招投标第九章作业

第九章

1、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（单项索赔）

2、《建筑工程施工合同示范文本》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（28天）内给予答复

3、施工过程中最高的行为准则是（合同）。

4、由于第三方原因造成的损失，承包商应向（业主）进行索赔。

5、工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为（工期延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，合同被迫中止的索赔）。

6、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（特定情况下，被迫采用的一种方式）。

7、发包方向承包方索赔的事件( 工程质量等级不符合合同约定）

8、施工中的费用索赔出现的原因是（非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿）

9、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（施工单位施工机械损坏）建设单位未及时供应施工图纸业主原因要求暂停全部项目施工因设计变更而导致工程内容增加

10、下列关于施工索赔的说法中错误的是（索赔是单向的）。索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失

11、下列关于施工索赔的说法不正确的是（索赔只是减小损失的一种方法，并不是挽回成本损失的重要手段）。索赔是合同管理的重要环节索赔要求提高文档管理的水平索赔是计划管理的动力

12、单项索赔（是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔）

13、下列关于施工索赔的处理过程正确的是（（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7））（1）意向通知（2）证据资料准备（3）索赔报告的编写（4）提交索赔报告（5）索赔报告评审（6）谈判解决（7）争端的解决

14、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（单项索赔）

15、承包人发出索赔意向通知后，（工程师）有权不马上处理该项索赔。

16、《建筑工程施工合同示范文本》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（28天）内给予答复。

17、施工过程中最高的行为准则是（合同）

18、由于第三方原因造成的损失，承包商应向（业主）进行索赔。

19、下列选项中说法正确的是（承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔）

20、对于审核索赔计算且注意的问题，下列说法有误的一项是（停工损失中，以日工费计算）工程量表中的单价是综合单价闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等报酬。通常采取人工单价乘以折算系数计算正确区分停工损失与因监理工程师临时改变工作内容或作业方法的功率降低损失的区别

21、解决工程建设索赔最理想的方法是（通过协商解决）

22、某漫灌沟槽开挖分项工程采用单价合同承包，价格为18000元/km，计日工每工日工资标准30元，管沟长10km。在开挖过程中，由于建设方原因，造成施工方8人窝工5天，施工方原因造成5人窝工10天。由此，施工方提出的人工费索赔应是（1200）。

23、在施工中发生重大索赔事件，为保证索赔证据具有法律效力，需由（工程师）签字认可方可生效。

24、工程师指令承包商加速施工，进行某些工作或变换某些材料时所造成的工程索赔，其原因可归结为（工程师指令）。

25、(工程师现场口头指令)不属于工程索赔证据来往信件各种会议纪要工程照片

26、有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（因合同文件引起的索赔）

27、( 承包人工程管理不当造成费用增加)不是施工索赔的理由。发包人延误支付期限造成承包人的损失非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用非承包人的原因导致工程暂时停工

28、承包商应在索赔事件发生后（28）天内向工程师递交索赔意向通知。

29、要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（费用索赔）

30、承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（工程变更索赔）

31、索赔事件主要表现为（工期的延长和费用的增加）

32、在FIDIC合同条件中，有关索赔内容的论述正确的是（可索赔利润时，一定可索赔费用）。

1、施工索赔发生的原因大致有（A B C E ）A 建筑过程的难度和复杂性增大B合同文件前后矛盾和用词不严谨 C 建筑业经济效益的影响 D 项目及管理模式的变化 E 由于管理人员管理不当造成的损失

2、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是（A B C D）A 按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔B 按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔C 按索赔发生的原因，延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔D 按索赔依据的理由分类，可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔E 按索赔依据的理由分类，可分为合同内索赔、合同外索赔

3、工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为（A B D E ）。A 工期延误索赔B 工期变更索赔C 合同中默示的索赔D 工期加速索赔E 合同被迫中止的索赔

4、下列关于索赔处理原则说法正确的是(A B E )。A 合同条件是处理纠纷的直接依据B 要建立严密的工程日志和业务纪录C 中期付款期间发生索赔最好留待最后综合处理D 对于索赔的控制通常只能在索赔事件发生后进行E 及时处理单项工程索赔对业主和承包商都有利

5、工程索赔的依据有（A B C E ）A 工程检验报告B 工程进度计划C施工合同文本及附件D施工许可证E招标文件

6、业主设计变更导致工程暂停1个月，则承包商可索赔的费用有（B C D ）。A 利润B人工窝工费C 机械设备窝工费D增加的现场管理费E贷款利息

7、索赔意向通知，通常包括以下内容（A B C D）A事件发生的时间和情况的简单描述B 合同依据的条款和理由C有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态D对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意E 索赔的金额

8、证据资料准备包括（A B C D E ）A施工日志B来往信件C气象资料D会议纪要E合同

9、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点（A B C ）A责任分析应清楚、准确B索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确C用词要委婉和恰当D 用词要恰当E

10、索赔的技巧包括（A B C D ）A及时发现索赔机会B商签好合同协议C 对口头变更指令要得到确认D及时发出“索赔通知书”E力争一揽子索赔，避免单项索赔

11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（A B C D ）A与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C按合同规定不应由承包商承担的风险D 承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E承包商提供的证据足以支持自己的主张

12、索赔证据的基本要求是（A B C D ）A索赔证据必须具备真实性B索赔证据必须具备全面性C 索赔证据必须具备特定条件D 索赔证据必须具备及时性E索赔证据必须具备直观性F索赔证据必须具备逻辑性13、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的（A B C E ）A已开支的实际总费用经过审核，认为是比较合理的B承包商的原始报价是比较合理的C费用的增加是由对方原因造成的D费用的增加有承包商管理不善的责任E由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法

14、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括（A B C D ）A人工费索赔B材料费索赔C 施工机械费索赔D现场管理费索赔计算E机械闲置费索赔

15、一般索赔事件中，由于甲方原因造成工程延误，则对此进行费用索赔时应计算（A B C ）A窝工人工费B机械费C管理费D利润E税金

16、索赔成立的条件有（A B C E ）A与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失B造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D ABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立E ABC

三个条件同时具备，则索赔条件成

1、为什么说：“为了签订一个有力的合同而做出的各种努力是最有力的索赔管理”？

切实加强合同管理，全面履行合同条款，健全基础工作，妥善保管签收文件，提高企业管理水平，是开展工程索赔工作的前提，也是索赔工作的必要条件切实加强合同管理，全面履行合同条款，健全基础工作，妥善保管签收文件，提高企业管理水平，是开展工程索赔工作的前提，也是索赔工作的必要条件。

2、有人将索赔的成功归结为4个要素：合同、证据、逻辑、关系。试说明其理由。

因为合同是索赔的依据，承包商只有通过完善的合同管理，才能发现索赔机会和提高索赔成功率，而整个索赔处理过程又是执行合同的过程，所以合同对索赔至关重要；充分的证据是提出索赔的必要条件，它构成了索赔报告的重要组成部分。没有证据或证据不足，索赔是不能成立的。项目管理人员尤其是资料员、预算人员必须认真填写各种报表、施工日志、台账、会议纪要、收听天气预报、收集报纸有关内容、文件、图片等；还要注意整理积累与索赔有关的各种资料、数据。在处理索赔事件的各个环节中，对索赔事件的责任划分，是正确处理索赔的前提，也是其重点和难点。所以逻辑、关系性必须要很严密。

你的回答：因为合同是索赔的依据，承包商只有通过完善的合同管理，才能发现索赔机会和提高索赔成功率，而整个索赔处理过程又是执行合同的过程，所以合同对索赔至关重要；充分的证据是提出索赔的必要条件，它构成了索赔报告的重要组成部分。没有证据或证据不足，索赔是不能成立的。项目管理人员尤其是资料员、预算人员必须认真填写各种报表、施工日志、台账、会议纪要、收听天气预报、收集报纸有关内容、文件、图片等；还要注意整理积累与索赔有关的各种资料、数据。在处理索赔事件的各个环节中，对索赔事件的责任划分，是正确处理索赔的前提，也是其重点和难点。所以逻辑、关系性必须要很严密。

3、.既然“索赔是以利益为原则”，那么项目经理应采用各种手段搞索赔，索赔的越多越好。你觉得对吗？为什么

索赔不是越多越好，索赔必须考虑多方面的因素综合考虑，索赔中确定索赔目标，对业主进行分析，也要对自身的经营战略进行分析等一系列过程，通过合理的分析最终来确定索赔数额。

