变电站工程承包合同

工程承包合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲，乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 10KV变配电工程

承包范围：包括设计图纸送审、方案报批、增容、工程勘察，土建施工、变压器及高低压开关柜及电缆和布管布线（不含后出线部分），设备基础、室内外电缆沟施工，设备的安装、调试（验收并送电）等所有变配电工程，设备材料的采购供货及施工。

承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收、包送电等，设计审图、申请用电、设备生产、施工安装、交接送电等一站式交钥匙工程。

工期：合同签订后180个工作日内完成承包范围内的所有工作（包括但不限于供电方案的审批、增容、设备生产、安装、验收、送电等）。供电公司按定额收取的4500KVA增容费和多回路供电容量费（万元），由甲方向供电公司直接支付，其相关手续乙方办理，时间均包括在工期内。

工程质量标准：按照国家及电力系统有关高低压配电工程施工验收规范、标准要求组织验收并验收合格，正常供电。

二、合同价款及付款方式

工程总价：人民币3080000元（大写叁佰零捌拾万元整），系固定总价。总价包含设计审图费、材料设备费、人工费、机械费、室内必备的防护设备、措施费、安全防护及文明施工费、界面交接与配合费、成品保护费、耗损费、高低温作业费、抢工措施费、管理费、规费、利润、不可预见风险费、验收费（含本项目验收的一切费用及专用变压器的负控器、包办理开通永久用电各项手续等一切与本工程相关的费用）、保护费、保险费、税金、按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种建管费用，施工垃圾外运、施工噪音环保措施费、设备（材料）的检测费、试验费、运输费、装卸费用（包括装卸及到达施工现场就位）、安装、调试、质保期内保修服务等完成本工程合同所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作及责任。除本合同明确约定可调整的情形以及应由甲方承担的费用外，合同总价不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、政府调整物价及其它一切因素（包括但不限于图纸和清单漏项以及图纸和清单与现场施工的偏差产生的

风险和增加的费用）而作调整。

付款方式：合同签定后，乙方需在2个月时间内提供符合附件图纸要求并经甲方认可的电力公司正式供电方案（不设开关站，变电站设地下一层），甲方支付合同总价的10%预付款；甲方须提前4个月（工期届满前）支付10%的材料款（若甲方支付迟延则工期相应顺延，但乙方必须在甲方支付10%的材料款的4个月内完成合同约定的所有工作内容）；主要设备材料送至现场后甲方支付合同总价的40%；本工程通过电力公司验收并送电后，甲方支付合同总价35%；余款5%作质保金，质保期满后无息支付乙方。

三、工程验收要求

一次验收合格。

进场施工过程中，乙方及时按照程序要求，通知供电部门及甲方验收，待通过竣工验收合格后交付给甲方前，提供符合当地政府备案要求的四份竣工图及竣工资料。

乙方必须保证按合同中约定的材料、设备的规格、型号、品牌（详见合同附件，附件二与附件三不一致的，以附件三为准）必须按设计图纸且满足国家标准以及当地电力管理部门规定的要求，并承诺按此进行采购材料；若有设计变更应先征得甲方书面认可。在现场施工安装必须满足工程质量验收规范及供电验收的要求；如乙方没有到达质量要求，按照合同相关规定处罚，造成的一切损失由乙方负责。工程用所有设备材料，其质量必须按合同约定及符合国家标准。乙方对设备及材料质量负责。

工程未按合同要求完成或验收不合格，则乙方必须无条件返工，直至达到合同要求及验收标准为止，由此产生的费用及逾期竣工的违约责任均由乙方承担。

四、双方的职责及义务

甲方的责任及义务

本合同签订之日，甲方已向乙方进行施工现场交底。

甲方指派为工地联系人，联系电话：。

甲方负责协调乙方与建筑施工总包方的配合。乙方应服从甲方及配合总包的管理程序，参加甲方综合管网协调会议，加强与甲方及各施工单位的沟通交流。

甲方应及时按合同约定付款，不能无故拖欠施工单位工程款，若因甲方原因拖欠工程款，则按本合同6-2款执行处罚。

乙方的责任及义务

负责按附件图纸向电力公司报批供电方案，提供符合附件图纸要求并经甲方认可的电力公司正式供电方案（不设开关站，变电站设地下一层），根据供电局

批复的施工图纸进行施工及验收，并在供电局批复后三天内提供三套完整的施工图给甲方确认并备案。

参加甲方组织的施工图纸说明及现场交底，在进场前20天拟定施工方案和进度计划表，送甲方审批。乙方负责对照现场实体和图纸绘制详细的施工竣工图并通过竣工备案。凡是需要变更的，必须经甲方书面同意后方可施工，否则由此产生后果及损失由乙方自行承担。

乙方指派为工地代表，联系电话：。工地代表要服从甲方管理，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事务。乙方必须参加相关工地会议及各类验收会议。

严格执行施工规范，严格按照施工图纸或制作说明施工；做好质量检查记录，并按照施工程序申报书面的工程验收资料。

施工前，乙方应对现场尺寸进行检查，必须现场进行放样并报甲方验收，方可进行下道工序施工，否则由此产生后果及损失由乙方自行承担。施工中与参与现场施工的所有单位保持密切配合，做好成品保护工作，遇到矛盾应及时沟通、协调。

