建筑防水工程施工合同

合同编号：HNGX//FS-2017010 建筑防水工程合同

项目名称：柏加镇集镇商业街房地产开发项目签订日期：2017年月日

防水工程施工合同

发包方: 湖南赣湘置业有限公司(以下称甲方)

分包人: (以下称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议；

一、工程概况

工程名称：浏阳市柏加镇集镇商业街项目一期

工程地点：柏加镇柏南街东侧、柏沱路两厢

工程承包范围：施工图纸所有屋面、地下室、卫生间防水工程

承包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。

二、工期

1．按甲方确定的进度计划要求工期。

2．施工过程中,乙方必须严格按甲方制订的进度计划,确保各节点计划的完成.

3. 如由于甲方的原因,工期可以延续(必须经甲方项目经理确认为准),但乙方必须采取积极的赶工措施,确保规定竣工时间的实现。

4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力(不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件)；工期经甲方签字认可后可相应顺延。

三、工程质量标准

本工程质量标准双方约定为：验收合格。

四．图纸

甲方向乙方提供图纸的套数； 1套蓝图给乙方复印，复印后蓝图返还给甲方。

五、双方一般职责

1、甲方职责

（1）负责该工程全过程管理和协调，并负责同施工总承包方、监理单位和其他相关单位的联系，协调解决属于甲方职责范围。

（2）根据施工图纸及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。如图纸变更，以书面形式通知乙方。如乙方不能及时整改或明显不能履行合同，甲方有权单方面终止合同。并终止己完工程剩余工程款。

（3）负责施工过程中的质量、安全、进度等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题及时向乙方提出整改意见。

（4）乙方不能及时整改或明显不能履行合同，发生质量、安全事故、进度不满足要求或发生无故停工、不服从管理等事件，甲方有权解除合同，乙方承担相应的经济责任。

（5）乙方不得以任何理由发生集体上访给甲方造成任何影响的行为。

（6）乙方人员、材料、设备的进退场必须获得甲方的同意。如乙方任何人员不能满足现场要求，甲方有权在任意时间和地点责令离开工地，乙方必须无条件执行。

（7）甲方有权对分包工作范围和内容进行调整。

2、乙方职责

（1）乙方人员在施工中应爱护甲方财物，并做好成品保护。对因施工不当或施工质量未达到国家工程质量验收标准造成的设备、材料、工具及其他损失，应负责赔偿。

（2）乙方必须保证足够的款项支付工程所需人工、材料、机械费用，不得以任何理由作为拒绝支付该款项的条件，并承担由此造成的甲方任何直接和间接费用。

（3）特殊工种必须持有有效的上岗操作证并遵守各项操作规程。

（4）乙方有按照甲方统一要求进行文明施工的义务，及时清理由自身施工所产生的建筑垃圾，保持施工场地的清洁。施工完毕应严格按甲方要求做到工完场清，材料机具堆（停）放整齐。做好施工期间车辆进出场的保洁。施工人员按甲方要求统一着装，费用自理。人员进入现场必须按要求佩戴安全防护用品。

（5）乙方人员的交通、吃饭由乙方自行解决，安全保卫等责任由乙方承担。

（6）乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产办理保险。若乙方施工人员在施工现场发生伤亡事故，均由乙方承担经济赔偿及法律责任。人员的劳动综合保险由乙方自行办理，费用由乙方承担。

（7）乙方不得将承揽的工程以任何方式进行转包。分包必须获得甲方同意。

（8）如施工现场情况发生变化或设计变更等造成乙方的人员、机械的停工费由乙方自行承担。（9）施工现场乙方供应的原材料和半成品，如需要取样送检的，乙方应按甲方代表的要求完成取样送检工作，检测费用已含在合同单价中。

（10）施工期间乙方委派的现场负责人必须24小时在现场。

五、质量与安全

1、双方关于承包工程质量标准的约定：__一次性验收合格__

2、以国家和湖南省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准及设计图纸为准，同时满足甲方的施工要求，在施工过程中乙方要严格按照甲方、监理及业主审批合格后的施工方案施工，否则由此造成的一切损失由乙方自行承担。

