2020年二建《机电工程实务》真题及答案(案例分析题)

2020年二建《机电工程实务》真题及答案（案例分析题）

2020年二建《机电工程实务》真题及答案（案例分析题）

工业锅炉试运转合格的标准：①试运行系统应按设计要求全面投运，首尾衔接稳定连续运行并达到48h。②参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。

三、案例分析题

(一)

背景资料

某安装公司总包氨氢压缩分厂全部机电安装工程，其中氨氢压缩机为XX式。工作压力为32Mpa，电机与压缩机本体分两件进场，现场用齿式联轴器XXXX系统的XXX随机组订货，现场组装试验。

开工前，安装公司决定压缩机系统的机械设备、电气自动化、管道等XXX单位自行变换，防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的分包XXX安装公司对分包工程从技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行施工XXXX。

施工前，施工方案编制人员向施工作业人员作了分项、专利工程的施工XXXX，由于交底内容全面、重点突出、可操作性强，故施工中效果明显，工程进XXX。

试运行阶段，一台压缩机振动较大，经复查土建无施工质量问题，基XXXXXX质量全部合格;复查安装记录：垫铁设置合理且按规定定位焊接XXXXXXXX符合质量要求，测量仪器精度合格，各种环境因素对安装无影响。

XXXX进一步认真复查并处理。

考试时间

考试科目

9月24日

上午9:00—11:00

建设工程经济

下午14:00—17:00

建设工程法规及相关知识

9月25日

上午9:00—12:00

建设工程项目管理

下午14:00—18:00

专业工程管理与实务(10个专业)

问题：

1.【题干】压缩机系统的管道，按压力分应属于哪一类?应进行哪些试验?

【答案】10—100Mp 高压管道

设计压力大于1Mp 流体管道阀门进行壳体压力试验，密封性试验

根据我国《建筑法》的相关规定，下列表述：“建设工程开工后，施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地的省级建设行政主管部门申请施工许可证。”中，有( )处错误。

管道系统实验(压力试验，泄漏性试验，真空度实验)

2.【题干】对分包工程管理的主要依据有哪些?

【答案】对分包工程施工管理的主要依据是

工程总承包合同;分包合同;承包工程施工中采用的国家、行业标准

有关法律法规及规范、规程、规章制度;总承包方及监理单位的指令。

经总包批准的分包工程的《施工组织设计》或《施工方案》

3.【题干】施工方案交底主要包括哪些内容?

【答案】1.施工范围、工程量、工作量和施工进度要求;

2.施工图纸的解说;

3.施工方案措施;

【答案解析】本题考查的是设备及管道防腐蚀施工技术要求。涂底漆前应对标识、焊接坡口、螺纹等特殊部位加以保护。参见教材P153.

4.操作工艺和保证安全质量安全的措施;

5.工艺质量标准和评定方法

6.技术检验和检查验收要求

7.增产节约指标和措施

8.技术记录内容和要求

4.【题干】从资料中分析可能引起压缩机振动较大的原因是什么?哪个单位对此承担责任?

【答案】原因可能是：电机及压缩机底座的纵横中心线和标高，联轴器的径向，和轴向的同心度，产生偏差。

应由安装公司(总包)承担责任，因为总包对工程质量负总责。如果分包有责任，总包可以在此后对其追偿。

答：请先确认中国注册会计师协会是否已经开通了注会成绩查询入口，如果已经开通却无法登录，避开注册会计师成绩查询高峰期，或者换浏览器重试。

(二)

