工程款承诺书

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档工程款承诺书，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。

工程款承诺书

工程款承诺书模板

在当今社会生活中，越来越多地方需要用到承诺书，承诺书是单方意思表示，不具有合同效力。那要怎么写好承诺书呢？以下是我整理的工程款承诺书模板，欢迎大家阅读。

工程款承诺书模板1

工程款支付承诺书珠海市建设工程招标投标管理中心：

我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺：

1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。

2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。

3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，

决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。

4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。

特此承诺。

开发单位名称（盖章）

年月日工程款承诺书模板2

建设单位无拖欠工程款承诺书我单位拟建的项目，现申请核发施工许可证，本单位郑重承诺：

一、截止申请之日，我单位已竣工或在建的其他工程项目，无拖欠工程款的情形。

二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。

本承诺自签字盖章之日起生效。

法定代表人（签字）：

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（公章）年月日工程款承诺书模板3

建设单位名称：____________________________

工程项目名称：____________________________

施工单位名称：____________________________

开工时间：___年___月___日

竣工时间：___年___月___日

工程内容：_______________________________________________________ ____________________________________________我单位郑重申明：截至上述项目施工许可证申请之日，我单位所建设的所有工程项目未发生拖欠工程款的各类情形。我单位承诺将按照双方施工合同的`约定支付该工程项目的工程款。如未按施工合同及时、足额支付工程款，或存在我单位违法发包工程业务等行为，导致该工程项目发生工程款或工人工资拖欠纠纷的，我单位愿意按照有关规定接受建设行政主管部门的一切处理，并承担相应的法律责任。

承诺单位（建设单位）：__________________（盖章）

法定代表人：___________________

（签字）_____年_____月_____日工程款承诺书模板4

致：xxxxxxx

我单位在xxxxxxx工程施工招标中，如有幸中标在这项工程的实施过程中，我们除响

应本项目资格预审文件和招标文件的所有条款、履行合同内容外，并郑重承诺：

为保证工程资金合理、有效地用于本工程建设，确保本项目资金不外流，我方承诺在业主指定的银行开设唯一的结算账户办理工程资金的结算。愿意与业主及银行签订资金管理协议，遵守合同条款关于资金使用的各项规定，同意业主及银行对银行账户资金的管理、监督和检查，绝不挪用、挤占工程建设资金，并遵守业主在项目建设期间指定的工程建设资金管理办法。在工程建设期间，不上缴上级主管单位管理费、设备折旧费、利润、不购买施工设备等，以确保工程建设资金专款专用。

若我单位违背以上承诺，非法挪用工程建设资金，则以全部履约保证金作为违约金交予业主，同时，我单位将自动退场，并放弃在贵公司的投标资格。

承诺单位（盖章）：XXXXXXX

法人代表（签字）：

日期：20xx年月日工程款承诺书模板5

承诺书本人（身份证号码：），为项目班组负责人。今收到项

目部工程款（大写：），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。

承诺人：

见证人：

日期：年月日

附件：

1、班组承包合同

2、工人工资花名册福建大舟建设集团有限公司福建大舟班组工人工资结算表福建大舟建设集团有限公司厦门分公司工程款承诺书模板6

我单位投资修建的广元市第三人民医院门诊综合楼工程项目，应付工程款均按合同约定支付到位，没有拖欠的情况。现承诺，如因拖欠工程款而引发拖欠农民工工资投诉、上访，由我单位承担责任并及时处理到位。

特此承诺。

承诺人（签章）

年月日

工程款承诺书全文结束。

工程付款承诺书范文

工程付款承诺书范文 篇一：工程款承诺书 承诺书 本人（身份证号码：），为项目班组负责人。今收到项目部工程款（大写：），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。 承诺人：见证人： 日期：年月日 附件：1、班组承包合同2、工人工资花名册 福建大舟建设集团有限公司

福建大舟班组工人工资结算表 福建大舟建设集团有限公司厦门分公司年月日 篇二：工程款支付承诺书 工程款支付承诺书 云南宸业建筑工程有限公司： 我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至2015年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。 如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺 昆明恒信房地产开发有限公司 2014-04-16 同意昆明恒信房地产开发有限公司此承诺。

云南宸业建筑工程有限公司 2014-04-16 篇三：工程中介服务费用支付承诺书 工程中介服务费用支付承诺书 甲方（以下简称甲方，证件号：） 乙方（以下简称乙方，证件号：） 经甲乙双方协商决定，就甲方介绍给乙方的康定县力丘河金顶水电站工程的所有工程操作项目，双方达成一致，并严格按照以下操作流程进行操作，具体如下： 一、乙方通过甲方的社会资源关系，拿到工程建设项目。 二、乙方承诺项目介绍成功后，给予甲方实际工程总造价的7%作为工程中介的服务费用。 三、乙方服务费用具体支付时间和办法： A、工程合同签定后不支付任何服务费用；待工程队正式入场后收到第一笔工程预付款三个工作日内，由乙方将该笔款项（以实际工

