工业厂房出售买卖协议合同

工业厂房出售买卖协议

合同

集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

工业厂房出售买卖合同

卖方(以下简称甲方)：_________________________________________

买方(以下简称乙方)：_________________________________________

根据《中华人民共和国》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。

一、基本情况：

1、乙方购买甲方坐落在_________市_______________区(县)_____________路_________

弄(新村)______________支弄_____________号________号厂房______层，厂房建筑面积

_____________平方米，并配套场地______________平方米，按房产证为准。

2、土地使用权限为_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，实际年限按产权证。

3、厂房区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到_________米内、北侧到__________米内。

二、厂房价格及其它费用：

1、厂房价格每平方米人民币______________________元(大写)，总价(含人民币土地价格)人民币_______________________________元(大写)。

2、乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________元(大写)。

三、付款方式、期限及交房期：

1、厂房总价分二次付清，签约日乙方支付定金人民币________________万元(大写)。(1)________年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币__________________万元(大写);

(2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产权交易中心核发产权证之日为准)6日内一次性付清，在办理中产生的契税由乙方负责。

3、以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍，如乙方逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿给甲方，违约金按厂房和土地总价的10%计;若甲方不能办理土地、房产二证，或将土地、厂房抵押给任何第三方，则售房合同无效，甲方无条件全额退还乙方所有的购房款，并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金。

四、其他规定：

1、甲方在办理好产权证后再给乙方协助办理产权过户手续，在办理中发生的所有费用契税、工本费等由乙方负责支付。

2、乙方所购产权房可以自由转让或出租给其他方办业，但必须通知管理方，受让或承租方企业可以以本厂房地址进行工商注册。

3、厂房内土地属批租，厂区内按现有的设施配套使用给乙方，未经有关部门同意，不得擅自搭建简易棚及房屋，甲方须协助乙方办理搭建秘备的简易棚手续。

4、乙方所购房屋不得拆除，不得在其中举办高污染、高噪音、高用电量的项目。

5、乙方在所购房屋内组织生产、经营或生活必须遵纪守法，恪守管理制度，照章纳税，按其交付各项规定费用。

6、乙方使用的用电和用水增容量由乙方提出申请，甲方予以协助办理，增容费用由乙方向有关部门按规定交纳。

7、本合同未尽事宜由双方协商补充确定，与本合同具有同等法律效力。

8、甲方在完成售房的全过程后，则乙方有权支配和使用该厂房，甲方无权干涉。

9、本厂房的质量保修期为交付后一年内有效。

五、本合同主体及责任：

1、甲方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：

____________

2、乙方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：

____________

(甲、乙双方所系法定代表人，具有连带及担保责任)

六、本合同经双方代表签字或盖章后生效，本合同一式四份，甲、乙双方和执一份，房产管理局和公证处各执一份。

甲方：乙方：

代表(签名盖章)：

代表(签名盖章)：

电话：

电话：

签约日期：

年月日

签约地址：

简易钢材购销合同范本文档

2020 简易钢材购销合同范本文档CONTRACT TEMPLATE

简易钢材购销合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 供方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号： 需方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点： 签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目）的钢材购销事项协商一致，订立本合同。 第一条合同概况 1、工程名称：（全称） 2、工程地点：市路号 3、供货期：从年月日至（工程主体完工）止。 第二条产品名称、商标、规格、生产厂家、数量、金额及供货时间：略 备注 1.生产厂家必须是，所有材料均为定尺（9米或12米）。 2.具体数量由需方按计划确定并通知供方在指定时间内送货。 3.每批钢材的单价按当批双方确认的执行价，执行价包括装

车费、运输费、卸车费。供方钢材价格高于市场价经协商不成时，需方有权与其他供应商发生钢材购销关系。 4.结算按当批货物确认的执行价以及实际供应数量进行结算。 5.合同采购钢材数量约吨，超出部分双方需另订协议。 6.若需方经质量检测，发现钢材存在质量问题，由此引起的损失及责任由供方全部承担。 第三条质量要求、技术标准按国家现行标准执行：线材、圆钢符合GB1499.1―20xx，螺纹钢符合GB1499.2―20xx。 第四条：交（提）货地点、方式：市路号 工程的指定位置。 第五条：合理损耗及计算方法：线材过磅；直条理论计重（供方提供清单），重量偏差超出标准范围，则按实际过磅数量结算，且过磅费用由供方负责。 第六条包装标准：成捆成件，铭牌齐全。 第七条随机备品：附相关产品质量证明书三份，并加盖供方公司公章。 第八条验收标准、方法及提出异议的期限：供方钢材进场时必须由需方指定的材料员（身份证：）验收并开具收条，经双方签字确认后，方可作为结算的依据。 第九条：结算方式：采用方式结算。 （1）每批钢材从需方指定材料员验收并开具结算凭证，结算凭证应由项目负责人签字确认后方可付款，需方若在天内付款的，按合同约定单价结算；若超过天，则从第天开始按实际所欠