从以上分析可知，喷射混凝土作业条件是边坡相对稳定并且渗水量小。从四个选项内容可以看出，只有选项B.稳定性好、渗水量小符合。所以本题的正确项是“B”。

某成品燃料油外输项目，由4台5000m3成品汽油罐，两台10000m3消防罐X输泵和

工作压力为4.0MPa的外输管道及相应的配套系统组成。

具备相应资质的A公司为施工总承包单位，A公司拟将外输管道及配套系统X任务分

配给GC2资质的B专业公司。业主认为不妥。随后A公司征得业主同意X，土建施工分包

给具有相应资质的C公司，其余工程由A公司自行完成。

A公司在进行罐内环焊缝碳弧气创清根作业时，采用的安全措施有：36V安全X源作

为罐内照明电源：3台气刨机分别有3个开关控制，并共用一个总漏电保护开关X打开罐

体的透光孔，入孔和清扫孔，用自然对流方式通风，经安全检查，存在不X安全规定之处。

管道试压前，项目部全面检查了管道系统;试验范围内的管道已按图纸要求X焊缝已

XX合格并涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块1.6 级精度XX力表已经校验合

格待用;待试压管道与其他系统已用盲板隔离。项目部在上述检查XX出现了几个问题，并

出具了整改书，要求作用队限时整改。

由于业主负责的施工图设计滞后，造成C公司工期延误20天，窝工损失XX万元人民币，C公司向A公司提请工期和费用索赔。A公司以征地由业主负责，XX公司应向业主索

赔为由，拒绝了C公司的索赔申请。

问题：

1.【题干】说明A公司拟将管道系统分包给B单位不妥的理由。

【答案】主体工程禁止分包

该管道因输送甲类可燃液体(汽油)为GC1级，B公司不具备此资质

2.【题干】指出罐内清根作业中不符合安全规定之处，并阐述正确的做法。

【答案】密闭空间作业1.电压应为36v照明电源

共用一个总漏电保护开关

【解析】电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘H型钢;为确保炉膛内压力波动时炉膛

有一定的强度，在炉墙上设有足够强度的刚性梁。一般每隔3m左右装设一层，其大部分

采用强度足够的工字钢制成。参见教材P3。

自然对流方式通风

(三)

某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程，包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管道、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等。

燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测，因阀门和法兰未到货，迟迟未能焊接，为了不影响单机试运行的进度要求，阀门和法兰到达施工现场后，安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊，阀门同时安装就位。

安装工程公司项目部总工程师组织编写了加热炉、燃油泵等动力设备的单机试运行方案，报建设单位进行了审批，按照试运行方案，安装工程公司项目部组织了单机试运行和联动试运行。

安装工程公司项目部向建设单位提交的竣工工程施工记录资料有：图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;焊缝的无损检测记录;质量事故处理报告及记录。建设单位认为：安装工程公司项目部提交的施工记录资料不全，要求安装工程公司项目部完善、补充。安装工程公司项目部全部整改补充后，建设单位同意该工程组织竣工验收。

问题：

1.【题干】阀门在安装前应检查哪些内容?

【答案】一、文件性查验

查验质量证明文件，阀门上应有制造厂铭牌，铭牌和阀体上应有制造厂名称、阀门型号、公称压力、公称通径等标识

二、外观检查

三、实验

阀门进行壳体压力试验，密封性试验

2.【题干】指出安装工程公司项目部组织试运行的不妥之处，并予以纠正。

【答案】1.安装工程公司项目部马上安排施工人员进行管道和法兰的施焊，阀门同时安装就位

2.单机试运行方案，报建设单位进行了审批，按照试运行方案，安装工程公司项目部组织了单机试运行和联动试运行。

3.【题干】工艺管道工程质量验收记录填写的主要内容有哪些?

开淌损坏的原因。沥青胶结材料耐热度偏低;使用了未经处理的多蜡沥青;沥青胶结材料涂刷过厚;屋面坡度过陡，而采用平行屋脊铺贴卷材;采用垂直屋脊贴卷材，而在半坡进行短边搭接等。

【答案】施工技术资料，产品证明，施工资料，验收时抽查记录，分批工程质量验收

4.【题干】安装工程公司项目部应补充哪些竣工工程施工记录资料?

【答案】各检验批、各分项、子分部、分部工程质量验收记录。

通信系统足交通工程机电设施的重要组成部分，它为高速公路各级运营管理部门相互之间以及与公用网间提供不间断的电活、传真和数据服务;为高速公路收费、监控等系统提供专用、实时、高速和高可靠性的数据、图像传输平台和传输通路;为道路使用者提供紧急呼救的求援服务;为全省高速公路组织会议电视网。

通管、管道压力试验、系统测试，各种材料试验。

感谢您的阅读，祝您生活愉快。

二建机电案例分析题

背景：某新建坑口电厂一期安装工程，装机容量为2×30MW的汽轮发电机组，采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉，锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理，所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A施工单位承包，其中：2×30MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始，与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高，焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系，根据分析现场的危险源，制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。 问题： 1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么? 答：建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥，因为初步设计刚刚开始，施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是：工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案? 答：B施工单位应编制单位工程施工组织设计，其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。 3、施工总平面布置应考虑的主要容有哪些? 答：十二项容：已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。

2014-2017-年二级建造师《法规》多选真题及标准答案汇总

２0１4－2017 年二级建造师《法规》多选真题及答案汇 总 ２018年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界名师精心解析，精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为２0１8年6月２－3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了２０１４-2017 年二级建造师《法规》多选真题及答案汇总，赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 2017 二级建造师《法规》多选真题及答案 多项选择题(共20 题，每题2 分,每题的备选项中，有２个或2 个以上符合题意,至少有一个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得０．５分）61．下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。 A．联合体未提交共同投标协议 B．投标报价高于投标文件设定的最高投标限价 C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字 D．投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改 E．投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应 【答案解析】AＢCE 主要考察评标委员会否决投标的规定。Ｐ80 ６２．关于劳务派遣的说法,正确的有( )。 A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位 B．经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记 C.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用 D.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施 E．劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离 【答案解析】BDE 主要考察劳务派遣的规定。P１37－138 63.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环 境噪声污染的建筑施工作业有（)。 A.抢修作业 B．抢险作业 Ｃ.生产工艺上要求必须连续进行的作业 Ｄ.保密工程作业