公司付款承诺书范文

篇一：客户付款承诺书 (2) 客户付款承诺书 米脂冀东水泥有限公司： 我公司因资金困难，现需向贵公司临时赊销（品种）（数量），单价，合计金额元，大写。我公司承诺于2013年月日前付清该笔货款，如到期未能全额付清我公司愿承担应付款总额3‰/日的违约金，望贵公司能予以办理！ 付款单位（公章） 2013年月日 经办业务员： 客户中心主任： 销售部部长： 公司总经理： 篇二：付款承诺书 重庆市力冠建设集团有限公司“奥韵.雅苑”4#、5#楼 项目部 2014年2月26日 篇三：承诺书(范本) 采购合同付款责任承诺书 广州机施建设集团有限公司： 由本公司（本人）承包施工的项目,现需要委托贵司与签订《合同》(具体材料数量、单价见供销合同)，计划采购总额约为:￥万元。对此，本公司（本人）承诺： 一、该合同所发生的供应及经济往来（包括应付货款、累计付款、欠付款情况等）于次月10日前报送公司材料设备部和财务管理中心各一份。 二、该合同发生的所有款项，全部由贵公司在本工程项目或对贵司承包的其它项目的收款中应拨付给本人的承包款中扣除，并直接支付给本合同的供应商。 三、该合同所引起的一切经济和法律责任均由本人承担。若该工程项目收款中属于本人的承包款不足以支付时，愿以本人资产清偿本合同的债务。 四、本人指定负责收料工作，联系电话: ，指定: 签单结算有效，联系电话：。 承包公司盖章 （或承包人签名）： 电话： 201 年月日 篇四：付款承诺书范本 付款承诺 宜宾业之峰装饰有限公司: 本人梁芳、杨勇，委托贵司装修紫轩洗浴中心装饰工程，工程总款结算金额为人民币112万元整（大写：壹佰壹拾贰万元整），现已支付贵司人民币61万元整（大写：陆拾壹万元整）尚余人民币51万元整（大写：伍拾壹万元整）未支付。经双方友好协商，本人郑重承诺余款按以下方式分期支付贵司： 1、2010年9月25日支付人民币10万元整（大写：壹拾万元整）； 2、2010年10月25日支付人民币10万元整（大写：壹拾万元整）； 3、2010年11月25日支付人民币10万元整（大写：壹拾万元整）； 4、2010年12月25日支付人民币10万元整（大写：壹拾万元整）； 5、2011年1月25日支付人民币9万元整（大写：玖万元整）； 6、余款2万元整办理洗浴中心代金卡一张。

工程挂靠承诺书

工程挂靠承诺书 一、严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关的建筑工程验收法律法规进行工程施工，确保施工质量，保证工程达到国家法定验收标准。 二、严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关建筑工程安全的法律法规进行工程施工，确保施工安全。 三、在施工过程中确保文明施工确保工程的进度维护形象。严格按照 四、我公司将按照合同及协议书的各项条款，以应有的精心和努力对工程进行实施和完成，并修补其中的任何因施工造成的缺陷。 五、在工程实施的过程中所发生的全部材料、设备订购合同，施工机具租赁合同，签订劳务用工合同等所有涉及本工程的均系我公司行为，不承担任何经济责任与法律责任。 六、本公司保证免于承担与安全、质量有关的全部损失和索赔： a、任何人员的伤亡； b、任何财产的损失或伤害； c、任何施工过程中的发生质量的责任 当出现上述任一情况时，由本公司承担全部责任，不

承担任何责任。 七、为使工程的顺利进行，本公司将以作为使用名称的保证金。 八、本公司全力保证上述各个条款，为使工程安全顺利进行，本公司以作为无息抵押。在施工过程中，如有任何使名誉形象受损的行为的发生，均有权对我公司的抵押财产进行处置以弥补的损失。 九、在工程建设施工中，我公司确保所有原始资料的真实性与完整性。 十、我公司使用的名称，将给提供的特许权使用费。 承诺人： 年月日 工程挂靠协议书范本 1、参照中国科协和中国机械工程学会的有关要求精神，为了便于分会工作的开展，为了有利于分会和北京机械工程学会（以下简称本会）为分会挂靠单位服务，本会与分会挂靠单位和分会共同协商后签订此挂靠协议书。 2、根据北京地区机械工业的发展和学科建设的需要，并鉴于多年来热心和大力支持本会和分会的工作及活动的开展，经研究、协商决定将：分会挂靠在 3、分会的常设工作机构为分会秘书处，设在挂靠单位，相当于挂靠单位中层行政机构由挂靠单位负责设置。

不拖欠工程款承诺书

不拖欠工程款承诺书 篇一：05建设单位无拖欠工程款承诺书 建设单位无拖欠工程款承诺书 我单位拟建的项目,现申请核发施工许可证,本单位郑重承诺： 一、截止申请之日,我单(本文来自：小草范文网:不拖欠工程款承诺书)位已竣工或在建的其他工程项目,无拖欠工程款的情形。 二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。 三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。 本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。本承诺自签字盖章之日起生效。 法定代表人（签字）： 建设单位项目负责人（签字）： 建设单位（公章） 年月日