4、索赔证据有哪些基本要求？

1.从开始施工时就要有目的地收集证据资料；

2.系统的拍摄施工现场，妥善保管开支收据。

3.有意识的为索赔文件积累必要的证据资料

5、索赔争执的解决通常有几种方法？各有什么适用条件和优缺点？

6、建设工程承包人提出索赔的起因有哪些方面？

1.业主未按合同规定的时间和数量交付设计图和资料，未按时交付合格的施工现场及行驶道路、接通水电等，造成工程拖延和费用增加。

2.工程实际地质条件与合同描述不一致。

3.业主或工程师不按原合同规定的施工顺序，打扰了工程施工计划。

4.设计变更、设计错误、或业主、工程师错误的指令或是提高错误的数据等造成工程更改、返工、停工或窝工。

5.工程数量变更，是实际工程量与原定工程量不同。

6.业主指令提

高设计、施工、材料的质量标准。7.业主或工程师指令增加额外工程。8.业主指令工程加速。9.不可抗力因素。10.业主未及时支付工程款11.合同缺陷12.物价上涨13.国家政策法令修改14.货币贬值

7、承包商索赔管理的任务是什么？

1.预测、寻找和发现索赔机会。

2.收集索赔证据，调查和分析干扰事件的影响。.提出索赔意向。4、计算索赔值，起草索赔报告和递交索赔报告。5.索赔谈判

8、索赔成功的条件是什么？

1. 索赔必须符合所签订的建设工程合同的有关条款和相关法律法规。

2. 索赔所反映的问题，必须客观实际，经得起双方的调查和质证。

3. 索赔要有具体的事实依据。

4. 索赔证据必须具备真实性，全面性。

5. 索赔要在合同规定的时间内提出。简而言之。依据可靠、证据充分、主张合理、实际得当是成功索赔的条件。

9、作为索赔的合同文件是什么？

双方签订的各种工程合同文件，承包商只有通过完善的合同，才能发现索赔机会和提高索赔的成功率。而整个索赔过程又是执行合同的过程。

10、在施工索赔中，能作为索赔依据使用的有哪些证据？

1.法律。如《合同法》、《建筑法》、《找投标法》等。

2. 行政管理。如《建筑工程质量管理条例》等。

3. 司法解释。如最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等。

4. 部门规章。如《建筑工程价款结算办法》等。

5. 地方法规。如《*** 省（市）建筑市场管理办法》等。

6. 双方签订的合同。

7. 工程建设惯例

11、业主或工程师如何进行索赔的反驳？

一、审查论证索赔证据是否合理 1 、索赔理由是否与合同条款、有关法规文件相抵触，论述索赔理由是否有理有据，具有说服力，索赔依据是否充分合理。 2 、索赔事项发生是承包商责任？业主自身责任？双方责任？第三方责任？划分责任范围各负其责。同时，索赔事项发生时承包商是否采取有效措施，制止事态扩大，以防造成更大损失。3 、承包商是否按照法定期限提供索赔报告、索赔依据、索赔费用。二、审查论证费用索赔要求、计价办法是否合理 1 、索赔费用计算内容一般包括：人工费、材料费、机械使用费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费，应严格审查其款项，公正合理地审查其索赔报告申请，剔出不合理费项，确定合理费项。2 、确定索赔合理的计价方式。索赔计价方法通常有：实际费用法、总费用法、修正费用法。我们必须采用合理的计价方式才能避免计价重复，如工程量表中的单价是综合单价，已包含许多费项，若计价方式不合理很容易使一些费项重复。3 、停工损失费计取。停工不应计日工费用计算，通常应采取人工单价乘以折算系数计算，停工机械补偿应按机械折旧费或设备租赁费计，但不包含运转操作费用。 4 、正确区分停工损失费和作业方法降效费。我们知道凡是改做其它工作都不能计停工损失费，但可以计适当的补偿降效损失。然而由于承包商引起工期滞后而加速赶工期的也不应计增效费用。三、审查论证工期顺延要求是否合理 1 、划清工期拖延的责任，分清是承包商、还是发包商、或是第三方责任，是否给予工期补偿和费用补偿。2 、确定工期补偿是否在施工网络中的关键线路上的施工内容。否则，对非关键线路上工期影响应考虑自由时差情况，然后再考虑相应工期调整情况。3 、承包商是否有明示和暗示放弃施工工期索赔的要求。同时工程师要尽可能参与全施工过程，预料索赔有可能发生的情况，及时要求承包商采取有效预防措施，降低不必要的损失，并且工程师应尽可能避免返工，减免材料浪费，施工成本加大，从而减轻承包商心理压力，减少承包商因成本上升而造成的利润损失。总之索赔反驳应做到公正合理，正确反映工程造价，更好地维护双方利益，维护国家和人民的利益。

12、承包商的索赔策略有哪些？

你的回答：索赔策略师承包商工程经营策略和索赔想到的重要环节，包括承包商的基本方针和索赔目标的制定、分析实现目标的优劣条件、索赔对承包商利益和发展的影响、索赔处理技巧等。要做好索赔总体谋略，承包商应把握以下几个方面： 1. 确定索赔目标。 2. 对业主进行分析 3. 承包商自身经营战略分析。 4. 承包商的主要对外关系分析。 5. 对业主索赔的估计。 6. 承包商的索赔值估计。7. 合同双方

索赔要求对比分析。8. 可能谈判过程

五、案例分析

1、背景：某工程项目施工采用了包工包料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上有发生了几种原因造成的临时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月11日至6月14日的该地区的供电全部中断。问题：①由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。你批准该索赔要求吗？为什么？②由于几种情况的暂时停工，承包商在6月15日向业主的造价工程师提交延长工期25天，成本损失费人民币2万元/天（此费率已经造价师核准）和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔额572万元。作为一名造价师你批准该索赔款额多少万元？③索赔成立的条件是什么？④若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工窝工损失按工日计价是否合理？如不合理应怎样计算？⑤你认为应该在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工拖期违约损失赔偿金吗？

正确答案：问题1：答：因砂厂地点的变化提出的索赔不能被批准，原因是：（1）承包商应对自己就招标文件的解释负责并考虑相关风险；（2）承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；（3）材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的。问题2：答：可以批准的费用索赔为32万元人民币。原因是：（1）5月20 日至5月26日出现的设备障碍，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。（2）5月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以索赔。但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为：14天2万/天=28万元（3）6月10日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔。（4）6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为2天2万/天=4万元问题3：承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：（1）与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；（2）造成费用增加或工期随时的原因不是由于承包商的过失；（3）按合同规定造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。问题4：答：不合理。应窝工闲置的设备按折旧费或停止台办费或租赁费计价，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。问题5：答：由上述事件引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。原因是：如果不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误，支付中要扣除拖期违约金；如果能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误，不产生拖期违约金，支付中不扣。

2、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下：（1）特别严重的降雨；（2）现场劳务不足；（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；（4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；（5）施工场地使用权提供延误；（6）工程款不到位。问题: 1.监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。 2.哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？

正确答案：问题1：上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。问题2：上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对6要求业主按合同规定准时拨付工程款。

3、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使

整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：1．招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？2．定金与预付款有何区别？3．监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？4．监理工程师对两次索赔申请应如何处理？

正确答案：答：1.对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2.定金与预付款的区别：①目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。②性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。③处理不同，定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3.监理工程师判定承包商索赔成立的条件：①承包商受到了实际损失或损害；②损失不是因承包商的过错造成；③损害也不是承包商应承担的风险造成；④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4.对第一次索赔：①判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核实延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔：①判定索赔不成立，因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复，表示索赔不成立。

4、某承包商于某年3月6日与某业主签订了一项施工合同，合同规定：①业主应于3月14日提交施工场地；②开工日期为3月16日，竣工日期为4月12日，合同日历工期为38天；③工期每提前一天奖励3000元，每延误一天罚款5000元。承包商按时提交了施工方案和网络进度计划（如图见附件）并得到了业主代表的批准。在施工过程中发生如下事项：①因部分原有设施搬迁，致使施工场地的提供时间被延误，业主直到3月17日才提供全部场地，从而影响了A、B两项工作的正常作业，使该项工作的持续时间均延长了2天，并使得这两项工作分别窝工6个和8个工日，工作C没有受到影响。②承包商与设备租赁商原约定工作D使用的机械在3月27日进场，但由于运输问题推迟到3月30日才进场，造成工作D持续时间增加了1天，同时多用工7个工日。③E工作施工过程中，因设计变更，造成其施工时间增加了2天，多用工14个工日，另增加其他费用15000元。问题：1.在上述事项中，承包商可以就那些向业主提出索赔的要求？简述其理由。 2.该工程实际工期为多少天？可得到的工期补偿为多少天？ 3.假设双方规定人工费标准为30元/天，双方协商的窝工人工费补偿标准为18元/天，管理费利润等不予补偿，则承包商可得到的经济补偿是多少？