乙方负责本工程验收等方面的书面报批资料手续，并保证约定时间内通过验收及通电，在工程竣工验收合格交付使用之前的工程成品保护及清理工作由乙方负责。

乙方在隐蔽工程覆盖以前，应当书面通知甲方进行验收，否则甲方有权要求乙方拆除后续施工进行验收，合格与否均由乙方承担相关费用。

在施工过程中乙方必须保护好甲方现场各项隐蔽工程、配套管线及设施，如有损坏，一切损失及后果由乙方承担。

如遇地震、水灾等自然和其它不可抗拒力因素而造成的合同延期和延误外，其他原因工期一律不顺延，每延迟一天，应按本共同6-1款执行。

施工结束后，由乙方向甲方提供竣工图及竣工资料肆套，并由乙方向供电管理部门申请验收。

乙方负责协调解决施工过程中可能出现的外部矛盾，以及协调与供电公司等相关部门的工作联系，甲方做好协助工作。

乙方按有关部门要求办理永久供电开通手续。同时，乙方在办妥有关永久供电开通手续后，送电之日起15个日历日内把完整的永久供电有关竣工验收资料及批文复印件、原件交给甲方。

乙方在施工过程中所需要的施工用水、电由乙方负责向总包支付有关费用，甲方负责协调。乙方如未能在规定时间缴纳而造成停水、停电时，乙方承担由此所产生的一切费用和经济损失，工期不予顺延。乙方所拖欠的水、电费及滞纳金，

甲方有权在乙方的工程款中予以扣除。

乙方所需场地必须经甲方代表核批后方能使用。工程验收后10个日历日内，乙方应将施工场地，清理干净退还甲方，余泥垃圾运出本工程场地外，由此产生的费用由乙方承担。若逾期未清场，甲方有权强行清场，由此所发生的费用由乙方承担并在乙方工程款扣除。

乙方所有材料进场必需服从甲方统一安排，乙方搭设临时仓库需经甲方书面批准后方可搭设，费用由乙方负责。乙方所属人员不得在本项目场地范围内住宿。

对于乙方雇用的工人或其他相关人员受到的由乙方原因造成的人身损害或其他财产损失，应由乙方自行负责处理，并由乙方承担损害赔偿等经济、法律责任。乙方应保障并持续保障甲方不因此而承担任何责任，且保障甲方不负担涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔及其它费用。

乙方应按《上海市城市建设档案管理暂行办法》的规定，在工程施工过程中及时做好收集、汇总、整理工程档案的工作。乙方在工程竣工验收后15个日历日内，向甲方提交一式四套完整的工程档案原件。

若发生乙方拖欠相关人员报酬的情况，甲方有权在应支付给乙方的工程款中暂扣所拖欠的款项，直至乙方付清应当支付的款项为止。

五、安全文明施工

乙方制定完善施工安全措施，确保安全施工。若发生安全事故责任与甲方无关，均由乙方负责。

乙方须认真贯彻国家、国家电网公司和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发有关安全生产的方针、政策，严格执行劳动保护法规、法令、条例、电业安全生产工作规程及电力建设安全施工管理规定。

六、违约责任

乙方必须在合同约定时间内完成项目工程，每延误一天，按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金，从工程款中扣除。

甲方不能按时付款的，延期五个工作日以上，乙方应对甲方进行书面催告，甲方收到乙方书面催告后七个工作日内无正当理由仍不付款的，每延误一天，按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金。

乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，乙方应无条件于七日内退场。逾期退场的，每日向甲方支付违约金5万元。双方于乙方退场后，按照本合同约定的综合单价的50%结算已完成并验收合格部分工程款，但甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而造成比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方负责赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。

1、乙方逾期完成工程超过二十天或未经甲方许可累计停工超过十日的；

2、在施工过程中，乙方违反国家强制性规定，或乙方未按指令整改逾期达7日；

3.工程验收不合格。

乙方不能对设备设置运行权限。否则，视为乙方根本性违约。此种情形下，甲方有权要求乙方每次支付本合同总价10%的违约金并清除运行权限。

如因乙方原因造成工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，应按给甲方造成的实际损失进行赔偿。

乙方未经甲方书面同意，擅自将本工程转包或进行挂靠或联营等任何形式的分包，一经发现，甲方有权单方面解除本合同，乙方除应退还甲方已支付款项外，还应支付本合同总造价的20％的违约金及工期延误的相关费用。

七、特别约定

甲方要求的设计变更、增加工程量以及甲方的检验和验收必须由甲方书面加盖公章确认，否则甲方一律不予认可。设计变更减少的工程量，按实结算。

若乙方逾期超过二十天仍未取得甲方认可的供电公司正式供电方案的，则须按合同总价的10%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

若供电公司要求甲方就配电房放在地下室一事上出具承诺函，甲方应按供电公司的要求予以配合。

八、乙方特别承诺

乙方已知晓其完成本合同下工作及履行相关义务需知晓的所有相关情况，并确认所有相关情况不妨碍乙方完成本合同下工作及履行相关义务。若在合同履行过程中，前述相关情况客观上妨碍了乙方完成本合同下工作及履行相关义务，则乙方自动放弃其作为抗辩免责事由。

若乙方的投标报价中有小数点、单价、单位搞错或统计有误等导致合同价计算错误情况，视作对甲方的主动让利，乙方不以此为由要求得到增加费用或提出贴补，如若提出类似要求，甲方可视其违约。