工业厂房买卖合同(通用版)

工业厂房买卖合同通用版 买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。买受人接受此项财产并支付约定价款的合同法。以下是我整理的工业厂房买卖合同范本五篇，欢迎阅读参考! 工业厂房买卖合同范本 (一) 立契约书人____________(甲方)_______________(乙方)，双方兹就工厂转让事宜，订立本件契约，条款如下： 一、转让标的 乙方所有坐落___市___路____号厂房连同基地，暨全部生产设备及原料、半成品、制成品，其数量细目暂以乙方________年____月____日库存清册所载名称、数量为准。 二、本件让售价格及计算方法

(一) 厂房房地、生产设备及原料、半成品、制成品细目，总折价为____万元整。 (二) 上列原料，经盘点如有增减变化数量，则依乙方原料进料成本价格计算;半成品如有超过或不足的，则视加工的程度，在百分之五十以内的，按原料成本价格计算;逾期百分之五十以下的，依成品市面批发价计算;成品如有超过或不足之数，依成品市面批发价格计算，由双方以现金给付或补足。 (三) 生财设备如有短缺、灭失的，得依乙方帐面所列设备残值计算，由甲方于尾款中予以扣除。 (四) 乙方应收未收款约计____万元，除在本年____月份以前的帐款由乙方自理外，____月份起的帐款均以九折计算由甲方承受，至交割后所有发生一切的损失，乙方不负任何责任。乙方并负责通知各厂商，并于甲方收受帐款络于一切必要的协助。 三、付款办法

(一) 前条 第一项的价格，于本契约成立同时，甲方交付乙方___万元，余款___万元，俟原料、成品、厂房房地、生产设备点交清楚同时，一次付清。 (二) 前条 第四项应收帐款的价格，甲方应于交收后给付乙方折净数的半数;其余半数由甲方开立一个日期的支票交付乙方。 四、交收日期及地点：双方订定________年____月____日为交收日期。并定于___市_____路_____号厂房现场为点交地点。 五、特约事项 (一) 交收之日，双方均须派代表二人以上，负责办理。 (二) 本件交收以前，所有乙方对外所欠一切债务或其他纠纷，概由乙方负

草签购房合同注意事项文档

2020 草签购房合同注意事项文档Contract Template

草签购房合同注意事项文档 前言语料：温馨提醒，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的 协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第 三编规定。依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律 约束力，但是法律另有规定的除外。本文便于学习和使用，下载后内容方可修改 调整及打印。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 草签购房合同注意事项如下： 所谓草签，只是售房人员让你们尽快签字的一个借口，合同只要经双方当事人签字，就成立并产生法律效力。不过你们签订的这份合同，违约金约定过高，且对你们明显不公平，如果真产生纠纷，你们可申请法院撤销该合同。需要注意的是，撤销合同的期限是1年，自你们签订该合同起，因此，如果感觉会有纠纷，建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前，草签合同具有同样的法律效力的 草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统，有合同编号)的一种说法。 从合同效力角度，草签合同与网签合同都有同样的合同效力，但不能对抗第三人。 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标的物相同，双方发生争议，都主张享有对该标的物的权利时，

有登记的一方就可受法律的保护，优先享有权利。 草签网签合同一样吗? 问：20xx年8月底交房。开发商告诉我现在只能草签合同，请问有法律效应吗。网签跟草签有什么区别呢? 回复：1、开发商告诉您现在只能草签合同，可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来，或者是其他原因。 2、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本，双方签完后，还得到建委进行备案。 3、草签表示您们双方有房屋交易的意向，网签就是正式签订的合同了 问：以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签.别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商,我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签，草签的只表示你们有房屋交易的意愿，并没有履行合同必需的要件，所以您的利益很难保证; 2、现在房子暂停了网签，并且停工了，中间必定有问题，建议您考虑将全部房款要回来。 问：我也想要.但是我该从哪几个方面跟开发商协商,将房款要回呢?我想开发商不会轻易把钱给我的.并且我也确实想买房子,将来会发生什么,我不清楚.但是他确实是五证齐全的.停止网签的原因是土地问题. 回复：1、既然土地有问题，这种房子您都敢要?