正确答案：问题1：事项①可以提出工期补偿和费用补偿的要求，因为按合同要求提供施工场地是业主的工作内容，因此延误提供场地是与承包商的责任。并且工作A处于关键路线上。事项②不可以提出索赔要求，因为租赁设备延迟进场属于承包商自身承担的责任。事项③索赔成立。因为设计变更的责任在业主。但由于受影响的工作E不在关键路线上，且工期增加时间（2天）没有超过该项工作的总时差（10天），故承包商之可以提出费用补偿的要求。问题2：该网络进度计划元计算工期为38天，关键路线为：A-F-H-I 或1-2-3-4-6-7-8. 如果只考虑应由业主承担责任的各项变更，将其延误的工期计算到总工期中，则此时计算工期为40天，关键路线仍为：A-F-H-I。40-38=2（天）。因此，承包商可得到的工期补偿为2天。问题3：承包商可得到的费用补偿为：（6+8）×18+14×30+15000=15672（元）。

5、案例5：某商住办综合楼工程合同价款1500万元，工程价款按季度动态结算。合同原始报价时间为2000年3月，开工日期为4月1日，预计年末完工，各季度人工、材料价格支出等资料如表1所示，其中占合同总价的比例不可调值部分是15%，人工费是28%，钢材是18%，水泥是13%，集料是7%，砖是9%，砂是4%，木材是6%。各季度产值如表2所示。合同中规定的内容如下：（1）开工前业主向承包商支付合同价款20%的工程预付款，预付款在后两个季度结算时均摊抵扣。（2）业主自第二季度起，每季度从承包商的工程价款中按3%的比例扣留保留金，保修期满后，保修金和保修金利息扣除已支付费用后的剩余部分退还承包商。另外，未调值前工程实际情况记录如下。A.第2季度业主提供部分材料，总计32万元。B.4月份由于工程师在指定时间内未提供所需的工程图纸导致工程拖延，使承包商承受费用损失2万元，工期

拖延2天，另外在基础开挖过程中因工程遭遇飙风袭击，导致承包商费用损失3万元，工期延误1周。C.5月份业主为减少由于飚风袭击导致的工期延误期，令工程师发布加速施工命令，双方协商加速施工款在本季度结算，提前一天完工，奖励2000元，结果承包商加速施工使工程按原定计划完成了第2季度的任务。

D.8月份由于施工中采用的水泥强度未达到等级要求，工程师要求重新返工，使承包商费用增加6万元，工期延误3天期

E.11月份工程师对合格工程要求拆除予以检查，导致承包商延误工期2天，损失1万元。表1各季度人工、材料费用支出情况项目人工费材料费不可调值费钢材水泥集料砖砂木材第1季度100 100 102 95 100 95 94 第2季度105 102 104 98 102 106 101 第3季度106 102 105 99 103 104 104 第4季度106 103 106 101 103 106 101 表2 各季度产值季度第2季度第3季度第4季度产值（万元）430 580 490 问题：1.施工单位对施工中发生的上述事件可索赔工期几天？总费用多少？2.若个索赔时现在各季度及时得到解决，请协助工程师进行第2、第3、第4季度的工程价款结算。

正确答案：问题1：（1）对于4月份由于工程师在指定时间内未能提供所需工程图纸导致的工程拖延和费用损失，施工单位可索赔供气2天，费用2万元。另外，基础开挖过程中遭遇飙风袭击为不可抗力因素，属于业主和施工单位的共同风险，因此，施工单位只能索赔工期7天。（2）8月份由于施工单位水泥强度未能达到等级要求，属于施工单位的责任，不能向业主索赔。费用损失施工单位可以要求索赔，计工期2天，费用1万元。问题2：工程预付款：1500×20%=300（万元）每季度应支付的工程结算价款为：第2季度：[430×（0.15+105/100×28%+102/100×18%+104/102×13%+98/95×7%+102/100×9%+106/95×4%+101/94×6%）+2] ×(1-3%)-32+0.2×9=402.71（万元）第3季度：[580×（0.15+106/100×28%+102/100×18%+105/102×13%+99/95×7%+103/100×9%+104/94×6%）] ×(1-3%)-300/2=435.13（万元）第4季度：[490×（0.15+106/100×28%+103/100×18%+105/102×13%+101/95×7%+103/100×9%+106/95×4%+101/94×6%）+1] ×(1-3%)-300/2=346.35（万元）

6、A县教疗局利用财政拨款采购多功能教学仪20台。该设备供货项目概算1000万元人民币。考虑到教学仪技术复杂，经批准采用邀请招标方式实施采购。教宵局依法委托政府采购中心采购。政府采购中心于2011年5月10日向教育局指定的5家供应商发出招标文件。招标文件中投标人须知前附表的部分内容见下表（见附件）。问题：1.本项目评标委员会组成中招标人代表与抽取的专家可各为多少人? 2.投标价每低于评标基准价1%，扣1分，最多扣10分，每高于1%扣2分，扣分不保底。写出价格分计算公式。 3.逐一指出投标人须知前附表中的不妥之处，并简要说明理由。

正确答案：1.本项目评标委员会组成中招标人代表与抽取的专家可各为1人和6人、2人和5人。2.投标报价得分= 3.投标人须知前附表中的不妥之处及理由。(1)不妥之处：招标项目概况中编列项目概算1000万元人民币。理由：应该编列资金来源、出资比例、资金落实情况。(2)不妥之处：邀请的投标供应商由采购人指定。理由：应该从资格评审合格的投标人名单中采用随机抽取方式选择邀请3家以上的投标人。

(3>不妥之处：投标人的资格要求具布两个以上A县政府采购项目的中标业绩理由：禁止招标人以不合理的条件限制或排斥潜在投标人，以及对潜在投标人实行歧视待遇。(4)不妥之处：投标保证金数额为15万元人民币。理由：《政府采购货物和服务招标投标管理办法>第36条规定，招标采购单位规定的投标保证金数额，不得超过采购项目概算的1%。(5)不妥之处：投标截止时间为2011年5月25日10时理由：自发出招标文件至投标截止时间(即投标文件编制时间)不少于20天。(6)不妥之处：开标时间为2011年5月25日11时。理出：开标疢当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。(7)不妥之处：评标办法中的综合评价法的权重。理由：综合评价法应当对每一项评价内容赋予相应的权重，其中价格权重小计不得低于30% ,技术权重小计不得高于60%