2014年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2014年二建机电真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（）。 A．激光准直仪B．激光经纬仪 C．激光指向仪D．激光水准仪 2．关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（）。 A．垂直使用时，作用力应通过承压中心 B．水平使用时，应有可靠的支撑 C．随着工件的升降，不得调整保险垫块的高度 D．顶部应有足够的工作面积 3．一般情况下，焊接厚度为3．5mm的焊件，选用的焊条直径是（）。 A．2mm B．3.2mm C．4mm D．5mm 4．设备安装工程的永久基准点使用的材料，最好采用（）。 A．钢铆钉B．木桩 C．普通角钢D．铜棒 5．封闭母线找正固定的紧后工序是（）。 A．导体焊接B．外壳焊接 C．电气试验D．与设备连接 6．管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的（）。 A．1/5 B．1/4 C．1/3 D．1/2 7．锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。 A．压力试验B．泄漏试验 C．灌水试验D．通球试验 8．直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（）。 A．吹扫清洗B．压力试验 C．无损检测D．防腐保温 9．管道保温作业正确的做法是（）。 A．伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B．用铝带捆扎保温层，每节管壳至少捆扎一道 C．阀门的保温应采用可拆卸式结构 D．同层保温预制块的接缝要对齐 10．下列耐火材料中，属于中性耐火材料的是（）。 A．高铝砖B．镁铝砖 C．硅砖D．白云石砖 11．高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用（）。 A．石棉水泥密封B．橡胶圈密封 C．铅密封D．膨胀性填料密封 12．高层建筑为防止侧击雷电，应在环绕建筑物周边设置（）。 A．避雷针B．均压环 C．接地线D．引下线 13．通风与空调系统经平衡调整后，各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于（）。A．5% B．10% C．15% D．20% 14．将4个１ＫΩ（21℃）。镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度21℃，传递到变送器的电阻值是（）。 A．０．５ＫΩB．１．０ＫΩ C．２．０ＫΩD．４．０ＫΩ 15．拽引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（）。 A．土建交接检验B．轿厢导轨安装 C．随行电缆安装D．安全部件安装 16．下列施工计量器具中，属于强制性检定范畴的是（）。 A．声级计B．超声波测厚仪 C．压力表D．垂直检测尺 17．用于电力线路上的电气设备是（）。 A．金具B．集箱 C．断路器D．叶栅 18．下列设备中，属于特种设备的是（）。 A．风机B．水泵

二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)

二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例 题一) 本文“二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)”，跟着二级建造师考试网来了解一下吧。希望能帮到您！ 案例一 某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2209)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。 在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图(时间单位：月)形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况。施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。 问题： 1.【题干】本单位的施工组织设计中应包含哪些基本内容? 【答案】 (1)编制依据;

(2)工程概况; (3)施工部署; (4)施工进度计划; (5)施工准备与资源配置计划; (6)主要施工方法; (7)施工现场平面布置; (8)主要施工管理计划。 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 2.【题干】施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格? 【答案】施工单位技术负责人或其授权的技术人员 (上级承包单位技术负责人或其授权人) 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 3.【题干】写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况：如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月? 【答案】 E 工作延后了一个月; F 工作延后了两个月; D 工作延后了一个月。 如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是13个月。