乙方承诺：无论在什么情况下，乙方相关人员不得到甲方、工程所在地或其他地点进行上访、闹事、静坐或以其他任何形式损害甲方形象、声誉，否则

应向甲方支付违约金10万元/次，若给甲方造成的经济损失超过10万元，则乙方还须承担不足部分，甲方可从结算款中直接扣除。

九、质量保证及维保服务

工程质量保证期为三年（自南洋电缆集团大厦竣工验收合格之日起计）。

售后服务承诺：24小时全天候抢修，接到用户通知后2小时内至现场。

乙方若未能兑现售后服务承诺或解决质量问题，则甲方有权委托有资质的第三方完成，由此发生的费用全部由乙方承担，乙方另须按发生的全部费用的

30%向甲方支付违约金。甲方委托第三方和确定及支付第三方相关费用无须事先得到乙方批准。

十、争议及纠纷的处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，双方可采取协商解决。

协商调解解决不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方盖章后成立。未尽事宜另行协商。

十二、合同附件

附件一：廉洁协议（1页）

附件二：报价表（30页）

附件三：主要元器件品牌表（1页）

附件四：答疑、问卷、回复（8页）

附件五：图纸目录及图纸（1页）

合同及附件组成文件之间若有矛盾，以时间在后的为准。

廉洁协议

甲方：上海南洋电缆集团置业有限公司

乙方：上海华声电气工程有限公司

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和本市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《建设工程承发包双方签定廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和本市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交接，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，甲方除要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方承诺支付甲方合同总价的20%的违约金（但最少不少于人民币5万元），并对本方知情不报人员进行相应处罚。

十二、如因乙方单位及人员贿赂甲方人员，被甲方发现或被公安、司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同（包括但不限于设计、施工、采购合同）的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。

十三、甲方接受乙方实名或匿名投诉，常设举报电话：0214

十四、在本廉洁合作协议中，甲方及甲方关联企业员工（包括但不限于南洋电缆集团员工）、甲方顾问、委托的工程监理公司、造价咨询公司等相关工作人员视为甲方人员，同样应遵守本协议条款。

十五、本廉洁协议作为“上海南洋电缆集团置业有限公司10KV高低压变配电工程”《工程承包合同》的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

授权代表：授权代表：

变电站运行维护承包合同协议书

编号：_______________ 变电站运行维护承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方对其拥有的变电站（KW进行运行、维护、生

产管理等事宜达成如下协议，共同遵守。 一、委托运行、维护保养管理方式： 1、甲方对该电站享有全部法人财产权，是本变电站的企业法人，甲方同意通过承运方式委托乙 方负责该变电站的运行、维护保养管理等工作。 2、根据本变配电站的运行特点，甲方确定劳动定员人数和工作内容，由乙方选派合格人员组建变电站安全运行部，具体负责电站运行的安全生产、文明生产及生产技术管理等工作。 二、乙方承包工作范围及期限 1、除该电站（KW设备大修（遵照《发电企业设备检修导则DL/T838 —2003》《电站 设备检修管理导则DL/1066 —2007》中规定的A、B级大修）、年检、预试、技术改造以外的所有 安全文明生产管理工作（包括机电设备运行维护、设备消缺、C级及以下检修、设备清洁保养、 生产运行日常管理工作等）。 本变配电站的送岀线路，生产用房、宿舍维修（护）由甲方负责。 2、乙方工作范围内所需的日常工器具、设备专用工器具和安全工器具由乙方自行负责提供、使用和保管。 3、考核期内属乙方工作范围内发生的装置性材料设备备品备件（不包括设备更换）单件价值在 元以下和需要的消耗性材料（含透平油等）由乙方承担。在乙方工作范围内对机组维护过程中需 使用装置性设备备品备件单件价值在元以上的，乙方提岀计划报批后由甲方提供。 4、属乙方承包工作范围内的变配电站建筑物及设施等项目按国家规范要求开展工作。需外送有 关资质单位定期检查项目和安全定检项目（不含安全器具等工器具项目）的费用不在本承包费用 之列。 5、对大修、年检、预试、技术改造工作，乙方根据设备运行工况、检修周期提岀计划并编制项 目方案报甲方审定；甲方确定施工单位，签订承包合同，乙方要积极配合甲方及施工单位做好安 全措施、质量监督和其他辅助工作。 6、乙方对承包工作范围内的工作要高效优质地完成，生产运行部应定期、及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料，涉及重大事项工作或甲方有要求的应提交经乙方审核签章的书面材料。 7、承包期限：年月日至年月日

建设工程修建承包合同

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程修建承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

建设工程修建承包合同甲方乙方按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规的规定，经甲、乙双方平等协商，结合本合同项目工程的具体情况订立本协议，供甲、乙双方共同遵照执行。 第一条工程概况11工程名称国营某某农场危房改造工程12工程地点国营某某某农场所属某某农场13承包范围某某农场农户住宅10户14承包方式土建工程包工包料15工程期限本工程自年月日开工，于年月日竣工，共天。 16工程质量严格执行国家同类工程项目的质量规范和要求，严格按照甲方提供的图纸施工。 17合同价款经甲乙双方协商，确定本项工程合同价为每平方米人民币大写****元包括围墙修建、门柱及各类税费，工程面积以发包方最终确认的面积计算。 新建住房设计为砖混结构的平房，单户建筑面积有7592平方米和87平方米两个户型，详细施工要求见施工图及说明，要求严格按照施工图施工，不得随意更改或增减工程设计。 第二条甲方的权利与义务21开工前甲方应向乙方进行现场技术交底，根据工程场地现场情况向乙方提出技术或质量要求。 22开工前甲方须清除对乙方施工有影响的障碍物乙方施工过程中的障碍物由其自行清理。 23甲方有权对乙方在施工和工程中出现的以下问题提出措施对未经验收签字的隐蔽工程和不合格的部位要求乙方进行返工。 对不按相关规程操作或现场混乱、干扰施工的不文明行为要求停工整改或按工程总价的10进行经济处罚。 乙方使用不合格的材料或工程质量存在严重缺陷的将中止合同。 24及时进行乙方提出的隐蔽工程验收申请并做好验收手续。 第三条乙方的权利与义务31参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划。

承包人签订建设工程施工合同应当注意的问题(更新)