工程招投标中招投标策略分析

1、请问工程投标中投标策略如何确定？ 理解是：目前常见的投标策略包含三种：生存型投标策略、竞争型投标策略、赢利型投标策略。投标策略的选择如表1所示。表1 投标策略的选择投标策略定义适用围实现途径企业状态项目特征评标方法生存型投标策略生存型投标策略是指处在生存危机边缘的企业，采取保本微利甚至少量亏损的报价来提高中标机率，以克服生存危机为目的而争取中标，这样的投标报价策略为生存型策略。1.承包商经营管理不善，存在生存危机；2.近期投标中标项目不多。投标项目风险小，施工工艺简单的项目。经评审的最低投标价法报低价竞争型投标策略竞争型投标策略是指以竞争为手段，以开拓市场低盈利为目标，在精确计算成本的基础上,充分估计各竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的的投标策略。1.经营状况不景气，近期接受到的投标邀请较少；2.竞争对手有威胁性；3.试图打入新的地区或开拓新的工程施工类型1.投标项目风险小，施工工艺简单、工程量大、社会效益好的项目；2.附近有本企业其他正在施工的项目。1.经评审的最低投标价法；2.综合评估法1.报低价；2.技术方案先进适用。赢利型投标策略赢利型投标策略投标单位在投标中发挥自身在管理技术、施工工艺等方面的优势，以实现最佳盈利为目标的投标策略。投标人在市场中已经立足，拥有较好的社会资源，包括良好的施工能力，较高的信誉度，掌握着重要的施工技术，1.施工条件恶劣、施工难度大；2.项目资金支撑条件不好；3.工期质量要求苛刻等综合评估法1.适当报高价；2.技术方案先进适用；3.进度计划安全可行。但是，考虑到目前投标策略和投标技巧在说法上存在混淆，因此把投标技巧也一并介绍给你。 2.关于投标技巧，目前使用最多的是不平衡报价。不平衡报价的概念：不平衡报价法也叫前重后轻法,是指在总价基本确定以后,通过调整部子项目的报价,以期既不提高总价影响中标,又能在结算时得到理想的经济效益。可以进行不平衡报价的费用包含四部分：分部分项工程综合单价、措施项目综合单价、计日工单价、总承包服务费；不能进行不平衡报价的部分为：措施项目清单中的安全文明措施费、暂列金额、暂估价、规费、税金。常见的不平衡报价机会如表2所示。表2 常见的不平衡报价法序号信息类型变动趋势不平衡结果1 资金收入的时间早单价高晚单价低2 清单工程量不准确增加单价高减少单价低3 报价图纸不明确增加工程量单价高减少工程量单价低4 暂定工程自己承包的可能性高单价高自己承包的可能性低单价低5 单价组成分析表人工费和机械费单价高材料费单价低6 议标时招标人要求压低单价工程量大的项目单价小幅度降低工程量小的项目单价大幅度降低7 工程量不明确报单价的项目没有工程量单价高有假定的工程量单价适中例子1：如果承包商在报价过程中判断出标书工程数量明显不合理，这就是盈利的机会。对于某分项工程，承包商的单价已定为100元/m3 ，如果有绝对把握认为标书列明的10000m3 ，工程量有误，应该是15000m3 。那么，就可以把B.Q.单里的单价报得高一些，例如，报到130元/ m3。承包商报价时是按照130元/m3 ×10000m3 写入合同金额里，而实际发生数是130元/ m3 ×15000m3 实际多收：130 ×15000－100 ×15000＝450000元例子2：如果认为标书的工程数量比实际的工程数量要多，实际施工时绝对干不到这个数量，那么就可以把单价报得低一些。这样投标时好象是有损失，但由于实际上并没完成那么多工作量，承包商会赔很少的一部分。在投标中，这种方法可以降低工程的总的报价，从而提高竞争力。对于某一项分项工程，承包商的单价已定为100元/m3 ，如果有绝对把握认为标书列明的20000m3 ，工程量有误，应该是10000m3 ，那么，就可以把B.Q.单里的单价报得低一些，报到80元/ m3。承包商报价时是按照80元/m3 ×20000m3 写入合同金额里，而实际发生数是80元/ m3 ×10000m3 承包商在报价中，可以比其他承包商少报20×20000＝400000元。但是，需要注意，采用不平衡报价一定要建立在对工程量仔细核对分析的基础上，特别是对单价报价偏低的项目，不平衡报价过多或者过于明显，就会引起业主反感,甚至导致废标。因此,在

招投标的基本知识

一、招投标的基本知识 （一）招投标的概念及特征 1、什么是招投标 招投标，其全称为招标投标，是一种因招标人的要约，引发投标人的承诺，经过招标人的择优选定，最终形成协议和合同关系的平等主体之间的经济活动过程。 招标人，也叫招标采购人，是采用招标方式进行货物、工程或服务采购的法人和其他社会经济组织。 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。其中，那些对招标公告或邀请感兴趣的可能参加投标的人称为潜在投标人，只有那些响应并参加投标的潜在投标人才能称为投标人。 招标方与投标方交易的项目统称为“标的”。招投标交易的项目分类为工程类、货物类、服务类。工程类项目“标的”指的是项目的工程设计、土建施工、成套设备、安装调试等内容。货物类项目“标的”指的是拟采购商品规格、型号、性能、质量要求等。服务类项目“标的”指的是服务要保障的内容、范围、质量要求等。服务包括除工程和货物以外的各类社会服务、金融服务、科技服务、商业服务等，包括与工程建设项目有关的投融资、项目前期评估咨询、勘察设计、工程监理、项目管理服务等。服务招标中还包括各类资产所有权、资源经营权和使用权出让招标，如企业资产或股权转让、土地使用权出让、基础设施特许经营权、科研

成果与技术转让以及其他资源使用权的出让招标等。 2、招投标的基本原则 招标投标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 公开原则是指招标项目的要求、投标人资格条件、评标方法和标准、招标程序和时间安排等信息应当按规定公开透明； 公平原则是指每个潜在投标人都享有参与平等竞争的机会和权利，不得设置任何条件歧视排斥或偏袒保护潜在投标人； 公正原则是指招标人与投标人应当公正交易，且招标人对每个投标人应当公正评价； 诚实信用原则是指招标投标活动主体应当遵纪守法、诚实善意，恪守信用，严禁弄虚作假、言而无信。 3、招投标的特征 招标投标是一种商品交易方式，是市场经济发展的必然产物。与传统交易活动中采用供求双方“一对一”直接交易的交易方式相比，招标投标是相对成熟的、高级的、有组织的、规范化的交易方式，具有以下特征： ⑴竞争性。招投标的核心是竞争，按规定每一次招标必须有三家以上投标，这就形成了投标者之间的竞争，他们以各自的实力、信誉、服务、质量、报价等优势，战胜其他的投标者。竞争是市场经济的本质要求，也是招标投标的根本特性。 ⑵程序性。招标投标活动必须遵循严密规范的法律程序。《中华人民共和国招标投标法》及相关法律政策，对招标人从确定招

招投标作业参考答案

作业要求： 1、四次作业选择其中三次作业完成，写在作业本上； 2、填空选择可以只写答案，简答题要写题目和答案； 3、期末考试复习参考四次作业； 3、期末考试当天交作业！ 作业1 一、填空 1、《中华人民共和国招标投标法》，自（2000年1月1日）实施。 2、依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，工程勘察资质分为（工程勘察综合资质,工程勘察专业资质,工程勘察劳务资质）；将工程设计资质分为（工程设计综合资质,工程设计行业资质,工程设计专项资质）。 3、采购是从系统外部获得（货物,工程,服务）的完整的采办过程。 4、FIDIC组织编写的合同文件共有（《土木工程施工合同条件》（FIDIC黄皮书）,《电气和机械工程合同条件》（FIDIC红皮书）,《业主/咨询工程师标准服务协议书》（FIDIC白皮书））三种。 5、非招标采购又可以分为（询价采购,直接采购,定向采购）。 6、建设工程中的甲方是指（建设单位或发包人）。 7、在实践中，总承包主要有（建设全过程总承包,建设阶段总承包）两种情况。 8、招标采购适用的三个条件是（要有能够开展公平竞争的市场经济运行机制,必须存在招标投标采购项目的买方市场,采购行为属于条件型采购）。 二、单选 1、FIDIC土木工程施工合同条件是由（A ）制定的 A、国际咨询工程师联合会 B、国际专业工程师联合会 C、国际建筑师联合会 D、欧洲发展基金会 2、《中华人民共和国合同法》于( B)全国人大会议通过。 A、1999.10 B、1999.03 C、1981.12 D、1993.09 3、施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格，下列表述正确的是（D）。 A、分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B、分包单位可以不承担法律责任 C、总包单位就分包工程对建设单位承担法律责任 D、总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 4、关于项目法人、监理单位、承包商三方的描述正确的是（C ）。 A、监理单位与项目法人之间的关系是代理与被代理人的关系。 B、监理单位与施工单位是领导与被领导的关系。 C、由于监理单位及其工作人员的过错而造成损失的，施工单位应通过监理单位向项目法人提出索赔要求，实体上的赔偿义务人由项目法人承担。 D、施工单位与项目法人在不属于监理单位受委托的权限内可以绕过监理单位由双方处置或确认。 5、下列不属于联营的形式的是(C )。 A、法人型联营 B、合伙型联营 C、合同型联营 D、工商户型联营 6、合同的具体条款又称为（B ）。 A、合同文件 B、合同条件 C、合同协议 D、合同文本 三、多选 1、建设项目的交易方式按获得承包任务的途径划分为（ABCD ）。 A 计划分配 B 投标竞争 C 委托承包 D 指令承包 2、招投标的基本特点是(ABCD ）。 A 程序规范。 B 全方位开放，透明度高。 C 公平、客观。 D 交易双方一次成交。 3、招投标与拍卖的区别表现在（AB ）。 A 拍卖的标的是物品或者财产权利。招投标则除物品外，主要是行为； B 拍卖的目的是选择买者，而招投标是为寻找物品的卖主而不是买主，招标人是买主； C 拍卖的目的是选择卖者，而招投标是为寻找物品的买主而不是卖主，招标人是卖主； D 拍卖方式优于招投标方式。 4、关于分包描述正确的是（ABC ）