3、乙方必须遵守国家的各项安全法规施工，如出现任何安全事故，需乙方承担全部法律及经济责任。

4、乙方在施工过程中出现因乙方不能满足甲方的工期、质量、安全及配合其他专业施工的现象时，甲方可另行选择其他单位，乙方必须无条件执行并承担相应损失。

六．合同价款与支付

1、包干综合单价：

2、合同总价暂定元（人民币），最后结算按照实际完成量结算。

（1）本合同价款采用固定单价方式确定。单价内包含防水工作中所需人工费、材料费（含材料损耗）、机械费、现场安全、环保及文明施工费用、管理费、成品保护费、措施费、工程所在地其它规定费用、保险费、以及为完成本工程所需的辅助材料（水泥等）等均含合同包干单价中。一切工作所产生的费用摊销到合同包干单价中，且每项单价在整个工期中固定不变（包括施工期间政策性调整及报价中自购材料风险，风险费用已含在报价及合同价中，结算时不作调整）。乙方向甲方提供建筑增值税发票；单价内含税金。

（2）机械设备保险及人员综合保险由承包单位单价内综合考虑，甲方不承担因此产生的任何费用。

（3）本价款在本合同签订后不会因国家、行业及政府相关部门发布的政策性文件进行费用调

整，一切价格风险均由乙方承担。

3、合同价款包括的范围：合同工作范围内的防水工程中所需人工、材料、机械使用等施工现场内所有涉及防水工程的一切工作内容。

费用的计算方法：工程量按实计算，防水材料损耗及搭接等均计入单价。

七、合同价款的支付

1、甲方向乙方支付工程款（进度款）的时间和方式：

（1）材料进场付工程总造价的20%，工程结束验收合格后，甲方按乙方完成工程量总价款的75%支付工程款。余5%的质量保证金，自整个项目竣工验收合格之日期起满一年后且不存在任何质量问题的情况下无息付清，甲方向乙方付款时，乙方同时向甲方开具由浏阳市税务部门提供60%的材料增值税普通发票。

（2）上述承包结算包干单价中包括但不限于施工图纸所规定的全部防水工作内容，还应包含：

①乙方的管理费，规费、利润，应由乙方缴纳的税金等费用。

②本身工作范围内的安全文明施工费用、场外道路保洁的人工费。

③赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班加点费。

④施工机械的停置及人员窝工费用。

⑤夜间施工所发生的费用、机械进出场的费用。

⑥乙方已经了解和勘察了施工现场及周围环境，在实际施工中，乙方不得提出因现场条件、价格等各种理由增加费用的要求，如发生此情况，甲方有权终止合同，乙方承担由此而对甲方造成的一切损失。

（3）由于乙方原因被清退出场或解除合同的，甲方按照实际完成合格工程量和相应结算单价的_70_%给乙方办理工程结算。

八、质量保证期为 5 年。

1、质量保证期间发生属于保修范围的项目，乙方应在接到通知后的48小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，维修费用从乙方质量保证金中扣抵。

九、违约责任

1、出现以下几种情况时，乙方应承担违约责任：

（1）乙方未按甲方合理要求的节点完成的，乙方应向甲方支付_ 的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间。

（2）由乙方负责的部分分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付_ __元的违约金。

（3）乙方人员未持有相关上岗证件导致甲方被行政机关处罚的，乙方应向甲方支付每人_ 元的违约金。

（4）乙方人员配置不符合要求或未经甲方同意擅自变更现场管理人员的，乙方应向甲方支付每人元的违约金。

（5）乙方违反甲方相关规章制度和管理要求的，应向甲方支付每次元的违约金。

十一、争议

1、甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不愿协商时，双方约定向浏阳市人民法院提起诉讼。

2、发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完成工作成果，除非双方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。

十一、合同解除

1、出现以下情况之一，甲方有权单方解除合同并追求乙方的责任：

（1）乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到

甲方标准要求（出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不力时）。

（2）因乙方原因停工三天及以上者。

（3）施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。

（4）不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。

（5）内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。

（6）未严格遵守协议或协商约定，不履行或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。

（7）工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。

（8）将工程再分包、转包的。

（9）乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。

十二、其他

1、未尽事宜双方另行协商。

2、本合同一式二份，由甲乙双方各一份，经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

建设工程施工合同示范文本范本

建设工程施工合同（示文本） 第一部分协议书 发包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 承包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程地点：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程容：_______________________________________________________________________________ ___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____________________________________ 资金来源：_______________________________________________________________________________ ___________ 二、工程承包围 承包围：_______________________________________________________________________________ ___________ 三、合同工期： 开工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 竣工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 合同工期总日历天数_________________天 四、质量标准 工程质量标准：_______________________________________________________________________________ _______ 五、合同价款 金额（大写）：_____________________________元（人民币） ￥：_____________________________元 六、组成合同的文件

