供水井施工合同书
供水井施工合同书
建设方：
承建方：
年月日
供水井施工合同书
建设方：（简称甲方）
承建方：（简称乙方）甲方需施工一眼水井，委托由乙方来完成，为明确甲、乙双方权利，便于相互配合，根据《中华人民共和国合同法》和《中华矿产资源管理条例》的有关规定，经甲、乙双方认真协商签订如下合同条款。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程量：施工水井眼，预计单井深米左右。
四、工期：自年月日至年月日止完成。因地层复杂或自然因素造成的影响，工期相应延长。
五、工程设计及要求：
1、施工井径：松散岩类地表层施工直径施工Φmm，下泵段约米，
施工Φmm，终空Φmm。
2、井管：松散岩类地表层下入Φm m×螺纹管封孔止水，下泵段
下入Φm m×螺纹管，含水层下入滤水管，泵管以下不下管。
3、抽水：钻孔终孔后下泵洗井，抽水连续时间按规范小时，水清沙
净停抽。设计单井出水量 m3/h。
六、承包方式：包工包料（钻机搬迁、安装、钻探、购运井管及井内所下
其它材料、滤水管加工、下泵洗井抽水、提交资料、承担成井相应出水量风险）。
七、工程造价和付款及结算：
1、工程造价:水井地面物理探测费元＋钻探费每米元×单井
预计深度 m＝单井工程造价元，最终按实际施工井深计算总造价。
2、工程付款及结算：本工程实行单井计算，双方合同生效钻机进场3
日内甲方先向乙方支付单井工程预算总造价的 %计元＋物理探测费元，钻孔打到米，甲方再向乙方支付单井工程造价的 % 。钻孔竣工经过验收质量达到要求紧急，在十日内甲方按照乙方实际深度计算总费，一次性向乙方结清全部工程款。
八、甲方承担责任及费用：
1、甲方为乙方施工人员提供食宿方便。
2、甲方负责施工用电，并应将供电电源通到现场，提供水源。
3、负责施工的占地、修路、平整场地、排水场所，及时将抽水设备在
终孔前购运到钻场。
4、负责因施工当地各部门征收的各种杂费，办理地下水采水许可证和
凿井许可证。
5、严格按照合同规定及时向施工方支付工程款，及竣工后的验收结算。
6、负责向乙方提供地下隐埋管线及及采空区的准确资料，并处理施工
噪音扰民问题，派专人协调解决施工的周边关系，及时解决施工中遇到的问题。
九、乙方承担专人及费用：
1、负责钻探设备的运输、搬迁、安装、操作成井。
2、负责井内管材和钻探研磨材料的购运、加工、下入，并下泵洗井、
抽水、封孔止水。
3、负责施工工艺按照国家水纹地质勘探规范进行。
4、负责教育职工遵守甲方的规章制度，接受甲方的监督管理，遵纪守
法。
5、负责精心组织，安全文明施工。
十、其它：
1、在施工中因人力不可抗拒的灾害造成的停工和损失甲乙双方各自承
担，工期延续。因甲方责任造成停工或损失的，甲方负责补偿；因乙方责任造成的机故、孔故、人身事故由乙方自行承担。
2、就隐蔽工程风险共担的原则，完工的水井单井验收水量在 m3/h
以下，出水量在 m3/h以下，甲方向乙方结算按照单井工程总造价的 %。出水量在 m3/h以下，甲方向乙方结算按照单井工程造价的 %。枯井时，乙方返还甲方已付款项或无偿为甲方另选址钻井一眼，水量不得低于设计水量。
3、本合同自甲乙双方签字盖章后生效，如有违约，违约方向另一方赔
偿违约金合同总价的 %费用，并承担相应的法律责任。工程竣工，工程款全部结清后合同自行终止。
4、本合同未尽事宜，届时双方再行签订补充条款，或协商解决，发生
纠纷如协商不成，由施工所在地地方人民法院总裁。
5、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：代表:
联系电话：联系电话：
日期：日期：
供水工程施工合同
供水工程施工合同 发包人（甲方）：××房地产开发有限公司 承包人（乙方）：××市自来水管道安装有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，就乙方承包甲方开发建设的××小区供水工程的有关事宜，为明确双方在施工过程中的权利、义务与责任，保护双方的合法权益，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1、工程名称：××小气供水工程。 1.2、工程地点：××区××路××××号。 1.3、资金来源：甲方自筹。 第二条工程承包范围 2.1、承包范围：人工挖沟槽、管道安装、管道试压、人工回填、井室砌筑等。 2.2、承包方式：包工、包料、包工期、包质量。 第三条适用的标准、规范 GB50268-97《给排水施工规范》。 第四条工地考察
4.1、乙方已认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、地质状况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素对工程等的影响。乙方理解施工现场会有其他施工单位作业，不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定的工期、工程价款及工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。 4.2、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。 第五条合同工期 5.1、开工日：××××年××月××日；竣工日：××××年××月××日，合同工期总日历天数：××天。 5.2、除甲方书面确认可以顺延工期的情况外，其它任何情况均不予顺延工期。前述工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 5.3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。 第六条工期的顺延 6.1、不影响关键线路的设计变更或工程量增加，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工程量增加不顺延工期，但超过五日的，自第六日起开始计算天数顺延工期。当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的，乙方应当采取相应的赶工措施确保工期和质量，相应的赶工费用应事先经甲方盖章同意。但如该可能的延误是由于乙方原因造成的，赶工费用由乙方承担。 6.2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