商家合作协议合同范本标准版本

文件编号：RHD-QB-K2425 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 商家合作协议合同范本 标准版本

商家合作协议合同范本标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方： 地址： 电话： 乙方： 地址： 电话： 经双方一致同意，就乙方加入甲方商家联盟事宜，达成如下协议： 第一条：甲方提供的服务与支持 1、甲方目前拥有会员人数达______人，甲乙双方在合作期间，甲方在推广本会所相关服务的同时，

有义务对联盟商家产品及相关服务进行推广。 2、免费为乙方提供宣传场所，乙方提供布舲宣传场所需要的展板以及宣传材料。对于乙方产品及相关服务的讲解，由甲方协助乙方完成。 3、乙方加入甲方商家联盟后，甲方有义务为乙方产品及相关服务向甲方会员进行口碑宣传，以提高乙方产品及相关服务的知名度。 第二条：乙方提供的服务与支持 1、乙方必须在该企业的醒目位舲悬挂有“商家联盟”的相关标识，并标明持有甲方“会员卡”会员在乙方服务场所消费，可以享受到的最大折扣。 2、乙方应及时主动向甲方提供产品相关宣传材料及服务项目相关信息。 3、乙方在参加甲方商家联盟时，对其商品及服务要明码标价，标价不能高于同行同类产品及相关服

务的价格。 4、乙方在合同有效期内，不得与同行业第三方签订商家联盟合同与协议。 5、持甲方会员卡在乙方店内可享受______折优惠。 第三条：甲乙双方的权利和义务 1、甲方把握市场销售动态和会员反馈信息并随时提供给乙方，双方共同制订适应消费市场的，具有竞争力的新产品。同时甲方以庞大的消费群体，通过资源整合、互补、共享等联盟合作使乙方获得的利润最大化。 2、甲方承担乙方产品及相关服务的宣传与推广工作，甲方会员到乙方服务场所进行消费时，乙方应对甲方会员提供快捷、全面的优质服务，使甲方会员从根本上得到实惠，同时使乙方产品及相关服务得到

简单钢材买卖合同范本

简单钢材买卖合同范本 钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类，那么简单钢材买卖合同又是怎样的呢?以下是小雅WTT整理的简单钢材买卖合同，欢迎参考阅读。 简单钢材买卖合同精品范文一 签订时间：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜达成协议如下： 第一条所购钢材基本情况单位： 第二条质量标准：第三条交货： 第四条验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定 不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的，应当合同承担违约责任。 验收标准： 第五条付款方式及时间：双方约定以第1种方式支付价款。 1. 签定合同时，买方支付定金元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收合格后一次性支付余款; 2. 付款前，卖方应当向买方开具合法发票。

第六条违约责任： 1、钢材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。 2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款的违约金;迟延交货日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。 第七条争议解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第(二)种方式解决： (一)提交仲裁委员会仲裁; (二)依法向甲方所在地人民法院起诉。 第八条其他约定事项： 第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担 的责任的，仍以本合同为准。 第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。 第十一条本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。

工业厂房出售买卖合同

工业厂房出售买卖合同 卖方(以下简称甲方)：_________________________________________ 买方(以下简称乙方)：_________________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信 用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以 资共同遵守。 一、基本情况： 1、乙方购买甲方坐落在_________市_______________区(县)_____________路 _________弄(新村)______________支弄_____________号________号厂房______层，厂房建筑面积_____________平方米，并配套场地______________平方米，按房产证为准。 2、土地使用权限为_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月 ___日止，实际年限按产权证。 3、厂房区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到_________米内、北侧到__________米内。 二、厂房价格及其它费用： 1、厂房价格每平方米人民币______________________元(大写)，总价(含人民币土地价格)人民币_______________________________元(大写)。 2、乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________元(大写)。 三、付款方式、期限及交房期： 1、厂房总价分二次付清，签约日乙方支付定金人民币________________万元(大写)。 (1)________年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币__________________万元(大写); (2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产权交易中心核发产权证之日为准)6 日内一次性付清，在办理中产生的契税由乙方负责。 3、以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍，如乙方逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿违约金给甲方，违约金按厂房和土地总价的10%计;若甲方不能办理土地、房产二证，或将土地、厂房抵押给任何第三方，则售房合同无效，甲方无条件全额退还乙方所有的购房款， 并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金。 四、其他规定：

