建筑工程劳务大清包合同协议书范本
建筑工程劳务大清包合同协议书范本编号：_______________
建筑工程劳务大清包合同
甲方：_______________________
乙方：_______________________
签订日期：___年____月_____日
发包方（以下简称甲方）
承包方（以下简称乙方）：
依据《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平、公正和诚实守信的原则，经双方协商一致，签订以下协议，愿双方共同遵照执行。
工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、结构形式：框架/剪力墙结构地上17层，地下1层地库。
4、总建筑面积：约m2（建筑面积参考国家计算规则进行核实）。二、质量标准：合格，执行国家现行验收评定标准。
三、承包方式及范围
一）、
以大清包形式承包给乙方（甲方只提供主材，钢筋、混凝土、砖瓦灰砂石风道、炉渣、防水材料其它人工、机械和所用辅料全部由承包方自理）。
1、瓦工（清包带粉刷条等辅材、带工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆（线）、楼层电箱、水管、浇拌机、振动机械、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备。
2、木工（大清包，带模板、带方木、铁钉、铁丝、螺杆、立模加固等辅材、带手动工具等，甲
方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆（线）直运输机具和手动工具均由乙方自备）。
楼层电箱、水管、电锯、水平及垂3、钢筋工（清包带铁丝等辅材、带电焊机、切断机、曲折机械、手动工具等，甲方仅供给至二
级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆（线）、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备）。
4、架子工（大清包，带钢管、扣件、含木工立模钢管扣件、安全网、竹笆、铁丝等辅材、带手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆（线）、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备）。
二）、工作内容：
泥（瓦）工
1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费。
2、设计图纸范围内的泥土施工工程所有的工作内容（含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板，层面工程墙体拉接钢筋预埋或植筋、粉刷喷浆、粘布、网等）及与建筑物相连的台阶、散水、坡道、排水沟等附属工程。包括：临设搭设、输送泵的安装就位，砼输送管和支架的安装，拆除，清理及进出场，砼场内运输浇筑，落地灰清理、砼灌注桩的冠梁、结构模板下的砂浆封堵、拆模后的楼层清理、楼层内所有预留洞口的封堵、外架基础的浇捣，人货电梯司机，基坑开挖过程中配合机械作业的挖土，人工清余土，人工配合回填，挖土机械局部挖不到位和桩间清土及劳动车的水平运输，基坑、洞口等临边防护，现场和基坑排水所需的水泵、水带，基坑及明沟排水、抽水用工，养护砼和养护砼所用的水管和人工，规范20cm范围内基坑人工清底工作，外架的不定期清理，地下
室内外墙清理，防水保护层施工，配合各级领导检查时用工，后浇带的施工，场内外文明施工清理等工作内容（如设计图纸变更，增加的工作量由施工长予以签署工单，项目部予以审核）。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内材料水平和垂直运输，在现场范围内的不再予以。3、二次结构砼浇筑、墙体砌筑、粉刷、楼地面及屋面的清理、找平面层等与之相关的一切工作内容。木工：
1、包人工、包辅料、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包平安、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包经由过程镇江市优质结构验收的方式以修建面积为结算单位的承包劳务人工费等。
2、施工蓝图范围内的木工施工工程的所有工作内容（含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板、人防要求的预埋铁件等），包括配合各级领导检查时用工，所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码（含钢管支撑、扣件、模板和方木等），模板的制作安装拆除，场地清理清扫，材料清理、归库码朵，扒钉，刷油，木方过刨，梁头、阴角砼崭除，埋、拆泡沫板，各种预埋件（含止水拉片、安装预留洞（孔）及后浇带的预设、防护和后期支模、撤除，涨模砼的崭除、穿墙螺
杆洞的水泥灌注、顶板预留施工洞口的吊模和砼浇灌等与之相关的一切工作内容。（如设计图纸变更，增加的工作量由施工长予以签署工单，项目部予以审核）。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输，在施工场地范围内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程：散水、排水沟、台阶等。
钢筋工：
1、包人工、包钢筋接头、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包平安、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包经由过程镇江市优质结构验收的方式以修建面积为结算单位的承包劳务人工费等。
2、施工蓝图范围内的钢筋工施工工程的所有工作内容（含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板等）及建筑物外围2米以内附属工程。包括：配合各级领导检查时用工，后浇带的施工，场内外文明施工清理等工作内容（如设计图纸变更，增加的工作量由施工长予以签署工单，项目部予以审核）。甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场内距离的材料水平运输和垂直运输，在施工场地范围
内的甲方不再予以办理任何签证工单。建筑物2米内附属工程：散水、排水沟、台阶等。
3、包括所用材料进出场区内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫，废旧材料清理、归库码朵、装车，钢筋放样、制作、绑扎，电渣压力焊、套丝等与之相关的一切工作内容。
架子工：