承包人签订建设工程施工合同应当注意的问题 建设工程施工合同是指发包人和承包人为完成特定的建筑安装工程明确相互权利、义务关系的协议。依据建设工程施工合同，承包人应当完成发包人交给的施工任务，发包人应当按照约定提供必要施工条件并支付工程价款。建设工程施工合同是保护发包人、承包人双方合法权益的法律文件。本文以承包人的视角讨论在签订建设工程施工合同时应当注意的问题，提醒承包人应当充分认识并积极行使法律所赋予的合法权益。 下面结合建设部和国家工商行政管理局1999年修订的《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)有关条款，说明承包人在签订建设工程施工合同时应当注意的问题。 一、签订建设工程施工合同之前应当注意的事项。 在签订合同之前，承包人应当对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况尽可能详细的了解，必要时要做详尽的调查。只有在工程合法、相关手续完备及发包人资信情况良好的条件下，承包人与之签订合同，其合法权益才能得到最大限度的保障。在实践中，经常会有一些不法分子利用承包人急于取得工程的心理，编造一些虚假信息，伪造审批文件，从事诈骗活动。因此，如不对工程情况进行仔细、详尽地了解，则有可能掉入陷阱，产生巨大的经济损失。 对发包人主要了解以下三个方面，第一发包人的主体资格，即其是否依法取得企业法人营业执照及相应的经营资格，是否具有签订和缔约资格。根据我国法律的有关规定，建设工程施工合同的缔约当事人均应为法人或其他

经济组织，自然人不能成为建设工程施工合同的当事人。第二工程是否是依法批准的合法项目，相关手续是否齐全，如建设用地是否批准?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等等。第三发包人的资质情况、社会信誉、财务状况如施工所需资金是否已经落实或可能落实等。 在签订合同之前，审查发包人的资信情况是一项重要的准备，为将来合同能够全面履行奠定一个良好基础。 二、签订建设工程施工合同时应当注意的事项 1、仔细阅读《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)有关条款，掌握相关的法律、法规。 《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)，由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四部分组成。签订合同时仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。 2、合同价款应当明确约定。 (1) 填写《协议书》中“合同价款”，应当根据工程是属于招标工程，还是议标工程？招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是签约双方共同约定的条款，第一要双方协商，第二要明确。暂定价、暂估价、概算价均不能作为合同价款，约而不定的价款也不能作为合同价款。 (3)填写合同“通用条款”第23条“合同价款及调整”时应当按照其所

水土保持项目施工合同协议

编号：______________ 水田保持项目施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 _____ 月______ 日

第2页共20页

建设单位对进行了招标，接受了施工单位的投标，双方根据《中华人民共和国 合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称： _____________________________________ 1.2工程地点： ____________________________________ 1.3可研文件名称、文号： __________________________ 1.4初设文件名称、文号： __________________________ 1.5工程规模： _____________________________________ 建设任务：__________________________________________________________________________________________ 1.6工程概算审批总投资 ______ 万元；资金来源：国家_________________________________________________ 2、工程承包范围及合同工程量 2.1工程承包范围： ___________________________________________________________ 。 2.2合同工程内容： 2.2.1 坡改梯 建设地点主要在____________ 等村，土坎梯田面积_____________ 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关 要素表。 2.2.2 经济林 建设地点主要在___________ 等村，____________ 面积___________ 亩， ___________ 面积 __________ 亩，_ 面积 __________ 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。 2.2.3 水保林 建设地点主要在___________ 等村，____________ 面积___________ 亩， ___________ 面积 __________ 亩，_ 面积 __________ 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。 2.2.4 水土保持种草 建设地点主要在___________ 等村，____________ 面积___________ 亩， ___________ 面积 __________ 亩，— 面积 __________ 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。 2.2.5 封禁治理 建设地点主要在____________ 村, ___________ 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。 2.2.6 蓄水池 建设地点主要在___________ 等村，浆砌砖抹面敞口园形蓄水池 2 口，单池容积30m3o详见附件1各工程 建设地点规模等相关要素表。 2.2.7 谷坊 建设地点主要在____________ 等村，____________ 座，___________ 座。详见附件1各工程建设地点规模等相 关要素表。 2.2.8 排灌沟渠 建设地点主要在村，排水沟m，村排水沟

建设工程承包合同范本

建设工程承包合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议： 一、工程内容: 山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区一期1#、2#、3#车间室内地面、散水、坡道设备基础 二、工程地点：山东鲁宝橡塑管带有限公司厂区 三、工程期限 1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延。 （1）施工现场不符合安全施工； （2）设计范围内重大设计变更； （3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度； （4）甲方不能按合同规定支付工程款。 乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。 四、工程价款

1、工程总价：人民币元整（￥元）。工程价款按实际施工建筑面积，实际施工面积待完工后，以甲乙双方实际验收的为准（以每平方米13元（结算单价：每平方13元计算） 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作，双方以现场市场价进行协商处理。 3．如遇下列情况，合同总价作相应调整： （1）合同总价内经双方确认的暂估价变化； （2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化； （3）重大设计发生变更； （4）在施工中新增加了工程项目； （5）其它_________。 五、付款方式 1、合同生效后，甲方在地面灰土完工后三日内验收、测量实际施工面积，同时向乙方支付工程总价20%，即人民币元整（￥元）； 2、甲方在砼完工后三日内验收并向乙方支付工程总价30%的款项，即人民币××元整（￥元）； 3、散水、坡道全完后三日内验收并支付合同总价款的30% 4、工程验收结束后，甲方在三日内向乙方支付合同总价款的10% 5、保质期一年，保质期满余额付清。 六、工程验收 1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在3天内安排验收工作，并告知乙方参加验收，乙方验收后应向甲方出具验收合格单并且测量乙方完成工程的实际施工面积，并向乙方出具乙方完成工程的实际施工面积结算单。乙方自提出申请验收报告3天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收，并且以甲方测量的施工面积为准。 2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。