草签购房合同注意事项(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 草签购房合同注意事项(合同范 本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

草签购房合同注意事项(合同范本) 草签购房合同注意事项如下： 所谓草签，只是售房人员让你们尽快签字的一个借口，合同只要经双方当事人签字，就成立并产生法律效力。不过你们签订的这份合同，违约金约定过高，且对你们明显不公平，如果真产生纠纷，你们可申请法院撤销该合同。需要注意的是，撤销合同的期限是1年，自你们签订该合同起，因此，如果感觉会有纠纷，建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前，草签合同具有同样的法律效力的 草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统，有合同编号)的一种说法。 从合同效力角度，草签合同与网签合同都有同样的合同效力，但不能对抗第三人。 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标

的物相同，双方发生争议，都主张享有对该标的物的权利时，有登记的一方就可受法律的保护，优先享有权利。 草签网签合同一样吗 问：20xx年8月底交房。开发商告诉我现在只能草签合同，请问有法律效应吗。网签跟草签有什么区别呢 回复：1、开发商告诉您现在只能草签合同，可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来，或者是其他原因。 2、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本，双方签完后，还得到建委进行备案。 3、草签表示您们双方有房屋交易的意向，网签就是正式签订的合同了 问：以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签. 别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商, 我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签，草签的只表示你们有房屋交易的意愿，并没有履行合同必需的要件，所以您的利益

简单钢材买卖合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-2471-24 简单钢材买卖合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

简单钢材买卖合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 卖方： 买方： 签订地点： 签订时间：年月日卖方和买方就《》所用钢 材供方一事本着友好协商，平等互利的原则，就卖方 向买方供货的相关事宜订立以下合同条款，双方共同 遵守： 第一条：标的、数量、价款及交(提)货时间： 1、标的物为钢材，合同签订数量为 2、价格以买方提货之日《我的钢铁》网站上公布 地区合肥地区最新钢材价格为基础结算价_____。 3、标的货物产地由买方指定生产厂家。厂家，品 种，数量及价格以卖方开具的发货凭证或由买方签字 收条中确定为准。生产厂家指定：

4、结算数量以买方实际收到钢材数量为准。 第二条：质量标准：GB/T701-1997,GB1499.2-20xx。 第三条：卖方对质量负责的条件及期限：按国家标准，如出现不合格产品，由此产生的相关费用由卖方承担。卖方在交货时出具相应厂家的有关资料产。 第四条：合理损耗标准及计算方法：线材按磅重计交货，螺纹按理重计量交货。 第五条：标的物抽有权自买方提货时转移。 第六条：交(提)货方式、地点：由卖方送货到买方书面指定地。 第七条：卖方提价的产品，买方应指定专人接收，在本合同履行期内买方指定_____、_____、_____负责收货，如该指定人员发生变动，买方应及时以书面方式通知卖方;卖方送货时，买方指定收货人员如不在现场，应由买方负责人_____在送货单据上签字或加盖买方公章方为有效;如买方不能按前述约定办理收货手续，卖方有权拒绝交付该批货物。 第八条：运输方式及到达站(港)和费用负担：汽

工业厂房出售买卖合同范例(完整版)

合同编号：YT-FS-3840-13 工业厂房出售买卖合同范 例(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工业厂房出售买卖合同范例(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 卖方(以下简称甲方)：_________ 买方(以下简称乙方)：_________ 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。 一、基本情况： 1、乙方购买甲方坐落在_____市_____区(县)_____路_____弄(新村)____支弄_____号____号厂房____层，厂房建筑面积_____平方米，并配套场地____平方米，按房产证为准。 2、土地使用权限为_____年，自_____年_____月

_____日到_____年_____月___日止，实际年限按产权证。 3、厂房区域东侧在_____米内、南侧到_____米内、西侧到_____米内、北侧到____米内。 二、厂房价格及其它费用： 1、厂房价格每平方米人民币____元(大写)，总价(含人民币土地价格)人民币_______元(大写)。 2、土地使用税费按国家有关规定由_____方每年支付给有关部门。 3、乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币_____元(大写)。 三、付款方式、期限及交房期： 1、厂房总价分二次付清，签约日乙方支付定金人民币____万元(大写)。 (1)____年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币____万元(大写); (2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产

