝土施工班组依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲方为确保该工程的顺利进行，本着遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，将本工程的混凝土工程的人工以包工的形式发包给乙方。为明确双方的权利、义务、责任，确保工程安全、质量、进度、文明施工等达到现行规范标准要求，结合本工程的实际情况，经双方共同友好协商，拟定以下合同条款，在完全自愿和理解本合同条款的情况下，达成如下协议，双方共同遵守：一、工程概况 1．工程名称：河南镇平华美国际时代广场项目 2．工程地点：河南省镇平县镇菩路 3．工程规模及结构形式：主楼框架剪力墙、商业及地下室框架结构；建筑面积约万平方米。本工程包含主楼地下层、地上层； 4．质量等级：合格。 5．安全要求：合格。 6．工期要求：地下结构从底板钢筋绑扎起天，地上主体结构含屋顶工程共天。 二、承包内容 1、工程范围 砼浇筑部份：本工程的全部混凝土（不包括二次结构混凝土工程及基础部分清土及砂石垫层），提供人工进行一切与混凝土浇筑有关的工作，包括但不限于以下工作： （1）准备工作：混凝土工必须在浇筑前30分钟做好准备工作：将混凝土表面标高控制点及轴线复核、加密到每面墙的两端有控制点。 （2）混凝土的捣固：包括装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道板和马凳，安放移动溜子、木槽，清除模板内杂物，撒在模板外的混凝土回收利用，并浇水润湿模板，混凝土的传
递、捣实、抹平、二次抹平、压光刷毛及养护，配合实验人员做试块及坍落度试验等全部操作过程。要求一层以下墙板混凝土必须连续浇筑。安装泵管及放料工作由乙方完成，如发生爆管、堵管等现象由乙方负责解决。 （3）清理：清理或清洗振动器、振动棒、输送管、料斗、溜槽、配料场；在甲方指导下处理混凝土缺陷；打凿清理混凝土浇筑时撒在模板、木方、钢筋、架管、安全网、硬防护以及楼地面上未及时发现和处理的混凝土，木工拆模后楼层清扫，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 （4）混凝土的养护：混凝土浇筑完毕后，按现行《规范》要求进行覆盖（冬季用麻袋或草垫，夏季用薄膜）、浇水养护等。 （5）局部小批量混凝土的吊运或人工转运；小型预制构件混凝土的浇筑成型；协助处理砼输送管爆管、堵管及因此产生的砼转运；协助处理爆模砼。 （6）混凝土浇筑前润管的水和混凝土浇筑后洗管的水必须根据施工要求有组织排入管道内；润管砂浆和收盘时多余的混凝土、洗管时出水前的混凝土用料斗吊到楼下指定地点处理后加工预制构件。 （7）剪力墙、柱脚混凝土施工缝、后浇带表面的打毛、冲洗。 2、提供小型机械、工具和材料(混凝土、混凝土输送泵除外)，包括但不限于以下内容： ①振捣工具，如振捣电机、平板振捣器、振捣棒、地面磨光机、布料机等。 ②抹子、刮尺、白线、小推车、铲子、扫帚、软胶水管等 ③三级配电箱以后的电线、插座。 3、混凝土损耗控制在 0.5 %以内。超过损耗按全额赔偿。 4、其他约定:必要时配合完成管理人员安排的相关工作。 以上各项工作的场地清理，建筑垃圾处理，属于相应的工作范围，不再另行计工，做到工完场清。 三、双方责任 1．甲方责任： （1）提供乙方必须的工作条件，提供塔吊、施工电梯等垂直运输设备，代购安全防护用品（安全带、安全帽）。施工中，甲方负责
桥施工合同样本
本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载! 精品文档 1 【精品word文档、可以自由编辑！】 甲方___________________ 公司 乙方： 甲、乙双方本着平等、合作、自愿的原则，依照《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法规的规定，经过友好协商达成一致，甲方将“桥”建设工程项目（以下简称“该工程”）发包给乙方。就该工程施工事宜，经双方协商一致，达成如下条款，签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：建设工程。
2、工程地址： 3、建设资金来源：自筹 第二条：工程内容 按设计图纸进行包含土石方工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程和抹灰工程等工程在内的漫水桥工程施工。 第三条：开竣工日期 工程施工时限：天。 具体开工日期以甲方通知为准。 第四条：任务技术指标及质量要求 乙方必须严格按照甲方指定位置和设计图纸组织施工。具体要求： 1、水坝基础必须挖至新基，而且必须经设计人员、甲方管理人员检验合格后方可进行下一道工序施工； 2、施工使用的石料必须冲洗干净，严禁使用带有泥土等杂质的石料； 3、严格按照设计图纸进行施工，石缝间隙必须注满砂浆，砂浆、砼的质量必须达到设计要求； 4、回填土必须整平、夯实，地基承载力不小于吨/平方米； 5、施工中对已完工程部分必须及时进行养护，养护期不少于15天； 6工程质量必须达到国家或行业的质量检验评定标准。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 第五条：工程验收 1、工程施工完成后，乙方通过自检认为工程具备竣工验收条件的，可申请甲方组织三人以上人员进行验收。 2、甲方收到乙方验收申请后7天内组织三人以上人员进行验收，并在验收后14 天内给予认可或提出整改意见，若甲方收到乙方验收申请后7天内不组织验收或验收后14天内不提出整改意见，视为验收通过。 3、工程完工验收通过，乙方送交验收申请的日期为实际竣工日期；工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。第六条：工程保修 1、根据国家和市关于工程保修的有关部门规定，乙方自全部工程竣工验收合格 单签发之日起，年内对本工程负责免费保修。