1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包平安、包文明工地、包成品保护、包工地材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包经由过程镇江市优质结构验收的方式以修建面积为结算单位的承包劳务人工费等。
2、包括：基坑的防护塔设和撤消，四口五临边平安防护、警示油漆、挂平安标语、塔设钢筋棚、
木工棚、平安通道等统统防护设施，配合各级带领搜检时用工，甲方给予乙方的本工程劳务人工费清包单价已包含施工现场场内距离的材料水平运输和垂直运输，在施工内的甲方不再予以办理任何签证工单等。包括所用材料进进场内的装、卸车及倒运堆码、场地清理清扫，废旧材料清理、归库码朵、装车，钢管、扣件的调整等与之相关的统统工作内容。
四、乙方应自备施工机具及辅助材料：
1、泥工：乙方应自行配置施工机械及辅助材料，甲方仅提供垂直运输机械（塔吊一台、双笼施工电梯一部）、二级配电箱，供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括：混泥土及砌筑工方面：砼搅拌机、砂浆搅拌机、砼振捣棒、平板振捣器、翻斗车、铁锹、灰桶、电焊机、焊条、铁丝、三级配电箱及配电电缆、以及其他小型工具等与之相关的作业工具和辅材。
2、木工：乙方应自行配置施工机械及辅助材料，甲方仅提供垂直运输机械（塔吊一台、双笼施工电梯一部）、二级配电箱，供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括：盘锯机、铁钉、铁丝、山型卡、步步紧、对拉螺栓、止水螺杆、电焊机、电焊条、
板堵头、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。
3、钢筋工：乙方应自行配置施工机械及辅助材料，甲方仅提供垂直运输机械（塔吊一台、双笼施工电梯一部）、二级配电箱，供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括：弯曲机、切断机、调直机、电焊机、电焊条、铁丝、垫块、三级配电箱及配电电缆、手提电动工具等与之相关的作业工具和辅材。
4、架子工：乙方应自行配置施工机械及辅助材料，甲方仅提供垂直运输机械（塔吊一台、双笼施工电梯一部、）、钢管、扣件、二级配电箱，供乙方施工使用。乙方应自备的施工机具及辅助材料包括：密目网、油漆、等外架外用辅材等与之相关的作业工具和辅材。
PVC线管、模板油、底五、甲方义务：
1、甲方提供人员住宿、施工现场道路硬化的材料。
2、卖力从业主指定电源点（水源点）至地面施工区的供电电源点（供水水滴）
3、保障约定的材料供应，并负责按期运达现场。
4、保障商定的机械设备按时供给，并卖力乙方大型设备的装置调试、组织有关当局监管部分验
收、取证。
5、卖力掌握轴线（大线）的测设、施工技术交底，指导性子量和平安措施交底、施工进度计划安排等工作。
6、卖力技术、质量、平安、文明施工的搜检和监监工作。
7、负责结构主体和文明工地的申报和验收组织工作。
六、乙方责任：
1、爱护甲方供给的生活和水电设施；严格掌握水电用量，并卖力本人班组宿舍的平安管理工作。丢失、损坏或出1、泥工（按文明工地标准施工）
2、木工（按文明工地标准施工）
现事故乙方自理。
2、卖力与本人施工内容相关的甲供材料、设备的装卸、搬运和整洁堆放。
3、钢筋工（按文明工地标准施工）3、保证自备机械按时到场；卖力施工区二级配电箱至三级配电箱的电线、
元/t。
4、架子工（按文明工地标准施工）元/m2建筑面积
电缆敷设和三级安装，以及三级箱至设备的自备电线、电缆供电。
4、卖力结构构件的现场定位放（弹）线工作；认真体会施工技术交底、质量平安交底和进度计划安排，具体制定各项本职工作的落实措施，对施工过程中的质量、平安事故进行处理，并承担统统义务。
5、负责劳力组织和管理，加强施工人员的安全质量、遵纪守法、职业道德教育，自觉接受甲方和工程监理的检查、指导和监督。
6、严守社会公德，搞好文明施工和宿舍文明，积极配合市容创卫、文明工地、优质主体等的检查和验收工作。
7、无条件的服从业主、监理和甲方的统一管理，施工中对上级任何管理人员不得顶嘴，更不许有吵闹事件发生。
8、严禁与其它班组发生冲突、打架、斗殴等，严禁吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生，严重者送交司法机关处理。
9、严禁招收未成年人、老年人、残疾人等人员参与施工。
10、严禁不戴平安帽、XXX、穿拖鞋、饮酒上班，严禁在工地和生活区随地大小便等不良行为。
11、与其他班组积极的配合。
元/m2建筑面积。
元/m2修建面积。
正负零以上元m2建筑面积，地下室钢筋:
5、图纸上所有增减项目工程量按定额计算。
6、以上劳务人工费清包单价为分配到上述各承包班组的价格，劳务公司不在上述款项中收取任何费用。
7、劳务公司的承包管理费用按镇江市的规定收取。
八、付款方式：本工程无预付款。
1、乙方施工到五层结构封顶时，甲方按乙方已完成工程量的
需双方认可，双方认可工程量后15日内付款）。
50%勺工程款支付（完成的工程
50%的工程款支付（完成的工程量2、乙方施工到十五层结构封顶时，甲方按乙方已完成工程量的
量需双方认可，双方认可工程量后
3、乙方施工到结构封顶时。
量的60%的工程款。
4、二次结构工程款的支付：
程量的80%的工程款。
15日内付款）。
10日内，甲方付乙方已完成工作主体结构经质监部分初验收合格后
所有粉刷工程完成后，经验收合格后30日内甲方支付乙方已完成工5、乙方100%完成合同约定范围内的工程量后，其完成的工程量经质监部门验收合格后
甲方付至乙方总工作量的90%的工程款。
30天内付清。
30日内6、XXX竣工验收一年半内、保修期竣事
7、为确保春节前农民工工资的保障，乙方工人进场前需经甲方验资确认后方可进场，否则一切
责任有乙方负责。如果因甲方原因不能按时进场，甲方当日内无条件退换保证金（本协议终止。
并承担相应赔偿）。如春节前乙方不能按时发放农民工人为，统统义务由乙方承担，甲方按乙方
已完成工作量的60%结算支付（并扣除给造成甲方损失的金额），同时甲方无条件终止本协议,合同履约金不退还。
8、以上工程款的支付必须确保农民工人为的发放，劳务公司不得截留，不然发生的统统经济及法律义务均由劳务公司承担，与甲方无关。
九、施工工期及进度计划：
1、施工工期：从接到甲方的进场通知之日起：主体结构210日，300日竣工。
2、根据甲方与总承包方签订的合同工期，确定本工程的施工工期。乙方必须按照甲方下达的周、月工程进度计划合理调配施工机械和劳动力，精心施工，确保工程进度计划和施工工期顺利完成。
3、必须按甲方的意图组织施工，并按甲方计划的进度要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对施工进度、安全、质量的检查和监督。工程实际进度与计划进度滞后时，乙方须按甲方提出的整改措施加以落实。