草签购房合同注意事项

草签购房合同注意事项 草签购房合同相当于购房合同备案。实行购房合同备案制度,可以对开发商进行有效的制约。它不仅能促使开发商加快建房,按章办理产权证,也可使购房者更加放心。以下是学习啦小编为大家精心准备的：草签购房合同注意事项，欢迎参考阅读! 草签购房合同注意事项如下：所谓草签，只是售?a href=‘https://www.sodocs.net/doc/7617751417.html,/yangsheng/kesou/’ target=‘_blank’>咳嗽比媚忝蔷】烨┳值囊桓鼋杩冢贤灰降笔氯饲┳郑统闪⒉⒉?a href=‘https://www.sodocs.net/doc/7617751417.html,/zhishi/falv/’ target=‘_blank’>法律效力。不过你们签订的这份合同，违约金约定过高，且对你们明显不公平，如果真产生纠纷，你们可申请法院撤销该合同。需要注意的是，撤销合同的期限是1年，自你们签订该合同起，因此，如果感觉会有纠纷，建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前，草签合同具有同样的法律效力的草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统，有合同编号)的一种说法。 从合同效力角度，草签合同与网签合同都有同样的合同效力，但不能对抗第三人。 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债

务关系标的物相同，双方发生争议，都主张享有对该标的物的权利时，有登记的一方就可受法律的保护，优先享有权利。 草签网签合同一样吗? 问：16年8月底交房。开发商告诉我现在只能草签合同，请问有法律效应吗。网签跟草签有什么区别呢? 回复：1、开发商告诉您现在只能草签合同，可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来，或者是其他原因。 、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本，双方签完后，还得到建委进行备案。 、草签表示您们双方有房屋交易的意向，网签就是正式签订的合同了 问：以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签. 别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商, 我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签，草签的只表示你们有房屋交易的意愿，并没有履行合同必需的要件，所以您的利益很难保证; 、现在房子暂停了网签，并且停工了，中间必定有问题，建议您考虑将全部房款要回来。 问：我也想要.但是我该从哪几个方面跟开发商协商,将房款要回呢? 我想开发商不会轻易把钱给我的.并且我也确

厂房买卖合同(二)示范文本

厂房买卖合同（二）示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

厂房买卖合同（二）示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 出卖方(甲方)：______ 证照号码：____________ 法人代表：____________ 买受方(乙方)：______ 证照号码：____________ 法人代表：____________ 中介方：______________ 地址：_________ 电话：_________ 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规 定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协 商一致订立本合同，以资共同遵守。

第一条甲方将位于苏州市区号的有限公司自有产权的工业厂房及附属设施、国有土地使用权转让给乙方。该标的具体情况如下： 1.国有出让工业用地面积：____平米，土地证号：苏国用( )第____号。终止日期：____年____月____日。 2.已建厂房及附属用房，建筑面积合计平米。房产证号：苏房权证区字第号。 3.水电及消防、排污设施、固定装饰装潢，照明设备。 第二条甲方确保上述标的产权清晰，所有权明确，无权益纠纷，无抵押贷款，本次交易甲方已征得权利共有人及隐性权利人的同意;乙方现场查看过上述标的，对于该标的所处位置、建筑及设施情况、以及交易税费情况充分了解，自愿买受该标的。 第三条甲、乙双方经协商一致，同意上述标的整体出让价款为人民币____万元(大写：__________)。办理房产土地