工程招投标知识要点

工程招投标知识要点 1.下列各项中属于要约的是（投标文件）。 2.国家大型工程项目的施工一般采用( 公开招标 )方式选择施工单位。 3.下列排序符合《招标投标法》规定的招标程序的是（资质预审查、发布招标公告、接受投标书、开标、 评标） 4. 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在（150万元）人民币以上的，必须进行招标。 5. 按照被代理人的委托授权而产生代理权的代理称为( 委托代理 )。 6. 承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未到达合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为( 费用和工期损失全部由承包商承担 )。 7.竣工结算在( 竣工验收报告被批准 )之后即可进行。 8.施工合同履行中设计变更发生后，在双方协商的时间内，( 乙方提出变更价格，报甲方代表批准后)调整合同价款和竣工日期。 9.施工合同规定，乙方在施工中发现地下障碍和文物时，应及时报告有关管理部门和采取有效措施，其保 护措施费由( 甲方 )承担。 10. 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权所产生的法律后果应当由(甲施工企业)承担。 11.下列行为中，属于不符合暂停施工的是（乙方送交复工要求后，可自行复工）。 12.个体户甲无治理污染能力，与外商乙订立一个进口核废料（未经处理）的合同。据了解，未经妥善处理的核废料会造成严重的环境污染。该合同属于（无效合同）。 13.无民事行为能力人能够独立订立与履行的合同是（图书受赠合同）。 14. 在现实经济活动中，当事人一方寄送产品价目表、发布拍卖或招标公告、发布招股说明书等行为称为( 要约邀请 )。 15. 某一合同约定的定金为2000元。由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为( 4000)元。 16. 招标投标法规定开标的时间应当是( 提交投标文件截止时间的同一时 )。 17. 按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（成本加酬金合同、单价合同、总价合同）。 18. 施工合同中索赔的性质属于( 经济补偿 )。 19.（正常的阴雨天气）属于不可抗力事件。 20.设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应当由( 建设单位 )组织试车。 21. 经过建设行政主管部门批准后可以直接委托承包商的工程通常包括( 保密工程、专业要求非常高的工程、紧急工程 )。 22. 公开招标设置资格预审的目的是( 减少评标的工作量、优选最有实力的承包商参加投标 )。 23. 投标单位有以下行为时，( 中标后拒绝签订合同、开标后要求撤回投标书 )招标单位可视其为严重 违约行为而没收投标保证金。 24. 《合同法》规定，解决合同纠纷的方式有．( 和解或调解、仲裁、诉讼 )。 25. 《施工合同文本》由( 施工合同协议书、施工合同专用条款、施工合同通用条款)组成。 26. 某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。评标委员会成员的修改方式可为( 减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家、招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家、招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家)。 27.关于投标保证金，下列说法中，正确的是（投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金、投标保证金是投标文件的有效组成部分、投标保证金的担保形式应在招标文件中事先约定、投标保证金应当在投标截止时间之前送达）。

招投标作业1

招投标复习题 一、不定项选择题 1.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目招标范围的工程建设项目，施工单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。 A.50万元 B.100万元 C.150万元 D.200万元 2.在招标活动的基本原则中，依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布，体现了（）。 A.公开原则 B.公平原则 C.公正原则 D.诚实信用原则 3.在招标活动的基本原则中，招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，体现了（）。 A.公开原则 B.公平原则 C.公正原则 D.诚实信用原则 4.在招标活动的基本原则中，与投标人有利害关系的人员不得作为评标委员会的成员，体现了（）。 A.公开原则 B.公平原则 C.公正原则 D.诚实信用原则 5.工程建设项目招标范围包括（）。 A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B.一切工程项目 C.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 D.一切大中型工程项目 E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 6.招标活动的基本原则有（）。 A.公开原则 B.公平原则 C.平等互利原则 D.公正原则 E.诚实信用原则 7.下列关于招标代理的叙述中，错误的是（）。 A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜 B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜 C.任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构 D.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构 8. 下列排序符合《招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》规定的招标程序的是（）。 ①发布招标公告②资质审查 ③接受投标书④开标、评标 A.①②③④ B.②①③④ C.①③④② D.①③②④ 9. 根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。 A.联合投标 B.共同投标 C.合作投标 D.协作投标 10. 联合体中标的，联合体各方应当（）。 A.共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

(完整版)工程招投标管理流程及办法

《工程招投标流程及管理办法》 2018年8月

工程招投标管理工作流程

工程招投标管理办法 目的： 为进一步规范集团公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理，在保证项目质量、工程质量等要求的前提下，合理评估投标公司，选择与工程项目相匹配的承包商，保证开发项目的质量、工期，合理控制工程开发成本，提高投资效益，特制订本管理办法。 （注：成本合约部以下均简称为合约部） 1.适用范围 1.1本办法适用于集团公司开发项目中除当地政府招标办有规定的招标以外的所有工程施工、设计、监理、勘察、项目策划、造价咨询服务以及设备、材料供应的招标。其中金额大于20万元的工程施工、设计、监理、勘察、项目策划、造价咨询必须实行招标选择合作单位，禁止将应统一招标的分部分项工程肢解或化整为零，规避招标。 1.2金额大于20万元但属下述情况时：a、政府垄断工程；b、因技术、市场原因造成实质性垄断，投标单位不足3家，且标的物无替代性的工程。可采用直接委托或议标确定合作单位，当合作单位有不止一家可供选择时，优先采用议标。在采取直接委托或议标前，必须先经过招标决策小组批准。 1.3小于20万元的工程是否招标不作强制要求，可由项目公司采用议标、直接委托的方式确定合作单位。同一项目的零星工程可以集中招标。 1.4议标应按如下要求执行：(1)参与议标的单位不得少于2家，常规工程应选择至少3家参与议标；(2)议标的谈判必须有工程、成本人员同时参与，并按约谈结果填写《工程评标定标审批表》，《工程约谈记录》作为审批表同时报批（详见后附表一、二）。 1.5直接委托时应按如下要求执行：(1)价格可以谈判时，由工程、成本人员共同参与谈判；(2)经办人填写《工程评标定标审批表》，《工程约谈记录》作为审批表附件同时报批。 1.6 异地项目公司参照本办法制定细则并经公司批准后执行。 2.招标原则： 2.1.透明公正原则：招标过程必须有充分的透明度，各部门积极配合、全面沟通、信息共享，所有招标决策应在招标决策机构内集体公开决策，杜绝暗箱操作；选择投标入围单位、评标、定标时应客观公正，树立并维护公司良好的招标信誉和形象。 2.2.充分竞争、择优中标原则：每次招标都应有充分适量的投标队伍参与投标，公司应

工程招投标常识知识(法规类)

工程招投标常识知识(法规类) 1．工程招投标活动的主要执法依据有哪些？ 《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目施工招标投标办法》《建筑业企业资质管理规定》 2．工程发包方式有哪几类？ 公开招标、邀请招标和直接发包。 3．工程发包方式的定义是什么？ 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的施工（监理）企业投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的施工（监理）企业投标。直接发包是指发包人将工程直接委托具有相应资质等级的施工（监理）企业承包。 4．哪些工程必须公开招标？ 施工：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位，且一次发包工程造价在200万元人民币以上的工程。监理：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位，工程总造价在2000万元人民币以上或者监理服务单项合同估算价在50万元人民币以上的工程。 5．哪些工程可以邀请招标？ 施工、监理：全部由集体资金投资、集体资金投资控股，或集体资金累计超过50%且国有资金不占主导地位的工程；经市国家

