造价员考试土建专业试题一汇编

造价员考试土建专业试题一

2008年08月12 日15:22

一、单选题（共20题，每题2分）

1、测定混凝土流动性的指标是_____ o

A、稠度

B、针入度

C、坍落度D工作度

第1题选择答案：ABCD

2、轻骨料混凝土的附加用水量，对于粉煤灰陶粒和粘土陶粒分别不大于______

A、22% 22% B 22% 10% C 10% 22% D 10% 10%

第2题选择答案：ABCD

3、低碳钢的含碳量为_____ o

A、小于0.25%

B、0.25%?0.6%

C、0.6%?0 .8%

D、0.8%?1.0%

第3题选择答案：ABCD

4、在原有建筑物附近开挖基坑时，应满足_____ o

A、L＞（0.5 ?1.0 ）△ H

B、L＞（1 ?2）△ H

C、L＞（2?3）△ H

D、L＞（3?3.5 ）△ H

第4题选择答案：ABCD

5、地下连续墙施工中，泥浆的作用主要是_____

A、固壁

B、携砂

C、冷却D润滑学易网提供

第5题选择答案：ABCD

&贴塑料壁纸时，竖向对接缝应设在_______

A、阳角处B阴角处C距阳角大于50mn处D距阴角大于50mn处

第6题选择答案：ABCD

7、_____________________________________________________ 建筑物各层中直接为生产、生活使用的净面积总和称为________________________ 。

A、建筑面积B使用面积C、结构面积D辅助面积

第7题选择答案：ABCD

8、设置散水或明沟是以年降水量____ 为界，大时宜构筑明沟，小时宜构筑散水。

A、500mm、700mmC 900mm D 1000mm

第8题选择答案：ABCD

9、一般性建筑耐久年限要求_____ 。

A、大于100年

B、50?100年C 25?50年D 少于25年

第9题选择答案：ABCD

10、房屋净高是指_____。

A、楼地面到上一层楼面上皮距离

B、楼地面到上一层楼面下皮距离C楼地面到梁下皮距离

D梁下皮到楼地面下皮距离学易网提供

第10题选择答案：ABCD

11、住宅建筑____ 为高层。

A、4?6层B 大于24mC 10?30层D 7?9层

12、公路路基标咼是指_____ 的标咼。

A、路基中心线处

B、路肩与路面结合处

C、路基边缘处D分隔带处

第12题选择答案：ABCD

13、作为路基的最理想材料是_____ 。

A、卵石、碎石

B、砂土

C、砂性土D粘性土

第13题选择答案：ABCD

14、结构保温轻骨料混凝土的强度等级为_____ o

A、CL 5.0

B、CL 5.0 ?CL 15

C、CL 15?CL 30

D、CL 30 ?CL 40 第14题选择

答案：ABCD

15、普通混凝土的表观密度为_____ o

A、大于1800千克/立方米

B、1800?2600千克/立方米

C、小于1900千克/立方米D 1900?2500千克/立方米

第15题选择答案：ABCD

16、单位工程施工组织设计的三大要素内容是____ o

A、施工准备、施工方案、施工进度计划B工程概况、施工方案、施工进度计划C、施工方案、施工进度计划、施工平面图D施工方案、施工总进度计划、施工总平面图学易网提供第16题选择答案：ABCD