二建市政实务案例分析技巧

案例分析技巧 一、只要问到质量控制，特别是材料方面的质量控制。（砼、无机结合材料、沥青） 七点：1、原材料合格。2、配合比准确，3、搅拌均匀。4、运输覆盖。5、摊铺浇筑满足规范要求。 6、碾压货振捣满足规范要求。 7、养护达到养护要求。 二、答所有题目，点要多字要少。 三、答任何题目，质量问题在哪里。违反了什么条例。一问原因在那里 答题三步骤：1、首先回答对错。2、二步答错误之处，首先写（错误之处在于不符合规范），然后抄背景，如果不知道错在那里，将背景里有关质量施工时的步骤全部认为是错的，反正错了不扣分。3、三步答正确做法，(首先写正确的做法是根据规范)如果万一不知道正确做法，将背景里的步骤全部反向答。 四、抄题目，抄背景，将背景里的错误之处一一列出， 五、如题目考到这样做的依据是什么，证据是什么 必须写依据法律法规、设计文件、规范标准 六、题目出现任何要问原因，先抄背景，如不记得，再从人机料法环五方面写。 七、如果题目要针对特点提出问题，把特点写出来，抄背景。 任何（案例分析中出现下列题型，必须照写） 1：任何模板、支架的验算：强度、刚度、稳定性。 2：任何市政工程确定任何参数不凭经验，必须一律通过实验。 3：任何工程的技术交底做法：单位工程、分部工程和分项工程开工前，工程项目部技术负责人应对承担施工的负责人货分包方全体人员进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档，不能代签。 4：任何工程的前期准备工作5项：组织准备（组建项目部，安排施工队伍），技术准备（熟悉图纸，编制施工方案，技术交底，测量放样）物资准备（材料、机具）现场准备（拆迁、三通一平，临时设施、环保文明）地上地下管线，建筑物原始资料。 5：任何成本的管理几个步骤：预测、决策、计划、控制、核算、分析、考核（成本考核） 6：任何施工组织设计、施工方案、变更方案的确定程序。 均有施工项目部编制后，经项目经理批准后，报送上一级技术负责人（总公司）审批，填写审批表，加盖公章，有变更时，还要有变更审批程序，最后报监理工程师审批。 7：任何工程的设计变更：项目部提出书面的变更要求，经项目经理批准后，报监理工程师，由监理通知甲方，再由甲方联系设计到现场勘查后再出。 8：任何总分包关系：总包对分包负责，分包服从总包，总包对分包承担连带责任。 9：任何方案的内容一定包括：施工方法、施工机具、施工顺序、技术质量安全文明措施。 10：任何工程任何事项的控制（资金、材料等）：确定目标值，测定实际值、目标与实际比较、纠偏。11：任何材料进场须有证件：产品合格证、质量证明书、生产许可证、检验试验报告、使用说明书，营业执照。 12：任何工程模板设计包括内容：形式和材料，模板的强度刚度稳定性，防止变形和位移措施，节点构造措施，隔离剂，风载作用下，拆迁措施。 13：任何工程关于雨季施工要写：及时掌握天气预报，防雨、排水。道路还要假山分段施工和快铺快完快速施工 14：一看见题目中有技术二字：就必须写根据规范。 15：如不要求计算时间参数，坚决不计算时间参数。 16：任何工程索赔程序：提出意向——发出索赔报告——审核——终结 管道施工质量：基槽、基础、吊装、试验、回填。 17：如一般组织设计中的网络图总工期和合同工期一样。如施工中发生工期延误，要压缩关键线路

2018年二建法规真题及答案

1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人 B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人 D．营利法人，非营利法人和特别法人 【答案】D P8 2．关于代理的说法，正确的是() A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D．表见代理是有权代理 【答案】C P11-14 3．关于物权的说法，正确的是（） A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B．用益物权人可以是该物的所有权人 C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D．物权的变动只能基于合同关系 【答案】C P16-19 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是() A．实用新型以申请时所附的说明书为准 B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D．三类专利均以权利要求的内容为准 【答案】C P27 5．关于留置的说法，正确的是()。 A．留置权属于债权 B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 【答案】D P34 6．关于财产保险合同的说法，正确的是() A．保险合同不可以转让 B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D．被保险人应当与投保人一致 【答案】C P35-36 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是() A．解除合同 B．继续履行 C．罚款 D．合同无效 【答案】B P41 8．根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。 A．对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B．国防、外交等国家行为 C．行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D．行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348

二建机电实务试卷真题及答案完整版

2014年二建机电实务试卷真题及答案 一、单项选择题（共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（）。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 【答案】B 【解析】激光经纬仪，常用于设备安装定线定位和测设已知角度。参见教材P21 2.关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（）。 垂直使用时，作用力应通过承压中心 B.水平使用时，应有可靠的支撑 C.随着工作的升降，不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【答案】C 【解析】C错，使用千斤顶时，应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度。 参见教材P23 3．一般情况下，焊接厚度为的焊件，选用的焊条直径是（）。

【答案】B 【解析】焊条厚度为3~4mm时，焊条直径为，参见教材P29 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料，最好采用（）。 A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 【答案】D 【解析】设置永久中心标板和永久基准点，最好采用铜材或不锈钢制作。 参见教材P36 5.封闭母线找正固定后紧后工序是（）。 A.导体焊接 B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接 【答案】A 【解析】封闭母线的安装程序：核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封母线与设备连接。参见教材P44 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量为位移值的（）。

5 4 3 2 【答案】D 【解析】导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移，偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定，绝热层不得妨碍其位移。参见教材P57 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（） A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 【答案】D 【解析】锅炉本体受热面安装一般程序: 设备清点检查一通球试验一联箱找正划线一管子就位对口和焊接。参见教材P70 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（） A.吹扫清洗 B.压力试验 C.无损检测 D.防腐保温 【答案】B 【解析】直接安装在管道上的仪表安装完毕后，应随同设备或管道系统进行压力试