安全机关、保密机关或相应的军事机关依法确认的不适应公开招标的涉及国家安全、国家秘密的工程。施工：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位，工程总造价在2000万元人民币以上，但发包工程造价在100万元人民币以上200万元人民币以下的工程。 6．哪些工程可以直接发包？ 施工、监理：全部由外商或者私人投资，外商或者私人投资控股，外商或者私人投资累计超过50%且国有资金投资不占主导地位的工程。施工：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位，一次发包造价在100万元人民币以上200万元以下且工程总造价在2000万元以下，一次发包工程造价在100万元以下的工程。监理：全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位，工程总造价在2000万元人民币以下且监理服务单项合同估算价在50万元人民币以下的工程。必须经过公开招标但因非招标人责任两次无法达到法定参加投标单位数 。 7．哪些工程经建设行政主管部门批准后可以不进行招标？ ① 停建或者缓建后恢复建设的工程，且承包人未发生变更的； ② 施工（监理）企业自建自用的工程，且该施工（监理）企业资质等级符合工程要求的；

工程招标投标项目实例-作业

工程招标投标项目实例 （工程招标投标作业） 一．招标概况 拟建的五四大厦位于武汉市洪山区繁华地段，是集办公、购物于一体的综合性商业大厦，该建筑物基坑长100m，宽50m，基础埋深10m（见附图1）。基坑工程为整体工程的第一期工程，由香港张氏集团投资，并取得土地使用证与建筑许可证。根据中国有关招标投标法规，实行全国公开招标，欢迎有实力、信誉好的二级以上的施工企业参与竞标。 二．工程概况 根据“五四大厦地基工程地质勘查报告”，场区基坑支护段地层自上而下可划分为两层，上层为厚约2m的Ⅰ、Ⅱ类人工填土，下层为Ⅲ类粘土层，工程地质状况良好。 根据基坑支护段工程地质情况及周边环境情况，拟采取土钉支护方案。 主要支护设计参数为：放坡坡角60°；土钉长8m，间距、排距均为1m，与水平面夹角15°锚固，土钉采用Ⅱ级螺纹钢筋，钢筋直径φ25mm；钻孔直径φ100mm；喷射混凝土面层厚度150mm，在坡顶沿周边向外延伸2m；内嵌钢筋网采用Ⅰ级钢筋φ10mm，网格间距200×200mm（见附图2）。 本基坑工程分部工程主要包括土方工程、喷射混凝土工程、钻孔灌浆工程、锚杆钢筋网支护工程。 三．工程量清单（见附表1） 四．材料、设备台班费及人工单价（见附表2） 五．具体要求 1．施工方案：具体施工方案为：土方工程采用正铲或反铲挖掘机挖土、自卸汽车运土方；开挖、支护均以2m为一分段，开挖一段，支护一段；混凝土初喷厚度5cm，土钉施工后，喷射第二层混凝土10cm。 2．执行定额：工程基本直接费定额执行《全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》，基本直接费、间接费、计划利润及税金、其它应摊费等按教材中的规定和本单位实际情况进行计算。另结合具体分部工程，作以下说明：（1）机械土方定额是按Ⅲ类土壤编制的，对于Ⅰ、Ⅱ类土壤，定额中挖掘机、推土机台班量乘以系数0.84； （2）土方运距根据环境状况按5km计算； （3）锚杆钻孔定额按软土层简化计算。 （4）喷射混凝土配合比以水泥：砂：石子＝1：2：2 3．目标要求： （1）初步了解深基坑开挖及支护的一般方法，掌握土钉支护的基本原理和施工工艺，简要编写基坑工程的施工组织方案。 （2）根据给定的工程内容和主要设计参数，运用《工程招标投标与监理》

工程招投标的策略与技巧

工程招投标的策略与技巧 摘要： 建设工程实行招标投标，有利于开展竞争，鼓励先进，鞭策落后，是建设工程管理制度的一项重大改革。本文从招投标制度的基本程序入手，理论与实例相结合，分别对招标方和投标方在操作过程中的策略与技巧进行了阐述和分析。 一、概述 建筑业正在成为我国的支柱产业之一，建筑工程施工实行招标投标办法在我国是从80 年代初期开始的。作为开展竞争、鼓励先进、鞭策落后的一项重大改革措施，这个办法一经实行就将多年来工期长、造价高的弊端一扫而空，因而得到了迅速的推广。 面对招投标建设工程市场，发包人如何缩短建设工期、确保工程质量、降低工程造价；承包人如何在激烈竞争中把握机会，争取中标，提高投资效益？项目的管理机制、运营水平、技术层次、承包经验、竞争意识等固然是决定因素，但在综合实力都差不多的情况下，招投标中的策略与技巧就显得相当重要。 二、招标的策略与技巧 招标人之所以招标，是为了缩短建设工期、确保工程质量、降低工程造价、提高经济效益，招标的策略与技巧应紧密围绕该目的。 （一）审查投标人资质

当前严重扰乱建筑市场秩序、影响工程质量的突出问题之一，就是转包、违法分包、挂靠以及无证和越级承包等问题。现在建设工程单位如雨后春笋，数量非常多，而大大小小的施工单位良莠不齐，很难分辨，挂靠、借牌的现象在社会上较为普遍。因此，招标人要选择真正有实力的承包人，一定要注重投标人的资质审查。 首先，投标人要根据项目规模、建筑物的等级以及施工技术要求，限定投标人的资质等级标准。这样可缩小投标人的数量范围，减少工作的盲目性。 其次，在审查资质时，应考查如下方面：投标人的资质，投标人近三年内设计和施工的工程项目，及质量监督部门验收证明报告，用户的使用情况；企业的财务情况、职员构成、主要设备机具情况。 然后，经过对投标人各项指标的专项考核和论证，根据工程规模的招标方式确定参加招标人的数量。 （二）委托工程招标代理机构 目前，大的建设单位有足够的技术力量，能够独立完成招标工作。但是，对于绝大多数招标人来说，不可能也没有必要建立专业的班子进行招标工作，这种情况，可以委托工程招标代理机构进行。 招标人委托代理机构进行招标，一方面可以保证招标质量，提高招标效益，保证招标工作在公开、公正和诚实信用的原则下进行；二是对减少招标过程中的暗箱操作，消除腐败现象起到了重要作用；三是可以利用代理机构在人员力量和招标经验方面具有的优势，减少 大量的招标人重复设置招标班子造成的人力、物力的资源浪费。

招投标基本知识

招投标基本知识一、招投标概念 招投标，是招标投标的简称。招标和投标是一种商品交易行为，是交易过程的两个方面。招标投标是一种国际惯例，是商品经济高度发展的产物，是应用技术、经济的方法和市场经济的竞争机制的作用，有组织开展的一种择优成交的方式。这种方式是在货物、工程和服务的采购行为中，招标人通过事先公布的采购和要求，吸引众多的投标人按照同等条件进行平等竞争，按照规定程序并组织技术、经济和法律等方面专家对众多的投标人进行综合评审，从中择优选定项目的中标人的行为过程。其实质是以较低的价格获得最优的货物、工程和服务。 二、招投标分类 招投标从广义上可分为工程招投标，货物招投标和服务招投标。工程招投标主要指工程的新建、改造、扩建、维修方面的施工行为或工程总承包。服务招投标主要包括工程的规划、勘测、设计、监理，还包括其他项目的审计、造价、物业服务、保洁保安、物流运输等。货物招投标包括设备招投标，物资招投标和材料招投标。 三、招投标形式 有公开招投标和邀请招投标两种形式。 公开招投标，又称无限竞争性招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。公开招标的投标人不少于3家，否则就失去了竞争意义。邀请招投标，又称有限竞争性招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。邀请招标的投标人不少于3家。 实践中还有一种较为广泛的招标方式，被称为议标，是发包人和承包商之间通过一对一谈判而最终达到目的的一种方式。通俗地讲，就是标后压价，在开标之后再要求投标人降低。从易招标团队的实践来看，标后压价属于多轮博弈，投标人在密封报价时通常会预留降低空间，因此如果招标人如果对真实成本把握不够精当，反倒容易产生不良后果--价格虚高或者供应商无利可图从而偷工减料，以次充好。而且，依法必须招标的项目，议标是有违《招标投标法》及其《实施条例》的。 四、招投标原则 《招标投标法》第5条规定尺招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 公开原则，首先要求招标信息公开。其次，公开原则还要求招标投标过程公开。 公平原则，要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，履行同等的义务。 公正原则，要求招标人在招标投标活动中应当按照统一的标准衡量每一个投标人的优劣。不得改变载明的条件或者以没有载明的资格条件进行资格审查。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德。 诚实信用原则，在招标过程中，招标人不得发布虚假的招标信息，不得擅自终止招标。在． 投标过程中，投标人不得以他人名义投标，不得与招标人或其他投标人串通投标。中标通知书发出后，招标人不得擅自改变中标结果，中标人不得擅自放弃中标项目。 五、招投标的意义 1.工期普遍缩短。 2.工程造价普遍有效合理下降，有效防止不正当竞争。 3.促进了工程质量不断提高，使企业不断提高管理水平，增加管理储备。