建筑施工承包合同

建筑施工承包合同 发包方：_______________（以下简称甲方） 承包方：_______________（以下简称乙方） 现经双方协商达成以下合同条款。 一、工程概况： 1.工程名称：____________________ 2.工程地址：____________________ 3.工程结构：____________________ 4.建筑面积、层数：______________ 二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。 2.1钢筋工程：钢筋进料打算提供,翻样、制作、安装和校正；场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。 2.2模板工程：模板进料打算提供,配制、拼装、校正和清理；现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。若发觉工人在施工现场任意把方料模板切割、白费等事项,甲方有权罚款,每次罚＿＿＿元。 2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。（梁板柱进行磨平打磨,做好成品爱护）。 2.4砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运；砌体足手架搭拆,清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。砌体压筋制作安装；地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。 2.5架子工程：包括主体施工所有内足手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢足板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。 2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。 三、承包形式：劳务施工承包。 1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。

加装电梯工程承包合同

加装电梯钢构土建工程总 承包合同 客户名称：东光花园9号楼1单元业主 福建经纬和建设实业有限公司福州分公司

甲方：单元业主 乙方：（承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律、法规、章程、部门及行业规定、标准等规定，就东光花园9号楼1单元加装电梯钢构土建井道工程总承包服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。 一、工程名称：******************** 二、建设地点：******************** 三、承包方式：土建钢构总承包方式，本工程范围除了税点、电缆、杂物间、水电到位由甲方负责，其余土建钢构井道均由乙方负责，甲方仅负责本条工程范围的费用，其余需要支付的全部费用由乙方承担，已包含在合同价款内。但是电梯由甲方负责购买（电梯合同已交由乙方确认）。 四、工程范围： 本工程以乙方按本合同约定的标准，包项目审批、包设计、包工、包料、包项目审批质量、包安全、包文明施工、包工期、包验收合格、玻璃保修1年等，乙方承担本工程项目的设计、审图、改建、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的资料、安全、工期、造价全面负责（未包含电表电缆、煤气、消防、网线等服务）。 （一）编制加装电梯钢构土建井道设计方案、施工图设计和结构红划线图，并取得第三方审图确认； （二）向福州市规划、建委相关部门办理有关报批手续、甲方申请三相电源等有关事项； （三）外装屯梯井道勘察、设计和施工，含井道施工须拆除部分花圃和建筑物、及垃圾外运，花圃路灯照明线路和雨水管道等。 （四）电梯井道、过道和走廊等钢结构检测及出具检测报告； （五）井道柱钢材； （六）井道梁钢材； （七）油漆井道钢材； （八）门口不锈钢； （九）电梯井底部外壁装饰为砖墙贴瓷砖，电梯井上部外围三面铝塑板（或钢化玻璃）； （十）外围脚手架； （十一）通道连接，含防护栏杆及防雨水设施安装； （十二）底坑及加固； （十三）附属材料：钢板、化学螺栓等材料 （十四）电连接，由甲方提供电源安装到现场工地使用（地下室配电房）至屋面机房电梯控制箱（控制箱由乙方配套安装）电缆敷设，以及机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器等配套安装都由甲方负责。 （十五）废土外运； （十六）花圃及建筑物修复； 五、工程工期： 井道施工工期：电梯井道钢结构施工120天，遇雨天或不可抗力因素及甲方原因造

三方建筑工程分包施工合同样本

编号：_____________ 三方建筑工程分包施工 合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 丙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

甲方： 乙方： 丙方： 为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。第一条工程概况 1.1 项目名称： 1.2 工程名称： 1.3 工程地点： 1.4 承包范围： 1.5 承包方式： 第二条组成合同的文件及解释顺序包括： 2.1 三方签订的协议书； 2.2 中标通知书； 2.3 投标书及其附件； 2.4 本合同条款； 2.5 标准、规范及有关技术文件； 2.6 图纸； 2.7 工程量清单或工程预算书； 2.8 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 3.1 开工日期：年月日

3.2 竣工日期：年月日 3.3 日历工期：日 3.4 如遇下列情况，工期作相应顺延，并用签证形式确定顺延期限： 3.4.1 甲方未能按时准备好前期开工条件； 3.4.2 在施工过程中，如遇甲方要求丙方停工的； 3.4.3 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 4.1 本合同工程预算总造价为人民币大写（￥）。 4.2 本合同价款采用（固定总价或固定单价或可调价格）的形式：（选其一）4.2.1 固定总价。 4.2.1.1 固定总价约定的工程范围包括： 4.2.1.2 固定总价约定的风险范围包括： 4.2.2 固定单价。 4.2.2.1 固定单价约定的风险范围包括： 4.2.2.2 固定单价约定的风险费用计算方法： 4.2.2.3 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定： 4.2.3 可调价格（包括可调综合单价和措施费）。约定调整因素包括： 4.2.3.1 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； 4.2.3.2 工程造价管理部门公布的价格调整； 4.2.3.3 设计变更； 4.2.3.4 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

变电站维修合同

编 号：_______________ 本资料为word版 本，可以直接编辑和打印，感谢您的下 载 变电站维修合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

（合同编号：）施工合同

发包人： 承包人： 年月

变电站维修合同 甲方： 乙方： 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就变电站土建施工事项协商一致，订立本合同。 1. 工程概况 最终规模：主变容量：终期2 X63MVA，本期2 >63MVA。各电压等级出线规模：220kV出线终期出线2回，本期2回；110kV出线终期出线2回，本期2回；10kV出线终期出线24回，本期12回。无功补偿：装设并联补偿电容器组，终期容量按2 x（ 2 X5+7 ） Mvar考虑，本期装设2 x（ 2X5+7） Mvar。土建：户内GIS站，综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2. 承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目：综合楼、屋外配电装置建筑（主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统）、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井（如有）、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护 坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设（含材料及场地）、各类安全防 护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。