二建建筑实务考试(案例五大题型)

案例题型一：进度控制与索赔案例 相关知识点：①双代号网络计划中时间参数计算，关键路线的确 定和计算（计划）工期的计算，同时掌握各事件 发生后实际工期的计算。 ②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因： 可进行工期索赔和费用索赔；不可抗力原因：可 进行工期索赔，一般情况下不能费用索赔。若不 可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔， 参照教材P213页内容;承包方原因：不可以进行 工期索赔和费用索赔。 ③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小；若 该项工作在关键路线上，即总时差为0时，延误 几天就索赔几天；若该项工作不在关键路线上， 即总时差不为0时，索赔天数为延误天数减去总 时差的差额。 ④费用索赔与是否在关键路线无任何关系，发生了 多少费用，即可索赔多少。同时特别重点注意教 材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素， 如下所示： 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价 款； 工程造价管理部门公布的价格调整； 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工 累计超8h； ⑤索赔能够成立的3个前提条件，《施工管理》教材 P229。 与合同对照事件已经造成了承包人工程成 本的额外支出或直接工期损失； 造成工期损失和费用增加的原因按合同约 定不属于承包人的行为责任或风险责任； 承包人按波合同规定的程序和时间提交索 赔意向通知和索赔报告。 ⑥索赔意向通知包括的内容， 《施工管理》教材P230。 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述； 索赔事件的发展动态； 索赔依据和理由； 索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 案例题型二：安全与现场管理案例 相关知识点：1）安全控制： ①分析安全事故的原因（直接原因、间接原因、 主要原因）。 ②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材 P184页。 轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害； 重伤，损失工作日等于和超过1.5且最多不超过 6000工日的失能伤害； 死亡，超过6000工作日的失能伤害。 ③安全事故处理的原则（“四不放过”原则）的具体 内容：《施工管理》教材P185页 事故原因未查明不放过； 事故责任者和员工未受到教育不放过； 事故责任者未处理不放过； 整改措施未落实不放过。 ④安全事故报告的内容：《施工管理》教材P185页。 事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名 称； 事故的简要经过； 事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计 的直接经济损失； 事故的初步原因； 事故发生后采取的措施及事故控制情况； 事故报告单位或报告人员； 其他应当报告的情况。 ⑤安全事故现场处理工作内容，《施工管理》教材P186页。 施工单位的事故处理是落实“四不放过”原 则的核心环节，当事故发生后，事故发生单 位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员 和财产，防止事故蔓延扩大；施工现场要建 立安全事故登记表，对发生事故人员的姓 名、性别、年龄、工种等级，负伤时间、负 伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因 记录归档；对安全事故必须进行以“四不放 过”为原则的事故分析，查出原因、分清责 任、提出防范措施；坚持安全事故月报制度， 当月无事故也要报空表。 ⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况， 教材P102～104页。 对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施 工方案，有：基坑支护、降水工程、土方开对达 到一定规模危险性较大的工程，承重支撑体系， 起重吊装及安装拆卸工程，脚手架工程，拆除、 爆破工程，建筑幕墙工程，钢结构、网架和索模 结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、 顶管及水下作业工程，预应力工程，采用新技术、 新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的 工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专 项施工方案后需请专家论证，有：深基坑工程， 模板工程技支撑体系，起重掉及安装拆卸工程， 脚手架工程，拆除、爆破工程，施工高度50m及 以上的建筑幕墙安装工程，开挖深度超过16m的 人工人工挖孔桩工程，地下暗挖工程，顶管工程， 水下作业工程，采用新技术、新材料、新工艺、 新设备及尚无相关技术标准的工程。 ⑦脚手架安全控制要点（P156），脚手架定期检查的 内容（P157），基坑支护安全控制要点（P181）。

2018年最新一建二建实务案例分析技巧

2018年一建（二建）实务案例分析技巧 一．一建（二建）案例题答题注意事项： 1．一建（二建）实物案例题惯用的几种问法： ①做法等是否正确？（两种类型：以上或一条）为什么？正确的应怎么做？ ②文件、报告、记录、台帐等内容是否全面？否则请补充完整！ ③制定的措施等是否妥当？往往是移花接木、权限滥用、工序或顺序颠倒、时间错误。 ④出现的情况、事件、事故改如何处理？理由？ ⑤直接设问？比如价格调整的原则、控制的措施、工期计算、指出关键线路等。2．一建（二建）专业案例题隐含的信息特征： ①时间：会涉及工期、进度划分、双节点网络图、工期索赔、保修责任期划分； ②地点：会涉及地下作业、高空作业、交叉作业带来的危险源和人身事故，与此有关的施工方案； ③气候和环境：会涉及夏季的高温（大体积砼）、多雨、泥石流、雷电；冬季的风雪冰霜、低温所造成的各种问题； ④人物：各级管理人员、特殊作业人员、总分包、业主、监理、政府管理部门人员； ⑤矛盾：因为施工作业而发生的各种问题；从而引发了那么多的“是否妥当？是否正确？为什么？”。 3、案例应试技巧 ①有选择地多背诵现有的各种类型案例题（特别是真题），有助于增加应试能力和培养应试信心；（相信量变到质变，熟能生巧的道理） ②仔细阅读背景资料，查找隐含其中的有用信息，在题目中有关文字下面划线作出标记；针对每一个小问题，在考题纸的卷面上列出你准备回答的要点（主要的论点及依据），这样就可以直接在答题纸上书写答案了。考虑清楚了再下笔，减少涂改；答题前先看清题意，尔后对每一小问都须作出“是或不是”、“能或不能”的肯定回答（每一小问题的编号都写好，留出空白。回答不出的就跳过，挑能回答的先做），这样可以增加得基本分的机会；