4、若因乙方缺乏施工人员及自身材料不能及时组织到位，而影响甲方进度计划的实施，导致工期延误，乙方须承担一切经济损失（提前或延误奖惩2000元/天）。若因甲方原材料供应原因，造成乙方施工人员停工待料，同等处罚并承担由此而造成的乙方误工损失，工期顺延。
十、施工要求与质量控制：
1、乙方须认真按照《建筑工程施工质量验收标准》、规范和设计图纸以及甲方依据合同约定发出的指令组织施工，随时接受甲方的监督、检查，为检查验收提供方便条件。
2、施工过程中，工程质量达不到约定的质量标准，乙方须按甲方要求立即拆除，重新施工，进行整改，直到符合约定标准；因乙方原因达不到约定质量标准，由乙方承担因返工所造成的材料、工期延误的损失；工期不予顺延。
3、乙方必须确保结构一次验收，若因乙方原因造成达不到验收标准，则乙方承担甲方的一切材料、工期延误的损失。
4、乙方因工程质量达不到商定标准，乙方应在甲方通知4小时内派人进行修凿和整改，并使之达到工程验收条件，乙方4小时内未予以答复和安排专人修凿和整改，甲方可另行安排人员进行修凿和整改，其发生费用在乙方结算款中双倍扣除。
5、乙方必须按施工规范进行施工，做好工程质量自检工作和记录、工序交接记录。甲方所下达的各项施工技术交底，乙方须严格按照施工规范执行，精心组织施工，配合甲方质量检查评定。
因乙方施工不妥，造成工程质量题目所引发的返工、罚款、材料损失、工期延误等均由乙方承担，甲方在支付乙方的人工费结算款中间接扣除。若甲方派人整改、处理，所发生的费用亦在乙方承包款中双倍扣除。
十一、安全：
1、乙方应严格执行平安施工规程，遵守平安施工制度，落实施工现场平安施工措施，承担因为
自身责任造成的各种罚款及经济损失。乙方应严格按照安全操作规程施工，若因乙方在施工过程中违章、违规而发生的一切安全事故均由乙方自行承担一切责任及经济损失。
2、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理制度，严格按照标化工地标准组织施工，并随时接受
相关安全检查人员和甲方依法实施的检查监督，采取必要的安全防范措施，消除安全隐患，由于乙方不遵守安全规章制度或措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用，由乙方承担。
3、乙方在甲方现场安全管理人员配合下，应对其施工现场的所有施工人员进行三级安全教育。
并建立相应材料，乙方不得让没有经过平安教诲的人员进场施工。
4、乙方在施工前应在工程所在地（
保险和第三方责任险，其费用已包含在承包单价中。
市）依据实际情况为乙方职工办理相应安全生产
由乙方自行安排。乙方人员发生重大安全事故，乙方须尽力抢救，同时保护好现场，由乙方按有关部门的相关规定进行勘察、鉴定。事故定
性后属乙方义务或乙方违章操作发生的事故，由乙方自行按国度规定进行经济补偿，甲方不负任何经济和行政法律义务，甲方应积极辅佐乙方做好善后工作。
处理，甲方不直接面对乙方职工或家属。
5、每发生一次平安事故罚
但具体善后工作由乙方具体安排和
万元；所有医疗费用乙方自理。
十二、违约：
1、合同一旦签订，乙方不得随意违背合同约定，否则，任何费用不予结算，乙方自行退场。
2、乙方必须组织技术过硬、精悍的施工班组和技术管理人员，若应技术原因、质量原因、进度原因造成的重大质量事故、进度严重滞后等题目，甲方有权单方面终止条约，按已竣工作量的60%吉算并承担由此对甲方造成的统统经济损失和法律义务，乙方无条件退场。
3、若乙方施工人员出现打架、斗殴、吸毒、赌博、偷盗等违法事件发生，每次处罚5000元，若情节严重，甲方有权单方面终止合同，并移交司法机关处理，按已完工作量的此对甲方造成的统统经济损失，乙方无条件退场。
60%吉算并承担由十三、其他：
1、合同约定的承包范围内一律不再岀现点工；
不分普、技工每工日按150元进行结算。
2、若甲方认为乙方的施工进度不能满意工期要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量
乙方不
若发生合同约定外的借用工，乙方保证积极配合，划岀，交由其他承包人完成，乙方必须承担一切费用，并承担甲方由此造成的一切损失。
得提出异议。
3、乙方各班组施工人员必须服从甲方、业主方及监理工程师的指令，服从安排，令行禁止。如若置若罔闻，项目部有权加以处罚。
4、乙方应按标化工地和文明工地标准组织施工，若甲方、业主、监理及政府有关部门在检查文
XXX不到约定要求，乙方应支付因自身原因所造成的处罚并承担由此造成的甲方未取得文明工地和优质工程的一切经济损失。
5、乙方施工前必须提供职工花名册，并附有职工的身份证复印件，特殊作业人员上岗证（原件）■因用工不规范引起的处罚和其它相关费用由乙方负责。
6、乙方有责任和义务管理好所属班组施工人员，严禁打架斗殴，严禁无关人员随意岀入项目部
办公室，有事请现场负责人或班组来项目部协商。
7、乙方住宿人员必须遵守《宿舍卫生管理制度》，不得损坏寝室的公共物品。对损坏宿舍公物者，必须赔偿并加以处罚。
8、所有施工现场职工一律在食堂就餐，不得在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅、煤油炉等煮
饭炒菜工具，违者一律处以罚款元/人次。
9、工完料尽场地清，当日事当日了，施工现场的基本准则，乙方务必遵守，务必保证施工现场的文明施工。如甲方派人处理，所产生的费用，由乙方双倍承担。
10、乙方现场施工班（组）长有义务配合施工长施工放线、弹线等工作。
计划，并经施工长签字认可，报送项目部材料部。
11、施工期间，乙方所使用的工具添置费、雨具、平安保护用品（平安帽、平安带）等费用，均由乙方自行卖力承担。
乙方必须提前三天申报材料12、本承包单价为甲乙双方最终确认价。
价或减价。
自负盈亏。任何一方不得以任何原因、任何理由任意加十四、本合同组成
附：
1）本合同文本
2）文明施工平安生产管理条例
3）施工平安协议
本协议一式六份，甲乙双方各执二份，司法部门和劳动监察部门各一份。本合同自双方签字之日起生效，在各种款项结
算完毕后自动失效。本合同未尽事宜，双方协商解决并签订补充协议。
甲方：
乙方：
建筑工程大清包合同范本(精选5篇)
建筑工程大清包合同范本〔精选5篇〕 建筑工程大清包合同范本〔精选5篇〕 建筑工程大清包合同1 甲方：__________________ 乙方：__________________ 甲乙双方为携手合作，促进开展，满足利益，明确责任，根据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着老实信誉，互惠互利原那么，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同遵守： 第一条工程名称 __________________. 第二条工程地点 __________________. 第三条工程范围 __________________. 第四条质量标准 __________________. 第五条承包人 __________________.