房屋转让合同协议书范本

房屋转让合同协议书范本 采取协议转让方式的，转让方应当与受让方进行充分协商，依法妥善处理转让中所涉及的相关事项后，草签产权转让合同议。以下是小编推举的房屋转让合同协议书范本，欢迎阅读! 转让方(以下简称甲方) 甲方：身份证号： 受让方(以下简称乙方) 乙方：身份证号： 甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方一事，达成转让协议，以共同遵守。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国都市房地产治理法》规定，订立合同如下： 第一条房产坐降、位置、构、层 次和附属设施 1、本合同所出售房屋坐降在___市___街___巷___号(别脚部分能够补充) 2、该房屋为：楼房▁▁室▁▁厅▁▁卫(别墅、写字楼、公寓、住所、厂房、店面)，房屋的建造面积___平方米(包括卧房、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施)实际使用面积___平方米。 3房屋质量：装修状况，其他条件为，该房屋(□已/□未)设定抵押。(别脚部分能够补充) 4、该房地产产权类型：(有房产证或国土使用证) 5、出售房屋的《房地产权证》证书号码为：国有土地使用权证号为：共有权证号为：该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让，该房屋的相关权益随该房屋一并转让。 6、房屋现有装修及其他配套物品、设备事情详见合同附件。 第二条甲方对产权的答应 甲方别得隐瞒与转让房产相关的重要事实，必须保证其对转让房产拥有彻底的所有权，保证上述房产没有设定担保、没有权属纠纷及债权债务纠纷，保证该房屋别受他人合法追索，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并承担相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿;除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押、债务、税项、未款项及租金等，甲方均在出售该房屋前办妥。出售后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿，与乙方无关。 第三条转让价格和付款方式 1.转让价格 双方商定该房屋转让价格为(人民币)，大写(人民币) 2.付款方式 a.此房价款为甲方净价，甲方别支付交易中的任何费用。 b.甲方收到乙方定金元整，待乙方申请的贷款批准后，即可为乙方预备办理过户手续。甲方需积极配合乙方办理贷款手续。(以收据收条为准) c.办理过户手续当日乙方交付甲方首付款元整。(以收据收条为准) d.余款元整，由银行直接划拨给甲方 e.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方别承担任何费用。 甲方在收款时应向乙方出具收据。 第四条房屋交付 双方协商量定甲方应于本合同生效之日起日内，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的事情下由乙方对房屋进行验收。乙方如无任何异议，视为该房屋事情符合本合

材料买卖合同协议书范本

编号： ______________ 材料买卖合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日

甲方（买方）：法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（卖方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规，本着平等、自愿和诚实信 用的原则，就甲方_________________ 项目_________________ 地块______ 标 段_____ 采购事宜，甲、乙双方经协商一致签订如下合同条款，以资共同遵守。 第1条合同金额及结算方式 1.1产品名称、品牌、规格型号、计量单位、数量、单价及合价情况见下表： 1.2结算方式：本合同产品单价按前款表单单价为准，固定不变。最终以实际供货入

库并且合格的数量据实结算。 1.3本合同产品单价的构成：包括但不限于原材料费、加工费、包装费、知识产权费、运输费、装卸车费、检测检验费、管理费、利润、税金、乙方应当提供的伴随服务、售后服务费及全过程中保险费用等与本合同有关的全部费用，且在合 同期内产品单价不因市场劳动力、原材料价格变动等任何因素而变动。 1.4另行约定（如结算方式或产品单价构成不同于本条第2或第3款约定的，可在此作另外约定。该约定一经作出，其效力高于本条第2、3款的相关约 定）：_____________________________________ 。 第2条产品质量、技术标准 2.1乙方保证所提供的产品是全新的，且为产品生产厂家原厂生产的产品，其技术规格符合本合同约定。 2.2乙方保证本合同产品质量符合国家标准或行业标准，如企业标准或本合同约定的产品质量标准高于国家标准或行业标准的，乙方保证所提供的产品质量满足企业标准或本合同约定标准。 2.3产品包装：有国家标准的，按照国家标准包装；没有国家标准的，按照行业标准包装；既无国家标准又无行业标准的，按双方协商的标准包装；产品包装应有乙方名称（或标志），乙方必须采取防潮、防雨、防腐蚀等保护措施以保证运抵工地现场的产品其质量、数量、性能满足要求。 2.4其他质量、技术要求（对本合同产品的质量、技术标准有其他要求的，可在此处进行补充，该补充约定与本条前3款约定具有同等效力）。 第3条交货时间、地点及方式 3.1交货时间：根据工程进度需要，甲方在本合同签订后以书面形式（包括但不限于传真、