2014二建法规真题与答案

2014二级建造师法规考试试题 一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。 A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在迚设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业部常设机构 2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。 A．乙的行为属于法定代 理 B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义 务 D．甲应承担付款义务3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。A．所有权 B．用益物权

C．担保物权 D．准物权4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D．未经登记，不动产交易合同无效 5．工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。 A．专利权 B．商标权C．著作权 D．发明权6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。 A．厂房 B．可转让的专利权 C．生产原材料 D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。A．生产设 备 B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物 D．集体所有的宅基地

8．施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年不得担任何施工企业的主要负责人、项目负责人。该期间的起算时间为（）。 A．犯罪行为发生之日 B．案件移送审查之日 C．刑罚执行完毕之日 D．刑事判决生效之日 9．某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明生效判决的部分容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（）个月。 A．24 B．18 C．12 D．6 10．关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。 A．个人可以承揽分包工程业务 B．建设单位有权直接指定分包工程承包人 C．建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝D．承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包

2018年二建机电真题解析-刘伏生-05.28

2014年真题 一、单选题 1. 常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器室（）。 A．激光准直仪 B．激光经纬仪 C．激光指向仪 D．激光水准仪 【答案】B 【解析】 此题考查的是机电工程项目中常用的测量仪器。激光经纬仪用于施工及设备安装中的定线、定位和测设已知角度。通常在200m内的偏差小于1cm。参考教材P21. 2. 关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（）。 A．垂直使用时，作用力应通过承压中心 B．水平使用时，应有可靠的支撑 C．随着工件的升降，不得调整保险垫块的高度 D．顶部应有足够的工作面积 【答案】C 【解析】 此题考查的是千斤顶的使用要求。使用千斤顶时，应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度。 参考教材P23. 3. 一般情况下，焊接厚度为3.5mm的焊件，选用的焊条直径是（）。 A．2mm B．3.2mm C．4mm D．5mm 【答案】B 【解析】此题考查的是焊接工艺参数的选择。焊条直径与焊件厚度的关系如下表： 参考教材P29. 4. 设备安装工工程的永久基准点使用的材料，最好采用（）。 A．钢铆钉 B．木桩 C．普通角钢 D．铜棒 【答案】D 【解析】 此题考查的是永久基准线和基准点的设置要求。在较长安装期间和生产检修使用时，需要长期保留的基准线和基准点最好采用铜材或不锈钢材制作。 参考教材P36. 5. 封闭母线找正固定的紧后工序是（）。 A．导体焊接 B．外壳焊接 C．电气试验 D．与设备连接

【答案】A 【解析】 此题考查的是封闭母线的安装程序。封闭母线的安装程序如下：核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封闭母线与设备连接。参考教材P44. 6. 管道滑动支架以支承面中心为起点进行反向安装的偏移量应为移植的（）。 A．1/5 B．1/4 C．1/3 D．1/2 【答案】D 【解析】 此题考查的是工业管道施工技术中支、吊架安装。导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整，不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移，偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定，绝热层不得妨碍其位移参考教材P57.。 7. 锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（）。 A．压力试验 B．泄露试验 C．灌水试验 D．通球试验 【答案】D 【解析】 此题考查的是锅炉本体受热面安装技术。锅炉本体受热面安装的一般程序如下：设备清点检查→通球试验→联箱找正划线→管子就位对口和焊接。 参考教材P70. 8. 直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（）。 A．吹扫清洗 B．压力试验 C．无损检测 D．防腐保温 【答案】B 【解析】 此题考查的是自动化仪表设备的安装要求。直接安装在管道上的仪表安装完毕后，应随同设备或管道系统进行压力试验。参考教材P82. 9. 管道保温作业正确的做法是（）。 A．伴热管道与管道间的空隙应填充材料 B．用钢带困扎保温层，每节管壳至少捆扎一道 C．阀门的保温应采用可拆卸式结构 D．同层保温预制块的接缝要对齐 【答案】C 【解析】 此题考查的是管道保温层施工技术。有伴热管的管道保温层施工时，伴热管与主管线之间应保持间隙；用钢带困扎保温层，每节管壳至少捆扎两道；采用预制块做保温层时，