二次供水设备供应商合作协议书
二次供水设备供应商合作 协议书 甲方（需方）： 乙方（供方）： 年月日
甲方（需方）：（以下简称甲方）乙方（供方）：（以下简称乙方）甲方通过年月日的***公司二次供水设备入围供应商招标项目的招标，接受了乙方为本项目所做的投标文件，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该实施事项协商一致，订立本合同。 一、合作事项： 1、乙方通过公开招标的方式取得了甲方二次供水成套设备协议供应商资格，在合作有效期内，乙方承诺按最优惠价格向甲方提供二次供水成套设备。 2、甲方根据具体项目特点需求，有权从本次中标协议供应商中选择具体项目的供应商，并另外签订合同。 3、本协议有效期（即供货期）为一年，自年月日至年月日（期满后，招标人可依据入围供应商在供货期内的价格、产品质量、售后服务和企业经营情况等方面进行综合考评，考评结果优良的，可延长供货期）。 4、交货期: 签订单个合同后按项目实际进度供货，接到业主书面供货通知后30日内完成供货，否则视为违约。 5、质保期五年（调试验收合格之日起计算）。 6、付款方式：单项供货合同签订后，支付合同价款的30%为预付款，货到工地安装、调式完成，验收合格后支付至合同价款的95%，5%余款在保质期起算之日起1年后支付。 二、设备质量标准及相关说明： 1、乙方所供应设备需满足国家及行业相关技术要求，当甲方要求乙方所供应设备有其他特殊要求时，在执行具体项目合同时明确。 2、在甲方有采购二次供水成套设备需求时，乙方接到通知后应按要求积极参与。
3、具体项目所采购的成套无负压给水设备所提供服务范围应包含现场勘测、制定供水技术方案（确保方案合理准确）、运输装卸、安装到位、调试合格、后期质保期内技术升级。 4、在质保期内损坏更换的部件，更换后的部件在原有质保期的基础上再延续保修五年。 三、甲方责任及义务： 1、当有采购需求时，甲方为乙方提供相关参数，供乙方作为设备选型的参考数据。 2、与设备使用单位协调好相关工作，并配合乙方所提供设备的安装与调试做好进出口管道连接（相关费用在具体设备合同中约定），电力接入、为设备调试、试运行提供有利条件。 3、配合乙方在设备到达指定地点组装好后，组织相关人员进行书面交货验收签证记录、调试验收签证记录、质保验收签证记录和售后服务书面签证记录。 4、按合同条款支付相关费用。 四、乙方责任及义务： 1、乙方在合作协议签订前，应提供系列产品全部目录及出厂价格和市场价格作为甲方价格参考，未经甲方允许乙方不得随意更改设备选型方案及价格。乙方在合作协议签订后，及时组建与采购设备配套的区域备品备件仓库，并向甲方提供备品备件价格表、固定区域售后地点、技术服务人员，并接受甲方的核查。在本地区市场范围内，业务洽谈工作配合甲方统一接洽，乙方不得私自洽谈和签订供货协议，甲方如发现乙方私自洽谈和签订供货协议并经调查属实，甲方有权取消乙方供应商资格，终止本合同。 2、乙方在参加甲方二次供水设备采购项目招标活动中，不得采取围标、串标及哄抬物价等违法违规行为，甲方如发现乙方存在上述违法违规行为并经调查属实，甲方有权取消乙方供应商资格，终止本合同。
基坑支护及降水施工合同
基坑支护及降水施工协议 甲方：江苏成章建设集团有限公司来安项目部 乙方：有限公司 经甲、乙双方友好协商，甲方同意将来安区域研发示范区项目工程中基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条：工程名称及承包方式 1、工程名称：来安区域研发示范区工程项目。 2、工程地址：来安县汊河镇104国道以西、滁河以北 3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。 4、工程规模及特征： （1）基坑支护及降水位置按基坑设计图纸执行。 （2）基坑支护采用喷锚简易支护和双轴搅拌桩支护方式；降水为集水明排和轻型井点降水。具体的施工内容和施工要求详见基坑支护设计图纸。 第二条：工程期限 本工程基坑支护工期为30 天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。 第三条、款项及付款方式 1、基坑支护工程价款、支付及结算 （1）基坑支护元/㎡。
（2）付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的25%，基坑支护全部完成付已完工程造价的50%，回填完成付至结算总金额的20%，余5%质保金一年内付清。 （3）承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、及备案费和税金等所有相关费用。 2、降水井使用时间及费用结算 （1）成井费85 元/m，运行费100 元/天/眼，以上均包含电费，电费每度按0.85元计算，所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。 （2）付款方式：成井完成付已完工程造价的30%，运行费用按月支付已完工程造价的70%，封井后一月内付清。 （3）本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、以及当地等主管部门办理相关手续等所有与本降水工程相关的费用。 3、甲方向乙方支付工程款时，乙方应向甲方出具正规合法的正式税票，否则，甲方有权拒付工程款。 4、乙方应及时支付农民工等实际施工人的款项。如果存在拖欠，甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算，并向甲方提交结算协议的原件；甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。