第六条工程总价 本工程包价计人民币______元整。 第七条工程包价 本工程包价计人民币______元整〔本工程全部总造价减去发包人及总承包人供给材料总值〕。 第八条付款方法 __________________. 第九条工程期限 按本合同第三条的工程范围自______年______月______日开工至______年______月______日止全部完工。 第十条中间开工 本工程范围内的______工程，自______年______月______日开工，于______年______月______日完成交工。 第十一条双方联络制度及协作方法 __________________________________________________ ____. 第十二条关于工程保密方法 __________________________________________________ ____. 第十三条违约责任
建筑工程劳务清包合同(7篇)
建筑工程劳务清包合同 甲方： 乙方： 为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议： 一、工程名称及施工内容 1、工程名称： 2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼) 二、工程地点： 三、工程承包方式 包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带所有施工机具。 四、工程总量 约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)桩截面积(按设计图纸计算)。 五、协议价款 按第一款施工内容，综合清包总价 六、付款方式
1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费 2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。 3、工程款以现金支付： 七、工程质量 乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线，乙方协助。 八、甲方责任 1、保证施工场地三通一平; 2、保证水电供应满足施工要求; 3、保证施工报验不延误施工时间; 4、办理有关施工手续及对外联系。 九、乙方责任 1、设计图纸和施工规范施工，确保质量及进度; 2、提供桩基施工原始记录; 3、保证场地整洁，做到文明施工。 十、安全
在施工中，乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工，并认真执行甲方安全技术交底。如在施工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。 十一、补充条款 1、乙方须配合甲方做好工程签证工作，乙方须服从甲方现场管理，听从指挥，接受相关单位的监督和管理。 2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工，如甲方原因造成乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期顺延。如果7天不开工甲方应补助乙方每天元。 十二、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字后生效，工程款余款付清后失效。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日 建筑工程劳务清包合同（二） 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包条例》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下合同条款： 一、工程概况： 1、工程名称：
工程劳务清包工合同
工程劳务清包工合同 •相关推荐 工程劳务清包工合同范本（精选5篇） 随着人们对法律的了解日益加深，合同的类型越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的工程劳务清包工合同范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 工程劳务清包工合同1 甲方：______ 乙方：______ 由甲方承建的变电所工程，因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。为了保证工程质量和施工进度，确保甲乙双方的权利和着平等、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商，特订立以下协议，共双方同信定执行。 一、工程名称： 变电所工程 二、工程地点： 黄骅港 三、承包方式： 包清工、机具设备、辅助材料（除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供）。 四、工程内容及范围： 1、乙方要组建不少于的现场施工管理班子，从开工开始至工程全部竣工验收解散；乙方要配置现场施工测量所需的仪器，管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作，与甲方现场管理人员要密切配合，共同协调各分包单位的工作。 2、承包单价内已包括工程施工放样（控制点甲方负责提供），包括塔吊、施工电梯的基础，包括土方边角修理与属于基础范围内梁边
及承台的局部回填，地下室施工时抽水及水泵购置，片石垫层、砼垫层，包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。 3、基础工程与主体工程的钢筋制作安装（含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝）；模板制作与安装（含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工<甲方提供圆钢>，购置螺帽及对拉螺全止水片等）；砼浇筑、养护（抗渗养护14天，其它养护7天），砌体工程的砌筑。 4、粗装修工程包括抹灰工程，屋、地面工程、室外走道、台阶踏步、地下室顶板防水层上面的钢筋网砼层及压光、（不包括室外工程）。不包括镶贴块料面层、地下室及屋面防水、内外墙涂料、铝合金门窗、木门窗、阳台栏杆、空调栏杆及 5、脚手架工程的搭拆及“三宝四口”等安全设置（含钢管、扣件、安全网、竹篱板、铁丝、运输通道的厚木板、挑架用的槽钢、钢丝绳等），钢管、扣件的试验费用由乙方负责。 6、本工程所需的一切机具设备，除配电房以及配电房内的设施外，施工用的配电系统均由乙方负责。发电机组及油料甲方负责。 7、本工程确保市级标化工地，如果达不到市级标化标准，在乙方工程款中扣5元/㎡；安全责任经济损失在一万元以内由乙方自负，一万元以上按甲乙两方比例对分。 五、施工工期： 施工工期按照甲方与业主的合同工期。如工期延误或提前，按甲方与业主的合同规定罚款或奖励，如遇不可抗力的因素或业主与甲方造成的'原因工期顺延； 1、由外部原因造成每周连续停电、停水累计八小时以上； 2、施工地质情况与勘察地质报告不符； 3、人力不可抗拒； 4、甲方原因造成的停工待料工期顺延； 六、结算单位及付款方法： 1、结算单位为319元/㎡（报价单附后），大写叁佰壹拾玖元人民币每平方米（不含税），乙方提供总结算款的30@材料发票并具有
劳务清包合同范文(4篇)
劳务清包合同范文 雇主（甲方）：_____ 住址：_____ 雇员（乙方）：_____ 住址：_____ 甲乙双方依照《民法典》和有关规定，结合_____项目实际情况，遵循平等自愿公平的原则协商一致，现双方签订以下协议。 一、工程概况 1、工程地点：_____ 2、工程范围：_____ 3、承包方式：_____ 4、承包内容：_____ 二、工期 从____年____月____日起至____年____月____日止，工期为____天，因甲方原因拖延，工期顺延；因乙方原因导致拖延工期的，甲方可扣除乙方人工费____元/天；因不可抗拒因素导致无法开工的，可顺延工期。 三、双方责任 1、甲方责任 （1）甲方在合同签订时，应完成图纸和其他技术交底。 （2）甲方应保证工程交付时的条件是符合施工条件的。
（3）甲方应把控工程的质量和安全的问题，一旦发生质量问题，可要求乙方返工。 （4）甲方应按照合同的规定，及时足额的向乙方支付劳务费。 2、乙方责任 （1）乙方应遵守甲方的规章制度。 （2）乙方在工作时，应按照本着安全、高效的原则完成甲方交付的任务。 四、劳务费及付款方式 1、本协议的承包价格按建筑面积结算，每平米价格为____元，结算时以实际建筑面积为准，预计面积：____平方米，劳务费：____元。 2、施工队进场，预支生活费：____元。 3、当乙方完成本工程的一半工程时，甲方支付劳务费____元。 4、工程完工，验收合格后结清剩余劳务费____元。 五、材料 1、乙方应提前____天向甲方提供需购材料清单，甲方应在____天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 2、甲方材料送至乙方指定场地位置，乙方无条件搬运。 六、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
建筑劳务清包工合同范本(精选5篇)
建筑劳务清包工合同范本（精选5篇） （实用版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的教育资料，如工作总结、工作计划、工作报告、活动总结、实习报告、演讲稿、规章制度、心得体会、自我鉴定、其他范文等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, this store provides various types of educational materials for everyone, such as work summaries, work plans, work reports, activity summaries, internship reports, speeches, rules and regulations, experiences, self-evaluation, and other sample articles. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!