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准，你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们，要抓紧备考了。学习有方法，专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例，帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程，建筑用地面积61672 m2，总建筑面积45026 m2，其中地上部分建筑面积为42589 m2，人防地下室建筑面积为2437 m2，建筑层数地上五层，地下一层，建筑总高度23.4m，现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m，西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖，内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时，项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用： 土方工程：土方开挖采用机械一次挖至槽底标高，再进行基坑支护，基坑支护采用土钉墙支护，最后进行降水。 脚手架工程：外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时，要从底到顶，先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆，最后搭设剪刀撑，并由底至顶连续设置。脚手架搭好后，铺设脚手板。拆除脚手架时，为了加快施工进度，可以上下同时作业，先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程：直径12 m m以上受力钢筋，采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题： 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.sodocs.net/doc/8a1316957.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析： (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法，违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离，一次挖到底后再支护，会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为：直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接，剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求，不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定，脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时，必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定： 1)脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取 130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时， 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.sodocs.net/doc/8a1316957.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版

2015年二建法律法规真题及标准答案解析

２01５年二建法律法规真题及答案解析 1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。? A.项目经理承担 B．企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 【参考答案】B.本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承担,而不是项目经理本人承担,也不是由项目经理部承担;项目经理签字的材料款，如果不按时支付,材料供应商应当以施工企业作为被告, 而不能直接告项目经理个人,也不能告项目经理部。参见教材Ｐ９。 2.关于委托代理终止情形的说法,正确的是()。 A.被代理人恢复了民軎行为能力? B.被代理人取得了民事行为能力?Ｃ.指定单位取消指定 D．代理期间届满或者代理軎务完成?【参考答案】Ｄ．本题考查的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止：(１）代理期间届满或者代理軎务完成“2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托; (3）代理人死亡;（４）代理人丧失民軎行为能力；（5)作为被代理人或者代理人的法人终止。参见教材P11。 3.甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂80０万元，乙工厂在2０年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景,合同签订生效后甲公司即支付了全部款项,后来,甲公司将Ａ地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是( )。 A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C．甲公司给定的权利自合同公正后获得 D．甲公司转让Ａ地块后,丙公司不享有该项权利 【参考答案】A.本题考查的是与土地相关的物权。地役权:为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。选项B，担保物权:权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形,依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项C，地役权合同生效时地役权设立(可登记，也可不登记)。选项Ｄ，需役地及需役地的用益物权转让时,受让人同时享有地役权。参见教材P1７～18. ４.关于不动产物权设立的说法以,正确的是()。 A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立尾自履登记 C．不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D．不动产登记由合同签订地的登记机构办理 【参考答案】A。本题考查的是物权的设立、変更、转让、消灭和保护。选项 B,未经登记,不发生效力;选项C,不动产权的设立,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力;选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。参见教材P18-

“2020二级建造师《机电实务》真题及答案备考“2020

2014年二级建造师《机电实务》真题及答案 一、单项选择题（共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是（）。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 【答案】B 2.关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（）。 A.垂直使用时，作用力应通过承压中心 B.水平使用时，应有可靠的支撑 C.随着工作的升降，不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【答案】C 3.一般情况下，焊接厚度为3.5mm的焊件，选用的焊条直径是（）。 A.2mm C.4mm D.5mm 【答案】B 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料，最好采用（）。 A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 【答案】D 5.封闭母线找正固定后紧后工序是（）。 A.导体焊接

B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接 【答案】A 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量为位移值的（）。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 【答案】D 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中，设备清点检查的紧后工序是（） A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 【答案】D 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行（） A.吹扫清洗 B.压力试验 C.无损检测 D.防腐保温 【答案】B 9.管道保温作业正确的做法是（）。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料。 B.用钢带捆扎保温层，每节钢壳至少捆扎一道。 C.阀门的保温应采用可拆除式结构 D.同层保温预测块的接缝要对齐 【答案】C 10下列耐火材料中，属于中性耐火材料是（）

2014二级建造师法规考试真题及答案

2014二级建造师法规考试试题（代码22） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（B ）。 A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业内部常设机构 2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ D ）。 A．乙的行为属于法定代理B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务D．甲应承担付款义务 3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（B ）。 A．所有权B．用益物权 C．担保物权D．准物权 4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（A）。 A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D．未经登记，不动产交易合同无效 5．工程建设中使用的计算机软件是（C）保护的客体，受知识产权保护。 A．专利权B．商标权 C．著作权D．发明权 6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（D ）。 A．厂房B．可转让的专利权 C．生产原材料D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（ D ）。 A．生产设备B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物D．集体所有的宅基地 8．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。 B A．行政处分B．违约责任 C．行政处罚D．交纳罚金 9．以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ B ）。 A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．市场主体的自我综合信用评价 D．行业协会协助政府部门的综合信用评价 10．承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ C ）。