供水合同协议书范本 通用版
编号：_____________供水合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方单位： 乙方单位： 甲方因生产、生活用水需要；向乙方提供需求。特订立如下合同，合同双方应信守执行： 1、总结 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，双方不呢这平等互利、诚实守信的原则，经过协商一致，自愿订立本合同。 2、适用范围 2.1本合同甲方是指：变电站生活用水。 2.2本合同乙方是指：有供水能力的单位。 3、合同价款 3.1需供水的井场号： 3.2乙方向甲方供应生活水价：元/方 说明：运输费：元/吨、公里，水源地出厂水价元/方。 4、付款方式 乙方向甲方供水前先签订供水合同书，甲方向乙方支付水款并凭供水结算清单结算。 5、甲方的义务和权利 5.1甲方必须严格执行合同规定。 5.2甲方必须按照合同要求如期付款。 5.3甲方有权对乙方所提供的生活用水进行质量检查和计量验收。 5.4甲方有义务保障乙方卸水便利。
5.5水方量以甲方水窖计量。 6、乙方的义务和权利 6.1乙方必须严格执行合格规定。 6.2乙方有权力要求甲方在结算清单出具后付款。 6.3乙方必须保障甲方所需生活水的及时供应和质量保证。 6.4乙方不承担协调处理甲方与村民之间的供水纠纷。 6.5乙方必须按照甲方要求的时限和水量供水，以保障生活顺利进行。 6.6拉水过程中，车辆安全均与甲方无关。 7.不可抗力 下列事件可认为是不可抗力事件：战争、动乱、地震、飓风、洪水、冰雹、雪灾等不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。由于不可能抗力原因，是双方或任何一方不能履行合同义务时，应立即以书面形式通知对方，致使合同无法按期履行或不能履行的，所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知的义务的，应就扩大的损失负赔偿责任。 8、违约责任 8.1一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 8.2乙方所提供的生活用水不符合约定的质量要求的，乙方应当按照甲方的要求承担更换、减少报酬、赔偿损失等违约责任。 8.3乙方拒绝更换水或整改仍未达到合同约定的质量要求、技术标准的，给甲方造成其他损失的，还应承担赔偿责任。 9、合同生效、变更、解除和终止 9.1本合同经双方均签字盖章后生效。 9.2本合同经双方协调一致，可以变更，合同变更协议应采用书面形式。
供水工程施工合同
供水工程施工合同(2009-2-28 17:20:57) 分类：合同范本标签：供水工程工程施工合同工程合同范本合同范本 | 供水工程施工合同 发包人（甲方）：上海××房地产开发有限公司 承包人（乙方）：上海市××自来水管道安装有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，就乙方承包甲方开发建设的××新都供水工程的有关事宜，为明确双方在施工过程中的权利、义务与责任，保护双方的合法权益，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1、工程名称：××新都供水工程。 1.2、工程地点：上海市浦东新区××路××××号。 1.3、资金来源：甲方自筹。 第二条工程承包范围 2.1、承包范围：人工挖沟槽、管道安装、管道试压、人工回填、井室砌筑等。 2.2、承包方式：包工、包料、包工期、包质量。 第三条适用的标准、规范
GB50268-97《给排水施工规范》。 第四条工地考察 4.1、乙方已认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、地质状况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素对工程等的影响。乙方理解施工现场会有其他施工单位作业，不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定的工期、工程价款及工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。 4.2、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。 第五条合同工期 5.1、开工日：××××年××月××日；竣工日：××××年××月××日，合同工期总日历天数：15天。 5.2、除甲方书面确认可以顺延工期的情况外，其它任何情况均不予顺延工期。前述工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 5.3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。 第六条工期的顺延 6.1、不影响关键线路的设计变更或工程量增加，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工程量增加不顺延工期，但超过五日的，自第六日起开始计算天数顺延工期。当
最新二次加压给水系统安装工程施工合同资料
二次加压给水系统安装工程施工合同 发包人： （以下简称甲方） 承包人： （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程相关的法律法规及规范有关原则精神，结合本工程实际情况，经甲、乙双方充分协商，就本工程给水二次加压系统安装有关事宜达成如下合同内容。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围和承包内容 1、承包范围：本项目二次供水应满足的各项需要的设计图纸为依据，二次供水加压水表（含总计量表开户）至管井一户一表的安装、调试、验收合格及通水，小区给水管网及一户一表安装（DN15智能表）及和供水部门的协调工作。 2、承包内容： ①生活泵房：设备及设备至电控柜及电源的切换箱电缆敷设及安装（水泵电控柜至电源切换箱的电源进线和电源切换箱由甲方负责安装，电控柜（箱）至水泵的电缆线的安装、材料由乙方负责）。