篇二：建设单位无拖欠工程款承诺书 建设单位无拖欠工程款承诺书 建设单位名称：____________________________ 工程项目名称：____________________________ 施工单位名称：____________________________ 开工时间：___年___月___日竣工时间：___年___月___日工程内容：____________________________________________ ___________________________________________________ ____ 我单位郑重申明：截至上述项目施工许可证申请之日，我单位所建设的所有工程项目未发生拖欠工程款的各类情形。我单位承诺将按照双方施工合同的约定支付该工程项目的工程款。如未按施工合同及时、足额支付工程款，或存在我单位违法发包工程业务等行为，导致该工程项目发生工程款或工人工资拖欠纠纷的，我单位愿意按照有关规定接受建设行政主管部门的一切处理，并承担相应的法律责任。 承诺单位（建设单位）：__________________ （盖章） 法定代表人：___________________ （签字） _____年_____月_____日 篇三：关于不拖欠施工单位工程款的承诺书

建设工程农民工工资支付承诺书

建设工程农民工工资支付承诺书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 劳务分包人（全称）： 根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定，经三方协议，现就农民工工资支付事宜承诺如下： 一、承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作。 二、承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同。 三、承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中： （1）、承包人承诺在收到工程款后10日内付清全部农民工工资。 （2）、劳务分包人承诺在收到农民工工资后5日内全部如数发到农民工本人。 （3）、所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人或劳务分包人，并由其签收。 四、期间如发生拖欠农民工工资现象，按以下方式处理： （1）、剩余工程款大于等于拖欠数额的N倍（N为合同补充条款中所确定的系数）时，由发包人垫付农民工工资，垫付费用由发包人按垫付总额乘以系数N向承包人收回，从剩余工程款中直接扣除； （2）、剩余工程款大于等于拖欠数额但小于拖欠数额的N倍时，由承、发包双

方共同支付所拖欠工资，其中发包人支付拖欠数额的[（2-N）×100]%，承包人支付剩余拖欠额，发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款； （3）、剩余工程款小于拖欠数额时，由承、发包双方共同支付所拖欠工资，其中发包人以剩余工程款的[（2-N）×100]%为支付额度，承包人支付剩余拖欠额，发包人所支付数额抵扣全部剩余工程款。 五、任何一方未履行承诺，负全部法律责任。 系数N取值表 发包人（公章）：承包人（公章）：劳务分包人（公章）：法人代表（签字）：法人代表（签字）：法人代表（签字）： 年月日年月日年月日

抵工程款操作细则

抵工程款操作细则 一、合作单位选择条件 截止到8月1日，应付未付款达10万以上的合作单位。 二、抵工程款实质 途径是采取开发商交付商品房，商品房作为工程款的物化履行支付工程款义务，由建筑商自行决定是自己使用，还是零售于他人。如建筑商自己使用，则表现为建筑商购买开发商的房屋应支付购房款，开发商应支付工程款，根据《合同法》第91条第3款规定而相互抵消；如建筑商另行寻找他人购买该抵付房屋，则表现为开发商将约定的抵付房屋定向出售给建筑商指定的购房者，购房者支付的购房款（包括银行贷款）由开发商定向支付给建筑商。 三、操作程序 1、抵工程款工作流程指引

xx集团营销部收到上述资料后，与实际购房人签订《商品房买卖合同》和委托付款函，并将《置换协议》、《商品房买卖合同》、《三方协议》、工程款发票和委托付款函移交xx集团财务部 备注： 1)如房款大于应付工程款，xx集团营销部应先与实际购房人签订纸质版《商品房买卖合同》。 待实际购房人缴纳差额放款后，方与其办理《商品房买卖合同》的网签手续，并同时收齐相关税费。 2)如房款小于或等于应付工程款，也可以不签订纸质版《商品房买卖合同》，直接进行网签，并同时收齐相关税费。 2、抵工程款审批程序如下： 备注：施工单位领取抵房款时，要履行《工程付款管理规定》，审批完毕后持工程款发票到财务部领取抵房款。 三、各部门具体职责 1、营销部职责 1）负责提供抵款房源、价格、面积、房屋位置、抵款总额等房源明细，并跟踪落实抵房情况，并将客户交接给代理公司销售经理。 2）在办理以房抵款时，要核实拟抵款房源、价格、面积、抵款总额、房屋位置是否与以房抵款协议一致，并提出以房抵款意见。对抵款房源、价格、面积、抵款总额、房屋位置的真实性、准确性负责。 3）营销部依据《以房抵款审批表》，签订商品房销售合同及开发商、债权单位、购房人三方抵款协议(见三方协议标准文本),同时将相关手续报送财务部。 4）公司销售人员不得参与抵款房源的销售。违反本条规定给予2000元以上罚款，情节严重的给予开除。 2、财务部职责 1）根据工程及各类合同、以房抵款协议、预算、决算、终结协议的履行情况，核实债权单位累计已付款、尚欠款及是否符合抵款条件，提出以房抵款意见，并对以房抵款对象和累计付款金额的真实性、准确性负责。 2）财务总监：负责审核各部门审批的以房抵款是否符合合同、协议、预算、决算、终结协议所规定的以房抵款条件，对超额和提前办理以房抵款及抵款凭据的真实性、合法性负责。 3、总经理职责 依据已批准的抵款房源计划对抵款的房源、价格、面积、金额等情况的真实性、准确性负责。4、董事长职责 负责以房抵款手续的最终审批，对抵款房源、工程付款、以房抵款协议履行情况的合理性、合