17、平整场地是指厚度在_____ cm以内的就地挖填找平。

A、20

B、25

C、30

D、35

18、一建筑物平面尺寸为60m K 15m,其场地平整工程量为 ____ 平方米。

A 900 B、1054 C、1216 D、1350

第18题选择答案：ABCD

19、爆破法开凿直径D= 2m的特坚石隧洞，每延长米的石方工程量为_____ 立方米。

A 4.5 B、3.14 C、4.15 D、5.15

第19题选择答案：ABCD

20、两端采用螺丝杆锚具时，预应力钢筋长等于_____ 。

A、孔道长+ 0.35mB孔道长—0.35mC 孔道长D 孔道长+ 1.0m

第20题选择答案：ABCD

造价员考试基础知识模拟试题

模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法

造价员考试试题

一、单选题 l．建设项目投资控制应贯穿于工程建设全过程，在建设项目的实施阶段应以（B）为重点。 A、施工阶段 B、设计阶段 C、招投标阶段 D、决策阶段 2．建筑安装工程造价中的税金组成是（B）。 A、营业税城乡建设维护税所得税 B、营业税教育费附加城乡建设维护税 C、营业税固定资产投资方向调节税城乡建设维护税 D、营业税固定资产投资方向调节税所得税 3．某建设项目，建设期为二年，第一年贷款500万元，第二年贷款700万元，贷款年利率为12％，用复利法计算该建设期贷款利息为（A）万元。 A、135．6 B、105．6 C、211.1I D、151．2。 4．某工程竣工后在保修期内发现质量问题，经多方分析确因设计原因造成的，其保修费用由（B）负责。 A、建设单位（用户） B、设计单位 C、施工单位 D、建设单位用户与设计单位 5．对于工期较短（一般不超过一年），且要求十分明确的项目一般采用（B）。 A、成本加酬金合同 B、固定总价合同 C、调值总价合同 D、单价合同 6．当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，单位工程概算编制的方法可采用（A）。 A、扩大单价法 B、概算指标法 C、预算单价法 D、造价指标法 7．小型项目竣工决算报表由竣工决算总表和（B）组成。 A、竣工决算报告说明书 B、交付使用财产明细表 C、交付使用财产总表 D、工程造价比较分析 8．上建工程预算软件对定额内工料机换算应使用换算符（C）。 A、， B、H C、； D、＋ 9．造价定额是指完成指定的单项施工内容（工程）在人力、物力、财力消耗方面所需要的（D）。 A、投资需要量 B、综合一般劳动量 C、社会总劳动量 D、社会必要劳动量 10．建筑安装工程依据（D）实行差别利润率 A、固定资产投资方向调节税的不同税项投资工程 B、不同工程类别 C、不同建安企业等级 D、不同税项投资工程和不同工程类别 二、多项选择题 1．建设工程施工合同条件规定，发生（）情况之一时可调整合同价款。

江苏省全国造价员考试真题及答案

江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。

A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能

C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A

5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A

造价员综合考试题及答案电气

造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m

3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长

2019年整理市政造价员考试模拟试题资料全

市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安

装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。

2013年土建造价员试题

2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。

评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。） 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量，并列出子目对应的定额编号。（注：计算脚手架时：内墙砌体高度、净高：自室内地面至屋面板底；外墙脚手架按双排外架子考虑。）

全国造价员考试真题及答案完整版

全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。

造价员考试基础知识模拟试题及答案

造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工

全国造价员考试真题及答案

一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（ A ）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（B）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高 2.2 米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高 2.2 米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180 根，工期30 天，则其每天的费用为（ C ）。 A.903 元 B.1535 元 C.1632 元 D.1082 元 4.某1/2 标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490 为平行于墙），则附墙垛折加长度为 （B ）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（C ）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（ D ）。 A.101.5% B.100.4% C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（ C ）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（ C ）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（ D ）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高 3.6 米，吊顶高 3.0 米，楼板厚0.15 米，则其内墙抹灰高度按（ A ）计算。 A.3.15 米 B.3.0 米 C.3.6 米 D.3.45 米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（ D ）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（ C ）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（ B ）。 A.过人洞 B.0.3m2 孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（ C ）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10 度时（B ）。

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考试试题库

河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益

9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律

土建造价员考试试题 含答案

土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决

C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日 a.1.2 b.1.5 c.2 d.以上答案都不对 17．挖沟槽长度，外墙按图示(c)长计算，内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线

全国造价员考试试题模拟试题(一)

全国造价员考试试题模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1. 按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。 A. 建设单位 B. 施工单位 C. 建立单位 D. 设计单位 2. 开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A. 政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C. 投标人推选的代表 D. 公证人 3. 根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。 A. 发起设立工程造价咨询企业 B. 签订工程施工合同 C. 依法裁定工程经济纠纷 D. 审批工程变更文件 4. 下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。 A. 已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B. 取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C. 企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的 60% D. 企业注册资本不少于人民币 100万元 5. 建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（）。 A. 规定的时间 B. 规定的预算费用 C. 规定的质量标准 D. 规定的安全标准 6. 工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。 A. 次序可以颠倒，但不能交叉 B. 次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉 D. 次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7. 建设工程项目组成中的最小单位是（）。 A. 分部工程 B. 分项工程 C. 单项工程 D. 单位工程 8. 在项目目标控制的方法中， S 形曲线法的一般作用是（）。 A. 进度控制和质量控制 B .造价控制和进度控制 C. 质量控制和造价控制 D. 造价控制和风险控制 9. 在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。 A. 风险事件发生的概率 B .风险清单 C. 风险事故对项目目标的影响程度 D. 风险等级 10. 当事人订立合同，必须经过的程序是（）。 A. 担保和承诺 B. 要约和担保 C. 要约和承诺 D. 承诺和公正

造价员考试基础知识模拟试题六

造价员考试基础知识模拟试题六 11、某工程工期为4个月，2004年5月1日开工，5~7月份计划完成工程量分别为500吨、2000吨、1500吨，计划单价为5000元/吨；实际完成工程量分别为400吨、1600吨、2000吨，5~7月份实际价格均为4000元/吨。则6月末的投资偏差为（）万元，实际投资比计划投资（）。 A. 增加450 B. 节约450 C. 节约200 D. 增加200 答案: C 解析：投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资 =（400+1600）×4000-（400+1600）×5000 = -200万元 12、在偏差分析的方法中，具有适用性强、信息量大、可以反映各种偏差变量和指标且有助于用计算机辅助管理的方法是（）。 A. 横道图法 B. 表格法 C.曲线法 D. 时标网络图法 答案: B 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。在几种偏差分析法中，表格法是最常用的一种方法。表格法因为可以利用公式进行计算，因而可以用计算机辅助管理。 13、在用调值公式法对工程价款价差进行调整时，固定要素通常的取值范围为（），承包商采用的固定要素取值要尽可能（）。 A. 0.15~0.35、大 B. 0.15~0.35、小 C. 0.05~0.25、小 D. 0.05~0.25、大 答案: B 解析：固定要素对调价的结果影响很大，通常取值在0.15~0.35之间，它与调价余额成反比例关系，因而对于承包商来说，这个值应该尽可能小。来源造价100分网站 14、某工程网络计划有三条独立的路线A-D、B-E、C-F，其中B-E为关键线路，TFA=TFD=2 天，TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。 A.42 B. 24 C. 14 D.4 答案: C 解析：此题为2004年度全国造价工程师执业资格考试试题。首先应做出判断：只有业主原因和不可抗力引起的延误才可以提出工期索赔。经过各个工序的延误后可以发现，关键路线依然是B-E，一共延误了14天，所以工期索赔总天数为14天。 15、下列对《建设工程施工合同（示范文本）》条件下的工程变更的论述正确的是（）。