2021年私人修建房屋的建筑工程施工承包合同(完整版)

房屋建筑工程施工承包合同 甲方：_______________________________________________（以下简称甲方） 乙方：_______________________________________________（以下简称乙方） 经甲乙双方友好协商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜，达成以下合同： 一、工作内容 房屋场地平整、桩基开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、内墙和混凝土梁板底面拉平粉刷、外装饰为前后外贴面砖和两端粗砂灰拉毛、楼梯间四周外贴和铺设踏步瓷砖及墙面防瓷、扫脚线楼层生活用水管道预埋等各项工作内容（不包括室内外门窗安装），并满足规范和甲方要求。 合同中没有体现的按施工图施工。 二、工程价款与支付方式 工程价款：。 该房屋建筑工程为包工包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。 工程结算以乙方施工进度进行计算，正负零以下及第一层完工后支付35％，完成全部主体工程后支付35％，室内室外装饰工程、化粪池、室外排水沟、落水管、屋面排水防水竣工以后支付25％，5％作为质量保证金。质量缺陷责任期为两年。 三、材料与施工组织 砖：采用MU20烧结普通砖。 砂：钢筋混凝土使用粗砂、地面找平采用中砂、粉刷采用细砂，均为河砂。 水泥：采用普通硅酸盐425#水泥。 钢筋材质有产品合格证和物理性能检验合格后方可使用。钢筋的规格、尺寸、形状、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计和规范要求机械设备、工具、人员：乙方自行组织机械设备、工具和施工人员，并保证满足甲方的工程进度要求。 组织协调：乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。 四、甲乙双方义务与权利 甲方负责现场指导、协调。

水土保持建设工程承包合同

水土保持生态建设工程 施工合同 建设单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 2012年12月

第一部分协议书 根据《中华人民共和国合同法》及省市水利有关精神，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同，并于2012年12月26日签署了本协议书。 合同总金额为人民币（大写）：约伍拾壹万元。 1、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：水土保持生态建设工程 项目审批文号： 资金来源：上级拨款 2、本协议书中的词语主涵义与下述第二部份所列的合同条款中的词语涵义相同。 3、本合同包括下列文件： （1）协议书 （2）中标通知书 （3）投标书及其附件 （4）合同条款 （5）施工招标文件 （6）标准、规范及有关技术文件 （7）图纸 （8）已标价的工程报价汇总表 （9）组成合同的其他文件 上述文件汇集并代替了本协议签署前双方为本合同签署的所有协议、会谈纪录以及相互承诺的一切文件。 4、承包单位保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包单位的全部义务和责任。

5、建设单位保证按照合同规定付款并承担合同规定的建设单位的全部义务和责任。 6、本工程按单价承包，计量由建设单位、承包单位和监理单位三方现场签证为准。 7、本协议书经双方签名，并分别盖本单位公章。 8、本合同一式陆份。其中建设单位执壹份，承包单位执贰份。其余由建设单位分送有关单位。 建设单位（公章）承包单位（公章） 法定代表人(签字或盖章): 法定代表人(签字或盖章): 授权代表人(签字或盖章): 授权代表人(签字或盖章): 住址: 住址: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号:

变电站承包合同

xxxx220KV变电站工程分包合同 发包方： xxxx电力建设有限公司(以下简称“甲方”) 分包方：刘志华以下简称“乙方”） 根据《中华人民共和国合同法》及当地政府制定的有关规定，甲方拟将xxxx220KV变电站工程委托乙方承包施工，为明确甲、乙双方在本工程项目中的权利和义务，在平等互利的原则基础上，经双方协商签订本合同，共同遵守。 一、工程名称及施工范围： xxxx220KV变电站工程施工范围：见工程量清单 即甲方与xx省送变电建设公司签订该项目合同的全部施工范围。 二、工程地址：南昌 三、计划施工时间：2016年03月15日-2016年07月01日 四、承包方式： 4.1总包：包安全、包质量、包工期、包材料、包工、包施工车辆、临 建、差旅、伙食、包水电、包现场接待等。 五、工程总承包价款及付款方式： 1、合同价暂定1158632.64元，采用固定单价不变合同，结算工程量具体按甲方与业主方xx省送变电建设公司公司结算工程量计算，合同价含税。 2、工程款支付方式：本合同无预付款，甲方收到业主方（xx省送变电建设公司）支付的工程款及乙方提交的收据、无拖欠农民工工资承诺书、合格的发票，资料无异议后，于7个工作日内向乙方支付相应部分工程款。 3、在施工过程中或即使工程竣工验收合格后，若甲方未收到业主xx省送变电建设公司支付的工程款，甲方无须向乙方支付工程款，对此乙方无条件同

意，乙方不得据此不支付该工程的农民工工资、材料供应商或台班费等应属于乙方支付的全部费用，且乙方完全同意放弃对甲方的法律追索权，甲方可配合乙方向业主或建设方依法追讨其应付工程款，但费用由乙方负责，若乙方违反该项目规定，所造成的全部经济损失或法律责任由乙方负责，除此外，乙方还应每次向甲方支付为违约金，违约金的金额由甲方根据乙方违约的实际情形予以确定，金额的幅度为5万元以上，但不超过10万元，乙方对甲方收取违约金的行为无异议，允许甲方在对乙方的应付款项中直接扣取。 六、甲方责任： 按时提供本合同外出施工许可证，但乙方需提前4个工作日通知甲方。 七、乙方责任： 1、工程安全：严格按照《电业安全工作规程》和国家、省、州有关安全生产管理的相关规定进行施工，乙方的安全由乙方全部负责。 2、乙方服从业主、监理的施工领导，按时完成业主、监理的工作计划。 3、乙方熟悉施工图纸，及时提出图纸会审意见，必须严格按图施工。 4、乙方在合同期间发生的全部安全生产事故产生的赔偿责任全部由乙 方承担，包括乙方雇请人员的人身损害、设备故障、交通事故、以及对外造成全部赔偿事故等。 5、乙方需为其施工人员配置安全带、安全帽、防护镜等劳动防护用品。 八、工程质量及验收要求： 乙方须遵照国家有关施工验收规范和质量检验标准进行施工，确保工程质量及进度。 九、违约责任 1、未经甲方同意，乙方在工程施工过程中因自身原因提前离场的，甲方有