工程款承诺书模板

工程款承诺书模板 篇一：工程款承诺书 承诺书本人（身份证号码：），为项目班组负责人。今收到项目部工程款（大写：），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结清。余下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。 承诺人：见证人：日期：年月日 附件：1、班组承包合同 2、工人工资花名册福建大舟建设集团有限公司福建大舟班组工人工资结算表福建大舟建设集团有限公司厦门分公司 篇二：建设单位无拖欠工程款承诺书 建设单位无拖欠工程款承诺书建设单位名称：____________________________工程项目名称：____________________________施工单位名称：____________________________ 开工时间：___年___月___日竣工时间：___年___月___日 工程内容：____________________________________________

___________________________________________________ ____我单位郑重申明：截至上述项目施工许可证申请之日，我单位所建设的所有工程项目未发生拖欠工程款的各类情形。我单位承诺将按照双方施工合同的约定支付该工程项目的工程款。如未按施工合同及时、足额支付工程款，或存在我单位违法发包工程业务等行为，导致该工程项目发生工程款或工人工资拖欠纠纷的，我单位愿意按照有关规定接受建设行政主管部门的一切处理，并承担相应的法律责任。 承诺单位（建设单位）：__________________ （盖章）法定代表人：___________________ （签字）_____年_____月_____日 篇三：05建设单位无拖欠工程款承诺书 建设单位无拖欠工程款承诺书我单位拟建的项目,现申请核发施工许可证,本单位郑重承诺：一、截止申请之日,我单位已竣工或在建的其他工程项目,无拖欠工程款的情形。 二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。

工程款支付承诺书

工程款支付承诺书 工程款支付承诺书1 云南宸业建筑工程有限公司： 我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至xx年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺 昆明恒信房地产开发有限公司 xx—04—16 同意昆明恒信房地产开发有限公司此承诺。 云南宸业建筑工程有限公司 xx—04—16 工程款支付承诺书2 陕西安康恒鑫建设工程有限公司： 我公司负责建设的石泉县后柳柏桥上、下浆砌石砌筑工程在开工后至施工完成过程中，我公司将承诺做到以下几点： 1、保证工程施工过程中质量验收合格及人员机械安全； 2、在工程完工后，我公司将支付全额人工工资及机械费用； 3、后期在使用过程中由于我公司施工质量问题所造成的损坏我公司将及时修复，如未及时维修或在维修过程中产生需要赔偿情况，我公

司将全额负责赔偿款项； 4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺。 开发单位名称（盖章） xx年xx月xx日 工程款支付承诺书3 xx： 我单位负责建设的工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺： 1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。 2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。 3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。 4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺。 招标单位名称：（盖章） xx年xx月xx日 工程款支付承诺书4

施工用电承诺书

安全用电承诺书 我公司承诺在海河教育园区天大雨水泵站工程施工生产过程中均匀使用临电负荷，绝不超负荷运行，派专人对临时用电进行管理，绝不私拉乱接，一定保证规范用电及临时用电安全。 中铁十八局集团第五工程有限公司 2014年10月24日 天大雨水泵站工程临时用电方案 一、工程概况 本工程海河教育园区天津大学雨水泵站工程位于雅观路与同德路交口西北侧。项目部驻地临建位于同德路向北700m道路右侧，临时用电接入点位于雅观路与同德路交口东南侧，临时用电电缆采用铠装铝芯3*185+2*95。接入点距项目部驻地约700m，距施工现场约400m。 二、项目部临电负荷情况 项目部共计20台空调每台2kw，办公电脑15台每台0.3kw，食堂负荷8kw，全部用电设备运行是所需52.5kw。 三、施工现场临时用电负荷情况 施工现场钢筋场地设备共计30kw，打桩机110kw，全部用电设备运行所需140kw。 四、临电电缆布置图 海河教育园区二期基础设施 天大雨水泵站工程 临时用电方案 中铁十八局集团第五工程有限公司二o一四年十月二十四日篇二：安全用电承诺书临时用电安全承诺书 根据##省机场集团有限公司对临时施工安全供用电管理相关规定，为确保施工过程中的临时用电安全和所辖范围内不发生安全问题，确保周边使用单位正常用电。本次####工程我单位特做以下临时用电安全及消防安全保证： 1、施工前认真组织所有电气工作人员及带电作业人员学习《电业安全工作规程》和防火规定等有关安全生产的规定及安全管理制度，并严格遵守，电气工作人员具备专业电气知识，有操作证和电工进网证。 2、施工中应接受机场集团有限公司的临时用电安全管理和指导，对机场集团有限公司现场负责人提出的不安全用电问题和不安全用电隐患，要认真积极组织整改或及时消除。遇到任何关于人身和运行的不安全用电隐患情况及时汇报。 3、因违章用电造成设备损坏周围单位正常工作，有我单位承担责任。施工人员违章操作造成人身伤害事故由我单位承担责任。 4、根据施工需要配备的机械设备、安全用具及个人防护用具必须符合国学相关规程的安全要求，并按规定使用，随时接受检查。 5、电气工作人员及带电作业人员必须服从机场集团有限公司现场负责人管理，施工人员相对稳定，严禁进入于工作无关的区域。 6、不得将易燃易爆等危险品存在的施工现场。 7、需要动用电气焊时，应办理动火许可证，并保证施工周围环境无易燃易爆物品，完工后检查现场有无火种。 8、严禁接触变电站运行系统的电源开关、插座、通讯柜和二次线等。带电作业首先检查工具是否安全，带电距离是否符合要求，是否有安全防护措施，并要有人监护。 9、加强自我保护意识，自觉遵守供电、安全、维修规程，发现违反安全用电规定的行为是用立即制止。 承诺单位（公章）：