建筑工程劳务大清包合同模板(通用12篇)
建筑工程劳务大清包合同模板〔通用12篇〕 建筑工程劳务大清包合同模板〔通用12篇〕 建筑工程劳务大清包合同1 发包方〔以下简称甲方〕： 承包方〔以下简称乙方〕： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程详细情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工工期： 开工日期_______年______月_____日，完工日期_______年_____月_____日，工期______日。 四、承包范围： 工程范围：在业主规定甲方范围内的______________工程的_______工程及现场平安文明施工。 五、工作内容： 根据施工要求的现场_______等工作内容。
六、承包方式： 包工、包工期、包质量、包平安、包文明施工承包方式，其详细目的如下： 1、包工：本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。 2、包工期目的：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承当相应违约损失。 3、包平安文明施工目的：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 4、包质量目的：确保一次交验合格。 七、承包费用： 1、工程劳务承包价_________元整； 2、工程劳务承包价分期支付： 乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的 _______的生活费；工程完成总工作量的_____时，支付工程劳务承包价的_______，完工后〔即工人撤场时〕支付工程劳务承包价的_______，余款在完全交工后___天内一次付清。 3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量_____支付，半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承当。
建筑工程施工劳务清包工合同范本
建筑工程施工劳务清包工合同范本 建筑工程劳务清包工施工合同 甲方和乙方依照中华人民共和国合同法、劳务建筑法和其他相关法律、行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工达成协议，签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、现场情况： 1）施工现场的用水和用电已接通。工程出入口已畅通， 但乙方不得在施工场地以外的路面上堆放成品材料或停放机械。乙方需要与相邻施工单位协调，并在作业区内搭建临时设施前获得甲方的同意。乙方工人住宿在当地租房，租房费、水电费、
生活费由乙方承担。施工场地、仓库和工序协调等工作由甲方统一协调。 2）现场施工电源按甲方指定的二级配电箱接入，从二级 配电箱接出的所有电缆线用电材料费、设备均由乙方承担。施工用水按甲方指定点接入，其施工现场的水费电费由甲方承担。乙方在现场搭设的临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净。否则，视为不具备竣工条件，不予组织验收。 3）安全文明施工：施工期间应遵守关于安全文明施工的 有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污及周围环境。如有违反，由乙方承担一切责任。 4、甲方材料：主要材料包括钢筋、水泥、砼、砂、石、 止水钢板、止水胶带、预埋套管、预埋件、装模用的止水螺杆和瓷砖等。 5、承包形式：劳务大清包包干。
6、承包范围： 1）从出渣清理、基层平整、基础垫层开始，主体工程（除水电安装、外墙防水油膏、栏杆安装外，图纸以内的土建工程量）均为乙方承包范围内。具体包括：二级表箱以外的所有表箱、施工用电线电缆、辅助照明设施、各种施工机械、工具、周转性材料、方木、模板、木工用辅助材料、砌体、安全防护、脚手架、安全网等临时防护、劳保用品、钢筋焊接（电渣压力焊、电焊、机械连接）、混凝土试块、钢筋试件、钢筋垫块、扎丝、铁丝、铁钉、焊条、回填土人工配合施工、临时道路场地硬化，止水钢板，止水胶带，预埋套管，预埋件等图纸以内的预留孔安装，池壁外墙瓷砖铺设等所有主体工程。 2、在工程施工期间，甲方有权对乙方的施工进行监督和检查，并提出合理的要求和建议；乙方应当积极配合并及时进行改正。 3、如乙方在施工过程中发现设计、施工图纸等方面的问题，应当及时向甲方提出并协商解决。 4、如乙方在施工过程中需要甲方提供技术支持或解决技术问题，甲方应当及时协助。
清包工劳务施工合同范本(推荐3篇)
清包工劳务施工合同范本（推荐3篇） (实用版) 序言 下载提示：该文档是本店铺用心编制而成的，可提供大家参考,解决工作生活中的实际问题。文档下载后可直接使用，也可以根据实际需要进行调整和使用。 本店铺精选了各类型的范文，有文秘写作，工作总结范文，工作计划范文,合同范本，党团范文，心得体会范文，演讲稿范文，礼仪范文，哲学范文，书信范文和简历范文等。 Download Tip: This document is compiled by our store with great care, which can provide you with reference and solve practical problems in your work and life. Documents can be used directly after downloading, and can also be adjusted and used according to actual needs. Our shop has carefully selected various types of model essays, including secretarial writing, work summary model essay, work plan model essay, contract model essay, experience model essay, speech model essay, etiquette model essay, philosophy model essay, letter model essay and resume model essay.
土建清包劳务合同 土建工程劳务清包合同
土建清包劳务合同 土建工程劳务清包合同 一、项目描述 •项目名称：【填写项目名称】 •项目地点：【填写项目地点】 •项目工期：【填写项目工期】 •项目工作内容：【填写项目工作内容】 •工程造价：【填写工程造价】 二、合作期限 本合同的合作期限自双方签署之日起，至项目竣工验收合格之日终止。 三、权责义务 1.甲方责任： –向乙方提供项目相关的施工图纸、设计方案等必要文件； –根据项目进展及时支付乙方劳务费用； –提供良好的工作环境和必要的协助；
–对乙方施工过程中的质量进行监督和指导。 2.乙方责任： –按照甲方提供的施工图纸、设计方案等文件进行施工； –安排合适的劳务人员，保证施工进度和质量； –遵守国家、地方的法律法规和相关标准，确保施工安全； –按时完成工程，并进行必要的验收。 四、劳务费用及支付方式 1.乙方应按照工程造价的【百分比/固定金额】收取劳务费用。具体费用为【填写具体费用】。 2.甲方应在工程的不同阶段按照约定及时支付乙方劳务费用。支付方式为【填写支付方式】。 五、工程质量和验收 1.乙方承诺按照国家和地方的相关标准和规定进行施工，确 保工程质量满足甲方的要求。 2.甲方有权对施工过程进行监督和检查，如发现质量问题， 乙方应立即整改，并承担相应责任。
3.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并按照甲方要 求进行工程验收。如验收不合格，乙方应进行改正，直至合格为止。 六、保密条款 1.双方在合作期间可能接触到的技术、商业和其他方面的机 密信息，均应保密，不得向第三方透露。 2.合同终止后，对于已经掌握的机密信息，双方仍应承担保 密责任。 七、争议解决 双方因履行本合同发生争议的，可通过友好协商解决，如协商不成，可根据法律向有管辖权的人民法院提起诉讼。 八、其他条款 1.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。 2.未尽事宜双方可另行协商并签订书面补充协议，补充协议 与本合同具有同等法律效力。 甲方（盖章）：【填写甲方公司名称】 乙方（盖章）：【填写乙方公司名称】 日期：【填写签署日期】