建设工程施工承包合同新完整版

建设工程施工承包合同新 完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

建设工程施工承包合同新完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方（甲方）：_________ 承包方（乙方）：_________ 上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款： 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的

建设工程施工合同订立过程中

建设工程施工合同订立过程中，通常要经过招标、投标、定标这几个过程，形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此，我们可以看出，从合同法角度分析，招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺，所以，依据合同法，中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念，或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定，所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作，维护自身权益，防范合同风险。 目前，发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同（范本）》（GF-1999-0201）签订施工合同，下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同（范本）》（以下简称《施工合同》）由四部分组成，即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分，在整个合同中具有最高法律效力，签订其应注意以下几个方面： 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合，更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同，并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款，以避免因发包人自身原因，致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准，但发包人亦有在招标文件中提出更高要求，在签订此条款时，可以约定“合格，力争获奖”，以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价，若合同为可调价格合同，在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件

房屋改建工程承包合同

房屋改建工程承包合同 甲方：何其万 乙方：唐再权 甲方根据工程施工任务需要：对何其万改建施工任务发包给乙方承包施工。双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程管理条例》，甲方与乙方的《建设工程施工合同》的全部内容和条款及施工中签订的补充协议及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行。为了使工程能按期、保质、保量的顺利完成，甲方将本工程及后期保修工程交由乙方负责，乙方承担施工至完成验收交付。 一、合同工期： 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足建设方及各节点进行工期要求。按照进场施工之日起，工期为一年。 二、质量标准： 工程质量标准，依据现行《工程建设标准强制性条文》，工程质量一次验收合格，并必须一次性验收达到合格结构工程（注：板、梁、柱不抹灰）。 三、甲方责任： 甲方应给乙方提供施工图及图纸说明各一套，及时下发图审记要、设计变更及相关的技术、施工文件等。 四、乙方责任：

1、乙方从签订本合同之日起，乙方现场管理人员2人应24小时都在甲方的施工现场，随时听从甲方的安排和指挥。如乙方确因有紧急事务要外出应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使相关职权（如：乙方更换现场管理人员须经甲方同意，并提前七天书面通知甲方）。 2、乙方在承建工程期间，必须按照职能部门标准配备现场管理人员，负责所承建工程的质量、安全、放线和进度自检工作。 3、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术施工文件和施工规范，质量检验评定标准的有关要求进行施工。 五、施工承包工程内容： 1、具体如：从挖孔桩至屋面的施工（不包括屋面防水），一层框架共五层钢筋制、安、模支撑，砼浇筑及养护，内外墙体的抹灰，街面墙砖为白色底100*100的瓷砖，钢管、扣件等材料和机械的租赁及运输，框架梁不填墙，屋面油毛粘做底在浇砼、凸窗的百叶做好，及所需的建筑材料（如：钢筋、砖、石子、沙、水泥、标准层的进户门、门市的窗帘门）。按本工程设计施工图工程技术交底等所包含的所有图中实体工程，安全文明施工等。 2、乙方把门市地面、排水沟、散水做好。 3、乙方在施工现场的操作人员，应按照建筑工人安全操作规程及现场有关安全技术要求和现场管理制度进行施工，项目中所发生的大、小安全事故在贰万元之内由乙方自负，超出则由甲、乙双方协商

35KV变电站安装工程合同

GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月

合同书 第一部分协议书 发包人：XXXX矿业有限责任公司 承包人：XXXX建设（集团）有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。 工程地点：XX矿业有限责任公司。 工程内容：35KV变电站安装工程。 资金来源：自筹。 二、工程承包范围 承包范围：35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台；低压开关柜9台；变压器SF9-10000／35 10000KV A 3台；变压器SCB9-800／6 800KV A干式电力变压器2台；消弧线圈及小电流接地选线装置2套；无功补偿装置2套；交流电源屏1台；直流屏1套；继电保护为综合自动化，详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期：以具备开工条件发包人书面开工令为准； 2、竣工工期：收到开工令后40天完工。 总日历天数：40天 四、质量标准 工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，质量优良。 五、合同价款 金额（大写）：壹佰伍拾万元（人民币）。￥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书； 2、本合同专用条款； 3、本合同通用条款； 4、标准、规范及有关技术文件； 5、图纸； 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书

建设工程项目承包合同

工程项目承包合同 依照《中华人民共和国经济合同法》及《建筑市场管理条例》，山东齐泰实业集团股份有限公司荆常红项目部（以下称甲方）将 住宅楼的水电暖安装工程发包给（以下称乙方）双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方友好协商，结合本工程具体情况，特订立如下劳务承包协议，共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：住宅楼 2、工程地点： 二、承包方式：包清工，保文明施工，保工程质量，保安全，保工 期，保工程进度。 三、承包范围：室内给排水（含暖气立管）及电气安装工程，及卫 生洁具安装。 四、工作内容：室内给排水及电气工程 五、承包形式：乙方在经济上独立核算，自负盈亏。 六、工程质量：合格。 七、工期：08.4.1-08.11.30 八、结算及付款方式： 1、结算方式：按实际建筑面积每平方米22.5元，如乙方出副 材及设备工具则按每平方米24元结算。乙方负责现场用电及 文明施工用电，甲方按80元/天付给乙方，按本队职工发放工 资情况支付。