工程款承诺书范文

篇一：工程款承诺书 承诺书 人（身份证号码：），为 项目班组负责人。今收到项目部工程款（大 写：），现本班组在本工程的工程款及工人工资款已全部结 清。余下（大写：）作为工程质量保修金，待保修期满 内付清（按班组与项目签订工程施工合同条款为准）。本人保证结清所有工人工资款。今后若 发生本班组工人因工程款及工人工资款引发的纠纷，本人愿承担因纠纷所引起的一切损失及法 律责任，所有责任均与福建大舟建设集团有限公司无关。 承诺 人：见证人： 日 期：年月日 附 件：1、班组承包合同 2、工人工资花名册 福建 大舟建设集团有限公司 建大舟班组工人工资结算表 建大舟建设集团有限公司厦门分公司年月日 篇二：工程款专用承诺书 工程款专用承诺书 ：xxxxxxx 我单 位在xxxxxxx工程施工招标中，如有幸中标在这项工程的实施过程中，我们除响应本项目资 格预审文件和招标文件的所有条款、履行合同内容外，并郑重承诺： 为保 证工程资金合理、有效地用于本工程建设，确保本 项目资金不外流，我方承诺在业主指定的银行开设唯一的结算账户办理工程资金的结算。愿意 与业主及银行签订资金管理协议，遵守合同条款关于资金使用的各项规定，同意业主及银行对

银行账户资金的管理、监督和检查，绝不挪用、挤占工程建设资金，并遵守业主在项目建设期 间指定的工程建设资金管理办法。在工程建设期间，不上缴上级主管单位管理费、设备折旧 费、利润、不购买施工设备等，以确保工程建设资金专款专用。 若我 单位违背以上承诺，非法挪用工程建设资金，则以全部履约保证金作为违约金交予业主，同 时，我单位将自动退场，并放弃在贵公司的投标资格。 诺单位（盖章）：xxxxxxx 法人 代表（签字）： 日 期：2014年月日 篇三：承诺书(工程款) 诺书 京鑫安冷暖设备工程有限公司: 我公 司承诺在xxxxxxxxxx工程收到贵公司支付的工程款后，不得因各种原因拖欠民工工资，不 会发生民工上访事件。如有此类事件发生，我公司将承担一切经济、法律后果。 诺人： 法定 代表人： （企 业盖章）： 公司 名称：xxxxxxxxxxx(施工单位） 承诺 日期：年月日 篇四：工程承诺书范本 工程承诺书 致： （招标人名称）：根据你方招标的工程的招标文件、遵照《中

建筑领域工程款支付承诺书.pdf

致XX龙马建设工程有限公司： 施工班组负责人： 身份证号： 我施工班组承接西龙马建设工程有限公司承建的项目（原三都植物油厂处旧城改造）工程分包作业，今在贵公司项目部所领取的工 程款和相关劳务报酬等费用，全部发放给本项目施工班组员工，今后本班组人员与贵公司和项目部无任何经济关系。 本人承诺：已按公司合同规定和实际出勤支付本班组作业人员的 工资，决不拖欠民工工资。如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访罢工或闹-事，造成的不良后果全部由本人负责处理，并承担由此引起的一切法律和经济责任。对X坤龙建设工程有限公司造成名誉损失的，我个人向贵方支付本班组结算所领工资总金额10%的违约金。 特此承诺！ 作业班组承诺人： 年月日 注：后附作业班组承诺人身份证复印件

由承包，经双方协商，部分工程与联合经营。 经考查核实，该项目工程手续齐备，完全属实，无虚假，无欺诈。，自愿给等人，支付该工程劳务合作费用，第一次土方为m3，劳务费用为元/m3（税后），在缴纳保证金的同时，支付该工程劳务合作 费和前期费用。支付给上述人员首付现金（税后）元，该款分二次在每月结算时扣除。如发生任何工程变故，我方决无反悔，不追究他 人一切经济和法律责任。该项目工程如需续签合同，按以上支付给上述人员报酬和劳务费用。如果承诺人不按时支付劳务费用，收款人有权通过甲方扣除该款。 此据 承诺人：收款人： 身份证号： 电话：电话： 年月日

xx-xxx-xxx-xxx-xxx-xx： 我单位负责建设的工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标 投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺： 1、我单位在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其 他原因为由，与潜在投标人或投标人商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。 2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定 的方式和期限支付工程款。 3、我公司将按照中标价和中标工期签订施工承包合同，决不在 经招投标监管机构备案的合同之外再与中标人签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。 4、如违背上述承诺，我单位将自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺。 招标单位名称:(盖章) 年 月日

施工安全承诺书(范本)

安全承诺书范文 为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包人特作如下承诺： 一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。 二、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。 三、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。 四、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。 五、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。 六、工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。 七、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。 八、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。 承诺人（签字并盖章）：