建筑防水工程承包合同范本

建筑防水工程承包合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商，根据甲方防水工程的需要及施工技术和工期要求，乙方向甲方承包建筑防水工程施工。为了明确双方的责任和义务，本着互助互利的原则，依照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》及省、市有关规定，双方达成合同条款如下： 一、工程项目与工程量 防水工程施工，包括屋面整体防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮等工程项目，乙方按照甲方设计、规范及施工技术要求进行防水施工，地点： 。各项防水工程量按实际施工面积计算。 二、承包形式与材料供应 乙方包工包料完成防水施工任务，水泥除外，所需一切材料由乙方自备。 三、工程质量与工程验收 乙方根据施工图、施工说明书和甲方现场施工代表的具体要求，严格按照国家现行的屋面防水施工操作技术规范，精心组织施工，现场把好质量关。工程竣工后，甲、乙双方按照国家现行的防水《施工验收规范》、《质量检

查评定标准》予以检查，逐一验收，并作48小时关水试验，无渗漏达到合同标准，乙方应会同甲方现场管理人员办好相关的交接手续，甲方应对防水屋面采取保护措施予以保护。凡不符合质量要求改造成的返工损失费用均由乙方承担。如甲方人为损坏或甲方施工造成的防水层损失的，由甲方承担返工工费及材料等一切费用。四、施工进度与工期要求 在执行本合同中，乙方负责好技术力量和劳动力的组织工作，按照甲方确定的具体施工时间和工期要求完成施工任务，天气变化、下雨等特殊原因工期顺延。 五、工程造价、费用计取与付款方式 1、按照四川省现行的《建筑安装工程计价定额》和《建筑安装工程维修计价定额》及有关规定并结合甲方选用材料计取工程费用，屋面防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮，工程造价按实际施工面积结算。 2、工程采用材料：丙纶（厂家：山东海王，300g）单价：9.5元/㎡；SBS防水（厂家：泸州河川，3mm厚）单价：23元/㎡。以上单价不含税收。 3、付款方式：工程3#、4#、5#栋坡屋面全部完工后付到总价的 80 %，综合验收后3个月内付到总价 97 %。 4、扣总价3%留作保修金，待保修期满后退还于乙方。

防水工程施工合同书范本.doc

防水工程施工合同书范本 现在我们的住房都是高层建筑，防水工程的施工一定要达到技术标准，不然会损坏消费者的利益。下面是我为您整理的“防水工程施工合同书范本”，仅供参考，希望您喜欢！。 防水工程施工合同书范本1 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将xx1#楼卫生间防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1、工程名称：xx1#楼 2、工程地点：xx小区内 3、工程内容： 根据要求，卫生间防水工程采用聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理），厚度1.5，上翻200mm。 二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价： 卫生间防水每个卫生间200.00元（大写：贰佰元整/个）。结算时按实际个数结算。 四、质量标准： 乙方应确保xx1#防水工程达到合格标准，严格参照国家现行防水工程规范标准和现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空

鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任： （1）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 （2）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任： （1）听候甲方通知，及时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送省、市“建科院”检验合格后使用。 （2）按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。 （3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。 （4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准，并对工程进行保修（保修期按照国家规定）。 （5）质量标准：合格，不渗不漏。蓄水试验合格。 （6）出现问题返修时应随叫随到。 六、付款方式： 本工程无预付工程款，待工程全部完工验收达合格标准后甲方一次付至全部工程款的97%给乙方，留3%的工程款作保修金，保修期满后乙方无质量问题，甲方一次性支付剩余工程款。

建筑防水工程合同完整版

编号：TQC/K298建筑防水工程合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

建筑防水工程合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑法》之规定经双方协商一致特定立此合同，本合同依法成立。即具有法律约束力，当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除。 第一条：工程名称与地点 第二条：工程造价 决算总计人民币： 第三条：结算方式及期限质保金，壹

建筑工程施工合同范本(精选5篇)