②小区管网：安装二次供水庭院管网及管道的阀门。 ③一户一表（DN15智能表）：安装的加压给水立管、智能表、阀件。 ④负责本合同中的施工范围内所有系统的调试。 ⑤所有的穿墙、楼板开洞剔打，套管安装(甲方负责管道土石方开挖与回填)。 三、合同工期 3.1、总工期：个日历天。 3.1.1、开工日期：以合同签订之日起计算。 3.1.2、竣工日期：工程竣工验收合格且通水之日为准。 3.2、具体要求：从合同签订之日起天内，主要设备（成套负压设备）送达项目所在地。 3.3、如遇下列情况，经发包人书面同意后，工期可相应顺延，除此之外，工期不得延长： ①、因为发包单位人为原因而引起施工停滞。 ②、如遇不可抗力因素影响工期。 ③、因设计变更和工程量增加而导致施工时间合理增加。 四、工程质量要求 工程质量应符合发包人审定的施工图纸要求及双方约定的质量标准要求，同时应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》以及国家现行的有关建设工程的其他相关法律规范的要求。 五、双方义务 5.1、发包人义务
降水井施工协议书
降水井施工协议书 甲方：山东水利工程总公司南水北调配套工程漯河受水区施工十一标项目部 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包条例》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权力和义务，在公平公正、互惠互利的基础上，经甲乙双方协商一致，签订本协议。 一、工程概况 本协议工作内容为本标段固厢到临颍城区沿线管道内降水井，井深15~25米，井外径40公分。 二、合同价款 本工程采用单价承包，单价55元/米，合同价包括设备进出场费、人工费、机械费、油料费、电费、井管和硕料及洗井等全部相关费用。 三、工期要求 打井工程工期为每天必须完成2-3口井。 四、双方的权利和义务 1.甲方的权利和义务 （1）负责钻井的定位工作 2.乙方的权利和义务 （1）按照协议工作内容配备合适的机械。 （2）施工过程中服从甲方施工人员的管理。 （3）严格遵守国家政策、法规及地方政府的规定。 （4）保质保量按期完成协议规定的工程内容。 （5）若乙方而造成经济损失由乙方承担。 （6）乙方负责施工用电。 （7）乙方负责电费支付及打井所需要泥浆地开挖。 （8）在施工期间有塌井、淤井不予结量（该井） （9）在打井完毕后，水泵等设施无法安置，所有损失由乙方承担。 （10）如在施工中由我部大型机械（挖掘机）等所造成的井口损坏由甲方负责。 五、安全责任 乙方施工前应制定安全生产操作规程，施工中必须按规程进行操作，确保施工安全。乙方在施工中造成的人员伤亡、机械事故及对第三方造成的人身和财产损失均由乙方承担，并不得因此影响工作进展。 六、工程价款结算与支付 工程结算由甲方出具的结算清单为准，（井深以地面线至井底的距离计算）。钻井工作全部完成并经甲方验收合格后给予30%的工程款，等工程回填完毕后再全部结清余款。 七、违约责任 本协议签订后，双方都应全面执行协议所列各项条款的规定，不能执行视为违约。任何一方的违约行为时，造成另一方经济损失均由违约方承担全部经济责任。 八、或发生争议，双方应互谅互让，协商解决，协商不成的通过法院解决。 九、本协议一式两份，双方各执一份，签字后生效，合同工程完成，工程款付完终止。 甲方：（签字）乙方：（签字） 联系方式：联系方式： 日期：日期：
农村供水合同协议书范本
农村供水合同 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 乙 方： （以下简称乙方） 为改善农村饮水条件，促进社会主义新农村建设，按照“农村供水城市化、城乡供水一体化”要 求，水务局组织投资， 利用国家补助资金及群众自筹资金建设农村联村集中供水工程， 成立邢台 县鉄楼供水站，由 _______________________________ 供水站负责工程运行管理。经甲乙双方协商，达成如下协议： 编号 号：
1、乙方自愿并入联村集中供水管网，使用甲方提供的有偿供水服务。 2、联村供水工程入户水表（含水表）以上管道、机井、水泵、配电工程、管理用房及其他附属 设施产权归甲方所有。入户水表以下管道、水龙头产权归农户所有。 3、甲方负责向乙方提供24 小时供水服务，供水水质符合《国家生活饮用水水质标准》 （GB5749-2006）,入户水表岀口处供水压力10米。 4、甲方供水期间因管网、设备检修需临时性停水时，甲方于停水前_______ 小时告知乙方。对电 网突然停电、临时施工造成管道破裂等不可预见因素造成无法正常供水时，甲方不负有提前告知 乙方的义务。连续停水时间一般不超过______________ 小时。 5、甲方负责水源工程、供水主管网及村内管网的维护与管理；用水户发现问题及时报告甲方进 行维修。 6、为了确保工程正常运行，运行期间发生的新建、改建及扩建工程，乙方需向甲方提岀申请， 经甲方同意后，由甲方组织施工，费用由乙方用水户承担。乙方单方面无权对村内管道进行改造，由此造成损失的由乙方负责。 7、水费计量实行总表校核，入户水表计量原则。总表为校核用，不作为供水站对村收取水费的
机井施工合同
机井施工合同 甲方：云南××电力股份有限公司××分公司 乙方： 甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打机井施工事宜达成共识并签订如下合同条款： 一、工程地点： 在××变电站旁甲方指定范围内，乙方自行勘测选址。 二、工程项目及相关要求： 1、施工项目：打机井一眼。 2、尺寸要求：井孔开孔直径：140cm；井出水管内径：1寸；井深约50至100米 3、材料选用：井管、深水泵及电机电缆、配电控制柜要达到国家行业标准。 4、技术要求：保证枯水期能正常供水。 5、施工中若遇到大石块，淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。 6、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包方式： 1包工包料，包开挖水井所用的机械设备，包安全防护。 四、工程价款： 工程总价款单价为400元/米，大写人民币：肆佰元每米。