2、付款方式：在施工过程中预留期间按月进度平方数付总价 的20%，主体竣工付总价的40%，在安装期间，付月进度平方数总价的30%，达到竣工验收标准时付至90%，验收合格后付至95%，留5%保修金在保修期满一年后付清。 九、甲乙双方责任： ㈠甲方责任： 1、甲方密切配合支持乙方工作，有权对乙方在施工管理、工程质 量、进度及安全生产等进行实施指导监督工作。 2、甲方保证及时提供建筑材料，周转材料，机械设备等，并给乙 方施工及其他方面提供方便。 3、提供乙方人员的住宿，床铺，生活（扣回生活费）。 4、甲方有权对因乙方所造成的经济损失等问题进行处罚。 ㈡乙方责任： 1、乙方密切配合甲方工作，绝对服从甲方监督，保证认真抓 好施工管理，工程质量，工程进度，安全生产文明施工等。 2、在施工过程中，乙方保证绝对服从建设方、监理方、甲方 监督检查验收，并对所提出的问题及时修改。 3、乙方自备切割机、电锤，其他零星工具乙方若损失，自购赔 偿，乙方若使用甲方材料必须办理使用手续，若超出预算损 耗费用，由乙方承担经济责任，在工程款中扣除，若丢失甲 方材料，自购赔偿。 4、乙方应配备技术好，思想好，素质高的人员进场施工，人

工程合同签订必须注意的问题

工程合同签订必须注意的23个“坑” 1、如何认定内部承包合同？如何认定其效力？ 建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同，将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的，可认定为企业内部承包合同；当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由，主张该内部承包合同无效的，不予支持。 2、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力？ 发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证，与承包人签订建设工程施工合同的，应认定合同无效；但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的，可认定有效。 发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的，不影响建设工程施工合同的效力。 3、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力？ 建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致，但并不违反法律、行政法规强制性规定的，该约定应认定有效。

4、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力？ 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限的，该约定应认定无效。 5、如何认定开工时间？ 建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后，仍不具备开工条件的，应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的，应以实际开工时间确定。 6、如何认定工期顺延？ 发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的，该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，应遵从合同的约定。 7、发包人已经签字确认验收合格，能否再以质量问题提出抗辩，主张延期或不予支付工程价款？

工程类承包合同(通用模板)

承包合同（通用版） 甲方：深圳广田装饰工程有限公司内蒙古项目部（以下简称甲方） 乙方：班组(以下简称乙方) 甲方指定项目负责人： 乙方指定项目负责人： 根据甲方与亿利资源金威地产公司（以下简称建设方）签订的位于内蒙古乌兰察布盟集宁市康体中心项目施工合同，工期紧、任务重的原因，公司决定对该工程的分部分项工程实行企业内部班组承包的办法组织实施，由乙方承包分部分项工程。经甲乙双方协商，本着友好，平等，互信的原则签定以下内容： 一、承包的分部、分项工程名称及内容： （以下简称分项工程） 二、承包的方式与承包计费标准： 2.1包工包料总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.2单纯包工用工总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.3单项计价，按实结算。详见班组用工单。 本工程采用单价包干方式计价。 2.4 本工程零星用工点工单价为100 元/天。 三、工期要求： 3.1本工程具备施工条件后甲方通知乙方进场施工，按甲方排定的工程进

度表执行，乙方所承包的工程量约计天完工。如因特殊情况不能按期完工，应由甲方工地项目经理签证认可。甲方根据总的施工进度计划表，每月或每周制定《月进度计划》或《周进度计划》，对乙方每月或每周施工进度进行考核，如无故不能完成甲方下达的施工任务或影响其它工种的工作，乙方必须承担甲方给予的处罚和损失。乙方应根据施工实际情况，现场配备足够的施工人员。结合工程进度需要加班的应统一由甲方施工现场人员安排，不得无故拒绝，不得有违纪现象。如甲方安排加班乙方不服从而影响施工进度和质量，将视情节轻重予以每日200－1000元的罚款。因违纪造成甲方的损失，将追究乙方赔偿责任。 3.3乙方不得以任何理由停工。在具备施工条件后甲方通知进场，乙方须立即进场施工，否则甲方工地项目经理有权减少乙方的承包范围，甚至勒令乙方停止施工，终止本合同。 四、工程质量要求： 4.1乙方对分项工程质量全面负责，严格按照国家颁发的操作规程，建筑装饰工程施工及验收规范、质量检验评定标准以及设计图纸要求和消防标准，精心组织施工。确保工程质量符合建设单位要求的施工质量验收标准,达到合格工程质量标准。 4.2乙方在施工中发生质量问题，应及时报告甲方工地代表。如因乙方原因造成工程质量不合格，由乙方负责赔偿不合格部份工程材料，并承担返工责任、费用。因甲方现场指挥问题，造成工程质量不合格，甲方需相应补偿乙方返工造成的损失。返工工程施工不得影响施工总进度。若因乙方施工质量问题而使建设方拒付工程款，由此带来的一切损失由乙方负全责，甲方有权拒付乙方工程余款，情节严重的，甲方将要求乙方赔偿由此带来的经济损失。 4.3 隐蔽工程封闭前，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入下一道工序，在所有工序施工完成后，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入与各班组进行结算。 4.4 本工程采用工序交接检制度。乙方在接收或移交本分项工程时,应与上一道或下一道工序的班组负责人办理工序交接手续。在工程工序交接手续办理完毕后，上一道工序质量问题由下一道工序负责。