建筑工程施工合同范本（精选5篇） 建筑工程施工合同范本（精选5篇） 随着人们对法律的了解日益加深，合同的用途越来越广泛，它可以保护民事法律关系。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是本店帮大家整理的建筑工程施工合同范本（精选5篇），欢迎阅读与收藏。 建筑工程施工合同1 甲方： 乙方： 根据《合同法》及有关规定，针对临泽村道路事宜；经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款，相互监督共同遵守。 一、施工内容：村内规定范围的路基整形、夯实、下水管道的安装、检查井的砌筑，混凝土路面的浇筑、路沿石的安砌等。 二、施工工期： 开工日期： 竣工日期： 三：质量要求： 严格按照工程质量要求及相关规范规定进行施工，因工程质量造成的返工，费用由乙方承担。 四、安全施工： 乙方自觉遵守安全操作规程施工，如违章、违规造成的一切安全事故，乙方自行承担。 五、工程结算方式： 根据实际完成的工程量结算，（即面积、体积、长度米）完成后实地测量。 六、实际项目及价格： 1、160厚黄沙混凝土路面75元㎡ 2、砖砌水沟（挖沟、垫层、砌砖抹灰、回填夯实、盖板）350元 3、混凝土路沿石安砌（100xxxx0）35元 4、下水道安装铺设（挖土、垫层、下水泥管、抹管箍、回填土夯实）直径300水泥管90元。

5、污水检查井含井盖（挖土、垫层、砌筑、抹灰、回填夯实）620元座 6、人工挖土方30元立方米 7、农用车300元台班 8、勾机1800台班。 9、三轮车200元台班。 10、零工，60元工日。 七、付款方式： 工程完工后一次付清工程款。 本协议自签订之日起生效，未尽事宜，双方协商解决，一式两份，甲乙双方各执一份，工程结束，款已付清，合同自行作废。 甲方：（盖章）乙方（盖章） 委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）________年____月____日年____月____日 建设工程施工合同 建设单位：____市____区北石店镇林子村委 施工单位：____县固城建筑安装有限责任公司 建筑工程施工合同2 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号： 资金来源：

防水工程施工合同书-完整版

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 防水工程施工合同 总包方：___________________〔甲方〕 分包方：___________________〔乙方〕 按照《中华人民共和国合同法》、《华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规等，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，就防水工程施工事宜协议一致，订立本合同: 一、合同工程承包范围： 地下室顶板、后浇带、上人屋面等防水及甲方要求需防水施工的部位。 二、承包内容、施工做法、合同价款：

本工程合同最终结算金额以双方确认的竣工图工程量计算为准。 备注：。 三、承包方式 1、本工程合同承包模式为综合单价包干。本工程综合包干单价已包含人工费、机械费、设备费、辅材费、主材费、材料损耗、风险、成品保护、采保费、措施费、管理费、工期、质量、安全文明、验收通过等费用，同时已包含了按规范要求施工相关费用，不因任何因素的影响而调整（包括但不限于工作面的延期提交、临时设施的搭设、交通费用、各种原因致材料价格的上涨及政策性调整），且不因工程量的变化而调整。 2、对于工程变更，变更部位按有效的设计变更或甲方指令执行，合同价款没有类似可参照的项目综合单价按本合同第二条的计价方式（组价模式及费率）执行，主材价格根据市场询价情况双方协商确定。 四、签证及结算： 1、工程量计算规则约定：按防水层与基层接触面积计算，搭接部分、阴阳角附加层面积不予计算；后浇带、施工缝防水加强层另计面积。工程进度款支付工程量按完工部位对应施工图按计算规则约定计算，结算工程量按经甲方确认的实际施工的竣工图按计算规则约定计算。 2、如甲方要求增加的图纸以外的零星工程应按主合同的单价计算，乙方应及时安排施工，不得以各种理由推脱，增加的工程以现场签证的形式进行结算。如未发生设计变更的情况，结算时乙方不得以任何理由提出增加签证。 3、在施工过程中，无论是设计变更或甲方另行要求的其他原因引起的工程量变更，均应有甲方书面认可，变更工程量签证单应在变更项目完成7天内报送甲方工程部经办人审核、签字，同时报送至甲方成本管理部备案，超过时限不予确认。 4、工程验收合格之前，因施工工艺不到位、验收不过关造成的项目返工，

建筑防水工程施工合同书(1)

防水工程施工合同书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商同意签订本合同。 一、工程概况： 1> 工程名称：防水 2、工程地点：鄂尔多斯市杭锦旗 3、承包方式：包工包料，包质量、包安全、包进度、包验收的 方式进行承包。 4、承包材料：高分子 5、承包单价：_______ 元/rrP 6、工程造价：按实结算 二、施工依据 1> 图纸名称：本工程设计施工图 2、委托书名称：双方签订的建筑防水工程施工合同书 三、工期： 1、开工日期：按甲方进度安排要求施工。 2、按甲方进度安排与施工。