桥梁工程承包合同范本(完整版)
合同编号：YT-FS-4269-55 桥梁工程承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
桥梁工程承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 劳务使用方：(以下简称甲方) 劳务提供方：(以下简称乙方)：姓名性别 为满足施工要求，确保工程施工的良性发展，结 合本工程的具体情况，根据《中华人民共和国合同法》 及其他相关法律，甲、乙双方在平等自愿、诚实守信、 等价有偿的前提下，经协商一致，就乙方在云南锁蒙 高速公路第一合同段南盘江特大桥引桥的部份工程 施工过程中向甲方提供劳务事项达成如下协议，以兹 双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：桥梁工程 2、工程地点：锁蒙高速公路第一合同段 3、工程内容： K128+620南盘江特大桥引桥17# 墩桩基、5#墩右幅及4#过渡墩的桩基挖孔施工。
二、技术及质量要求 1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工，服从甲方现场管理人员的指挥，自觉接受监理工程师的指导和监督。 2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。若质量达不到要求，甲方有权令其停工采取补救措施或返工，由此产生的一切费用由乙方承担，费用从工程款中扣除。 三、工期要求 乙方在本合同施工中，所有工程按甲方的工期(于20xx年10月20日开工至20xx年1月31日完工)计划要求，认真编制施工作业计划，按时完成甲方下达的月进度计划。若工程进度满足不了要求，甲方将对乙方进行处罚，费用从工程款中扣除。 四、施工安全 1、乙方在本合同施工中，必须严格执行甲方《安全管理体系》及指挥部、项目部和大桥处对安全操作
母线桥技术协议
山东铭晟金属材料有限公司10KV母线/母线桥技术协议书合同编号： 买方：山东铭晟金属材料有限公司 卖方：山东衡达有限责任公司 签约地点：山东省莒县
签订日期：2013年8月26日 山东铭晟金属材料有限公司（以下简称买方）“2×25.5MV A硅锰合金工程110KV/10KV至开关柜及动力变至开关柜”配套“母线桥”由山东衡达有限责任公司（以下简称卖方）供货，就双方供货合同达成以下技术协议： 一、使用环境及安装位置 1、气象条件 年平均最高气温35.6℃（七月） 年平均最低气温-13.3℃（一月） 年平均相对湿度80% 年最长降雨天数86.5天 日最大降雨量298.2mm(1962年7月14日) 年平均蒸发量1736.8mm 年极端最大风速20m/s 年品均风速 2.9m/s 夏季主导风向SE 冬季主导风向NE 积雪厚度250mm 冰冻深度37cm (1967年1月19日-22日) 地震基本烈度及场地土类别 厂区基本烈度8度 场地土类别Ⅱ类 2、安装位置：室内外安装 二、设备技术参数 1、设备名称及用途 设备名称: 10KV及低压封闭式母线桥 用途：“2×25.5MV A硅锰合金工程110KV/10KV至开关柜及动力变至开关柜”配套“母线桥” 2、设备规格、数量 2.1 高压母线桥
2.2低压母线桥： 2.3数量：以实际验收测量长度为准，以实际验收长度乘以单价作为最终结算的价格。 三、设备技术要求 1、卖方保证所提供的产品符合或优于以下的标准及规范，并在设计、制造、运输、安装及验收过程中全面贯彻实施： 1.1 高压母线执行标准 GB/T8349 金属封闭母线 GB/T311.1 高压输配电设备的绝缘配合 GB/T16927.1 高电压实验技术第一部分：一般试验要求 GB/T16927.2 高电压实验技术第二部分：测量系统 GB4208 外壳防护等级（IP代码） GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB191 《包装贮运标志》 JB2420 《户外、防腐电工产品的涂漆》 1.2低压母线桥执行标准： GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.2 -2006 《母线干线系统对母线槽的特殊要求》 GB/T4942.2 低压电器外壳防护等级 GB9466 低压成套开关设备基本试验方法 GB50258-1996 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》
桥梁建设施工合同
篇一：桥梁施工合同-范本 第一章合同协议书 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和服从甲方签订的施工承包合同。第二章合同的组成文件 一、本施工合同协议书及补充合同条款。 二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。 三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。 四、由甲方牵头编制的总体施工方案。 五、甲方现场管理人员根据工程需要提出的对乙方在施工管理、技术质量控制、文明施工要求等书面或口头的意见。 第三章工程概况 一、工程名称：************** 二、工程地点： ******* 三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆（包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤……等所有工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施……以及为进行以上工程而进行的一切准备工作；乙方负责为完成以上工程而进行的所有工序所需要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和使用，以及为进行本项目工程而需要的一切施工辅助材料等。 