以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用（含工程钢管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、水电费、和各种材料费等全部费用），此外，甲方不再向乙方支付任何费用。 五、付款方式： 1、乙方正常施工后的第二天甲方付给乙方5000元的材料预付款。 2、乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将首付工程款的95%给乙方（包含预付材料款5000元）。 3、完成验收交付后甲方试用半年，若无问题，甲方再付清剩余5%的工程款。 4、工程款结算以乙方出示发票，甲方以人民币现金的方式支付。 六、其他约定： 1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用，乙方并退回甲方预付的5000元材料款，乙方如不退，甲方有权扣留乙方施工的所有机械设备，并保留向法院提起诉讼的权力。 2、甲方为乙方施工提供用水用电方便，并由甲方承担费用。 七、安全责任： 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工
工程项目用水合同
合同书 合同号：（2013）55号 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《四川省城市供水条例》等相关法律、法规、规章的规定，甲、乙双方本着诚实信用，平等互利的原则就“学府华庭”项目室外供水相关事宜，经协商一致，签定如下合同： 一、工程名称：“学府华庭”项目自来水系统室外供水管道安装工程 二、工程地点：临港经济开发区xx地块 三、工程范围和内容：该项目室外给水管网设计、安装由乙方完成。在施工过程中，现场实际情况经甲、乙双方协商可对设计图纸进行适当调整，根据该项目的供水情况及周边情况由乙方按现行有关规定和施工规范标准及要求施工。乙方的施工范围： 1、生活用水、营业用水满足“一户一表、计量出户”要求的区域，乙方将水表安装至户外公共部分；营业用水不能满足“一户一表、计量出户”要求的区域设总表，乙方负责将总表安装至该建筑用地红线内大门入口处。 2、办公用水设一总表，乙方负责将总表安装至该筑用地红线内大门入口处（物管用房）。 3、居民生活用水所需供水压力超过乙方城市供水管网压力，不能满足“一户一表、计量出户”计量要求的区域采用二次供水，设一总表，乙方负责将总表安装至该建筑用地红线内大门入口处； 4、生活用水二次供水管道的安装由甲方委托乙方负责安装，该部分工程费用由乙方根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》进行计算（另详安装合同）； 5、甲方提出消防、绿化用水总表安装申请，乙方负责消防和绿化总表的安装，该部分工程费用由乙方根据《建设工程工程量清单计价
规范》（GB50500-2008）及2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》进行计算。消防、绿化管道及设备、材料和安装由甲方自行负责。 四、合同价款：根据宜价字农工（2004）204号文件规定，室外管道安装工程费每户按1980元／户收取（不含消防管道、二次供水电机、水池）。经换算该项目总计约为2231户，室外管道安装工程费总计约为人民币：肆佰肆拾壹万柒仟叁佰捌拾元整（￥441738.00 元）； 在合同签订三个月内甲方须将规划认可的施工图送乙方审核，最终核准户数及按约定收费价格及换算标准执行，否则乙方有权对已完善的供水设施暂不通水。 随着科技进步，智能化技术的发展，乙方通过提高自身管理效率，创造效益，方便市民，在供区内推广自来水智能远传抄表管理系统。根据宜发改函（2012）316号文件规定，自来水智能远传抄表管理系统按580.00元／户收取。 五、《四川省城市供水条例》中第二十六条明确规定：二次供水设施的设计方案必须经供水部门审查并书面确认后，进入施工图设计。 六、付款方式： 1、本合同正式签订七日内，甲方先预付工程款总额的50% 计人民币：贰佰贰拾万捌仟陆佰玖拾元整<不含远传水表费用，其费用通水前根据安装户数一次性按实结算>（￥3208690.00元），乙方随即为甲方接通施工用水； 2、进入区内管道安装前，甲方再支付工程款总款额的30%计人民币：壹佰叁拾贰万伍仟贰佰壹拾肆元整（￥2325214.00元），否则乙方有权按规定暂时停止向甲方供水。 3、工程竣工通水前七日内，甲方一次性付清工程尾款。尾款，乙方按约定的换算方式和收费标准按实结算。 七、水费标准： 1、一次供水按按宜宾市现行水价政策执行，在收取水费过程中，如有新的收费标准，按新的标准收取水费； 2、二次供水设施运行、维护和管理等费用详见二次供水供用水合
供水厂供水合同协议书范本
编号：_______________ 供水厂供水合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年_____ 月 ____ 日