年月日 施工安全责任承诺书 为确保本次项目组织施工安全，本单位XXXX，施工负责人：ＸＸＸ，郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下： 一、承诺在施工期间，严格按公司或市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99）和市场《施工许可证》及公司《装修许可证》的内容，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司或市场相关部门的日常管理和检查。 二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。 三、办理施工许可证时，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交市场备案，按规定办理“临时施工出入证”。并接受公司或市场监督检查，凭证出入施工现场。 四、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司、市场及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与市场或公司无关。 五、承诺施工人员自觉遵守甲方市场管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方市场及公司职能部门的检查监督，对市场及公司相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。 六、公司或市场监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。 七、承诺因施工不当等问题造成市场及第三方人员、财产安全受到损失的，照损失程度全额赔偿，并接公司或市场视情节作出1000元-10000元一次的违约金扣款处理，违约保证金经协商，施工方承认为该项工程款的30％，不足以抵扣和赔偿时，由施工方另行支付或从该项工程款的30％以外工程款项中抵扣支付。 八、承诺施工期间不影响周边人员、市场经营和卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责，遵守公司或市场《商铺及外来施工管理规定》做好用电安全和消防安全等安全预防工作。

工程抵款承诺书

保证书 保证人：身份证号： 保证人向曲靖同洲房地产开发有限公司陆良金典名城项目提供建筑施工劳务/建筑材料，双方于年月日签订《房屋抵顶材料及工程款协议》，基于以上协议条款，保证人作出如下保证： 一，保证严格按照协议内容履行义务，提供符合项目工地要求的建筑施工劳务/建筑材料，以甲方要求为标准，以国家行业标准为基准，按质按量提供合格服务/产品。按照约定期限交付验收合格的工程量，如有违反，保证人自愿承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任。 二，保证按照甲方房屋销售合同的要求，与甲方签订《商品房购销合同》，严格按照合同约定履行付款抵款义务。保证人在《房屋抵顶材料及工程款协议》或《施工合同》约定中的材料款和工程款保证用于向甲方购买房屋进行抵顶，如果最后结算剩余部分不足以购买指定的房屋，那么保证人保证办理相应的按揭贷款支付或缴纳现金，以履行本承诺。否则视为违反《房屋抵顶材料及工程款协议》。愿意承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任和《商品房购销合同》的违约责任。 以上保证是我本人的真实意思表示。 保证人： 日期：

承诺书 承诺人：身份证号： 承诺人自愿向曲靖同洲房地产开发有限公司提供建筑材料/工程劳务用于抵顶金典名城房屋并于年月日签订《房屋抵顶材料及工程款协议》，基于以上协议条款，而做以下承诺： 一、承诺严格按照《房屋抵顶材料及工程款协议》内容履行义务，提供符合项目工地要求的建筑施工劳务/建筑材料，以甲方要求为标准，以国家行业标准为基准，按质按量提供合格服务/产品。按照约定期限交付验收合格的工程量，如有违反，保证人自愿承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任。 二、本人承诺作为附条件的买卖合同，同时与曲靖同洲房地产开发有限公司签订《商品房购销合同》，严格按照购销合同履行付款义务并承担相应违约责任。 三、本人承诺《房屋抵顶材料及工程款协议》或《施工合同》中约定的材料款和工程款等款项抵顶《商品房购销合同》中所约定的房款。如果最后结算剩余部分不足以购买指定的房屋，那么承认人承诺办理相应的按揭贷款支付或缴纳现金，以履行本承诺。否则视为违反《房屋抵顶材料及工程款协议》。愿意承担《房屋抵顶材料及工程款协议》中约定的违约责任和《商品房购销合同》的违约责任。 以上承诺属于自愿，是我本人真实意思表示。 承诺人： 日期：

抵房承诺书

承诺书 致:重庆 我公司承接了协信集团旗下项目业务，现我司以抵款方式购买了贵公司项目房屋套，现就房屋的签约户名和抵款方式作如下申明： 1、房屋签约户名如下表 2、抵款方式 全部购房款余额元（大写：）按以下方式支付： 1）。 2）银行按揭元。 3）客户自付元。 贵公司可凭本申明书按以上付款方式从我司的业务款中直接扣取房款。 3、在房款足额支付前，备案登记时间不受《商品房买卖合同》中相关条款的约束，我公司不能向贵公司要 求办理《商品房买卖合同》备案登记。 4、在房款足额支付前，我公司不能向贵公司要求接房。 5、我司或我司指定人员应于重庆市商品房买卖合同（非网签版本）签署之日起___日内，就前述抵款房屋签 署《重庆市商品房买卖合同》（网签版本），并与银行签署按揭贷款相关合同、提交按揭贷款资料（具体以银行要求为准）（如有）。如我司或我司指定人员未按本承诺书按时签署《重庆市商品房买卖合同》（网签版本）