工业厂房出售买卖合同协议书精选文档

工业厂房出售买卖合同协议书精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

工业厂房出售买卖合同 卖方(以下简称甲方)：_________________________________________ 买方(以下简称乙方)：_________________________________________ 根据《中华人民共和国》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。 一、基本情况： 1、乙方购买甲方坐落在_________市_______________区(县)_____________路 _________弄(新村)______________支弄_____________号________号厂房______层，厂房建筑面积_____________平方米，并配套场地______________平方米，按房产证为准。 2、土地使用权限为_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，实际年限按产权证。 3、厂房区域东侧在_______米内、南侧到_________米内、西侧到_________米内、北侧到__________米内。 二、厂房价格及其它费用： 1、厂房价格每平方米人民币______________________元(大写)，总价(含人民币土地价格)人民币_______________________________元(大写)。 2、乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________元(大写)。 三、付款方式、期限及交房期： 1、厂房总价分二次付清，签约日乙方支付定金人民币________________万元(大写)。 (1)________年_____月____日前甲方把厂房通过有关部门验收合格后交付乙方使用，同时乙方在收到甲方厂房后支付人民币__________________万元(大写); (2)其余房款应在甲方办妥相关产权交易后(以产权交易中心核发产权证之日为准)6日内一次性付清，在办理中产生的契税由乙方负责。 3、以上付款以转帐或现金方式支付均可，逾期交款处以滞纳金按银行利息的二倍，如乙方逾期超过三个月不付款，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿给甲方，违约金按厂房和土地总价的10%计;若甲方不能办理土地、房产二证，或将土地、厂房抵押给任何第三方，则售房合同无效，甲方无条件全额退还乙方所有的购房款，并按厂房和土地总价10%支付给乙方作为违约金。 四、其他规定： 1、甲方在办理好产权证后再给乙方协助办理产权过户手续，在办理中发生的所有费用契税、工本费等由乙方负责支付。

最新草签购房合同注意事项

最新草签购房合同注意事项 草签购房合同相当于购房合同备案.实行购房合同备案制度,可以对开发商进行有效的制约.它不仅能促使开发商加快建房,按章办理产权证,也可使购房者更加放心.以下是小编为大家整理的草签购房合同注意事项,供大家参考学习. 草签购房合同注意事项1 所谓草签,只是售房人员让你们尽快签字的一个借口,合同只要经双方当事人签字,就成立并产生法律效力.不过你们签订的这份合同,违约金约定过高,且对你们明显不公平,如果真产生纠纷,你们可申请法院撤销该合同.需要注意的是,撤销合同的期限是1年,自你们签订该合同起,因此,如果感觉会有纠纷,建议及时诉诸法律 正式合同未出来之前,草签合同具有同样的法律效力的 草签合同只是相对于网签合同(上房管局系统,有合同编号)的一种说法. 从合同效力角度,草签合同与网签合同都有同样的合同效力,但不能对抗第三人. 《担保法》第43条中的对抗第三人是指当两个债权债务关系标的物相同,双方发生争议,都主张享有对该标的物的权利时,有登记的一方就可受法律的保护,优先享有权利. 草签网签合同一样吗? 问:20___年8月底交房.开发商告诉我现在只能草签合同,请问有法律效应吗.网签跟草签有什么区别呢? 回复:1、开发商告诉您现在只能草签合同,可能是因为开发商的商品房预售许可证未办下来,或者是其他原因. 2、网签是指您与开发商签订的合同是先从网上载下来的版本,双方签完后,还得到建委进行备案. 3、草签表示您们双方有房屋交易的意向,网签就是正式签订的合同了 问:以前是可以网签的,因为是一些原因,市房管暂停了网签. 别的业主都是网签,同时我已经把全部房款交给了开发商, 我想知道这种情况的草签,我的应享受的利益是否跟网签一样. 回复1、国家规定预售商品房买卖必须要网签,草签的只表示你们有房屋交易

艺术作品买卖合同协议书范本

编号：_____________艺术作品买卖合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方（卖方）： 身份证号： 乙方（买方）： 身份证号： 甲乙双方就艺术作品买卖事宜，签订本合同： 一、转让艺术作品信息 1、艺术作品的名称： 2、艺术作品的质地、规格、年代： 3、艺术家（作者）： 4、艺术家（作者）简介： （以下简称“艺术作品”；上述艺术作品信息仅供参考，甲方不担保上述信息的真实性） 5、艺术作品现存可见瑕疵或特征描述： 二、甲方免除责任 甲方特别声明：甲方不对艺术作品的真伪进行担保，包括： 1、该艺术作品可能并非原件； 2、该艺术作品的作者、年代、质地、名称等信息可能有误。 3、本合同其它条款所列明的艺术作品信息仅供参考，甲方不担保该艺术作品信息属实。 4、因拷贝、摄影、数据传输等技术原因造成该艺术作品的影像的色调、颜色、层次、形态等与原物可能存在误差，以原物为准。、 5、甲方对艺术作品的介绍及评价，无论什么方式（包括互联网、证书、图录、新闻载体等）及内容，均为参考性意见，不构成对艺术作品的任何保证和担保。