（以下称乙方） 需方: 为明确甲方和乙方在自来水供应和使用中的权利和义务，经济、合理、安全有序地供水和用水，根据《中华人民共和国》、国务院《城市供水条例》和其它相关法律法规，经甲、乙双方平等协商，自愿、互利、友好地签订本合同，共同信守，互相制约，严格履行。 第一条供水方式及产权分界 1、经乙方要求，根据甲方的供水能力，甲、乙双方平等协商，乙方从甲方供水管网DN100 口径水表接入供水管道，水表以上为甲方所有，水表以下为乙方所有。 2、法定计量表具由甲方统一提供，并负责统一检修、校验、撤换。表井由甲方提供，并由乙方 维护管理，防止有污物、积水、杂物，以免损坏而影响抄表、换表。如有损坏，乙方应及时整修。 第二条供水质量 1、甲方向乙方提供的自来水，暂时为深层地下水，严格做好源水、岀厂水、管网水的管理。 2、甲方确保供水水量和压力满足用水企业的要求。 3、甲方供水时间冬季为每天的7 : 00- 21 : 00，夏季为6: 00- 22: 00，禁止擅自停止供水。因 甲方工程施工或供水设施维修等原因确需降压或停水，在计划停水、降压供水之前24小时公告 乙方（不可抗力或突发原因除外）。 4、因灾害或紧急事故、故障发生降压、停水的，乙方发现后应及时反映，甲方应组织连续抢修，尽快恢复供水。 第三条供水计量 1、甲方每月月初查抄水表，计取水费。水量为企业所接甲方安装的水表水量，并实 行累进计价法斥/月以下暂定为元/m3，m3/月以下暂定 申请。
深水井施工合同(2020版)
合同编号： 合同审批号： 建设工程施工合同 （深水井施工合同） 填写注意事项： 1、使用黑色钢笔或签字笔正笔楷书填写，并且书写工整，字迹清晰，不得随意涂改。 2、合同内容需填写完整。对标有符号“□”的条款，应根据双方约定的内容在符号“□”内分别打上“√”或“×”；合同空白地方均应填满，如无内容则应以斜线划去或注明“此处空白”、“下文空白”。 3、合同协议书中有关于工期、合同总价等工程基本情况的约定，而专用条款中也有这些内容的详细约定，应注意保持合同协议书与专用条款的内容前后一致。 4、仔细阅读通用条款，如对通用条款有不同约定，应在专用条款中约定明确。
合同协议书 建设单位（简称发包人）： 施工单位（简称承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，并订立本合同协议书： 第一条：施工地点及工程设计 一、项目名称：深水井施工。 一、施工地点： 二、施工内容及要求： 2.1、含设计、找井位、成孔、下管安装、洗井、水泵及其配套电气的安装、调试，抽水试验、水质试验、封井等全部内容。 2.2、深水井成孔的直径（一般为 mm）、井壁管下端岩层以下采用 *5mm 钢管，上端岩层以上采用2 *4.5mm钢管，岩层以下出水口范围内需对井壁管钻滤孔形成花管，实际花管长度根据实际岩层以下井深确定；深水井滤料规格直径2-3毫米，填砾数量不得少于设计用量。 2.3、若实际施工时，承包人根据地质情况，深水井方案采用非全程钢管井壁管时，承包人应对深水井施工过程中及使用过程中出现的塌井、塌壁承担全部责任，并采用合理方案无条件恢复深水井直至达到发包人的使用要求，发包人不予增加其他任何费用。 2.4、承包人必须确保水源来自岩层以下，保证枯水期正常供水，确保每口井每小时最小出水量；深井成型后，须作72小时以上连续抽水试验。 2.5、深水井水质必须达到生活饮用水三级标准，承包人按行业规范检验标准，完成水质检验，并向发包人提交水质检验合格报告。 2.6、承包人确保枯水期流量不低于10方/小时； 三、工程量及含税综合单价： 3.1、工程量：每口深水井设计尺寸为米以上，共口深水井。 3.2、按验收合格，实际达产达标深水井的实际深度办理结算，但最大结算工程量不得大于深水井的设计尺寸。 3.3、合同履约过程中对承包人实施的不出水的深水井、完工验收时不能达产达标的深水井、水质不满足要求的深水井，发包人不支付任何费用，所造成损
某项目正式供水工程合同
合同编号:ZSGC-A00001566 工程施工合同 工程名称: 美侨世纪广场室外给水及二次供水工程 发包人(全称) ：河南美侨置业有限公司 承包人（全称）：郑州郑水自来水工程有限公司 签订日期：年月日
合同编号：ZSGC-A0001566 第一部分协议书 发包人（全称）：河南美侨置业有限公司 承包人（全称）:郑州郑水自来水工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：美侨世纪广场室外给水及二次供水工程（受理编号：20150707002A）工程地点：郑东新区金水东路、圃田西路交叉口东南角 二、工程承包范围： （1）承包人负责项目的报装手续和正式施工图的设计，并在中标通知书收到后15日内将报装资料和正式图纸移交给发包人，相关费用由承包人承担； （2）施工图纸范围内的全部工作内容的施工，并保证自来水公司验收通过；（3）自来水管网与市政主管道接口处的土方开挖、回填、绿化带破除、恢复及相关协调内容均由承包人负责，由此产生的费用由承包人承担；生活水箱间的电源箱至变频柜之间的电缆由投标人负责购买安装，并承担相关费用。 三、合同工期:总日历天数天（不包含领水表手续时间） 开工日期：年月日竣工日期：年月日 四、质量标准：合格 五、合同价款： 合同价(大写)：人民币贰佰肆拾肆万零伍佰陆拾捌元整 （小写）：￥2440568.00元 六、工程款支付： 合同签订后十日内付至合同总价款的30%，室外管网施工完毕后付至总价款的60%，二次供水设备安装施工完毕付至总价款的80%，剩余20%在正式挂表通水并由自来水公司验收合格后十个工作日内一次性付清。 七、组成合同的文件
工程管井降水施工合同范本
管井降水施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议条款： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：管井施工与降水 第二条工程作业范围及承包方式： 1、工程范围：按照甲方降水方案要求布置降水进位置，降水井施工、下管，填砂， 对管井降水设备进行安装、降水（包括24小时抽水看护、设备维修等）。 2、承包方式：包工、包料、包机械、包工程施工期间施工排水、包安全等。 第三条计价方式及合同价款 1、承包单价：每口降水井综合单价为，排水台班单价：，以上单 价含机械进退场费、人工费、材料费、机械设备使用及维修费、管理费、利润等全部费用，一次包干价，不得以任何理由调整单价。 2、合同价款：本工程暂定61口降水井，合同价款约：整，最终以现场实 际降水井数量结算。 3、以上单价不含发票。 第四条双方职责 一、甲方工作 1、由甲方代表或其委派人向乙方提供施工方案、技术交底及图纸，并履行本合同约 定的义务。 2、组织乙方进行技术交底。 3、向乙方提供本合同范围内的降水技术要求。