或与银行签署按揭贷款相关合同、提交按揭贷款资料（具体以银行要求为准）（如有）的，每迟延一日，我司应向贵司（和/或抵款房屋开发商）支付抵款房屋总价款万分之五的违约金。迟延超过15日，贵司（和/或抵款房屋开发商）有权解除双方抵房关系，同时，我司应向贵司（或房屋开发商）支付抵款房屋总价款10%的违约金。该违约金贵司（或房屋开发商）可从已付房款中扣收。 6、如我司或我司指定人员未按本承诺书按时签署《重庆市商品房买卖合同》（网签版本），我司同意贵司（和/或抵款房屋开发商）将上述抵款房屋重新抵押给第三人。但贵司应在收到我司要求解除抵押的通知后 90个工作日内，解除相应抵款房屋上设置的抵押。 7、需贵司（和/或抵款房屋开发商）通知我司的，将根据我司所留地址采用挂号信、公告、特快专递等方式进行，并在该行为进行后的第七天开始，视为我司已经收妥。需要紧急通知的，贵司（和/或抵款房屋开发商可采用向我司所留的手机、e-mail等通讯方式通知我司，通知发送12个小时后视为我司已经收妥。8、我司地址为：_______________________________________联系人：_________。 邮箱为：________________________，联系电话：___________________________。 特此承诺 承诺人： 日期：

工程款支付承诺书范本

工程款支付承诺书范本 云南宸业建筑工程有限公司： 我公司开发的项目“辉映兰苑”项目现已进入主体外立面装饰阶段。该项目目前业已完成投资约11000万元，已经支付工程款6000多万元，剩余4000多万元暂由贵公司垫付。我公司郑重承诺：自即日起至2015年4月前付清除质量保证金以外的全部工程款约4000万元。 如违背上述承诺，我公司自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺 昆明恒信房地产开发有限公司 2014-04-16 同意昆明恒信房地产开发有限公司此承诺。 云南宸业建筑工程有限公司 2014-04-16 工程款支付承诺书 本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺： —、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。 二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。

三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支 付方式、标准和结算时间等。 四、告知农民工享有的合法权益和其合法权益受到侵犯时的投诉部门和联系 电话。 五、劳务工程款和农民工工资保证金已向指定银行专户足额缴纳，当发生以下几种情形时，承诺可以由建设局、劳动和社会保障局、总工会或其委托机构直接动用保证金： 1．故意拖延、拒不履行支付农民工工资义务，超过限定时间的； 2．因拖欠农民工工资引发群体性上访、越级上访或其它恶性事件的； 3．企业负责人或项目经理、劳务承包人规避、逃逸，致使农民工诉求的拖欠事项无法认定的。 4．将农民工工资支付给个体承包人，未兑现农民工工资的； 5．市建设行政管理部门、劳动和社会保障部门及总工会认定的其他需要动用保证金支付的情形。 法定代表人签字： 投标单位名称： 201年3月1日

工程维修承诺书

工程维修承诺书 甲方(建设单位)：———————— 乙方(施工单位)：———————— 甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程 质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方 协商一致，签订工程质量保修协议。项目名称： 一、工程质量保修范围和内容 乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管 理规定和双方约定，承担本工程保修责任。 质量保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面 防水工程、有防水要求的厨、卫房间和外墙的防渗漏，供热 与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：质量保修内容：乙方施工的工程项目，如出现质量缺 陷或隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时： 1、楼地面、屋面、墙面渗漏水; 2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄 露; 3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙; 4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、

脱落，或墙面起碱脱皮; 5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不 灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等; 6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水; 7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水; 8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞; 9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座 故障，线路漏电、短路; 10、施工产生的其他质量缺陷。二、保修期约定 双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程 质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如 下： 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该 工程合理使用年限; 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙 面的防渗漏为5年; 3、装修工程为2年; 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年 ; 5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年; 6、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。

工程款付款承诺书

工程款付款承诺书 下面就是为您收集的工程款还款承诺书的相关文章，希望可以帮到您，如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦！ 篇一：付款承诺函 致：xxx电讯科技工程有限公司 贵司承接的沪蓉西高速公路恩利段机电工程，经双方结算，截止xx年9月2日，我司尚欠贵司工程款共计人民币大写：元整（￥：元）未支付。 经双方协商，我司承诺按如下方案付清所欠工程款： 一、你司向法院申请撤诉，法院下达撤诉裁定书后日内付清全部工程款，即￥元； 二、上述款项你司须开具等额增值税发票，已开发票金额￥：元； 三、本案已经发生的诉讼费用￥10600元由我司承担，你司须提供缴纳诉讼费发票原件； 四、以上款项付清后，双方所有款项均已结清，你司不得以任何理由就本案再行起诉； 五、如我司未能在承诺期间付款，自愿承担合同总金额30%的违约金。 xxxx股份有限公司 （盖章） 年月日

篇二：工程付款承诺书 ******公司: 我方所承包的现已结算完毕，经与公司协商本次支付元工程款。本次所结工程款我方保证优先用于支付工人工资、材料供应商的材料款等，保证款项支付到位不出现拖欠情况，并保证工人、材料供应商等不因任何原因上访或闹事等有损贵公司利益事件发生。如发生上述事件均与贵公司无关，每发生一次我方同意公司从应向我方支付款项中直接扣除元，并且我方承担由此产生的一切后果。 承诺方（签字或盖章）： 时间： 年月日 篇二：工程款支付承诺书 本公司为确保在该项目务工的农民工的合法权益不受侵犯，特做出如下承诺： —、严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》、《合同法》、《江苏省工资支付条例》和《常州市建设领域劳务工程款和农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规和规定。 二、严格按合同约定支付劳务工程款和农民工工资。 三、监督或做到用工企业与农民工依法签订劳动合同，合同内容明确工资支 付方式、标准和结算时间等。