第四章合同价款及结算 一、本工程按工程竣工支付，中途不支付进度款，方在工程竣工审计完合格后一次性支付给乙方，工程款支付方式按bt项目04定额下浮3%支付。 二、本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备及所有材料（除甲供材料外）其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务费用。 三、本合同为固定价额合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。 四、发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付： 1.1 因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费； 1.2 劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费； 1.3 技术资料或检查证等签字不全的作业量； 1.4 隐蔽工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的； 1.5 未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的； 1.6 乙方因自身原因造成的返工、修改的作业量及材料费。 2当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动报酬时，甲方有权从乙方劳务费中代扣并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。3本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市维护建设税及教育附加由甲方承担，其它税费由乙方承担并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方提供机械施工费等所有需要提供发票项目的正式发票（具体需提供发票种
混凝土地面工程施工合同
混凝土地面工程承包合同 发包方（下称甲方）：成都松立建材有限责任公司 承包方（下称乙方）： 根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下： 第一条工程项目概况 1、工程名称：成都松立建材有限责任公司厂区混凝土地面工程 2、工程地址：大邑县沙渠工业园 3、承包方式：乙方包工、包辅料。甲方供商品混凝土及4mm的钢筋。 4、工程范围与内容： （1）甲方负责混凝土地面的基层处理工作：碾压、机械找平、（乙方配合找平）。 （2）乙方方负责C30混凝土地面施工：定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。 （3）使用所有机械设备及辅助材料均由乙方自带。 （4）混凝土地面质量标准：国家混凝土标准地面施工方案。 （5）乙方严格按照国家混凝土标准地面施工方案施工。 第二条工程量及工期 1、暂定工程量：混凝土地面平方米。 2、工期：2012年2月15日开工，2012年2月28日竣工。日历工期14天， 如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。 3、甲方负责提供施工图纸。 第三条工程质量标准 乙方按照国家现行规范施工，达到混凝土地面验收合格标准。 第四条合同价款 1、合同价款计算：每平方米16.00元，合同总价约：元 2、工程量按实际结算。 第五条工程款支付 乙方进场施工三内支付工程总价的30%；当完成地面混凝土工程量的50%支付工程总价的30%；工程竣工后的七日内支付工程余款及工程总价的40%。 第六条双方职责
1、甲方职责 （1）甲方派驻现场施工管理人员，负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。 （2）甲方提供电源二级箱以上电源，按时提供施工工作面给乙方使用。（3）负责协调配合管理施工现场。 （4）甲方提供施工用水、电源连接点。乙方工作人员用水、用电乙方负责。（5）工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护。 2、乙方职责 （1）乙方派驻现场施工管理人员。乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。 （2）施工现场内做到工完场料清。 第七条安全施工 乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。 第八条关于工期延误 以下原因造成工期延误，经过甲方确认，工期相应顺延。 （1）甲方未按约定日期提供施工场面、甲供材料及相关开工条件。 （2）不可抗力：自然灾害等。 第十条违约 合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%作为违约金。 第十一条合同争议解决方式 本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。 第十二条合同生效与终止 1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖公章后生效。 2、本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。 第十三条合同份数
桥梁工程施工合同(合同示范文本)
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-039677 桥梁工程施工合同(合同示范