二、乙方工作 1、及时按甲方施工方案的要求及施工图、施工规范精心组织施工。 2、乙方负责降水井施工、下井管、下井管打孔、网布包扎、下管后回填粗砂及抽 水，抽水应由专人24小时看护。 3、建立完善的安全保证体系，按照有关建筑安全管理条例、规定，对职工进行安 全教育，做好安全交底及其记录，加强职工的安全防范和自身保护意识，随时 检查、监督、整改安全设施，保证所有人员在安全可靠的条件下从事施工管理 与施工作业，确保本工程无重伤、死亡事故发生。工程现场所发生的任何事故， 均由乙方承担，与甲方无关。 4、乙方负责降水成果的保护工作，保护期发生意外（不可抗力因素除外），乙方 应自费予以修复，甲方不承担任何费用。 第五条质量要求 工程质量需满足土方单位及土建单位承台及基础的施工要求。若对其造成影响，责任由乙方承担。如乙方正常降水，降水不理想，乙方不承担责任。 第六条付款方式 1、本工程无预付款，每月按施工进度实际完成工程量的30%支付工程款， 所有降水井施工完毕并试抽水及验收合格付至总款70%，待基础垫层全 部浇筑完后10日内降水井工程款付清。 2、抽水台班费用每月按实际抽水台班支付70%，降水完成后10日内一次 付清台班费用。 第七条其他 1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。双方因履行合同而引起争议，应尽量协商 解决，协商不成可向该工程所在地人民法院进行诉讼。 2、本合同自甲乙双方负责人签字后生效，在甲乙双方结清款项后终止。 3、本合同一式3份，甲方两份，乙双方一份。 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 法定代表人：法定代表人： 授权代表人（签字）：授权代表人（签字）： 年月日年月日
打井合同(范本8则)
《打井合同》 打井合同（一）： 打井合同范本 甲方： 乙方：xx钻井队 一.乙方承包甲方打井工程，乙方（包工包料），甲方付款，供水，供电及食宿。 二.甲方确保乙方能够顺利施工，如有外来干涉，施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责。 三.乙方打井采用的材料为______________________管。 四.打井深度______________________米左右。打井费用每米__________元。井出水量为__________吨每小时。上水工具不包含在此价格内。【如水泵、泵管、电线、控制箱】。 五.乙方设备进场后甲方付乙方进场费____________元。其余款项乙方竣工时，甲方一次性把余款付给乙方。 六.备注： ____________________________________________________________________ ____________________________________________。 七.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字生效。 甲方代表人： 联系电话： 年月日 乙方代表人： 联系电话： 年月日 打井合同（二）： 村级打井合同书 甲方：xx村 乙方：xx钻井队
为了保证成井质量及打井工程的顺利进行，经双方协商达成如下协议： 甲方以承包形式委托乙方施工。预计深度单眼米，打井眼以40钢混管成井。承包费以成井深度每米元计算，预计工程造价元。 一、甲方职责及义务 1.负责选定井位，办理好打井审批的有关手续。 2.负责水通，路通，电通及场地平整，按乙方要求及时挖好换水泥坑、填好井台，并承担费用。误工要承担台班费（每台班300元/8小时） 3.负责承担乙方人员的住宿及生活用电，承担乙方的生活费1500元。 4.自一方施工之日起，甲方选派三名跟班作业人员，工资由甲方自付。 5.负责承担下管、填料、台班劳力费用。 6.甲方务必保证乙方用电用水，为防止突然停电停水，甲方要备一台15马力以上的动力（小四轮），并承担其他油料等费用。 7.甲方务必保证乙方下管用电，因停电造成损失，职责全部由甲方承担。 8.在施工中若因停水停电影响进度，甲方应向乙方付误工费（每台班300元）。若造成井孔报废，甲方应按实际钻进深度付给乙方钻孔损失费（钻孔费80元/米）。 9.甲方应先乙方带给地面和空侧资料，作为乙方施工的参考。 二、乙方职责及义务 1.严守操作规程，负责施工中的技术工作，把好各个质量关。 2.按照设计要求，井孔圆、直，下管顺利。 3.根据地层状况，合理采水。力求到达设计出水量，水清砂净，含砂量不得超过万分之二。 4.负责钻孔、备料、成井，配合甲方安装好抽水设备。 5.负责带给成井后的一切技术资料。 6.若在一年内因成井工艺造成机井报废，井队负责重打（因使用造成问题除外）。 三、其他 1.井打到预定深度，因地层不好不成井。甲方应按钻井深度付给乙方钻孔费（80元/米），若甲方同意下管成井，水量达不到要求，乙方不承担职责，甲方应付给乙方打井全部费用，不得有任何理由扣款。
四川省城市二次供用水合同修订版
YOUR LOGO 四川省城市二次供用水合同修订 版 The promotion and use of contracts can promote the further improvement and in-depth development of the socialist legal system 专业合同系列，下载即可用
四川省城市二次供用水合同修订版 说明：合同的推广和使用可以促进社会主义法制建设的进一步完善和深入发展，有助于提高全民的法律意识，加快社会生活和经济建设的节奏。如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 四川省住房和城乡建设厅 制定 四川省工商行政管理局 提示与说明 一、为规范城市二次供用水行为，根据《中华人民共和国合同法》、《四川省城市供水条例》、《四川省合同监督条例》等有关法律、法规的规定，四川省住房和城乡建设厅与四川省工商行政管理局联合制定本合同示范文本，供城市二次供用水合同双方当事人在订立合同时使用。 本合同示范文本由四川省住房和城乡建设厅与四川省工商行政管理局负责解释。 四川省城镇供水排水协会在本行业内积极推广使用本合同示范文本。 二、城市二次供用水合同双方当事人在合同订立、履行中，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，相互尊重，充分协商，严格履行。 三、使用本合同示范文本的，不得修改相关内容。参照本合同示范文本订立合同的，不得使用本合同示范文本的名义或者编号。