3、遇雨天、地震、十级以上的大风等人力不可抗拒因素， 工期相应顺延。 4、工程保修期为5年。 四、工程质量 乙方必须按木工程图（或委托书）、国家颁发的施工规范及操作规程组织施工，工程完工后进行蓄、淋水试验无渗漏，在保修期内无渗漏为合格；若因乙方施工的质量问题引起的一切经济损失均由乙方承担（含第三方损失和间接损失等）。 五、材料供应 1、本工程材料、设备均由乙方采购，乙方所用的材料，应提供 有关质保等相关资料。 2、开工提交。 ①开工手续。 ②防水材料出厂检验报告、见证取样检测报告。 ③合格证、防水材料厂营业执照及生产许可证有效复印件。 六、工程款支付 ①分为—次，第一次付人民币为_______ 元,剩余部分完工—天 内一次性付清。 ②工程完工验收合格结算完成后支付到结算总价的9。％，预留 10%作为保修款，保修期满后一个月内退还。保修期从工程竣工备案完成开始计算。

建筑防水工程施工合同

建筑防水工程施工合同 发包人：____________________________________ （__以__下_简称甲方） 承包人：____________________________________ （__以__下_简称乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，就有关建筑防水工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1 、工程名称：_________________________________ 防__水__施工。 2 、工程地点： 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式：包工包料、包机具（含进出场）、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2 、工程承包范围：甲方提供施工图纸范围建筑防水工程施工，具体

工程量以建设单位认定的施工图、联系单和建设单位认定的建筑防水工程价款为准，即楼顶及三小间防水。 3、工程承包内容：防水材料生产供应、防水材料检验和建筑防水施工涉及的内容及施工全过程涉及的全部质量检验，全部技术资料的收 集、整理、汇总成册和临电、临水、临时设施及工程决算等有关施工内容 三、工程造价及计价依据 1 、工程量计算以建设单位认定的施工图、联系单等为依据，施 工单价____ 元/ m 2,面积约为____ m2,合同价款约为________ 元_ ，大写：_____________ 。_ 乙方应按甲方要求，开具正式发票给甲方。 2 、乙方承包价款已包含建筑防水工程材料、施工和员工工资、奖金、各类津贴、劳保福利及学习培训、技术措施、赶工费、人员机械进场、安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。 四、工程工期 1 、本工程施工工期必须按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期 2 天后，第 3 天开始每延期一天按2000 元处罚，最多不超过工程造价的5% 2 、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延， 乙方发生的增加费用由甲方协助向业主签证。乙方在上述情况发生 3 天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报

2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)

（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范） 住房和城乡建设部 制国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

防水工程施工合同范本

甲方： 乙方： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程结构：剪力墙结构层数：地下一层，地上23-27层 4、工程质量目标： 5、承包形式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 7、开、竣工日期： 8、使用材料名称： 9、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表： 二、工程价格及结算办法 1、总工程量： 2、价格： 3、总金额： 4、预付款：（总金额的 %）： 5、预付款结付时间及手续： 6、工程结算时间及手续： 三、质量要求及保修期限 1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求； 2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方

和质检部门的规范化验收；乙方对本防水工程保修年； 3、保修范围：材料老化，搭接开裂，立墙脱落（找平层开裂，基础沉陷，造成材料断裂或人为损坏，不属于保修范围）。 四、双方责任 1、甲方免费提供电力，卷扬机械，，同时提供劳工的食宿方便； 2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责； 3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单，及施工的其它档案资料； 4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概由各自负责。 五、其它条款 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。 本合同执行中的争议解决；先协商解决，协商无效在当地人民法院依法解决。本合同的执行和终止，自签订日起至工程结算清日为止。 六、法律责任 1、甲方违约：防水工程验收合格柒天后，如不按期付款，甲方承担乙方一切经济损失；该款按10%的月利息，作为违约金，并承担由此而产生的一切法律责任。 2、乙方违约：在没有特殊情况下，如乙方不按期施工和一次性交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 委托代表人：委托代表人： 电话：电话： 开户银行：开户银行：