桥梁工程施工合同(合同示范文本) 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：XXXXXXX公路桥建设工程。 2、建设地点：XXXXX村XXXX。 二、承包方式及结算方式 1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为XXXX万元。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。 2、工程完工验收后甲方结清工程款XXX万元整（预付工程启动资金XXXX 万元）。 三、双方责任 （一）甲方 1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。 2、按协定及时支付工程款项。
（二）乙方 1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。 2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。 3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。 四、施工内容及要求 1、修建长XXXX米，宽XXXX米的钢筋混凝土桥梁主体。 2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于XXXX,基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。 3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。 五、工程期限 1、本工程从**年**月**日开工，**年**月**日前完工。 2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。 六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 乙方： **年月日
大桥栏杆制作安装工程合同范本2018专业版
大桥栏杆制作安装工程合同范本2018 专业版 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 发包方（甲方）： 地址： 承包方（乙方）： 地址： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 经甲乙双方共同协商，乙方自愿承包甲方项目的大桥栏杆制作安装工程。本着平等、自愿、互惠互利的原则，结合本工程的实际情况，特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、承包方式： 5、合同总价： 二、施工质量和验收要求 1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工，达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求，以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。 2、焊接牢固，焊缝艺术、美观，达到相关技术规范要求。 3、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。 三、付款方式 合同签订后三日内，甲方向乙方支付预付款元；乙方施工完毕，经甲方工程部综合验收合格后天内付的工程款。剩下的作为质保金暂留甲方（不计利息），保修期为年，保修期满后不出现任何质量问题，甲方负责一次性付清剩下的工程款。 四、成品保护 乙方施工完毕，交甲方工程部综合验收合格后，由甲方负责看管。未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。经验收合格交
低压配电柜技术协议
技术协议 文件编号： 协议名称：黑龙江华丰煤化工低压成套开关设备甲方：黑龙江华丰煤化工有限公司 乙方： 黑龙江华丰煤化工有限公司 2009年07月
技术文件目录 第一部分供货范围 第二部分技术规范 第三部分工厂检验、试验及现场验收办法 第四部分售后服务及质量保证 说明： 本文件除封面外共9页（1- 9页），签定文件时请自行核对，如发现缺页、错装等情况，请于签定文件时向甲方提出，如未提出，由此造成的一切后果由乙方自负。
第一部分供货范围 一、低压开关柜、电容补偿柜、母线桥、各类配电箱、操作台各类开关、各类互感器等。 见图纸及附表 二、技术规范 1 应遵循的主要现行标准 IEC439 低压成套开关设备和控制设备. GB156—80 额定电压 GB106091—89 技术制图标题栏 GB191—85 包装储运图示标志 GB762—80 电气设备额定电流 GB2681—81 电工成套装置中的导线颜色 GB2900.18—82 电工名词术语低压电器 GB4025—83 电工成套装置中指示灯和按扭的颜色 GB4026—83 电器接线端子的识别和字母数字符号标志接线端 子的通则 GB3047.1—82 面板、架和柜的基本尺寸系列 GB4205—83 控制电气设备的操作标准运动方向 GB4609—84 塑料燃烧性能实验方法垂直燃烧法 GB4942.2—85 低压电器外壳防护等级 GB7251—87 低压成套开关设备 GB9466—88 低压成套开关设备基本试验方法 2 户内使用环境条件 2.1 环境温度 最高温度：40 ℃ 最低温度：-25 ℃ 日平均温度不大于+35℃ 2.2 海拔高度：<2000m 2.3 户内的环境相对湿度： 周围空气相对湿度在最高温度为+40 ℃时不超过50﹪，在较低温 度时允许有较大的相对湿度，如温度为+20 ℃时不超过90﹪，但 应该考虑由于温度的变化有可能会偶然产生适度的结露。 2.4 安置场所：焦化厂区户内。 2.5 地震烈度: 不超过8度 2.5 所供设备应满足标书及本设备技术规范书要求并在以上条件下安全 可靠工作。