使用本合同示范文本又订立补充协议，补充协议与本合同示范文本的内容相抵触的，不得使用本合同示范文本的名义或者编号。 四、本合同示范文本由通用条款和专用条款组成。通用条款是指不能或者不必协商的条款，专用条款是指当事人在订立合同时应当或者可以协商的选择性、填充性条款。 选择性条款中在选项前标示有“□”符号，选择时在该符号内划“√”表示肯定或者划“×”表示否定。选择性条款包含单项选择和多项选择。填充性条款中标示有下划线，双方将协商达成的一致意见填入，无意见的划“×”、或者“－”表示删除该填充性条款。 五、供水人预先选择或者填充，在订立合同时未与用水人协商的条款，视为格式条款。供水人不得利用格式条款对用水人做出不公平、不合理的规定，并且应当自觉接受政府有关部门、行业组织的监督。 六、与合同订立、履行有关的通知、说明或者合同中的另附页等书面文件，是合同的组成文件，双方确认后应当签字盖章，注明日期。 七、本合同示范文本的下划线部分可以根据实际需要延长或者缩短。 合同编号：__________ 供水人：________________
降水井工程合同
降水井工程合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就降水井工程施工事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：降水井工程 2、工程地点： 二、工作内容 1、按照甲方要求在施工现场周围开挖降水井。 2、数量： 3、孔深： 三、降水时间：天，具体以甲方通知为准。 四、承包价格及支付方式 1、降水井按米计算，单价每米145元，降水井必须达到设计要求，否则按不合格处理（不合格的降水井不计工程量）。结算时以实际施工米数计算。乙方生活自理，工具自备，施工任务以现场分配为准。 2、承包方式为包工包料（井直径600，井内套无筋混凝土管，管外填5细石）。混凝土管外壁上须增加透水孔（每节20个），降水井下管后乙方应及时洗井。施工时应按照国家有关规范和设计要求施工。 3、工程量：按实际降水井数量确认。 4、支付方式：甲方按乙方所做工程量给予付款，乙方产品经工地验收合格后付给工程款的70%，在降水井使用正常后付其余30%。 五、甲方义务：提供现场临时用电费用。 六、乙方义务 1、乙方必须严格遵守执行国家颁布的安全生产法规和省市安全生产的有关规
定，建立健全安全生产责任制；组织制定本工程施工安全生产规章制度和操作规程，保证本工程安全生产投入的有效实施，督促跟班检查安全生产工作，若在施工过程中发生安全生产事故和造成经济损失，应负一切经济和法律责任。 2、合同代表人必须对本队伍施工人员负安全生产中的经济、法律一切责任，对施工人员进行安全生产前书面交底，特别要对工人进场前做好“三级安全教育”工作，对于重要部位和操作中易于产生不安全因素的要针对性交底、并做安全措施示范操作，专职安全员严格履行班前、班中、班后检查、踊跃监督，制止违章，杜绝事故的发生。 七、违约责任 1、乙方如在施工中质量标准不能达到设计要求、国家施工规范、安全生产、进度要求等，甲方有权限定期限进行整改，超过时间甲方有权终止合同更换施工队伍，所所造成的一切经济损失由乙方赔偿。 2、乙方若中途停工退场，所有施工工程量经相关部门质量验收合格后按所完成的工程量%进行结算，余%作为补偿甲方更换施工队伍、工期延误的经济损失费用。 八、其他条款 1、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具同等效力。 2、本合同一式六份，甲方执四份乙方执二份。自双方签字或盖章后生效，办理决算款付清自动失效。 甲方：（公章）乙方：（公章） 代表人：代表人： 电话：电话： 日期：日期：
城市供用水合同模板——范本.doc
城市供用水合同模板 合同编号： 签约地点： 签约时问： 供水人：____________________________________________________________ ____________________ 用水人：____________________________________________________________ ____________________ 为了明确供水人和用水人在水的供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《城市供水条例》等有关法律、法规和规章，经供、用水双方协商，订立本合同，以便共同遵守。 第一条用水地址、用水性质和用水量
(一)用水地址为____________________________________________________________ __________。用水四至范围(即用水人用水区域四周边界)是_________________________________________________(可制订详图作为附件)。 (二)用水性质系____________________________用水，执行_________________________供水价格。 (三)用水量为___________________立方米/日;____________________立方米/月。 (四)计费总水表安装地点为：_____________________________________(可制订详图作为附件)。 (五)安装计费总水表共_____________具，注册号为______________________________________ 。 第二条供水方式和质量 (一)在合同有效期内，供水人通过城市公共供水管网及附属设施向用水人提供不间断供水。