防水工程施工合同书样本(示范合同)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-039873 防水工程施工合同书样本(示

防水工程施工合同书样本(示范合 同) 防水工程施工合同范本 工程名称： **职业技术学院二期二标 工程地点： **市**湖科技园 发包单位： **对外建设有限公司 承包单位： **市卓宝建筑工程有限公司**分公司 防水工程施工合同 发包人（全称）： **对外建设有限公司（以下简称甲方） 承包人（全称）： **市卓宝建筑工程有限公司**分公司（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将**职业技术学院二期二标培训楼、体育馆、田径运动场看台和垃圾站等水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 第一条工程内容及承包范围 使用材料

施工部位 要求 价格㎡ 卓宝 地下室、屋面、外墙 湿贴耐尔 地下室、屋面、外墙 第二条合同造价及承包方式 1、承包方式：包工、包料、包品质。 2、合同造价：人命币元。 3、工程质量标准要求：合格。 4、如发生重大设计变更导致材料更换和工程量的增加，则由甲乙双方共同协商单价和增补合同价。 第三条工程结算及进度款的支付： 1、工程结算按实际工程量结算。 2、工程按每月25号进度当月10号前支付工程款的80% 。 3、本合同工程全部完工竣工验收合格后，工程款支付到总工程款的95% 。 4、保修期满后一个月内结清所有余款。 5、本工程施工用水、电、机械、工人住宿等由甲方公司提供，材料存放厂地由甲方提供，保管由乙方自己负责。 第四条工期 1、开工日期：

建筑工程防水施工合同

建筑防水工程 施 工 合 同 甲方： 乙方： 签订日期：2018年8月20日

防水工程施工合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,本着平等、互利，对双方负责的原则，签订本承包协议，双方共同遵照执行。 第一条工程项目 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程范围和内容：罐区防水：罐体四周做一层4mm厚SBS、罐区底板做一层0.7mm厚丙纶布；循环水池内外墙防水均做两层0.7mm厚丙纶布。包括但不限于基层处理（含冷底子油喷刷、抹水泥浆粘结层、涂抹防水涂料、水泥基渗透结晶防水涂料、揭掉防水卷材下表面的隔离膜、铺防水卷材(采取搭接) 、节点加强处理、进行蓄水试验或淋水试验、试验后的完工清理、成品保护。（全部工程建筑面积以实际施工决算面积为准）。 第二条工程期限 2.1开工日期：于2018 年 8 月 22 日开工； 竣工日期：于2018 年 10 月 30 日竣工；

(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。 2.2施工前各项准备工作，双方应根据第一条工程项目中第三条规定的范围和内容，防水方案分别负责按照相应规范完成。 2.3在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 ①由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； ②因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； ③因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。 ④（双方约定工期顺延的其他情况：不可抗拒的自然因素且需要甲方的签证） 第三条合同价款 A：①厂房内设备排水沟防水4个厚SBS每平方米元。 ②罐区内防腐防渗及罐体底座防腐项目防水：一层0.7mm厚 丙纶布防水每平方元，罐基座一层4mm厚SBS防水每平方元。 （含胶粉、含气） ③消防、循环水池防渗防漏项目：内外墙两层0.7mm厚 丙纶布防水每平方米元（两层的价格）。 ④配电室屋面SBS防水项目：两层3mm厚SBS防水卷材每平方元（两层的价格，含胶粉、含气）。 以上面积均按水平或竖向投影单层面积计算。 以上单价包含：人工费、税金、材料的运输、社会基本保险

建设工程施工合同范本(普通)

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同范本(普通) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。

可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 建设工程施工合同范本（普通） 甲方： ______________________ 乙方： ______________________ 签订日期：年月日 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组

成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方（简称甲方）： ^议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方（简称乙方）： ^议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 6.总监理工程师：程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8 .工程造价管理部门: 国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。 9 .工程质量监督部门：务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 1 0 .工程：议条款约定具体内容的永久工程。 1 1 .合同价款：有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 1 2 .经济支出：施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 1 3 .费用：方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期： ^议条款约定的合同工期。