招投标大作业及(答案)DOC

《工程项目招标与投标》案例分析 案例分析一 1、2011年以来，我国为推动太阳能光伏发电，先后出台了“光电建筑一体化”和“金太阳”项目，尤其是最近推出了“金太阳”项目，总量超过600MW。这些项目的推出，对我国光伏产业发展和应用起到了极大的推动作用，并产生了巨大而深远的影响。但在推进过程中，尤其是当前电站系统招标中，出现了一系列严重问题，使这一阳光下的高尚项目，也蒙上了巨大的阴影。其中，有些评标办法违反了《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定。请你从监管部门的角度，论述如何发现和防止招标人在评标办法中设置不合理条件限制、排斥潜在投标人。（20分） 答：加强建设工程招投标的监管，不仅仅需要在招投标过程某一个环节上采取有效措施，更需要各级行政主管部门、业主、招投标代理机构在标前、标中、标后的各个环节上齐抓共管，共同努力。 1、加强制度建设，完善招投标相关的法规。 随着我国社会主义市场经济体制改革的不断深入以及建筑业的迅猛发展，招投标的立法明显落后于经济的发展,不能满足经济发展的需要,因此必须加快招投标配套法规的制定，细化招投标监管及违规处罚的办法。 2、严格执法，加大对违法违规行为的处罚力度。 对于查出的违法违规行为，要切实赋予监管部门监管职权，加大执法力度，要做到违法必究，执法必严。 3、强化责任追究制度，实行招标负责人终身负责制 对招标负责人实行其对工程质量的终身负责制，如果工程质量出现问题，严肃对其进行惩罚。 4、强化招标投标管理机构的监管职能。 建立健全企业信用管理制度，在招标投标监管环节中全面建立市场主体的信用档案。严肃查处投诉举报招标投标中违法违规行为。强化建设项目报建、建设单位资质审查、以及对开标、评标过程的监督，规范工程招标投标活动。 5、积极推行电子评标，提高评标质量 积极实行电子评标，可以最大限度的减少评标过程中人为因素的影响，有效遏制评标过程中的不轨行为，提高评标质量。 6、加大对招标代理机构的管理 加强对招标代理机构单位工作人员的法制教育和执业道德教育；严格对招标代理单位机构的约束，促进其规范从业。发挥纪检、监察等共同参与的监督职能作用，进一步规范和约束业主的行为，减少对招标代理的干扰，促进招标代理行业的有序发展。 7、进一步规范有形建筑市场，促进公平竞争、 加大进场交易的规范力度，纪检、监察、财政和招投标监管等部门的通力协作，所有工程项目一

工程项目施工招投标基本知识

施工招投标差不多知识（1） ********投标报价书******* 第一节、投标的差不多知识 １、施工企业在招标投标活动中的合法权利 施工企业在施工招标投标活动中享有下列权利： （1）凡持有营业执照和相应资质证书的施工企业或施工企业联合体，均可按招标文件的要求参加投标； （2）施工企业依照自己的经营状况和掌握的市场信息，有权确定自己的投标报价。

（3）施工企业有权对要求高档的工程实行优质优价。 （4）施工企业依照自己的经营状况有权决定参与或拒绝投标竞争。 ２、投标时必须提交的资料 施工企业投标时或在参与资格预审时必须提供以下资料： （1）企业的营业执照和资质证书。 （2）企业简历。 （3）自有资金情况。 （4）全员职工人数，包括技术人员、技术工人数量及平均技术等级等。企业自有要紧施工机械设备一览表。 （5）近二年承建的要紧工程及质量情况。

（6）现有要紧施工任务，包括在建和尚未开工工程一览表。 此外，企业在领取招标文件时，必须按规定交纳投标保证金。 ３、投标书的组成文件 投标书应包括下列内容： （1）综合讲明。 （2）按照工程量清单计算的标价及钢材、木材、水泥等要紧用量（近年来由于市场经济的逐步进展，专门多工程施工投标已不要求列出钢材、木材及水泥用量）。投标单位可依据统一的工程量计算规则自主报价。 （3）施工方案和选用的要紧施工机械。 （4）保证工程质量、进度、施工安全的要紧技术组织措施。

（5）打算开工、竣工日期，工程总进度。 （6）对合同要紧条件的确认。 ４、注意事项 投标书须有单位和法定代表人或法定代表人托付的代理人的印鉴。投标单位应在规定的日期内将投标书密封送达招标单位。假如发觉投标书有误，必须在投标截止日期前用正式函件更正，否则以原投标书为准。 投标单位能够提出修改设计、合同条款。 第二节、投标前的预备 １、信息查证

2014年9月份考试工程招投标第3次作业

2014年9月份考试工程招投标第三次作业 一、计算题（本大题共20分，共 2 小题，每小题 10 分） 1. 某土建工程项目确定采用公开招标的方式招标，造价工程师测算确定该工程标底为4000万元，定额工期为540天。 在本工程招标的资格预审办法里规定投标单位应满足以下条件： 1、取得营业执照的建筑施工企业法人； 2、二级以上施工企业； 3、有两项以上同类工程的施工经验； 4、本专业系统隶属企业； 5、近三年内没有违约被起诉历史； 6、技术、管理人员满足工程施工要求； 7、技术装备满足工程施工要求； 8、具有不少于合同价20%的可为业主垫支的资金。 经招标小组研究后确定采用综合评分法评标，评分方法及原则如下： （1）“投标报价”满分为100分，按如下两个方面评分： ①报价与标底的偏差程度70分，按表1标准评分： ②报价费用组成的合理性30分，评分结果见表3。 （2）“施工组织与管理能力”满分为100分，其中工期40分，按以下方法评定：投标人所报工期比定额工期提前30天及30天以上者为满分，以比定额工期提前30天为准，每增加1天，扣减1分。其他项目评分结果见表3。 （3）“业绩与信誉“满分为100分，评分结果见表3。评标方法中还规定，“投标报价”、“施工组织与管理能力”和“业绩与信誉”三方面的得分值均不得低于60分，低于60分者淘汰。 对以上三方面进行综合评分时，投标报价的权重为0.5，施工组织与管理能力的权重为0.3，业绩与信誉的权重为0.2。 共有A、B、C、D、E五家单位参加投标，其中C投标单位在投标截止日前一天，采取突然降价方法，将直接费由3290万元降到了3230万元，并相应地调整了部分费率；其他直接费费率4.10%；现场经费费率5.63%；间接费费率4.39%；利润率3.93%，税率3.51%。C单位根据以上数据进行了报价（取整到10万元）。并确定了工期为520天。 已知其余四家投标单位报价和工期如表2所示： 开标后，评标组对5家投标单位进行了评审，部分结果如表3所示：

招投标的基本知识

一、招投标的基本知识 (一)招投标的概念及特征 1、什么就是招投标 招投标,其全称为招标投标,就是一种因招标人的要约,引发投标人的承诺,经过招标人的择优选定,最终形成协议与合同关系的平等主体之间的经济活动过程。 招标人,也叫招标采购人,就是采用招标方式进行货物、工程或服务采购的法人与其她社会经济组织。 投标人就是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其她组织。其中,那些对招标公告或邀请感兴趣的可能参加投标的人称为潜在投标人,只有那些响应并参加投标的潜在投标人才能称为投标人。 招标方与投标方交易的项目统称为“标的”。招投标交易的项目分类为工程类、货物类、服务类。工程类项目“标的”指的就是项目的工程设计、土建施工、成套设备、安装调试等内容。货物类项目“标的”指的就是拟采购商品规格、型号、性能、质量要求等。服务类项目“标的”指的就是服务要保障的内容、范围、质量要求等。服务包括除工程与货物以外的各类社会服务、金融服务、科技服务、商业服务等,包括与工程建设项目有关的投融资、项目前期评估咨询、勘察设计、工程监理、项目管理服务等。服务招标中还包括各类资产所有权、资源经营权与使用权出让招标,如企业资产或股权转让、土地使用权出让、基础设施特许经营权、