土建造价员考试(工程计量与计价案例)试题解析

全国造价员培训

案例一（关于基础土方工程量计算及综合单价计算） 背景资料： 一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图，此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑，垫层考虑支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱子混凝土强度等 级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平，基础土壤类别及填土均为三类土壤，均属于天然密实土壤，室 内外高差300mm。 二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程，土方开挖为人工开挖、放坡，不考虑开挖时地表水排放及基底钎探， 工作面为300mm，放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基 坑边。 3、余土外运或取土回填，采用机械运输，场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填，考虑为人工夯填。 问题： 一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图，审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程 量（表一）及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价 （表二）、（表三）。 二、审查要求及计算说明： 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价 （2008）》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、 计量单位、工程数量、项目特征是否有误，将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划 去后，将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中，或增加相应 内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算，综合单价中定额项目综合单价（人工费、材料费、机械费、综合 费）均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。

江苏土建造价员考试真题d答案

江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020

二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。

A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定

造价员考试基础理论模拟题1汇编

20 材料预算价格是指材料从来源地到达（ ）的价格。 学习 -- 好资料 2 我国现行建设项目的构成中，工程建设的其他费用包括 5 有效控制工程造价应体现 （ ） A 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B 直接控制，以取得令人满意的结果 C 人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段 D 知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 6 根据 ?工程造价咨询单位管理办法 ?的规定， 乙级工程造价咨询单位的资质标准之一是 具有专业技术职称且从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的专 业人员分别不少于 （ ） 。 A 20 和 10 B 20 和 8 C 12 和 6 D 12 和 4 15 措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、 安全等方面的（ ）项目。 A 工程实体 B 非工程实体 C 项目实体 D 非项目实体 16 材料损耗计算公式，可以表示为 （） X 100% A 损耗量 / 净用量 B 净用量 / 损耗量 C 损耗量 / 总用量 D 净用量 / 总用量 17 基本预备费的计费基数是 ( )。 A 设备及工器具购置费 B 建筑安装工程费 C 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 D 设备及工器具购置费 + 建筑安装工程费 + 工程建设其它费用 18 根据?建筑安装工程费用项目组成? （建标[2003]206 号）文件的规定，工料单价法计价 程序中，当以直接费为计算基数时，利润的计算基数中包括 （ ） 。 A 直接工程费 B 规费 C 企业管理费 D 建设单位管理费 19 国产标准设备的原价一般是指（ ）。 A 设备制造厂的交货价 B 出厂价与运费、装卸费之和 C 设备预算 D 设备成本价 学习 -- 好资料 A 涨价预备费 B 直接费 C 建设期贷款利息 D 土地使用费 3 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 资应列入 （ ） 。 A 其他直接费 B 现场经费 4 根据 ?建筑安装工程费用项目组成? 场及安拆费应计入 （ ） 。 （建标[2003]206 号）文件的规定， 现场生产人员的工 C 企业管理费 D 直接工程费 （建标[2003]206 号）文件的规定， 大型机械设备进出 A 直接工程费 B 直接费 C 间接费 D 施工机构使用费

建筑工程土建预算员考试试题及答案

所在项目（部门）：姓名： 预算员及相关岗位人员考试试题 说明：1、总分100分。2、考试时间：9:30--11:00。 一、单项选择题（每题2分，25小题，共计50分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照（A ）计算。 A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积 B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积 C、应按结构外围外边线计算建筑面积 D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样，不计算建筑面积 2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】，目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为（ C ）。 A、53元/工日 B、72元/工日 C、66元/工日 D、80元/工日 3、一栋六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为600m2，其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2，则该工程的建筑面积为（ B ）m2。 A、4200 B、3500 C、3800 D、3600 4、下列项目应计算建筑面积是（ A ）。 A、地下室的采光井 B、室外台阶 C、建筑物内的操作平台 D、穿过建筑物的通道 5、以下应计算全部建筑面积的是（ B ） A、层高2.1m的半地下贮藏室。 B、层高2.3m的地下商场。 C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。 D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。 6、确定合同价款的方式不包括（D ） A、固定总价合同 B、固定综合单价合同 C 、可调价格合同D、预算合同 7、在约定风险范围时，( C )不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在