劳务清包合同6篇
劳务清包合同6篇 劳务清包合同1 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲方将所建的“经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)所涉及的瓦工、木工、钢筋、架子工的施工任务，以人工费清包形式承包给乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，签订以下协议，以资双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：经十二路西地块(嘉阳软件园大厦) 2、工程地点：江苏镇江市经十二路西，镇大铁路南(丁卯经济园区)。 3、本工程为框架/剪力墙结构地上22层，地下1层。 4、总建筑面积：__.00m2(建筑面积按设计图纸及变更通知为计算依据)。 二、本工程质量标准：合格(按市文明工地标准施工、优质结构)。 三、承包工种和工作范围(不含以下工作内容：(1)外墙保温，(2)外墙贴面，(3)内外墙的油漆、涂料，(4)公用部位、卫生间的装饰，(5)防水工程)。 一)、承包工种：
1、泥工(清包带粉刷条等辅材、带工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、浇拌机、振动机械、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备。 2、木工(大清包，带模板、带方木、铁钉、铁丝、螺杆、立模加固等辅材、带手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、电锯、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。 3、钢筋工(清包带铁丝等辅材、带电焊机、切断机、弯曲机械、手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。 4、架子工(大清包，带钢管、扣件、含木工立模钢管扣件、安全网、竹笆、铁丝等辅材、带手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。 二)、工作内容： 泥(瓦)工 1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费。 2、设计图纸范围内的泥土施工工程所有的工作内容(含二次结构工程的楼梯、阳台、空调板、飘窗板、隔板，层面工程墙体拉接钢筋预埋或植
2023年大清包劳务合同(通用7篇)
2023年大清包劳务合同（通用7篇） 大清包劳务合同1 甲方：(发包人);单位： 乙方：(发包人);单位： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同： 一、工程名称： 厂房; 二、工程地点： 沭阳县官墩乡; 三、清包工; 四、承包范围： 本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责; 五、开工日期： _____年_____月____日(具体时以发包人通知单为准); 六、工程单价： 按每平方米43元计算;
七、付款方式： 工程开始到一层现浇面结束，五日内付工程款量的20%，二层现浇面结束后五日内付工程量的20%;三层现浇面结束后五日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后五日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清; 八、双方责任： 1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负; 2、乙方配备现场施工用电至电箱; 3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工; 4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险; 5、乙方必须服从甲方管理人员指挥; 6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚; 九、工期延误 如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延; 十、违约责任 乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500/次; 十一、质量管理 质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;
建筑工程清包协议书(6篇)
建筑工程清包协议书(6篇) 规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。 (3)严格规范施工，开工前，编制完整的施工组织设计方案和施工总进度计划表，报甲方备案。保证每个分项工程符合标准，承担由于自身原因造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故及现场脏乱所发生的损失及各种罚款。 (4)在施工过程中若发生安全事故，乙方应按有关规定立即将真实情况上报甲方及监理，在分清责任后乙方自行主动承担事故发生后的费用及损失。 (5)乙方对甲方提供的主材应保管好，注意节约用料，杜绝浪费，不得超过现行消耗量定额规定消耗指标，超过损耗指标，按甲方采购单价，乙方向甲方赔偿超领量部分材料费，剩余材料应分类堆放整齐。 (6)乙方提前7天向甲方提交材料供应计划，经确认后，甲方按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。卸车由乙方负责，不可推拉怠慢。 (7)按照甲方要求，按月、季、年度提供施工进度计划表，作为是否延误工期的重要依据。 (8)乙方员工须佩戴上岗证，特殊工种如电工、焊工、起重机司机必须持有操作证，并报甲方备案。由于乙方原因导致失火、物品损坏，乙方承担损失，负责修复并予以赔偿。
十二、质量保修 1、保修范围：地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、安装工程。 2、保修期：从工程竣工验收合格之日算起。 (1)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。 (2)电气管线、给排水管道、设备安装为2年。 (3)装修工程为2年。 3、保修责任 (1)属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后7天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。 (2)在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。 4、保修金的支付和返还 (1)本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的5%。 (2)甲方在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还乙方。 十三、违约责任 1、由于乙方的原因，导致工期延误，每逾期一天，甲
建筑工程劳务大清包合同带辅材
建筑工程劳务大清包合同带辅材合同编号：_______ 甲方（发包方）：_______ 乙方（承包方）：_______ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其工程项目的劳务大清包及辅材供应给乙方施工的事宜，达成如下协议： 一、工程概况 1. 工程名称：_______ 2. 工程地点：_______ 3. 工程内容：_______ 4. 工程面积：_______ 5. 工程造价：_______ 6. 工期要求：_______ 二、工程承包方式