二建机电历年真题部分案例

【2017年真题】背景资料（节选）——招投标 某建设单位新建传媒大厦项目，对其中的消防工程公开招标，由于该大厦属于超高层建筑，且其中的变配电房和网络机房消防要求特殊，招标文件对投标单位专业资格提出了详细的要求。招标人于3月1日发出招标文件，定于3月20日开标。 投标单位收到招标文件后，其中有三家单位发现设计图中防火分区划分不合理，提出质疑。招标人经设计单位确认并修改后，3月10日向提出质疑的三家单位发出了澄清。 3月20日，招标人在专家库中随机抽取了3个技术经济专家和2个业主代表一起组成评标委员会，准备按计划组织开标。被招标监督机构制止，并指出其招标过程中的错误，招标人修正错误后进行了开标。 问题： 指出招标人在招标过程中的错误。 答案： 招标人在招标过程中的错误： 1）澄清未发给所有投标单位； 2）澄清时间过晚（或不足15天）； 3）评标专家中技术经济专家比例不足（或少于2/3）。 【2013年真题】背景资料——招投标 A、B、C、D、E五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承建合同。B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件，在投标截止时间前一小时，递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。按评标程序，C施工单位中标。 C施工单位经过5个月的努力，完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整；完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温，随后对管道系统组包试压。 管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿，外输气压缩机的涡壳进水。C施工单位按质量事故处理程序，更换了盲板并立即组织人员解体压缩机，清理积水，避免了叶轮和涡壳遭受浸湿。由于及时调整了后续工作，未造成项目工期延误。 问题： 1、分别说明A单位的标书和B单位的变更文件能否被招标单位接受的理由。 2、管道系统试压中有哪些不妥之处？ 3、管道系统试压还应具备哪些条件？ 4、C施工单位处理涡壳进水事故的处置是否妥当？说明理由。此项处置属于哪一种质量事故处理方式？ 答案： 1.B单位的变更文件可以接受。（1分） 理由: B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件，在投标截止时间前一小时，递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。是补充文件，属于有效投标文件。（2分） A单位不能接受。（1分） 理由：A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。属于废标。（2分） 2.不妥之处：1）隔离盲板采用耐油橡胶板（1分） 2）涂漆、保温后对管道试压（1分） 3）系统组包试压（1分） 3.管道试压前要具备的条件8条，每条1分。 【2012年10月真题】背景资料——合同

二建机电-实务案例题

二建机电实务案例题 某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定，设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件： 事件1：施工招标过程中共有5家(A、C、D、E、F)安装公司竞标。其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交，在投标文件的截止时间后30min送达；F安装公司的招标文件未密封。 事件2：空调设备保温工程施工完毕，并已作检查验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑，要求A安装公司作再次进行检验，A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。事件3：在业主的要求下，A公司进行了检验，空调设备保温合格，A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。事件4：业主采购的工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，由此增加了设备保管费支出。 问题： (1)E、F安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审?为什么? (2)针对事件2，A公司的做法是否妥当?请说明。 (3)针对事件3，A公司的要求是否合理?请说明。 (4)针对事件4，A公司可否向业主申请增加的设备保管费?请说明。 (1)对E、F公司的投标文件不评审，按照《招标投标法》，逾期送达的投标文件视为废标；未密封的投标文件视为废标。 (2)A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系，A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任进行检验。 (3)A公司的要求合理。发生的全部费用应由业主承担，可以顺延工期。 (4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。因为业主供应的设备提前进场，导致保管费用增加，属于业主责任，由业主承担发生的保管费用。 A公司在国外承包一项咖啡生产线工程，合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件，施工期间，该国因闹学潮而触发了大规模的罢工，该咖啡生产线项目也受罢工影响，部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因此致函业主提出索赔，指出罢工应视为不可抗力事件。该国的宪法规定罢工是非法，但在执行时对罢工却是默许的，从来不曾视为不可抗力事件，因此业主拒绝A公司的索赔要求。由此引起双方争端，最后诉诸国际仲裁。 仲裁法庭在裁决该案时，首先查阅承包合同，未发现对罢工有明确的规定，合同中有一条款规定：“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行”，于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。 问题： (1)索赔处理中要求具备哪些合同基本知识? (2)该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧? (3)在索赔报告中应叙述哪些内容? (4)索赔报告的关键部分应有哪些内容?