6、甲方不免除下列责任：保证甲方有权处分该艺术作品，该艺术作品的来源合法。 三、乙方的审看和判断责任 1、乙方特别声明：接受并同意甲方的上述声明，不要求甲方对艺术作品的真伪承担保证责任；乙方在接收艺术作品之前，已经对艺术作品原件进行检验，同意按照艺术作品的现状接受与购买。 2、乙方认可：有责任和义务自行了解、审看和判断有关艺术作品的实际状况，并对交易行为承担法律责任。 3、甲方郑重建议，乙方已经知悉：乙方应在购买任何一件艺术品前，以鉴定或其他方式亲自审看原物，自行判断该艺术品是否符合其描述，而不应信赖互联网、证书、图录以及其他形式的影像和宣传之表述做出决定。 四、价款 1、该艺术作品的转让价款为人民币（大 写）（￥元）。 2、转让价款的支付时间与条件如下： 首笔款：￥元（合同总金额的 %），于本合同签订后的个工作日内支付； （首笔款同时作为定金与预付款） 第二笔款：￥元（合同总金额的 %）， 于年月日前支付 3、甲方指定收款账号： 开户行： 户名： 五、交付 1、交付时间：年月日前。

简易钢材购销合同范本

简易钢材购销合同范本 导读：本文简易钢材购销合同范本，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。 简易钢材的购销合同是怎样的呢？下面是的为大家整理的“简易钢材购销合同范本”，仅供参考，欢迎大家阅读！查看精彩内容请关注！ 简易钢材购销合同范本 买方：________（下称甲方）卖方：______（下称乙方） 地址：_________ 地址：_________ 邮编：_________ 邮编：_________ 电话：_________ 电话：_________ 传真：_________ 传真：_________ 电子邮箱：_________ 电子邮箱：_________ 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。 第一条名称、品种、规格和质量 1. 名称、品种、规格：_________ （应注明产品的牌号或商标） 2. 质量，按下列第_________项执行： （1）按照_________标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等） （2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）

（3）按双方商定要求执行，具体为：_________（应具体约定产品质量要求） 第二条数量和计量单位、计量方法 1. 数量：_________ . 2. 计量单位和方法：_________. 3. 交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增（减）量规定及计算方法：_________. 第三条包装方式和包装品的处理：_________（应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。） 第四条交货方式： 1. 交货时间：_________. 2. 交货地点：_________. 3. 运输方式：_________（注明由谁负责代办运输） 4. 保险：_________（按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种） 5. 与买卖相关的单证的转移：_________. 第五条验收： 1. 验收时间：_________. 2. 验收方式：_________（如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例） 3. 验收如发生争议，由_________检验机构按_________检验标准

-----工业厂房买卖合同范本

工业厂房买卖合同范本 卖方（以下简称甲方） 法定代表人：买方（以下简称乙方） 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则 ， 经协商，就乙方向甲方购买标准厂房和使用配套场地达成如下协议，以资共同遵守。 风险提示：标的物信息 买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。 一、基本情况： 1 乙方购买甲方坐落在 ___________ 市_____________ 区（县）___________路_______ 弄（新村）__________ 支弄________ 号厂房______ 层,厂房建筑面积 _______________平方米，并配套场地__________ 平方米，按房产证为准。 2、土地使用权限为______ 年，自______ 年_____ 月 ____ 日到______ 年 ____ 月_____ 日止，实际年限按产权证。 3、厂房区域东侧在______ 米内、南侧到___________ 米内、西侧到__________ 米内、北侧到 _________ 米内。 二、厂房价格及其它费用： 风险提示：价款支付 在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却 未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。 另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。 1、厂房价格每平方米人民币____________________ 元（大写），总价（含人民币土地价格）元（大写）。 2、土地使用税费按国家有关规定由________ 方每年支付给有关部门。 3、乙方在甲方园区内的物业管理费每年人民币___________________ 元（大写）。 风险提示：履行期限、地点和方式 履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而 且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题；履行期限约定不明将会严重影 响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。 如:有的合同对履行期限作出模糊约定，如一个月内履行完毕”但从何时起算一个月没有约 定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释；如果将期限明确化，约定在某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。 三、付款方式、期限及交房期：