防水工程施工承包合同范本

发包单位：（以下简称甲方） 承包单位：（以下简称乙方） 鉴于甲方采取邀请方式选择防水工程施工承包单位，乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应，承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法确定乙方作为施工单位，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。 甲方以邀请方式确定乙方为施工单位，故乙方对本合同全部内容已经充分知悉，是其真实意思表示，不存在合同无效或者被撤消的法定事由，同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的，而其并非报价最低的施工单位。 第一条项目简介 1．1工程名称：。1．2工程地点：。1．3承包范围：（1）部分城市防水工程（具体栋号及施工部位以甲方书面通知指定为准，即本合同乙方施工承包范围只是城市防水工程的一部分），包括施工图纸、规范要求，经甲方批准的施工组织设计，设计变更和审图意见所包含的所有地下室、外墙面、屋面防水工程。 1．4承包方式：本项目防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定，包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、临时设施、生活和施工用水用电及材料送检、资料、管理费、利润、税金等其他一切费用，包一次验收通过。 1．5工期：总工期天，开工日期、栋号及施工部位以甲方通知为准。 1.6材料品牌及施工要求：挡土墙、厨房、卫生间和外墙面防水材料采用“ 有限公司”生产的“”聚合物防水材料涂膜型；屋面和地下

室顶板防水材料采用“有限公司”生产的“”911防水材料涂膜型。其厚度（涂膜型最少涂刷四遍）以不小于现行验收规范规定的厚度为准并且保证不漏水。 1.7合同价格： 1、本工程采用“大包干”的形式，一次性包死的“交钥匙价”为：外墙面按 元/平方米，挡土墙、厨房、卫生间按元/平方米，地下室顶板和屋面按元/平方米，合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。尽管施工图纸和监理审查的施工组织设计、国家有关标准、规范及本协议要求施工时须加强的部位，其合同单价也不做调整。 2、本合同结算办法是按经甲方验收合格的工程量（面积）×本合同单价来结算（由甲方和监理验收审定的实际面积）。 3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求，并在充分考虑了一切条件的情况下，依据现行的标准、规范、城市施工图纸、经甲方批准的施工组织设计、设计变更和审图意见等，为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用，一次性包定，不做任何调整方承诺并保证已计取了本合同承包范围内所涉的一切必要费用。已包括但不限于如下内容： （1）本工程的施工组织措施费、不可预见费、工程风险费、工期补偿费、赶工费、施工时间和工序调整措施增加费，垃圾弃运费、现场安全文明施工费临时设施费、施工水电费、保险费等已包括在合同价款中。 （2）所有材料现场内一次和多次转运费。 （3）停电、停水等造成成本增加费。 （4）材料按规定的试验费、检测费。 （5）国家规定要缴纳的承包工程之营业税和城市维护建设税等费用，及合同执行中政府规定的或增加的由乙方支付的各种税费。

建筑施工合同范本

工程施工合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包方式、范围及材料供应 三、合同工期 自年月日止年月日。 四、合同价款 金额（大写）：￥： 五、适用法律、标准及规范 《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。 六、决算方式： 七、安全施工、文明施工。 1．承包人必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。 2．承包人必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清，在发包人领导下，做好与其他施工单位的协调、配合工作。 八、合同价款的支付

双方约定的工程款支付时间：①工程开工按工程形象进度的 %付款。②工程竣工验收评为合格，办理完工程结算后再付工程总造价的 %，③剩余5%的尾数作为质量保修金，待工程保质期满无质量问题后付清。 九、工程变更 组织施工中，如必须变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。 十、其他 本工程严禁转包，一经发现取消施工资格，作退场处理，并处以承包人元罚款，从工程款中扣除。 十一、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的维修、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。 十二、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 十三、本合同一式捌份，双方各执肆份。 十四、本合同自双方签字盖章后生效。 发包人：承包人： 法定代表人：法定代表人： 年月日

防水工程施工合同模板

GF-2003-0214 合同编号：伟奇劳合【2018】号 建设工程施工劳务分包合同 （本） 工程名称：泽胜温泉城五期三标段 工程承包人： 劳务分包人： 签定日期：年月日 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局

防水分项工程承包合同 发包方（全称）：重庆伟奇建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方） 因工程需要，甲方将甲方将工程承包给乙方。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》（建市[2005]131号）及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于项目业主与工程承包人已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关：中华人民共和国建设部 资质专业及等级： 复审时间：年月日复审； 有效期：年月日 一、工程概况 1、工程名称：泽胜温泉城五期三标段。 2、工程地点：重庆涪陵泽胜温泉城。 二、承包范围及承包方式 1、承包范围：泽胜温泉城五期三标段项目的所有防水工程（包含附属工程），具体包括各栋楼的屋面、雨篷、厨房、卫生间、阳台、地下室、挡土墙、电梯井、配电室、各类水池、室外空调管等防水处理；以施工图纸及甲方书面签证为准。