银行专款专用承诺书

银行专款专用承诺书 篇一：专项资金使用承诺函 XXX项目 专项资金使用承诺函 XXX： 按照贵局《关于印发的通知》（我中心XX年申报XXX项目专项资金。在此，我中心承诺：将按照XXX《XXX项目管理办法》和省有关规定，合理合规使专项资金，严格按照实施方案批复的建设内容和标准组织实施，专款专用，专账核算，不截留、挤占、挪用项目资金。 此函。 广州市XXX社会工作服务中心二〇一四年五月三十日 篇二：承诺工程款专户专账、专款专用 工程款（劳务作业人员工资）分解使用计划及保障措施——承诺 工程款专户专账、专款专用 我司承诺本工程的工程款专户专账、专款专用，严禁挪作他用。将采取开设专门账户，由公司财务派专人专管，以此保证工程款的专款专用。 建设单位按合同约定支付给总承包单位的各项价款将专用于合同工程。我司将在建设单位指定的银行开户，并与

建设单位、银行共同签订《工程资金监管协议》， 接受建设单位和银行对资金的监管。我司将向建设单位授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。建设单位支付的开工预付款、工程进度款为本工程的专用资金，不得转移或用于其他工程。建设单位的开工预付款、工程进度款将转入我司指定并经建设单位批准的银行所设的专门账户，供建设单位及派出机构不定期对工程资金使用情况进行检查。 篇三：XX企业对银行承诺书范文 XX企业对银行承诺书范文 企业对银行承诺书范文 一、服务项目 （一）、营业网点 1、推行首问责任制，遇到客户的第一接待人，要至始止终的帮助客户联系解决； 2、按时上下班，做到满时满点服务； 3、使用文明用语，不怠慢、顶撞、刁难客户，做到来有迎声，走有送声； 4、员工仪表端庄，着装统一，挂牌上岗； 5、对外支付七成新以上人民币； 6、为客户提供笔、墨、老花镜、验钞机、蘸水盒等便民用品； 7、在无机械故障和网络故障的前提下，自动柜员机24

建设单位工程承诺书

建设单位工程承诺书 一、依法申请建设工程消防设计审核、消防验收，依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查；建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业； 二、实行工程监理的建设工程，应当将消防施工质量一并委托监理； 三、选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单位； 四、在工程中应选用合格的消防产品和有防火性能要求的建筑材料，阻燃产品应是经国家检测合格且取得阻燃制品标识的产品。装修材料及消防产品进入施工现场后，按照国家《建筑内部装修防火施工及验收规范》（gb50354-2015）规定需要进行见证取样检验和抽样检验的，应当按照规定进行现场取样，并送至具备相应资质的检验机构进行检验，经检验合格方可投入使用； 五、依法应当经消防设计审核、消防验收的建设工程，未经审核或者审核不合格的，不得组织施工；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用； 六、在施工中，如有设计变更或二次装修，及时向公安机关消防机构申报，经审核合格后方可施工； 七、督促各施工单位成立施工现场的消防安全组织机构，落实逐级防火安全责任制，制定灭火应急疏散预案，配

备必须的灭火器材，定期组织施工现场消防安全检查，消除火灾隐患，防止施工期间发生火灾； 八、工程竣工后，组织施工、工程监理、设计等单位进行消防初验，并委托消防设施检测机构对本工程消防设施进行检测。 如未能履行以上消防安全职责，将依据《消防法》第五十八条、第五十九条的有关规定接受处罚。造成危害后果的，依据《建设工程消防监督管理规定》第四十一条规定，除依法接受行政处罚或者追究刑事责任外，依法承担民事赔偿责任。 （盖章） 年月日 承诺人（签名或盖章）身份证号联系电话 单位法人代表 工程部负责人 建设工程消防质量施工单位承诺书 （施工单位名称）（建设工程名称）的消防施工单位，对本建设工程消防质量承诺履行以下职责： 一、工程设计图纸未经公安消防机构审核合格，不擅自施工； 二、按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核同意或者备案的消防设计文件组织施工，不得擅自改变消防

工程总承包承诺书

工程总承包承诺书 经于河北省临漳县建筑安装公司协商确定： 由建安公司中标承揽的工程由我全权承包，为保证该工程顺利交付使用，做到职责明确，我向该公司承诺如下： 我是该工程施工管理、经济管理的第一责任人，全权负责人、财、物管理，对工程承建活动中造成的经济问题负完全责任，出现下列经济问题之一的承担全部偿还、赔偿责任，给该公司造成诉讼的，应赔偿包括诉讼费用在内的全部损失。 1、不能按期如数向该公司上交定额利润的； 2、偷漏国家和地方各种税收尚不构成犯罪的； 3、因工程工期、工程质量、保修期内维修、环境保护、安全施工以及其他原因造成的罚款及赔偿； 4、拖欠工人工资、材料款、设备租赁费及该工程所涉债务的； 5、借贷资金及为他人借贷资金，租赁设备，赊购材料等，有经济内容的行为提供担保的； 6、违规违约所造成的一切后果； 7、用人不当，管理不力所造成的经济损失。 承诺人： 担保人：

年月日 工程承包承诺书 为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺： 一、工程承包的经济责任 1、经本人申请，公司研究决定，将__________________________工程承包给我。工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。 2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用，结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。 3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期执行。 二、工程质量 本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一