1. 甲方将工程项目的劳务大清包及辅材供应给乙方施工，乙方按照甲方的要求完成施工任务。 2. 乙方在施工过程中应严格遵守国家有关施工安全、质量、环保等法律法规的规定，确保工程质量和施工安全。 3. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件和技术规范进行施工，如有变更，应及时通知甲方。 三、工程价款及支付方式 1. 工程价款为人民币（大写）：_______元整（小写）： _______元。 2. 工程价款支付方式： （1）合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，金额为工程总价的_______%； （2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程进度款，金额为工程总价的_______%； （3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程结算款，金额为工程总价的_______%； （4）工程质保金为工程总价的_______%，质保期满后支付。 四、工期延误及违约责任
1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日按工程总价的_______%计算。 2. 因甲方原因导致工期延误，甲方应相应顺延工期，并承担乙方因此产生的额外费用。 五、工程质量和验收 1. 乙方应按照国家有关工程质量的法律法规和施工技术规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。 2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。 3. 验收合格后，双方办理工程结算手续。 六、合同解除和终止 1. 合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。 2. 合同履行完毕后，本合同自动终止。 七、争议解决 1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
建筑工程劳务大清包合同正规范本(通用版)
建筑工程劳务大清包合同 一、合同背景 本合同由甲方（建设单位）和乙方（劳务承包人）双方共同签订，旨在约定乙方为甲方提供建筑工程劳务服务的相关事项，以确保工程 的顺利进行。 二、合同内容 1. 合同目的 本合同旨在明确甲方和乙方的权利和义务，确保双方在建筑工程 劳务上的合作顺利进行，保证工程的质量、进度和安全。 2. 劳务范围 乙方将根据甲方的要求，提供建筑工程劳务服务：施工人员招聘、管理和调度劳务受托方案的制定和执行劳务人员的工资福利发放和 管理施工现场秩序维护和安全管理等 3. 劳务报酬 根据双方协商一致，甲方将按照方式向乙方支付劳务报酬：按月 结算：根据劳务人员的工作量和工作质量进行每月结算阶段结算：根 据工程进度安排，进行相应的阶段性结算
4. 工期 本合同约定的工期为：开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日 甲方保证在规定的工期内提供物料、场地和工作条件等必要的支持，以确保工程能够按时完成。 5. 质量和安全保证 乙方承诺提供的劳务人员具备相应的技术能力和经验，保证工程施工质量符合国家标准和要求。乙方还应确保施工现场的安全，采取必要的安全措施，预防事故的发生。 6. 双方权利和义务 甲方的权利和义务：提供工程的相关设计图纸和技术要求为乙方提供必要的帮助和支持对乙方提供的劳务进行监督和检验按时支付劳务报酬 乙方的权利和义务：提供合格的劳务人员和管理团队组织和安排施工过程完成工程的质量和进度要求配合甲方的监督和检验
7. 合同变更和解除 任何一方在合同履行过程中，如有需要变更合同内容，应经双方协商一致并书面确认。合同解除应经双方协商一致并依法办理相关手续。 三、其他条款 1. 争议解决 本合同如发生任何争议，双方应友好协商解决。如协商无果，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。 2. 合同的生效 本合同自双方盖章之日起生效，有效期自工程竣工之日起至甲方验收合格之日止。 3. 合同的补充和修改 本合同的补充和修改需经双方书面确认并双方签字盖章后生效。 4. 合同的解释权 本合同的解释权归双方共同所有，如有争议，应根据法律进行解释。
最新建筑工程清包合同范本(3篇)
最新建筑工程清包合同范本(3篇) 随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 建筑工程清包合同范本篇1 甲方：_______________ 乙方：_______________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，承建工程的实际情况并遵循平等，自愿公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲、乙双方共同遵守执行。 一、工程概况： 1、工程房型：_______________________ 2、工程地点：_______________________ 3、结构层次：_______________________ 4、工程质量：确保证是一次性验收合格。 5、工程工期：确保总包单位，在本工程节点和总进度计划前完成施工任务，进场日期待中间验收后以甲方通知进场之日起完成。 二、承包方式 三、承包范围：
乙方已踏堪现场且已熟悉和理解施工，按图纸要求，负责施工，二次结构的_______________________工程设计图纸，设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。 四、工程质量： 1、质量目标：同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。 2、人员进场须进行样板工程，一旦确认，后续工程需按照同等，质量要求进行施工，如样板工程不能满足质量要求，本合同乙方自动放弃。 五、施工工期： 1、乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方编排的工期节点进度表要求施工，月时度计划要求完成。否则每延一天罚款1000元/天。.乙方保证每天施工所需要的人数。 2、在农忙期间，保证施工生产的正常进行，确保甲方要求的节点工期，若乙方施工的节点工期天数有拖延的每延迟一天罚款20xx元/天。 六、安全生产： 1、甲方为乙方工人购买安全意外责任险。 2、乙方必须按安全施工要求进行施工，杜绝重大伤亡事故。 3、双方对各自施工安全分责任承担，若出现重大伤亡事故，根据事故鉴定分清双方责任承担事故责任和费用。原则是谁的安全责任由谁负责。 4、安全防护乙方不得随意拆除和移动，在施工需改动的部
清包工劳务合同范本(通用11篇)
清包工劳务合同范本（通用11篇） 清包工劳务合同范本（1） 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，甲方将本给排水安装劳务工程承包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任及义务,甲乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地址: 3.工程内容: 4.合同工期： 二、合同条款明确事项 1.承包方式:安装工程人工费. 2.合同价格: 3.工作内容：采暖、生活消防给水、生产给水、排水、管道安装。 4.工期要求：乙方必须在甲方要求的期限内或提前竣工，若乙方原因造成工期延误所造成的损失由乙方负责. 三、甲方责任 1.施工前甲方向乙方作书面技术交底，明确技术要求，并及时将工程所需材料组织进场. 2.乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方应对入场人员进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查. 3.甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施及要求。 4.甲方应负责安排好乙方工人的连续生产，尽量避免停工、窝工. 5.甲方应为乙方工人提供符合卫生标准的.食宿和生产生活条件. 四、乙方责任 1.遵守公司现场管理制度，服从项目现场管理人员指挥. 2.严格按照设计要求，施工方案，技术交底和验收规范进行施工保证工程验收(合格). 3.该项工程乙方无权分包和私自转包. 4.乙方必须按甲方的工程进度计划和用工计划，配备齐全各种小型机具、以及技术人员和作业人员，满足工期质量等要求。严格遵守《劳动法》、《未成年保护法》选派合格的作业人员，禁止使用未满18周岁的未成年人，对进场的作业人员进行质量、安全文明施工的教育. 5.乙方人员进场后，应及时向甲方提供符合要求的花名册一式二份及有效身份证，组织进场人员接受项目入场教育，遵守项目的管理制度，服从项目的统一安排和管理. 6.乙方人员进场和撤离须随时与项目联系，不得使用无手续人员，施工过程中不得频繁变换作业人员，特种作业必须持证上岗. 7.乙方人员在施工过程中若违规操作所造成伤亡事故、疾病由乙方负责(人力不可抗拒的因素除外)并承担其经济损失，其事故应分清责任，由责任方承担.乙方若有违章指挥、违