科研成果与技术转让以及其她资源使用权的出让招标等。 2、招投标的基本原则 招标投标应当遵循公开、公平、公正与诚实信用的原则。 公开原则就是指招标项目的要求、投标人资格条件、评标方法与标准、招标程序与时间安排等信息应当按规定公开透明; 公平原则就是指每个潜在投标人都享有参与平等竞争的机会与权利,不得设置任何条件歧视排斥或偏袒保护潜在投标人; 公正原则就是指招标人与投标人应当公正交易,且招标人对每个投标人应当公正评价; 诚实信用原则就是指招标投标活动主体应当遵纪守法、诚实善意,恪守信用,严禁弄虚作假、言而无信。 3、招投标的特征 招标投标就是一种商品交易方式,就是市场经济发展的必然产物。与传统交易活动中采用供求双方“一对一”直接交易的交易方式相比,招标投标就是相对成熟的、高级的、有组织的、规范化的交易方式,具有以下特征: ⑴竞争性。招投标的核心就是竞争,按规定每一次招标必须有三家以上投标,这就形成了投标者之间的竞争,她们以各自的实力、信誉、服务、质量、报价等优势,战胜其她的投标者。竞争就是市场经济的本质要求,也就是招标投标的根本特性。 ⑵程序性。招标投标活动必须遵循严密规范的法律程序。《中华人民共与国招标投标法》及相关法律政策,对招标人从确定招

2014年9月份考试工程招投标第1次作业

2014年9月份考试工程招投标第一次作业 一、单项选择题（共20题、总分40分、得分40分） 1. 《招标投标法》规定，下列关于投标文件的送达和签收的表述中不正确的是( )。 (本题分数：2 分，本题得 分：2 分。) A、在招标文件要求提交投标 文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收 B、招标人收到投标 文件后，应当签收保存， 不得开启 C、投标人递送投标 文件的方式只可通过直 接送达方式 D、如果投标文件没有按 照招标文件要求送达，招标 人可以拒绝受理 2. 《房屋建筑和市政基础设施工程施工管理办法》规定，对应予招标未招标的，应予公开招标未公开招标的，县 级以上地方人民政府部门对责令改正而拒不改正的招标人( )。 (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、罚款 B、暂停项目执行 C、不颁发施工许可证 D、行政处分 3. 施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包 的工作范围不可能是（）。 (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、全部工程招标 B、单位工程招标 C、特殊专业工程招标 D、分项工程招标 4. 《招标投标法》规定，投标人递送投标文件的方式是( )。 (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、可以直接送达也可以通过邮寄方式送达 B、只可以直接 送达 C、只可以通过邮寄方 式送达 D、只可以通过电文的 方式送达 5. 业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为（）。 (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、投标保证金 B、履约保证金 C、担保保证金 D、支付担保 6. 下列不属于投标文件的有（）。 (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、投标须知 B、投标书及投标书附件 C、投标保证金 D、施工规划 7. 按照《招标投标法》的规定，招标人应依法根据( )确定招标方式和组织形式。 (本题分数：2 分，本题得分： 2 分。) A、项目特点和资金来源方式 B、项目特点和实际 需要 C、资金来源方式和实 际需要 D、资金来源方式和项目审 批制度 8. 根据《招标投标法》的相关规定，确定中标人的权利归属于( )。 (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、招标人 B、评标委员会 C、采购代理机构 D、中标供应商 9. 采购的货物规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，经设区的市、自治州以上人 民政府财政部门同意后，可以采用( )的方式采购。 (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、竞争性谈判 B、询价 C、邀请招标 D、公开招标 10. 邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。 (本题分数：2 分，本题得分：2 分。) A、3 B、5 C、7 D、5～7 11. 编制建设工程方案设计文件，应当满足（）。 (本题分数：2 分，本题得分：2 分。)

(完整版)工程招投标与合同管理整理知识点

工程招投标与合同管理整理知识点 第二章：建设项目招标 1.招标是招标人事情公布工程、货物或服务等发包业务的相关条件和要求，通过发布广告或发出邀请函等形式，召集自愿参加竞争者投标，并根据事前规定的评选方法选定承包商的市场交易活动。 2.招投标这种交易具有以下特征： a、平等性 b、竞争性 c、开放性 3.建设工程市场中、市场主题包括：建设单位、承包商以及各种类型的咨询服务机构。 4.建设工程招投标的基本原则： A、公开原则b、公平原则c、公正原则d、诚实信用原则 5.强制进行招标的范围： A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； B、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； C、使用国际组织或者外国政府投资贷款、援助资金的项目。 具体规定：施工单项合同估算价在200万元以上的；重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在100万以上的；勘察设计监理等服务单项合同在50万以上的；单项合估算价低于以上标准，但项目总投资额在3000万以上。 6.建设项目招具备以下条件才可进行施工招标： a、招标法人已经依法成立 b、初步设计及概预算已履行审批手续 c、招标范围、招标方式和招标组织形式等已履行核准手续的 d、有相应资金或资金来源落实 e、有招标所需的设计图纸及技术资料 7.建设工程招标代理：是指工程建设单位，将建设工程招标事务，委托具相应资质的中介服务机构，由该中介服务机构在招标人委托授权的范围内、以招标人的名义、独立组织建设工程招标活动，并由建设单位接受招标活动的法律效果的一种制度。 8.招标分类： 按建设阶段分：项目可行性研究招标、勘察设计招标、建设监理招标、工程施工招标、材料设备招标； 按承包范围分：项目总承包招标、施工总承包招标、专项工程承包招标 9.招标的方式：公开招标、邀请招标、议标、两阶段招标 10.公开招标程序： ⑴建设项目报建⑵编制招标文件⑶投标人的资格预审⑷发放招标文件⑸开标、评标与定标⑹签订合同 11.招标申请书：是指招标人向政府主管机构提交的要求开始组织招标的一种文书。 12.公开招标发布招标公告的两种做法：一是实行资格预审二是实行资格后审

工程招投标与合同管理在线作业3

工程招投标与合同管理_在线作业_3 交卷时间：2016-04-12 16:13:35 一、单选题 1. (5分) 工程项目投标是指具有（）的投标人，根据招标条件，经过初步研究和估算，在指定期限内填写标书，提出报价，并等候开标，决定能否中标的经济活动。 ? A. 良好信誉 ? B. 委托丰富经验 ? C. 合法资格 ? D. 合法资格和能力 纠错 得分：5 知识点：3.1 建设工程施工投标及其工作程序 展开解析 答案D 解析 2. (5分)

若业主拟定的合同条件过于苛刻，为使业主修改合同，可准备“两个报价”，并阐明，若按原合同规定，投标报价为某一数值，但倘若合同作某些修改，则投标报价为另一数值，即比前一数值的报价低一定的百分点，以此吸引对方修改合同。但必须先报按招标文件要求估算的价格而不能只报备选方案的价格，否则可能会被当作“废标”来处理，此种报价方法称为（）。 ? A. 突然袭击法 ? B. 多方案报价法 ? C. 低投标价夺标法 ? D. 不平衡报价法 纠错 得分：5 知识点：3.1 建设工程施工投标及其工作程序 展开解析 答案B 解析 3. (5分) （）是一种用以迷惑对手的竞争技巧,在报价过程中,仍按一般情况报价进行,甚至故意表现自己对该工程的兴趣不大(或甚大),等快到投标截止的时候,根据情报信息与分析判断，再作出突然降价(或加价)的决策,使竞争对手措手不及。但投标人要考虑降（升）价的幅度对招标人来说是否能够接受。 ? A. 增加方案法 ? B. 承诺优惠条件 ? C. 突然调价法 ? D. 无利润算标法 纠错

得分： 5 知识点： 3.1 建设工程施工投标及其工作程序 展开解析 答案 C 解析 4. (5分) ? A. 陪标 ? B. 企业自主投标 ? C. 联合体共同投标 ? D. 串标 纠错 得分： 5 知识点： 3.1 建设工程施工投标及其工作程序 展开解析 答案C 解析 5. (5分) ? A. 措施费 ? B. 施工组织设计 ? C. 人工费 ? D. 投标标价 （）是指两个以上法人或者其他组织可以自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的经济法律行为。 施工投标文件技术部分的主要内容是（ ）。