2、工程规模：建筑面积约34000 平方米。 3、合同工期：暂定 1 年。 4、承包方式：本工程采取包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包利润、税金等的模式承包给乙方施工。未经双方书面同意，乙方不得以任何理由将本工程转包或分包给第三者施工。 三、合同价款及主材选用 1、合同总造价为：￥元,大写：元整。 2、合同单价（如下表）： 3、本合同单价包括材料转运、垃圾清除转运、材料检测、安全生产、文明施工等所有费用。 4、本合同施工期间，若因暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害均属于不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。

防水工程施工合同书(最终版本)

防水分项工程施工合同合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 防水分项工程施工合同

甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况： 1工程名称： 2工程地点： 二、承包内容： 本工程所要求需要做防水的部位、包含细部处理，底部基层处理剂的施工 三、承包方式：包人工、包工具、包质量、包安全、包工期、包文明施工。 四、承包价格：每平方米元，（包含辅料及人工费）按实际面积结算。 五、材料：1、由甲乙双方协商供货。（甲供□乙供□） 2、防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格后方可使用，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。 六、付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。 2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 七、合同工期：进入时间以甲方通知为准；按甲方规定的工期按时组织施工。 八、甲、乙双方责权： 1、甲方应向乙方进行技术和安全交底，提供本防水工程的有关设计图纸的相关材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。

2.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。 3、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。 4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。 5、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。 6、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。 7、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。 8、工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。质保期内因乙方施工原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其责但应及时组织维修。 9、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。 10、乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。

建筑工程的防水施工合同范本

防水工程施工合同 甲： 乙： 本工程依照《人民国合同法》、《人民国建筑法》、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双友好协商，甲将XXX项目防水工程委托乙施工。为明确双权利、义务、责任，特签订本合同： 一、工程名称及地点 工程名称： 工程地点： 二、承包容、式及单价 1、承包容：XXX防水工程施工图纸与设计变更。具体包括：地下室地板、顶板与外墙、屋面防水层、卫生间等防水工程，具体施工部位及项目详见施工图纸。 2、承包式：包工包料、包机械工具、包质量、包检测、包安全文明施工、包竣工验收合格。 4、以上合同单价已包括所有材料费、人工费、材料检测费、税票。也包括管道、洞口边及外墙脚、墙根、阴、阳转角处加强处理的费用。

5、结算按实际防水面积计算工程量（不含搭接量）。 6、如有设计变更材料与做法价格由双另议。 三、付款式 乙防水工程施工至每栋封顶经甲验收合格，甲一次付给乙已完成工程量__%的工程款，项目全部防水工程施工完成且经验收合格三个月后无质量问题，甲向乙支付至全部工程量的__%工程款，剩余__%工程款作为质量保修金，保修期年满后一个月再退还给乙，不计利息。工程款支付为现金或转账，不开票支付,乙必须及时向甲提供足额的含税发票。 四、工程工期 1、开工日期以甲开工令为准。 2、根据业主及甲的进度安排，乙必须确保工期，因乙责任延误工期的经济损失由乙承担。如乙因各种原因达不到施工进度安排，甲有权随时收回分包项目并要求乙人员限期无条件退场。 3、合同签订后按甲通知，乙必须安排进场施工，因乙自身原因导致防水工程随后的工序耽误的，所有责任由乙承担。 4、所有防水工程乙需按照甲工期及施工要求完成施工，如遇雨天，工期顺延。 五、双责任 1、甲责任： ①提供给施工临时设施、施工用水、用电、生活用水用电等。费用由甲承担； ②提供可进行防水施工的工作面； ③负责向乙进场人员进行安全交底及质量施工交底； ○4负责现场施工调度和管理及质量、安全监督，审核乙的工程量核算； ○5帮助和协调乙与设计、监理、建设单位等的合作关系； ○6按合同约定及时支付乙工程款。 2、乙责任： ①乙负责组织材料及施工人员按甲要求的时间进场进行施工； ②乙负责进行材料的保管、施工及产品防护； ③对防水施工队伍进行安全教育、交底及现场管理； ○4乙在施工中必须满足甲关于企业形象宣传的有关要求，自备符合安全

2017版建设工程施工合同示范文本GF-2017-0201

（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、