建筑施工劳务清包合同样本(5篇)
建筑施工劳务清包合同样本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下合同条款： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、建筑面积： 3、工程地点： 二、承包形式：(含辅材，见附表1) 三、承包范围： 四、施工工期： 1、以发包方的工期提前两个月为准。 2、由于业主和甲方原因造成工期拖延，乙方工期相应顺延;由于乙方原因拖延工期，甲方按乙方结算总额每天万分之三进行处罚。 五、工程质量：
1、质量等级优良，乙方确保清水砼(如实行新的验收标准另行协商); 2、质量标准：执行国家«建筑安装工程施工验收规范»和«建筑安装工程质量检验评定标准»，进行组织施工; 3、乙方必须按标准、规范和设计要求及甲方的指令施工，由乙方原因导致的质量事故及返工、修改，乙方承担一切责任及费用; 4、隐蔽工程验收由乙方提供自检报告，甲方进行验收，所有的隐蔽工程必须验收合格后，乙方方可进行下道工序的施工，否则一切责任由乙方承担; 5、乙方必须按有关质量标准的文件制定质量控制标准，在施工过程中甲方有权按照本企业的«质量管理奖罚标准»对乙方进行奖罚; 6、乙方施工的工程质量低于本合同约定标准，甲方有权进行处罚，乙方负责无偿整改和返工，同时承担业主对甲方相应的罚款; 7、乙方施工因质量未能满足本合同承诺，甲方有权单方解除合同。 六、甲方责任： 1.提供施工图及有关技术资料三套。 2.办理施工方面的有关手续及现场三通一平工作。 3.提供生产所需的大型机械，电器设备不含三级以下(见附表 2)及临设(包括职工宿舍、厕所、食堂、办公用房、水、电)。
建筑劳务清包合同范本(精选2024)(二)2024
建筑劳务清包合同范本(精选2024)（二）建筑劳务清包合同范本（精选2024） 【前言】 建筑劳务清包合同是建筑项目中常用的一种合同形式，是指承 包商将自己所负责的全部或部分工作委托给其他承包商或劳务队伍 进行完成的合同。为了规范建筑项目中的劳务清包合作，确保工程 质量和进度的顺利进行，特编制此建筑劳务清包合同范本（以下简 称“本范本”）。 【一、合同背景】 根据甲方（具体信息）与乙方（具体信息）之间的协商一致， 经双方代表签订有效的劳务清包合同后，特制定本范本，以确保双 方合作的条款和义务得到明确并保证遵守。 【二、合同主要内容】 1. 项目介绍：详细说明需清包的具体建筑项目名称、位置、规模、用途、工期等相关信息。 2. 协作方式：明确规定承包商清包工作的内容、范围及工作要求，包括但不限于施工、设备安装、装饰、土建等工作。 3. 总承包商责任：约定总承包商为本次劳务清包工程的主要责 任方，负责工程的协调、施工管理及质量监督，对劳务清包工程的 质量和工期负责。 4. 清包承包商责任：约定清包承包商为本次劳务清包工程的具 体承包方，负责按照约定的工作内容、质量标准和进度要求，完成 清包工程，并对工程质量负责。
5. 工期与进度：约定清包工程的具体工期和进度计划，明确工 程的开工日期、竣工日期及各个关键节点。双方可根据实际情况进 行相应的调整。 6. 工程款支付：约定总承包商按照合同规定的工程进度和竣工 验收情况，按时支付清包承包商相应的工程款。 7. 材料和设备：约定清包承包商自行提供所需要的施工材料和 设备，并保证材料和设备的质量符合国家相关标准。 8. 质量保证：双方约定在工程竣工验收后，进行一定时间内的 质量保修，并明确约定如何处理因质量问题所产生的维修费用。 9. 不可抗力：约定如出现不可抗力因素，如自然灾害、战争等 情况导致工程无法完工，双方免除因此引起的不应承担的责任。 10. 合同解除：约定合同解除的情况和程序，如违反合同条款、工程质量无法达到要求等。 【三、合同签署】 1. 合同生效：约定双方签字盖章后，合同开始生效。 2. 合同变更：约定合同变更的程序和要求，如需要变更合同内容，应经双方书面协商一致并签署变更协议。 3. 合同争议解决：约定如发生合同争议，应优先协商解决，如 协商不成，可提交相关仲裁机构进行仲裁，并约定仲裁裁决为终局。 【四、其他条款】 1. 合同附件：约定各种附件，如施工图纸、设计文件、招投标 文件等与合同内容有关的文件，作为合同不可分割的一部分。 2. 法律适用和管辖：约定合同适用的法律和管辖合同的法院地点。
房建工程劳务大清包合同范本--(多份)
房建工程劳务大清包合同范本甲方（发包方）：________________ 乙方（承包方）：________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将房建工程劳务大清包给乙方施工的相关事宜，经充分协商，达成如下合同条款： 一、工程概况 1. 工程名称：________________ 2. 工程地点：________________ 3. 工程内容：________________ 4. 工程面积：________________ 5. 工程结构：________________ 6. 工程层数：________________ 7. 工程造价：________________ 8. 工期要求：________________ 二、甲方责任 1. 提供施工图纸及技术资料，并保证其准确、完整、合法。 2. 办理施工许可证等相关手续，确保工程合法合规。
3. 提供施工场地，确保场地平整、水电供应等施工条件。 4. 按约定支付工程进度款。 5. 协助乙方处理施工现场周边关系，确保施工顺利进行。 三、乙方责任 1. 严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工。 2. 保质保量完成施工任务，确保工程进度。 3. 自行负责施工所需的劳务人员，并承担其工资、保险等相关费用。 4. 按约定向甲方申请工程进度款。 5. 施工现场管理，确保安全生产，遵守环保法规。 四、合同价款及支付方式 1. 合同价款：________________ 2. 支付方式：________________ 五、工期延误及违约责任 1. 工期延误：________________ 2. 违约责任：________________ 六、工程质量及验收 1. 工程质量：________________ 2. 验收标准：________________
建筑劳务大清包合同(DOC)
建筑劳务大清包合同(DOC) 前言 建筑劳务大清包合同是指建筑企业与劳务承包单位签订的以劳务服务作为交易 内容的合同。本合同主要约定合同的基本条款、双方的权利与义务、支付方式和期限等事项，以便明确双方的权利和义务，保障劳务承包单位的合法权益。 合同基本条款 1.合同名称：本合同名称为《建筑劳务大清包合同》（以下简称“本合 同”），是甲方与乙方就劳务服务等事项所订立的合同。 2.合同双方：本合同的甲方为建筑企业，乙方为劳务承包单位。甲方的 联系方式为（详细地址、电话、传真、网址等），乙方的联系方式为（详细地址、电话、传真、网址等）。 3.合同期限：本合同的期限为（自YYYY年MM月DD日起至YYYY年 MM月DD日止）。 4.合同金额：本合同的总金额为（大写数字：人民币（￥）________元整， 小写数字：￥____________）。 5.付款方式：本合同金额分（一次性付款/分期付款等）方式支付。具 体约定如下： –付款期限：（自YYYY年MM月DD日起），甲方应在（X天/月）内将全额款项付至乙方指定账户。 –付款方式：（按月支付、按进度支付等）方式支付。 –税费情况：合同金额中含税（或不含税），按国家税收法规执行。 6.违约责任：任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。违约 方应向守约方支付违约金。违约金的计算原则如下： –甲方违约：甲方应向乙方支付合同总额（X%）的违约金。 –乙方违约：乙方应向甲方支付合同总额（X%）的违约金。 双方权利与义务 第一章甲方权利与义务 1.甲方有权要求乙方按合同约定提供劳务服务，并应按合同约定向乙方 支付劳务费用。 2.甲方有权随时监督乙方的劳务服务质量，并对服务内容和进度进行检 查。 3.甲方应为乙方提供充足、安全的劳务服务条件和保障措施。